13SYMV

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ 13SYMV001754887 2013-12-03 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στη Λαμία σήμερα την 1.4.2012 μεταξύ: Αφενός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ», το οποίο εδρεύει στη Λαμία (3 ο Χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών, Τ.Κ. 35100, Λαμία) ΑΦΜ: 090200100, Δ.Ο.Υ.: Λαμίας και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο αυτού, καθηγητή κ. ΣΤΑΥΡΟ ΚΑΡΚΑΝΗ, και αφ ετέρου δε της Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΥΡΣΟΣ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ Α.Ε.» με ΑΦΜ: 094429850 της Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Τσαούση Αθανάσιο του Νικολάου, κάτοικο Βουλιαγμένης, οδός Ιάσωνος 27 Α, με Α.Δ.Τ. ΑΖ615859 Τ.Α. :ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Συμφωνήθηκαν και αμοιβαία έγιναν δεκτά τα ακόλουθα: Ήδη με την παρούσα το πρώτο συμβαλλόμενο «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ» (καλούμενο στο εξής «ΤΕΙ Λαμίας») αναθέτει στη δεύτερη συμβαλλόμενη εταιρεία «ΠΥΡΣΟΣ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ Α.Ε.» (καλούμενη στο εξής «ο Ανάδοχος») και αυτή αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών που της κατακυρώθηκαν, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής: ΑΡΘΡΟ 1 ο : Αντικείμενο της Σύμβασης. Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων του Παραρτήματος Καρπενησίου του ΤΕΙ Λαμίας για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από 1.4.2012 έως 31.3.2014, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης (αριθ. πρωτοκόλλου 1770/16.4.2010), τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007, του Π.Δ. 60/2007 και των κειμένων νόμων. Τα ανωτέρω στο εξής θα καλούνται υπηρεσία, τα οποία αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω κατ είδος, ποσότητα και τιμή μονάδος και σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου στην οποία αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές της προσφερόμενης υπηρεσίας και η οποία προσφορά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 1

ΑΡΘΡΟ 2 ο : Αμοιβή υπηρεσιών Τίμημα Τρόπος πληρωμής Κρατήσεις. 1. Το συνολικό τίμημα για την παροχή όλων των υπηρεσιών της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των Διακοσίων Χιλιάδων και Εκατόν Δεκαπέντε Ευρώ (200.115,00 ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α. 23% (δηλαδή μηνιαίως 8.338,12 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, ήτοι Μηνιαία Καθαρή Αξία 6.778,96 και Φ.Π.Α.: 1.559,16 ). 2. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Τ.Ε.Ι. Λαμίας. 3. Προϋπόθεση εξόφλησης τιμολογίου είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου. 4. Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της μηνιαίας συμβατικής αξίας, μετά την οριστική μηνιαία παραλαβή των υπηρεσιών (άρθρο 35, παρ. 1 α, του π.δ.118/2007) και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής υπηρεσιών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου. 5. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ ( ), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 6. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. και ειδικότερα: α) Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για εργασίες δεδουλευμένες προηγούμενου μήνα. β) Πρακτικό παραλαβής ποιοτικά και ποσοτικά εργασιών μηνός της τριμελούς επιτροπής. γ) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 7. Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης από την αρμόδια επιτροπή. 8. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται: α) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και β) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 (παρ. 7), του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υπηρεσιών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.). 9. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. 10. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών. 11. Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24, του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος. 12. Σε περίπτωση που το Παράρτημα Καρπενησίου διακόψει τη λειτουργία του, το Τ.Ε.Ι. Λαμίας δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι στον ανάδοχο για αποζημίωση και διακόπτεται αυτομάτως η υπάρχουσα σύμβαση. 2

