16PROC

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Τηλέφωνο : 2751360055 Fax 2751360049 ΑΔΑ:ΩΧΚΖΩΨΔ-0Κ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άργος 16 Δεκεμβρίου 2016 Αρ. Πρωτ.: 30449 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών Δημήτριος Καμπόσος έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 άρθρο 209, προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με την 271./2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει κριτηρίων, για την εκτέλεση των υπηρεσιών με τίτλο: Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Άργους-Μυκηνών κατά την προετοιμασία, εξειδίκευση και υποβολή "Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης" (ΣΣΒΑΑ) του Δήμου Άργους-Μυκηνών στο πλαίσιο του Προτύπου Χωρικής Ανάπτυξης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του ΠΕΠ Πελοποννήσου με αξιοποίηση του εργαλείου της "Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης" (ΟΧΕ), σύμφωνα με την 62/2016 μελέτη της Δ/νσης Διοίκησης, προγραμματισμού, οργάνωσης & πληροφορικής, τμήμα προγραμματισμού, οργάνωσης & πληροφορικής. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν στο σύνολο των εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στην μελέτη της υπηρεσίας. Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 73.800,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, (59.516,13 συν 14.283,87 ΦΠΑ). Η χρηματοδότηση θα γίνει από δημοτικούς πόρους και βαρύνει τον ΚΑ 30.6117.004. Με την 370/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας και η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, με την 236/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η διάθεση της πίστωσης και με την 271/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης. Όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται ελεύθερα με πλήρη και άμεση πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.argos.gr και στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει υποχρέωση κατάθεσης αντιτίμου. H παρούσα έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ δώδεκα (12) ημέρες τουλάχιστον πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού. Για την σχετική διακήρυξη, καθώς και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο προμηθειών του Δήμου, Καποδηστρίου 9-11 Αργος, αρμόδιος υπάλληλος κος Λυρίτης Πάρης (2751360055) και για θέματα που αφορούν τη μελέτη, κος Ζέρβας και κος Καρανικόλας (τηλ :2751360038-35). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων ισογείου του Δημαρχείου του Δήμου Άργους Μυκηνών που βρίσκεται στην οδό Καποδηστρίου 9-11 στο Άργος την Πέμπτη 29-12-2016 από τις 10.00πμ μέχρι 11.00πμ (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας για το διαγωνισμό επιτροπής. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Δημήτριος Καμπόσος 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Τηλέφωνο : 2751360055 Fax 2751360049 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άργος 16 Δεκεμβρίου 2016 Αρ. Πρωτ.: 30448 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση εργασιών με τίτλο: Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Άργους-Μυκηνών κατά την προετοιμασία, εξειδίκευση και υποβολή "Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης" (ΣΣΒΑΑ) του Δήμου Άργους-Μυκηνών στο πλαίσιο του Προτύπου Χωρικής Ανάπτυξης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του ΠΕΠ Πελοποννήσου με αξιοποίηση του εργαλείου της "Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης" (ΟΧΕ) συνολικού προϋπολογισμού 73.800,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, (59.516,13 συν 14.283,87 ΦΠΑ). Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-16) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων όπως τροποποιήθηκε με το ν.4412/2016 άρθρο 377 3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης', άρθρο 58, 72 4. Την με αριθμ. 370/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία περί έγκρισης εκτέλεσης εργασιών με τίτλο μελέτης Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Άργους-Μυκηνών κατά την προετοιμασία, εξειδίκευση και υποβολή "Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης" (ΣΣΒΑΑ) του Δήμου Άργους-Μυκηνών στο πλαίσιο του Προτύπου Χωρικής Ανάπτυξης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του ΠΕΠ Πελοποννήσου με αξιοποίηση του εργαλείου της "Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης" (ΟΧΕ) 5. Την με αριθμό πρωτ. 62/2016 μελέτη της Δ/νσης Διοίκησης, προγραμματισμού, οργάνωσης & πληροφορικής, τμήμα προγραμματισμού, οργάνωσης & πληροφορικής του Δήμου μας, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 6. Το με αριθμ. 16REQ005386785 πρωτογενές αίτημα καθώς και το με αριθμ. 16REQ005410161 εγκεκριμένο αίτημα στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. 7. τις ανάγκες του Δήμου 8. Την με αριθμ. 236/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης. 9. Την με αριθμ. 271/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η κατάρτιση των όρων και ο ορισμός επιτροπή διενέργειας ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού και διαδικασιών σύναψης σύμβασης (αξιολόγησης και ελέγχου καταλληλότητας προσφορών). 2

