Ορισμοί

Transcript

1 Μεθοδολογία καθορισμού των εγγυήσεων, ποινικών ρητρών και αποζημιώσεων που προβλέπονται στη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 95 Ε (Συμφωνία Σύνδεσης) του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ 1. Ορισμοί Προϋπολογισμός Έργου Σύνδεσης: Είναι το συνολικό κόστος για την υλοποίηση του Έργου Σύνδεσης όπως εκτιμάται από τον Διαχειριστή κατά την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας Σύνδεσης. Δεν περιλαμβάνει το εσωτερικό κόστος του Διαχειριστή. Αναφέρεται διακριτά ο προϋπολογισμός των έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, το κόστος των οποίων συνιστά το Τέλος Σύνδεσης. Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται οι τόκοι κατασκευαστικής περιόδου όπως αυτοί υπολογίζονται με ετήσιο επιτόκιο ίσο με το εγκεκριμένο WACC κατά την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας Σύνδεσης και ετήσιο ανατοκισμό από τον χρόνο των προβλεπόμενων πληρωμών μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης του Έργου Σύνδεσης. Ανακτώμενο Κόστος: Το μέρος του προϋπολογισμού του Έργου Σύνδεσης, το οποίο ανακτάται μέσω της καταβολής χρεώσεων για τη χρήση του ΕΣΦΑ από τον Χρήστη ή από τρίτο(ους) Χρήστη(ες) που αυτός θα υποδείξει, βάσει της 5 ΣΤ του Αρθρου 95 Ε του Κώδικα. Το μέρος αυτό προσδιορίζεται μετά την αφαίρεση από τον Προϋπολογισμό του Έργου Σύνδεσης (α) του προϋπολογισμού των έργων που εντάσσονται στο Τέλος Σύνδεσης και (β) της ενδεχόμενης επιχορήγησης του υπολοίπου. Ετήσιο Έσοδο: Το προϋπολογιζόμενο μέσο ετήσιο έσοδο του Διαχειριστή σε τιμές του έτους υπογραφής της Συμφωνίας Σύνδεσης, από τη λειτουργία του Έργου Σύνδεσης, που προκύπτει από τη Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητας Παραλαβής και την εκτιμώμενη ετήσια Ποσότητα Φυσικού Αερίου που περιλαμβάνονται στη Συμφωνία Σύνδεσης και αφ ετέρου από το Τιμολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ που ισχύει κατά την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας Σύνδεσης. Ημερομηνία Οικονομικού Απολογισμού Έργων Τέλους Σύνδεσης: Η τελευταία από: (α) την ημερομηνία παράδοσης στον Διαχειριστή της τελευταίας από τις επιστολές αποδέσμευσης (release letters) που εκδίδουν οι ανάδοχοι των κατασκευαστικών εργασιών, προμηθειών υλικών και παροχής υπηρεσιών το κόστος των οποίων συνιστά το Τέλος Σύνδεσης και (β) την ημερομηνία έκδοσης της τελευταίας αμετάκλητης απόφασης δικαστηρίου ή διαιτητικού δικαστηρίου σχετικά με αξιώσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις υλοποίησης των κατασκευαστικών εργασιών, Page 1 of 18

2 προμηθειών υλικών και παροχής υπηρεσιών το κόστος των οποίων συνιστά το Τέλος Σύνδεσης, εφ όσον η έκβαση τους μπορεί να επηρεάσει το ύψος του Τέλους Σύνδεσης. Ημερομηνία Ολοκλήρωσης του Έργου Σύνδεσης: Η ημερομηνία κατά την οποία έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή και είναι έτοιμα να τεθούν σε λειτουργία όλα τα επί μέρους έργα που απαρτίζουν το Έργο Σύνδεσης. Κανονισμός Τιμολόγησης: Ο Κανονισμός που προβλέπεται στο Αρθρο 88 του Ν. 4001/2011, όπως ισχύει, και παρουσιάζει τη μεθοδολογία υπολογισμού των χρεώσεων για τις υπηρεσίες που παρέχει ο Διαχειριστής στους Χρήστες του ΕΣΦΑ. Κώδικας: Ο Κώδικας Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, όπως ισχύει. Περίοδος Ανάκτησης: Το χρονικό διάστημα που αρχίζει την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης του Έργου Σύνδεσης και έχει διάρκεια, σε ακέραιους μήνες, που προκύπτει ως πηλίκο της διαίρεσης του Ανακτώμενου Κόστους με το 1/12 του Ετήσιου Εσόδου. Οι υπόλοιποι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στον Ν. 4001/2011, όπως ισχύει, στον Κώδικα και στον Κανονισμό Τιμολόγησης. 2. Εγγυήσεις του Χρήστη για την καλή εκτέλεση της Συμφωνίας Σύνδεσης 2.1 Προϋπόθεση για τη σύναψη Συμφωνίας Σύνδεσης αποτελεί η κατάθεση από τον Χρήστη στον Διαχειριστή τραπεζικών εγγυήσεων από εμπορικές Τράπεζες που λειτουργούν νομίμως σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, ως εξής: a. Για Έργα Σύνδεσης προϋπολογισμού μικρότερου από ή ίσου προς το ισχύον άνω όριο του Τέλους Σύνδεσης, όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 5 του Κανονισμού Τιμολόγησης, παραδίδεται Τραπεζική εγγυητική επιστολή Τέλους Σύνδεσης (ΤΣ), σύμφωνη με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 1, ύψους ίσου προς τον προϋπολογισμό του Έργου Σύνδεσης και διάρκειας ισχύος μεγαλύτερης, κατά δώδεκα (12) μήνες, του χρόνου από τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Σύνδεσης ως την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης του Έργου Σύνδεσης. Σε περίπτωση που ο Χρήστης έχει επιλέξει (εφ όσον παρέχεται σχετική δυνατότητα από τη Συμφωνία Σύνδεσης) οι πληρωμές του Τέλους Σύνδεσης να γίνονται τμηματικά με την πρόοδο των αντίστοιχων έργων, το ύψος της εγγυητικής επιστολής ΤΣ θα απομειώνεται αντίστοιχα μετά από κάθε τμηματική καταβολή. Σε περίπτωση που τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της Εγγυητικής Επιστολής δεν έχει Page 2 of 18

