ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: W02/ ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Transcript

1 ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: W02/ ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Κατασκευή ικτύου ιανομής Φυσικού Αερίου Μέσης Πίεσης έως 19 bar, Χαμηλής Πίεσης έως 4 bar και Παροχετευτικών Αγωγών στο Νομό Αττικής» ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

2 Η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό ιαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου, για την εκτέλεση του Έργου «Κατασκευή ικτύου ιανομής Φυσικού Αερίου Μέσης Πίεσης έως 19 bar, Χαμηλής Πίεσης έως 4 bar και Παροχετευτικών Αγωγών στο Νομό Αττικής», εκτιμώμενου προϋπολογισμού ,00 (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Ο ως άνω προϋπολογισμός δύναται να αυξηθεί έως 25% δηλαδή έως ,00 είτε να μειωθεί έως 25% δηλαδή έως ,00 και ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τις ενδιαφερόμενες Εταιρείες που διαθέτουν τα προσόντα που ορίζονται στην παρούσα Προκήρυξη να υποβάλουν Προσφορά για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής Αναδόχου για την κατασκευή του ως άνω αναφερόμενου Έργου. 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΟΡΙΣΜΟΙ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ 5. ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 6. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 7. ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 8. ΓΛΩΣΣΑ 9. ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 10. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 11. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΙΣΧΥΣ 12. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 13. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Α - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 14. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 15. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Γ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 16. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 17. ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 18. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 BEBAIΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (1, 2, 3, 4) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. ΧΑΡΤΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ Φ.Α. ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΙΑ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 3

4 ΓΕΝΙΚΑ Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε. (εφεξής «ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ») συστήθηκε το έτος 2001 και δραστηριοποιείται στη διανομή και πώληση φυσικού αερίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2364/1995, όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει. Με την υπ αρ. 1/18887/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης χορηγήθηκε στην ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ το αποκλειστικό δικαίωμα προγραμματισμού, μελέτης, σχεδιασμού, κατασκευής και εκμετάλλευσης του συστήματος διανομής και πώλησης φυσικού αερίου, εντός γεωγραφικής περιοχής που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του Νομού Αττικής. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του καταστατικού της σκοπού, η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ προκηρύσσει ιεθνή ιαγωνισμό με Ανοικτή ιαδικασία και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους Υποψηφίους να υποβάλουν Προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης. Αντικείμενο του Έργου είναι η Κατασκευή ικτύου ιανομής Φυσικού Αερίου Μέσης Πίεσης έως 19 bar, Χαμηλής Πίεσης έως 4 bar και Παροχετευτικών Αγωγών στο Νομό Αττικής, όπως αυτό περιγράφεται περιληπτικά-ενδεικτικά στην παρούσα Προκήρυξη και τα παραρτήματά της καθώς και στα λοιπά τεύχη του ιαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 1.1. Ο Τίτλος του ιαγωνισμού είναι: «Κατασκευή ικτύου ιανομής Φυσικού Αερίου Μέσης Πίεσης έως 19 bar, Χαμηλής Πίεσης έως 4 bar και Παροχετευτικών Αγωγών στο Νομό Αττικής» Ο Τίτλος αυτός πρέπει να αναγράφεται στους φακέλους και στους υποφακέλους των Προσφορών και γενικά σε όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία που θα υποβληθούν από τους Υποψηφίους συνοδευόμενα από τον κωδικό του ιαγωνισμού: W02/ ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΟΡΙΣΜΟΙ 2.1. Αναθέτουσα Αρχή και Κύριος του Έργου είναι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. (εφεξής «ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ») Ορισμοί: - «Υποψήφιος» είναι η Εταιρεία ή Επιχείρηση ή η Κοινοπραξία Εταιρειών που παραλαμβάνει το τεύχος της παρούσας Προκήρυξης και υποβάλει Προσφορά. - «Ανάδοχος» είναι η Εταιρεία ή η Κοινοπραξία Εταιρειών που θα επιλεγεί από την Αναθέτουσα Αρχή για την εκτέλεση του Έργου. - «Έργο» είναι η εκτέλεση των εργασιών για την Κατασκευή ικτύου ιανομής Φυσικού Αερίου Μέσης Πίεσης έως 19 bar, Χαμηλής Πίεσης έως 4 bar και Παροχετευτικών Αγωγών στο Νομό Αττικής, όπως αυτό περιγράφεται περιληπτικά-ενδεικτικά στην παρούσα Προκήρυξη, στα Παραρτήματα αυτής και τα λοιπά τεύχη του ιαγωνισμού. - «Συμβατικές Τιμές» ή «Τιμολόγιο Έργου» ή «Οικονομική Προσφορά» ή «Τιμολόγιο Οικονομικής Προσφοράς» ή «Συμβατικό Τιμολόγιο» ή «Τιμολόγιο» είναι οι τιμές μονάδος λαμβάνοντας υπόψη την έκπτωση που θα προσφέρει ο Υποψήφιος με την Προσφορά του. - «Σύμβαση» ή «Σύμβαση Έργου» είναι η Σύμβαση που θα συνάψει η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ με τον Ανάδοχο για την πραγματοποίηση του Έργου. 4

5 ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3.1. Αντικείμενο του παρόντος ιαγωνισμού είναι η ανάδειξη Αναδόχου για τη σύναψη Σύμβασης Έργου Το Έργο εμπίπτει, σύμφωνα με το Π.. 59/2007, στην κατηγορία με αριθμό αναφοράς CPV Για την υλοποίηση του Έργου, η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ θα δίδει κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης στον Ανάδοχο εντολές εργασίας προκειμένου να υλοποιεί το Έργο σύμφωνα με το κατασκευαστικό της πρόγραμμα Το Αντικείμενο του Έργου αναφέρεται στο σύνολο της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής της Αττικής, σύμφωνα με τα γεωγραφικά όρια που απεικονίζονται στους χάρτες του Παραρτήματος Η ανάθεση της Σύμβασης Έργου σύμφωνα με τους όρους του ιαγωνισμού δεν δημιουργεί σε καμία περίπτωση σχέση αποκλειστικότητας του Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου που θα του ανατεθεί. Η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να προκηρύσσει και άλλους διαγωνισμούς και να αναθέτει εργασίες με το ίδιο αντικείμενο στην ίδια Συμβατική Περιοχή, σε οποιονδήποτε τρίτο ή/και να εκτελεί εργασίες με αυτεπιστασία Το Έργο που θα αναθέσει η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και θα αναλαμβάνει να εκτελέσει ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις της Σύμβασης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου, τους ισχύοντες Κανονισμούς και Κώδικες Πρακτικής που αναφέρονται στην Τ.Σ.Υ., συνίσταται, χωρίς να περιορίζονται σε αυτές, στις ακόλουθες κύριες εργασίες: Τη χάραξη και τοπογραφική αποτύπωση της όδευσης, την εκπόνηση του λεπτομερούς σχεδιασμού με βάση το βασικό σχεδιασμό της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, την κατασκευή και εγκατάσταση, την ενεργοποίηση και θέση σε λειτουργία δικτύων διανομής φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4 bar από πολυαιθυλένιο (PE), ποικίλων διαμέτρων και υλικών, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιμέρους εργασιών και υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την πλήρη και τεχνικά άρτια κατασκευή, ενεργοποίηση και θέση σε λειτουργία του δικτύου. Τη χάραξη και τοπογραφική αποτύπωση της όδευσης, την εκπόνηση του λεπτομερούς σχεδιασμού με βάση το βασικό σχεδιασμό της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, την κατασκευή και εγκατάσταση, και τη συνδρομή στα συνεργεία του Κυρίου του Έργου κατά την ενεργοποίηση και θέση σε λειτουργία δικτύων διανομής φυσικού αερίου μέσης πίεσης από χαλυβδοσωλήνα με πίεση λειτουργίας έως 19 bar, ποικίλων διαμέτρων και υλικών, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιμέρους εργασιών και υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την πλήρη και τεχνικά άρτια κατασκευή, ενεργοποίηση και θέση σε λειτουργία του δικτύου. Τη χάραξη και τοπογραφική αποτύπωση της όδευσης, την εκπόνηση του λεπτομερούς σχεδιασμού με βάση το βασικό σχεδιασμό της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, την απενεργοποίηση, την αποξήλωση, των υφιστάμενων δικτύων διανομής φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4 bar, την εγκατάσταση νέων δικτύων από πολυαιθυλένιο (PE) και την επανασύνδεση των υφιστάμενων παροχετευτικών αγωγών, την επαναενεργοποίηση και θέση σε λειτουργία των δικτύων διανομής και παροχετευτικών αγωγών φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4 bar, ποικίλων διαμέτρων και υλικών, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιμέρους εργασιών και υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την πλήρη και τεχνικά άρτια κατασκευή, ενεργοποίηση και θέση σε λειτουργία του δικτύου διανομής και των παροχετευτικών αγωγών. Τη χάραξη και τοπογραφική αποτύπωση της όδευσης, την εκπόνηση του λεπτομερούς σχεδιασμού με βάση το βασικό σχεδιασμό της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, την κατασκευή και 5

