ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» (ΤΜΗΜΑ Α & Β )

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ7ΛΚ-Σ39 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο, Αρ. Διακήρυξης: (Αρ. Πρωτ.): 2436 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» (ΤΜΗΜΑ Α & Β ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ «Κρήτη Κύπρος : Γαστρονομικός Τουριστικός Προορισμός» (Κ1_1_06) στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα - Κύπρος » Προϋπολογισμός : ,00 πλέον ΦΠΑ Κριτήριο Αξιολόγησης : Η χαμηλότερη τιμή επί αποδεκτών τεχνικών προσφορών ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 15/04/2013 Δευτέρα 12:00 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Δ/νση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου ΤΚ Ρέθυμνο 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ7ΛΚ-Σ39 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου Ταχ. Κώδικας:74100 Ρέθυμνο Ρέθυμνο, Αρ. Διακήρυξης : (Αρ. Πρωτ.): 2436 Πληροφορίες: Ευαγγελία Βροντάκη Τηλ : / Fax: evrontaki@crete.gov.gr Θέμα : Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού Κουζίνας για τη λειτουργία του «Κέντρου Κρητικής Γαστρονομίας» (Τμήμα Α & Β ) για το έργο ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ, «Κρήτη - Κύπρος: Γαστρονομικός Τουριστικός Προορισμός» στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα - Κύπρος », με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ - τη με αριθμό 14023/ΕΥΘΥ521/ (ΦΕΚ 415/Β/ ) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», - το Νόμο 3614/2007 (ΦΕΚ/Α/267/ ) περί διαχείρισης, ελέγχου και εφαρμογής αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, - το Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», - το Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α/ ), «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης», - το Νόμο 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/ ) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335), - τα άρθρα 82 έως 85 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», - τη με αριθμό 35130/739/2010 (ΦΕΚ 1291/Β/ ) Aπόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 του ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, 2

3 - την Οδηγία 2004/18/ΕΚ περί του συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών που ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το Νόμο 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Β/ ) «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και διατάξεις», - το Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», - το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005, - το με αρ. πρωτ /ΥΔ1939/ έγγραφο της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ » καθώς και την από Σύμβαση Χρηματοδότησης του έργου ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ, με κωδικό Κ1_01_06. - την με αριθμό οικ 31918/13752 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της με θέμα «Συμμετοχή στο Εταιρικό Σχήμα του εγκεκριμένου έργου ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ» - την με αριθμό 540/ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρεθύμνης, για «Παραχώρηση κτιρίου για τις ανάγκες του έργου ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος », σύμφωνα με το Πρακτικό 23/2012 του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, με το οποίο εγκρίνεται η παραχώρηση κτιρίου για τους σκοπούς του παρόντος έργου και ειδικότερα για τη λειτουργία του ως Κέντρο Κρητικής Γαστρονομίας - την με αριθμό 721 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, όπως διατυπώθηκε στο υπ. αριθ. 25/ πρακτικό της, με την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη του διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού Κουζίνας για τη λειτουργία του Κέντρου Κρητικής Γαστρονομίας, - την με αριθμό 752 απόφαση της Οικονομικής Eπιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, όπως διατυπώθηκε στο υπ. αριθ. 26/ πρακτικό της, με την οποία ορίστηκαν τα μέλη των Επιτροπών Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού Κουζίνας για τη λειτουργία του Κέντρου Κρητικής Γαστρονομίας - την με αριθμό 147 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, όπως διατυπώθηκε στο υπ. αριθ. 06/ πρακτικό της, με την οποία εγκρίθηκε η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού Κουζίνας για τη λειτουργία του Κέντρου Κρητικής Γαστρονομίας, με τροποποίηση των όρων διενέργειάς του. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια Εξοπλισμού Κουζίνας για τη λειτουργία του «Κέντρου Κρητικής Γαστρονομίας» για το έργο ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ «Κρήτη - Κύπρος: Γαστρονομικός Τουριστικός Προορισμός» προϋπολογιζόμενης δαπάνης Σαράντα Δύο χιλιάδων Οκτακοσίων Είκοσι Εννέα Ευρώ ( ,00) πλέον ΦΠΑ και με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή των υλικών επί αποδεκτών τεχνικών προσφορών. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 15/04/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στη Γραμματεία της Δ/νσης Διοικητικού- Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, 74100, Ρέθυμνο, υπόψη κας Μπαξεβάνη Μαριάννας ή κας Παπαδάκη Γεωργίας. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την 3