3 επέλθει η Ημερομηνία Οικονομικού Απολογισμού των Έργων Τέλους Σύνδεσης ή έχει μεν επέλθει αλλά δεν έχουν εξοφληθεί οι απαιτήσεις του Διαχειριστή σχετικά με το Τέλος Σύνδεσης, ο Χρήστης υποχρεούται να παρατείνει εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών την ισχύ της ανωτέρω Εγγυητικής Επιστολής μετά από έγγραφο αίτημα του Διαχειριστή, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών κάθε φορά, άλλως η Εγγυητική Επιστολή καθίσταται αμέσως απαιτητή. b. Για Έργα Σύνδεσης προϋπολογισμού μεγαλύτερου από το άνω όριο του Τέλους Σύνδεσης όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 5 του Κανονισμού Τιμολόγησης, κατατίθενται στον Διαχειριστή πριν την σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης: b.1 Εγγυητική επιστολή Τέλους Σύνδεσης (ΤΣ), ύψους ίσου προς το ισχύον άνω όριο Τέλους Σύνδεσης και σύμφωνης με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη περίπτωση (a). b.2 Εγγυητική επιστολή Ανακτώμενου Κόστους (ΑΚ), σύμφωνη με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 2 και ύψους ίσου με το γινόμενο του 1/12 του Ετήσιου Εσόδου επί χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη Περίοδο Ανάκτησης με ανώτατο όριο τους 36 μήνες. Η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής υπερβαίνει, κατά τέσσερις (4) μήνες, τη λήξη της Περιόδου Ανάκτησης. Σε περίπτωση που στο τέλος της Περιόδου Ανάκτησης δεν έχει πλήρως καταβληθεί, μέσω χρεώσεων χρήσης του ΕΣΦΑ, το Ανακτώμενο Κόστος, λόγω υποχρησιμοποίησης της δυναμικότητας που δεσμεύεται μέσω της Σύμβασης Μεταφοράς: α) το υπολειπόμενο προς ανάκτηση ποσό αναπροσαρμόζεται, από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης του Έργου Σύνδεσης, με το ισχύον κατά τον χρόνο της αναπροσαρμογής WACC και ετήσιο ανατοκισμό β) η διάρκεια της Περιόδου Ανάκτησης παρατείνεται κατά ακέραιο αριθμό μηνών που προκύπτει από τη διαίρεση του ως άνω αναπροσαρμοσθέντος υπολειπόμενου προς ανάκτηση ποσού με το 1/12 του ποσού που κατεβλήθη μέσω χρεώσεων ως ανωτέρω κατά το προηγούμενο της παράτασης έτος και γ) η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής ΑΚ παρατείνεται ώστε η ισχύς της να καλύπτει την παραταθείσα ως άνω διάρκεια της Περιόδου Ανάκτησης πλέον τεσσάρων (4) μηνών. Αν ένα μήνα πριν τη λήξη της ισχύος της η εγγυητική Page 3 of 18

4 επιστολή ΑΚ δεν έχει ανανεωθεί ως ανωτέρω, καταπίπτει υπέρ του Διαχειριστή σε πρώτη ζήτηση. δ) εφ όσον κατά το τέλος της ως άνω παραταθείσας Περιόδου Ανάκτησης υπάρχει ακόμη υπόλοιπο από το ως άνω αναπροσαρμοσθέν προς ανάκτηση ποσό, τόσο αυτό όσο και η διάρκεια της Περιόδου Ανάκτησης αναπροσαρμόζονται με τον τρόπο που περιγράφεται ανωτέρω για μια ακόμη φορά. Εάν και πάλι δεν καλυφθεί το σύνολο του αναπροσαρμοσθέντος προς ανάκτηση ποσού, τότε το υπόλοιπο καθίσταται αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό. Η εγγυητική επιστολή ΑΚ απομειώνεται κατ έτος ούτως ώστε το υπόλοιπό της να μην υπερβαίνει το υπολειπόμενο προς ανάκτηση ποσό όπως αυτό υπολογίζεται στο τέλος του προηγουμένου έτους. 2.2 Σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός του Έργου Σύνδεσης υπερβαίνει το ποσό της εγγυητικής επιστολής ΤΣ και το Ανακτώμενο Κόστος υπερβαίνει το ποσό της εγγυητικής επιστολής ΑΚ, ο Διαχειριστής ζητά από το Χρήστη, πλέον των προαναφερομένων εγγυήσεων : Α. Την παράδοση νέας Τραπεζικής Εγγυητικής Επιστολής που να καλύπτει το σύνολο του Ανακτώμενου Κόστους ή/και Β. Την έγγραφη εγγύηση αποδοχής της ευθύνης κάλυψης του υπολοίπου απαιτήσεων του Διαχειριστή που απορρέουν από τη Συμφωνία Σύνδεσης, δηλαδή του υπολοίπου Ανακτώμενου Κόστους που δεν καλύπτεται από την τραπεζική εγγυητική επιστολή ΑΚ, από συνδεδεμένη με το Χρήστη επιχείρηση, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 42 ε του κ.ν 2190/1920 όπως ισχύει (Εγγυητική Επιστολή Συνδεδεμένης Επιχείρησης) σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 3 ή από μια ή περισσότερες τρίτες επιχειρήσεις («Εγγυητική Επιστολή Εγγυήτριας Επιχείρησης»), σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 4, εγγυήσεις, οι οποίες τελούν υπό την προηγούμενη γραπτή αποδοχή του Διαχειριστή. Η(Οι) συνδεδεμένη(ες) Επιχείρηση(εις) ή η(οι) Τρίτη(ες) Επιχείρηση(εις) που εγγυούνται υπέρ του Χρήστη θα πρέπει να εδρεύει(ουν) σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών και να έχει(ουν) πιστοληπτική ικανότητα τουλάχιστον investment grade, πιστοποιημένη από τους οίκους Moody s, S&P ή Fitch, ή τουλάχιστον κατηγορίας Β πιστοποιημένη από τον οίκο ICAP. Στην περίπτωση που εγγυάται υπέρ του Χρήστη ένα εκ των προαναφερθέντων κρατώνμελών, δεν απαιτείται πιστοποίηση της πιστοληπτικής του ικανότητας. Page 4 of 18