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Την διεξαγωγή συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με τους κάτωθι όρους: Άρθρο 1ο : Αντικείμενο Συγγραφής Η ανάθεση των υπηρεσιών αφορά στην «Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Άργους- Μυκηνών κατά την προετοιμασία, εξειδίκευση και υποβολή Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΣΒΑΑ) του Δήμου Άργους-Μυκηνών στο πλαίσιο του Προτύπου Χωρικής Ανάπτυξης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του ΠΕΠ Πελοποννήσου, με αξιοποίηση του εργαλείου της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ)στο Πλαίσιο των Κατευθύνσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014-2020». Το Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΣΒΑΑ) περιλαμβάνει την αστική, επιχειρηματική και κοινωνική αναζωογόνηση του Δήμου Άργους - Μυκηνών και υλοποιείται με «Εργαλείο» την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) στο Πλαίσιο των Κατευθύνσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014-2020. Το Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΣΒΑΑ) του Δήμου Άργους - Μυκηνών θα έχει το ακόλουθο ενδεικτικό περιεχόμενο: Διάγνωση υφιστάμενων Αστικών και Κοινωνικών Λειτουργιών και Αναγκών (urban audit) στο Δήμο Άργους - Μυκηνών (ανά Δημοτικό Διαμέρισμα). Διερεύνηση αστικών λειτουργικών αλληλεξαρτήσεων με όμορους Δήμους και διαμόρφωση εναλλακτικών σεναρίων για διεύρυνση / διαλειτουργικότητα της περιοχής παρέμβασης, στο πλαίσιο μιας ενιαίας και υπερ-τοπικής στρατηγικής αστικής, κοινωνικής και επιχειρηματικής αναζωογόνησης. Αναληφθείσες Επενδύσεις, Παρεμβάσεις και Πρωτοβουλίες των Δήμων της περιοχής παρέμβασης και λοιπών Φορέων. Εμπλεκόμενοι Εταίροι (Socioeconomic Stakeholders) και τρόπος «διακυβέρνησης της ΟΧΕ (εναλλακτικά σενάρια στο πλαίσιο διαβούλευσης με βάση την προσδοκώμενη διαδημοτική συνεργασία). Αξιολόγηση και Ιεράρχηση αναγκών σε συγκεκριμένες «Αστικές Λειτουργικές Ενότητες» της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ (με εφαρμογή στατιστικών μεθόδων πολυκριτηριακής ανάλυσης ή άλλων ισοδύναμων). Πρόταση για τη διαμόρφωση Στρατηγικής Αστικής, Κοινωνικής και Επιχειρηματικής Αναζωογόνησης στο πλαίσιο της ΟΧΕ. «Ειδικές» επιμέρους Στρατηγικές (λ.χ. Έξυπνης Πόλης και Ψηφιακού Δήμου», έξυπνη εξειδίκευση κ.λπ.). Σχέδιο Δράσης (σε επίπεδο ιεραρχημένων και κοστολογημένων Έργων με στόχο την πολύπλευρη και πολυλειτουργική Αστική, Επιχειρηματική και Κοινωνική Αναζωογόνησης του Δήμου Άργους - Μυκηνών. Αναζήτηση συμβολής ιδιωτικών πόρων και πλαίσιο μόχλευσης των Δημοσίων Πόρων της ΟΧΕ με άλλα ιδιωτικά κεφάλαια. Προϋποθέσεις και αναγκαίες ενέργειες για την ωρίμανση / προετοιμασία των έργων / δράσεων του Δήμου Άργους - Μυκηνών στο πλαίσιο της ΟΧΕ. Οριστικοποίηση της Εταιρικής Σχέσης και της Διακυβέρνησης της ΟΧΕ. Τα παραπάνω διαρθρώνονται σε δύο Παραδοτέα (βλ. άρθρο 4). 3

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις Οι διατάξεις αυτές έχουν ως εξής: 1. ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πρόγραμμα Καλλικράτης» 2. το άρθρο 209 παρ. 9 του Ν.3463/2006 όπως προστέθηκε με τη παρ.13 άρθρου 20 Ν.3731/2008, και του άρθρου 273 Ν. 3463/2006 3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-16) Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 4. κάθε άλλη ειδικότερη διάταξη ή ρύθμιση που τροποποιεί, συμπληρώνει ή ερμηνεύει τις παραπάνω διατάξεις. Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: α. ο Προϋπολογισμός μελέτης β. η Συγγραφή Υποχρεώσεων γ. η Τεχνική Περιγραφή Μελέτη Άρθρο 4ο : Χρόνος εκτέλεσης εργασίας - Παραδοτέα Η υπηρεσία θα έχει ολοκληρωθεί εντός διαστήματος πέντε μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης. Τα Συμβατικά Παραδοτέα έχουν ως εξής: 1. Παραδοτέο Α:: Συλλογή, ταξινόμηση, τυποποίηση των αναπτυξιακών Αναγκών και των Δυνατοτήτων του Δήμου (SWOT Ανάλυση. Εκτίμηση Αστικών Λειτουργικών Περιοχών εφαρμογής των αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Διαμόρφωση Στρατηγικής Αστικής, Κοινωνικής και Επιχειρηματικής Αναζωογόνησης στο πλαίσιο της ΟΧΕ, Αρχιτεκτονική της Στρατηγικής και «Ειδικές» επιμέρους Στρατηγικές. Μεθοδολογία διαβούλευσης και πλαίσιο «διακυβέρνησης» της ΟΧΕ. Το Παραδοτέο Α θα παραδοθεί σε 2,5 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. Θα εξετασθούν τα ακόλουθα: Διάγνωση υφιστάμενων Αστικών και Κοινωνικών Λειτουργιών και Αναγκών (urban audit) στο Δήμο Άργους - Μυκηνών με στόχευση στην Πόλη της Ρόδου (παλιά / νέα κ.λπ.) Διερεύνηση αστικών λειτουργικών αλληλεξαρτήσεων της Πόλης της Ρόδου με λοιπές αστικές και περιαστικές περιοχές του Δήμου και διαμόρφωση εναλλακτικών σεναρίων εφαρμογής της στρατηγικής αστικής αναζωογόνησης με στόχο τον προσδιορισμό, την αξιολόγηση και τη δυνητική διαλειτουργικότητα της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ, στο πλαίσιο μιας ενιαίας και στρατηγικής αστικής, κοινωνικής και επιχειρηματικής αναζωογόνησης του Δήμου. Αναληφθείσες Επενδύσεις, Παρεμβάσεις και Πρωτοβουλίες του Δήμου και άλλων Φορέων της περιοχής παρέμβασης. Εμπλεκόμενοι Εταίροι (Socioeconomic Stakeholders) και μεθοδολογία διαβούλευσης της ΟΧΕ. Αξιολόγηση και Ιεράρχηση αναγκών σε συγκεκριμένες «Αστικές Λειτουργικές Ενότητες» της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ (με εφαρμογή στατιστικών μεθόδων πολυκριτηριακής ανάλυσης ή άλλων ισοδύναμων). Πρόταση για τη διαμόρφωση Στρατηγικής Αστικής, Κοινωνικής και Επιχειρηματικής Αναζωογόνησης στο πλαίσιο της ΟΧΕ. Επιπτώσεις στην ευρύτερη τοπική οικονομία και κοινωνία. Μεθοδολογία «διακυβέρνησης της ΟΧΕ (εναλλακτικά σενάρια με βάση την προσδοκώμενη διαδημοτική συνεργασία). 4

