Παράρτηµα 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ LIFE ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο παρόν έγγραφο συνοψίζονται οι διοικητικές διατάξεις που ισχύουν για όλα τα έργα LIFE τα οποία θα συγχρηµατοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2004 και µετά. Περιλαµβάνονται 34 άρθρα και τέσσερα παραρτήµατα: Παράρτηµα 1 Υπόδειγµα τραπεζικής εγγύησης Παράρτηµα 2 Τυποποιηµένα έντυπα καταστάσεων δαπανών και εσόδων Παράρτηµα 3 Λογότυπος του LIFE Παράρτηµα 4 Λογότυπος του NATURA 2000 Το παρόν έγγραφο χωρίζεται σε τρία κεφάλαια: 1. Κεφάλαιο A Κοινές διατάξεις (εφαρµόζονται σε όλα τα έργα LIFE) 2. Κεφάλαιο B Ειδικές διατάξεις για τα έργα LIFE-Φύση 3. Κεφάλαιο Γ Ειδικές διατάξεις για τα έργα LIFE-Περιβάλλον Σελίδα 1 από 24
Error! No table of contents entries found. Περιεχόµενα Σελίδα 2 από 24
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΚΟΙΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α.1 - Νοµικές και διοικητικές διατάξεις Άρθρο 1 - Παραποµπές 1.1 Όλα τα έργα LIFE πρέπει να εκτελούνται σύµφωνα µε τα ακόλουθα, κατά σειρά προτεραιότητας: τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1655/2000 του Συµβουλίου 1, την απόφαση/συµφωνία/σύµβαση της Επιτροπής για τη χορήγηση χρηµατοδοτικής στήριξης, (εφεξής καλούµενη «απόφαση/συµφωνία/σύµβαση»), η οποία έχει κοινοποιηθεί στο δικαιούχο, τις παρούσες διοικητικές διατάξεις, την πρόταση έργου (εφεξής καλούµενη «έργο») που προσδιορίζεται στην απόφαση/συµφωνία/σύµβαση της Επιτροπής. Άρθρο 2 - Αρµόδια υπηρεσία Επιτροπής και αλληλογραφία 2.1 Για την εκτέλεση των παρακάτω διατάξεων η Επιτροπή εκπροσωπείται από τη Γενική ιεύθυνση Περιβάλλοντος µέσω εντεταλµένου της υπαλλήλου ή εντεταλµένου υπαλλήλου κατ εκπροσώπησιν. 2.2 Κάθε σχετική αλληλογραφία πρέπει να φέρει τον αριθµό ταυτοποίησης και τον τίτλο του έργου και πρέπει να αποστέλλεται στην παρακάτω διεύθυνση: The European Commission Directorate-General Environment Unit ENV.D.1 BU-9 2/1 B - 1049 BRUXELLES/BRUSSEL Αντίγραφα της αλληλογραφίας διαβιβάζονται στην εξωτερική οµάδα παρακολούθησης του έργου που διορίστηκε από την Επιτροπή. Άρθρο 3 - Συµµετέχοντες Στα έργα LIFE δύνανται να συµµετέχουν παράγοντες διακρινόµενοι σε τρεις κατηγορίες, βάσει των αντίστοιχων ρόλων και υποχρεώσεων, και εφεξής καλούµενοι «συµµετέχοντες»: ο δικαιούχος, ένας ή περισσότεροι εταίροι, ένας ή περισσότεροι υπεργολάβοι. 1 ΕΕ αριθ. L 192, 28/07/2000, σελ. 1 Σελίδα 3 από 24
Άρθρο 4 - Ρόλος και υποχρεώσεις του δικαιούχου 4.1 Ο δικαιούχος φέρει ακέραια τη νοµική και οικονοµική ευθύνη της υλοποίησης του έργου έναντι της Επιτροπής. 4.2 Ο δικαιούχος εισπράττει τη χρηµατοδοτική συνεισφορά της Επιτροπής και διασφαλίζει, σε περίπτωση εταιρικής συνεργασίας, την κατανοµή της εν λόγω χρηµατοδοτικής συνεισφοράς κατά τα οριζόµενα στις συµφωνίες που έχει συνάψει µε τους εταίρους. 4.3 Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 33.2 απαιτείται από τον δικαιούχο να αναλάβει µέρος των δαπανών του έργου του οποίου είναι επικεφαλής (συγχρηµατοδότησης). 