ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κατερίνη, Αρ.πρωτ: 3633

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση: Παρµενίωνος 32, Κατερίνη Πληροφορίες:. Μαγκατσάς Τηλέφωνο: 2351047883 FAX: 2351047884 e-mail: kzepka@culture.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κατερίνη, 29-07 -2014 Αρ.πρωτ: 3633 ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΛΕΙΒΗΘΡΑ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΚΟΥΦΟΣ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΕΙΒΗΘΡΩΝ) ΕΡΓΟ: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΕΙΒΗΘΡΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΛΕΙΒΗΘΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΜΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΑΝΑ ΟΧΗ 2 η Τροποποίηση ΣΥΜΒΑΣΗΣ Της µε αρ.πρ.1929 / 29.04.2014 1 ης τροπ. Σύµβασης µε Α Α: ΒΙΙ7Γ-4Α7 (Αρχική Σύµβαση µε αρ.πρ. 4681 / 29.10.2013 Α Α: ΒΛΛΑΓ-Ξ4Θ) ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΜΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ» ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 20% ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΑΝΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΕΙΒΗΘΡΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ» (Κωδ. Πράξης: 2011ΣΕΟ1480149) ΤΟΥ Ε.Π. «ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013». (ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 21.970,26 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 23%). Στην Κατερίνη σήµερα την 29 η Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη στα γραφεία της ΚΖ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, στην οδό Παρµενίωνος 32 στην Κατερίνη και µεταξύ των εξής συµβαλλοµένων µερών Α) Της ΚΖ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, η οποία εδρεύει στην οδό Παρµενίωνος 32, ΤΚ 60100 Κατερίνη, µε ΑΦΜ: 090283815,.Ο.Υ. Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από τoν κ. Ευτυχία Πουλάκη-Παντερµαλή, Προϊσταµένη της ΚΖ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, και Β) Του κ. ΚΑΝΑΚΗΣ Β. ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΜ ΤΕΕ 96626, εκπρόσωπος εταιρείας που εδρεύει στην ΛΑΡΙΣΑ, ΤΚ 41335 Α.Φ.Μ. 076736540,.Ο.Υ. Γ ΛΑΡΙΣΑΣ., τηλ. 2410552084, e-mail: kanakiskleo@yahoo.gr εφεξής καλούµενος ο «ΑΝΑ ΟΧΟΣ». Συµφωνούνται, συνοµολογούνται και γίνονται αµοιβαίως δεκτά τα εξής: Η πρώτη των συµβαλλοµένων, κ. Ευτυχία Πουλάκη-Παντερµαλή, µε την παραπάνω ιδιότητά της και έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1. Το Π.. 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α /13-06-2003) «Οργανισµός Υπουργείου Πολιτισµού». 2. Το Π.. 118/2013/ΦΕΚ152/Α/25-6-2013 Περί Ίδρυσης Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού. 3. Το Π.. 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α /24-3-1992) «Μελέτη και εκτέλεση Αρχαιολογικών εν γένει έργων». 4. Το Ν 4049/2012 (ΦΕΚ 35/α /23-2-2012) «Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις» 5. Το Ν 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α /1-2-1995) «Προµήθειες του ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεων συναφών θεµάτων». 6. Το Ν 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α /27-11-1995) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 7. Το Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α /10-7-2007) «Κανονισµός προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..)». 8. Την υπ αρ. 35130/739 (ΦΕΚ 1291/ /11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών για την αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών, ή εκτέλεση έργων. 9. Τις πιστώσεις του υποέργου 1 του έργου «Αρχαιολογικό πάρκο Λειβήθρων Ν. Πιερίας», που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013» (Κωδ. Πράξης: 2011ΣΕΟ1480149). 1 από 7

