15SYMV

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 5SYMV002658 205-03-03 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΕΛΕΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προυπ 83.270,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 23%) Πηγή ΕΣΠΑ 2007-203 ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (κωδικός ΟΠΣ : MIS 446540 ) Χρήση 204 CPV. 4525230-8 Ιεράπετρα : 27/02/205 Αριθμ. Πρωτ: 2280 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Για την εκτέλεση της προμήθειας: «EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΕΛΕΡΩΝ» Στη Ιεράπετρα σήμερα, την 27 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 205 ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία του Δήμου Ιεράπετρας (Πλ Kανουπάκη ) οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:. Ο κ. Θεοδόσιος Καλαντζάκης, που ενεργεί με την ιδιότητα του Δημάρχου Ιεράπετρας και είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Ιεράπετρας που εδρεύει στη Ιεράπετρα Λασιθίου, Πλ. Κανουπάκη, Τ.Κ 72200, Α.Φ.Μ. 997696347, Δ.Ο.Υ. Αγ. Νικολάου (Αγ. Νικολάου- Ιεράπετρας- Σητείας ). 2. Ο κ. Εμμανουήλ Γεωργίου Διαλυνάς με ΑΔΤ: Χ85672/2-05-2004, που ενεργεί ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία «.ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε.», που εδρεύει στo Ηράκλειο, οδός Τρούλος Καλλιθέας Τ.Κ. 760 Α.Φ.Μ. 99948524, ΔOY Ηρακλείου, (Ανάδοχος Προμηθευτής).

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ Ο πρώτος των συμβαλλομένων, ενεργώντας με την ιδιότητα του νόμιμου εκπρόσωπου του Δήμου Ιεράπετρας, έχοντας υπόψη: Τον ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 389/993) Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ 9/Α/95) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2323/95 (ΦΕΚ 45/Α/95). Το Π.Δ. 59/2007 (ΦΕΚ 63/Α/07) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/7/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών», και της αντίστοιχης Οδηγίας 2004/7/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε. Το Ν. 3886/200 (ΦΕΚ 73/Α/200) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ης Ιουνίου 989 (L395) και την Οδηγία 92/3/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)». Την απόφαση Π/7446 (ΦΕΚ 2/Β/02) «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 2,3 & 6) του Ν. 2286/95» του Υφυπουργού Ανάπτυξης, η οποία καθορίζει ότι η ετήσια συνολική δαπάνη των προμηθειών κατά κωδικό αριθμό είδους αυτών, με συνοπτικές διαδικασίες (πρόχειρος διαγωνισμός)μπορούν να γίνονται μέχρι του ποσού των 45.000 με Φ.Π.Α. και με διαπραγμάτευση (απευθείας ανάθεση) μέχρι του ποσού των 5.000 με Φ.Π.Α. Το Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 59/Α/95) «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας Ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2372/996 (ΦΕΚ 29/Α/99) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/96) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.330/05 και του άρθρου 8 του Ν. 344/05. Το Ν.298/94 (ΦΕΚ 43/Α/94), «Αύξηση αποδοχών δημοτικών υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και άλλες διατάξεις», άρθρο 2

24, σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος. Το Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 07/Α/997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». Της Οδηγίας 93/38/ΕΟΚ «Περί το συντονισμό των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 98/4/ΕΚ και την Οδηγία 200/78/ΕΚ. Το Ν. 364/2007 «Περί διαχείρισης, ελέγχου και εφαρμογής αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-203». Η με αρ. πρωτ. 4053/ΕΥΣ 749/27-03-2008 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ204/7-4-2009. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/ 20-03-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο». Το Ν. 3852/200 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-200) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Την Υπουργική Απόφαση Π / 2622 / 3-2-203 (Φ.Ε.Κ. 3435 Β 203) «Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) μέχρι 3-2-204 Προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά προγράμματα ( ΕΣΠΑ )». Το Ν. 386/0 (Φ.Ε.Κ. 2 Α / 3-7-200) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». Το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται. Την Υπουργική Απόφαση Π/2380 που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 3400 Β / 20-2-202 και με την οποία ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων. Τις ακόλουθες αποφάσεις και εγκρίσεις :. Την με αρ. πρωτ. 7770/30-0-203 (ΑΔΑ: ΒΛΛΜ7ΛΚ-ΓΦ) Απόφαση Ένταξης της πράξης «εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Μεσελέρων Δ. Ιεράπετρας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-203», στον Άξονα Προτεραιότητας 07 «Αειφόρος Ανάπτυξη & 3

Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 2. Τις εγκεκριμένες μελέτες, καθώς και τις αδειοδοτήσεις, όπως αυτές αναφέρονται στους πίνακες Δ και Δ2 του ΤΔΠΠ του έργου. 3. Την με αρ. Πρωτ. 2880/30-0-204 έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 77.20,00 ευρώ σε βάρος του έργου «εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Μεσελέρων Δ. Ιεράπετρας» της ΣΑΕΠ 002/8 με Κ.Α. 203ΕΠ0028077, για την κατασκευή του ομώνυμου υποέργου «εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Μεσελέρων». 4. Την με αρ. 7/204 ( ΒΙΕ9ΩΡ8-8ΙΛ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιεράπετρας με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης του υπολειπομένου μη συγχρηματοδοτούμενου τμήματος της δαπάνης του έργου ( 5 έτης λειτουργία και συντήρηση ) ποσού 6.50,00 ευρώ σε βάρος του έργου «εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Μεσελέρων Δ. Ιεράπετρας» στον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α.02.25.734.03 για την κατασκευή του ομώνυμου υποέργου «εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Μεσελέρων». 5. Την με αρ.33/203 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιεράπετρας με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του ομώνυμου υποέργου, σύμφωνα με την αρ. 04/203 μελέτη που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και δεσμεύτηκε ο Δήμος Ιεράπετρας για το ανωτέρω έργο σχετικά με την τήρηση της εγκύκλιου με αρ.πρωτ. 3840/ΕΥΘΥ760/4.9.2 με θέμα «οδηγίες προς τους φορείς διαχείρισης σχετικά με τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα των Ε Π του ΕΣΠΑ» 6. Την με αριθμ. πρωτ. 2365./4-04-204 Προέγκριση Δημοπράτησης του έργου από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κρήτης. 7. Την με αριθμ. 64 /204 απόφαση ανάληψης δαπάνης του Δήμου μας. 8. Την υπ αριθ. 35/204( ΩΕΧΩΡ8-ΠΘΓ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής περί εγκρίσεως των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού του υποέργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Μεσελέρων» του ομώνυμου έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Μεσελέρων Δ. Ιεράπετρας» 9. Την με αρ. πρωτ.: 8826/-06-204 περιληπτική διακήρυξη δημοπρασίας του έργου. 0. Την προσφορά που κατατέθηκε και τα με ημερομηνίες 29/07/204 (πρακτ. 4

Παραλαβής προσφορών), 22/08/204 (πρακτ. Τεχνικής αξιολόγησης), με τη συνημμένη αριθμ. πρωτ. 5220/0-0-204 Γνωμοδότηση αξιολόγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 6/0/204 (πρακτ. Ανοίγματος οικονομικών προσφορών) πρακτικά αντίστοιχα της Επιτροπής Διαγωνισμού, για τη διενέργεια του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού της ως άνω προμήθειας.. Την υπ αριθ. 384/204 (6ΞΨΨΩΡ8-ΧΟ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής περί εγκρίσεως των πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση της προμήθειας «Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Μεσελέρων» και την ψήφιση της πίστωσης με την οποία και επελέγη για την διενέργεια της προμήθειας ο παραπάνω Ανάδοχος, με προσφερόμενη έκπτωση 00,00 %. 2. Την έγκριση νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. πρωτ. 2003/09-0-205 (ΑΔΑ: 6ΦΖΟΡΘ-ΙΦΦ). 3. Την αρ πρωτ. 75/03-02-205 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας διαχείρισης του ΕΠ Κρήτης όπου διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη για το σχέδιο σύμβασης και την διαδικασία ανάθεσης για το υποέργο «Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Μεσελέρων». της πράξης «Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Μεσελέρων Δ. Ιεράπετρας» με προϋπολογισμό 83.270,00 με κωδικο ΟΠΣ 446540. 4. Το γεγονός ότι κατά της ως άνω απόφασης δεν έχει υποβληθεί καμία ένσταση, προσφυγή ή άλλο ένδικο μέσο οποιασδήποτε φύσης. 5

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 5SYMV002658 205-03-03 Στο δεύτερο των συμβαλλομένων την εκτέλεση της προμήθειας «Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Μεσελέρων», ποσού εκατόν σαράντα ενεά χιλιάδων ευρώ (49.000,00 ) χωρίς Φ.Π.Α., παραδοτέα στο χώρο της Ε.Ε.Λ του οικισμού Μεσσελέρων. Το έργο συγχρηματοδοτείται μέσω του Π.Ε.Π Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 203 και ίδιους πόρους του Δήμου. Το Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 203 συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ( Ε.Τ.Π.Α. ) Αριθμός ΣΑΕΠ 002/8 με Κ.Α. 203ΕΠ0028077). Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους επόμενους ειδικότερους όρους και συμφωνίες: ΑΡΘΡΟ Περιεχόμενο: Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και συγκεκριμένα: α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. β. Τα συμβαλλόμενα μέρη. γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα. δ. Την τιμή. ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες. θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής. ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο Προμήθειας Ο ανάδοχος, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του, την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα υπόλοιπα τεύχη δημοπράτησης, στα πλαίσια της υλοποίησης της προμήθειας πρέπει να μεριμνήσει ώστε η προμήθεια να περιλαμβάνει τα εξής: Σύστημα βιολογικής επεξεργασίας για 290 ισοδύναμους κατοίκους (μέγιστος εξυπηρετούμενος πληθυσμός), όπως αναλυτικά περιγράφεται στην προσφορά του αναδόχου (η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης) και όπως περιγράφεται παρακάτω : 6