4.4 Ο δικαιούχος είναι για την Επιτροπή το µόνο σηµείο επαφής. Είναι ο µόνος συµµετέχων που υποχρεούται να αναφέρει κατευθείαν στην Επιτροπή την τεχνική και οικονοµική πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Ο δικαιούχος υποβάλλει, στο πλαίσιο αυτό, ενδιάµεσες και τελικές καταστάσεις δαπανών και εσόδων και εκθέσεις, στις οποίες ενσωµατώνονται τα στοιχεία που παρέχουν οι εταίροι, αφού επαληθευτούν και εξακριβωθεί η αντιστοιχία τους µε τη σχετική κατάσταση δαπανών και εσόδων. 4.5 Ο δικαιούχος εµπλέκεται άµεσα στην τεχνική εκτέλεση του έργου και στη διάδοση των αποτελεσµάτων του. 4.6 Ο δικαιούχος διατηρεί ενηµερωµένα λογιστικά βιβλία, σύµφωνα µε τους συνήθεις λογιστικούς κανόνες που επιβάλλουν η νοµοθεσία και οι ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. ιατηρεί όλα τα κατάλληλα δικαιολογητικά για το σύνολο των δαπανών, εσόδων και εισοδηµάτων του έργου, για τα οποία έχει υποβάλει έκθεση στην Επιτροπή (όπου συµπεριλαµβάνονται αντίγραφα των δικαιολογητικών των εταίρων και των υπεργολάβων), όπως τιµολόγια, καταστάσεις ωρών εργασίας και τα έγγραφα που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό των γενικών εξόδων. Η εν λόγω τεκµηρίωση πρέπει να είναι πλήρης, ακριβής και αυθεντική. 4.7 Ο δικαιούχος συνάπτει µε ενδεχόµενους εταίρους οιεσδήποτε συµφωνίες είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου, µε την προϋπόθεση ότι αυτές δεν παραβιάζουν τις υποχρεώσεις του, που ορίζονται στην απόφαση/συµφωνία/σύµβαση της Επιτροπής. Οι συµφωνίες αυτές πρέπει να περιγράφουν επακριβώς τον ρόλο, τα δικαιώµατα και τις αρµοδιότητες των εταίρων. Οι συµφωνίες πρέπει να περιγράφουν τα καθήκοντα κάθε εταίρου και να ορίζουν τους χρηµατοοικονοµικούς διακανονισµούς λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 20. Οι εν λόγω συµφωνίες πρέπει να ορίζουν ότι η Κοινότητα δύναται να ασκεί τα ίδια δικαιώµατα και να κάνει χρήση των ίδιων εγγυήσεων έναντι των εταίρων, όπως και έναντι του δικαιούχου. Τα κύρια σηµεία των ανωτέρω συµφωνιών κοινοποιούνται στην Επιτροπή όταν οριστικοποιηθούν. 4.8 Ο δικαιούχος διασφαλίζει ότι οι υπεργολάβοι εκδίδουν τιµολόγια στα οποία γίνεται σαφής αναφορά στο έργο. Τα τιµολόγια καθώς και οιοδήποτε έγγραφο δικαιολογεί την επιλογή του υπεργολάβου καθώς και όλες οι λεπτοµέρειες που αφορούν την παρασχεθείσα υπηρεσία, θα πρέπει να φυλάσσονται σε αρχείο. 4.9 Ο δικαιούχος υποχρεούται να εξασφαλίζει δηµοσιότητα στην κοινοτική χρηµατοδοτική στήριξη, όπως αναφέρεται λεπτοµερώς στο άρθρο 16. 4.10 Απαιτείται από τον δικαιούχο να µοιράζεται µε τους εταίρους του, χωρίς περιορισµούς, την τεχνογνωσία που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου. Σελίδα 4 από 24
