14SYMV

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 14SYMV002076034 2014-05-29 ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 12 / 2014 ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4691ΩΓ-ΩΡ2 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΦΓ 3 / 14 ) «Προμήθεια 12.000 τεμ. Λάστιχα για ντοσιέ και 220.000 τεμ. Ελάσματα αρχειοθέτησης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και φορέα εκτέλεσης το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ» ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 1) ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2) Γ. ΚΟΥΜΠΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ...... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2... ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 4. ΤΙΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3... ΑΡΘΡΟ 5. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 6. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4... ΑΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5... ΑΡΘΡΟ 8. ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΘΡΟ 10. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΡΘΡΟ 11. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 12. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟ 13. ΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΡΘΡΟ 14. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΡΘΡΟ 15. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 2

Στην Αθήνα, σήμερα την 16η, του μήνα Μαΐου, έτους 2014, ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων, αφενός μεν: α) Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αγίου Κωνσταντίνου αριθμός 8), το οποίο νομίμως εκπροσωπείται από την κα. Γεωργία Βουτσινά, η οποία ενεργεί στην παρούσα περίπτωση με την ιδιότητα της Προϊσταμένης της Δ/νσης Προμηθειών & Χημικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σε εκτέλεση της 090/1/10-2-83 απόφασης του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ «περί εκχωρήσεως αρμοδιοτήτων»,εφεξής αποκαλούμενο στην παρούσα Σύμβαση «ΙΚΑ-ΕΤΑΜ», χάριν του οποίου καταρτίζεται η παρούσα Σύμβαση, αφετέρου δε β) Της εταιρείας με την επωνυμία «Γ. ΚΟΥΜΠΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ», που εδρεύει στην οδό Περικλέους 37, Άγιοι Ανάργυροι, τκ. 13562, ΑΦΜ : 998395167 ΔΟΥ : ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, τηλ. 210-2388550, fax 210-2389876, εφεξής αποκαλούμενη στην παρούσα Σύμβαση «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ»,η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. ΚΟΥΜΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του Ελευθερίου δυνάμει του από 15/10/2007 Καταστατικού της εταιρείας. Έχοντας υπόψη: Α. Την κείμενη νομοθεσία σύμφωνα με τη οποία διεξήχθη ο διαγωνισμός και ιδιαίτερα : Το άρθρο 5 του Ν. 861/79 περί αρμοδιοτήτων του ΔΣ του ΙΚΑ και του Διοικητή του ΙΚΑ. Τις διατάξεις του ΠΔ 266/89 Οργανισμός του ΙΚΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/τ.Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». Τις διατάξεις του ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07/07) Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ. Α /13-07-10) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. Τις διατάξεις του Ν. 3871/10 άρθ. 21 (ΦΕΚ 141/τ. Α /17-08-10) Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη. 3

Τις διατάξεις του Ν. 4012/11 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». Τις διατάξεις Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α /02-02-2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», άρθρο 29, παρ. 2.α. Το Π.Δ. 113/10 περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (ΦΕΚ 194Α) Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α ) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» Β. Τις αποφάσεις: Την υπ αριθ. πρωτ. Λ53/Γ/3/513/21.01.14 Απόφαση του Προϊστάμενου της Γενικής Δ/νσης Οικον/κών Υπηρεσιών του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, με την οποία εγκρίθηκε η σχετική πίστωση για την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού (με συλλογή προσφορών), κατόπιν σχετικής ανάρτησης στο διαδίκτυο, για την προμήθεια «12.000 τεμ.. Λάστιχα για ντοσιέ και 220.000 τεμ. Ελάσματα αρχειοθέτησης με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και φορέα εκτέλεσης το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ». Τη με αριθ. ΑΑΥ Μ78/3.02.14 Απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 18.238,44 για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έτους 2014 σε βάρος του ΚΑΕ 21261Α Τη με αριθμό Γ99/Γ/12/1047/6.02.14 (ΑΔΑ ΒΙΡΔ4691ΩΓ-54Χ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,με συνημμένες τις τεχνικές προδιαγραφές, για τη διενέργεια του διαγωνισμού στις 12/02/14. Την υπ αριθ. Λ36/Γ/8/2353/15-04-2014 Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Οικονομοτεχνικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με την οποία κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο ο Πρόχειρος Διαγωνισμός που διενεργήθηκε στις 12/02/2014, σε συνέχεια της υπ αριθμ. Γ99/Γ/12/1047/06-02-2014 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του διαγωνισμού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για την προμήθεια 12.000 τεμ. Λάστιχων για ντοσιέ και 220.000 τεμ. Ελασμάτων αρχειοθέτησης με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και φορέα εκτέλεσης το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα κάτωθι : 4

(Οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και οι πίνακες περιεχομένων, τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και θα αγνοούνται για την ερμηνεία της Σύμβασης.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, εκτός από τις περιπτώσεις, όπου τα συμφραζόμενα απαιτούν διαφορετικά, τις αντίστοιχες έννοιες: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Το Ν.Π.Δ.Δ. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ) που εδρεύει στην Αθήνα Αγ. Κωνσταντίνου 8, ταχ.κωδ. 102 41, το οποίο προκηρύσσει τον διαγωνισμό. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Αναθέτουσας Αρχής που στεγάζεται στον 3ο όροφο του επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου 16, 10241 Αθήνα, κτιρίου. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Η εταιρεία με την επωνυμία «Γ. ΚΟΥΜΠΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ», η οποία βάσει της υπ αρ. Λ36/Γ/8/2353/15-04-2014 απόφασης κατακύρωσης, συμβάλλεται με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΕΡΓΟ: Η σύμφωνα με τον τρόπο, τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνει η παρούσα Σύμβαση, εκτέλεση του έργου με αντικείμενο την προμήθεια 12.000 τεμ. Λάστιχων για ντοσιέ και 220.000 τεμ. Ελασμάτων αρχειοθέτησης. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και φορέα εκτέλεσης το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Η υπ. αριθ. Γ99/Γ/12/1047/6.02.14 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του πρόχειρου διαγωνισμού με αριθμ. φακ. ΦΓ/ 3/2014. ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Η τεχνική και οικονομική προσφορά του Προμηθευτή προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ: Η υπ. αριθ. Λ36/Γ/8/2353/15-04-2014 Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Οικονομοτεχνικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός και ανατέθηκε η υλοποίηση του έργου. 5

ΣΥΜΒΑΣΗ: Η παρούσα έγγραφη συμφωνία μεταξύ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του Προμηθευτή, για την εκτέλεση του έργου, όπως αυτή είναι δυνατό να τροποποιηθεί, μεταβληθεί ή συμπληρωθεί. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ(ΕΠΠΕ): Ομάδα προσώπων, οριζόμενη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Αναθέτουσα Αρχή στην εκτέλεση των υποχρεώσεων, των δικαιωμάτων ή και των εξουσιών που της ανήκουν δυνάμει της Σύμβασης και έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών, από τον Προμηθευτή. ΤΙΜΗΜΑ: Η τιμή στην οποία κατακυρώθηκε το Έργο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Με την παρούσα σύμβαση η εταιρεία με την επωνυμία «Γ. ΚΟΥΜΠΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ», ονομαζόμενη στο εξής στην παρούσα σύμβαση «Ο Προμηθευτής», αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθεύσει στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) τα παρακάτω είδη, όπως ακριβώς περιγράφονται α) στη με αριθ. πρωτ. Γ99/Γ/12/1047/6.02.14 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, β) στην τεχνική και οικονομική προσφορά του και γ) στην υπ. αριθ. Λ36/Γ/8/2353/15-04-2014 κατακυρωτική απόφαση, που όλα μαζί αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και αναπόσπαστο μέρος αυτής της σύμβασης. Ειδικότερα ο προμηθευτής θα προμηθεύσει τα παρακάτω είδη : ΕΙΔΟΣ 1 : 12.000 τεμάχια Λάστιχα για ντοσιέ στην τιμή των 528,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% (τιμή ανά μονάδα προ ΦΠΑ 0,044 ), δηλαδή 649,44 συμπ/νου του ΦΠΑ. ΕΙΔΟΣ 2 : 220.000 τεμάχια Ελάσματα αρχειοθέτησης, στην τιμή των 14.300,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% (τιμή ανά μονάδα προ ΦΠΑ 0,065 ), δηλαδή 17.589,00 συμπ/νου του ΦΠΑ. 6