4 παραπάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται ως εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν το φάκελο προσφοράς τους, ιδιοχείρως ή αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς (Courier) στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Διοικητικού- Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 15/04/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μεσημβρινή, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 74100, Ρέθυμνο, από την τριμελή Επιτροπή που ορίστηκε με την 752 απόφαση της Οικονομικής Eπιτροπής Περιφέρειας Κρήτης (πρακτικό 26/ ). Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί ή αποβεί άγονος για οποιοδήποτε λόγο θα διεξαχθεί επαναληπτικός μετά από τρεις (3) εργάσιμες μέρες χωρίς άλλη ειδοποίηση ή δημοσίευση. Η παρούσα απόφαση και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων και στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται σε τοπική εφημερίδα. Επίσης, το παρόν αναρτάται στο Διαδίκτυο με ΑΔΑ: ΒΕΑΛ7ΛΚ-Σ39. Αναπόσπαστα μέρη της παρούσας είναι: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ 4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Σκοπός Διενέργειας του Πρόχειρου Διαγωνισμού 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Δικαίωμα Συμμετοχής 4. Προϋπολογισθείσα Δαπάνη 5. Τόπος Παράδοσης 6. Παραλαβή - Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών 7. Ισχύς Προσφορών 8. Αποσφράγιση Προσφορών 9. Τρόπος Αξιολόγησης 10. Ενστάσεις - Προσφυγές 11. Επιλογή Αναδόχου - Κατακύρωση Διαγωνισμού 12. Κατάρτιση και υπογραφή της Σύμβασης 13. Παρακολούθηση - Παραλαβή Έργου 14. Τρόπος Πληρωμής του Αναδόχου 15. Ανωτέρα Βία 16. Δίκαιο - Επίλυση Διαφορών 17. Λοιπά Θέματα 18. Διευκρινίσεις - Πληροφορίες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Γενικό Πλαίσιο Αναφοράς 2. Αντικείμενο του Έργου του Αναδόχου 3. Παράδοση Υλικών 4. Χρόνος παράδοσης - Υλοποίησης Έργου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 1. Υπόδειγμα 1: Σχέδιο Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής στον Διαγωνισμό 2. Υπόδειγμα 2: Σχέδιο Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διαδικασία Διαγωνισμού Πρόχειρος Διαγωνισμός σε Ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί αποδεκτών τεχνικών προσφορών Αντικείμενο Εκπόνηση του έργου: Προμήθεια Εξοπλισμού Κουζίνας για τη λειτουργία του «Κέντρου Κρητικής Γαστρονομίας», για το έργο ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ «Κρήτη - Κύπρος: Γαστρονομικός Τουριστικός Προορισμός» στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα - Κύπρος » Προϋπολογισμός Σύμβασης Σαράντα Δύο χιλιάδες Οκτακόσια Είκοσι Εννέα Ευρώ ( ,00) πλέον ΦΠΑ Εννέα χιλιάδες Οκτακόσια Πενήντα Ευρώ και εξήντα επτά λεπτά ( 9.850,67), δηλαδή, συνολικά Πενήντα Δύο χιλιάδες Εξακόσια Εβδομήντα Εννέα Ευρώ και εξήντα επτά λεπτά ( ,67), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ Τμήματα του Έργου Τμήμα Α : Εξοπλισμός Κουζίνας & Χώρου Γευσιγνωσίας - Οινογνωσίας Τμήμα Β : Εξοπλισμός Κουζίνας Χρηματοδότηση Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδς και της Κύπρου κατά 20% στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος Αναθέτουσα Αρχή Περιφέρεια Κρήτης - Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης Παροχή Διευκρινήσεων Συμπληρωματικές γραπτές διευκρινήσεις ή πληροφορίες παρέχονται τις πέντε πρώτες ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Έως 15/04/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. 6

7 Τόπος Κατάθεσης Προσφορών Γραμματεία Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, 74100, Ρέθυμνο Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών 15/04/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μεσημβρινή Διάρκεια ισχύος προσφορών 120 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού Διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης εντός τριάντα (30) ημερών Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, όπως αυτοί αναλύονται στα Παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ της παρούσας προκήρυξης. 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Σκοπός της Διενέργειας του Πρόχειρου Διαγωνισμού Ο πρόχειρος διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί αποδεκτών τεχνικών προσφορών, πραγματοποιείται για την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού για τη λειτουργία του «Κέντρου Κρητικής Γαστρονομίας», σύμφωνα με το πλαίσιο του Έργου «ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ: Κρήτη Κύπρος: Γαστρονομικός Τουριστικός Προορισμός», στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα - Κύπρος », με τη συγχρηματοδότηση του από την Ευρωαπαϊκή Ένωση κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20%. Ο Διαγωνισμός διενεργείται για την προμήθεια των υλικών Κουζίνας που θα εξοπλίσουν το Κέντρο Κρητικής Γαστρονομίας. Ειδικότερα, διακρίνεται σε προμήθεια για το Τμήμα Α : Εξοπλισμός Κουζίνας & Χώρου Γευσιγνωσίας - Οινογνωσίας και σε προμήθεια για το Τμήμα Β : Εξοπλισμός Κουζίνας. Οι προσφορές των υποψηφίων Αναδόχων δίδονται είτε για το σύνολο του έργου (Τμήμα Α και Τμήμα Β ) είτε για ένα εκ των τμημάτων του έργου στο σύνολο του (Τμήμα Α ή Τμήμα Β ). 2. Τεχνικές Προδιαγραφές του Πρόχειρου Διαγωνισμού Οι Τεχνικές Προδιαγραφές του ανωτέρω έργου αναφέρονται στο Παράρτημα Γ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 3. Δικαίωμα Συμμετοχής 3.1 Δικαίωμα Συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που έχουν επαγγελματική δραστηριότητα σε αντικείμενο συναφές με αυτό της παρούσας διακήρυξης και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 2513/1997. β) Ενώσεις / Κοινοπραξίες των ανωτέρω υπό (α) που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες δεν απαιτείται να έχουν συγκεκριμένη νομική μορφή κατά την υποβολή της προσφοράς. Σε περίπτωση που Ένωση / Κοινοπραξία επιλεγεί είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Για τις κοινοπραξίες ή τις ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: Στην προσφορά θα αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου και το ειδικό μέρος του Έργου με το οποίο θα ασχοληθεί στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου. 8