Άρθρο 5 - Ρόλος και υποχρεώσεις των εταίρων 5.1 Οι εταίροι εµπλέκονται άµεσα στην τεχνική εκτέλεση ενός ή περισσοτέρων εργασιών του έργου. Κάθε εταίρος αναλαµβάνει µέρος των δαπανών του έργου (συγχρηµατοδότηση). 5.2 Οι εταίροι επωφελούνται από τη χρηµατοδοτική συνεισφορά της Επιτροπής, όπως ορίζει ρητά η συµφωνία µεταξύ εταίρων και δικαιούχου. 5.3 Οι εταίροι διατηρούν ενηµερωµένα λογιστικά βιβλία, σύµφωνα µε τους συνήθεις λογιστικούς κανόνες που επιβάλλουν η νοµοθεσία και οι ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. ιατηρούν όλα τα κατάλληλα δικαιολογητικά για το σύνολο των δαπανών, εσόδων και εισοδηµάτων του έργου, για τα οποία έχει υποβληθεί έκθεση στην Επιτροπή από τον δικαιούχο, όπως τιµολόγια, καταστάσεις ωρών εργασίας και τα έγγραφα που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό των γενικών εξόδων. Η εν λόγω τεκµηρίωση πρέπει να είναι σαφής, ακριβής και αυθεντική. 5.4 Οι εταίροι υποχρεούνται να παρέχουν στον δικαιούχο, ο οποίος είναι επιφορτισµένος µε την υποβολή της τεχνικής και της οικονοµικής έκθεσης στην Επιτροπή, όλα τα αναγκαία έγγραφα που απαιτούνται για τη συγκεκριµένη δραστηριότητα. 5.5 Οι εταίροι δεν υποβάλλουν κατευθείαν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά µε την τεχνική και οικονοµική πρόοδο, εκτός εάν τους το ζητήσει ρητά η Επιτροπή. 5.6 Οι εταίροι διασφαλίζουν ότι οι υπεργολάβοι εκδίδουν τιµολόγια στα οποία γίνεται σαφής αναφορά στο έργο, οιοδήποτε έγγραφο δικαιολογεί την επιλογή του υπεργολάβου καθώς και όλες οι λεπτοµέρειες που αφορούν την παρασχεθείσα υπηρεσία, θα πρέπει να φυλάσσονται σε αρχείο. 5.7 Απαιτείται από τους εταίρους να µοιράζονται µε το δικαιούχο και τους άλλους εταίρους, χωρίς περιορισµούς, την τεχνογνωσία που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου. 5.8 Οι εταίροι υποχρεούνται να εξασφαλίζουν δηµοσιότητα στην κοινοτική χρηµατοδοτική στήριξη, όπως αναφέρεται λεπτοµερώς στο άρθρο 16. 5.9 Στο πλαίσιο του έργου, οι εταίροι δεν ενεργούν ως υπεργολάβοι έναντι του δικαιούχου ή των άλλων εταίρων. Άρθρο 6 - Ρόλος και υποχρεώσεις των υπεργολάβων 6.1 Για την εκτέλεση ειδικών καθηκόντων καθορισµένης διάρκειας, στο έργο µπορούν επίσης να συµµετέχουν υπεργολάβοι, οι οποίοι όµως δεν θεωρούνται εταίροι. 6.2 Οι υπεργολάβοι παρέχουν εξωτερικές υπηρεσίες στο δικαιούχο ή/και στους εταίρους, οι οποίοι χρηµατοδοτούν εξ ολοκλήρου τη δραστηριότητά τους. 6.3 Οι υπεργολάβοι δεν πραγµατοποιούν καµία οικονοµική επένδυση στο έργο και, ως εκ τούτου, δεν επωφελούνται από τα τυχόν δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν από τα επιτεύγµατα του έργου. 6.4 Η σύναψη συµβάσεων υπεργολαβίας από δικαιούχο του δηµοσίου τοµέα/εταίρο (ή εταίρους) πρέπει να είναι σύµφωνη προς τους ισχύοντες κανόνες για τους δηµόσιους διαγωνισµούς και, κατά περίπτωση, προς τις κοινοτικές οδηγίες για την προκήρυξη δηµόσιων διαγωνισµών. Σελίδα 5 από 24
6.5 Όλα τα τιµολόγια των υπεργολάβων θα φέρουν σαφή αναφορά στο έργο LIFE (δηλ. αριθµό και τίτλο ή συντοµογραφία) και στην εντολή/υποσύµβαση που συνέταξε ο δικαιούχος/εταίρος. Όλα τα τιµολόγια θα αναγράφουν επαρκή στοιχεία ώστε να αναγνωρίζονται τα αντικείµενα που καλύπτονται από την παρασχεθείσα υπηρεσία και να είναι δυνατός ο έλεγχός τους από την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο (δηλ. πλήρης περιγραφή και κόστος κάθε αντικειµένου). Άρθρο 7 - Συγχρηµατοδότες του έργου (άλλες πηγές χρηµατοδότησης πλην της κοινοτικής) 7.1 Οι συγχρηµατοδότες συνεισφέρουν χρηµατοδοτικούς πόρους στο έργο και δεν επωφελούνται από την κοινοτική χρηµατοδοτική συνεισφορά, εκτός από τις περιπτώσεις όπου είναι επίσης εταίροι στο έργο. 7.2 εν απαιτείται από τους συγχρηµατοδότες να εµπλακούν άµεσα στην τεχνική εκτέλεση του έργου. 