ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2 η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2 η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Τίτλος Έργου/Πράξη «The Condense Managing System: Production of novel fertilizers from manure and olive mill wastewater» Αντικείμενο Διαγωνισμού «Προμήθεια αναλωσίμων» Αναθέτουσα Αρχή Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Κρήτης Προϋπολογισμός έως 21.525,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Διαδικασία Ανάθεσης Κριτήριο Ανάθεσης Συνοπτικός Διαγωνισμός Χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα ειδών Ημερομηνία Διενέργειας 28.04.2016 CPV Πρωτόκολλο Διαγωνισμού Αντιδραστήρια εργαστηρίων: 33696500-0, Εργαστηριακά είδη: 33790000-4, Αγροχημικά προϊόντα: 24450000-3. 888/Φ.30.1/01.04.2016 Εσταυρωμένος, 71004, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Θ.1939 Τηλ: 2810 379315 Fax: 2810 379340 Email: www.elke.teicrete.gr

Ηράκλειο,01.04.2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με Αριθμ.Πρωτ.: 888/Φ.30.1/01.04.2016 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη Χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα ειδών, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια «αναλωσίμων», για τις ανάγκες υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «The Condense Managing System: Production of novel fertilizers from manure and olive mill wastewater», με κωδικό LIFE10 ENV/GR/000596 και ακρωνύμιο LIFECONDENSE, το οποίο χρηματοδοτείται ως προς την αξία του κατά 50% από το χρηματοδοτικό μέσο LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης (για το περιβάλλον LIFE+2007-2013) και κατά 50% από ιδία συμμετοχή, συνολικού προϋπολογισμού έως 17.500,00 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 21.525,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων των ειδών. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των απαιτήσεων των ειδών. Προσφορές γίνονται δεκτές οι οποίες κατατίθενται για το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας. Προσφορές κατατίθενται για μία ή για όλες τις ομάδες. Η προμήθεια αφορά τις εξής δραστηριότητες: Αντιδραστήρια εργαστηρίων: 33696500-0, Εργαστηριακά είδη: 33790000-4, Αγροχημικά προϊόντα: 24450000-3. Τόπος κατάθεσης προσφορών: Γραφείο του Ειδικού Λογαριασμού του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, στο Ηράκλειο, στη διεύθυνση: Εσταυρωμένος, Τ.Κ. 71004, Ηράκλειο Κρήτης. Τόπος Διενέργειας: Γραφείο Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, ΤΕΙ Κρήτης, Εσταυρωμένος, Τ.Κ. 71004, Ηράκλειο Κρήτης. Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική Υποβολή προσφορών: μέχρι την Τετάρτη, 27.04.2016 και ώρα 15:30. Ημερομηνία Διενέργειας: Πέμπτη, 28.04.2016 και ώρα 13:00. 2

Η εμπρόθεσμη υποβολή της προσφοράς αποδεικνύεται, μόνο, από τον αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένων του ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ του ΤΕΙ Κρήτης (σφραγίδες ταχυδρομείου ή εταιρειών ταχυμεταφοράς δε λαμβάνονται υπ όψη). Δημοσιότητα: Το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον Διαδικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης (http://www.elke.teicrete.gr), στο Διαδικτυακό τόπο του ΤΕΙ Κρήτης (http://www.teicrete.gr) και στο ΚΗΜΔΗΣ. Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης, καθώς και για το αρχείο της διακήρυξης σε μορφή word, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Σταυρούλα Μαγουλιανού (Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810379315, email: smag@staff.teicrete.gr) Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από τον κ. Θρασύβουλο Μανιό, στο τηλέφωνο 2810 379456, και στο email: tmanios@staff.teicrete.gr. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.: Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.: Σχέδιο Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.: Υπόδειγμα Υπ. ήλ. Ν.1599/1986 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης Εμμανουήλ Τσικνάκης Αναπλ. Πρόεδρος ΤΕΙ Κρήτης 3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ηράκλειο, 01.04.2016 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1: AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη του Αναδόχου για την προμήθεια «αναλωσίμων» σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η παρούσα Διακήρυξη. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «The Condense Managing System: Production of novel fertilizers from manure and olive mill wastewater», με κωδικό LIFE10 ENV/GR/000596 και ακρωνύμιο LIFECONDENSE, το οποίο χρηματοδοτείται ως προς την αξία του κατά 50% από το χρηματοδοτικό μέσο LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης (για το περιβάλλον LIFE+2007-2013) και κατά 50% από ιδία συμμετοχή. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων των ειδών. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των απαιτήσεων των ειδών. Προσφορές γίνονται δεκτές οι οποίες κατατίθενται για το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας. Προσφορές κατατίθενται για μία ή για όλες τις ομάδες. Η προμήθεια αφορά τις εξής δραστηριότητες: Αντιδραστήρια εργαστηρίων: 33696500-0, Εργαστηριακά είδη: 33790000-4, Αγροχημικά προϊόντα: 24450000-3. ΑΡΘΡΟ 2: ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης Χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα ειδών. ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ O συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 17.500,00 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 21.525,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τον Ανάδοχο βαρύνουν: α) Ο προβλεπόμενος από το Ν. 4172/2013 αρ. 64 παρ.2 φόρος εισοδήματος, όπως ισχύει, ο οποίος υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ. β) H προβλεπόμενη κράτηση στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και το αναλογούν χαρτόσημο, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. γ) Τα μεταφορικά και τα λοιπά έξοδα παράδοσης μέχρι το χώρο που θα του υποδείξει το ΤΕΙ Κρήτης 4