ΑΡΘΡΟ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΙΔΟΣ 1 Ονομασία: «ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΝΤΟΣΙΕ» Λάστιχο καλής ποιότητας για ντοσιέ τύπου πρεσπάν (διαστάσεων 26 cm X 35 cm), μήκους 44 cm, χρώμα μαύρο. Στις άκρες του θα φέρει μεταλλική ενίσχυση για την τοποθέτησή του στο ντοσιέ (όπως το υπόδειγμα). Σε συσκευασία των 50 τεμαχίων. Ποσότητα: 12.000 τεμάχια ΕΙΔΟΣ 2 Ονομασία: «ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ» Τα ελάσματα θα είναι μεταλλικά τύπου σιδηρόδρομου, μήκους 20 cm και πλάτους 50 mm, δεν θα οξειδώνονται και θα έχουν χωρητικότητα μεγαλύτερη των 40 mm. Θα χρησιμοποιούνται σε χάρτινα περικαλύμματα (φάκελοι) για την αρχειοθέτηση εγγράφων. Συσκευασία των 50 τεμαχίων. Ποσότητα: 220.000 τεμάχια ΑΡΘΡΟ 4: ΤΙΜΗΜΑ Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 14.828,00 ( δέκα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια είκοσι οκτώ ευρώ ) πλέον Φ.Π.Α. και στο ποσό των 18.238,44 ( δέκα οκτώ χιλιάδες διακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του προμηθευτή, και αναλύεται ως ακολούθως : ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τμ) ΚΟΣΤΟΣ ( )/τμ ΚΟΣΤΟΣ ( ) ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΕΜΑΧΙΩΝ Συνολικό κόστος ( ) συμπ/νου ΦΠΑ 23% ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΙΑ ΝΤΟΣΙΕ 12.000 0,044 528,00 649,44 7

ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 220.000 0,065 14.300,00 17.589,00 ΣΥΝΟΛΟ 14.828,00 18.238,44 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΡΘΡΟ 5 : ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η παράδοση των ειδών θα γίνει σε κτίριο της Υποδιεύθυνσης Αποθηκών του ΙΚΑ ΕΤΑΜ (Μεγάλη του Γένους Σχολή 1, Άλιμος 210-4812590), κατόπιν συνεννόησης του μειοδότη με την Υποδιεύθυνση σε χώρους που θα του υποδειχθούν με εργατικό προσωπικό που θα διαθέτει ο προμηθευτής, εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την γνωστοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης των εν λόγω ειδών στον μειοδότη (ήτοι από 02/05/2014). Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές ο προμηθευτής υποχρεούται δυο ημέρες πριν από την παράδοση να ενημερώσει την Υποδιεύθυνση Αποθηκών για τον αριθμό των δεμάτων που πρόκειται να αποσταλούν. ΑΡΘΡΟ 6 : ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των αναφερομένων στο θέμα ειδών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η προμήθεια θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας, την προσφορά του προμηθευτή, τη Γ99/Γ/12/1047/6.02.14 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.2286/95 σε συνδυασμό με το ΠΔ 118/07 και θα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο Προμηθευτής επιβαρύνεται : α) Με τη δαπάνη μεταφοράς και παράδοσης των ειδών της προμήθειας στον τόπο προορισμού του. β) Με τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Προμηθευτή. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται πλέον των προβλεπομένων νόμιμων κρατήσεων και με παρακράτηση 0,10% για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 8

Δημοσίων Συμβάσεων (παρ. 3 άρθ.4 του Ν.4013/15-9-11 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.2 εδάφιο β του άρθρου 238 Ν.4072/12). ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΡΘΡΟ 7 : ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο Προμηθευτής για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης κατέθεσε την υπ αριθ. 112/702479-7 / 09/05/2014 εγγυητική επιστολή της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. κατάστημα Αγίων Αναργύρων (112) ποσού # 1.482,80# ΕΥΡΩ ( χίλια τετρακόσια ογδόντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά ). Ο Προμηθευτής απαλλάσσεται από την εγγύηση αυτή όταν εκτελεστούν πλήρως οι όροι της σύμβασης, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλομένους. Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον προμηθευτή μετά την οριστική παραλαβή των ειδών της προμήθειας από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΡΘΡΟ 8: ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Η μη εκτέλεση της σύμβασης εκ μέρους του Προμηθευτή καθώς και η μη παράδοση του είδους εντός της οριζόμενης προθεσμίας και μετά από παράταση που χορηγήθηκε σύμφωνα με το αρθ.26 του ΠΔ 118/07 επιβάλλουν εκτός των τυχόν προβλεπομένων κατά περίπτωση κυρώσεων από το άρθρο 32 του Π.Δ.118/07 και πρόστιμο που καταπίπτει σε βάρος του Προμηθευτή και σε όφελος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, λόγω ποινικής ρήτρας, ποσού που καταλογίζεται ως εξής, εκτός αν άλλως ορίζεται στην προκήρυξη: α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/4 του μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο 26 του π.δ. 118/07 χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. β) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από 1/4 μέχρι το 1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο 26 του π.δ. 118/07 χρόνου παράτασης ποσοστό 3%, επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. 9