10. Το µε αρ. 4351 / 08-10-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ιενέργειας Πρόχειρου µειοδοτικού ιαγωνισµού για την ανάδειξη µειοδότη για την «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΜΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ» µε δικαίωµα προαίρεσης 20%, επί της συνολικής δαπάνης, για τις ανάγκες υλοποίησης του υποέργου 1 του έργου «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΕΙΒΗΘΡΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ» (Κωδ. Πράξης: 2011ΣΕΟ1480149) του Ε.Π. «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013». 11. Την υπ αρ. πρωτ. 4451 / 11-10-2013 (Α Α ΒΛΛΛΓ-7Φ2) απόφαση της ΚΖ Ε.Π.Κ.Α. για την έγκριση του αποτελέσµατος του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού. 12. Την υπ αρ 4681 / 29.10.2013 (Α Α: ΒΛΛΑΓ-Ξ4Θ) Αρχική Σύµβαση. 13. Το υπ. αριθµ. 1799 / 23.04.2014 έγγραφο αίτηµα τροποποίησης σύµβασης του αναδόχου 14. Την υπ. αριθµ. 1864 / 28.04.2014 (Α Α ΒΙΦΧΓ-Ξ9Β) απόφαση έγκρισης τροποποίησης σύµβασης της ΚΖ Ε.Π.Κ.Α 15. Την υπ. αρίθµ. 1929 / 29.04.2014 (Α Α: ΒΙΙ7Γ-4Α7) 1 η τροποποιηµένη σύµβαση 16. Την υπ αριθµ. 6394 / 25.07.2014 Απόφαση της Ε..Α Π.Κ.Μ Παράτασης έργου (Α Α Ω9ΡΒ7ΛΛ-5Ο5) µε τίτλο «1η Τροποποίηση της Πράξης Αρχαιολογικό Πάρκο Λειβήθρων Ν. Πιερίας µε κωδικό MIS 355499 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονία Θράκη» 17. Το υπ. αριθµ. 3553 / 25.07.2014 έγγραφο αίτηµα για 2η τροποποίηση- παράταση της σύµβασης του αναδόχου 18. Την υπ. αριθµ. 3556 / 25.07.2014 απόφαση έγκρισης της 2ης τροποποίησης σύµβασης της ΚΖ Ε.Π.Κ.Α ΑΝΑΘΕΤΕΙ Στον δεύτερο από τους συµβαλλόµενους τις «Εργασίες φερόντων κατασκευών δοµικού σκελετού από οπλισµένο σκυρόδεµα» για τις ανάγκες του υποέργου 1 του έργου «Αρχαιολογικό πάρκο Λειβήθρων Ν. Πιερίας» (κωδ. πράξης 2011ΣΕΟ1480149), του Ε.Π. «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013», αντί του συνολικού ποσού των 21.970,26 ( ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ χιλιάδων ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒ ΟΜΗΝΤΑ ευρώ και ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ λεπτα) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% και των λοιπών κρατήσεων, µε δικαίωµα προαίρεσης 20%. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει τις εργασίες σεβόµενος πλήρως τα οριζόµενα στην εγκεκριµένη Τεχνική Περιγραφή της Υπηρεσίας και στις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές, καθώς και τους όρους της υπ αρ. 4088 / 20-09-2013 (Α Α: ΒΛ9ΘΓ-ΣΒ3) Προκήρυξης του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Οι όροι της σύµβασης έχουν ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείµενο της σύµβασης Αντικείµενο της σύµβασης είναι η εκτέλεση των εργασιών φερόντων κατασκευών δοµικού σκελετού από οπλισµένο σκυρόδεµα για τις ανάγκες του υποέργου 1 του έργου «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΕΙΒΗΘΡΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ». Το έργο υλοποιείται στην περιοχή «Κουφός», στην παραολύµπια κοινοτική περιοχή του.. Λεπτοκαρυάς του ήµου ίου Ολύµπου Ν. Πιερίας. Εκτελείται εντός του κηρυγµένου αρχαιολογικού χώρου των Λειβήθρων, στο ΝΑ τµήµα του και σε επιφάνεια 67 στρεµµάτων. Βρίσκεται σε απόσταση 200 µ βόρεια της αρχαίας ακρόπολης. Οι εργασίες κατασκευής σκελετού οπλισµένου σκυροδέµατος