9 Όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου Λόγοι Αποκλεισμού Υποψηφίων Αναδόχων Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 και συγκεκριμένα εάν: α) υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ε.Ε. (ΕΕ L 351 της , σελ.1) β) υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της , σελ.2) γ) υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της , σελ.48) δ) υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση από παράνομες δραστηριότητες (άρθρο 43 παρ.1δ του ΠΔ 60/ Φ.Ε.Κ. 64/Α ) ε) βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή σε οποιεσδήποτε κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις στ) κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις ζ) καταδικάσθηκαν με δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους η) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι ή σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία θ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι ή σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία 9

10 Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό. 3.3 Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας Νοείται ότι σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία προσώπων, οι ανωτέρω προϋποθέσεις αρκεί να πληρούνται αθροιστικά από τα μέλη της κοινοπραξίας. Η Περιφέρεια Κρήτης έχει δικαίωμα να ελέγξει με κάθε νόμιμο τρόπο την αλήθεια των ανωτέρω δηλουμένων. 4. Προϋπολογισθείσα Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των Σαράντα Δύο χιλιάδων Οκτακοσίων Είκοσι Εννέα Ευρώ ( ,00), πλέον ΦΠΑ αξίας Εννέα χιλιάδων Οκτακοσίων Πενήντα Ευρώ και εξήντα επτά λεπτών ( 9.850,67), ήτοι συνολικά Πενήντα Δύο χιλιάδες Εξακόσια Εβδομήντα Εννέα Ευρώ και εξήντα επτά λεπτά ( ,67), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του υπ. αριθμ. Κ1_1_06 έργου ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ και της Μελέτης Δημιουργίας Κέντρου Κρητικής Γαστρονομίας. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη κατανέμεται, ως ακολούθως: -το Τμήμα Α : Τριάντα Επτά χιλιάδες Πεντακόσια Ευρώ ( ,00), πλέον ΦΠΑ αξίας Οκτώ χιλιάδων Εξακοσίων Είκοσι Πέντε Ευρώ ( 8.625,00), ήτοι συνολικά Σαράντα Έξι χιλιάδες Εκατόν Είκοσι Πέντε Ευρώ ( ,00). -το Τμήμα Β : Πέντε χιλιάδες Τριακόσια Είκοσι Εννέα Ευρώ ( 5.329,00), πλέον ΦΠΑ αξίας Χιλίων Διακοσίων Είκοσι Πέντε Ευρώ και εξήντα επτά λεπτών ( 1.225,67), ήτοι συνολικά Έξι χιλιάδες Πεντακόσια Πενήντα Τέσσερα Ευρώ και εξήντα επτά λεπτά ( 6.554,67). Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, καθώς και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα - Κύπρος ». Η χρηματοδότηση του έργου έχει εξασφαλιστεί από την Αναθέτουσα Αρχή, ενώ το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με ενάριθμο 2011ΕΠ διευκολύνοντας την απρόσκοπτη πληρωμή του Αναδόχου, με την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου του έργου. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ΕΥΡΩ. Οι προσφορές δίδονται είτε για το σύνολο του έργου (Τμήμα Α και Τμήμα Β ) είτε για ένα εκ των τμημάτων του έργου στο σύνολο του (Τμήμα Α ή Τμήμα Β ). Στις τιμές περιλαμβάνονται φόροι, τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, δαπάνες μεταφορικών για παράδοση των υπό προμήθεια υλικών, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η προσφορά να περιλαμβάνει ασάφειες ως προς το κόστος, κρυφά κόστη, κ.λ.π. 10

11 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής ή υπερβαίνει το διαθέσιμο προϋπολογισμό ή είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνη με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές ή προσφορές για μέρος των προμηθευόμενων ειδών εκάστου τμήματος (Α ή Β ) που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας δε γίνονται δεκτές. Ο υποψήφιος Ανάδοχος δε δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης τέτοιων προσφορών. 5. Τόπος Παράδοσης Ο Ανάδοχος, του Τμήματος Α και του Τμήματος Β, θα παραδώσει τα είδη που παρέχει στο Κτίριο Μανουσάκη, της Τοπικής Κοινότητας Αργυρούπολης, της Δημοτικής Ενότητας Λαππαίων, του Δήμου Ρεθύμνης, όπου και θα εγκατασταθεί το Κέντρο Κρητικής Γαστρονομίας, ή εναλλακτικά εφόσον τούτο υποδειχθεί στον Ανάδοχο κατά την υπογραφή της Σύμβασης, σε άλλη διεύθυνση είτε της έδρας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης (Ρέθυμνο) ή της Περιφέρειας Κρήτης (Ηράκλειο). Τα έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης των προμηθευόμενων υλικών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 6. Παραλαβή Κατάρτιση Υποβολή Προσφορών 6.1 Τρόπος Λήψης των Εγγράφων του Διαγωνισμού Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να προμηθευτούν το τεύχος προκήρυξης, προκειμένου να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό. Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται από το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, και η παραλαβή τους γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με τη χρήση εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier). Στην περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης μέσω courier, η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση της διακήρυξης. Για διευκόλυνση των υποψηφίων, η διακήρυξη θα αναρτηθεί και σε ηλεκτρονική μορφή στον διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής ( Η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες. 6.2 Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι 15/04/2013 και ώρα 11:00 π.μ. στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης της Περιφέρειας Κρήτης, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού, πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, 74100, Ρέθυμνο (καθημερινά, μέχρι την ημερομηνία αυτή και από τις 9:00 π.μ. έως 2:00 μ.μ.). Προσφορές που κατατίθενται με οποιονδήποτε τρόπο μετά την ως άνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα κατάθεσης απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 6.3 Τρόπος Υποβολής Προσφορών Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν: Ι. Με απευθείας παράδοση ΙΙ. Μέσω ΕΛΤΑ ΙΙΙ. Μέσω COURIER 11