7.3 Ο δικαιούχος ή/και οι εταίροι του συνάπτουν µε τους συγχρηµατοδότες οιεσδήποτε συµφωνίες είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της συγχρηµατοδότησης, µε την προϋπόθεση ότι αυτές δεν παραβιάζουν τις υποχρεώσεις του δικαιούχου ή/και των εταίρων, που ορίζονται στην απόφαση/συµφωνία/σύµβαση της Επιτροπής. Άρθρο 8 - Ρόλος των εξωτερικών οµάδων παρακολούθησης 8.1 Στην παρακολούθηση των έργων επικουρούν την Επιτροπή εξωτερικές οµάδες παρακολούθησης. Η συνδροµή των οµάδων αυτών συνίσταται στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου του έργου από τεχνικής πλευράς καθώς και της αντιστοιχίας της προς τις πραγµατοποιούµενες δαπάνες. Οι οµάδες παρακολούθησης ενεργούν αποκλειστικά ως γνωµοδοτικό όργανο της Επιτροπής, χωρίς ωστόσο να εµπλέκονται στη διαχείριση των χρηµατοδοτικών πόρων. Οι οµάδες παρακολούθησης είναι ανεξάρτητες από τα έργα. Ως αντιπρόσωποι της Επιτροπής, επιθεωρούν τα έργα και αξιολογούν τις εκθέσεις που υποβάλλονται στην Επιτροπή. Οι οµάδες παρακολούθησης δεν είναι εξουσιοδοτηµένες να αποφασίζουν εξ ονόµατος της Επιτροπής. 8.2 Οι εξωτερικές οµάδες παρακολούθησης ενεργούν τηρώντας τους ίδιους κανόνες εχεµύθειας µε εκείνους που έχουν συνοµολογηθεί µεταξύ των συµµετεχόντων στο έργο και της Επιτροπής (όπως ορίζεται ρητά στο άρθρο 15) Άρθρο 9 - Ευθύνη 9.1 Η Επιτροπή δεν δύναται, υπό οιεσδήποτε συνθήκες ή για οιονδήποτε λόγο, να θεωρηθεί υπεύθυνη σε περίπτωση καταγγελίας η οποία απορρέει από την απόφαση/συµφωνία/σύµβαση και αφορά ζηµίες ή σωµατικές βλάβες που προκλήθηκαν στο προσωπικό ή στην περιουσία του δικαιούχου κατά την εκτέλεση του έργου. Συνεπώς, καµία αξίωση αποζηµίωσης ή επιστροφής καταβληθέντων ποσών, που συνοδεύει καταγγελία αυτού του είδους, δεν γίνεται δεκτή από την Επιτροπή. 9.2 Οι δικαιούχοι απαλλάσσουν την Επιτροπή από κάθε ευθύνη συνδεόµενη µε τις σχέσεις τους µε τους εταίρους τους ή µε τις συµφωνίες που συνάπτουν στο πλαίσιο αυτό. Σελίδα 6 από 24
9.3 Ο δικαιούχος και οι εταίροι φέρουν ακέραια την ευθύνη έναντι τρίτων, µεταξύ άλλων και για κάθε είδους ζηµία που προκαλείται σε τρίτους κατά την εκτέλεση του έργου. Άρθρο 10 - Σύγκρουση συµφερόντων Ο δικαιούχος λαµβάνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις, προκειµένου να αποτρέψει κάθε ενδεχόµενο σύγκρουσης συµφερόντων, και γνωστοποιεί αµέσως στην Επιτροπή οιαδήποτε κατάσταση οδηγεί ή ενδέχεται να οδηγήσει σε σύγκρουση συµφερόντων. Άρθρο 11 - Τεχνικές εκθέσεις δραστηριοτήτων Ο δικαιούχος πρέπει να παρέχει στην Επιτροπή: µία ή περισσότερες εκθέσεις προόδου σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του έργου µία ενδιάµεση έκθεση σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που προβλέπεται στο έργο τελική έκθεση εντός 3 µηνών, το αργότερο, από την ηµεροµηνία αποπεράτωσης του έργου οποτεδήποτε, πληροφορίες που µπορεί