5 2.3. Οι εγγυητικές επιστολές επιστρέφονται στον Χρήστη ως εξής: Η εγγυητική επιστολή ΤΣ μετά την εξόφληση από τον Χρήστη του Τέλους Σύνδεσης, όπως αυτό θα οριστικοποιηθεί την Ημερομηνία Οικονομικού Απολογισμού Έργων Τέλους Σύνδεσης. Η εγγυητική επιστολή ΑΚ μετά την κάλυψη του Ανακτώμενου Κόστους στο οποίο αντιστοιχεί, μέσω των χρεώσεων που θα έχουν καταβληθεί για τη δέσμευση από τον Χρήστη, ή τρίτο Χρήστη, Μεταφορικής Ικανότητας στο Έργο Σύνδεσης. Η εγγύηση συνδεδεμένης επιχείρησης ή/και τρίτης επιχείρησης, μετά την πλήρη κάλυψη του Ανακτώμενου Κόστους, μέσω των χρεώσεων που θα έχουν καταβληθεί για τη δέσμευση από τον Χρήστη, ή τρίτο Χρήστη, Μεταφορικής Ικανότητας στο Έργο Σύνδεσης Σε περίπτωση καταγγελίας της Συμφωνίας Σύνδεσης από τον Χρήστη ή μη προσέλευσης του Χρήστη ή τρίτου Χρήστη για τη υπογραφή Σύμβασης Μεταφοράς, οι ανωτέρω Εγγυητικές Επιστολές επιστρέφονται μετά την εξόφληση του, μέχρι τότε καταβεβλημένου ή καταβλητέου (συμπεριλαμβανομένης τυχόν εκκρεμοδικίας) στον εργολάβο από τον Διαχειριστή, εργολαβικού ανταλλάγματος εκ της/των σύμβασης/ων κατασκευής του Έργου Σύνδεσης (όπως ενδεικτικά προμήθεια υλικών, κατασκευή έργων, παροχή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των τόκων κατασκευαστικής περιόδου, όπως αυτοί υπολογίζονται με ετήσιο επιτόκιο ίσο με το εγκεκριμένο για το αντίστοιχο έτος WACC και ετήσιο ανατοκισμό και αφαιρουμένων των ποσών που έχουν τυχόν καταβληθεί για αποπληρωμή του Τέλους Σύνδεσης, σύμφωνα με την παρ κατωτέρω) 2.4. Οι ανωτέρω Εγγυητικές Επιστολές αποτελούν, ως ενιαίο σύνολο την εγγύηση του αντισυμβαλλόμενου Χρήστη προς τον Διαχειριστή για την καλή εκτέλεση της Συμφωνίας Σύνδεσης και καταπίπτουν υπέρ του τελευταίου σε πρώτη ζήτηση Σημειώνεται ότι οι τραπεζικές Εγγυητικές Επιστολές που αναφέρονται ανωτέρω είναι ανεξάρτητες των εγγυητικών επιστολών που παραδίδουν οι Χρήστες στον Διαχειριστή στα πλαίσια Συμβάσεων Μεταφοράς για τη χρήση του Έργου Σύνδεσης. Page 5 of 18