Το σύνολο της προμήθειας απαρτίζεται από τα παρακάτω επί μέρους τμήματα:. Δεξαμενές εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (προκατασκευασμένες ή από σκυρόδεμα) Έργα Π.Μ. με επιμέρους τμήματα: α) Σηπτική Δεξαμενή καθίζησης β) Δεξαμενή τροφοδοσίας ανακυκλοφορίας στο σύστημα γ) Δεξαμενή αποθήκευσης και άντλησης εκροής Όλες οι δεξαμενές της εγκατάστασης είναι υπόγειες. 2. Οικίσκος Ελέγχου Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Έργα Π.Μ. η προκατασκευασμένος (χώρος ηλεκτρ. πίνακα, Η/Ζ) 3. Οικίσκος Πιεστικού Έργα Π.Μ. 4. Έργα Η.Μ.(αντλίες τροφοδοσίας, αεριστήρας αποσμισης κλπ.) 5. Σύστημα βιολογικού καθαρισμού Compact δυναμικότητας 300 (ικ )ισοδύναμους κατοίκους με σύστημα βιοροτόρων πλήρες ( > 290 (ικ ) ), τοποθετημένο, συνδεμένο με δεξαμενές, φρεάτια, σωληνώσεις και Η/Μ εξοπλισμό. Το σύστημα περιλαμβάνει προκατασκευασμένη μονάδα βιοροτόρων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, σύστημα απολύμανσης με σύστημα αναλογικής χλωρίωσης με πλήρη εγκατάσταση φίλτρου τριτοβάθμιας επεξεργασίας,φίλτρα ανθρακίτη-άμμου πολυστρωματικά (ανεξαρτήτου αποδόσεως οποιασδήποτε μεθόδου δευτεροβάθμιας επεξεργασίας επιλεγεί ), με ηλεκτρομαγνητικό μετρητή παροχής στην έξοδο, αντλίες τροφοδοσίας, σωληνώσεις εξαρτήματα, ηλεκτρικό πίνακα με PLCμε διασύνδεση στο SCADA η σε Η/Υ της υπηρεσίας στην Ιεράπετρα, υδραυλικές και ηλεκτρικές εργασίες κτλ. Όλος ο παραπάνω προσφερόμενος εξοπλισμός συνοδεύεται με γραπτή εγγύηση για περίοδο δέκα (0) ετών (κατ ελάχιστον). Βλέπε υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνεται ότι πριν την παραλαβή της εγγυητικής καλής εκτέλεσης κατατίθεται η εγγυητική καλής λειτουργίας ισχύος αντίστοιχης της εγγυήσεως 0 ετους (τουλάχιστον ) και όπως αυτή αναφέρεται στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ. Η παραγόμενη εκροή της Ε.Ε.Λ. θα τηρεί τα όρια του Πίνακα 2 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ οικ. 456 (ΦΕΚ 354-Β-20) «Καθορισμός μέτρων, όρων & διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» για «απεριόριστη» άρδευση καλλιεργειών, και στους εγκεκριμένους ΠΟ. 6. Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ) 30 Kva 7. Σύστημα απόσμησης μονάδα εξουδετέρωσης οσμαερίων (βιόφιλτρο 7

compost με πληρωτικά υλικά ελάχιστης επιφάνειας 4,0 m 2 ). 8. Λοιπά έργα υποδομής ( Έργα διαμόρφωσης Περιβάλλοντος χώρου, περίφραξη, ύδρευση, δενδροφυτεύσεις και ηλεκτροφωτισμός σύνδεση με ΔΕΗ) 9. Προκατασκευασμένο αντλιοστάσιο δίπλα στη νέα σηπτικής δεξαμενής Τα έργα της άρδευσης εκτός γηπέδου της εγκατάστασης επεξεργασίας των λυμάτων δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα προμήθεια. Στην προμήθεια των συστημάτων περιλαμβάνονται: Προμήθεια του εξοπλισμού, δαπάνες εκτελωνισμού, μεταφορά, τοποθέτηση, σύνδεση υδραυλική & ηλεκτρολογική, δοκιμές πάσης φύσεως, ρυθμίσεις, δοκιμαστική λειτουργία τριών μηνών, κανονική λειτουργία και συντήρηση με πλήρη ευθύνη και προσωπικό του αναδόχου για πέντε (5) έτη, με αναλώσιμα λειτουργίας & συντήρησης εκτός ηλεκτρικής ενέργειας, του απολυμαντικού και του πόσιμου νερού εξυπηρέτησης της εγκατάστασης, εγγύηση του όλου συστήματος για 0 τουλάχιστον έτη και εξασφάλιση τεχνικής υποστήριξης και διαθεσιμότητας ανταλλακτικών για επιπλέον του χρόνου εγγύησης αλλά πέντε (5) έτη. (βλέπε υπεύθυνη δήλωση στο παράρτημα) Επίσης περιλαμβάνεται η Μελέτη εφαρμογής που θα εκπονηθεί από τον Ανάδοχο σύμφωνα με την οριστική μελέτη της προσφοράς του, η οποία,εφόσον απαιτηθεί από την τεχνική υπηρεσία θα συνοδευτεί με ενημερωμένους η τροποποιημένους περιβαλλοντικούς όρους (ΠΟ )για την περίπτωση που υπάρξουν διαφοροποιήσεις από τους αρχικούς ΠΟ. Κάθε άλλη υποχρέωση και δαπάνη έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την προμήθεια & εγκατάσταση και λειτουργία & συντήρηση ενός πλήρους συστήματος σύμφωνα με τα Τεύχη Διακήρυξης. 8