να ζητηθούν σχετικά µε τη διαχείριση του έργου Οι εκθέσεις προόδου πρέπει να περιλαµβάνουν σαφή και συνοπτική περιγραφή όλων των δραστηριοτήτων που έχουν αναληφθεί για την επίτευξη των στόχων, των δράσεων και του προγράµµατος εργασιών που καθορίζονται στο έργο. Μια τυπική έκθεση προόδου θα καλύπτει 10 έως 20 σελίδες. Μία από τις εκθέσεις προόδου µπορεί να αντικατασταθεί από ενδιάµεση έκθεση αν ο δικαιούχος φθάσει στο επίπεδο δαπανών που ορίζεται στο άρθρο 23.3 πριν ή µετά την προθεσµία που προβλέπεται στο έργο για την ενδιάµεση έκθεση. Έτσι θα είναι δυνατόν ο δικαιούχος να παρουσιάσει την αίτηση ενδιάµεσης πληρωµής εγκαίρως. Στην περίπτωση αυτή, µία έκθεση προόδου θα υποβληθεί στην ηµεροµηνία που αρχικά προβλέπονταν για την ενδιάµεση έκθεση. Η ενδιάµεση έκθεση θα περιλαµβάνει: λεπτοµερή απολογισµό των δραστηριοτήτων που έχουν αναληφθεί προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι, οι δράσεις και το πρόγραµµα εργασιών που προβλέπονται σχετικά (δεν θα υπερβαίνει τις 50 σελίδες τόσο σε χαρτί όσο και σε ηλεκτρονικό µέσο), σε παράρτηµα, αν χρειάζεται, σειρά διαφανειών/έγχρωµων φωτογραφιών, ηλεκτρονικών εικόνων που επεξηγούν τις κυριότερες ενέργειες και αποτελέσµατα του έργου, τυχόν κάθε άλλο έγγραφο, χάρτες, δηµοσιεύσεις που προβλέπονται ως αντικειµενικό προϊόν του έργου ή είναι χρήσιµα για την εκτίµηση της επιτυχίας των, την ενδιάµεση κατάσταση δαπανών και εσόδων είτε για ενηµερωτικούς σκοπούς µόνον είτε ως αίτηση για ενδιάµεση πληρωµή. Η τελική έκθεση θα περιλαµβάνει: µία περίληψη των κυριότερων επιτευγµάτων και αποτελεσµάτων του έργου (5 σελίδες το ανώτερο τόσο σε χαρτί όσο και σε ηλεκτρονική µορφή), λεπτοµερή απολογισµό των δραστηριοτήτων που πραγµατοποιήθηκαν σε συνάρτηση µε τους στόχους, τις δραστηριότητες και το πρόγραµµα εργασιών (όχι πάνω από 50 σελίδες σε χαρτί ή σε ηλεκτρονική µορφή), Σελίδα 7 από 24
σε παράρτηµα, αν χρειάζεται, σειρά διαφανειών/έγχρωµων φωτογραφιών, ηλεκτρονικών εικόνων που επεξηγούν τις κυριότερες ενέργειες και αποτελέσµατα του έργου, τυχόν κάθε άλλο έγγραφο, χάρτες, δηµοσιεύσεις που προβλέπονται ως αντικειµενικό προϊόν του έργου ή είναι χρήσιµα για την εκτίµηση της επιτυχίας των, µια απλοποιηµένη έκθεση σε χαρτί και ηλεκτρονική µορφή. Η απλοποιηµένη έκθεση αποτελεί αντικείµενο απευθυνόµενο σε ευρύτερο κύκλο ενδιαφεροµένων και χρησιµεύει στην ενηµέρωση των αρµοδίων παραγόντων και µη τεχνικών ενδιαφεροµένων επί των στόχων και των αποτελεσµάτων που έχουν επιτευχθεί. Η έκθεση αυτή καλύπτει 5 έως 10 σελίδες και παρουσιάζεται στη γλώσσα του δικαιούχου καθώς επίσης στην αγγλική ή/και στη γαλλική γλώσσα. Η απλοποιηµένη έκθεση είναι υποχρεωτική για όλα τα έργα, τελική κατάσταση δαπανών και εσόδων, συµπεριλαµβανόµενης της έκθεσης λογιστικού ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 27 Οι εν λόγω εκθέσεις διαβιβάζονται ταυτόχρονα: στην Επιτροπή (ένα πλήρες αντίτυπο στο οποίο περιλαµβάνονται τα παραρτήµατα και 2 αντίγραφα της κατάστασης δαπανών και εσόδων) στην εξωτερική οµάδα παρακολούθησης του έργου που έχει ορίσει η Επιτροπή (ένα πλήρες