γ) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½ ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Τα παραπάνω κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμου υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών χωρίς τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης Παραδοτέου του Έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος μπορεί επίσης να κηρυχθεί έκπτωτος ακόμη και στην περίπτωση που εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης, χωρίς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση, σύμφωνα με άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007. Σε περίπτωση έκπτωσης Αναδόχου, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δικαιούται, κατά την κρίση του, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των Παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα. ΑΡΘΡΟ 9: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τα τυχερά υπό στενή έννοια (απλά ή συνήθη) στην νομότυπη εκπλήρωση των αναλαμβανομένων από αυτόν υποχρεώσεων σε εκτέλεση του Έργου. Τόσο η Αναθέτουσα Αρχή όσο και ο Ανάδοχος δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας ή τυχερά που δεν ήταν δυνατόν να προβλέψει με την καταβολή εξαιρετικής επιμέλειας. Ως τέτοια δε θεωρούνται για τον Προμηθευτή όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί εγγράφως προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. ΑΡΘΡΟ 10 : ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Ο ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης και τους τεχνικούς κανόνες (νόρμες) και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που ισχύουν στις σύγχρονες μεθόδους υλοποίησης παρόμοιων έργων, θα 10

πληροί όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού, θα στερείται οποιωνδήποτε ελαττωμάτων (οφειλομένων ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση, πλημμελή κατασκευή, ελαττωματικά υλικά) και θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφηκαν ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεσή του. ΑΡΘΡΟ 11 : ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Οι συμβαλλόμενοι δεν δικαιούνται να μεταβιβάσουν ή εκχωρήσουν ολικά ή μερικά τη Σύμβαση ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις ή δικαιώματά τους προς οιονδήποτε χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση του άλλου. Κατ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει το δικαίωμα είσπραξης χρηματικών ποσών καταβλητέων από την Αναθέτουσα Αρχή με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί στην Ελλάδα. ΑΡΘΡΟ 12: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Η σύμβαση είναι δυνατό να τροποποιηθεί εφόσον συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. ΑΡΘΡΟ 13 : ΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Ο ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση β) Ο ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής γ) Ο ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. δ) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον ανάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ εξαίρεση, της Αναθέτουσας Αρχής δύναται, κατ ενάσκηση διακριτικής ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ αυτό) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα 11

αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείς. Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. Για τους πρόσθετους λόγους έκπτωσης του Αναδόχου εκτός των προβλεπομένων στο Π.Δ.118/07, εφαρμόζονται οι έννομες συνέπειες της καταγγελίας κατά τον Αστικό Κώδικα. ΑΡΘΡΟ 14 : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε στην ελληνική γλώσσα και διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως ανακύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της παρούσας ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο προμηθευτής καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν καταστεί δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα καθ ύλην αρμόδια δικαστήρια, που εδρεύουν στην Αθήνα. Η κοινοποίηση οποιουδήποτε εγγράφου προς τον Προμηθευτή θα γίνεται νόμιμα στη διεύθυνση, η οποία αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. Ο Προμηθευτής υποχρεούται, σε περίπτωση αλλαγής διευθύνσεως, ή άλλων στοιχείων της εταιρείας του να κοινοποιεί εγγράφως αμέσως τούτο, στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΑΡΘΡΟ 15 : ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ Η Προμήθεια θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας, την προσφορά του προμηθευτή, την υπ.αριθ. Γ99/Γ/12/1047/6.02.14 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.2286/95, του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» και θα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. 12

Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύνολο. Στηρίζεται στα εξής έγγραφα κατά την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας: α. Την υπ. αριθ. Γ99/Γ/12/1047/6.02.14 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος β. Την τεχνική και οικονομική προσφορά του Προμηθευτή γ. Την υπ.. αριθ. Λ36/Γ/8/2353/15-04-2014 Απόφαση Κατακύρωσης και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών ή παραλείψεων. Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, τα οποία, αφού αναγνώσθηκαν, υπεγράφησαν ανεπιφύλακτα από τους νομίμους εκπροσώπους αμφοτέρων των συμβαλλόμενων, εκ των οποίων το ένα έλαβε ο Προμηθευτής και τα δύο (2) η Διεύθυνση Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ 13