ΑΡΘΡΟ 3 ο : Χρόνος, Τόπος και Παράδοση - Παραλαβή υπηρεσιών. 1. Σαν τόπος παροχής των υπηρεσιών φύλαξης ορίζονται τα κτίρια του Παραρτήματος Καρπενησίου, του Τ.Ε.Ι. Λαμίας. 2. Η παροχή, ο χρόνος, ο τόπος καθώς και ο τρόπος παροχής των υπηρεσιών φύλαξης, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και με τους όρους της Τεχνικής προσφοράς του Αναδόχου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης. 3. Η παρακολούθηση και παραλαβή των υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων του Παραρτήματος Καρπενησίου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή, η οποία θα συντάσσει και θα εκδίδει σχετικό πρακτικό καλής εκτέλεσης υπηρεσιών. ΑΡΘΡΟ 4 ο : Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Αναδόχου. Ο δεύτερος από τους συμβαλλομένους, που αναδείχθηκε μειοδότης στον Διεθνή Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την «Φύλαξη των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι. Λαμίας και του Παραρτήματος Καρπενησίου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας», με Αριθμό Διακήρυξης 1770/16.4.2010 και ημερομηνίας διεξαγωγής την 16.6.2010, αποτέλεσμα το οποίο κατακυρώθηκε με το αριθμ. 580/7.3.2012 Απόσπασμα Πρακτικού του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας και ειδικότερα: Β ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ» στο ποσό των Διακοσίων Χιλιάδων Εκατόν Δεκαπέντε Ευρώ (200.115,00 ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α. 23%. Η ανάδοχος εταιρεία φύλαξης υποχρεούται: Σε Εικοσιτετράωρη (24ωρη), Επταήμερη (7ήμερη) φύλαξη των χώρων του Παραρτήματος Καρπενησίου με ένα φύλακα ανά βάρδια. Η φύλαξη θα αφορά τους παρακάτω εσωτερικούς χώρους: Α) Χώροι εκπαίδευσης και διοίκησης (όροφος επιφ. 1200 m) B) Γυμναστήριο, εστιατόριο, αποθήκες κ.λπ. ( ισόγειο επιφ. 1200 m) Γ) Σπουδαστική εστία (δύο όροφοι συνολικής επιφ. 2020 m) Δ) Και τον περιβάλλοντα χώρο του οικοπέδου του Παραρτήματος. Σχεδιασμός Υπηρεσιών Φύλαξης Φύλακας με διακριτική περιβολή αναλαμβάνει τη φύλαξη των χώρων του Παραρτήματος Καρπενησίου, ο οποίος κατά την άσκηση των καθηκόντων του θα: 1. Τηρεί τη θεσπισμένη διαδικασία εισόδου/ εξόδου μελών του Ιδρύματος και επισκεπτών. 3

2. Εκτελεί περιπολίες πεζός, επιτηρώντας περιμετρικά και εσωτερικά τους χώρους ευθύνης του. 3. Εντοπίζει έγκαιρα και ειδοποιεί τους υπευθύνους του Ιδρύματος σε περιπτώσεις επίθεσης, δολιοφθοράς κ.λπ. στους χώρους ευθύνης του. 4. Τηρεί σχολαστικά και σε καθημερινή βάση βιβλία συμβάντων, όπου θα αναφέρεται με λεπτομέρεια κάθε αξιοσημείωτο συμβάν στους παραπάνω χώρους φύλαξης και θα αναφέρεται τουλάχιστον στα ερωτήματα που πώς πότε- ποιος τι και γιατί και θα ενημερώνει εγγράφως τους υπεύθυνους της Διοίκησης του Ιδρύματος. Σε περίπτωση διαπίστωσης φθοράς, σε κτιριακό χώρο, εγκατάσταση ή εξοπλισμό κατά τον υποχρεωτικό χρόνο φύλαξης, που δεν αναφέρεται στο βιβλίο συμβάντων, η εταιρεία καθίσταται υπεύθυνη γι αυτό και υποχρεούται σε αντικατάστασή του ή αποζημίωση του. 5. Υποχρεούται στην απομάκρυνση κάθε ξένου, προς την ακαδημαϊκή κοινότητα, προσώπου, εκτός των εξουσιοδοτημένων από τη Διοίκηση και απαγορεύει την παραμονή στο φυλάκιο οποιουδήποτε εργαζόμενου ή επισκέπτη, απομακρύνοντας τους ευγενικά. 6. Εφαρμόζει όποιες άλλες εντολές του δίνει ο Πρόεδρος ή ο αρμόδιος Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος. 7. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την οικεία Σ.Σ.Ε., τήρηση του νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων κ.λπ. Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύμβαση με τον ανάδοχο. 8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και σε κάθε άλλο κατά το νόμο αρμόδιο Ασφαλιστικό Οργανισμό, το προσωπικό που χρησιμοποιείται από αυτόν για την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης. Όλες οι υποχρεώσεις και οικονομικές επιβαρύνσεις που προκύπτουν από αυτή την ασφάλιση καθώς και κάθε εισφορά υπέρ των Οργανισμών και ταμείων κυρίας ή επικουρικής ασφάλισης και για κρατήσεις υπέρ τρίτου και λοιπές εν γένει επιβαρύνσεις φόροι, τελ. χαρτοσήμου κ.λπ., βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο ως εργοδότη του κάθε φύσης προσωπικού που χρησιμοποιείται από αυτόν. 9. Θα τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων και θα είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν θα προέκυπτε στο προσωπικό του. 10. Θα διαθέτει προσωπικό ασφαλείας για έκτακτες περιπτώσεις. 11. Ο ανάδοχος οφείλει να αντικαθιστά αμέσως και χωρίς αντιρρήσεις κάθε μέλος του προσωπικού του, το οποίο θα κριθεί ακατάλληλο (για ανάρμοστη συμπεριφορά ή για οποιαδήποτε λόγο), μόλις ειδοποιηθεί σχετικά και εγγράφως από το Τ.Ε.Ι. Λαμίας. 4