ΑΡΘΡΟ 4: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα B της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 5: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο διαγωνισμός διενεργείται βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και συγκεκριμένα σύμφωνα με : Το Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 1955/6-9-2011) «Δομή και λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τις διατάξεις του Ν.1404/1983 "Δομή και Λειτουργία των Τ.Ε.Ι.", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τις διατάξεις του Π.Δ. 432/81 περί σύστασης Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας στα Α.Ε.Ι. και T.E.I., όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την κοινή Υπουργική Απόφαση [ΚYΑ] 679/22-8-96, όπως κυρώθηκε με το αρθ. 36 του Ν.3794/2009.. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247/27-12-1995 τεύχος Α ), όπως ισχύει σήμερα. Το Π.Δ. 118/2007 "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 Περί Προμηθειών Δημοσίου Τομέα & Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 19/1-2-95 τεύχος Α ) Την Ε5/1585/84 (ΦΕΚ 191/τ.Β /27.3.84) απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων περί «Εσωτερικής Διάρθρωσης Οργάνωσης και Λειτουργίας των Τ.Ε.Ι.» Τις διατάξεις του Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/22.3.94) άρθρο 24 σχετικά με την παρακράτηση φόρου Τις Διατάξεις του Ν. 4024/2011 Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση (άρθρο 26, ΦΕΚ226/Α /27-10-2011) Τις Διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ Α' 204/15-09-2011) Τις διατάξεις του Ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων» (ΦΕΚ Α 18/25.01.2013) Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών Δημόσιου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 218/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις». Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και τον Οδηγό Διαχείρισης της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Την απόφαση χρηματοδότησης και το τεχνικό δελτίο της εγκεκριμένης πράξης του εν λόγω προγράμματος. 5

Την με αριθμό 712/Θ.21 ο /23.03.2016 απόφαση του Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης η οποία και αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ5ΩΙ4691Ο3-5ΘΞ για την διενέργεια αυτού του διαγωνισμού και τον ορισμό τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 6: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Το τεύχος της διακήρυξης και περίληψη αυτής θα αναρτηθεί στη ΙΑΥΓΕΙΑ, στον ιαδικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης (http://www.elke.teicrete.gr), στο ιαδικτυακό τόπο του ΤΕΙ Κρήτης (http://www.teicrete.gr) και στο ΚΗΜΔΗΣ. ΑΡΘΡΟ 7: ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η παρούσα Διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτυακού τόπου της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση «www.elke.teicrete.gr» και «www.teicrete.gr». ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που: είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ..Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α 139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ..Σ. ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους μέλους που έχει υπογράψει τη Σ..Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών ΑΡΘΡΟ 9: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά μέχρι την Τετάρτη, 27.04.2016 και ώρα 15:30. Η προσφορά υποβάλλεται συνταγμένη ή μεταφρασμένη επισήμως στην ελληνική γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο με τις εξής εξωτερικές ενδείξεις: Α) Στοιχεία Αποστολέα (υποψήφιου Αναδόχου): Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 6

B) Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του διαγωνισμού ΠΡΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης (Γραφείο Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, ΤΕΙ Κρήτης, Εσταυρωμένος, Τ.Κ. 71004, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Θ. 1939 ) ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Διακήρυξη με Αρ. Πρωτ. 888/Φ.30.1/01.04.2016 (Ημερομηνία Διενέργειας: 28.04.2016) «The Condense Managing System: Production of novel fertilizers from manure and olive mill wastewater» ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (2 έντυπα, το ένα θα φέρει την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και το άλλο την ένδειξη ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ για την Οικονομική, την Τεχνική και τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και 2 μαγνητικά μέσα αποθήκευσης μη επανεγγράψιμα CD ή DVD με τα παραπάνω έντυπα σε ηλεκτρονική μορφή, με ποινή απόρριψης). Οι προσφέροντες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η εμπρόθεσμη υποβολή της προσφοράς αποδεικνύεται, μόνο, από τον αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένων του ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ του ΤΕΙ Κρήτης (σφραγίδες ταχυδρομείου ή εταιρειών ταχυμεταφοράς δε λαμβάνονται υπ όψη). ΑΡΘΡΟ 10: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να περιέχει τα εξής: 1. Ξεχωριστό φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα περιέχει τα παρακάτω σε ένα (1) ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα (1) αντίγραφο. Α. : Α.1. Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμομητρώνυμο, επάγγελμα, κατοικία, ΑΦΜ, στοιχεία Αστυνομικής Ταυτότητας)/ [Συμπληρώστε τον κάτωθι πίνακα]: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: 7

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: EMAIL: ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΦΜ: ΔΟΥ: Α.2. Σε περίπτωση νομικού προσώπου: καταστατικό σύστασης και αντίστοιχα ΦΕΚ τροποποίησης, έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης και τελευταίο αντίστοιχο ΦΕΚ / [Συμπληρώστε τον κάτωθι πίνακα]: ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: EMAIL: ΑΦΜ: ΔΟΥ: ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: Β.: Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (Παράρτημα -Υπόδειγμα 3), του κατά περίπτωση νόμιμου εκπροσώπου του υποβάλλοντος την προσφορά στην οποία να δηλώνει ότι: Δεν τελεί υπό πτώχευση και ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε οργανισμούς κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές του υποχρεώσεις. Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 153 παρ. 1 του Ν. 4281/2014 ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών, εφόσον ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση. 2. Ξεχωριστός φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα περιέχει τα παρακάτω σε ένα (1) ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα (1) αντίγραφο. Α. Συμπληρωμένα τα φύλλα συμμόρφωσης του Παραρτήματος Β. Β. Τυχόν (εάν υπάρχουν) τεχνικά εγχειρίδια συνοδευτικά των φύλλων συμμόρφωσης (βλ. Παράρτημα Β). 8