12 Ο φάκελος υποβολής της προσφοράς πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικώς (επί ποινή αποκλεισμού) από αίτηση η οποία θα βρίσκεται εξωτερικά του φακέλου, προκειμένου η προσφορά να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Στις περιπτώσεις ΙΙ. και ΙΙΙ. η Περιφέρεια Κρήτης δεν φέρει καμία ευθύνη για την έγκαιρη παράδοση των προσφορών. 6.4 Τρόπος Σύνταξης των προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσημα μεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα επί ποινή αποκλεισμού. Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να μην φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες, κ.λ.π. θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο, η δε αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς. Οι προσφορές κατατίθενται σε έναν (1) ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που θα περιλαμβάνει ένα αντίτυπο που θα φέρει τη λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ σε κάθε σελίδα του και ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο (cd rom) που θα περιέχει μόνο την Οικονομική Προσφορά. H προσφορά σε αναλογική μορφή θα είναι επικρατέστερη έναντι του ηλεκτρονικού αντιγράφου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση) του Διαγωνιζόμενου καθώς και τις παρακάτω ενδείξεις: «ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Για την Προμήθεια Εξοπλισμού Κουζίνας για τη λειτουργία του «Κέντρου Κρητικής Γαστρονομίας» (Τμήμα Α και Β ) για το έργο ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ «Κρήτη - Κύπρος: Γαστρονομικός Τουριστικός Προορισμός», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος με τη συγχρηματοδότηση κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 2436 / ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Διεύθυνση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, 74100, Ρέθυμνο) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία 12

13 Μέσα στον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και συγκεκριμένα : 1. τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, τοποθετημένα σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο που φέρει την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» 2. τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετημένα σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο που φέρει την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 3. τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς και το ηλεκτρονικό αντίγραφο αυτής, τοποθετημένα σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο που φέρει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Οι παραπάνω φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 6.5 Περιεχόμενα Φακέλων Φάκελος ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Περιέχει τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού ο προσφέρων. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι : Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α) του διαγωνιζόμενου ότι: Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτο γνώση. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου ή το σύνολο Τμήματος του προκηρυσσόμενου έργου. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α), περί μη συνδρομής στο πρόσωπό του κανενός από τους λόγους αποκλεισμού του Άρθρου 3.2 της παρούσας Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής: Οι προσφέροντες οφείλουν, με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα, ποσού ίσου με το 5% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που οι προσφέροντες υποβάλουν προσφορά για το Τμήμα Α ή το Τμήμα Β, μόνον, υποχρεούνται μαζί με την προσφορά να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το 13

14 δικαίωμα, ποσού ίσου με το 5% του συνολικού προϋπολογισμού του συγκεκριμένου Τμήματος του έργου (Α ή Β ), αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 1 στο Παράρτημα Δ της παρούσας και να έχουν διάρκεια ισχύος τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Εάν η εγγυητική επιστολή εκδοθεί από μη ελληνική Τράπεζα, τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη επικυρωμένη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, η οποία υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης. Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας φυσικών ή νομικών προσώπων θα πρέπει να σημειώνεται στην εγγύηση συμμετοχής ότι καλύπτει όλα τα μέλη της ένωσης αλληλεγγύως. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής που αφορά στο διαγωνιζόμενο στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε το έργο, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των λοιπών διαγωνιζόμενων που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Δικαιολογητικά απόδειξης τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του προσφέροντα: Πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, τις πιστοποιήσεις, το ιστορικό και τα κύρια βήματα ανάπτυξης του προσφέροντα Δικαιολογητικά απόδειξης οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του προσφέροντα: Δημοσιευμένοι ισολογισμοί ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων, στην περίπτωση που η δημοσίευσή τους απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο προσφέρων. Σε περίπτωση συμμετέχοντος που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών, είναι υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, περί της χρηματοοικονομικής του κατάστασης, κατά τα ανωτέρω ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου Έγγραφο εκπροσώπησης εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος συμμετέχει στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό του. Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται χωριστά για κάθε μέλος. 14