12. Απαγορεύεται η αναδοχή από άλλο πρόσωπο οποιονδήποτε δικαιωμάτων του αναδόχου που θα απορρέουν από τη σύμβαση που θα υπογραφεί. 13. Σε περίπτωση που εντοπιστούν αντικείμενα καθηγητών και φοιτητών π.χ. βιβλία, κινητά τηλέφωνα, γυαλιά ηλίου κ.τ.λ. ξεχασμένα, οφείλει να τα κρατήσει και να βγάλει ανακοίνωση, και μετά το πέρας μιας εβδομάδας να τα παραδώσει στην αρμόδια υπηρεσία του Παραρτήματος Καρπενησίου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας. 14. Διευκρινίζεται ρητά ότι το ΤΕΙ Λαμίας δεν έχει καμιά αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους οποιουδήποτε μισθωτού του αναδόχου και η υποχρέωσή του εξαντλείται πλήρως με την καταβολή της κατά μήνα αμοιβής του αναδόχου. 15. Το ΤΕΙ Λαμίας απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά τη φύλαξη των κτηρίων. Το ΤΕΙ Λαμίας δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για την υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του προσωπικού του αναδόχου ή της ασφάλισής του σε ασφαλιστικά ταμεία. 16. Ο Ανάδοχος θα διαθέσει άτομα από το προσωπικό του, τα οποία θα είναι έμπιστα, έντιμα, επιλεγμένα με αυστηρά κριτήρια, ελεγχόμενα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 17. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιείται από τον ανάδοχο θα πρέπει απαραίτητα να μπορεί να κατανοεί, να ομιλεί και να διαβάζει την ελληνική γλώσσα, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στην επικοινωνία με τους αρμόδιους του Παραρτήματος Καρπενησίου του ΤΕΙ Λαμίας. Επιπλέον, σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί να διαθέτουν άδεια παραμονής και άδεια εργασίας για την Ελλάδα. 18. Με δαπάνες του αναδόχου θα τοποθετηθεί εξοπλισμός ο οποίος θα καταγράφει την επίσκεψη των φυλάκων, σε σταθερά σημεία που θα ορίσει το Τ.Ε.Ι. Η επίσκεψη για έλεγχο των ανωτέρω σημείων, θα πρέπει να γίνεται ανά μια ώρα από όλους τους φύλακες ανά βάρδια. Οι ενδείξεις των καταγραφών θα παραδίδονται με ευθύνη του αναδόχου, καθημερινά στο πρωτόκολλο του Παραρτήματος Καρπενησίου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας. Ασφαλιστικές καλύψεις 1) Για θάνατο ή βλάβη προσώπου, που οφείλεται σε αμέλεια της εταιρείας μέχρι ανώτατου ποσού των Οχτακοσίων Χιλιάδων Ευρώ (800.000,00 ) για κάθε συμβάν. 2) Για κάθε ζημιά ή απώλεια της περιουσίας του Ιδρύματος, εάν η ζημιά ή η απώλεια αυτή προέρχεται από αμέλεια ή παράλειψη της εταιρείας ή για κλοπή ή απόπειρα κλοπής, που διαπράχθηκε από το προσωπικό της εταιρείας μέχρι ανώτατου ποσού των Οχτακοσίων Χιλιάδων Ευρώ (800.000,00 ). 5