3. Ξεχωριστός φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα περιέχει τα παρακάτω σε ένα (1) ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα (1) αντίγραφο. Προσφορά συνοδευόμενη από τον ακόλουθο πίνακα της Οικονομικής Προσφοράς, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον Προσφέροντα, με ποινή απόρριψης (βλέπε Παράρτημα Β). ΑΡΘΡΟ 11: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για τέσσερις (4) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της Προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστημα ακόμη τεσσάρων (4) μηνών. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. Σε περίπτωση που η εν ισχύ Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: - απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση - κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής (εφόσον προβλέπεται) χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. ΑΡΘΡΟ 12: ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑ Οι τιμές των Προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού, ελεύθερου στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη. Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό με το οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς. Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος, για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε περίπτωση αυξομείωσης φυσικού αντικειμένου. Προσφερόμενο είδος το οποίο αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των Προσφορών. Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας. Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για τη τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν. 9

ΑΡΘΡΟ 13: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 28.04.2016 και ώρα 13:00, στα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης, στο Ηράκλειο, από τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν δημόσιας κλήρωσης, η οποία, αφού παραλάβει τις υποβληθείσες προσφορές θα πραγματοποιήσει την αποσφράγιση και των έλεγχο αυτών. Κατά την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διενέργειας, θα έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται οι Προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των προσφερόντων. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα ειδών. Τα δικαιολογητικά και το τεχνικό μέρος της προσφοράς δεν λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των προσφορών. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για τον αποκλεισμό προσφορών που δεν πληρούν τους όρους που θέτει η παρούσα διακήρυξη. Ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων με τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τους γενικούς και ειδικούς όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών των υπό προμήθεια ειδών. Συνεπώς είναι πιθανό να προκύψουν περισσότεροι του ενός ανάδοχοι. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: Α) Αποσφραγίζονται ο κυρίως φάκελος, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, καθώς ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς και μονογράφονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά, καθώς και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς ανά φύλλο. Β) Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό, το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Η κατακύρωση γίνεται κατόπιν εγκρίσεως του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού με σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο ή τους Αναδόχους καθώς και αντίγραφο πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε προσφέροντα θα γίνει αμέσως μετά την απόφαση κατακύρωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επί αποδείξει. Με την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της ανακοίνωσης κατακύρωσης η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα με τους στο παρόν αναφερόμενους συμβατικούς όρους, οι οποίοι είναι μη διαπραγματεύσιμοι, το δε έγγραφο της σύμβασης έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της κατακύρωσης, λύεται η σύμβαση με τον Ανάδοχο, της Αναθέτουσας Αρχής επιφυλασσομένης της αναζήτησης κάθε ζημιάς από την αιτία αυτή. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή προχωρά σε κοινοποίηση κατακύρωσης στον επόμενο υποψήφιο βάσει του ανωτέρω πίνακα κατάταξης κοκ. ΑΡΘΡΟ 14: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, να αποφασίσει τη τελική ματαίωση της προμήθειας που διενεργεί με την παρούσα διακήρυξη. Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ματαιώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, χωρίς κανείς από τους συμμετέχοντες, να δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο. 10

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως: για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλε-σμα της διαδικασίας, εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση προμήθεια. Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα οποιασδήποτε αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο. ΑΡΘΡΟ 15: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης. Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 1. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο. 2. Χρόνος παράδοσης μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο. 3. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 4. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης. 5. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης. 6. Προσφορά που η προσφερόμενη εγγύηση είναι μικρότερης χρονικής διάρκειας από την ελάχιστη ζητούμενη. 7. Προσφορά που αφορά μόνο σε τμήμα της προμήθειας και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων προϊόντων εκτός εάν αυτό προβλέπεται από τη προκήρυξη. 8. Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των Πινάκων Συμμόρφωσης και των Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς. 9. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Διαγωνισμού. 10. Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά: Πριν την απόρριψη μιας τέτοιας Προσφοράς θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία/ την πρωτοτυπία / καινοτομία της προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο Διαγωνισμός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του Υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. ΑΡΘΡΟ 16: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 11

ΑΡΘΡΟ 17: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση. 2. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις Προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 3. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η Οικονομική του Προσφορά και η παρούσα Διακήρυξη, εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 4. Η διάρκεια της σχετικής σύμβασης δεν θα υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες. 5. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών στο πλαίσιο της Διακήρυξης, του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων. 6. Εάν μετά την κατακύρωση του Διαγωνισμού και πριν από την παράδοση εξοπλισμού, έχουν ανακοινωθεί νεότερα μοντέλα, αποδεδειγμένα ισχυρότερα και καλύτερα από εκείνα που προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, και η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποδεχθεί, να τα προμηθεύσει αντί των προσφερθέντων, με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. ΑΡΘΡΟ 18: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος ο Ανάδοχος οφείλει να έχει παραδώσει, εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία τα προμηθευόμενα με την παρούσα προϊόντα. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν στο ΤΕΙ Κρήτης, στο Ηράκλειο, τα δε έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν τα ειδή εντός της παραπάνω προθεσμίας και εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία για την περίπτωση αυτή. Η Αναθέτουσα Αρχή, επιφυλάσσεται ρητά κάθε αξίωσής της προς αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημιά που υπέστη εκ του λόγου αυτού. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται μονομερώς να παρατείνει το ανωτέρω χρόνο παράδοσης κατά την απόλυτη κρίση της, ενημερώνοντας προς τούτο εγγράφως τον Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 19: ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προμηθευομένων με την παρούσα προϊόντων θα πραγματοποιηθεί από τριμελή Επιτροπή Παραλαβής και Αξιολόγησης. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σοβαρές αποκλίσεις από τα οριζόμενα στη σύμβαση, η Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Παραλαβής, συντάσσει Πρωτόκολλο Απόρριψης τεκμηριώνοντας την απόφασή της και την κοινοποιεί στον Ανάδοχο. Η Αναθέτουσα Αρχή, επιφυλάσσεται ρητά κάθε αξίωσής της προς αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημιά που υπέστη εκ του λόγου αυτού. 12