2. Παραδοτέο Β: Σχέδιο Δράσης (σε επίπεδο ιεραρχημένων και κοστολογημένων Έργων με στόχο την πολύπλευρη και πολυλειτουργική Αστική, Επιχειρηματική και Κοινωνική Αναζωογόνησης 16PROC005591503 του Δήμου Άργους - Μυκηνών. Ειδικές 2016-12-16 επιμέρους Στρατηγικές και Δράσεις. Πλαίσιο οργάνωσης της διακυβέρνησης» της ΟΧΕ. Το Παραδοτέο Β θα παραδοθεί σε 5,0 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. Θα εξετασθούν τα ακόλουθα: Αξιοποίηση Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Διαβούλευσης. «Ειδικές» επιμέρους Στρατηγικές του Δήμου (λ.χ. Έξυπνης Πόλης και Ψηφιακού Δήμου», έξυπνη εξειδίκευση κ.λπ.) Σχέδιο Δράσης (σε επίπεδο ιεραρχημένων και αρχικά κοστολογημένων Έργων) με στόχο την πολύπλευρη και πολυλειτουργική Αστική, Επιχειρηματική και Κοινωνική Αναζωογόνησης του Δήμου Άργους - Μυκηνών. Αναζήτηση συμβολής ιδιωτικών πόρων και πλαίσιο μόχλευσης των Δημοσίων Πόρων της ΟΧΕ με άλλα ιδιωτικά κεφάλαια. Προϋποθέσεις και αναγκαίες ενέργειες για την ωρίμανση / προετοιμασία των έργων / δράσεων του Δήμου Άργους - Μυκηνών στο πλαίσιο της ΟΧΕ. Οριστικοποίηση της Εταιρικής Σχέσης και της Διακυβέρνησης της ΟΧΕ. O αριθμός ανθρωπομηνών, με βάση την ανάλυση του προϋπολογισμού στην Ενότητα 2 της παρούσης, είναι 24,0 καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Άρθρο 5ο : Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, επί ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, στον πρόχειρο διαγωνισμό, ήτοι: 1. Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 1.1 Δήλωση με αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με : - επιχειρηματική δομή - τομείς δραστηριότητας - προϊόντα και υπηρεσίες. 1.2 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει σχετικές δηλώσεις συνεργασίας. 2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του: 2.1 Αντίγραφα ή αποσπάσματα Ισολογισμών των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή όσων διαχειριστικών χρήσεων έχουν κλείσει στην περίπτωση λειτουργίας μικρότερης της τριετίας, ή Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών, ή Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση λειτουργίας μικρότερης του έτους. 5

Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του υποψηφίου αναδόχου κατά την τελευταία 2ετία (ήτοι, ρητά τα έτη 2014-2015 με βάση δημοσιευμένους ισολογισμούς), πρέπει να είναι τουλάχιστον τέσσερις φορές 16PROC005591503 μεγαλύτερος του προϋπολογισμού 2016-12-16 του παρόντος Έργου. 3. Να έχει αποδεδειγμένη σωρευτική εμπειρία μετά το έτος 2010, στα τέσσερα παρακάτω ζητήματα: γενική εμπειρία σε έργα διαχείρισης του ΕΣΠΑ, γενική εμπειρία σε δράσεις και υπηρεσίες υποστήριξης της Αυτοδιοίκησης, ειδική εμπειρία στην εκπόνηση Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) ή ΣΟΑΠ, ειδική εμπειρία στις Δημόσιες Συμβάσεις που διέπουν την Αυτοδιοίκηση. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα αντίστοιχα στοιχεία τεκμηρίωσης τουλάχιστον για ένα έργο για κάθε μία εκ των τεσσάρων παραπάνω κατηγοριών. Οι συμβάσεις των Έργων θα πρέπει να έχουν συναφθεί μετά την 1-1-2010 ή εάν έχουν συναφθεί νωρίτερα να έχουν διάρκεια υλοποίησης μετά την 1-1-2010. Άρθρο 6ο : Περιεχόμενο της Προσφοράς Οι Προσφορές υποβάλλονται σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή : Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στην παράγραφο 8. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινομημένα μέσα στον Φάκελο, με τη σειρά που ζητούνται στις αντίστοιχες παραγράφους. Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη. Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη. Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής : Δικαιολογητικά Συμμετοχής: - ένα (1) πρωτότυπο που θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής. Τεχνική Προσφορά: - ένα (1) πρωτότυπο που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς. Οικονομική Προσφορά: - ένα (1) πρωτότυπο που θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς. Θα χρησιμοποιηθεί επί ποινή αποκλεισμού το έντυπο που προβλέπεται στη διακήρυξη και είναι αναρτημένο σε επεξεργάσιμη μορφή (WORD) στην Ιστοσελίδα του Δήμου. Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ : 6

«Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Άργους-Μυκηνών κατά την προετοιμασία, εξειδίκευση και υποβολή Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΣΒΑΑ) του Δήμου 16PROC005591503 Άργους-Μυκηνών στο πλαίσιο του 2016-12-16 Προτύπου Χωρικής Ανάπτυξης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του ΠΕΠ Πελοποννήσου, με αξιοποίηση του εργαλείου της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ)» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: (αριθμός, ημερομηνία) ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Δήμος Άργους-Μυκηνών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Όλοι οι επιμέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του Διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου (π.χ. Δικαιολογητικά κ.λ.π.). Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι και στην Αγγλική γλώσσα. Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και να μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της Διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής "ελήφθη υπόψη", συμφωνούμε και αποδεχόμεθα, κλπ. Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ημερομηνίας αποσφράγισης. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του «Έργου» και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση 7

αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι προσφορές αφορούν ολόκληρο το έργο. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων δίδονται συνολικά με ανάρτηση στην Ιστοσελίδα του Δήμου, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που ορίζεται στη Διακήρυξη. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει : α.1 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω Οικονομικός Φορέας θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: α)συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση β)δωροδοκία γ)απάτη δ)τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες ε)νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας στ) Για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα όπως ειδικότερα και αναλυτικά αυτά ορίζονται στο Άρθρο 73 του Ν.4412/16 α.2 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω Οικονομικός Φορέας θα δηλώνει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φορολογικών οφειλών και καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο Οικονομικός Φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Ο συμμετέχων υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση. α.3 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω Οικονομικός Φορέας θα δηλώνει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο ή χει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου α.4 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω Οικονομικός Φορέας θα δηλώνει ότι δεν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις. Επίσης ότι δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ούτε έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές. α.5. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) στην οποία θα δηλώνεται ότι: - Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και της με αριθμ. 62/2016 μελέτης και ότι τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα, και οτι οι υπηρεσίες που προσφέρουν έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές. - Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς τους είναι τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. - Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας. - Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. 8

- Δεν έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του. - Δεν έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα & δραστηριότητα. - Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων (ποσοτικές & ποιοτικές) όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το δημόσιο τομέα. - Δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών α. 6 Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. α.7 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους και θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. α.8 Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης: ταυτότητα νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης ή ανάλογα την περίπτωση, αντίστοιχα ΦΕΚ και τροποποιήσεις αυτού 5 για όλα τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να υπάρχουν τα κατάλληλα νομιμοποιητικά και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου τα οποία θα ζητηθούν να προσκομιστούν στο στάδιο της κατακύρωσης. Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει επί ποινή αποκλεισμού τα Κεφάλαια 1 και 2 και τις επιμέρους ενότητες (περιεχόμενα προσφοράς) όπως αναφέρονται κατωτέρω, στον αντίστοιχο μέγιστο αριθμό σελίδων που αναφέρεται ανά Κεφάλαιο: 1 Μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του «Έργου» (μέχρι 8 σελίδες) 1.1 Μεθοδολογία υλοποίησης/οργάνωσης του «Έργου», πληρότητα / ποιότητα παρεχόμενων Υπηρεσιών Παραδοτέων. Εργαλεία Υποστήριξης και περιγραφή αιτιολόγηση χρησιμοποίησής τους. 1.2 Διάγραμμα υλοποίησης - Οργάνωση Παραδοτέων 1.3 Πρόσθετες αναγκαίες Υπηρεσίες 2 Ομάδα «Έργου» (μέχρι 8σελίδες, εκτός των αναλυτικών βιογραφικών) 2.1 Σχήμα Διοίκησης και Οργάνωσης του «Έργου» - Κατανομή Α/Μ ανά Φάση 2.2 Στελέχωση, διαθεσιμότητα και καταλληλότητα του Υπεύθυνου «Έργου» και του Αναπληρωτή του 2.3 Στελέχωση, διαθεσιμότητα και καταλληλότητα της Ομάδας «Έργου» Προσφορά που δεν θα τηρεί την παραπάνω κύρια δομή περιεχομένων και πλήθος σελίδων ανά ενότητα δεν θα αξιολογείται. Η Ενότητα «Μεθοδολογική Προσέγγιση του «Έργου»» περιέχει αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί: 1. στην τεκμηρίωση της ολοκληρωμένης αντίληψης και της περιβάλλουσας του Έργου του υποψήφιου Αναδόχου για τις απαιτούμενες υπηρεσίες, 2. στην τεκμηρίωση της επάρκειας της προτεινόμενης μεθοδολογίας υλοποίησης του «Έργου», 3. στον τρόπο αντιμετώπισης ειδικών θεμάτων του «Έργου», όπως παρουσιάζονται στον 9