αντίγραφο που περιλαµβάνει τα παραρτήµατα και ένα αντίγραφο της κατάστασης δαπανών και εσόδων) Οι αρχές των κρατών µελών έχουν δικαίωµα να ζητήσουν αντίγραφο των εκθέσεων προόδου και των ενδιάµεσων εκθέσεων. Όσον αφορά την τελική έκθεση, ο κανονισµός 1655/2000 του Συµβουλίου (LIFE) προβλέπει ότι ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει µέσα σε τρεις µήνες από την περάτωση του έργου ένα επιπλέον αντίγραφο στις εν λόγω αρχές (βλ. πίνακα στην αρχή του φακέλου της αίτησης). Η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει πρόσθετα αντίγραφα για κάθε µία από τις εκθέσεις ή/και τα παραρτήµατα αν υπάρξει ανάγκη. Ο δικαιούχος υποχρεούται να δηµιουργήσει ή να χρησιµοποιήσει υπάρχουσα ιστοσελίδα για να διαδώσει τα αποτελέσµατα των έργων του. Η διεύθυνση WEB στην οποία παρουσιάζονται τα κύρια αποτελέσµατα των έργων που προσφέρονται στο κοινό πρέπει να αναφέρεται στις εκθέσεις (ήτοι περιληπτική έκθεση και λεπτοµερείς εκθέσεις δραστηριότητας, απλοποιηµένη έκθεση, κλπ.). ιατίθενται για τους δικαιούχους λεπτοµερείς οδηγίες σύνταξης εκθέσεων. Άρθρο 12 - Καθυστέρηση εκτέλεσης 12.1 Ο δικαιούχος ενηµερώνει την Επιτροπή, αµέσως και µε κάθε λεπτοµέρεια, για κάθε συµβάν ικανό να επηρεάσει αρνητικά ή να επιβραδύνει την εκτέλεση του έργου. Τα ενδιαφερόµενα µέρη αποφασίζουν από κοινού σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν. 12.2 Η καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών µπορεί να οδηγήσει σε τροποποίηση του έργου (άρθρο 13) ή στην καταγγελία του (άρθρο 14). Άρθρο 13 - Τροποποίηση του έργου 13.1 Όταν πρόκειται για ουσιώδεις τροποποιήσεις ο δικαιούχος είναι υποχρεωµένος να ενηµερώσει την Επιτροπή και να πάρει προηγουµένως γραπτή συµφωνία της. Σελίδα 8 από 24
13.2 Ο παρακάτω πίνακας τροποποιήσεων δεν είναι εξαντλητικός. Αλλαγές που δεν αναφέρονται εδώ θα αντιµετωπίζονται κατά περίπτωση. Αν υπάρχουν αµφιβολίες ο δικαιούχος πρέπει να έλθει σε συνεννόηση µε την αρµόδια υπηρεσία της Επιτροπής. Τροποποιήσεις που µπορεί να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην εξέλιξη του έργου θεωρούνται ως ουσιώδεις και συγκεκριµένα: Τροποποιήσεις των γενικών στόχων των έργων Οι αιτούµενες τροποποιήσεις εξετάζονται µόνο αν ο γενικός στόχος των έργων δεν τροποποιείται ουσιαστικά και αν οι λόγοι για τις αλλαγές εκφεύγουν του ελέγχου του δικαιούχου/των εταίρων. Ο γενικός στόχος ενός έργου θεωρείται ότι τροποποιείται ουσιαστικά όταν το περιβαλλοντικό ζήτηµα που αρχικά στοχεύονταν είναι διαφορετικό από το νέο προτεινόµενο (π.χ. αρχικός γενικός στόχος = προστασία ειδών "Χ" νέος γενικός στόχος = προστασία ειδών "Υ"). Αλλαγές του χαρακτήρα ή των περιεχοµένων βασικών δράσεων ή/και βασικών παραδοτέων στοιχείων. Οι αιτούµενες τροποποιήσεις θα ληφθούν υπόψη µόνον εάν δεν τροποποιούν ουσιαστικά τον γενικότερο στόχο του σχεδίου. Αλλαγές σχετικά µε το νοµικό καθεστώς του δικαιούχου ή/και των εταίρων ή/και αντικατάσταση του δικαιούχου ή/και των εταίρων. Οι αιτούµενες τροποποιήσεις θα ληφθούν υπόψη µόνον αν το νέο νοµικό καθεστώς ή ο νέος δικαιούχους/εταίρος συµµορφούνται