ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

Transcript

1 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό ιαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: «Κατασκευή Παροχετευτικών Αγωγών και Μικροεπεκτάσεων ικτύου Χαμηλής Πίεσης έως 4 Bar στο Νομό Αττικής» Kωδικός ιαγωνισμού: W08/ Συνολικού Προϋπολογισμού ,00 Ευρώ (χωρίς το Φ.Π.Α.) 1 ΤΙΤΛΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο τίτλος του ιαγωνισμού είναι: «Κατασκευή Παροχετευτικών Αγωγών και Μικροεπεκτάσεων ικτύου Χαμηλής Πίεσης έως 4 Bar στο Νομό Αττικής». 2 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αναθέτουσα Αρχή είναι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. (εφεξής ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ). 3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3.1. Αντικείμενο του παρόντος ιαγωνισμού είναι η ανάδειξη Αναδόχου για τη σύναψη Σύμβασης Έργου Για την υλοποίηση του Έργου, η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ θα δίδει κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης στον Ανάδοχο εντολές εργασίας προκειμένου να υλοποιεί το Έργο σύμφωνα με το κατασκευαστικό της πρόγραμμα.

2 3.3. Το Αντικείμενο του Έργου αναφέρεται στο Νομό Αττικής, σύμφωνα με τα γεωγραφικά όρια που απεικονίζονται στους χάρτες του Παραρτήματος 6 της Αναλυτικής Προκήρυξης Το Έργο που θα αναθέσει η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και θα αναλαμβάνει να εκτελέσει ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις της Σύμβασης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου, τους ισχύοντες Κανονισμούς και Κώδικες Πρακτικής που αναφέρονται στην Τ.Σ.Υ., συνίσταται, χωρίς να περιορίζονται σε αυτές, στις ακόλουθες κύριες εργασίες: Κατασκευή Παροχετευτικών Αγωγών Και Μικροεπεκτάσεων ικτύου Χαμηλής Πίεσης έως 4 Bar στο Νομό Αττικής 3.5. Κατά τη διάρκεια της Σύμβασης, η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ δεν δεσμεύεται να αναθέσει στον Ανάδοχο το σύνολο των ενδεικτικών ποσοτήτων του Έργου και διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της και σύμφωνα με τις ανάγκες της, να μειώσει ή να αυξήσει κάθε επιμέρους ενδεικτική ποσότητα του Έργου που αναφέρεται ανωτέρω, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4.1 της Αναλυτικής Προκήρυξης Το Έργο που θα ανατεθεί με την παρούσα Προκήρυξη περιγράφεται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή του Έργου και στις Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου, οι οποίες περιλαμβάνονται στην Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) της Αναλυτικής Προκήρυξης Στον παρόντα ιαγωνισμό δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών Προσφορών. 4 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ 4.1. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του Έργου, περιλαμβανομένου του εργολαβικού οφέλους του Αναδόχου, χωρίς Φ.Π.Α., εκτιμάται ότι θα ανέλθει για τη διάρκεια της Σύμβασης Έργου και τις τυχόν παρατάσεις αυτής, σε ,00 ευρώ. Ο αριθμός παροχετευτικών αγωγών καταναλωτών που απαιτείται να κατασκευασθεί σε μία περιοχή, οι ρυθμοί και ο χρόνος κατασκευής, συναρτάται άμεσα με την εκδήλωση ενδιαφέροντος των καταναλωτών για τη σύνδεσή τους με το δίκτυο φυσικού αερίου και κατά συνέπεια δεν μπορούν να είναι χρονικά, ποιοτικά και ποσοτικά καθορισμένα εκ των προτέρων. Ως εκ τούτου η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ διατηρεί το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της Σύμβασης και των τυχόν παρατάσεων αυτής, να αναθέσει οικονομικό αντικείμενο μειωμένο μέχρι και 25% επί του προϋπολογισμού, δηλ. έως ,00, ή αυξημένο μέχρι το ύψος του προϋπολογισμού, δηλ. έως ,00, χωρίς αυτό να αποτελεί για οποιονδήποτε λόγο τροποποίηση ή αναπροσαρμογή των επιμέρους Συμβατικών Τιμών ή αιτία για οποιαδήποτε αποζημίωση του Αναδόχου Ο ως άνω προϋπολογισμός των ,00 αποτελεί πρόβλεψη του Έργου που εκτιμάται ότι θα εκτελεσθεί με βάση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ για τη διάρκεια της Σύμβασης Έργου και των τυχόν παρατάσεων αυτής. Η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ δεσμεύεται μόνο να δαπανήσει το κατ ελάχιστο όριο του προϋπολογισμού (δηλαδή ,00 ), κατά τη διάρκεια της Σύμβασης και των τυχόν παρατάσεων αυτής. 5 ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5.1. Η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια έξι μηνών (6) από την ημερομηνία υπογραφής της. Σελίδα 2 από 6