6 3 Ποινικές Ρήτρες υπέρ του Χρήστη 3.1. Η ποινική ρήτρα που θα καταπίπτει υπέρ του Χρήστη σε περίπτωση υπέρβασης της Ημερομηνίας Ολοκλήρωσης του Έργου Σύνδεσης, πέραν των έξι (6) μηνών, για κάθε πλήρη μήνα υπέρβασης της ανωτέρω ημερομηνίας (Άρθρο 95Ε 5Γ του Κώδικα), εκτός των περιπτώσεων που η υπέρβαση οφείλεται σε ανωτέρα βία όπως αυτή ορίζεται στο Παράρτημα 5, θα είναι ίση με το 1/12 του αναμενόμενου ετήσιου εσόδου του Διαχειριστή από τη Λειτουργία του Έργου Σύνδεσης, βάσει του Τιμολογίου Χρήσης του ΕΣΦΑ που ισχύει κατά το χρόνο υπογραφής της Συμφωνίας Σύνδεσης, της Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας Παραλαβής και της εκτιμώμενης ετήσιας Ποσότητας Φυσικού Αερίου που περιλαμβάνονται στη Συμφωνία Σύνδεσης. Το ποσό της μηνιαίας ποινικής ρήτρας υπολογίζεται ούτως ώστε ο χρόνος εξάντλησης του άνω ορίου της συνολικής ποινικής ρήτρας, που αναφέρεται κατωτέρω, να μην υπολείπεται των 6 μηνών για Έργα Σύνδεσης προϋπολογισμού 5 Μ, των 9 μηνών για Έργα Σύνδεσης προϋπολογισμού μεταξύ 5 και 10 Μ και των 12 μηνών για Έργα Σύνδεσης προϋπολογισμού > 10 Μ. Το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας, έχει ως ανώτατο όριο το 2,5% του Προϋπολογισμού του Έργου Σύνδεσης ή το 1 εκατ. (το μικρότερο εξ αυτών). Για λόγους εποπτείας, το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας αναλόγως της δυναμικότητας και του προϋπολογισμού του Έργου καθώς και του χρόνου υπέρβασης της ημερομηνίας ολοκλήρωσης παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραμμα: Σημείωση: Στο υπόμνημα του διαγράμματος ο πρώτος αριθμός δηλώνει τον προϋπολογισμό του Εργου Σύνδεσης σε εκατ. και ο δεύτερος τη δυναμικότητα της εγκατάστασης απόληψης σε MW. Για την κατάρτιση του διαγράμματος ελήφθη συντελεστής φορτίου ίσος με 1. Επίσης έχει χρησιμοποιηθεί η μέση Page 6 of 18

7 χρέωση χρήσης του ΕΣΦΑ όπως προκύπτει από τη διαίρεση του απαιτούμενου εσόδου με τους αναμενόμενους διακινούμενους όγκους 4. Αποζημιώσεις του Διαχειριστή από τον Χρήστη 4.1. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης σύναψης Σύμβασης Μεταφοράς είτε από τον Χρήστη είτε από τρίτους Χρήστες που αυτός θα υποδείξει βάσει του Αρ. 95 Ε 5 ΣΤ του Κώδικα, ή καταγγελίας από τον Χρήστη της Συμφωνίας Σύνδεσης μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης του Έργου Σύνδεσης, ο τελευταίος υποχρεούται να καταβάλει στον Διαχειριστή το μέχρι τότε καταβληθέν στον(ους) εργολάβο(ους) από τον Διαχειριστή εργολαβικό αντάλλαγμα εκ της/των σύμβασης/ων κατασκευής/προμήθειας υλικών/παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση του Έργου Σύνδεσης, καθώς και οποιοδήποτε ποσό κληθεί να καταβάλλει ο Διαχειριστής στο μέλλον προς τρίτους εκ της αιτίας αυτής. a Οι ανωτέρω δαπάνες επιβαρύνονται με τόκους κατασκευαστικής περιόδου, από την ημερομηνία πραγματοποίησης της δαπάνης ως την ημερομηνία καταγγελίας ή διαπίστωσης της μη τήρησης της ανωτέρω υποχρέωσης του Χρήστη, με το εκάστοτε εγκεκριμένο από τη ΡΑΕ μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC) και ετήσιο ανατοκισμό. b Το ποσό της αποζημίωσης μειώνεται κατά το μέρος του Τέλους Σύνδεσης που ο Χρήστης έχει τυχόν ήδη καταβάλει Σε περίπτωση καταγγελίας, από τον Χρήστη της Συμφωνίας Σύνδεσης μετά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης του Έργου Σύνδεσης και εντός της Περιόδου Ανάκτησης του Έργου Σύνδεσης, ο Χρήστης καταβάλλει, ως αποζημίωση, στον Διαχειριστή, με τον τρόπο που αναλυτικά ορίζεται στη Συμφωνία Σύνδεσης, το αναμενόμενο ετήσιο έσοδο του Διαχειριστή από τη δέσμευση δυναμικότητας στο Έργο Σύνδεσης, βάσει του Τιμολογίου Χρήσης του ΕΣΦΑ που ισχύει κατά το χρόνο της καταγγελίας και βάσει των στοιχείων ημερήσιας Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας Παραλαβής και εκτιμώμενης ετήσιας Ποσότητας Φυσικού Αερίου που αναφέρονται στη Συμφωνία Σύνδεσης, μειωμένο κατά το ποσό που ο Χρήστης, ή τρίτοι Χρήστες που ο Χρήστης έχει υποδείξει, έχει(ουν) ήδη καταβάλει στον Διαχειριστή μέσω της χρέωσης χρήσης του Έργου Σύνδεσης βάσει του εκάστοτε ισχύοντος Τιμολογίου Χρήσης του ΕΣΦΑ, και έως το τέλος της Περιόδου Ανάκτησης. Page 7 of 18