6 εγκατάσταση, τη σύνδεση με τον κεντρικό αγωγό διανομής φυσικού αερίου χαμηλής ή μέσης πίεσης και τη συνδρομή στα συνεργεία του Κυρίου του Έργου κατά την ενεργοποίηση και θέση σε λειτουργία παροχετευτικών αγωγών φυσικού αερίου για τη τροφοδότηση μεγάλων εμπορικών και βιομηχανικών καταναλωτών Β2Β από οποιοδήποτε υλικό, με οποιαδήποτε πίεση λειτουργίας έως 19 bar, ποικίλων διαμέτρων και υλικών, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιμέρους εργασιών και υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την πλήρη και τεχνικά άρτια κατασκευή, ενεργοποίηση και θέση σε λειτουργία των παροχετευτικών αγωγών καταναλωτών Β2Β. Την εκπόνηση του λεπτομερούς σχεδιασμού την τοπογραφική αποτύπωση της θέσης εγκατάστασης με βάση το βασικό σχεδιασμό της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, την εγκατάσταση, τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου, την ενεργοποίηση και θέση σε λειτουργία κάθε είδους και ποικίλων τύπων σταθμών μέτρησης και ρύθμισης, ρύθμισης, μέτρησης (4/0,025, 4/0,300, 4/0,100, 19/4,19/2,19/1,10/4,10/2 10/1 bar κλπ.), υπόγειων η υπέργειων διαφόρων τύπων, υλικών και συνδυασμών (MR-DR,PR-DR,MRS,PRS-G), συμπεριλαμβανομένων όλων των επιμέρους εργασιών και υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την πλήρη και τεχνικά άρτια εγκατάσταση, ενεργοποίηση και θέση σε λειτουργία των σταθμών. Την εκπόνηση του λεπτομερούς σχεδιασμού τον προσδιορισμό και την οριστικοποίηση της όδευσης, την διαστασιολόγηση, την κατασκευή και εγκατάσταση, την σύνδεση με τον κεντρικό αγωγό διανομής φυσικού αερίου (από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ή μαντέμι) την ενεργοποίηση και θέση σε λειτουργία παροχετευτικών αγωγών φυσικού αερίου για τη τροφοδότηση καταναλωτών B2C από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ή/και σιδηροσωλήνα, με πίεση λειτουργίας έως 4 bar, ποικίλων διαμέτρων και υλικών, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής παροχετευτικών στηλών και όλων των επιμέρους εργασιών και υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την πλήρη και τεχνικά άρτια κατασκευή, ενεργοποίηση και θέση σε λειτουργία των παροχετευτικών αγωγών. Την εκπόνηση του λεπτομερούς σχεδιασμού, τον προσδιορισμό και την οριστικοποίηση της όδευσης, τη διαστασιολόγηση, την απενεργοποίηση, την αποξήλωση υφιστάμενων παροχετευτικών αγωγών, την επανεγκατάσταση, την επανασύνδεσή τους με τον κεντρικό αγωγό διανομής φυσικού αερίου (από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ή μαντέμι) και την επαναενεργοποίηση και θέση σε λειτουργία των παροχετευτικών αγωγών για τη τροφοδότηση καταναλωτών B2C από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ή/και σιδηροσωλήνα, με πίεση λειτουργίας έως 4 bar, ποικίλων διαμέτρων και υλικών, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιμέρους εργασιών και υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την πλήρη και τεχνικά άρτια κατασκευή, ενεργοποίηση και θέση σε λειτουργία των παροχετευτικών αγωγών. Τη μεμονωμένη απενεργοποίηση, αποσύνδεση, αποξήλωση εγκατεστημένων μετρητών ή μετρητικών διατάξεων, την τοποθέτηση νέων ή/και επανατοποθέτηση υφιστάμενων και την επανασύνδεση και θέση σε λειτουργία αυτών, συμπεριλαμβανομένων των μικροεπεκτάσεων των υφιστάμενων παροχετευτικών αγωγών και όλων των επιμέρους εργασιών και υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την πλήρη και τεχνικά άρτια κατασκευή και εγκατάσταση, την ενεργοποίηση και τη θέση σε λειτουργία των μετρητών ή μετρητικών διατάξεων καταναλωτών B2C ή B2B. Τη χάραξη και τοπογραφική αποτύπωση της όδευσης, την εκπόνηση του λεπτομερούς σχεδιασμού με βάση το βασικό σχεδιασμό της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, την κατασκευή και εγκατάσταση, την σύνδεση με τον κεντρικό αγωγό διανομής φυσικού αερίου χαμηλής πίεσης, την ενεργοποίηση και θέση σε λειτουργία παροχετευτικών αγωγών φυσικού αερίου για τη τροφοδότηση εμπορικών και βιομηχανικών καταναλωτών Β2Β από οποιοδήποτε υλικό, με πίεση λειτουργίας 4 bar, ποικίλων διαμέτρων και υλικών, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιμέρους εργασιών και υπηρεσιών που είναι 6