ΑΡΘΡΟ 5 ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης. Για την άρτια, άριστη, πιστή και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας εκτέλεση του Έργου της Φύλαξης, ο Ανάδοχος με την υπογραφή του Συμφωνητικού κατέθεσε στο Τ.Ε.Ι. Λαμίας την αριθ.01081100120-17/9.4.2012 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, έκδοσης ATE BANK, και με διάρκεια ισχύος δύο χρόνια και δύο μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ποσού Δεκαέξι Χιλιάδων Διακοσίων Εξήντα Εννέα Ευρώ και Πενήντα Δύο Λεπτών (16.269,52 ). Η ανωτέρω εγγυητική θα επιστραφεί ένα μήνα μετά την οριστική παραλαβή του έργου, εφόσον δεν έχει παρουσιαστεί λόγος έκπτωσης του Αναδόχου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα παραπάνω. Πέρα από την κατάπτωση της εγγύησης, δικαιούται το Τ.Ε.Ι. Λαμίας, σε περίπτωση κήρυξης του Αναδόχου ως έκπτωτου, να αξιώσει σωρευτικά και την ανόρθωση κάθε ζημίας θετικής ή αποθετικής που αυτό υπέστη, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας. ΑΡΘΡΟ 6 ο : Εκχωρήσεις Μεταβιβάσεις. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Τ.Ε.Ι. Λαμίας. Κατ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει χωρίς έγκριση τις απαιτήσεις του έναντι του Τ.Ε.Ι. Λαμίας για την καταβολή του συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. ΑΡΘΡΟ 7 ο : Λύση Καταγγελία της Σύμβασης Έκπτωση Αναδόχου. 1. Με τη λήξη της περιόδου παροχής των υπηρεσιών φύλαξης και αφού παρασχεθούν όλες οι απαιτούμενες υπηρεσίες και την αποπληρωμή του Αναδόχου, ή πριν την παρέλευση του συμβατικού χρόνου, εφόσον εξαντληθεί το συμβατικό τίμημα, λύεται η παρούσα σύμβαση. 2. Το Τ.Ε.Ι. Λαμίας δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, (β) αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τη σύμφωνη με τις διατάξεις της σύμβασης εντολής του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, (γ) αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά, (δ) αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, (ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του. 6

ΕΚΠΤΩΣΗ Αναδόχου 1. Το Τ.Ε.Ι. Λαμίας διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον Ανάδοχο σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης του έργου μετά από μηνιαία προειδοποίησή του αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από μέρους του Αναδόχου οι όροι και οι προδιαγραφές που έχουν οριστεί. 2. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου, σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και η εγγυητική επιστολή καταπίπτει. 3. Εάν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης της εκάστοτε τμηματικής παροχής υπηρεσιών φύλαξης, σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε εργάσιμη μέρα καθυστέρησης ποσοστό 1% επί του συμβατικού τιμήματος των υπηρεσιών που καθυστερούν και μέχρι 50% επί του συμβατικού τιμήματος αυτών. 4. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα είκοσι (20) εργάσιμων ημερών πέραν του προβλεπομένου για την αποκατάσταση της παροχής των υπηρεσιών, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 5. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφοι 4, 5 και 6 του Π.Δ.118/2007. 6. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής ή σε ανώτερη βία. ΑΡΘΡΟ 8 ο : Ανωτέρα Βία. 1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 2. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. 3. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: (1) Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του αναδόχου. (2) Γενική ή μερική πυρκαγιά στην επιχείρηση του αναδόχου. (3) Πλημμύρα. (4) Σεισμός. (5) Πόλεμος. (6) Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου). (7) Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). 4. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και τα περιστατικά 7

εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρετε η αποδοχή του αιτήματος. 5. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από το Τ.Ε.Ι. Λαμίας της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παροχής των υπηρεσιών του. ΑΡΘΡΟ 9 ο : Τροποποίηση της Σύμβασης. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία. ΑΡΘΡΟ 10 ο : Εφαρμοστέο Δίκαιο Επίλυση Διαφορών. 1. Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 2. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, το Τ.Ε.Ι. Λαμίας και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος. 3. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια. ΑΡΘΡΟ 11 ο : Διάρκεια της παρούσας Σύμβασης. 1. Η σύμβαση με τον ανάδοχο, θα έχει διάρκεια δύο (2) έτη από 1.4.2012 έως 31.3.2014. 2. Το Τ.Ε.Ι. Λαμίας έχει το δικαίωμα, έπειτα από απόφαση του αρμοδίου οργάνου να παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση, έως και για ένα έτος, με έγγραφη δήλωσή του που απευθύνεται στον ανάδοχο πριν από τη λήξη της σύμβασης και να αναθέσει στον Ανάδοχο πρόσθετες υπηρεσίες παρόμοιες με τις ζητούμενες στη διακήρυξη. ΑΡΘΡΟ 12 ο : Λοιποί Όροι. 1. Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. 8

2. Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει (από κοινού και εξ ολοκλήρου) όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε (εις ολόκληρον αλληλεγγύως) και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. 3. Τέλος, και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνούν ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα, και αφού αναγνώσθηκαν και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, τα δύο κατατέθηκαν στο Τ.Ε.Ι. Λαμίας και το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για τον Ανάδοχο Για το Τ.Ε.Ι. Λαμίας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 9