15 Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν εξαιρείται, με διάταξη νόμου, από την προσκόμισή τους. Σε περίπτωση που ο προσφέρων εξαιρείται από την προσκόμισή τους, θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία να αναφέρονται οι διατάξεις του νόμου που τεκμηριώνουν την εξαίρεση αυτή Φάκελος ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Περιέχει με ποινή αποκλεισμού τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις τεχνικές περιγραφές, τεχνικά φυλλάδια (π.χ. Prospectus, κ.λ.π.), πιστοποιητικά ποιότητας ειδών (εφόσον υφίστανται) καθώς και όποιο πρόσθετο στοιχείο κρίνει ο υποψήφιος Ανάδοχος ότι διευκολύνει την αξιολόγηση της τεχνικής πρότασης που υποβάλλει Φάκελος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Περιλαμβάνει με ποινή αποκλεισμού την υπογεγραμμένη οικονομική προσφορά του υποψήφιου αναδόχου, η οποία θα πρέπει να τεκμηριώνεται και να βασίζεται στα στοιχεία της τεχνικής του προσφοράς. Ειδικότερα, θα πρέπει να παρουσιάζει με τη μορφή πίνακα τα ακόλουθα στοιχεία: Το εκτιμώμενο τίμημα του έργου είναι Σαράντα Δύο χιλιάδες Οκτακόσια Είκοσι Εννέα Ευρώ ( ,00), πλέον ΦΠΑ και αναλύεται σε Τμήματα, ως ακολούθως: το Τμήμα Α : Τριάντα Επτά χιλιάδες Πεντακόσια Ευρώ ( ,00), πλέον ΦΠΑ και το Τμήμα Β : Πέντε χιλιάδες Τριακόσια Είκοσι Εννέα Ευρώ ( 5.329,00), πλέον ΦΠΑ. Την τιμή μονάδος ανά προσφερόμενο είδος, σύμφωνα με τη διαθέσιμη περιγραφή, το συνολικό κόστος ανά είδος (για την προβλεπόμενη ποσότητα), το συνολικό κόστος εκάστου είδους (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ) και συνολικά για τη συγκεκριμένη κατηγορία, ανά Τμήμα του έργου. Το συνολικό ποσό έναντι του οποίου ο προσφέρων προτίθεται να εκτελέσει το έργο συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, ανά Τμήμα του έργου. Όλες οι τιμές θα είναι εκφρασμένες σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφονται αριθμητικά και ολογράφως. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο αναγραφών, υπερισχύει η τιμή που έχει αναγραφεί ολογράφως. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός ανά είδος και η παρουσίαση των προδιαγραφών περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Γ της παρούσας. Το τίμημα της οικονομικής προσφοράς περιλαμβάνει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα της οικονομικής προσφοράς: 15

16 ΤΜΗΜΑ Α : Πίνακας Ειδών: Εξοπλισμός Κουζίνας & Χώρου Γευσιγνωσίας Οινογνωσίας Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Ερμάριο τοίχου 110εκ με συρόμενα κρύσταλλα 2 2 Ερμάριο με 3 συρτάρια και αμπάρι 1 3 Τραπέζι 190εκ με υπερύψωμα 1 4 Κουζίνα αερίου 6 εστιών με ενιαίο φούρνο 1 5 Γκριλιέρα αερίου πενταπλή 1 6 Φριτέζα αερίου διπλή 1 7 Πλυντήριο πιάτων με καλάθι Θάλαμος κατάψυξης με 2 μεγάλες πόρτες 1 9 Ψυγείο θάλαμος με 2 μεγάλες πόρτες 1 10 Καρβουνιέρα επιτραπέζια 110εκ 1 11 Αποροφητήρας inox 2 12 Λάντζα κλειστή 110εκ με 2 γούρνες 1 13 Ερμάριο 140εκ από ανοξείδωτη λαμαρίνα 1 14 Ερμάριο 110εκ από ανοξείδωτη λαμαρίνα 1 15 Ψυγείο συντήρηση κρασιών για 260 φιάλες 2 16 Ψυγείο βιτρίνα αλλαντικών, τυριών ή κρεάτων 2 17 Βιτρίνα συντήρησης με 2 πόρτες 1 18 Κατάψυξη τύπου combi 1 19 Ψυγείο μαναβικής 200εκ 1 20 Μπαταρία νεροχύτη 2 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Σύνολο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑ Α 1. Αξία χωρίς ΦΠΑ ( ) 2. ΦΠΑ ( ) Συνολική Αξία με ΦΠΑ ( ) ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΠΟΣΟ (σε ) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 16

17 ΤΜΗΜΑ Β : Πίνακας Ειδών: Εξοπλισμός Κουζίνας Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Κατσαρόλα μικρή ανοξείδωτη 21 με καπάκι 28*12 εκ. 2 Κατσαρόλα μεσαία ανοξείδωτη 22 με καπάκι 32*14 εκ. 2 Κατσαρόλα μεγάλη ανοξείδωτη 23 με καπάκι 40*18 εκ. 2 Κατσαρόλα βαθειά ανοξείδωτη 24 με καπάκι 28*17 εκ. 2 Κατσαρόλα βαθειά ανοξείδωτη 25 με καπάκι 32*19 εκ. 2 Κατσαρόλα με χέρι ανοξείδωτη 26 16*11 εκ. 2 Κατσαρόλα με χέρι ανοξείδωτη 27 24*14 εκ. 2 Καπάκι κατσαρόλας μικρό 28 ανοξείδωτο 2 29 Τηγάνι μεσαίο 20 εκ Τηγάνι μεγάλο 32 εκ Σουρωτήρι 2 Σύστημα σερβιρίσματος 32 κρασιού με το ποτήρι 1 33 Ποτήρι οίνου Ποτήρι νερού 50 Πιατέλες σερβιρίσματος 35 ξύλινες 5 Πιατέλες σερβιρίσματος 36 πορσελάνινες 5 37 Μαχαίρια μικρά Μαχαίρια μεσαία Δοχεία κρασιού Μπουκάλια γυάλινα Σφηνοπότηρα Σαμπανιέρα 5 43 Πιάτα μικρά ρηχά Πιάτα μεσαία ρηχά Πιάτα βαθιά Κάδος απορριμάτων 2 47 Φιάλη Αερίου (15 Κιλών) 2 48 Ταψί Βαθύ 6 49 Ταψί Ρηχό 6 50 Σουπλά Πετσέτες Κρασιού Πηρούνια Κουτάλια Μαχαίρια Κουτάλα βαθιά 2 56 Κουτάλα ραγού 2 57 Κουτάλα σάλτσας 2 58 Κουτάλα τρυπητή 2 59 Κουτάλα αράχνη 2 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 17