7 απαραίτητες για την πλήρη και τεχνικά άρτια κατασκευή, ενεργοποίηση και θέση σε λειτουργία των παροχετευτικών αγωγών καταναλωτών Β2Β. Την εκπόνηση λεπτομερούς σχεδιασμού με βάση το βασικό σχεδιασμό της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ για την εγκατάσταση αγωγών πολυαιθυλενίου (ΡΕ) με διείσδυση σε νεκρούς αγωγούς ή σωληνώσεις / χιτώνια (με διάμετρο έως και 400 mm) με τεχνικές χωρίς εκσκαφή (Dead Main Insertion) σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές Ο Ενδεικτικός Όγκος εργασιών ορίζεται ως εξής: κατ ελάχιστον μ. και κατά μέγιστο μ. δικτύου Φ.Α. χαμηλής πίεσης έως 4 bar, κατ ελάχιστον 300 μ. και κατά μέγιστο μ. δικτύου Φ.Α. μέσης πίεσης έως 19 bar, έως 6 σταθμούς διανομής ή/και βιομηχανικούς σταθμούς με πίεση εισόδου 19 bar ανεξαρτήτως της πίεσης εξόδου, έως 6 σταθμούς διανομής ή/και βιομηχανικούς σταθμούς με πίεση εισόδου έως 4 bar ανεξαρτήτως της πίεσης εξόδου, κατ ελάχιστον 500 τεμάχια και κατά μέγιστο τεμάχια παροχετευτικών αγωγών Φ.Α. συμβατικών ή risers, συμπεριλαμβανομένων μεταπτώσεων ή/και αντικαταστάσεων υφιστάμενων παροχετευτικών αγωγών Κατά τη διάρκεια της Σύμβασης, η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ δεν δεσμεύεται να αναθέσει στον Ανάδοχο το σύνολο των ενδεικτικών ποσοτήτων του Έργου και διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της και σύμφωνα με τις ανάγκες της, να μειώσει ή να αυξήσει κάθε επιμέρους ενδεικτική ποσότητα του Έργου που αναφέρεται ανωτέρω, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4.1 της παρούσας Το Έργο που θα ανατεθεί με την παρούσα Προκήρυξη περιγράφεται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή του Έργου και στις Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου, οι οποίες περιλαμβάνονται στην Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) Στον παρόντα ιαγωνισμό δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών Προσφορών Εάν υπάρχει πρόθεση από έναν Υποψήφιο να αναθέσει τμήμα του Έργου σε υπεργολάβο, πρέπει αυτός να αναφέρει σε δήλωσή του που περιέχεται στον Υποφάκελο Α τα στοιχεία του υπεργολάβου, το τμήμα του Έργου που θα ανατεθεί σε αυτόν, καθώς επίσης και δήλωση του υπεργολάβου ότι αποδέχεται να το εκτελέσει. Ο Υποψήφιος θα συμπεριλάβει στα υποβαλλόμενα στοιχεία του και αυτά του υπεργολάβου ως προς το τμήμα που θα αναλάβει ο τελευταίος, εντάσσοντάς τα στον Υποφάκελο Α και Β με μνεία ότι αυτά αποτελούν στοιχεία του υπεργολάβου. Ο Ανάδοχος παραμένει πλήρως υπεύθυνος έναντι της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ για την εκτέλεση των έργων που πραγματοποιούνται από τον υπεργολάβο. Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει υπεργολάβο εάν δεν προηγηθεί έγγραφη έγκριση από την ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο Ανάδοχος του Έργου υποχρεούται με δική του ευθύνη και δαπάνες να προμηθευτεί όλα τα υλικά που αναφέρονται στο Παράρτημα IV της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). Η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ θα του χορηγήσει τα υλικά που αναφέρονται στο Παράρτημα IV της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). ΑΡΘΡΟ 4. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ 4.1. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του Έργου, περιλαμβανομένου του εργολαβικού οφέλους του Αναδόχου, χωρίς Φ.Π.Α., εκτιμάται ότι θα ανέλθει για τη διάρκεια της Σύμβασης Έργου και τις τυχόν παρατάσεις αυτής, σε ,00. Η έκταση του δικτύου που απαιτείται να κατασκευασθεί σε μία περιοχή, ο αριθμός παροχετευτικών αγωγών καταναλωτών που απαιτείται να κατασκευασθεί σε μία περιοχή, οι ρυθμοί κατασκευής και ο 7

8 χρόνος κατασκευής του δικτύου συναρτάται άμεσα με την εκδήλωση ενδιαφέροντος των καταναλωτών για τη σύνδεσή τους με το δίκτυο φυσικού αερίου και κατά συνέπεια δεν μπορούν να είναι πλήρως χρονικά, ποιοτικά και ποσοτικά καθορισμένες εκ των προτέρων. Ως εκ τούτου η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ διατηρεί το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της Σύμβασης και των τυχόν παρατάσεων αυτής, να αναθέσει οικονομικό αντικείμενο μειωμένο μέχρι και κατά 25% επί του προϋπολογισμού, δηλ. έως ,00 ή αυξημένο μέχρι και κατά 25% επί του προϋπολογισμού, δηλ. έως ,00 χωρίς αυτό να αποτελεί για οποιονδήποτε λόγο τροποποίηση ή αναπροσαρμογή των επιμέρους Συμβατικών Τιμών ή αιτία για οποιαδήποτε αποζημίωση του Αναδόχου Ο ως άνω προϋπολογισμός των ,00 αποτελεί πρόβλεψη του Έργου που εκτιμάται ότι θα εκτελεσθεί με βάση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ για τη διάρκεια της Σύμβασης Έργου και των τυχόν παρατάσεων αυτής. Η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ δεσμεύεται μόνο να δαπανήσει το ελάχιστο τιθέμενο όριο του προϋπολογισμού (δηλαδή ,00) κατά τη διάρκεια της Σύμβασης και των τυχόν παρατάσεων αυτής Στον ως άνω προϋπολογισμό περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για τις εργασίες και υπηρεσίες του Αναδόχου, τα υλικά που προμηθεύεται ο Ανάδοχος, το εργολαβικό όφελος, το διαχειριστικό κόστος και όλες οι απρόβλεπτες δαπάνες του Έργου (όπως ενδεικτικά οι δαπάνες καθυστερήσεων λόγω εμποδίων, οι δαπάνες για πρόσληψη και απασχόληση αρχαιολόγου ή τεχνίτη αρχαιολογίας εφόσον απαιτηθεί από την Αρχαιολογική Υπηρεσία κλπ.) σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα Προκήρυξη και στα λοιπά Τεύχη του ιαγωνισμού Στον ως άνω προϋπολογισμό δεν περιλαμβάνεται ο αναλογούν Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). ΑΡΘΡΟ 5. ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5.1. Η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια δεκαοκτώ μηνών (18) από την ημερομηνία υπογραφής της Η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει κατά την απόλυτη κρίση της τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης έως και για δώδεκα (12) μήνες με τους ίδιους όρους. Το δικαίωμα αυτό ασκείται για τμήμα ή τμήματα της ως άνω περιόδου ή και για ολόκληρη την περίοδο με μονομερή έγγραφη δήλωση της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ προς τον Ανάδοχο το αργότερο ένα (1) μήνα πριν τη λήξη της ισχύουσας Σύμβασης. ιευκρινίζεται ότι η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να εξαντλήσει τη χρονική διάρκεια καθώς και την προβλεπόμενη παράταση της Σύμβασης Έργου χωρίς να δεσμεύεται ότι θα εξαντλήσει τόσο κατά τη διάρκεια της αρχικής όσο και κατά τη διάρκεια της τυχόν παράτασης της Σύμβασης τον κατ ανώτατο ύψος τιθέμενο Προϋπολογισμό. ΑΡΘΡΟ 6. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 6.1. Ο ιαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις του Π 59/2007 και συμπληρωματικά από τον Κανονισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΦΕΚ Β 1271/ ), όπως αυτός ισχύει. Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς η οποία ενδέχεται να προκύψει κατά ή/και επ ευκαιρία του ιαγωνισμού είναι τα καθ ύλη αρμόδια δικαστήρια στην Αθήνα Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας Προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την προδικαστική προσφυγή του άρθρου 4 του Νόμου 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173/ ) περί δικαστικής Προστασίας κατά την σύναψη δημοσίων συμβάσεων. 8