8 5. Υποχρεώσεις του Χρήστη υπέρ τρίτων Χρηστών Αν ο Χρήστης υποδείξει τρίτο(ους) Χρήστη(ες) για την σύναψη Σύμβασης Μεταφοράς, βάσει του Αρ. 95 Ε 5 ΣΤ του Κώδικα, αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του Διαχειριστή για την τήρηση των υποχρεώσεων (οικονομικών ή άλλων) που απορρέουν από τη Συμφωνία Σύνδεσης παραμένει ο Χρήστης. 6. Έναρξη Παραλαβών Φυσικού Αερίου προ της ολοκλήρωσης του Έργου Σύνδεσης Με χωριστή συμφωνία μεταξύ του Διαχειριστή και του Χρήστη κατόπιν γραπτού αιτήματος του τελευταίου, δύναται να συμφωνείται έναρξη παραλαβών φυσικού αερίου από τον Χρήστη σε χρόνο ενωρίτερο της Ημερομηνίας Ολοκλήρωσης του Έργου Σύνδεσης με χρήση του άρθρου 103 παρ. 6 (Β) του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ. Ρητά διευκρινίζεται ότι το κόστος των πρόσθετων έργων (π.χ. κατασκευή παράκαμψης του μετρητικού σταθμού) που θα απαιτηθούν ώστε να καταστεί δυνατή η έναρξη παραλαβών προ της Ημερομηνίας Ολοκλήρωσης του Έργου Σύνδεσης, βαρύνει αποκλειστικά τον αιτούντα Χρήστη, δεν περιλαμβάνεται στο Τέλος Σύνδεσης, και δεν εντάσσεται στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση του ΕΣΦΑ. Το σύνολο των ποσών που καταβάλλονται από τον Χρήστη ή τρίτο Χρήστη που ο Χρήστης έχει υποδείξει στο πλαίσιο Σύμβασης Μεταφοράς για την παραλαβή φυσικού αερίου προ της ολοκλήρωσης του Έργου Σύνδεσης, απομειώνουν το Ανακτώμενο Κόστος του Έργου Σύνδεσης και αντιστοίχως το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής ΑΚ, αρχής γενομένης από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης του Έργου Σύνδεσης εφόσον συναφθεί η Σύμβαση Μεταφοράς που ορίζει η Συμφωνία Σύνδεσης. Η ανωτέρω συμφωνία δεν επηρεάζει το κύρος και τους όρους της Συμφωνίας Σύνδεσης οι οποίοι παραμένουν καθ όλα ισχυροί και δεσμευτικοί για τα συμβαλλόμενα μέρη. 7. Συμφωνίες Σύνδεσης με περισσότερους αντισυμβαλλόμενους Χρήστες Page 8 of 18

9 Τα οριζόμενα στις ανωτέρω παραγράφους ισχύουν και στην περίπτωση υπογραφής Συμφωνιών Σύνδεσης με περισσότερους αντισυμβαλλόμενους Χρήστες για το ίδιο Έργο Σύνδεσης. Στην περίπτωση αυτή οι προβλέψεις περί εγγυήσεων, ρητρών και αποζημιώσεων εφαρμόζονται κατ αναλογία των δεσμευομένων, μέσω των Συμφωνιών Σύνδεσης, δυναμικοτήτων από κάθε ένα αντισυμβαλλόμενο Χρήστη. Page 9 of 18

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Πρoς: ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΑΡΙΘΜ... ΕURO:#...,. Αθήνα,.../.../20. Κύριοι, Σε σχέση με την υπ αριθμ. της Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΣΦΑ Α.Ε», (ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ) και του/της.. με την επωνυμία «..» και το διακριτικό τίτλο «.» (ο ΧΡΗΣΤΗΣ) και κατόπιν εντολής του ΧΡΗΣΤΗ:. Eγγυόμαστε ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα υπέρ της ανωτέρω εταιρείας (ΧΡΗΣΤΗ), να πληρώσουμε σε εσάς (ΔΕΣΦΑ ΑΕ), παραιτoύμεvoι δια της παρούσης ρητά και ανεπιφύλακτα κάθε εvστάσεως, δικαιώματoς διαιρέσεως και διζήσεως ως και των δικαιωμάτων μας εκ των άρθρων 853, 856, 866, 867 και 868 τoυ Ελληvικoύ Αστικoύ Κώδικα oποιοδήποτε ποσό και μέχρι του ποσού των.. Ευρώ (..), για την εμπρόθεσμη εξόφληση από την ανωτέρω εταιρεία (ΧΡΗΣΤΗ) οφειλών εκ της υποχρέωσης καταβολής του Τέλους Σύνδεσης όπως αυτή προκύπτει κατ εκτέλεση της ως άνω Συμφωνίας Σύνδεσης. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα το καταβάλουμε χωρίς καμία απολύτως αντίρρηση και απροφάσιστα, ολόκληρο ή μέρος αυτού, ανάλογα με την περίπτωση ολικού ή μερικού καταλογισμού, εκ μέρους σας της εγγυήσεως αυτής σε βάρος της ανωτέρω εταιρείας (ΧΡΗΣΤΗ) υπέρ της οποίας δόθηκε, μέσα σε τρείς (3) εργάσιμες ημέρες από τότε που θα λάβουμε την πρώτη απλή έγγραφη ειδοποίησή σας, ότι η κύρια οφειλή αναφορικά με την οποία δόθηκε η παραπάνω εγγύηση, δεν πληρώθηκε εμπρόθεσμα, ολόκληρη ή μέρος αυτής, αφού μας επιστρέψετε την παρούσα εγγυητική επιστολή μας, χωρίς να ερευνήσουμε το νόμιμο και βάσιμο ή μη της απαίτησής σας και παρά την οποιαδήποτε τυχόν αντίρρηση εκ μέρους της ανωτέρω εταιρείας (ΧΡΗΣΤΗ) ή οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που μέρος μόνον της οφειλής, υπέρ της οποίας δίδεται η παρούσα εγγύηση δεν εξοφληθεί εμπρόθεσμα και εμφανίσετε την παρούσα σύμφωνα με τα παραπάνω προς μερική καταβολή, τότε θα σφραγίσουμε την παρούσα εγγυητική επιστολή μας για το αντίστοιχο προς το ανεξόφλητο ποσό της κύριας οφειλής, που θα σας καταβάλουμε αμέσως κατά τα ανωτέρω, η δε παρούσα εγγυητική επιστολή μας θα σας επιστραφεί και θα συνεχίσει να ισχύει έκτοτε για το υπολειπόμενο ποσό που αυτή καλύπτει. Η παρoύσα Εγγυητική Επιστoλή μας ισχύει μέχρι την...και ώρα 12:00 μόνον, μετά δε την πάροδο αυτής της προθεσμίας και εφόσον δεν μας έχει γίνει γνωστή καμία απαίτησή σας επί του ποσού της εγγύησης η παρούσα θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και ανίσχυρη. Βεβαιώνουμε επίσης ότι το σύνολο των εκ μέρους μας εκδοθεισών και ευρισκομένων σε ισχύ προς το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, κ.λ.π. εγγυητικών επιστολών, Page 10 of 18