3 5.2. Η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει κατά την απόλυτη κρίση της τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης έως και για τρεις (3) μήνες με τους ίδιους όρους. Το δικαίωμα αυτό ασκείται για τμήμα ή τμήματα της ως άνω περιόδου ή και για ολόκληρη την περίοδο με μονομερή έγγραφη δήλωση της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ προς τον Ανάδοχο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη λήξη της ισχύουσας Σύμβασης. ιευκρινίζεται ότι η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να εξαντλήσει τη χρονική διάρκεια καθώς και την προβλεπόμενη παράταση της Σύμβασης Έργου χωρίς να δεσμεύεται ότι θα εξαντλήσει τόσο κατά τη διάρκεια της αρχικής όσο και κατά τη διάρκεια της τυχόν παράτασης της Σύμβασης τον κατ ανώτατο ύψος τιθέμενο Προϋπολογισμό. 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 6.1. Ο παρών ιαγωνισμός διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και διενεργείται στα πλαίσια του Κανονισμού Ανάθεσης και Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΦΕΚ Β 1271/ ), όπως αυτός ισχύει Ανάδοχος θα κηρυχθεί ο Υποψήφιος ο οποίος θα προσφέρει το υψηλότερο Ενιαίο Ποσοστό Έκπτωσης Η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ δεν έχει ευθύνη ή υποχρέωση να αποζημιώσει οιονδήποτε για οποιαδήποτε δαπάνη ή απώλεια κατά την προετοιμασία και υποβολή της Προσφοράς και ιδιαίτερα στην περίπτωση που η Προσφορά δεν γίνει δεκτή, ή ο ιαγωνισμός αναβάλλεται ή ακυρώνεται σε οποιοδήποτε στάδιο και χρονική στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Οι Υποψήφιοι που υποβάλλουν Προσφορά για το ιαγωνισμό, ανεξάρτητα από το εάν τελικώς γίνονται δεκτοί ή όχι, δεν έχουν κανένα δικαίωμα έναντι της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, το οποίο να προκύπτει από τους όρους του ιαγωνισμού ή από τη συμμετοχή τους στο ιαγωνισμό Εάν η διαδικασία αναβληθεί, επαναληφθεί ή ματαιωθεί, οι Προσφορές που θα έχουν τυχόν ήδη υποβληθεί και δεν έχουν αποσφραγισθεί, επιστρέφονται στους Υποψηφίους μετά από έγγραφη πρόσκλησή τους. Εάν αυτοί δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης από την Επιτροπή προθεσμίας, αυτές καταστρέφονται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 10 παρ. 2 του Κανονισμού Ανάθεσης και Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 6.5. Συμμετοχή στο ιαγωνισμό σημαίνει ότι ο Υποψήφιος έχει πλήρη γνώση των όρων των Τευχών του ιαγωνισμού και αποδέχεται το περιεχόμενό τους χωρίς όρους και επιφυλάξεις Το όργανο της εταιρείας που είναι αρμόδιο για τη διαδικασία ανάδειξης Αναδόχου μπορεί να αναλάβει, επαναλάβει ή ματαιώσει τη διαδικασία ανάδειξης Αναδόχου με αιτιολογημένη απόφασή του Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς που ενδέχεται να προκύψει στο πλαίσιο του παρόντος ιαγωνισμού και κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης είναι τα καθ ύλη αρμόδια ικαστήρια των Αθηνών Ο κυρίως Φάκελος Προσφοράς πρέπει να περιέχει, με ποινή αποκλεισμού, τρεις (3) ξεχωριστούς, κλειστούς και σφραγισμένους Υποφακέλους (Α, Β και Γ) οι οποίοι θα φέρουν στο εξωτερικό μέρος τους τις αντίστοιχες ενδείξεις: «Υποφάκελος Α - ικαιολογητικά Συμμετοχής», «Υποφάκελος Β - Τεχνική Προσφορά» και «Υποφάκελος Γ Οικονομική Προσφορά» ιαδικασία Ελέγχου Υποφακέλων Α και Β: Η διαδικασία αξιολόγησης των Προσφορών θα διεξαχθεί σε δύο (2) φάσεις: Σελίδα 3 από 6