µε όλα τα κριτήρια επιλεξιµότητας που χρησιµοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της τεχνικής και οικονοµικής τους αξιοπιστίας κατά τη στιγµή της αξιολόγησης της πρότασης. Η Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να χρησιµοποιήσει τα ισχύοντα κριτήρια κατά τη στιγµή που υπεβλήθη η αίτηση τροποποίησης εάν εκτιµά ότι οι αλλαγές αυτές θέτουν υψηλότερη βάση για τα εν λόγω κριτήρια. Επίσπευση της ηµεροµηνίας εκκίνησης ή καθυστερήσεις στην πραγµατοποίηση των έργων που προκαλούν αλλαγή της τελικής ηµεροµηνίας παράδοσης του έργου. Η αίτηση αλλαγής της ηµεροµηνίας εκκίνησης εξετάζεται µόνον εάν ο δικαιούχος είναι σε θέση να αποδείξει ότι η αρχική ηµεροµηνία είχε οριστεί κατά τρόπο εσφαλµένο λόγω κάποιου αντικειµενικού λάθους (Σηµείωση: η ηµεροµηνία εκκίνησης δεν πρέπει να πέφτει νωρίτερα από την ηµέρα που ακολουθεί την προθεσµία υποβολής της τελικής πρότασης). Η µετάθεση της τελικής ηµεροµηνίας που υπερβαίνει τους έξι µήνες θα ληφθεί υπόψη µόνον εάν: οι λόγοι της καθυστέρησης βρίσκονται πέραν ή εν µέρει πέραν της ευθύνης του δικαιούχου/των εταίρων, εάν ελήφθησαν όλα τα µέτρα για τον περιορισµό της καθυστέρησης, εάν παρέχεται επαρκής εγγύηση ότι η νέα τελική ηµεροµηνία θα τηρηθεί πράγµατι. Αιτήσεις τροποποιήσεως του οικονοµικού σχεδιασµού (για παράδειγµα, µεταβολές του ποσοστού οικονοµικής συµµετοχής της Κοινότητας/του δικαιούχου/των εταίρων/των συγχρηµατοδοτών καθώς και των αντιστοίχων ποσών. Αιτήσεις τροποποιήσεως της οικονοµικής συµµετοχής του δικαιούχου/των εταίρων (συγχρηµατοδότηση - βλ. άρθρο 4.3 και 5.1) ή/και του συγχρηµατοδότη θα θεωρηθούν ως ουσιώδεις αλλαγές εάν ένας εξ αυτών περιορίζει το ποσοστό της οικονοµικής του συµµετοχής κατά περισσότερο του 30% σε σχέση προς το ποσοστό που ορίζονταν στο σχέδιο των έργων. Σελίδα 9 από 24
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος/εταίρος/συγχρηµατοδότης περιορίζει την οικονοµική του συµµετοχή έχει την υποχρέωση ο δικαιούχος σε συµφωνία µε τους εταίρους του να εξεύρει τους αναγκαίους πόρους ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή εκτέλεση των έργων. Σε καµία περίπτωση η Επιτροπή δεν δέχεται να αυξήσει την οικονοµική της συνεισφορά λόγω απόσυρσης/µείωσης της οικονοµικής συνεισφοράς ενός ή περισσοτέρων δικαιούχων/εταίρων/συγχρηµατοδοτών. Αιτήσεις τροποποιήσεως του τεχνικού ρόλου του δικαιούχου/των εταίρων. Οι αιτούµενες τροποποιήσεις θεωρούνται ως ουσιώδεις αλλαγές όταν οι δράσεις που εµπίπτουν στην ευθύνη του δικαιούχου ή/και των εταίρων ανατίθενται σε κάποιον διαφορετικό µετέχοντα (δικαιούχο ή/και εταίρο) από εκείνον που αρχικά προβλέπονταν. Οι αλλαγές αυτές θα ληφθούν υπόψη εάν η νέα ρύθµιση συµβιβάζεται µε όλα τα κριτήρια επιλεξιµότητας που χρησιµοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της τεχνικής και οικονοµικής αξιοπιστίας κάθε µετέχοντος (δικαιούχος/εταίρος) κατά τη στιγµή της αξιολόγησης της πρότασης. Η Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να χρησιµοποιήσει τα κριτήρια που ίσχυαν κατά τη στιγµή που κατατέθηκε αίτηση τροποποίησης εάν θεωρεί ότι οι