9 6.3. Η προδικαστική προσφυγή του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 ασκείται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής εντός δέκα (10) ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης. Στην προσφυγή αναφέρονται ειδικώς οι νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της. Η προσφυγή αυτή αποτελεί όρο του παραδεκτού για την άσκηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του αρμόδιου δικαιοδοτικού σχηματισμού, χωρίς την άσκηση της οποίας τα ασφαλιστικά μέτρα κρίνονται απαράδεκτα. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω δεκαπενθήμερη προθεσμία τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. O ενδιαφερόμενος εντός δέκα (10) ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής μπορεί να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, για τους ίδιους λόγους με αυτούς της προσφυγής, ενώπιον του αρμόδιου ικαστηρίου Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, καθώς και η άσκηση αυτών, θα κωλύουν τη σύναψη της Σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 7. ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 7.1. Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης έχει σταλεί για δημοσίευση: στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 22/03/2016 καθώς και στην Τράπεζα εδομένων TED σε δυο (2) οικονομικές εφημερίδες και σε μια (1) ημερήσια πανελλαδικής κυκλοφορίας στην ιστοσελίδα της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, στη διεύθυνση ΑΡΘΡΟ 8. ΓΛΩΣΣΑ 8.1. Η γλώσσα του ιαγωνισμού είναι η Ελληνική και οι Φάκελοι/Υποφάκελοι των Προσφορών, καθώς και όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται σε αυτούς, θα πρέπει να συνταχθούν στην Ελληνική γλώσσα Τεχνικά έγγραφα ή εγχειρίδια τα οποία από την φύση τους είναι ιδιαίτερα δυσχερές ή αδύνατον να μεταφραστούν στην Ελληνική, θα γίνονται κατ εξαίρεση δεκτά εφόσον έχουν συνταχθεί στην Αγγλική γλώσσα ή εφόσον συνοδεύονται από επικυρωμένη μετάφρασή τους στα Αγγλικά. Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις ή λοιπά συνοδευτικά έγγραφα και στοιχεία που έχουν συνταχθεί σε γλώσσα εκτός της Ελληνικής θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επικυρωμένη μετάφραση στην Ελληνική, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. ΑΡΘΡΟ 9. ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 9.1. εκτές γίνονται υποψηφιότητες από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ομίλους, συμπράξεις, κοινοπραξίες εταιρειών ή υπό σύσταση κοινοπραξίες των ανωτέρω με οποιονδήποτε συνδυασμό και εν γένει από περισσότερα του ενός πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο του ιαγωνισμού, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία ή έχουν συσταθεί σύμφωνα με την νομοθεσία άλλου πλην της Ελλάδος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και έχουν την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εφόσον η δραστηριότητά τους παρουσιάζει συνεχή δεσμό με την οικονομία του κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. 9

10 Ειδικές ιατυπώσεις για Κοινοπραξίες: Οι Κοινοπραξίες δεν απαιτείται να έχουν περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την από κοινού Προσφορά, υποχρεούνται όμως να έχουν συντάξει ιδιωτικό συμφωνητικό δεσμευτικό για τα μέλη τους για σύσταση Κοινοπραξίας σε περίπτωση ανάθεσης της Σύμβασης, καθώς και να συστήσουν Κοινοπραξία με συμβολαιογραφικό έγγραφο σε περίπτωση κήρυξής τους ως Αναδόχου. Κάθε μέλος της Κοινοπραξίας θα ευθύνεται έναντι της ΕΠΑ Αττικής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για το σύνολο των απαιτήσεών της. Ένα (1) μέλος της Κοινοπραξίας πρέπει να έχει ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 50% ως επικεφαλής (leader). Τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μέλους θα πρέπει να ορίζονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό και να αναγράφονται απαραιτήτως στην Επιστολή Υποβολής Προσφοράς. εν επιτρέπονται μεταβολές στα ποσοστά των μελών που συνθέτουν την Κοινοπραξία. Σε αντίθετη περίπτωση, η Προσφορά της Κοινοπραξίας θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη Προϋποθέσεις Συμμετοχής Για τη συμμετοχή στο ιαγωνισμό, ο Υποψήφιος θα πρέπει να πληροί κατ ελάχιστον και επί ποινή αποκλεισμού τις παρακάτω προϋποθέσεις: Άδεια Ικανότητας εκτέλεσης τεχνικών έργων: Να είναι εγγεγραμμένος στους επίσημους καταλόγους εγκεκριμένων εργοληπτών απ όπου να προκύπτει άδεια ικανότητας εκτέλεσης υδραυλικών έργων αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των Τριών Εκατομμυρίων ΕΥΡΩ ( ,00 ) ή προκειμένου για αλλοδαπές εταιρείες, στο οικείο επαγγελματικό μητρώο ή σε ισοδύναμο μητρώο ή σε ισοδύναμο επαγγελματικό κατάλογο σύμφωνα με τους νόμους της χώρας όπου βρίσκεται η έδρα της ή τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όσες εταιρείες έχουν την έδρα τους σε χώρα της ή του ΕΟΧ ή των υπό σύνδεση κρατών. Εργοληπτικές επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, μπορούν να λάβουν μέρος στο ιαγωνισμό υποβάλλοντας βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας τους από την οποία να προκύπτει ότι έχουν εκτελέσει τουλάχιστον ένα υδραυλικό έργο του οποίου ο συνολικός προϋπολογισμός είναι ίσος ή μεγαλύτερος των ,00 Ευρώ. Σε περίπτωση υπό σύσταση Κοινοπραξίας, το ως άνω κριτήριο θα πρέπει να πληροί τουλάχιστον ένας εκ των μελών αυτής Ελάχιστη Εμπειρία Ο Υποψήφιος πρέπει να έχει εκτελέσει από 01/01/2001 μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του ιαγωνισμού τουλάχιστον: ύο (2) χλμ. χαλύβδινου δικτύου διανομής φυσικού αερίου Μέσης Πίεσης 19 bar και διαμέτρου αγωγού ίσου ή μεγαλύτερου των τεσσάρων ιντσών ( 4inches) από τα οποία, ένα (1) έργο ενιαίο, μήκους τουλάχιστον ενός (1) χλμ. έκα (10) χλμ. δικτύου διανομής φυσικού αερίου από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) πίεσης έως 4bar από τα οποία ένα ενιαίο έργο μήκους τουλάχιστον πέντε (5) χλμ. Πέντε (5) σταθμούς διανομής ή σταθμούς Φ.Α. για βιομηχανικούς καταναλωτές (Β2Β). Τριακόσιους (300) παροχετευτικούς αγωγούς για σύνδεση οικιακών, εμπορικών ή βιομηχανικών καταναλωτών με ίκτυο ιανομής Φυσικού Αερίου. ιευκρινίζεται ότι τυχόν εμπειρία που προκύπτει από την κατασκευή εσωτερικών εγκαταστάσεων δικτύου φυσικού αερίου δεν θα ληφθεί υπόψη. Ως εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου νοείται το τμήμα της σωλήνωσης από την έξοδο της μετρητικής διάταξης μέχρι την έξοδο της εγκατάστασης απαγωγής των καυσαερίων. 10