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α/ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α Αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης LOWARA Doublebox Plus DOMO 7VX, 7 m3/hr σε 5 mσυ Μία μονάδα βιολογικής επεξεργασίας AQUA με αερόβιο σύστημα προσκολλημένης 2 IMPEX βιομάζας με βιορότορες EKOL 45 (για 300 ΙΚ/ μονάδα) Αντλία τροφοδοσίας και αντίστροφης πλύσης (BACKWASH),CM 0-3 G, GRUNDFO αμμόφιλτρου διύλισης εκροής ( 3 S εταιρείας Grundfos, 6 m3/h σε 45,8 mσυ και σε αντίστροφη πλύση 4 m3/h σε 27,5 mσυ, 2,2kW) Ηλεκτρομαγνητικός μετρητής 4 MJK ροόμετρο - MAGFLUX 7200 DN80 Δύο πολυστρωματικά φίλτρα άμμου διύλισης της εκροής Structural C 3072-5 SYCHEM f7, 3 m3/hr,με μεταδότες πίεσης και ηλεκτροβάνες αυτόματης λειτουργίας Αναλογικός χλωριωτής (ονομαστικό 6 NORWECO φορτίο 75 m3/d, D4 ) EUROPLAS 7 T ΔΙΑΛΥΝΑΣ 8 ΑΕ 9 ΓΕΜΚΟ Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας απόσμησης VCPL 60, 200m3/h, 980Pa, ΕΓΚΑΤ. ΕΓΚΑΤΑΣ Τ. ΙΣΧΥΣ ΤΕΜ. kw 0,55 2 0,75 2,2 2 0,0 0,03 2 0,37 Βιοφιλτρο απόσμησης compost 4 m2 Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος, ανοιχτό ΗΖ AKG-30 συνεχούς ισχύος 27,5 KVA 9

0 JET Αντλητικό συγκρότημα εκροής προς δίκτυο διάθεσης για άρδευση μοντέλο W5/4, - 5,5 m3/h σε 4 mσυ Τοπικός υπολογιστής υπολειμματικού χλωρίου 4293 + Aμπερομετρικό CHEMITEC αισθητήριο υπολειμματικού χλωρίου S494 +Θήκη εμβύθισης του αισθητηρίου 0,37 2 0,02 2 SCHNEIDE R Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος στεγανός IP54 3 SIEMENS 4 SIEMENS 5 INSYS ORENCO 6 SYSTEMS INC. 7 Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής εταιρείας Siemens Logo! Επέκταση προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή εταιρείας DM6 230R Σύστημα τηλεμετρίας τηλεχειρισμού εταιρείας GSM MODEM + Απομακρυσμένος Η/Υ Σταθμός Επίβλεψης στη ΔΕΥΑ Εφεδρικό Φίλτρο κόσκινο σηπτικής μοντέλο FT 25436 Εγχειρίδια χρήσης του συστήματος έγγραφα και ηλεκτρονικά 2 8 Ανταλλακτικά του όλου εξοπλισμού που θα παραδοθούν κατά την παράδοση παραλαβή της μονάδος σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί 0

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε.Λ.ΜΕΣΕΛΕΡΩΝ Α/Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤ. ΤΕΜ. ΑΝΤΛΙΑ DOMO 7VX, 7 m3/hr σε 5 μυσ για το αντλιοστάσιο 2 KINHTHΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ EKOL - 45 3 3 ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ- ΠΛΥΣΗΣ (BACKWASH) ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΟΥ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΕΚΡΟΗΣ CM 0-3 G 7 ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ VCPL 60, 200 m3/h, 980Pa ΆΡΘΡΟ 3 - Εγγύηση καλής εκτέλεσης 3.. Προ της υπογραφής της συμβάσεως ο ανάδοχος κατάθεσε την υπ αριθμό 69475/25-02-205 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., ποσού δεκατεσσάρων χιλιάδων εννιακόσια ευρώ (4.900,00 ), ίση με το δέκα τοις εκατό (0%) του συνολικού ποσού της προϋπολογισθείσας αξίας (αξία μελέτης) της προμήθειας χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγυητική επιστολή που ισχύει για την καλή εκτέλεση των όρων της προμήθειας έχει διάρκεια αόριστου χρόνου καθώς θα ισχύει έως την επιστροφή της στην εκδούσα Τράπεζα και η οποία θα του επιστραφεί, μόνον όταν ολοκληρωθεί η προμήθεια όπως σε ειδική παράγραφο αναλυτικότερα περιγράφεται στην διακήρυξη και στην Ε.Σ.Υ ΆΡΘΡΟ - 4: Εγγύηση καλής λειτουργίας από τον ανάδοχο Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της προμήθειας, τη λήξη της περιόδου δοκιμών-ρυθμίσεων και πριν την έναρξη λειτουργίας, ο προμηθευτής (ανάδοχος) υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας και τότε μόνον θα του επιστραφεί η εγγυητική καλής εκτέλεσης. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας, ορίζεται επίσης σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της

συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας (αξία μελέτης) της προμήθειας χωρίς τον Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού 7.450,00 επτά χιλιάδων τετρακόσια πενήντα ευρώ και κατατίθεται από τον προμηθευτή πριν από την έναρξη του χρόνου λειτουργίας του έργου. Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας των συστημάτων θα καλύπτει τόσο τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας από τον ανάδοχο όσο και του χρόνου πλήρους εγγύησης των συστημάτων, ο δε χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής, θα είναι κατά τρεις (3) μήνες μεγαλύτερος από τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης του εξοπλισμού. Το χρόνο εγγύησης του εξοπλισμού τον έχει καθορίσει με την προσφορά του ο ανάδοχος και είναι από την ημερομηνία παραλαβής του συστήματος σε πλήρη λειτουργία δέκα (0) έτη. Σε αυτό το χρονικό διάστημα περιλαμβάνεται ο χρόνος πλήρους ευθύνης καλής λειτουργίαςσυντήρησης από τον ανάδοχο, ο οποίος θα είναι πέντε (5) έτη από την ημερομηνία παραλαβής του συστήματος σε πλήρη λειτουργία. Η ισχύς επομένως της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας πρέπει να είναι εκατόν είκοσι τρείς ( 23 ) μήνες. Η εγγύηση αυτή αποδεσμεύεται σταδιακά κατά το (/0) της αξίας της μετά από την ολοκλήρωση κάθε έτους καλής λειτουργίας της εγκατάστασης. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με όσα αναλυτικότερα περιγράφονται στην διακήρυξη και στην Ε.Σ.Υ. ΆΡΘΡΟ - 5: Ευθύνη του Αναδόχου - Τρόπος Εκτέλεσης της εγκατάστασης 5.. Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις τόσο για τη σύνταξη και εφαρμογή των μελετών όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων μόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος και οποιοσδήποτε έλεγχος ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει καθόλου τον Ανάδοχο από την ευθύνη του. 5.2. Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλογή και χρησιμοποίηση των απαραίτητων υλικών και γενικά για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συγγραφής, τις σχετικές προδιαγραφές, τα σχέδια της οριστικής μελέτης και τα λοιπά εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη και σχέδια. 5.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει με δική του δαπάνη όλα τα υλικά, μηχανήματα και να διαθέσει το απαραίτητο εργατοτεχνικό προσωπικό που είναι αναγκαία για την κατασκευή της εγκατάστασης καθώς και για την μεταφορά τους από τις πηγές λήψης τους επί τόπου της εγκατάστασης. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να επισκευάζει, συντηρεί και ασφαλίζει με δικές του δαπάνες τα 2

μηχανήματα και εργαλεία έναντι παντός κινδύνου. 5.4. Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύμφωνα με τα γενικά και λεπτομερειακά σχέδια της μελέτης εφαρμογής που θα συντάξει ο ίδιος πριν το στάδιο της κατασκευής τα οποία θα έχουν την προηγούμενη έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η αμοιβή για τη σύνταξη της μελέτης εφαρμογής περιλαμβάνεται στις τιμές της προσφοράς του Αναδόχου και δεν πληρώνεται ιδιαίτερα. Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι για τυχόν τροποποιήσεις, μετά την έγκριση της μελέτης εφαρμογής, που θα γίνουν τελικά δεκτές από την Υπηρεσία, δε δικαιούται καμία ιδιαίτερη αμοιβή, έστω και αν από τις τροποποιήσεις αυτές προκύπτει οικονομικό όφελος για την Υπηρεσία. 5.5. Για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών, μαζί με εκείνες που θα προτείνει συμπληρωματικά ο Ανάδοχος στη μελέτη εφαρμογής και θα εγκριθούν από την Υπηρεσία, λαμβανομένου υπόψη ότι οι Τεχνικές Προδιαγραφές περιγράφουν την ελάχιστη αποδεκτή ποιότητα. 5.6. Καμιά πρόσθετη αποζημίωση δεν δικαιούται ο Ανάδοχος από τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει κατά το στάδιο της κατασκευής, ή από τυχόν εργασίες που θα απαιτηθούν για την άρτια και ολοκληρωμένη λειτουργία της εγκατάστασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στα Τεύχη Δημοπρασίας. Στην κατ' αποκοπή τιμή δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες για Φ.Π.Α. 5.7. Οποιαδήποτε ζημιά στο έργο, είτε στα μηχανήματα, είτε στις εγκαταστάσεις; (εργοτάξια, υδραυλικός εξοπλισμός, αντλίες, όργανα μετρήσεων κλπ.) που προέρχεται από κακό χειρισμό του εξοπλισμού ή από άγνοια των τοπικών συνθηκών λειτουργίας κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης ή δοκιμών ή δοκιμαστικής λειτουργίας από τον Ανάδοχο, πλην ανωτέρας βίας, βαρύνει τον Ανάδοχο ο οποίος είναι υποχρεωμένος και να την αποκαταστήσει. 5.8. Οποιασδήποτε φύσης ατυχήματα ή ζημιές στον εξοπλισμό, στα μηχανήματα, εργαλεία, στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή και σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. 5.9. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση των εργασιών της προμήθειας όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων σύμφωνα με το Σχέδιο Υγείας και Ασφάλειας όπως αυτό θα έχει εγκριθεί με βάση το Π.Δ. 309/95 καθώς και τα ειδικά μέτρα ασφάλειας που επιβάλλονται από τα Π.Δ. 447/75 (ΦΕΚ 42/7.7.75), Π.Δ. 778/80 (ΦΕΚ 93 Α/26.8.80) και 073/8 (ΦΕΚ 260 Α/6.9.8) 3