που θα εκτελεστούν σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου µε αριθµό πρώτ. ΥΠΠΟ/ ΜΜΠΚ/923972111/10-11-2005, της οικοδοµικής άδειας 313/2010 και τυχόν αναθεωρήσεων αυτής, αποτελούν τµηµατική κατασκευαστική ενότητα του συνόλου των κατασκευών του αρχαιολογικού πάρκου η οποία περιλαµβάνει: Την ανέγερση οµοιώµατος σε κλιµακα 1:1, ελληνιστικού συγκροτήµατος «Αγρέπαυλης» αγροικίας και πιθεώνα / οινοποιίου, το οποίο βρέθηκε στη θέση Κοµπολόι» στην πεδινή χώρα των αρχαίων Λειβήθρων, σε απόσταση περίπου 3,5 χλµ. από το εκτελούµενο έργο το οποίο χρονολογείται στο τέλος του 4ου µε αρχές του 3ου αι. π.χ. και επιχωµατώθηκε για την κατασκευή της σιδηροδροµικής γραµµής. Συγκεκριµένα, αναπαρίσταται καθ ύψος µόνο η ισόγεια νότια και δυτική πτέρυγα της οικίας µε την αντίστοιχη στοά της εσωτερικής αυλής όπου θα χωροθετηθούν εκπαιδευτικές δράσεις και χώροι σύγχρονων χρήσεων (wc ανδρών, γυναικών και ΑΜΕΑ, µικρό κυλικείο και λεβητοστάσιο σε υπόγειο χώρο στη βορειοδυτική πλευρά του κτιρίου). Το ισόγειο κτίριο µε τµήµα υπογείου είναι εµβαδού 225,29µ2. Η θεµελίωσή της Αγρέπαυλης θα κατασκευαστεί µε πέδιλα οπλισµένου σκυροδέµατος που συνδέονται µεταξύ τους µε συνδετήριες δοκούς και η ανωδοµή θα είναι ένα ισόγειο χωρικό πλαίσιο οπλισµένου σκυροδέµατος. Στο βόρειο τµήµα της 2 από 7

αγρέπαυλης κατασκευάζεται υπόγειο εµβαδού 35 τ.µ το οποίο στεγάζει το λεβητοστάσιο και την πρόσβαση που γίνεται από ακάλυπτο κλιµακοστάσιο οπλισµένου σκυροδέµατος το οποίο περιβάλλεται από τοιχία οπλισµένου σκυροδέµατος. Στο βόρειο τµήµα επίσης θα θεµελιωθούν αποχετευτικός βόθρος και αντλιοστάσιο ίδιου εµβαδού κάτοψης 15τµ 20τµ. Επιπλέον στην ανατολική πτέρυγα της οικίας θα αναπαρασταθεί το υπόγειο ισχυρού, πολυώροφου πύργου της αγρέπαυλης, επιφάνειας 86 µ2 και ύψους 2,50µ, το οποίο θα κατασκευαστεί µε περιµετρικά τοιχία οπλισµένου σκυροδέµατος ύψους 2,10µ και θεµελίωση µε πέδιλα. Σε αναλογία του αρχαίου προτύπου θα διαµορφωθεί θυραίο άνοιγµα στον ανατολικό τοίχο όπου θα τοποθετηθεί ξύλινη κλίµακα που θα συνδέει το υπόγειο µε τον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο. Οι εκσκαφές για τη θεµελίωση των παραπάνω κτιρίων και η διαµόρφωση του µπετού καθαριότητος (gro beton) για όλες τις προς αναδοχή κατασκευές, είναι ευθύνη της ΚΖ ΕΠΚΑ και ο ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύµβασης και πριν την έναρξη των εργασιών υποχρεούται να προβεί σε επί τόπου έλεγχου για την αποδοχή των εκτελεσµένων εργασιών. Η κάτοψη του θεµατικού πυρήνα του έργου αποδίδει µε τη χάραξη των περιηγητικών διαδροµών τη λύρα -σύµβολο του Ορφέα-, επισηµαίνοντας τη σχέση του χώρου µε τον µύθο του. Στο κεντρικό τµήµα του κατασκευάζονται δύο κτίρια που αναπαριστούν αρχαία πρότυπα, µία γεωµετρική οβάλ οικία και ένα ισόγειο κτίριο ελληνιστικής αγρέπαυλης µε υπόγειο. Επίσης, κατασκευάζονται 12 κιόσκια αφιερωµένα στον Ορφέα και ένα υπαίθριο θέατρο µε χωµάτινο πρανές. Στο νότιο τµήµα του έργου τοποθετούνται δύο παρατηρητήρια, ενώ σε επιλεγµένα σηµεία προβλέπονται κατασκευές ξεκούρασης-αναψυχής, όπως βρύσες, παγκάκια, τραπεζόπαγκοι. Εντός του έργου κατασκευάζονται δίκτυα Η/Μ κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου (ηλεκτροφωτισµού, ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, απορροής οµβρίων, πυρόσβεσης και αντικεραυνικής προστασίας). Το έργο οριοθετείται µε περιµετρική περίφραξη, η οποία στην βόρεια πλευρά συνορεύει µε υφιστάµενο ασφαλτοστρωµένο δρόµο και αποτελείται από µεταλλικό κιγκλίδωµα σε βάση θεµελίωσης από οπλισµένο σκυρόδεµα. Aπαιτείται η εκτέλεση των