παραπάνω Πίνακα και αντιστοιχούν στις Υπηρεσίες του Αναδόχου. 4. στη στρατηγική που προτίθεται να χρησιμοποιήσει σε όλα τα στάδια της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου και την αναλυτική προσέγγιση που θα ακολουθήσει (τεχνικές, εργαλεία, συνεργασίες κλπ.). Επίσης, στις διαδικασίες μεταφοράς τεχνολογίας - τεχνογνωσίας, τον τρόπο συνεργασίας με το προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής, τις συντονισμένες επαφές και συνεργασίες που πρόκειται να κάνει με άλλους εξωτερικούς φορείς, τον τρόπο πρόσβασης σε σχετικές με την Υπηρεσία πηγές πληροφοριών. 5. οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την πρόταση του υποψήφιου Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. Η Ενότητα «Ομάδα Έργου» αναφέρεται στην Ομάδα Έργου Τεχνικής Υποστήριξης (ΟΕΤΥ) και θα περιλαμβάνει: 1. Αναλυτική περιγραφή της δομής και οργάνωσης της ομάδας των στελεχών που θα εμπλακούν στο έργο, με σαφή αναφορά στον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του Έργου και στην τεκμηριωμένη κατανομή των Α/Μ ανά Φάση 2. Αναφορά στο βαθμό εμπλοκής του Υπευθύνου Έργου ανά φάση και επιμέρους εργασία του έργου 3. Αναλυτική αναφορά ως προς την Ομάδα Έργου σχετικά με την εξειδίκευση του ρόλου των Μελών της στο Έργο, το εύρος εμπλοκής τους στην υλοποίησή του, τη συμπληρωματικότητα και συνέργια των ρόλων και τη βέλτιστη κάλυψη του συνολικού εύρους των απαιτήσεων του έργου, ανά φάση και επιμέρους εργασία του έργου Άρθρο 7ο : Διενέργεια του Συνοπτικού (Πρόχειρου) Διαγωνισμού Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αρμόδια για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την προκήρυξη. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς, καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς δε γίνεται δεκτή. Η Επιτροπή Διαγωνισμού όμως, έχει το δικαίωμα, αν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από οποιονδήποτε υποψήφιο την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συμβούλου ή στελέχους της Αναθέτουσας Αρχής. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία φάση του διαγωνισμού και σε καμία περίπτωση, απορρίπτονται δε ως απαράδεκτες. Αποκλείονται του διαγωνισμού και δεν αξιολογούνται προσφορές που δεν έχουν σφραγισμένα σε ιδιαίτερους υποφακέλους τα τεχνικά στοιχεία και τα οικονομικά στοιχεία. 7.1 Αποσφράγιση Δικαιολογητικών 1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς και στη συνέχεια ο υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», και μονογράφεται η ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ κατά φύλλο. Στην αποσφράγιση μπορούν να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι με τους νόμιμους εκπροσώπους τους ή εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους. 2. Η εξέταση των προϋποθέσεων, που πρέπει να πληροί ο προσφέρων με βάση τα στοιχεία του υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και η αποδοχή του προσφέροντος στο διαγωνισμό, γίνεται στη συνέχεια σε κλειστές συνεδριάσεις της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει σχετικό πρακτικό το οποίο και κοινοποιεί στους υποψηφίους αναδόχους. 10

3. Η πρώτη φάση του διαγωνισμού ολοκληρώνεται με την σύνταξη και ανακοίνωση στους διαγωνιζόμενους του 1ου Πρακτικού της Ε.Δ. Σε περίπτωση που σε αυτό το στάδιο προκύψει η ανάγκη 16PROC005591503 απόρριψης προσφορών ως απαράδεκτες 2016-12-16, η επιτροπή στο σχετικό πρακτικό τεκμηριώνει τους λόγους της απόρριψης. 4. Εφόσον υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται για αυτές στην Προϊσταμένη Αρχή η οποία αποφασίζει σχετικά. Οι προσφορές που δεν γίνονται αποδεκτές μετά την εξέταση του υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» αποκλείονται από το διαγωνισμό και η προσφορά επιστρέφεται πριν την αποσφράγιση του υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 7.2 Αποσφράγιση Τεχνικών Προσφορών Η αποσφράγιση του υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» γίνεται μόνο για όσους προσφέροντες έγιναν αποδεκτοί στο διαγωνισμό βάσει του υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ». Η αποσφράγιση γίνεται σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς με σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί με fax ή έγγραφο. Κατά την αποσφράγιση μπορούν να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι με τους νόμιμους ή εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους. 1. Κατά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα αποσφραγίζεται ο υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μονογράφεται το «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» κατά φύλλο. Στην αποσφράγιση μπορούν να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι με τους νόμιμους εκπροσώπους τους ή εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους. 2. Η εξέταση και αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, γίνονται στη συνέχεια σε κλειστές συνεδριάσεις της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει σχετικό πρακτικό το οποίο και κοινοποιεί στους υποψηφίους αναδόχους. 3. Η δεύτερη φάση του διαγωνισμού ολοκληρώνεται με την σύνταξη και ανακοίνωση στους διαγωνιζόμενους του 2ου Πρακτικού της Ε.Δ. Σε περίπτωση που σε αυτό το στάδιο προκύψει η ανάγκη απόρριψης προσφορών ως απαράδεκτες, η επιτροπή στο σχετικό πρακτικό τεκμηριώνει τους λόγους της απόρριψης. 4. Εφόσον υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται για αυτές στην Προϊσταμένη Αρχή η οποία αποφασίζει σχετικά. 7.3 Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών Στην συνέχεια προχωρεί στην Αποσφράγιση των φακέλων της Οικονομικής Προσφοράς. Η αποσφράγιση γίνεται σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς με σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί με fax ή έγγραφο. Κατά την αποσφράγιση μπορούν να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι με τους νόμιμους ή εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους. Κατά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα αποσφραγίζεται ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μονογράφεται το «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» κατά φύλλο και ανακοινώνονται οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ των διαγωνιζομένων, Στην περίπτωση που οι οικονομικές προσφορές παρουσιάζουν τιμή που το συγκριτικό κόστος (median) είναι μικρότερο του 90% του μέσου όρου του συγκριτικού κόστους των αποδεκτών (επιλέξιμων) Οικονομικών Προσφορών, οι προσφερόμενες τιμές κρίνονται ως υπερβολικά χαμηλές σε σχέση με τη διασφάλιση της ποιότητας των ζητούμενων εξειδικευμένων υπηρεσιών και, οι συγκεκριμένες προσφορές θα απορρίπτονται. Η διαδικασία αξιολόγησης θα συνεχισθεί με τις υπόλοιπες «επιλέξιμες» κατά την ανωτέρω έννοια οικονομικές προσφορές. Η τελική κατάταξη των διαγωνιζομένων θα γίνει με σύνθεση του Βαθμού Τεχνικής Προσφορά (ΒΤΠ) και των αποδεκτών Οικονομικών Προσφορών (ΟΠ) των συμμετεχόντων στο τελικό στάδιο αξιολόγησης και ανοίγματος της οικονομικής προσφοράς, με συντελεστές βαρύτητας, που είναι για την ΒΤΠ 90% και την ΟΠ 10%. 1. Η Επιτροπή συνέρχεται στην συνέχεια σε κλειστή συνεδρίαση και συντάσσει πίνακα με τους συνολικούς βαθμούς (ΣΒ) που συγκέντρωσαν οι διαγωνιζόμενοι που συμμετείχαν στο διαγωνισμό μέχρι το τελικό στάδιο του ανοίγματος των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 11