ΑΡΘΡΟ 20: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την εξόφληση του συμβατικού τιμήματος της παρούσας εντός 30 ημερών, μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προμηθευόμενων προϊόντων. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε ευρώ ( ) με την προσκόμιση των φορολογικών στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο τον βαρύνει. Οι πληρωμές γίνονται υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί η χρηματοδότηση του προγράμματος από το Φορέα Χρηματοδότησης προς την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 21: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. ΑΡΘΡΟ 22: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. ΑΡΘΡΟ 23: ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Δεν απαιτούνται εγγυητικές επιστολές. ΑΡΘΡΟ 24: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και τον Κύριο του Έργου ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης. 13

Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά του εξοπλισμού μέχρι την παραλαβή του. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσα Αρχή ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσα Αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 25 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια του Ηρακλείου Κρήτης, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. ΑΡΘΡΟ 26 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ενστάσεις προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.. 118/2007. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης Εμμανουήλ Τσικνάκης Αναπλ. Πρόεδρος ΤΕΙ Κρήτης 14

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Στις περιπτώσεις που υπάρχει αναφορά σε εμπορικά σήματα ή μάρκες ή μοντέλα προϊόντων, αυτό γίνεται για την καλύτερη κατανόηση των ζητούμενων προδιαγραφών και είναι αποδεκτά προϊόντα άλλης μάρκας, ισοδύναμων τεχνικών χαρακτηριστικών. Αντικείμενο του προκηρυσσόμενου διαγωνισμού είναι η προμήθεια «αναλωσίμων». Συγκεκριμένα, προκηρύσσεται: ΟΜΑΔΑ 1 - ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 17 ΕΙΔΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 3.500,00 (χωρίς ΦΠΑ) (CPV: 33696500-0) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 1 Acetone Puriss, 99.5% 10 L 2 Ammonium acetate 99.0% for molecular biology 4 kg 3 Brilliant blue G pure 25 g 4 Ethanol absolute Denatured, 99.0% 10 L 5 Gibberellic acid Bioreagent, 90% as gibberellin A3 500 mg 6 Hexane Puriss, 99% 2.5 L 7 Kaempferol 90% (HPLC), powder 100 mg 8 Kjeltabs CX, 5g K2SO4 + 0.5g CuS04.5H2O catalysator tablets box with 1000 5000 τεμ pieces 9 Methyl red acid-base indicator, Reag. Ph. Eur. 25 g 10 Phosphoric acid puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 85% in PE 10 L Bottle 11 Potassium dichromate 99.5% 2 kg 15

12 Potassium phthalate monobasic 99.5% 200 g 13 Sodium bicarbonate puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., 99.7%, powder 3 kg 14 Sodium hexametaphosphate 65-70% P2O5 basis 1 kg 15 Sulfuric acid 95-97% in PE bottle 40 L 16 TSC (Tryptose Sulfite Cycloserine) agar Tryptose 15 Soy Peptone 5 Yeast Extract 5 Sodium Metabisulphite 1 Ferric Ammonium Citrate 1 Agar 15 1000 g 17 Tungsten oxide 99.8 % 100 g ΟΜΑΔΑ 2 - ΦΙΛΤΡΑ ΔΙΗΘΗΣΗΣ 7 ΕΙΔΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 2.500,00 (χωρίς ΦΠΑ) (CPV: 33790000-4) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 1 Cellulose membrane filter ME 25/21 ST 1000 τεμ 2 Glass microfiber syringe filter 1.0 μm, 25 mm 400 τεμ 3 Membrane filter, Isopore 02, GTBP 400 τεμ 4 PTFE Membrane filter 25mm/0,45μm por 100 τεμ 5 VERSAPOR membrane filter 25mm/0,45μm por 200 τεμ 6 Cellulose membrane filter 0,45μm por/ 100mm 50 τεμ 7 Cellulose membrane filter 1,2μm por/ 47mm 100 τεμ 16

ΟΜΑΔΑ 3 - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 32 ΕΙΔΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 3.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) (CPV: 33790000-4) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 1 2 3 4 Basins, evaporating, porcelain, 10 ml semideep Basins, evaporating, porcelain, 20 ml semideep Basins, evaporating, porcelain, 30 ml semideep Basins, evaporating, porcelain, 70 ml semideep porcelain, 40x16mm, 10ml, medium form, with drain porcelain, 50x20mm, 20ml, medium form, with drain porcelain, 63x25mm, 30ml, medium form, with drain porcelain, 80x32mm, 60ml, medium form, with drain 10 τεμ 10 τεμ 10 τεμ 10 τεμ 5 Eppendorf tube with clip cap κατάλληλα για αποστείρωση χωρητικότητας 2 ml, 500 τεμ grad 6 Magnetic strring bars 50x8mm, PTFE, cylindrical 10 τεμ 7 Mortar, 1000ml 180 mm glazed and pestle 210 mm glazed handle 180mm external diameter 2 σετ 8 9 pipette - volumetric - batch certified - class AS - 10 ml Glass boros 3.3, blue or amber graduation pipette - volumetric - batch certified - class AS - 2 ml Glass boros 3.3, 10ml, borosilicate glass 3.3, batch certificate 2ml, borosilicate glass 3.3, batch certificate 10 τεμ 10 τεμ 17