11 Τριακόσιες (300) παροχετευτικές στήλες (risers) για σύνδεση οικιακών καταναλωτών με ίκτυο ιανομής Φυσικού Αερίου. Σε περίπτωση υπό σύσταση Κοινοπραξίας, την ανωτέρω εμπειρία θα πρέπει να πληροί ο επικεφαλής της Κοινοπραξίας ή εναλλακτικά σωρευτικά όλα τα μέλη της Προσωπικό: Να έχει τη δυνατότητα διάθεσης του απαραίτητου προσωπικού για την εκτέλεση του Έργου, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται αναλυτικά στην παρ της παρούσας. Σε περίπτωση υπό σύσταση Κοινοπραξίας, το απαραίτητο προσωπικό θα πρέπει να επιλεγεί κατόπιν συμφωνίας των μελών της υπό σύσταση Κοινοπραξίας Χρηματοοικονομική επάρκεια: Να έχει κύκλο εργασιών ίσο ή μεγαλύτερο των έκα Εκατομμυρίων ΕΥΡΩ ( ,00) σωρευτικά για τα τρία (3) τελευταία οικονομικά έτη (2012, 2013, 2014). Σε περίπτωση υπό σύσταση Κοινοπραξίας, ο επικεφαλής θα πρέπει να έχει κύκλο εργασιών ίσο ή μεγαλύτερο των Έξι Εκατομμυρίων ΕΥΡΩ ( ,00) σωρευτικά για τα τρία (3) τελευταία οικονομικά έτη (2012, 2013, 2014) και όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας θα πρέπει να έχουν κύκλο εργασιών ίσο ή μεγαλύτερο των έκα Εκατομμυρίων ΕΥΡΩ ( ,00) σωρευτικά για τα τρία (3) τελευταία οικονομικά έτη (2012, 2013, 2014) Νομικό πρόσωπο που λαμβάνει μέρος στην παρούσα διαδικασία δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει σε περισσότερες της μίας υποψηφιότητες, μπορεί δηλαδή είτε να υποβάλει Προσφορά αυτοτελώς είτε μόνο ως μέλος μίας και μόνο Κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από το ιαγωνισμό τόσο τα ίδια τα νομικά πρόσωπα όσο και τα σχήματα στα οποία συμμετέχουν. 9.4 Λόγοι αποκλεισμού Από τον ιαγωνισμό αποκλείονται: Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται ανωτέρω στο άρθρο 9.2 και δεν υποβάλλουν τα δικαιολογητικά των άρθρων 13 και Όσοι τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή έχουν υπαχθεί στη διαδικασία του άρθρου 99 επ. του ν. 3588/2007 Πτωχευτικού Κώδικα (διαδικασία συνδιαλλαγής) ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, σε διαδικασία εκκαθάρισης ή παύσης δραστηριοτήτων, σε διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή έχουν καταθέσει αίτηση για το άνοιγμα διαδικασίας συνδιαλλαγής των άρθρων 99 επ. του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση Όσοι έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για αδίκημα για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω: i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συμβουλίου, ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308 του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες Όσοι δεν είναι ενήμεροι ως προς τις ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις, 11

12 Όσοι προβαίνουν σε ανακριβείς ή ψευδείς δηλώσεις προκειμένου να εμφανισθούν ως συμμορφούμενοι με τους όρους του ιαγωνισμού Υποψήφιο νομικό πρόσωπο που υποβάλλει Προσφορά ταυτόχρονα τόσο μεμονωμένα όσο και ως μέλος Κοινοπραξίας, καθώς και Κοινοπραξίες που έχουν κοινό μέλος κατά την υποβολή της Προσφοράς. ΑΡΘΡΟ 10. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Χορήγηση Τεύχους Τα τεύχη του ιαγωνισμού θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ιαγωνισμοί. Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θα λάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού οφείλουν να ενημερώσουν την ΕΠΑ Αττικής αποστέλλοντας τηλεομοιοτυπία (fax) στο , υπόψη: ιεύθυνσης ιαγωνισμών και Συμβάσεων, προκειμένου να καταγραφούν τα στοιχεία τους και να ενημερώνονται για πιθανές τροποποιήσεις αναφορικά με την εξέλιξη του εν λόγω ιαγωνισμού Η παρούσα Προκήρυξη αποτελείται από το παρόν κείμενο και τα παρακάτω συνημμένα Παραρτήματα και Τεύχη, τα οποία αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο (στο εξής: «Προκήρυξη»): ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ ΤΕΥΧΟΣ IV ΤΕΥΧΟΣ V ΤΕΥΧΟΣ VI ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΑΡΤΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ.Σ.Υ.) ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ο.Σ.Υ.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) Παροχή πληροφοριών/διευκρινίσεων Οι Υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν εγγράφως, αιτήσεις πληροφοριών ή/και διευκρινίσεων, καθώς και ερωτήματα σχετικά με τους όρους της Πρoκήρυξης και γενικότερα τη διενέργεια του ιαγωνισμού. Οι αιτήσεις διευκρινίσεων ερωτήματα υποβάλλονται το αργότερο μέχρι και την 04/05/2016. Η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ δεν θα δέχεται αιτήσεις διευκρινίσεων - ερωτήματα που θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω προθεσμία Οι Υποψήφιοι υποβάλλουν τις ως άνω αιτήσεις ερωτήματα με επιστολή σε φάκελο με την ένδειξη «ιευκρινίσεις σχετικά με τους όρους του ιαγωνισμού W02/022016: «Κατασκευή ικτύου ιανομής Φυσικού Αερίου Μέσης Πίεσης έως 19 bar, Χαμηλής Πίεσης έως 4 bar και Παροχετευτικών Αγωγών στο Νομό Αττικής», ή με τηλεομοιοτυπία (φαξ) που φέρει την ίδια ένδειξη. Οι αιτήσεις ερωτήματα αποστέλλονται με απόδειξη αποστολής/παραλαβής ή με πρωτοκόλληση στην ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, στην παρακάτω διεύθυνση: 12

13 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου 11 & Σερρών GR , Λυκόβρυση φαξ: (+30) τηλ.: (+30) Υπόψη: Επιτροπής ιεξαγωγής ιαγωνισμού Κάθε αίτηση διευκρίνισης ή ερώτημα σχετικά με την παρούσα Προκήρυξη πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία του Υποψηφίου, το συγκεκριμένο σημείο στο οποίο αναφέρεται η αίτηση - ερώτημα (τεύχος, άρθρο, παράγραφο, σελίδα, κλπ.) και να έχει σαφές περιεχόμενο Η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ θα συγκεντρώσει όλες τις αιτήσεις - ερωτήματα που θα υποβληθούν μέχρι την ως άνω οριζόμενη προθεσμία και θα εκδώσει, το αργότερο μέχρι και την 06/05/2016, Τεύχος ιευκρινίσεων, το οποίο θα μπορούν να προμηθευτούν οι Υποψήφιοι ύστερα από ειδοποίηση τους με φαξ από την ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Στο Τεύχος ιευκρινίσεων είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν και βελτιώσεις, συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις των όρων της παρούσας Προκήρυξης που τυχόν προκύψει ότι απαιτούνται. Για το λόγο αυτό καλούνται οι Υποψήφιοι να μην αμελήσουν και να το προμηθευτούν. Οι διευκρινίσεις του προαναφερόμενου Τεύχους συμπληρώνουν την Προκήρυξη, ενσωματώνονται στα τεύχη αυτής και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Προκήρυξης. ΑΡΘΡΟ 11. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ - ΙΣΧΥΣ Η κατάθεση του Φακέλου Προσφοράς θα πραγματοποιηθεί από ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Υποψηφίου ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο, υπό την προϋπόθεση ότι ο Φάκελος θα παραδοθεί στα γραφεία της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ το αργότερο έως την 09/05/2016 και ώρα που είναι η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των Φακέλων Προσφοράς. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ουδεμία ευθύνη φέρει για την μη εμπρόθεσμη παραλαβή του Φακέλου ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. Η κατάθεση των Φακέλων Προσφοράς θα γίνει στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου 11 & Σερρών GR , Λυκόβρυση ιεύθυνση ιαγωνισμών & Συμβάσεων, 1 ος όροφος Υπόψη Επιτροπής ιεξαγωγής ιαγωνισμού Κατά την παραλαβή τους οι Φάκελοι Προσφοράς θα σφραγίζονται, με σημείωση της ακριβούς ημερομηνίας και ώρας παραλαβής. Οι Υποψήφιοι θα λαμβάνουν έγγραφη σχετική βεβαίωση παραλαβής τους (Πρωτόκολλο Παραλαβής) Για το εμπρόθεσμο της κατάθεσης του Φακέλου Προσφοράς λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η ώρα κατάθεσής του στην ως άνω διεύθυνση και όχι η ημερομηνία αποστολής του μέσω ταχυδρομείου. Φάκελοι Προσφοράς ή οποιαδήποτε συμπληρωματικά στοιχεία που παραδίδονται μετά από την ως άνω ημερομηνία και ώρα δεν γίνονται δεκτοί για κανένα λόγο, έστω και αν απεστάλησαν εγκαίρως. Επίσης, Φάκελοι Προσφοράς που 13