11 συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν υπερβαίνει το για την Τράπεζά μας καθορισμένο σχετικώς από το Νόμο ανώτατο όριο παροχής εγγυήσεων. Η παρούσα εγγυητική μας επιστολή διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει, επιλύεται από τα Δικαστήρια της Αθήνας, τα οποία ορίζονται ως αποκλειστικώς αρμόδια. Με τιμή,... ΤΡΑΠΕΖΑ... Page 11 of 18

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Πρoς: ΔΕΣΦΑ Α.Ε. Κύριοι, ΑΡΙΘΜ... ΕURO:#...,. Αθήνα,.../.../20. Σε σχέση με την υπ αριθμ. της Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΣΦΑ Α.Ε», (ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ) και του/της.. με την επωνυμία «..» και το διακριτικό τίτλο «.» (ο ΧΡΗΣΤΗΣ) και κατόπιν εντολής του ΧΡΗΣΤΗ:. Eγγυόμαστε ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα υπέρ της ανωτέρω εταιρείας (ΧΡΗΣΤΗ), να πληρώσουμε σε εσάς (ΔΕΣΦΑ ΑΕ), παραιτoύμεvoι δια της παρούσης ρητά και ανεπιφύλακτα κάθε εvστάσεως, δικαιώματoς διαιρέσεως και διζήσεως ως και των δικαιωμάτων μας εκ των άρθρων 853, 856, 866, 867 και 868 τoυ Ελληvικoύ Αστικoύ Κώδικα oποιοδήποτε ποσό και μέχρι του ποσού των.. Ευρώ (..), για την εμπρόθεσμη σύναψη Σύμβασης Μεταφοράς όπως ορίζει η Συμφωνία Σύνδεσης καθώς και για την εμπρόθεσμη εξόφληση, από την ανωτέρω εταιρεία (ΧΡΗΣΤΗ) οφειλών εκ της υποχρέωσης κάλυψης του Ανακτώμενου Κόστους, όπως αυτή προκύπτει κατ εκτέλεση της ως άνω Συμφωνίας Σύνδεσης. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα το καταβάλουμε χωρίς καμία απολύτως αντίρρηση και απροφάσιστα, ολόκληρο ή μέρος αυτού, ανάλογα με την περίπτωση ολικού ή μερικού καταλογισμού, εκ μέρους σας της εγγυήσεως αυτής σε βάρος της ανωτέρω εταιρείας (ΧΡΗΣΤΗ) υπέρ της οποίας δόθηκε, μέσα σε τρείς (3) εργάσιμες ημέρες από τότε που θα λάβουμε την πρώτη απλή έγγραφη ειδοποίησή σας, ότι η ανωτέρω εταιρεία (ΧΡΗΣΤΗΣ), δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις υπογραφής Σύμβασης Μεταφοράς ή κάλυψης του Ανακτώμενου Κόστους, χωρίς να ερευνήσουμε το νόμιμο και βάσιμο ή μη της απαίτησής σας και παρά την οποιαδήποτε τυχόν αντίρρηση εκ μέρους της ανωτέρω εταιρείας (ΧΡΗΣΤΗ) ή οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που μέρος μόνον της οφειλής, υπέρ της οποίας δίδεται η παρούσα εγγύηση δεν εξοφληθεί εμπρόθεσμα και εμφανίσετε την παρούσα σύμφωνα με τα παραπάνω προς μερική καταβολή, τότε θα σφραγίσουμε την παρούσα εγγυητική επιστολή μας για το αντίστοιχο προς το ανεξόφλητο ποσό της κύριας οφειλής, που θα σας καταβάλουμε αμέσως κατά τα ανωτέρω, η δε παρούσα εγγυητική επιστολή μας θα σας επιστραφεί και θα συνεχίσει να ισχύει έκτοτε για το υπολειπόμενο ποσό που αυτή καλύπτει. Η παρoύσα Εγγυητική Επιστoλή μας ισχύει μέχρι την...και ώρα 12:00 μόνον, μετά δε την πάροδο αυτής της προθεσμίας και εφόσον δεν μας έχει γίνει γνωστή καμία απαίτησή σας επί του ποσού της εγγύησης η παρούσα θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και ανίσχυρη. Βεβαιώνουμε επίσης ότι το σύνολο των εκ μέρους μας εκδοθεισών και ευρισκομένων σε ισχύ προς το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, κ.λ.π. εγγυητικών επιστολών, συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν υπερβαίνει το για την Τράπεζά μας καθορισμένο σχετικώς από το Νόμο ανώτατο όριο παροχής εγγυήσεων. Page 12 of 18