εργασιών φερόντων κατασκευών δοµικού σκελετού από οπλισµένο σκυρόδεµα. Η προσκοµισθείσα δεσµευτική οικονοµική προσφορά αναλύεται ως εξής στον ακόλουθα πίνακα και αφορά την Κατηγορία 1. α/α Κατηγορία 1 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α. Β. Γ,. Τοποθέτηση-διαµόρφωση σιδηρού οπλισµού Κατασκευή Καλουπιών Ικριωµάτων, ιάστρωση Συµπύκνωση Συντήρηση Νωπού σκυροδέµατος C16/20 Κατασκευή Καλουπιών Ικριωµάτων, ιάστρωση Συµπύκνωση Συντήρηση Νωπού σκυροδέµατος C20/25 Προµήθεια, ιαµόρφωση και Τοποθέτηση Θερµοµονωτικών πλακών ( ιογκωµένη 6 εκ.) Τιµή µονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.) Συν. απάνη (χωρίς Φ.Π.Α.) Συν. απάνη (µε Φ.Π.Α.) Χλγρ 25.200 0,13 3.276,00 4.029,48 Κυβ.µ 42 43,00 1.806,00 2.221,38 Κυβ.µ 270 45,00 12.150,00 14.944,50 Τετρ.µ 90 7,00 630,00 774,90 Συνολική απάνη Κατηγορίας 1: 17.862,00 21.970,26 Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δικά του έξοδα που έχει λάβει υπόψη και έχει συµπεριλάβει στη παραπάνω οικονοµική προσφορά, να διαθέσει όλο το απαιτούµενο προσωπικό, υλικά, µηχανήµατα, µηχανολογικό εξοπλισµό, οχήµατα, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα µέσα για την προσήκουσα εκτέλεση των προµηθειών, συµπεριλαµβανοµένων και των παρεπόµενων υπηρεσιών αποκατάστασης ζηµιών των αγαθών ή διάθεσης ανταλλακτικών. ΑΡΘΡΟ 2 ιάρκεια τρόπος και τόπος εκτέλεσης των εργασιών/ Υποχρεώσεις-Κυρώσεις Αναδόχου Η ανάθεση εκτέλεσης των προµηθειών θα γίνεται τµηµατικά κατά την διάρκεια των 13 µηνών ισχύος της σύµβασης από 29.10.2013 µέχρι 29.11.2014. 3 από 7

Ο ανάδοχος οφείλει να εκπληρώσει την 1 η και 2 η τµηµατική προθεσµία που ορίζονται στην παράγραφο 13, του άρθρου 4 (σελ.8/17) της Τεχνικής Περιγραφής. Ο ανάδοχος οφείλει να έχει την ετοιµότητα άµεσης ανταπόκρισης στις ανάγκες του έργου, µε τη χρήση των απαιτούµενων κάθε φορά µηχανηµάτων για την εκτέλεση των προµηθειών, όταν κληθεί από την υπηρεσία. Η υπηρεσία θα καλεί τον ανάδοχο να παραλάβει έγγραφη ειδοποίηση όπου θα περιγράφονται σε αυτή, οι συγκεκριµένες ποσότητες που απαιτούνται κάθε φορά προς προµήθεια / εργασία. Η ανταπόκριση στην έναρξη των εργασιών και παράδοση των προµηθειών στο έργο θα πρέπει να γίνεται εντός τριών (3) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµέρα κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης. Σε περίπτωση καθυστέρησης έναρξης της προµήθειας / εργασίας από τον ανάδοχο πέραν των τριών (3) ηµερολογιακών ηµερών, η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα επιβολής της προβλεπόµενης ποινικής ρήτρας που ορίζεται στην παρούσα σύµβαση και στο Π. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α/10.7.2007) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» που αφορούν τους πρόχειρους διαγωνισµούς. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν έχει συνεχή παρουσία στο έργο ή παρουσιάζεται αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εκτέλεση και ολοκλήρωση του είδους προµήθειας/εργασίας που του έχει ορίσει εγγράφως η υπηρεσία, δύναται να επιβληθεί στον ανάδοχο ποινική ρήτρα, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 32 του Π 118/2007. Μετά την πάροδο µίας (1) ηµερολογιακής ηµέρας µη συνεχής παρουσίας του αναδόχου στο έργο ή και πληµµελής εκτέλεσης των προµηθειών / εργασιών η υπηρεσία δύναται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο µε αυτοδίκαιη µονόπλευρη παύση της σχετικής σύµβασης. Το µέγιστο όριο αιτιολογηµένης διακοπής οποιασδήποτε εργασίας ή/και προµήθειας από τον ανάδοχο (κατά την τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού, καλουπιών-ικριωµάτων, σκυροδέτησης, κ.α) δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη της µίας εργάσιµης ηµέρας. Εφόσον ο Ανάδοχος διακόψει την εργασία αναίτια πέραν της µίας εργάσιµης ηµέρας, θα τηρηθούν τα οριζόµενα στα σχετικά άρθρα του Π 118/2007. Ο ανάδοχος καθ όλη την διάρκεια εκτέλεσης των προµηθειών / εργασιών, σεβόµενος τον κηρυγµένο αρχαιολογικό χώρο των Λειβήθρων υποχρεούται να επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή κατά την εκτέλεση της προµήθειας / εργασίας των φερόντων κατασκευών και συγχρόνως να µεριµνά για την προστασία και την µη καταστροφή του πρασίνου (δέντρα, θάµνοι, φυτικές γαίες) που βρίσκεται εντός του έργου και είναι εκτός του εύρους καταλήψεως των κατασκευών του έργου. Ο ανάδοχος δεσµεύεται ότι θα χρησιµοποιεί µόνο τους ορισµένους εργοταξιακούς δρόµους και τις συγκεκριµένες διαδροµές, που θα του υποδείξει η υπηρεσία, και θα εκτελεί µεταφορές µε επιµέλεια µόνο µέσα από αυτές, χωρίς να προκαλεί διατάραξη σε χώρους πρασίνου του έργου. Ο ανάδοχος δεσµεύεται να συντηρεί τους εργοστασιακούς δρόµους και να κρατά τις διαδροµές πάντα ανοικτές χωρίς να διακόπτει την κυκλοφορία αυτών. Σε περίπτωση µη επιµεληµένης εκτέλεσης της προµήθειας, µη προστασίας του πρασίνου και µη τήρησης των παραπάνω από τον ανάδοχο, η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα επιβολής της προβλεπόµενης ποινής που ορίζεται στην παρούσα σύµβαση και συγκεκριµένα στο άρθρο 9. Ο ανάδοχος δεσµεύεται πριν την έναρξη εκτέλεσης των προµηθειών / εργασιών, ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των συνθηκών στο χώρο εκτέλεσης του έργου, του σχεδίου γενικής οριζοντιογραφίας του έργου µε την τοπογραφική αποτύπωση ισοϋψών καµπυλών, των εγκεκριµένων σχεδίων κατασκευών και µελετών και της παρούσας τεχνικής περιγραφής. Παράλειψη του αναδόχου προς ενηµέρωση του µε κάθε δυνατή πληροφορία, που αφορά το έργο, του όρους της σύµβασης και της παρούσας τεχνικής περιγραφής, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωση του. Όλες οι προµήθειες / εργασίες, θα επιβλέπονται από την αρµόδια οµάδα επίβλεψης της υπηρεσίας και θα εκτελούνται µε βάση την Τεχνική Περιγραφή της υπηρεσίας και τις οριζόµενες τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας σύµβασης. Αποδεικτικό πραγµατοποίησης των προµηθειών / εργασιών αποτελεί το ηµερολόγιο του έργου, το οποίο υπογράφεται από τους επιβλέποντες µηχανικούς και από τον προϊστάµενο της Εφορείας. Σε περίπτωση καθυστέρησης έναρξης της προµήθειας / εργασίας από τον ανάδοχο πέραν των τριών (3) ηµερολογιακών ηµερών, η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα επιβολής της προβλεπόµενης ποινικής ρήτρας που ορίζεται στην παρούσα σύµβαση και στο Π 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α/10.7.2007) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» που αφορούν τους πρόχειρους διαγωνισµούς. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει την προµήθεια / εργασία που εκτελεί ο ανάδοχος, για όσο διάστηµα απαιτείται, λόγω κακών καιρικών συνθηκών, λόγω ευρηµάτων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, 4 από 7