14 υποβάλλονται με οποιοδήποτε τρόπο μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης θεωρούνται εκπρόθεσμοι, δεν γίνονται σε καμία περίπτωση δεκτοί από την ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και επιστρέφονται στους αποστολείς τους χωρίς να αποσφραγισθούν, ακόμη και εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, εκτός εάν η κατάθεση των Φακέλων Προσφοράς, που έχει ήδη αρχίσει κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα, συνεχίζεται χωρίς διακοπή μέχρι και την υποβολή όλων των Φακέλων Προσφοράς Ο Φάκελος Προσφοράς κατατίθεται σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο με τη σφραγίδα του Υποψηφίου. Στο εξωτερικό μέρος του Φακέλου αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: α) Φάκελος Προσφοράς για το ιαγωνισμό ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ W02/ για την Επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Κατασκευή ικτύου ιανομής Φυσικού Αερίου Μέσης Πίεσης έως 19 bar, Χαμηλής Πίεσης έως 4 bar και Παροχετευτικών Αγωγών στο Νομό Αττικής.», β) «Υποψήφιος» (πλήρης επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και φαξ), γ) «Αντίκλητος» (πλήρης επωνυμία αντικλήτου, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και φαξ), δ) «Αποδέκτης»: Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε., ιεύθυνση ιαγωνισμών και Συμβάσεων, Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου 11 & Σερρών, GR , Λυκόβρυση Ο κυρίως Φάκελος Προσφοράς πρέπει να περιέχει τρεις (3) ξεχωριστούς, κλειστούς και σφραγισμένους με τη σφραγίδα του Υποψηφίου Υποφακέλους (Α, Β και Γ), οι οποίοι θα φέρουν στο εξωτερικό μέρος τους τις αντίστοιχες ενδείξεις: «Υποφάκελος Α - Νομιμοποιητικά Στοιχεία», «Υποφάκελος Β Τεχνική Προσφορά» και «Υποφάκελος Γ Οικονομική Προσφορά» Σε καθέναν από τους Υποφακέλους Α, Β και Γ πρέπει επίσης να αναγράφεται ο τίτλος και κωδικός του ιαγωνισμού, καθώς και η επωνυμία και η διεύθυνση του Υποψηφίου Προκειμένου για Κοινοπραξία, αναγράφονται τα στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και φαξ) όλων των εταιρειών μελών τους Σε κάθε Υποφάκελο θα περιλαμβάνεται αναλυτικός πίνακας περιεχομένων, καθώς και τα δικαιολογητικά, στοιχεία, έγγραφα κλπ. που ορίζονται στα άρθρα 13, 14 και 15 αντίστοιχα της παρούσας. Όλα τα υποβαλλόμενα έγγραφα πρέπει να έχουν όλες τις σελίδες αριθμημένες και μονογραφημένες από το νόμιμο εκπρόσωπο κάθε Υποψηφίου Φάκελοι που υποβάλλονται ανοικτοί δεν θα γίνονται δεκτοί. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που μπορούν να αποσφραγισθούν και επανασφραγισθούν χωρίς ίχνη Κάθε Υποψήφιος θα συντάξει και θα υποβάλει την Προσφορά του αυστηρά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης Τα έγγραφα που περιέχονται στον Φάκελο Προσφοράς δεν πρέπει να φέρουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον Υποψήφιο. Η Προσφορά απορρίπτεται εάν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την αιτιολογημένη κρίση του οργάνου αξιολόγησης ή εάν είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή αν είναι υπό αίρεση ή αν δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης Ισχύς της Προσφοράς Οι Υποψήφιοι δεσμεύονται από την Προσφορά τους για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσής τους, όπως η ημερομηνία αυτή ορίζεται στην παρ της παρούσας Προκήρυξης. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον προβλεπόμενο ανωτέρω θα απορρίπτεται. 14

15 Οι Υποψήφιοι, εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν να συμμετέχουν στο ιαγωνισμό, οφείλουν μετά από σχετικό έγγραφο αίτημα της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ να παρατείνουν το χρόνο ισχύος της Προσφοράς τους με σχετική δήλωσή τους προς την ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΡΘΡΟ 12. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Προκειμένου να συμμετάσχουν στο ιαγωνισμό, οι Υποψήφιοι πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν (εσωκλείοντας στον Υποφάκελο Α) μία (1) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους Τριάντα Χιλιάδων Ευρώ ( ,00) σύμφωνη με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος 2 της παρούσας, εκδόσεως αναγνωρισμένου Τραπεζικού ή πιστωτικού Ιδρύματος ή άλλου νομικού προσώπου που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από το ΤΣΜΕ Ε, διάρκειας ισχύος τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, η Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της και όχι υπέρ μεμονωμένων μελών και καλύπτουν την αλληλέγγυα και σε ολόκληρο ευθύνη τους Σε περίπτωση που η κατατεθείσα Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής δεν είναι σύμφωνη με τα ανωτέρω, η Επιτροπή ιεξαγωγής του ιαγωνισμού δύναται να καλέσει τον Υποψήφιο να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα του παρόντος άρθρου εντός προθεσμίας που θα οριστεί από την Επιτροπή. Οι Υποψήφιοι που δεν θα συμμορφωθούν αποκλείονται από το ιαγωνισμό Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα επιστρέφεται στους Υποψηφίους μετά την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών του ιαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 13. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Α - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο Υποφάκελος Α θα περιέχει αναλυτικό πίνακα περιεχομένων, καθώς και, με ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα πιστοποιητικά και νομιμοποιητικά έγγραφα, αριθμημένα, με τη σειρά που ορίζεται παρακάτω: (Σημείωση: Είναι επιθυμητή η βιβλιοδέτηση των παρακάτω δικαιολογητικών πλην της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής). A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ (ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΣΧΟΛΙΑ 1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής Ναι Σύμφωνα με το Παράρτημα 2 2 Επιστολή Υποβολής Προσφοράς Υπογραφή από τους νόμιμους εκπροσώπους όλων των μελών της Κοινοπραξίας ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. Θα δηλώνονται οι συμμετέχοντες, τα ποσοστά τους σε αυτή, η εις ολόκληρο ευθύνη τους έναντι της ΕΠΑ και ο νόμιμος εκπρόσωπος Σύμφωνα με το Παράρτημα 1 15

16 3 Υπεύθυνη ήλωση Ν. 1599/86 για ανάθεση μέρους του Έργου σε υπεργολάβο (εφόσον υπάρχει πρόθεση για χρήση υπεργολάβου) 4 Υπεύθυνη ήλωση υπεργολάβου περί αποδοχής της ανάθεσης του έργου 5 Υπεύθυνη δήλωση του Υποψηφίου στην οποία θα δηλώνει ότι: - δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, - δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση έργου, προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, - δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, - δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς της λειτουργίας του - δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π 60/ Πιστοποιητικό εγγραφής του Υποψηφίου στο οικείο Επιμελητήριο σε ισχύ. 7 Αποσπάσματα από δικαστικά αρχεία ή άλλη ανάλογη αρχή από τα οποία να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος (σε περίπτωση Κοινοπραξίας κάθε ένα από τα μέλη αυτής) δεν έχει λυθεί, δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση (κοινή), αναγκαστική εκκαθάριση, ειδική εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό και ότι δεν έχει υπαχθεί στη διαδικασία του άρθρου 99 επ. του και ο αντίκλητος του υποβάλλοντος την Προσφορά Από τον εκπρόσωπο της Κοινοπραξίας Ναι Ναι Ναι Σύμφωνα με το άρθρο 3.9 της παρούσας Προκήρυξης Στην περίπτωση δήλωσης υπεργολάβου όλα τα πιστοποιητικά του πίνακα πρέπει να υποβληθούν και από τον υπεργολάβο O/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι του υποψηφίου αναδόχου (σημ.: εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές αυτών, εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές αυτής, εφόσον πρόκειται για Α.Ε., ο Πρόεδρος και ο ιευθύνων Σύμβουλος αυτής, οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου), καθώς και στην περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι και 3 μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς 16