18 60 Σπάτουλα τρυπητή 3 61 Σπάτουλα σερβιρίσματος 2 62 Πηρούνα 2 63 Κουταλάκια γλυκού Κανάτες Κρασιού (1 Lt) Σαλατιέρες γυάλινες Ψωμιέρες ψάθινες Επιφάνειες κοπής 5 68 Επιφάνεια κοπής γυάλινη 1 69 Αποφλοιωτές Λαχανικών 5 70 Βάση μεταλλική για ζεστα σκεύη 2 71 Αυγοδάρτης 2 72 Τιρμπουσόν με πτερύγια 5 73 Πτυελοδοχείο Χωνί με φίλτρο 4 75 Φελλοί Σφράγισης (σετ 2 τεμ.) 40 Σύνολο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑ Β 1. Αξία χωρίς ΦΠΑ ( ) 2. ΦΠΑ ( ) Συνολική Αξία με ΦΠΑ ( ) ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΠΟΣΟ (σε ) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 18

19 7. Ισχύς Προσφορών Οι προσφορές πρέπει να έχουν ισχύ για τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες, αρχής γενομένης από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Περιφέρεια Κρήτης απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τους προσφέροντες, δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά μέσα σε οκτώ (8) ημέρες. 8. Αποσφράγιση Προσφορών Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού στις 15 Απριλίου 2013 και ώρα 12:00 μεσημβρινή στην Περιφέρεια Κρήτης - Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, Ρέθυμνο. Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος κάθε υποψηφίου. Αποσφραγίζεται ο φάκελος Δικαιολογητικά, ελέγχεται και μονογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμού. Αποσφραγίζεται ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς και υπογράφεται μόνο για τους υποψηφίους που πέρασαν επιτυχώς το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής. Μετά την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων σταδίων, στην ίδια ή και σε επόμενες συνεδριάσεις της αρμόδιας επιτροπής ακολουθεί η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 9 της παρούσης. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και την έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή. Ο φάκελος κάθε οικονομικής προσφοράς θα μονογραφηθεί από όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης κατά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες τεχνικές προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές στα δύο προηγούμενα στάδια, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους υποψηφίους αναδόχους μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. Για κάθε στάδιο αξιολόγησης η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό το οποίο θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής. Μετά την αποσφράγιση, η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης διατηρεί το δικαίωμα αν το κρίνει αναγκαίο να ζητήσει από τον προσφέροντα την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 19

20 Οι διευκρινήσεις πρέπει να δίδονται εγγράφως εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα αποστολής της σχετικής αίτησης από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινήσεις που δίδονται λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 9. Τρόπος Αξιολόγησης 9.1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό. Η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται σχετικά αφού αξιολογήσει τις προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης, επί αποδεκτών τεχνικών προσφορών, τη χαμηλότερη τιμή, ανά Τμήμα του έργου. Σε περιπτώσεις όπου η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού διαπιστώνει αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. Για την επιλογή της επικρατέστερης προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού θα προβεί στα ακόλουθα: Έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής Έλεγχο πληρότητας των τεχνικών προσφορών, ανά Τμήμα του έργου, για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, ανά Τμήμα του έργου, για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της επικρατέστερης προσφοράς με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, σε κάθε Τμήμα του έργου (Α και Β ) 9.3 Στην περίπτωση που η οικονομική προσφορά ενός προσφέροντος είναι κατά τη γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής αναιτιολόγητα χαμηλή, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να καλέσει τον προσφέροντα να την αιτιολογήσει και αν αυτός δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση αποκλείεται από το διαγωνισμό. 10. Ενστάσεις - Προσφυγές Οι ενστάσεις κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, για διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης συμβάσεων υπηρεσιών (δηλαδή μέχρι και την κατακυρωτική απόφαση), διέπονται από τις διατάξεις του ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». Ενστάσεις για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή), κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προσφέροντα σ αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειας του, έως και της κατακυρωτικής απόφασης, απευθύνονται και υποβάλλονται εγγράφως προς την Αναθέτουσα Αρχή μέσω του πρωτοκόλλου της, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΠΔ 118/2007. Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων κατά των Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού έχουν σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2007 μόνο οι διαγωνιζόμενοι που συμμετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο του διαγωνισμού ή οι αποκλεισθέντες από αυτό. Οι ενστάσεις απευθύνονται στο αρμόδιο 20