λόγω µη χρηµατοδότησης ή λόγω µη τήρησης των όρων της σύµβασης και της Τεχνικής Περιγραφής από τον ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 3 Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου Ο ανάδοχος ευθύνεται εξολοκλήρου για την ασφάλεια και τις ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού που απασχολεί κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των προµηθειών. Ο ανάδοχος είναι αρµόδιος για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των προµηθειών, σύµφωνα µε τους Νόµους, τα ιατάγµατα, τις Αστυνοµικές διατάξεις και την τήρηση των σχετικών κανονισµών για την σωστή λήψη και εφαρµογή των απαιτούµενων µέτρων προστασίας και ασφαλείας του προσωπικού που απασχολεί στο έργο. Για κάθε περίπτωση ατυχήµατος οφειλοµένου σε πράξεις ή παραλείψεις του αναδόχου, των υπεργολάβων του, ή /και του προσωπικού του, ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά. Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που οφείλονται είτε σε αµέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του αναδόχου σε οποιασδήποτε φύσης ατυχήµατα ή ζηµιές στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους, ή σε περιουσίες τρίτων ή στην ύπαρξη του έργου κάθε αυτού, βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον ίδιο τον ανάδοχο. Η υπηρεσία δικαιούται να ελέγχει τον ανάδοχο ως προς την τήρηση ασφάλισης του προσωπικού που απασχολεί το έργο, ενώ συγχρόνως ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην υπηρεσία όλα τα σχετικά στοιχεία και βοήθεια για την πραγµατοποίηση των ελέγχων αυτών. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Η ευθύνη του αναδόχου καλύπτει όλη την χρονική περίοδο από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι την λήξη αυτής. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση της ανάθεσης όλα τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νοµοθεσία. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει αποκλειστικώς και εξ ολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι οποιουδήποτε τρίτου προβάλλοντος δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, σηµάτων κλπ., που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε µελέτες, υλικά, µηχανήµατα, µεθόδους, τρόπους εργασίας, συστήµατα, εφευρέσεις κλπ. που θα χρησιµοποιηθούν για την εκ µέρους του πλήρη εκτέλεση της προµήθειας. Όλες οι σχετικές δαπάνες, η µέριµνα και οι διαδικασίες για τη νόµιµη χρησιµοποίηση όλων των ανωτέρω βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικώς τον Ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να λαµβάνει εγκαίρως κάθε απαιτούµενο µέτρο, ώστε η Αναθέτουσα Αρχή και τα όργανα αυτής να µην υποστούν οποιαδήποτε ενόχληση ή την ελάχιστη ζηµία. Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί τόσο εκ των προτέρων, όσο και καθ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου που έχει αναλάβει, µε την υπηρεσία. Στο πλαίσιο της ως άνω συνεργασίας ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται στις εντολές και υποδείξεις της Υπηρεσίας οι οποίες απορρέουν από την ανάγκη συντονισµού του παρόντος έργου µε τα υπόλοιπα έργα του. Επίσης στο πλαίσιο αυτό και υπό τις εντολές της υπηρεσίας, οφείλει να συνεργάζεται µε όλα τα σχετικά συνεργεία και τους προµηθευτές, στον εντός του εργοταξίου χώρο και να λαµβάνουν από κοινού και έγκαιρα τα κατάλληλα µέτρα για να συντονισθεί η εκτέλεση των προµηθειών και των εργασιών χωρίς να παρεµποδίζεται η εντός του χώρου του έργου, εκτέλεση των εργασιών και η κυκλοφορία του προσωπικού. ΑΡΘΡΟ 4.- Εγγυήσεις Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης, ο Ανάδοχος κατέθεσε την µε αρ. 156276 Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Έργων αξίας 1.790,00 ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10 % της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει, πρέπει να περιλαµβάνει τα αναφερόµενα στο άρθρο 25 του Π. /τος 118/2007. Η ανωτέρω εγγύηση επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στον Ανάδοχο µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εκτελεσµένων προµηθειών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Εφόσον οι προµήθειες εκτελούνται και επιµετρούνται τµηµατικά, σύµφωνα µε τη Σύµβαση οι εγγυήσεις αποδεσµεύονται αναλόγως σταδιακά και τµηµατικά, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσµευση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης απαιτείται προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται 5 από 7