Ο ΣΒ υπολογίζεται με βάση τον τύπο ΣΒ= ((ΤΒ)*0,90)+ ((ΟΒ)*0,10), όπου ΤΒ = (ΒΤΠ του Διαγωνιζομένου) / (Μέγιστος ΒΤΠ μεταξύ των Διαγωνιζομένων) και ΟΒ= (Μικρότερη Οικονομική Προσφορά μεταξύ των Διαγωνιζομένων) / (Οικονομική Προσφορά Διαγωνιζομένου) Με βάση την παραπάνω βαθμολογία οι Διαγωνιζόμενοι κατατάσσονται σε πίνακα κατά φθίνουσα σειρά Συνολικού Βαθμού. Τα δεκαδικά ψηφία στρογγυλοποιούνται μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Από τον πίνακα αυτό προκύπτει και ο προτεινόμενος από την Επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών ως ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ του διαγωνισμού, που είναι ο ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ με τον υψηλότερο ΣΒ. 2. Η τρίτη φάση του διαγωνισμού ολοκληρώνεται με την σύνταξη και ανακοίνωση στους διαγωνιζόμενους του 3ου Πρακτικού της Ε.Δ. Σε περίπτωση που σε αυτό το στάδιο προκύψει η ανάγκη απόρριψης προσφορών ως απαράδεκτες, η επιτροπή στο σχετικό πρακτικό τεκμηριώνει τους λόγους της απόρριψης. Εφόσον υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται για αυτές στην Προϊσταμένη Αρχή η οποία αποφασίζει σχετικά. 7.4 Απόφαση Κατακύρωσης Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα υποβάλει τα Πρακτικά και όλα τα στοιχεία του φακέλου του διαγωνισμού, στην Προϊσταμένη Αρχή για την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Στον ανάδοχο αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση της Κατακύρωσης εγγράφως. 7.5. Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά. Για την επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω: - Έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής - Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών - Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης - Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο: Λί = 90 * ( Bi / Bmax ) + 10 * (Kmin/Ki) όπου: Β^χ η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά Β, η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i K min Κ A i το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο A. 12

Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά στα οποία τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και τη βαθμολόγηση των τεχνικών 16PROC005591503 προσφορών, τα οποία παραδίδει 2016-12-16 στο αρμόδιο όργανο της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ. 7.6. Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών Η διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης πραγματοποιείται, με την χρήση κριτηρίων και σταθμισμένης βαθμολογίας. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. Όλα τα κριτήρια βαθμολογούνται σε κλίμακα 0-10. Οι διαγωνιζόμενοι που θα συγκεντρώσουν συνολική βαθμολογία μικρότερη του 75% αποκλείονται από τα επόμενα στάδια του διαγωνισμού και το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς των. Επίσης αποκλείονται και όσοι διαγωνιζόμενοι συγκεντρώσουν κάτω από το 70% της απόλυτης βαθμολογίας κάποιου από τα κριτήρια. 7.7. Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης Η αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του καταλληλότερου, θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: Πίνακας: "Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης" Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης Συντελεστής Βαρύτητας Α. Μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του «Έργου» 60% Α.1 Μεθοδολογία υλοποίησης/οργάνωσης του «Έργου», πληρότητα / ποιότητα παρεχόμενων Υπηρεσιών Παραδοτέων. Εργαλεία Υποστήριξης και περιγραφή αιτιολόγηση χρησιμοποίησής τους (πιθανή γενική αναφορά μεθόδων και εργαλείων, η οποία δεν συνδέεται ευθέως και επαρκώς με τις Φάσεις και επιμέρους απαιτήσεις του Έργου, θα αξιολογείται αρνητικά). Α.2 Χρονοδιάγραμμα Υπηρεσιών - Οργάνωση Παραδοτέου 10% Α.3. Τεκμηρίωση πρόσθετων αναγκαίων υπηρεσιών που είναι αναγκαίες και πιθανά δεν έχουν συνεκτιμηθεί στους όρους του παρόντος Β Ομάδα «Έργου» 40% Β.1 Σχήμα Διοίκησης και Οργάνωσης του «Έργου» 10% Β.2 Στελέχωση και καταλληλότητα του Υπεύθυνου «Έργου» και του Αναπληρωτή του Β.3 Στελέχωση, διαθεσιμότητα και καταλληλότητα της Ομάδας «Έργου» 40% 10% 20% 10% Άρθρο 7ο : Χρόνος εκτέλεσης εργασίας - Παραδοτέα - Πληρωμές Η υπηρεσία θα ολοκληρωθεί εντός διαστήματος πέντε μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης. Τα Συμβατικά Παραδοτέα περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 4 της Συγγραφής. Με την Παραλαβή κάθε Παραδοτέου θα αποπληρώνεται στον Ανάδοχο το 50% της συμβατικής αμοιβής. Η Αναθέτουσα Αρχή με βάση το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 διατηρεί το δικαίωμα χρονικής παράτασης του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης χωρίς πρόσθετη αμοιβή, λαμβάνοντας υπόψη 13