21 συλλογικό όργανο και ασκούνται με κατάθεσή τους στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής. Επί των ενστάσεων οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα το αρμόδιο συλλογικό όργανο, εντός της προθεσμίας που ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, σύμφωνα με το ΠΔ 118/2007, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το 0,10% επί του προϋπολογισμού του παρόντος έργου, το ύψους του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων ( 1.000,00) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων ( 5.000,00) Ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εσόδου (Κ.Α.Ε) 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί να αναπροσαρμόζονται το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών. 11. Επιλογή Αναδόχου - Κατακύρωση Διαγωνισμού Η επιλογή αναδόχου και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από σχετική εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από αυτήν: α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της δωροδοκίας, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, και της δόλιας χρεοκοπίας. β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. δ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 21

22 Η Αναθέτουσα Αρχή δε δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της Σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους προσφέροντες. Εάν περάσει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία χωρίς ο ανάδοχος να αποστείλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης, η Περιφέρεια Κρήτης μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο και να αποφασίσει την ανάθεση του έργου στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης. 12. Κατάρτιση και υπογραφή της Σύμβασης Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου στον οποίο τελικώς νομίμως και εγκύρως κατεκυρώθη το έργο, υπογράφεται σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, για την τήρηση των όρων της σύμβασης. Σε διαφορετική περίπτωση η Περιφέρεια Κρήτης - Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο και να αποφασίσει την ανάθεση του έργου στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης. Για την έκδοση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ισχύουν τα προαναφερόμενα στο σημείο της παρούσας και η σύνταξή της πρέπει να γίνει σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος Δ της παρούσας. Το ύψος της εγγύησης αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, για το σύνολο του έργου ή σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικοί Ανάδοχοι σε κάθε Τμήμα για το σύνολο του Τμήματος που αναλαμβάνει ο Ανάδοχος. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη σύμβαση. Η σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου όπως έγινε αποδεκτή κατά την κατακύρωση. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη σύμβαση και τα παραρτήματά αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι/ αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα Διακήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης και η τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου. 13. Παρακολούθηση - Παραλαβή Έργου Η παρακολούθηση του έργου γίνεται από τον Υπεύθυνο Έργου και τους Οικονομικούς Υπεύθυνους όπως έχουν οριστεί με την Α.Π.: οικ. 2116/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης. 22

23 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με τους υπεύθυνους έργου και να διευκολύνει το έργο τους καθώς και το έργο του προσωπικού και των συνεργατών της Αναθέτουσας Αρχής. Η Επιτροπή Παραλαβής, η οποία ορίζεται από την Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες, είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των επιμέρους ενεργειών και του συνόλου της προμήθειας του Αναδόχου και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο την τροποποίηση ή συμπλήρωση των παραδοτέων του έργου έως την οριστική παραλαβή τους από την Επιτροπή Παραλαβής. Αναλυτικά ο τρόπος εκτέλεσης, παρακολούθησης και παραλαβής του έργου θα περιγράφεται στη σύμβαση μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής και θα περιλαμβάνει κατ ελάχιστον τα παραδοτέα που ορίζονται στο Παράρτημα Γ της παρούσης. 14. Τρόπος πληρωμής του Αναδόχου Η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβληθεί συνολικά, με την ολοκλήρωση της παράδοσης όλων των προμηθευόμενων ειδών, δηλαδή, με την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου. Ο Ανάδοχος προκειμένου να εισπράξει οποιοδήποτε ποσό έναντι της παραπάνω οριζόμενης αμοιβής του, υποχρεούται στην προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν θα ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 15. Ανωτέρα Βία Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επικαλείται τη συνδρομή προϋποθέσεων ανώτερης βίας, βαρύνεται, αποκλειστικά, για την απόδειξη του ισχυρισμού του. Ειδικότερα υποχρεούται, μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών, αφότου συνέβησαν τα περιστατικά που θεμελιώνουν τον ισχυρισμό του, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση στερείται του δικαιώματος προβολής του ισχυρισμού αυτού. 16. Δίκαιο - Επίλυση Διαφορών Η σύμβαση διέπεται από την ελληνική νομοθεσία. Σε περίπτωση διαφωνίας, η διαφορά μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία. 17. Λοιπά θέματα Για τα λοιπά θέματα που δεν προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη, παραπέμπουμε στις διατάξεις των νόμων που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας. 23

24 18. Διευκρινίσεις - Πληροφορίες Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνηση ή πληροφορία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 10:00 πμ και έως 2:00 μμ με την Υπεύθυνη Έργου για την Περιφέρεια Κρήτης - Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, κα Ευαγγελία Βροντάκη (Τηλέφωνο Fax evrontaki@crete.gov.gr), καθώς και με το Τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης (κα Γεωργία Χαιρετάκη, Τηλέφωνο ). 24