παρατηρήσεις, η παραπάνω σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου (παρ. 8, άρθρο 25 Π. /τος 118/2001). ΑΡΘΡΟ 5 - Αξία 1. Η συνολική δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσόν των 21.970,26 (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%) 2. Η καθαρή δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσόν των 17.862,00 3. Το δικαίωµα προαίρεσης ανέρχεται σε ποσοστό 20% επί της συνολικής δαπάνης, δηλαδή 4.394,05 (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%) 4. Στη δαπάνη αυτή περιλαµβάνονται όλες οι προβλεπόµενες νόµιµες κρατήσεις (παρακράτηση φόρου ποσοστού 8% για εργασία ή 4% για υλικά) ΑΡΘΡΟ 6 Πληρωµή Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε την πρόοδο των εκτελεσµένων προµηθειών / εργασιών. Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιείται µετά την επιµέτρηση, παράδοση και ολοκλήρωση της προµήθειας / εργασίας που ορίζει η υπηρεσία, µετά την αντίστοιχη κάθε φορά παραλαβή και έλεγχο των εκτελεσµένων προµηθειών / εργασιών από την αρµόδια Επιτροπή. Η παραλαβή των προµηθειών / εργασιών θα γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής Υλικών και Εργασιών µε αρ.πρωτ.18, 02/01/2013 (Α Α: ΒΕΦΣΓ-Β7Ω) και την έγκριση του σχετικού Πρακτικού από την Προϊσταµένη της Υπηρεσίας, µετά από σχετική έκθεση των Επιβλεπόντων του υποέργου προς την εν λόγω Επιτροπή για τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία που προβλέπονται στη σύµβαση. Ο Ανάδοχος οφείλει να αποκαθιστά αµέσως και χωρίς καθυστέρηση τις εκτελεσµένες προµήθειες που δεν πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Πριν την πληρωµή του ο Ανάδοχος θα πρέπει, κατόπιν συνεννόησης µε το Λογιστήριο της ΚΖ ΕΠΚΑ, να προσκοµίσει όλα τα απαιτούµενα κατά την ισχύουσα νοµοθεσία δικαιολογητικά και παραστατικά, όπως: Τιµολόγια επί των οποίων θα γίνει η προβλεπόµενη παρακράτηση φόρου. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. Επιµετρητικό φύλλο εργασιών. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Υπηρεσίας που ορίζεται από την ισχύουσα νοµοθεσία. Η σχετική δαπάνη βαρύνει το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013», στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ. Η εν λόγω προµήθεια εντάσσεται στο υποέργο 1 του έργου «Αρχαιολογικό πάρκο Λειβήθρων Ν. Πιερίας», µε κωδ. πράξης 2011ΣΕΟ1480149, (MIS 355499) και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). ΑΡΘΡΟ 7 ικαίωµα προαίρεσης Το δικαίωµα προαίρεσης ανέρχεται σε ποσοστό 20% επί της συνολικής δαπάνης. ύναται να χρησιµοποιηθεί σε περίπτωση αύξησης των απαιτούµενων ποσοτήτων των προµηθειών και κατόπιν εντολής της υπηρεσίας. Αναλόγως, η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα µείωσης των ποσοτήτων των, προς εκτέλεση, προµηθειών όπως έχουν προµετρηθεί και ορίζονται στην τεχνική περιγραφή ή και διακοπής της προµήθειας, σε περίπτωση που διακοπεί η χρηµατοδότηση του έργου. ΑΡΘΡΟ 8 Χρόνος έσµευσης του Αναδόχου για τις τιµές της προσφοράς Ο Ανάδοχος δεσµεύεται να διατηρήσει την τιµή της προσφοράς του σταθερή καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης. Σε