σχετικές οδηγίες της Διαχειριστικής Αρχής και εφόσον δεν επαρκεί ο χρόνος για την υλοποίηση των προβλεπόμενων Συμβατικών Υπηρεσιών (ΣΥ). Άρθρο 8ο : Κατακύρωση, Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και Ανάδειξη συμμετέχοντος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση Στη διαδικασία του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται συμπληρωματικά προς εκείνα των προηγούμενων άρθρων της παρούσας το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016. 8.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, που του αποστέλλεται, υποβάλλει σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης που κατατέθηκε στα δικαιολογητικά συμμετοχής. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στην αρμόδια υπηρεσία σε έντυπη μορφή (πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4250/2014) από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ειδοποίηση κατακύρωσης ως ακολούθως. 8.2 Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού και ανακοινώνεται με έγγραφη ειδοποίηση στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο και κοινοποιείται υποχρεωτικά σε όλους τους λοιπούς συμμετέχοντες. Πριν από την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η τήρηση του προβλεπόμενου από το άρθρο 5 του ν. 3310/2005 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 5 του Ν. 3414/2005 ελέγχου για την εφαρμογή του οποίου ισχύει η με αρ. 20977/2007 (ΦΕΚ 1673/Β/23.8.07) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης - Επικρατείας. Σε περίπτωση συνδρομής ασυμβίβαστης ιδιότητας ή απαγόρευσης κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 του Ν. 3310/2005 επέρχονται οι συνέπειες και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του νόμου του ν. 3310/2005 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 5 του Ν. 3414/2005 ελέγχου. Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης εις αυτόν της ανωτέρω ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. Η παραπάνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί ύστερα από αιτιολογημένη αδυναμία του Τραπεζικού Ιδρύματος να εκδώσει εμπρόθεσμα την εγγυητική επιστολή, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου. Από την ανακοίνωση της κατακυρωτικής απόφασης της Επιτροπής Κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα. 8.3. Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει και δεν προσκομίσει σε έντυπη μορφή ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, η κατακύρωση γίνεται στον Ανάδοχο με την αμέσως επόμενη συμφερότερη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει και προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται, η κατακύρωση γίνεται στον Ανάδοχο με την αμέσως επόμενη συμφερότερη προσφορά και ούτω καθ' εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π. Δ. 118/07 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή 14

περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ιδίου Π.Δ/τος, καταπίπτει 16PROC005591503 υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση 2016-12-16 συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του ΠΔ 118/07. Άρθρο 9ο : Υποχρεώσεις του εντολέα Ο Εντολέας υποχρεούται να διαθέτει έγκαιρα στον Ανάδοχο τα απαραίτητα στοιχεία και έρευνες, εργασίες, μελέτες που έχει στη διάθεσή του και σχετίζονται με το αντικείμενο της Υπηρεσίας. Ο Εντολέας υποχρεούται επίσης στην πρόσκληση των τοπικών εταίρων σε συνεργασίες, συνεντεύξεις κ.λπ. καθώς και στην οργάνωση και διεκπεραίωση των διαδικασιών διαβούλευσης της στρατηγικής της ΟΧΕ. Υποχρεούται επίσης να εξοφλεί τους λογαριασμούς του εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης τους. Σε περίπτωση παρέλευσης του παραπάνω χρονικού διαστήματος οι οφειλές του θα θεωρούνται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές, επιβαρυνόμενες με τόκο με νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας υπολογιζόμενου από την ημερομηνία που οι οφειλές κατέστησαν ληξιπρόθεσμες. Άρθρο 10ο : Ανωτέρα βία Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. Άρθρο 11ο : Αναθεώρηση τιμών Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. Άρθρο 12ο : Τρόπος πληρωμής Το σύνολο της αμοιβής του αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβεί την οικονομική του προσφορά. Για την είσπραξη της αμοιβής ο ανάδοχος θα υποβάλλει όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης. Το ποσό της αμοιβής θα καταβάλλεται με την υποβολή και παραλαβή των Παραδοτέων του Έργου, όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 7 της παρούσας. Συγκεκριμένα, ο έλεγχος της εκάστοτε υποβαλλόμενης προς πληρωμή πιστοποίησης θα γίνεται εντός 15 ημερών από την υποβολή του σχετικού λογαριασμού, ενώ τα παραστατικά (τιμολόγιο, κλπ.) θα υποβάλλονται μετά την κοινοποίηση προς τον Εντολοδόχο του Έργου της έγκρισης της πιστοποίησης από τον Εντολέα. 15