17 Πτωχευτικού Κώδικα, ή σε σχέδιο αναδιοργάνωσης του άρθρου 108 του Πτωχευτικού Κώδικα, ή υπό άλλη αντίστοιχη διαδικασία καθώς επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία λύσεως, κήρυξης σε πτώχευση, θέσης σε (κοινή) εκκαθάριση, θέσης σε αναγκαστική εκκαθάριση, θέσης σε ειδική εκκαθάριση, έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού και ότι δεν έχει καταθέσει αίτηση για το άνοιγμα διαδικασίας των άρθρων 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα ή του άρθρου 108 του Πτωχευτικού Κώδικα, ούτε άλλη αντίστοιχη διαδικασία. ιευκρινίζεται ότι: -Για τις ημεδαπές Α.Ε. σχετικά με τη λύση και θέση αυτών σε εκκαθάριση απαιτείται: α) πιστοποιητικό από το αρμόδιο Γ.Ε.ΜΗ. περί μη λύσεως της εταιρείας και θέσεως αυτής σε εκκαθάριση, β) πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο (τμήμα δημοσίευσης τακτικής διαδικασίας πολυμελούς πρωτοδικείου) περί μη λύσεως της εταιρείας και θέσεως αυτής σε εκκαθάριση, γ) πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο (τμήμα δημοσίευσης εκουσίας διαδικασίας πολυμελούς πρωτοδικείου) περί μη λύσεως της εταιρείας, δ) πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο (τμήμα πινακίων ειδικών διαδικασιών μονομελούς πρωτοδικείου) περί μη διορισμού - αντικατάστασης εκκαθαριστή και ε) πιστοποιητικό από το τμήμα εκουσίας δικαιοδοσίας του αρμοδίου Ειρηνοδικείου περί μη έκδοσης απόφασης διορισμού/αντικατάστασης εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή 17

18 καθώς επίσης και πιστοποιητικά από τα ως άνω κατά περίπτωση αρμόδια τμήματα του αρμόδιου Πρωτοδικείου και Ειρηνοδικείου περί μη κατάθεσης αίτησης περί λύσεως της εταιρείας και θέσεως αυτής σε εκκαθάριση, περί λύσεως της εταιρείας, περί διορισμού - αντικατάστασης εκκαθαριστή -Σε περίπτωση ημεδαπών ΕΠΕ απαιτούνται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο α) πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο (τμήμα δημοσίευσης τακτικής διαδικασίας πολυμελούς πρωτοδικείου) περί μη λύσεως της εταιρείας και θέσεως αυτής σε εκκαθάριση, β) πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο (τμήμα δημοσίευσης εκουσίας διαδικασίας πολυμελούς πρωτοδικείου) περί μη λύσεως της εταιρείας, γ) πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο (τμήμα πινακίων ειδικών διαδικασιών μονομελούς πρωτοδικείου) περί μη διορισμού - αντικατάστασης εκκαθαριστή, δ) πιστοποιητικό από το τμήμα εκουσίας δικαιοδοσίας του αρμοδίου Ειρηνοδικείου περί μη έκδοσης απόφασης διορισμού/αντικατάστασης εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή καθώς επίσης και πιστοποιητικά από τα ως άνω κατά περίπτωση αρμόδια τμήματα του αρμόδιου Πρωτοδικείου και Ειρηνοδικείου περί μη κατάθεσης αίτησης περί λύσεως της εταιρείας και θέσεως αυτής σε εκκαθάριση, περί λύσεως της εταιρείας, περί διορισμού - αντικατάστασης εκκαθαριστή. ii) Ο ιαγωνιζόμενος ή σε περίπτωση νομικού προσώπου ο νόμιμος εκπρόσωπός του όπως αυτός προκύπτει από την ισχύουσα εκπροσώπηση του νομικού προσώπου [σε 18

19 περίπτωση Κοινοπραξίας κάθε ένα (1) από τα μέλη αυτής] δεν έχει καταδικαστεί για παράπτωμα σχετικά με την επαγγελματική του δραστηριότητα και συμπεριφορά (αρκεί απόσπασμα ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός προκύπτει από την ισχύουσα εκπροσώπηση του νομικού προσώπου). Σε περίπτωση περισσοτέρου του ενός νομίμων εκπροσώπων όπως αυτοί προκύπτουν από την ισχύουσα εκπροσώπηση του νομικού προσώπου απαιτούνται αποσπάσματα ποινικών μητρώων όλων των νομίμων εκπροσώπων. 8 Αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής σε επίσημους καταλόγους εγκεκριμένων εργοληπτών απ όπου να προκύπτει άδεια ικανότητας εκτέλεσης υδραυλικών έργων αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των ,00 Απαιτείται για τουλάχιστον ένα από τα μέλη της Κοινοπραξίας Για αλλοδαπές εταιρείες, στο οικείο επαγγελματικό μητρώο ή σε ισοδύναμο μητρώο ή επαγγελματικό κατάλογο σύμφωνα με τους νόμους της χώρας όπου βρίσκεται η έδρα της 9 Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ Ναι Για όσες εταιρείες δεν φορολογούνται στην Ελλάδα βεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές του τόπου εγκατάστασης της εταιρείας ότι αυτή έχει εκπληρώσει τις φορολογικές της υποχρεώσεις 10 Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ 11 Αντίγραφο Πρακτικών Σ ή άλλου αρμόδιου οργάνου του Υποψηφίου για : i)τη λήψη απόφασης συμμετοχής στο ιαγωνισμό, ii)το διορισμό νομίμου εκπροσώπου και αντικλήτου, εξουσιοδοτημένου να υπογράψει και να υποβάλει την Προσφορά και να εκπροσωπήσει τον Υποψήφιο μέχρι και την υπογραφή της Σύμβασης Ναι Ναι Επιπλέον στο πρακτικό πρέπει να αναφέρεται η συμμετοχή σε Κοινοπραξία, τα ποσοστά αυτής, ο διορισμός κοινού εκπροσώπου της Κοινοπραξίας Για αλλοδαπές εταιρείες ανάλογη βεβαίωση κατά το δίκαιο του τόπου εγκατάστασής τους 19