4 Α' ΦΑΣΗ Έλεγχος Νομιμοποιητικών και Καταλληλότητας Είναι η διαδικασία του Ελέγχου των ικαιολογητικών Συμμετοχής (Υποφάκελος Α) και της Τεχνικής Καταλληλότητας (Υποφάκελος Β) που θα γίνει με βάση τα κριτήρια των άρθρων και της Αναλυτικής Προκήρυξης. Β' ΦΑΣΗ Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών Στη Β Φάση θα αποσφραγισθεί ο Υποφάκελος Γ - (Οικονομική Προσφορά) των Υποψήφιων Ε. Επιχ. ή Συμπράξεων Ε. Επιχ. οι οποίες δεν θα έχουν αποκλειστεί και θα έχουν κριθεί κατάλληλες κατά την Α Φάση. 7 ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Για τη συμμετοχή στο ιαγωνισμό, ο Υποψήφιος θα πρέπει να πληροί κατ ελάχιστον και επί ποινή αποκλεισμού τις παρακάτω προϋποθέσεις: -Άδεια Ικανότητας εκτέλεσης τεχνικών έργων: Να είναι εγγεγραμμένος στους επίσημους καταλόγους εγκεκριμένων εργοληπτών απ όπου να προκύπτει άδεια ικανότητας εκτέλεσης υδραυλικών έργων αξίας ίσης ή μεγαλύτερης του Ενός Εκατομμυρίου ΕΥΡΩ ( ,00 ) ή προκειμένου για αλλοδαπές εταιρείες, στο οικείο επαγγελματικό μητρώο ή σε ισοδύναμο μητρώο ή σε ισοδύναμο επαγγελματικό κατάλογο σύμφωνα με τους νόμους της χώρας όπου βρίσκεται η έδρα της ή τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όσες εταιρείες έχουν την έδρα τους σε χώρα της ή του ΕΟΧ ή των υπό σύνδεση κρατών. Εργοληπτικές επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, μπορούν να λάβουν μέρος στο ιαγωνισμό υποβάλλοντας βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας τους από την οποία να προκύπτει ότι έχουν εκτελέσει τουλάχιστον ένα (1) υδραυλικό έργο του οποίου ο συνολικός προϋπολογισμός είναι ίσος ή μεγαλύτερος του ,00 Ευρώ. Σε περίπτωση υπό σύσταση Κοινοπραξίας, το ως άνω κριτήριο θα πρέπει να πληροί τουλάχιστον ένας εκ των μελών αυτής. - Ο Υποψήφιος πρέπει να έχει εκτελέσει από 01/01/2004 μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του ιαγωνισμού τουλάχιστον: Τριακόσιους (300) παροχετευτικούς αγωγούς για σύνδεση οικιακών, εμπορικών ή βιομηχανικών καταναλωτών με ίκτυο ιανομής Φυσικού Αερίου. Ως παροχετευτικός αγωγός νοείται το τμήμα της σωλήνωσης από το σημείο σύνδεσης με τον κεντρικό αγωγό διανομής φυσικού αερίου έως την έξοδο της μετρητικής διάταξης. ιευκρινίζεται ότι τυχόν εμπειρία που προκύπτει από την κατασκευή εσωτερικών εγκαταστάσεων δικτύου φυσικού αερίου δεν θα ληφθεί υπόψη. Ως εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου νοείται το τμήμα της σωλήνωσης από την έξοδο της μετρητικής διάταξης μέχρι την έξοδο της εγκατάστασης απαγωγής των καυσαερίων. Σε περίπτωση υπό σύσταση Κοινοπραξίας, την ανωτέρω εμπειρία θα πρέπει να πληροί ο επικεφαλής της Κοινοπραξίας ή εναλλακτικά σωρευτικά όλα τα μέλη της. - Να έχει τη δυνατότητα διάθεσης του απαραίτητου προσωπικού για την εκτέλεση του Έργου, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται αναλυτικά στην παρ της Αναλυτικής Προκύρυξης. Σε περίπτωση υπό σύσταση Κοινοπραξίας, το απαραίτητο προσωπικό θα πρέπει να επιλεγεί κατόπιν συμφωνίας των μελών της υπό σύσταση Κοινοπραξίας. - Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν: 1. Νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δημοσιευμένων ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων (2011, 2012 και 2013). Εφόσον δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης, θα πρέπει να υποβληθούν νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα Σελίδα 4 από 6