blue or amber graduation 10 pipette - volumetric - batch certified - class AS 5ml, borosilicate glass 3.3, batch - 5 ml Glass boros 3.3, certificate blue or amber 10 τεμ graduation 11 pi-pump pipette filler up to 10ml, green 10 τεμ 12 Pouar red ασφαλείας με βαλβίδες Red rubber Red rubber 10 τεμ 13 Tips 100-1000 μl blue 50-1.000 µl, natural, filling level rings DxHxL 9mm x 72mm x 1000 τεμ 72mm, PP, without filter 14 Tips 10-100 μl yellow natural, DxHxL 8mm x 51mm x 51mm, PP, without filter 1000 τεμ 15 Twist-seal bags LDPE, sterile, 540ML, 114x229mm (WxH), 70 microns wall thickness, 1000 τεμ 0.5mm wire thickness 16 Γάντια Latex, large με πούδρα Peha Soft Latex 2000 τεμ 17 Γάντια Latex, medium με πούδρα Peha Soft Latex 2000 τεμ 18 Γάντια, small με πούδρα Peha Soft Latex 2000 τεμ 19 Κωνική φιάλη κενού με stopper μίας οπής 1Lt glass duran 2 τεμ 20 Κωνική φιάλη κενού με stopper μίας οπής 2Lt glass duran 2 τεμ 21 Κωνική φιάλη, στενόλαιμη 100 ml glass boros 3.3, καφέ ή μπλέ 100ml, borosilicate glass 3.3 10 τεμ ή λευκής διαβάθμησης 22 Κωνική φιάλη, στενόλαιμη 250 ml glass boros 3.3, καφέ ή μπλέ ή λευκής διαβάθμησης 250ml, borosilicate glass 3.3 10 τεμ 18

23 24 25 26 27 28 29 30 31 Κωνική φιάλη, στενόλαιμη 500 ml glass boros 3.3, καφέ ή μπλέ ή λευκής διαβάθμησης Ογκομετρικοί κύλινδροι υάλινοι 100ml Glass boros 3.3, blue or amber graduation Ογκομετρικοί κύλινδροι υάλινοι 50ml Glass boros 3.3, blue or amber graduation Ποτήρια ζέσεως, υάλινα low form 100 ml glass boros 3.3, καφέ ή μπλέ ή λευκής διαβάθμησης Ποτήρια ζέσεως, υάλινα low form 250 ml glass boros 3.3, καφέ ή μπλέ ή λευκής διαβάθμησης Ποτήρια ζέσεως, υάλινα low form 50 ml glass boros 3.3, καφέ ή μπλέ ή λευκής διαβάθμησης Τριβλία μηχανικής αποστείρωσης 55 mm x 14 mm Υάλινες φιάλες αποθήκευσης, 1000ml με βιδωτό πώμα, σκουρόχρωμες, αποστειρώσιμες Υάλινες φιάλες αποθήκευσης, 500 ml με βιδωτό πώμα, 500ml, borosilicate glass 3.3 hexagonal glass base, tall form, 100 ml hexagonal glass base, tall form, 50 ml with spout, low form, 100ml with spout, low form, 250ml with spout, low form, 50ml Polyestyrene, vented, aseptic, 55x14mm Boro glass - amber - 1000ml Boro glass - amber - 500ml 10 τεμ 10 τεμ 5 τεμ 20 τεμ 20 τεμ 30 τεμ 1200 τεμ 10 τεμ 10 τεμ 19

σκουρόχρωμες, αποστειρώσιμες 32 Χαρτί εργαστηριακό roll / 4.5 Kgr 20 ρολά ΟΜΑΔΑ 4 - ΚΙΤ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 6 ΕΙΔΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 3.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) (CPV: 33696500-0) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 1 Έτοιμα τεστ σε κυψελίδες 13mm για μέτρηση νιτρικού αζώτου σε φάσματοφωτόμετρο Εύρος μέτρησης 0.23-13.5 mg/l NO3-N, μέθοδος ISO 6060-1989 ή όμοια 250 αναλύσεις 2 Έτοιμα τεστ σε κυψελίδες 13mm για μέτρηση νιτρικού αζώτου σε φάσματοφωτόμετρο Εύρος μέτρησης 5-35 mg/l NO3-N, μέθοδος ISO 6060-1989 ή όμοια 100 αναλύσεις 3 Έτοιμα τεστ σε κυψελίδες 13mm για μέτρηση COD σε φάσματοφωτόμετρο Εύρος μέτρησης 50-300 mg/l, μέθοδος ISO 6060-1989 ή όμοια 250 αναλύσεις 4 Έτοιμα τεστ σε κυψελίδες 13mm για μέτρηση COD σε φάσματοφωτόμετρο Εύρος μέτρησης 100-2000 mg/l, μέθοδος ISO 6060-1989 ή όμοια 50 αναλύσεις 20

5 6 Έτοιμα τεστ σε κυψελίδες 13mm για μέτρηση ορθοφωσφορικών και ολικού φωσφόρου σε φάσματοφωτόμετρο Έτοιμα τεστ σε κυψελίδες 13mm για μέτρηση ολικού αζώτου σε φάσματοφωτόμετρο Εύρος μέτρησης 2-20 mg/l PO4-P, μέθοδος ISO 6060-1989 ή όμοια Εύρος μέτρησης 20-100 mg/l ΤΝ, μέθοδος ISO 6060-1989 ή όμοια 250 αναλύσεις 240 αναλύσεις ΟΜΑΔΑ 5 - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 11 ΕΙΔΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 1.850,00 (χωρίς ΦΠΑ) (CPV: 33790000-4) Α/Α 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Στήλη κατάλληλη για μέτρηση οργανικών οξέων 2 Septum 3 Liner 4 Σύριγγα 5 Seal ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ DB-WAXETR 30m, 0.53mm, 1.00u ή όμοια κατάλληλη για υπάρχον σύστημα αέριας χρωματογραφίας Agilent 6890N Advanced Green Inlet Septa 11MM κωδ. 5183-4759 ή όμοιο split, low prs drop, glswl, tpr, deact κωδ. 5183-4647 ή όμοιο 5μl tapered, FN 23-26s/42/HP, κωδ. 5181-1273 ή όμοια Gold Plated Inlet Seal with Washer κωδ. 5188-5367 ή όμοιο 1 τεμ. 100 τεμ. 2 τεμ. 2 τεμ. 2 τεμ. 21