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Γενικό Πλαίσιο Αναφοράς Το εγκεκριμένο έργο ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ «Κρήτη - Κύπρος: Γαστρονομικός Τουριστικός Προορισμός» αφορά τον Άξονα Προτεραιότητας 1 : Ανταγωνιστικότητα, Ειδικός Στόχος 1.1 Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα - Κύπρος » του στόχου "Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία". Το εν λόγω έργο στοχεύει στην ανάπτυξη του γαστροοινικού τουρισμού, μέσα από συγκεκριμένες και στοχευμένες δράσεις και στην καθιέρωση της περιοχής παρέμβασης (Κρήτη - Κύπρος) ως γαστρονομικό προορισμό. 2. Αντικείμενο του Έργου του Αναδόχου Αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού είναι η επιλογή προμηθευτού για την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού για τη λειτουργία του «Κέντρου Κρητικής Γαστρονομίας», σύμφωνα με το πλαίσιο του Έργου «ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ: Κρήτη - Κύπρος: Γαστρονομικός Τουριστικός Προορισμός», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα - Κύπρος », με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ο Διαγωνισμός διενεργείται για την προμήθεια των υλικών που θα εξοπλίσουν το Κέντρο Κρητικής Γαστρονομίας, σε Τμήματα (Α και Β ). Ειδικότερα, διακρίνεται σε προμήθεια για το Τμήμα Α : Εξοπλισμός Κουζίνας & Χώρου Γευσιγνωσίας - Οινογνωσίας και σε προμήθεια για το Τμήμα Β : Εξοπλισμός Κουζίνας. Σκοπός των παρεμβάσεων του παρόντος έργου είναι η δημιουργία του «Κέντρου Κρητικής Γαστρονομίας», που θα φιλοξενηθεί στην Τοπική Κοινότητα Αργυρούπολης Ρεθύμνης του πρώην Δήμου Λαππαίων σε ένα νεοκλασικό ανακαινισμένο Δημοτικό κτίριο (κτίριο Μανουσάκη). Η επιλογή του χώρου έγινε με κριτήριο τη δυνατότητα παραχώρησης του συγκεκριμένου κτιρίου για τις ανάγκες του έργου, την προσέλκυση επισκεπτών και τουριστών στην Αργυρούπολη λόγω της αρχαίας Λάππας και του ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος που συνδέεται μέσω ενός επισκέψιμου δικτύου περιπατητικών διαδρομών (Διαδρομές Ε4). Στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου κέντρου γαστρονομίας που θα προβάλει την Κρητική διατροφή και τα τοπικά προϊόντα μέσα από την λειτουργία ειδικής έκθεσης και την υλοποίηση εκδηλώσεων, μαγειρικών επιδείξεων και δράσεων γευσιγνωσίας και οινογνωσίας. Πιο συγκεκριμένα, στο Κέντρο Κρητικής Γαστρονομίας, προβλέπεται η ακόλουθη διαμόρφωση και δραστηριότητα: Α. Κεντρική Είσοδος Β. Χώρος Υποδοχής Reception Γ. Info-Kiosk 25

26 Δ. Βιβλιοθήκη Ε. Εκθετήριο Κέντρου ΣΤ. Χώρος Μαγειρικών Επιδείξεων Ο Χώρος αυτός θα είναι κάτω από το επίπεδο του χώρου της υποδοχής (Reception). Εκεί θα γίνονται μαγειρικές επιδείξεις, παρουσιάσεις τοπικών συνταγών και πειραματισμοί με την χρήση τοπικών προϊόντων. Z. Χώρος Οινογνωσίας - Γευσιγνωσίας - Κελάρι Κέντρου Συνέχεια του χώρου μαγειρικής οργανώνεται ο χώρος γευσιγνωσίας και οινογνωσίας. Στον χώρο αυτό θα γίνονται εκπαιδευτικά σεμινάρια, ομιλίες, συζητήσεις, προβολές ταινιών κ.λ.π. Τέλος στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου προβλέπει η μελέτη να φυτευτούν κρητικά βότανα. Ο Ανάδοχος οφείλει μέσω του παρόντος διαγωνισμού να προβεί στην προμήθεια του εξοπλισμού, σύμφωνα με τις αναλυτικές περιγραφές των ειδών. Ακολουθεί Πίνακας με αναλυτική (συνολική) Τεχνική Περιγραφή για την Προμήθεια Εξοπλισμού, της παρούσας Διακήρυξης, για τη λειτουργία του Κέντρου Κρητικής Γαστρονομίας: Πίνακας Ειδών: Εξοπλισμός Κουζίνας & Χώρου Γευσιγνωσίας Οινογνωσίας (Τμήμα Α) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Ερμάριο τοίχου 110εκ με συρόμενα κρύσταλλα 2 2 Ερμάριο με 3 συρτάρια και αμπάρι 1 3 Τραπέζι 190εκ με υπερύψωμα 1 4 Κουζίνα αερίου 6 εστιών με ενιαίο φούρνο 1 5 Γκριλιέρα αερίου πενταπλή 1 6 Φριτέζα αερίου διπλή 1 7 Πλυντήριο πιάτων με καλάθι Θάλαμος κατάψυξης με 2 μεγάλες πόρτες 1 9 Ψυγείο θάλαμος με 2 μεγάλες πόρτες 1 10 Καρβουνιέρα επιτραπέζια 110εκ 1 11 Αποροφητήρας inox 2 12 Λάντζα κλειστή 110εκ με 2 γούρνες 1 13 Ερμάριο 140εκ από ανοξείδωτη λαμαρίνα 1 14 Ερμάριο 110εκ από ανοξείδωτη λαμαρίνα 1 15 Ψυγείο συντήρηση κρασιών για 260 φιάλες 2 16 Ψυγείο βιτρίνα αλλαντικών, 2 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 26