13 Η παρούσα εγγυητική μας επιστολή διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει, επιλύεται από τα Δικαστήρια της Αθήνας, τα οποία ορίζονται ως αποκλειστικώς αρμόδια. Με τιμή,... ΤΡΑΠΕΖΑ... Page 13 of 18

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πρoς: ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΑΡΙΘΜ... ΕURO:#...,. Κύριοι, Αθήνα,.../.../20. Σε σχέση με την υπ αριθμ.../[ημερομηνία] Συμφωνία Σύνδεσης με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου μεταξύ της [Θυγατρικής Επιχείρησής μας.] (εφεξής ΧΡΗΣΤΗ) και της εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΣΦΑ Α.Ε.» (εφεξής ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ), εγγυόμαστε [Συνδεδεμένη Επιχείρηση...] (εφεξής ΕΓΓΥΗΤΗΣ) ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ατομικά και εις ολόκληρον, υπέρ της ανωτέρω Επιχείρησης (ΧΡΗΣΤΗ) ως πρωτοφειλέτης, παραιτούμενοι δια της παρούσης ρητά και ανεπιφύλακτα κάθε ενστάσεως, δικαιώματος διζήσεως και διαιρέσεως ως και των δικαιωμάτων μας εκ των άρθρων 853 έως και 857 και των άρθρων 866 έως και 868 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα και υποχρεούμαστε να καταβάλουμε σε εσάς, εντός τριών [3] εργασίμων ημερών από την πρώτη έγγραφη ειδοποίηση σας, με μόνη τη δήλωσή σας, χωρίς να ερευνήσουμε το νόμιμο και βάσιμο ή μη της απαίτησής σας και παρά την οποιαδήποτε τυχόν αντίρρηση εκ μέρους της ανωτέρω Επιχείρησης (ΧΡΗΣΤΗ) ή οποιουδήποτε τρίτου, το ποσό που θα αιτηθείτε και πάντως μέχρι του ποσού των ευρώ..., πλέον των αναλογούντων τόκων επί του ποσού αυτού. Η παρούσα εγγυητική επιστολή μας ισχύει από της εκδόσεως της μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ανωτέρω Επιχείρησης (ΧΡΗΣΤΗ) προς το ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ, σύμφωνα με τους όρους της ανωτέρω Συμφωνίας Σύνδεσης. Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ανωτέρω Επιχείρησης (ΧΡΗΣΤΗ) προς το ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ πιστοποιείται αποκλειστικά με έγγραφο του ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ και μόνον. Η παρούσα εγγυητική μας επιστολή διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει, επιλύεται από τα Δικαστήρια της Αθήνας, τα οποία ορίζονται ως αποκλειστικώς αρμόδια. Με τιμή, Για τον ΕΓΓΥΗΤΗ Ο Διευθύνων Σύμβουλος [Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή] Σφραγίδα του ΕΓΓΥΗΤΗ Page 14 of 18

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΕΓΓΥΗΤΡΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πρoς: ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΑΡΙΘΜ... ΕURO:#...,. Κύριοι, Αθήνα,.../.../20. Σε σχέση με την υπ αριθμ.../[ημερομηνία] Συμφωνία Σύνδεσης με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου μεταξύ της Επιχείρησης. (εφεξής ΧΡΗΣΤΗ) και της εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΣΦΑ Α.Ε.» (εφεξής ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ), εγγυόμαστε ως Τριτεγγυητής (εφεξής ΤΡΙΤΕΓΓΥΗΤΗΣ) ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ατομικά και εις ολόκληρον, υπέρ της ανωτέρω Επιχείρησης (ΧΡΗΣΤΗ) ως πρωτοφειλέτης, παραιτούμενοι δια της παρούσης ρητά και ανεπιφύλακτα κάθε ενστάσεως, δικαιώματος διζήσεως και διαιρέσεως ως και των δικαιωμάτων μας εκ των άρθρων 853 έως και 857 και των άρθρων 866 έως και 868 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα και υποχρεούμαστε να καταβάλουμε σε εσάς, εντός τριών [3] εργασίμων ημερών από την πρώτη έγγραφη ειδοποίηση σας, με μόνη τη δήλωσή σας, χωρίς να ερευνήσουμε το νόμιμο και βάσιμο ή μη της απαίτησής σας και παρά την οποιαδήποτε τυχόν αντίρρηση εκ μέρους της ανωτέρω Επιχείρησης (ΧΡΗΣΤΗ) ή οποιουδήποτε τρίτου, το ποσό που θα αιτηθείτε και πάντως μέχρι του ποσού των ευρώ..., πλέον των αναλογούντων τόκων επί του ποσού αυτού. Η παρούσα εγγυητική επιστολή μας ισχύει από της εκδόσεως της μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ανωτέρω Επιχείρησης (ΧΡΗΣΤΗ) προς το ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ, σύμφωνα με τους όρους της ανωτέρω Συμφωνίας Σύνδεσης. Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ανωτέρω Επιχείρησης (ΧΡΗΣΤΗ) προς το ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ πιστοποιείται αποκλειστικά με έγγραφο του ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ και μόνον. Η παρούσα εγγυητική μας επιστολή διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει, επιλύεται από τα Δικαστήρια της Αθήνας, τα οποία ορίζονται ως αποκλειστικώς αρμόδια. Με τιμή, Για τον ΕΓΓΥΗΤΗ Ο Διευθύνων Σύμβουλος [Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή] Σφραγίδα του ΕΓΓΥΗΤΗ Page 15 of 18