6 FMOC reagent 10 ampules 1ml, κωδ. 5061-3337 ή όμοιο 1 τεμ 7 OPA reagent 6 ampules 1ml, 10 mg/ml each of o-phthalaldehyde and 3- mercaptopropionic acid in 0.4 M 1 τεμ borate buffer κωδ. 5061-3335 ή όμοιο 8 Inserts 250 μl with Polymer Feet, 100/pk, κωδ. 5181-1270 ή όμοιο 2 τεμ 9 Amber screw cap vial 2ml, write-on spot, 100/pk, κωδ. 5182-0716 ή όμοιο 2 τεμ 10 Caps for vials 100/pk, κωδ. 5182-0721 ή όμοιο 2 τεμ 11 Amino acids standard 1ml, 100 pmol, 10/pk κωδ. 5061-3332 ή όμοιο 1 τεμ ΟΜΑΔΑ 6 - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΚΟΡΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 4 ΕΙΔΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 2.500,00 (χωρίς ΦΠΑ) (CPV: 24450000-3) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 1 Kit-τύπου Colilert-18 irradiated for 100ml sample για υπάρχουσα συσκευή προσδιορισμού κολοβακτηριδίων και εντερόκοκκων σε υδατικά δείγματα της εταιρίας IDDEX Με κωδικό IDWP200I-18 της εταιρείας IDEXX ή παρόμοιο 400 test 22

2 Φιαλίδιο 120 ml με διαγράμμιση για 100ml δείγματος το οποίο περιέχει antifoam Με κωδικό IDWV120SBST-200 της εταιρείας IDEXX ή παρόμοιο 400 τεμ 3 97-well quanti-trays αποστειρωμένα κατάλληλα για υπάρχουσα συσκευή προσδιορισμού κολοβακτηριδίων και εντερόκοκκων σε υδατικά δείγματα της εταιρίας IDDEX Με κωδικό IDWQT2Κ της εταιρείας IDEXX ή παρόμοιο 400 τεμ 4 51-well quanti-trays αποστειρωμένα κατάλληλα για υπάρχουσα συσκευή προσδιορισμού κολοβακτηριδίων και εντερόκοκκων σε υδατικά δείγματα της εταιρίας IDDEX Με κωδικό IDWQT100 της εταιρείας IDEXX ή παρόμοιο 200 τεμ 23

ΟΜΑΔΑ 7 - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 36 ΕΙΔΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 1.150,00 (χωρίς ΦΠΑ) (CPV: 33696500-0) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 1 Τύρφη Λιθουανίας ή όμοια 200 λίτρα 2 Φυτόχωμα Potgrond P ή όμοιο 70 λίτρα 3 Περλίτης Για καλλιέργειες 100 λίτρα 4 Νιτρικό κάλιο 13-0-46, για καλλιέργειες 25 κιλά 5 M.K.P 0-52-34, για καλλιέργειες 25 κιλά 6 Νιτρικό ασβέστιο 15-0-0 + 26 Cao, για καλλιέργειες 25 κιλά 7 Θειικό μαγνήσιο 16% MgO, για καλλιέργειες 25 κιλά 8 Φωσφορικό οξύ 85%, για καλλιέργειες 7 κιλά 9 Χηλικός σίδηρος >5,5%, για καλλιέργειες 1 κιλό 10 Βορικό οξύ >99%, για καλλιέργειες 1 κιλό 11 Αμπαμεκτίν Doble 1.8 EC ή όμοιο 200 cc 12 fosetyl-al Aliette ή όμοιο 400 γρ 24

13 Iprodione Rovral ή όμοιο 200 cc 14 Propamocarb/fosetyl Previcur Energy SL ή όμοιο 500 cc 15 Mancozeb Dithane M-45 80WP ή όμοιο 400 γρ 16 Dimethomorph/ Pyraclostrobin Cabrio Duo ή όμοιο 1 λίτρο 17 Pyriproxyfen ADMIRAL 10 EC ή όμοιο 150 cc 18 rynaxypyr Altacor 35 WG ή όμοιο 50 γρ 19 cyflufenamid ΤΑKUMI 10 SC ή όμοιο 30 cc 20 Bupirimate Nimrod 25 EC ή όμοιο 500 cc 21 Υδατοδιαλυτό λίπασμα Polyplant 20-20-20 ή όμοιο 22.5 κιλά 22 Βιολογικό εντομοκτόνο BACTOSPEINE WG ή όμοιο 100 γρ 23 Σωλήνας Φ32 6 atm, σκληρός 400 μέτρα 24 Σωλήνας Φ20 6 atm, αρδευτικός 350 μέτρα 25 Σωλήνας Φ16 6 atm, αρδευτικός 350 μέτρα 26 Σταλακτηφόρος Φ20 ανά 25 cm 300 μέτρα 25