και όποια άλλα διατάγματα έχουν εκδοθεί μετά από αυτά και δεν αναφέρονται εδώ, όπως όλα τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημέρα αποστολής για δημοσίευση της περίληψης της Διακήρυξης στον Τύπο. καθώς και κάθε άλλο μέτρο που αναφέρεται στους διεθνείς κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων. 5.0. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων, για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις εν λόγω εργασίες, έστω και αν οι υπεργολάβοι αυτοί έχουν τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. 5.. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την έκδοση και εξασφάλιση όλων των απαραίτητων αδειών ή εγκρίσεων που αφορούν την εγκατάσταση και λειτουργία των συστημάτων και βαρύνεται με τις σχετικές δαπάνες. Επίσης είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με τις σχετικές απαιτήσεις των φορέων έκδοσης των παραπάνω αδειών ή εγκρίσεων χωρίς καμιά ιδιαίτερη αποζημίωση. Ειδικότερα ο ανάδοχος δηλώνει ότι θα ενεργήσει εγκαίρως πριν την παραλαβή της προμήθειας ώστε να λειτουργήσει νομίμως η εγκατάσταση. Δεσμεύεται να πράξει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση (η την τροποποίηση αν απαιτηθεί ) των αρχικά εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων -ΑΕΠΟ (ή την έκδοση Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων ΠΠΔ) και παράλληλα θα συνεργαστεί με το Δήμο Ιεράπετρας ώστε πριν την παραλαβή της προμήθειας να έχει γίνει η ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων και να έχει εκδοθεί η σχετική άδεια επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων από την Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ή να έχει γίνει η ενσωμάτωσή της στην προς τροποποίηση ΑΕΠΟ ή στις ΠΠΔ κατά τα οριζόμενα σε πρόσφατη σχετική νομοθεσία που επιβλήθηκε μετά την έναρξη ισχύος των αρχικών ΑΕΠΟ). Η έκδοση απόφασης τροποποίησης της ΑΕΠΟ ή η απόφαση μη τροποποίησης ενημέρωσης της ΑΕΠΟ ή η έκδοση ΠΠΔ απαιτείται λόγω της τροποποίησης της προσφοράς του Αναδόχου, όσον αφορά το προσφερόμενο σύστημα επεξεργασίας λυμάτων με βιορότορες αντί του αναφερόμενου στην ΑΕΠΟ (σύστημα προσκολλημένης βιομάζας (με βιοφίλτρα ),η αιωρούμενης η άλλο υβριδικό ) και την μεταφορά του αρχικού αντλιοστασίου από την παλαιά σηπτική δίπλα στην νέα σηπτική εντός του οικοπέδου της ΕΕΛ. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση δυσχερειών κατά τη διαδικασία ενημέρωσης τροποποίησης των αρχικά εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ), που οφείλονται σε ζητήματα που δεν αφορούν την προαναφερόμενη τροποποίηση 4