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 Ανωτέρα Βία 1. Ως «Ανωτέρα Βία» νοείται κάθε απρόβλεπτη και εξαιρετική κατάσταση ή συμβάν το οποίο δεν εμπίπτει στη σφαίρα επιρροής και ελέγχου των συμβαλλομένων μερών και δεν θα μπορούσε να αποφευχθεί ακόμη και εάν τα μέρη είχαν επιδείξει την άκρα επιμέλεια και σύνεση που αναμένεται από ένα λογικό και συνετό χειριστή και που έχει ως συνέπεια να εμποδίζεται οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη στην εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, όπως αυτές απορρέουν από τη Σύμβαση. Ενδεικτικώς συμφωνείται ότι συνιστούν περιπτώσεις Ανωτέρας Βίας τα ακόλουθα: Θεομηνίες, φυσικές καταστροφές, πτώση μετεωριτών, αεροσκαφών, ελικοπτέρων, έκθεση σε πυρηνική ενέργεια, ή ακτινοβολία ή σε χημικές ή άλλες βλαβερές ουσίες, νόμιμες απεργίες κηρυγμένες επίσημα και από αναγνωρισμένες ενώσεις εργαζομένων, ανταπεργίες (lockouts), κάθε πράξη εχθρική, πολεμική ή τρομοκρατική, αποκλεισμός, επανάσταση, εξέγερση, ανταρσία, στάση και ταραχή, δολιοφθορά ή πράξη βανδαλισμού, εγκληματική ενέργεια ή απειλή τέτοιων πράξεων, ενέργειες της Κυβέρνησης ή οποιασδήποτε Κυβερνητικής Αρχής, επιβολή στρατιωτικού νόμου, κωλυσιπλοΐα (embargo), καθιζήσεις εδάφους, πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί, εκρήξεις, θραύσεις ή ατυχήματα σε οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις μεταφορών ή άλλες εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό απαραίτητο για την παροχή της οφειλόμενης υπηρεσίας ή ενέργειας, που εκτείνονται σε τέτοιο βαθμό και έκταση που καθιστά αδύνατη την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 2. Στο πλαίσιο της ανωτέρω παραγρ.1 συμφωνείται ειδικότερα ότι συνιστούν περιπτώσεις Ανωτέρας Βίας η καθυστέρηση έκδοσης των απαιτούμενων αδειών για το Έργο Σύνδεσης για λόγους που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής των συμβαλλομένων μερών τα οποία έχουν επιδείξει την δέουσα επιμέλεια, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η έκδοση: - της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ), περιλαμβανομένης της Έγκρισης Χάραξης, σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υποβολής του φακέλου στις αρμόδιες Αρχές, - της Απόφασης Παραχώρησης Χρήσης Αιγιαλού, Παραλίας και Θαλάσσιου Πυθμένα σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία υποβολής του φακέλου στις αρμόδιες Αρχές Page 16 of 18

17 - της Άδειας Εγκατάστασης ή της Πράξης Εγκατάστασης, σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υποβολής του φακέλου στις αρμόδιες Αρχές, - του Χαρακτηρισμού των Εδαφοπονικών Μορφών Γης, ή του Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης σε δασικές εκτάσεις, σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής του φακέλου στις αρμόδιες Αρχές, - της Έγκρισης Δόμησης σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υποβολής του φακέλου στις αρμόδιες Αρχές - της Άδειας Δόμησης σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής του φακέλου στις αρμόδιες Αρχές, - ειδικής Υπουργικής Απόφασης ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης για το Έργο Σύνδεσης κατά την ισχύουσα νομοθεσία, σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υποβολής του φακέλου στις αρμόδιες Αρχές 3. Ρητά συμφωνείται επίσης ότι συνιστούν γεγονότα Ανωτέρας Βίας: - η έκδοση απόφασης σχετικά με την έγκριση συμβάσεων ανάθεσης έργων, υπηρεσιών και προμηθειών σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών από την απώτερη μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής του φακέλου στο Ελεγκτικό Συνέδριο και της ημερομηνίας Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, - η ανεύρεση αρχαιοτήτων που προκαλεί καθυστέρηση των εδαφοτεχνικών μελετών ή της κατασκευής, - η με οποιονδήποτε τρόπο παρεμπόδιση των κατασκευαστικών εργασιών από τρίτους. - η πτώχευση αναδόχων ή μελετητών που έχουν επιλεγεί μετά από διαγωνισμό για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Διαχειριστή στο πλαίσιο της Σύμβασης. 4. Ρητά συμφωνείται ότι δεν συνιστούν γεγονότα Ανωτέρας Βίας: α) κάθε γεγονός ή κατάσταση που εμπίπτει στην έννοια της Έκτακτης Ανάγκης του άρθρου 63 του Κώδικα. β) η οικονομική αδυναμία των συμβαλλομένων μερών να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση. 5. Ρητά συμφωνείται τέλος ότι τυχόν γεγονότα Ανωτέρας Βίας είναι αποδεκτά μόνον σαν λόγος καθυστέρησης και όχι σαν λόγος αποζημίωσης. Οποιαδήποτε Page 17 of 18

18 καθυστέρηση ή αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων συμβαλλόμενου μέρους δεν αποτελεί παράβαση των όρων της Συμφωνίας Σύνδεσης και δεν δημιουργεί αξίωση για ζημίες ή διαφυγόντα κέρδη εφόσον και στο βαθμό που η καθυστέρηση ή αδυναμία αυτή οφείλεται σε Ανωτέρα Βία και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή. Page 18 of 18