27 Σταλακτηφόρος Φ16 Ανά 25 cm 300 μέτρα 28 Σέλλα Μονή, Φ33x3/4 10 τεμ 29 Ταφ λοκ Αρσενικό, Φ20x3/4 10 τεμ 30 Ρακόρ λοκ Αρσενικό, Φ20x3/4 10 τεμ 31 Σύνδεσμος κοχλιωτός, Φ32x32 10 τεμ 32 Κρουνός 1 10 τεμ 33 Βανάκι Νιπελ, ρακορ, Φ20x3/4 10 τεμ 34 Βαρέλι πλαστικό για τρόφιμα 200 L 10 τεμ 35 Βαρέλι πλαστικό για τρόφιμα 100 L 2 τεμ 36 Βαρέλι πλαστικό για τρόφιμα 50 L 2 τεμ 26

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΜΕ Φ.Π.Α.) 27

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: ΧΧ.ΧΧ.16 Ημερομηνία λήξης σύμβασης: ΧΧ.ΧΧ.16 Καθαρό Ποσό Σύμβασης: Χ.ΧΧΧ,ΧΧ Φ.Π.Α.: ΧΧ,ΧΧ Συνολικό Ποσό Σύμβασης: Χ.ΧΧΧ,ΧΧ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Ω Ν [Συνοπτικός Διαγωνισμός με αρ. πρωτ. 888/Φ.30.1/01.04.2016] Προμήθειας αναλωσίμων για τις ανάγκες υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «The Condense Managing System: Production of novel fertilizers from manure and olive mill wastewater», με κωδικό LIFE10 ENV/GR/000596 και ακρωνύμιο LIFECONDENSE, το οποίο χρηματοδοτείται ως προς την αξία του κατά 50% από το χρηματοδοτικό μέσο LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης (για το περιβάλλον LIFE+2007-2013) και κατά 50% από ιδία συμμετοχή. Στο Ηράκλειο, σήμερα ΧΧ.ΧΧ.2016, μεταξύ: 1) της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, που εκπροσωπείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τον Πρόεδρό της, Αν. Καθ. Εμμανουήλ Τσικνάκη και 2) της εταιρίας με τα παρακάτω στοιχεία: Συμφωνήθηκαν τα παρακάτω: Επωνυμία : ΧΧΧΧΧΧ Διεύθυνση : ΧΧΧΧΧΧΧ Τηλέφωνο : ΧΧΧΧΧΧΧ Fax : ΧΧΧΧΧΧΧ e-mail : ΧΧΧΧΧΧΧ Α.Φ.Μ. : ΧΧΧΧΧΧΧ Δ.Ο.Υ. : ΧΧΧΧΧΧΧ Νόμιμος Εκπρόσωπος : ΧΧΧΧΧΧΧ 28

Π ρ ο ο ί μ ι ο Στις 28.04.2016 σύμφωνα με την με αριθμό 888/Φ.30.1/01.04.2016 διακήρυξη του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, έγινε Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός προμήθειας αναλωσίμων για τις ανάγκες υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «The Condense Managing System: Production of novel fertilizers from manure and olive mill wastewater», με κωδικό LIFE10 ENV/GR/000596 και ακρωνύμιο LIFECONDENSE, το οποίο χρηματοδοτείται ως προς την αξία του κατά 50% από το χρηματοδοτικό μέσο LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης (για το περιβάλλον LIFE+2007-2013) και κατά 50% από ιδία συμμετοχή. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού εξέδωσε τα αποτελέσματα, που εγκρίθηκαν με την με αριθμό ΧΧΧ/ΧΧ.ΧΧ.2016 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, η οποία και αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια με ΑΔΑ: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ-ΧΧΧ. Μετά από αυτά ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την ιδιότητα που αναφέρεται παραπάνω, αναθέτει στον δεύτερο συμβαλλόμενο (που θα λέγεται στο εξής εν συντομία «ανάδοχος») να προμηθεύσει τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης με τα είδη που του κατακυρώθηκαν με την με αρ. πρωτ. ΧΧΧ/Φ.30.1/ΧΧ.ΧΧ.2016 ανακοίνωση κατακύρωσης προμήθειας, η οποία και αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια με ΑΔΑ: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ-ΧΧΧ με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες τις οποίες ο ανάδοχος δέχεται ανεπιφύλακτα. ΑΡΘΡΟ 1 ο : ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Τα είδη που καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα, θα παραδοθούν καινούργια και απόλυτα σύμφωνα με τη διακήρυξη και την οικονομοτεχνική προσφορά του αναδόχου. Πίνακας 1 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ [ ] 1 2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Η προμήθεια αφορά τις εξής δραστηριότητες: Αντιδραστήρια εργαστηρίων: 33696500-0, Εργαστηριακά είδη: 33790000-4, Αγροχημικά προϊόντα: 24450000-3. Η δαπάνη για την παραπάνω προμήθεια θα καλυφθεί από το ερευνητικό πρόγραμμα «The Condense Managing System: Production of novel fertilizers from manure and olive mill wastewater», με κωδικό LIFE10 ENV/GR/000596 και ακρωνύμιο LIFECONDENSE, το οποίο χρηματοδοτείται ως προς την αξία του κατά 50% από το χρηματοδοτικό μέσο LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης (για το περιβάλλον LIFE+2007-2013) και κατά 50% από ιδία συμμετοχή. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται: η αξία των ειδών, τα έξοδα μεταφοράς συσκευασίας ασφάλειας και αποθήκευσης των ειδών μέσα στους χώρους που θα υποδειχθούν στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης, οι κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και κάθε άλλη συναφής δαπάνη μέχρι την παράδοση των ειδών, στους υπεύθυνους για την παραλαβή, από την πλευρά του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. ΑΡΘΡΟ 2 ο : ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΙΔΩΝ Τα προμηθευόμενα είδη παραδίδονται ελεύθερα, με φροντίδα και δαπάνες του αναδόχου, στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κρήτης, σε χώρους που θα υποδειχθούν από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου. 29