της προσφοράς του Αναδόχου σχετικά με τις εγκαταστάσεις εντός του γηπέδου της ΕΕΛ, ο Ανάδοχος δεν φέρει καμία ευθύνη, η εξέλιξη αυτή δεν θα αποτελέσει λόγο καθυστέρησης παραλαβής της προμήθειας και η παραλαβή της θα πραγματοποιηθεί με την διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων να γίνεται για την άρδευση του πρασίνου εντός του χώρου της ΕΕΛ. 5.2. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να απαγορεύει την προσπέλαση στους χώρους εργασίας οποιουδήποτε προσώπου που δεν είναι σχετικό με την εκτέλεση της εγκατάστασης, με την εξαίρεση των εξουσιοδοτημένων από την Υπηρεσία ατόμων. 5.3. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αναρτήσει σύμφωνα με τις οδηγίες της Τεχν. υπηρεσίας και με δαπάνες του ενημερωτικές εργοστασιακές πινακίδες του ΕΣΠΑ κατά την εκτέλεση των εργασιών της προμήθειας, καθώς και μόνιμες αναμνηστικές πινακίδες μετά το πέρας του. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με όσα αναλυτικότερα περιγράφονται στην διακήρυξη και στην Ε.Σ.Υ. ΆΡΘΡΟ 6: Προθεσμίες - Κυρώσεις - Ποινικές ρήτρες 6. Η συνολική προθεσμία περάτωσης της εγκατάστασης ανέρχεται σε οκτώ (8) μήνες με αρχή την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Μετά την περάτωση της εγκατάστασης, και μετά την παραλαβή της (το αργότερο ένα μήνα μετά την βεβαιωμένη περαίωση ) ακολουθεί η λειτουργία συντήρηση των εγκαταστάσεων από τον Ανάδοχο για πέντε (5) έτη. Επομένως, η προμήθεια περιλαμβάνει δύο διακριτά τμήματα: Α) Το τμήμα της εγκατάστασης του συστήματος, μέχρι της θέσης του σε λειτουργία (προθεσμία 5 μηνών) και ο Έλεγχος της πλήρης αποδοτικής λειτουργίας επιπλέον τρεις μήνες δηλαδή συνολικά προθεσμία 8 οκτώ μήνες απ αρχής Β) Το τμήμα της λειτουργίας συντήρησης από τον Ανάδοχο (ή διαφορετικά το τμήμα των υπηρεσιών), μετά την οριστική παραλαβή του προηγούμενου τμήματος (προθεσμία 5 ετών). Δύναται να δοθεί παράταση μετά από τεκμηριωμένη γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με όσα αναλυτικότερα περιγράφονται στην διακήρυξη και στην Ε.Σ.Υ Ο ανάδοχος εγγυάται ότι: 5

Κατά το χρόνο της εγγύησης, είναι υποχρεωμένος να προβεί με δικές του 5SYMV002658 205-03-03 δαπάνες σε άμεση αντικατάσταση κάθε ανταλλακτικού που θα παρουσιάζει βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας ή κακής συναρμολόγησης, καθώς και σε αποκατάσταση κάθε βλάβης γενικά, που οφείλεται σε όμοιες αιτίες. Σε αποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλεια του προμηθευτή να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, αυτές θα τις κάνει ο Δήμος. σε βάρος και για λογαριασμό του προμηθευτή, ή θα γίνει με άλλο τρόπο που θα αποφασίζεται από το Φορέα κατασκευής. Ότι αν οι πιο πάνω βλάβες ή ελαττώματα (που αποδεδειγμένα δηλ. οφείλονται σε κακή ποιότητα ή κακή συναρμολόγηση και όχι σε κακή χρήση ή έκτακτα συμβάντα για τα οποία δεν ευθύνεται ο προμηθευτής) προκαλέσουν ολική ή μερική διακοπή της λειτουργίας του εξοπλισμού και αυτή η διακοπή διαρκέσει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για την περίπτωση ολικής διακοπής της λειτουργίας της εγκατάστασης ή δέκα (0) εργάσιμες ημέρες για την περίπτωση μερικής διακοπής της λειτουργίας της εγκατάστασης μετά από την έγγραφη ενημέρωση του προμηθευτή από το ΔΗΜΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, αυτός θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει στο ΔΗΜΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ λόγω συμφωνημένης ποινικής ρήτρας, το ποσό των διακοσίων (200,00) ευρώ για κάθε ημέρα επιπλέον των παραπάνω καθορισμένων χρονικών διαστημάτων διακοπής λειτουργίας. Η ποινική αυτή ρήτρα θα επιβάλλεται κατά τα νόμιμα με απόφαση της Αρμόδιας Αρχής και σε περίπτωση που αυτή δεν καταβάλλεται άμεσα από τον προμηθευτή θα εκπίπτει από την εγγύηση καλής λειτουργίας Κατά τα λοιπά σύμφωνα με όσα αναλυτικότερα περιγράφονται στην διακήρυξη στην Ε.Σ.Υ και στην Γ.Σ.Υ ΆΡΘΡΟ 7: Πληρωμές Αναδόχου Ο Ανάδοχος της προμήθειας βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις. Επίσης βαρύνεται με τη δαπάνη δημοσιεύσεων της περίληψης της διακήρυξης στον Τύπο. Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στις αμοιβές του αναδόχου βαρύνει το Δήμο Ιεράπετρας. Οι πληρωμές στον Ανάδοχο θα γίνουν τμηματικά, ήτοι αναλογικά με την εκάστοτε παράδοση παραλαβή τμημάτων των σταδίων του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 2 και το άρθρο 6 της παρούσας και σύμφωνα με τα εφαρμοζόμενα τεύχη δημοπράτησης, κατόπιν εκδόσεως σχετικού εντάλματος πληρωμής και πάντοτε μετά την έκδοση από τον Ανάδοχο και υποβολή στο Δήμο Ιεράπετρας ισόποσου 6