Με την παράδοση του σχετικού Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών ο Εντολέας οφείλει να καταθέσει το ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό κατόπιν συνεννοήσεως με τον Εντολοδόχο. Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Άρθρο 13ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Άρθρο 14ο : Ενστάσεις- Διοικητικές προσφυγές 14.1 Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 14.2 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 14.3 Διοικητικές προσφυγές: Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 του ν. 4412/2016, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. (άρθρο 205 Ν.4412/16) 14.4 Η εξέταση των ενστάσεων και προσφυγών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 15ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 15.1 Ο ανάδοχος, στο όνομα του οποίου κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή ίση προς το 5% (πέντε τοις εκατό) του συνολικού ποσού της συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ, για καλή και πιστή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 15.2 Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης μπορεί να αποδεσμεύεται σταδιακά, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. 15.3 Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι κατά τον ισχύοντα τύπο για το Δημόσιο. Επιπλέον η Τράπεζα θα δηλώνει στην επιστολή ότι η παρεχόμενη εγγύηση βρίσκεται εντός του ανώτατου ορίου εγγύησης προς το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. και ότι οι υποχρεώσεις της από την εγγύηση λύονται μόνο δια της επιστροφής σ αυτή της εγγυητικής επιστολής ή με έγγραφη του Δήμου ότι εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο κατατέθηκε. Η ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγυητικής πρέπει να είναι αορίστου χρόνου. Εγγυητικές επιστολές που δεν καθορίζουν διάρκεια 16

ισχύος ή χρονολογία λήξεως δεν γίνονται δεκτές. Η εγγυητική επιστολή θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα στοιχεία όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 72, παρ. 4 του ν.4412/2016. 15.4 Η μη προσκόμιση εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με τα παραπάνω, αποκλείει της υπογραφή της σχετικής σύμβασης με υπαιτιότητα του μειοδότη και ισοδυναμεί με άρνηση αυτού για της υπογραφή της σύμβασης, που συνεπάγεται σε βάρος του τις νόμιμες κυρώσεις. ΑΡΘΡΟ 16o: Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 16.1 Η περίληψη της διακήρυξης, θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ δώδεκα (12) ημέρες πριν την διεξαγωγή του διαγωνισμού, θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και θα αναρτηθεί στον ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr). 16.2 Ολα τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται ελεύθερα με πλήρη και άμεση πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση www. pavlosmelas.gr και στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει υποχρέωση κατάθεσης αντιτίμου. 16.3 Τα έγγραφα της προμήθειας μπορούν να ζητηθούν από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Άργους Μυκηνών, Διεύθυνση Καποδιστρίου 9-11 Τ.Κ. 21232, αρμόδιος υπάλληλος κος Λυρίτης τηλ. 2751360055 από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης μέχρι και την προηγούμενη του διαγωνισμού. Για πληροφορίες και διευκρινήσεις σε θέματα που αναφέρονται στη μελέτη, αρμόδιος υπάλληλος κος Ζέρβας Χρήστος τηλ.2751360038. 2. Ορίζει επιτροπή διενέργειας ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού και διαδικασιών σύναψης σύμβασης (αξιολόγησης και ελέγχου καταλληλότητας προσφορών) για την «Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Άργους-Μυκηνών κατά την προετοιμασία, εξειδίκευση και υποβολή "Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης" (ΣΣΒΑΑ) του Δήμου Άργους-Μυκηνών στο πλαίσιο του Προτύπου Χωρικής Ανάπτυξης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του ΠΕΠ Πελοποννήσου με αξιοποίηση του εργαλείου της "Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης" (ΟΧΕ)» αποτελούμενη από τους: Ζέρβας Χρήστος Καρανικόλας Χρήστος Καμπόσος Αναστάσιος Νάσαινα Σοφία Μαύρα Ευθυμία Θεοδωροπούλου Μαρίνα ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Πρόεδρος Μέλος Μέλος Αν. Πρόεδρος Αν. Μέλος Αν. Μέλος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΠΟΣΟΣ 17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα i και τη διαδικασία ανάθεσης Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) - Ονομασία: Δήμος Άργους Μυκηνών - Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6095/ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ] - Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Καποδηστρίου 9-11, Άργος, 21232 - Αρμόδιος για πληροφορίες: Πάρης Λυρίτης, Μαύρα Έφη, Δωροβίνης Διονύσης. - Τηλέφωνο: 2751360055, 064, 090 - Ηλ. ταχυδρομείο: p.liritis@argos.gr - Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):www.argos.gr Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης - Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): [Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Άργους-Μυκηνών κατά την προετοιμασία, εξειδίκευση και υποβολή "Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης" (ΣΣΒΑΑ) του Δήμου Άργους-Μυκηνών στο πλαίσιο του Προτύπου Χωρικής Ανάπτυξης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του ΠΕΠ Πελοποννήσου με αξιοποίηση του εργαλείου της "Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης" (ΟΧΕ) CPV:72221000-0] - Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [ ] - Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Υπηρεσίες] - Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ ] - Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [ ] ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 18