5 οικονομικών καταστάσεων των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων (2011, 2012 και 2013). Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών τα ως άνω πρέπει να υποβληθούν από το κάθε ένα (1) από τα μέλη της. 2. Τραπεζικές βεβαιώσεις στις οποίες θα αναφέρεται το ύψος της συνολικής δανειοληπτικής ικανότητας του Ενδιαφερόμενου. 8 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ Η Αναλυτική Προκήρυξη και τα Παραρτήματά της, θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. ιαγωνισμοί. Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θα λάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού οφείλουν να ενημερώσουν την ΕΠΑ Αττικής αποστέλλοντας τηλεομοιοτυπία (fax) στο , υπόψη: ιεύθυνσης Προμηθειών και Συμβάσεων, προκειμένου να καταγραφούν τα στοιχεία τους και να ενημερώνονται για πιθανές τροποποιήσεις αναφορικά με την εξέλιξη του εν λόγω ιαγωνισμού. 9 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ - ΙΣΧΥΣ 9.1. Η κατάθεση του Φακέλου Προσφοράς θα πραγματοποιηθεί από ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Υποψηφίου ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο, υπό την προϋπόθεση ότι ο Φάκελος θα παραδοθεί στα γραφεία της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ το αργότερο έως την 29/10/2014 και ώρα που είναι η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των Φακέλων Προσφοράς. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ουδεμία ευθύνη φέρει για την μη εμπρόθεσμη παραλαβή του Φακέλου ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. Η κατάθεση των Φακέλων Προσφοράς θα γίνει στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου 11 & Σερρών, Τ.Κ , Λυκόβρυση ιεύθυνση Προμηθειών & Συμβάσεων, 1 ος όροφος Υπόψη Επιτροπής ιεξαγωγής ιαγωνισμού Οι Υποψήφιοι δεσμεύονται από την Προσφορά τους για τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσής τους, όπως η ημερομηνία αυτή ορίζεται στην παρ. 9.1 της παρούσας Προκήρυξης. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον προβλεπόμενο ανωτέρω θα απορρίπτεται Η γλώσσα του ιαγωνισμού είναι η Ελληνική και οι Φάκελοι/Υποφάκελοι των Προσφορών, καθώς και όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται σε αυτούς, θα πρέπει να συνταχθούν στην Ελληνική γλώσσα. 10 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Προκειμένου να συμμετάσχουν στο ιαγωνισμό, οι Υποψήφιοι πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν (εσωκλείοντας στον Υποφάκελο Α) μία (1) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους Εννέα Χιλιάδων Εξακοσίων Ευρώ (9.600,00 ) Κατά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος παραδίδει στην ΕΠΑ Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Έργου ποσοστού ύψους πέντε τοις εκατό (5%) επί του Προϋπολογισμού του ιαγωνισμού. Σελίδα 5 από 6

6 11 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Οι Υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν εγγράφως, αιτήσεις πληροφοριών ή/και διευκρινίσεων, καθώς και ερωτήματα σχετικά με τους όρους της Πρoκήρυξης και γενικότερα τη διενέργεια του ιαγωνισμού. Οι αιτήσεις διευκρινίσεων ερωτήματα υποβάλλονται το αργότερο μέχρι και την 24/10/2014. Η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ δεν θα δέχεται αιτήσεις διευκρινίσεων - ερωτήματα που θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω προθεσμία. Για την ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Χρήστος Μπαλάσκας Γενικός ιευθυντής Σελίδα 6 από 6