20 12 Υπεύθυνη ήλωση του νομίμου εκπροσώπου και αντικλήτου για αποδοχή του διορισμού τους χωρίς όρους ή επιφυλάξεις 13 Αντίγραφα των δημοσιευμένων ισολογισμών των τελευταίων τριών (3) οικονομικών χρήσεων 2012, 2013 και Ζητούμενος κύκλος εργασιών ίσος ή μεγαλύτερος των ,00 σωρευτικά για τα 3 τελευταία οικονομικά έτη (2012, 2013 και 2014) 14 Τραπεζικές βεβαιώσεις στις οποίες θα αναφέρεται το ύψος της συνολικής δανειοληπτικής ικανότητας του Υποψηφίου 15 Απόσπασμα ποινικού μητρώου του Υποψηφίου 16 Τα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των νομικών προσώπων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.. 82/96 (ΦΕΚ Α 66) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05 και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις εν λόγω διατάξεις. 17 Συστατικά έγγραφα: Σε περίπτωση ΑΕ. ι) Το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει, σε ακριβές αντίγραφο από το Γ.Ε.ΜΗ. ii) Το ΦΕΚ συστάσεως της εταιρείας, iii) Το ΦΕΚ της ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας, ή, σε περίπτωση που αυτό δεν έχει εκδοθεί, ακριβές αντίγραφο του πρακτικού του.σ. για την ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρείας, αντίγραφο της αίτησης υποβολής αυτού στο αρμόδιο Γ.Ε.ΜΗ., με το σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου για την καταχώρηση αυτού στο Γ.Ε.ΜΗ. Ναι Ο επικεφαλής θα πρέπει να έχει κύκλο εργασιών ίσο ή μεγαλύτερο των ,00 σωρευτικά για τα 3 τελευταία οικονομικά έτη (2012, 2013 και 2014) Ναι Ναι Ναι Ναι Αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης, θα πρέπει να υποβληθούν αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων ή βεβαιώσεις ορκωτών λογιστών Σε περίπτωση νομικών προσώπων του νομίμου/ων εκπροσώπου/ων Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών μελών της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ εταιρείες Σε περίπτωση αλλοδαπών εταιρειών, και εφόσον στην οικεία χώρα δεν υπάρχει αντίστοιχη υποχρέωση, είναι δυνατόν τα ανωτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα να αντικατασταθούν από επίσημες βεβαιώσεις του Αρμοδίου Εμπορικού Επιμελητηρίου για την ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρείας, από ένορκη βεβαίωση των εκπροσώπων του υποψηφίου ενώπιον συμβολαιογράφου, δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή, σε περίπτωση 20

21 iv) Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Γ.Ε.ΜΗ. όπου θα εμφαίνονται όλες οι καταστατικές τροποποιήσεις της Εταιρείας. Σε περίπτωση ΕΠΕ i) Το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει, σε ακριβές αντίγραφο από το Γ.Ε.ΜΗ. ii) Το ΦΕΚ συστάσεως της εταιρείας, iii) Πλήρη σειρά των εγγράφων που τυχόν απαιτούνται, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, για τον ορισμό διαχειριστή και εκπροσώπου αυτής, καθώς και τα σχετικά ΦΕΚ, iv) Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Γ.Ε.ΜΗ. όπου θα εμφαίνονται όλες οι καταστατικές τροποποιήσεις της Εταιρείας. Σε περίπτωση Προσωπικών Εταιρειών ι) Το καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει, με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του, σε αντίγραφα θεωρημένα από το Γ.Ε.Μ.Η. ιι) Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Γ.Ε.ΜΗ. όπου θα εμφαίνονται όλες οι καταστατικές τροποποιήσεις. που δεν προβλέπεται από το δίκαιο της οικείας χώρας ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση των ως άνω εκπροσώπων, φέρουσα βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από συμβολαιογράφο, δικαστική ή διοικητική Αρχή. Τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά Σε περίπτωση ΙΚΕ i) Ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης της εταιρείας (καταστατικό), όπως ισχύει σε ακριβές αντίγραφο από το Γ.Ε.ΜΗ., ii) Πλήρη σειρά εγγράφων από όπου θα προκύπτει η ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρείας σε ακριβή αντίγραφα από Γ.Ε.ΜΗ., iii) Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Γ.Ε.ΜΗ. όπου θα εμφαίνονται όλες οι καταστατικές τροποποιήσεις. 21

22 18 Ιδιωτικό Συμφωνητικό σύστασης της Κοινοπραξίας όπου θα ορίζεται ο επικεφαλής (leader) της Κοινοπραξίας, ο οποίος θα πρέπει να έχει ποσοστό συμμετοχής κατ ελάχιστον 50% 19 Σε περίπτωση επίκλησης εμπειρίας τρίτου (άρ. 14.2) τα πιστοποιητικά του πίνακα θα πρέπει να υποβάλλονται και από τον τρίτο καθώς και όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ (ii) Στο συμφωνητικό πρέπει να δηλώνονται, i) η εκ μέρους των Εταιρειών αποδοχή της από κοινού υποβολής της Προσφοράς, ii) τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μέλους στις ως άνω συμπράξεις, iii) ο διορισμός κοινού εκπροσώπου και αντίκλητου των συμπραττόντων ή κοινοπρακτούντων προσώπων έναντι της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και iv) ότι τα μέλη της Κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνα έναντι της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ για την εκτέλεση του Έργου και σε περίπτωση διαδοχής, ειδικής ή οιονεί καθολικής, θα έχουν δεσμεύσει και τους διαδόχους τους ότι θα συνεχίσουν να συμμετέχουν στην Κοινοπραξία με τους ίδιους όρους Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. ΑΡΘΡΟ 14. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο Υποφάκελος Β θα περιέχει αναλυτικό πίνακα περιεχομένων, καθώς και, με ποινή αποκλεισμού, σε ένα πρωτότυπο (με την ένδειξη «Πρωτότυπο») και σε ένα αντίγραφο (με 22

23 την ένδειξη «Αντίγραφο»), τα ακόλουθα στοιχεία, δικαιολογητικά, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά αριθμημένα, με τη σειρά που ορίζεται παρακάτω: A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ (ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ) 1 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 η οποία θα συνοδεύεται από Κατάλογο συμβάσεων/έργων που έχουν εκτελεστεί ή εκτελούνται από τον Υποψήφιο από 01/01/2001 μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού απ όπου να αποδεικνύεται ότι ο Υποψήφιος έχει εκτελέσει επιτυχώς: i) ύο (2) χλμ. χαλύβδινου δικτύου διανομής φυσικού αερίου Μέσης Πίεσης 19 bar και διαμέτρου αγωγού ίσου ή μεγαλύτερου των τεσσάρων ιντσών ( 4inches) από τα οποία, ένα (1) έργο ενιαίο, μήκους τουλάχιστον ενός (1) χλμ., ii) έκα (10) χλμ. δικτύου διανομής φυσικού αερίου από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) πίεσης έως 4bar από τα οποία ένα ενιαίο έργο μήκους τουλάχιστον πέντε (5) χλμ., iii) Πέντε (5) σταθμούς διανομής ή σταθμούς Φ.Α. για βιομηχανικούς καταναλωτές (Β2Β), iv)τριακόσιους (300) παροχετευτικούς αγωγούς για σύνδεση οικιακών, εμπορικών ή βιομηχανικών καταναλωτών με ίκτυο ιανομής Φυσικού Αερίου., v) Τριακόσιες (300) παροχετευτικές στήλες (risers) για σύνδεση οικιακών καταναλωτών 2 Πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης ανά σύμβαση/ έργο που επικαλείται ο Υποψήφιος Nαι Σε περίπτωση υπό σύσταση Κοινοπραξίας, την ανωτέρω εμπειρία θα πρέπει να πληροί ο επικεφαλής της Κοινοπραξίας ή εναλλακτικά σωρευτικά όλα τα μέλη της Ναι ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΣΧΟΛΙΑ Σύμφωνα με το Παράρτημα 4 - Πίνακες 1, 2, 3 και 4 ιευκρινίζεται ότι για την απόδειξη της εμπειρίας στην εκτέλεση παροχετευτικών αγωγών τυχόν εμπειρία που προκύπτει από την κατασκευή εσωτερικών εγκαταστάσεων δικτύου φυσικού αερίου δεν θα ληφθεί υπόψη. Ως εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου νοείται το τμήμα της σωλήνωσης από την έξοδο της μετρητικής διάταξης μέχρι την έξοδο της εγκατάστασης απαγωγής των καυσαερίων Θα πρέπει να περιλαμβάνουν για κάθε σύμβαση / έργο τουλάχιστον τον τίτλο / κωδικό της σύμβασης, την επωνυμία του πελάτη / εργοδότη, την αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου με τα τεχνικά στοιχεία του έργου, τον προϋπολογισμό, την ημερομηνία έναρξης και λήξης, το ποσοστό και το 23