εξοφλητικού τιμολογίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παράγραφος 3 του ΕΚΠΟΤΑ. Στην παρούσα σύμβαση προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με την εγκύκλιο 9 & 0του ΥΠΕΚΑ με αρ. πρωτ. Δ7α/0/68/ΦΝ433.α/26-4-202 και Δ7α/05/73/ΦΝ433.α/9-5-202 αντίστοιχα και του άρθρου 5 του Ν.3669/08, κατ εφαρμογή του άρθρου 242 τουν.4072/202 (ΦΕΚ Α 86 ) που προβλέπεται στη παράγραφο 5 στο άρθρο 25 του Ν.364/2007 (ΦΕΚ Α 267) όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο α του τέταρτου άρθρου του Ν.456/203 (ΦΕΚ Α 22/3-5-203). ΔΕΝ προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση η πληρωμή οποιουδήποτε πριμ. Η οριστική αποπληρωμή της προμήθειας στον προμηθευτή θα γίνει με την εξόφληση του 00% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας, πλην του κατ αποκοπήν τμήματος που αφορά στη λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης από τον Ανάδοχο, το οποίο κατά την διάρκεια της λειτουργίας από τον ανάδοχο, θα πληρώνεται αναλογικά στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, με την κατάθεση αντίστοιχου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από τον Ανάδοχο. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανόμενου είδους ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών και λειτουργικών ανωμαλιών αυτού. ΆΡΘΡΟ 8: Τελικές Διατάξεις Η ανάθεση και εκτέλεση του έργου γίνεται σύμφωνα με τα κατωτέρω συμβατικά τεύχη και στοιχεία της προμήθειας. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων που περιέχονται σ αυτά, η σειρά ισχύος τους καθορίζεται ως εξής: Η Παρούσα Σύμβαση Η παρούσα Διακήρυξη Δημοπρασίας. Η Τεχνική περιγραφή Οι Τεχνικές Προδιαγραφές. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΓΣΥ). Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ). Η Προσφορά του προμηθευτή.( όπως διευκρίνισε με την αρ 4999/8-0-4 επιστολή του που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προσφοράς του ). Το τιμολόγιο και ο Προϋπολογισμός της μελέτης. 7

Το Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης όπως αυτό εγκριθεί από 5SYMV002658 205-03-03 την Υπηρεσία. Ιδιαίτερα επισημαίνεται, ότι εάν η προσφορά του προμηθευτή έρχεται σε ασυμφωνία σε ορισμένα σημεία με τα συμβατικά τεύχη της Υπηρεσίας, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες και χωρίς αύξηση του τιμήματος του, μετά την ανάληψη της προμήθειας να καλύψει τις ασυμφωνίες αυτές. ΆΡΘΡΟ 9: Οικονομικό αντικείμενο Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης προκύπτει από την οικονομική προσφορά του Αναδόχου, που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. ΔΑΠΑΝΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ευρώ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ευρώ Ε.Ε.Λ. (ΕΡΓΑ Π.Μ.) ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 25.600,00 25.600,00 2 Οικίσκος ελέγχου (ΕΡΓΑ Π.Μ.) 3.900,00 3.900,00 3 Οικίσκος πιεστικού συγκροτήματος (ΕΡΓΑ Π.Μ.) 2.500,00 2.500,00 4 Ε.Ε.Λ. (έργα Η.Μ.) 7.000,00 7.000,00 5 Σύστημα βιολογικής επεξεργασίας 80.000,00 80.000,00 6 Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 5.000,00 5.000,00 7 Σύστημα απόσμησης 3.500,00 3.500,00 8 Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου 6.500,00 6.500,00 9 Προκατασκευασμένο αντλιοστάσιο 0.000,00 0.000,00 0 5 ετής συντήρηση & λειτουργία 5.000,00 5.000,00 Άθροισμα εργασιών 49.000,00 49.000,00 Φ.Π.Α. 23 % 34.270,00 34.270,00 Σύνολο 83.270,00 83.270,00 8

ΆΡΘΡΟ 0: Τροποποιήσεις ή αλλαγές εφαρμοστέο δίκαιο Τροποποιήσεις ή αλλαγές της παρούσας σύμβασης επιτρέπονται, εφόσον δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο ( είδος, ποσότητα, παραδοτέα ) και πραγματοποιούνται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, η οποία θα αποτελεί Παράρτημα της παρούσας αρχικής σύμβασης. Ο Ανάδοχος της προμήθειας και ο Δήμος Ιεράπετρας, θα προσπαθούν,κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης, να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο θα είναι πάντοτε το Ελληνικό. Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλόμενους σε πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία ένα () παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα υπόλοιπα κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Ο Προμηθευτής Πρόεδρος της ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΑΕ Θεοδόσιος Καλαντζάκης Εμμανουήλ Γεώργ. Διαλυνάς 9