καµία φάση της εκτέλεσης των προµηθειών δεν µπορεί να γεννηθεί θέµα αναθεώρησης από τον ανάδοχο, των προσφερόµενων τιµών ανα προµήθεια, προς όφελος του αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 9 Ποινικές ρήτρες Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τους όρους της παρούσας, ή εκπληρώσει πληµµελώς τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρούσα Σύµβαση και στην Τεχνική Περιγραφή η εγγύηση καλής εκτέλεσης επέχει θέση ποινικής ρήτρας και καταπίπτει για ολόκληρο το ποσό, υπέρ του ελληνικού ηµοσίου, σύµφωνα µε τις περί προµηθειών διατάξεις. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρεί τις χρονικές προθεσµίες που ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας σύµβασης, δύναται η υπηρεσία να επιβάλλει ποινική ρήτρα όπως ορίζονται στο Π.. 118/2007. 6 από 7

Εκτός των ανωτέρω, ο ανάδοχος δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση της υπηρεσίας, µε αυτοδίκαιη µονόπλευρη παύση της σχετικής σύµβασης, εφόσον οι προµήθειες δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της υπηρεσίας και δεν είναι σύµφωνες µε τα οριζόµενα στην Τεχνική Περιγραφή και τις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές. Οι ποινικές ρήτρες θα εισπραχθούν βάσει των διατάξεων που αφορούν τα δηµόσια έσοδα και ορίζονται στο Π.. 118/2007. Οι ποινικές ρήτρες δύναται να εισπραχθούν δια συµψηφισµού µε το υπόλοιπο ποσό προς καταβολή στον ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 10 Εκχώρηση-Υποκατάσταση Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο σχετικά µε τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνει µε την παρούσα, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωµάτων άνευ της ρητής και εγγράφου αδείας της Προϊσταµένης της ΚΖ Ε.Π.Κ.Α. ΑΡΘΡΟ 11 Ανωτέρα Βία Κανένας από τους συµβαλλόµενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεών του αν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 37 του Π.. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 12 Επίλυση διαφορών Σε κάθε περίπτωση διαφοράς µεταξύ των µερών σχετικά µε την ερµηνεία και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης η επίλυση της γίνεται από τα αρµόδια ικαστήρια Κατερίνης. ΑΡΘΡΟ 13 ιάρκεια Σύµβασης Η σύµβαση έχει ισχύ 13 µηνών από 29.10.2013 (ηµεροµηνία υπογραφής της αρχικής σύµβασης µε Α Α: ΒΛΛΑΓ-Ξ4Θ) έως την ηµεροµηνία λήξης της 29.11.2014. ΑΡΘΡΟ 14 Τροποποίηση Σύµβασης Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαφοροποίηση της παρούσας σύµβασης θα γίνεται µόνο έπειτα από γραπτή συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 24 του Π.. 118/2007 ΆΡΘΡΟ 15 Αντίκλητος Όλες οι επιδόσεις, τα δικαστικά ή εξώδικα έγγραφα καθώς και οι ειδοποιήσεις που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις της Σύµβασης, θα επιδίδονται ή θα υποβάλλονται εγγράφως στον νόµιµο εκπρόσωπο του άλλου µέρους. Ο Ανάδοχος ορίζει αντίκλητο τον..., µε διεύθυνση... Η επίδοση/ γνωστοποίηση/ κοινοποίηση προς αυτόν οποιωνδήποτε εγγράφων θα θεωρείται ως νόµιµη επίδοση/ γνωστοποίηση/ κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 16 Σύνταξη Σύµβασης Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε σε έξι (6) αντίτυπα και αφού αναγνώσθηκε και έγινε αποδεκτή από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ρητά και ανεπιφύλακτα, υπογράφηκε νόµιµα από τους συµβαλλόµενους. Ο Ανάδοχος έλαβε ένα αντίτυπο. Κατερίνη 29 /07 /2014 Οι συµβαλλόµενοι Ο Ανάδοχος Για την ΚΖ Ε.Π.Κ.Α. Η Προϊσταµένη της Εφορείας Ευτυχία Πουλάκη-Παντερµαλή Αρχαιολόγος 7 από 7