Αρμόδιος για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης ορίζεται: Επιστημονικά Υπεύθυνος: Θρασύβουλος Μανιός Τηλ. 2810 379456 email: tmanios@staff.teicrete.gr ΑΡΘΡΟ 3 ο : ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η ημερομηνία λήξης της παρούσας σύμβασης είναι η ΧΧ.ΧΧ.2016 και είναι σύμφωνη με τον χρόνο παράδοσης για τον οποίο δεσμεύθηκε ο ανάδοχος με την προσφορά του. ΑΡΘΡΟ 4 ο : ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν θα παραδώσει τα είδη που του ανατέθηκε μέσα στην ημερομηνία που ορίζεται παραπάνω ή σε περίπτωση που απορριφθεί το σύνολο των προμηθευόμενων ειδών ή σε περίπτωση που αθετηθεί οποιοσδήποτε όρος της σύμβασης αυτής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 άρθρο 34, δηλαδή κηρύσσεται έκπτωτος ο ανάδοχος. Σε περίπτωση που τα είδη φορτωθούν ή παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε μετά την τυχόν παράτασή του σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας, επιβάλλεται πρόστιμο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του ΠΔ 118/2007 που υπολογίζεται ως εξής: Α) Για καθυστέρηση που δεν υπερβαίνει το ¼ του χρόνου παράδοσης, ποσοστό 1% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Β) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από ¼ μέχρι και το ½ του μέγιστου χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Γ) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το ½ του χρόνου παράτασης ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. ΑΡΘΡΟ 5 ο : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΔΩΝ Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα πραγματοποιηθεί έπειτα από τον τελικό ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο αυτών κατά την παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης Παραδοτέων του Ε.Λ.Κ.Ε. Τ.Ε.Ι. Κρήτης, με τακτικό χρηματικό ένταλμα πληρωμής που εκδίδεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας στα στοιχεία του Αναδόχου. Ειδικότερα: Τα παραστατικά θα εκδοθούν στα στοιχεία του Ειδικού Λογαριασμού: Ειδικός Λογαριασμός Τ.Ε.Ι. Κρήτης ΝΠΔΔ Εσταυρωμένος, Ηράκλειο ΑΦΜ: 090042189 ΔΟΥ: Ηρακλείου Για την εντολή πληρωμής της δαπάνης απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Τιμολόγιο 2. Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής ποσοτικής παραλαβής 3. Φορολογική Ενημερότητα (για ποσό άνω των 1.500,00 ) και Φορολογική Ενημερότητα και Ασφαλιστική Ενημερότητα ( για ποσό άνω των 3.000,00 ). 30

Επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου που θα εκδοθεί θα γίνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις και η αρμόδια υπηρεσία του ΤΕΙ Κρήτης θα εκδώσει σχετική βεβαίωση. Επίσης θα παρακρατηθεί ποσό ύψους 0,10% για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το Ν.4013/2011. ΑΡΘΡΟ 6 ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μετά από σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλόμενων, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι της Επιτροπής Διενεργείας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, μόνο: Α: Ως προς την ημερομηνία λήξης, για την παράταση εκτέλεσης λόγω αδυναμίας έγκαιρης παράδοσης εξαιτίας ανώτερης βίας (θα πρέπει να υπάρχει σχετικό αίτημα του προμηθευτή πριν την ημερομηνία λήξης). Β: Ως προς τα αναγραφόμενα προς παράδοση είδη σε περίπτωση που αυτά έχουν πλέον αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή από άλλα ισοδύναμα ή ανώτερων τεχνικών προδιαγραφών και χωρίς τροποποίηση του αρχικού προϋπολογισμού. Η τροποποίηση κατά τα ως άνω της Σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως με ταυτόχρονη εξασφάλιση της εκτέλεσης της προμήθειας όπως προδιαγράφηκε και θα υπογράφεται από τους δύο συμβαλλομένους και αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία. ΑΡΘΡΟ 7 ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Για την επίλυση τυχόν διαφορών που θα προκύψουν από την εκτέλεση αυτής της σύμβασης αρμόδια είναι τα δικαστήρια του Ηρακλείου Κρήτης. ΑΡΘΡΟ 8 ο : ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση απροθέσμως και αζημίως για σπουδαίο λόγο, ο οποίος δύναται να αφορά τον Ανάδοχο, την Αναθέτουσα Αρχή ή και κάθε σχετική περίσταση, εξαιτίας της οποίας δεν δύναται να αξιωθεί κατά την καλή πίστη η συνέχιση της λειτουργίας της σύμβασης μέχρι το πέρας της διάρκειάς της. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής έγγραφης δήλωσης καταγγελίας. Η περιέλευση της δήλωσης στον Ανάδοχο αποδεικνύεται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Με την καταγγελία λύεται η παρούσα Σύμβαση, εφαρμοζόμενου κατά τα λοιπά του Άρθρου περί λύσης της σύμβασης της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 9 ο : ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και πριν την πάροδο της χρονικής της διάρκειας, σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. Μετά την με οποιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από σχετική δήλωση της Αναθέτουσας Αρχής: 1. Να απόσχει από τη διενέργεια οποιοσδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 2. Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο ή εργασία (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του. 3. Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την εκτέλεση της Σύμβασης και ευρίσκονται στην κατοχή του. 4. Το συντομότερο δυνατό μετά τη λύση της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού και της Επιτροπής Παραλαβής βεβαιώνει την αξία των ήδη υπό προμήθεια ειδών - κατά τον χρόνο λύσης της Σύμβασηςμέρους αυτής, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία λύση της 31