αιτούµενες αλλαγές θέτουν υψηλότερες βάσεις στα εν λόγω κριτήρια. Η αύξηση ή µείωση µιας ή περισσοτέρων κατηγοριών δαπανών του προσωρινού προϋπολογισµού των έργων. Οι αιτούµενες τροποποιήσεις θα θεωρηθούν ως ουσιώδεις τροποποιήσεις µόνον εάν η αύξηση/µείωση υπερβαίνει αφενός το 10% µιας κατηγορίας δαπανών και αφετέρου τα 10.000. Όσον αφορά την κατηγορία των πάγιων αγαθών, τα κατώφλια αυτά εφαρµόζονται σε κάθε µία από τις τρεις υποκατηγορίες που την συνθέτουν. Αντιθέτως δεν εφαρµόζονται στην κατηγορία των γενικών εξόδων για τα οποία δεν επιτρέπεται καµία υπέρβαση. Οι εν λόγω τροποποιήσεις θα ληφθούν υπόψη µόνον εάν δεν αλλοιώνουν ουσιαστικά τον γενικό στόχο του σχεδίου. 13.3 Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται γραπτή συµφωνία της Επιτροπής, πρέπει να διαβιβάζεται επίσηµη αίτηση τροποποίησης πριν από την εφαρµογή της αιτούµενης τροποποίησης. Η Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να µην κάνει δεκτή οποιαδήποτε λαµβανόµενη αίτηση αργότερα από 3 µήνες πριν από την περάτωση των έργων. Η αίτηση αυτή θα περιέχει όλα τα στοιχεία που περιγράφουν και αιτιολογούν τις αιτούµενες τροποποιήσεις και παρουσιάζεται σύµφωνα µε τα έντυπα έκθεσης που ζητούνται από την Επιτροπή. Εάν οι αλλαγές γίνουν δεκτές από την Επιτροπή θα σταλεί στον δικαιούχο τροποποιητική πράξη. Η αποδοχή της τροποποιητικής πράξης επαφίεται στη διάκριση της Επιτροπής. 13.4 Σε περίπτωση που υιοθετείται κάποια µεγάλη τροποποίηση χωρίς την απαραίτητη συµφωνία της Επιτροπής, αυτή επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να αρνηθεί τη συχρηµατοδότηση τέτοιων τροποποιηµένων δράσεων και ενδεχοµένως να ακυρώσει, αναστείλει ή ανακτήσει το σύνολο ή µέρος της κοινοτικής συνεισφοράς. 13.5 Τροποποιήσεις που δεν εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 13.2 δεν θεωρούνται ως ουσιώδεις και δεν προϋποθέτουν την πρότερη γραπτή συναίνεση της Επιτροπής. Ο δικαιούχος µπορεί να προχωρήσει στην τροποποίηση και ενηµερώνει την Επιτροπή στην επόµενη έκθεσή του. Σελίδα 10 από 24
Άρθρο 14 - Καταγγελία του έργου 14.1 Η Επιτροπή δύναται να καταγγείλει την απόφαση/συµφωνία/σύµβαση, εάν ο δικαιούχος, χωρίς να συντρέχουν βάσιµοι οικονοµικοί ή τεχνικοί λόγοι, δεν έχει εκπληρώσει µια από τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει της απόφασης/συµφωνίας/σύµβασης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Επιτροπή εφαρµόζει την εξής διαδικασία: Αποστέλλεται µια πρώτη επιστολή ζητώντας από τον δικαιούχο να συµµορφωθεί µε τις προαναφερόµενες υποχρεώσεις. Ελλείψει απάντησης µέσα σε δύο µήνες από την ηµεροµηνία της πρώτης επιστολής ή εάν η ληφθείσα απάντηση θεωρείται ανεπαρκής, αποστέλλεται δεύτερη επιστολή. Στην επιστολή αυτή η Επιτροπή γνωστοποιεί στον δικαιούχο την προτεινόµενη απόφαση βάσει των πληροφοριών που διαθέτει στο στάδιο αυτό. Ελλείψει απάντησης εντός ενός µηνός από την ηµεροµηνία της δεύτερης επιστολής ή αν η ληφθείσα απάντηση θεωρείται ανεπαρκής αποστέλλεται συστηµένη επιστολή (µε απόδειξη παραλαβής). Με την επιστολή αυτή η Επιτροπή γνωστοποιεί στον δικαιούχο τη ληφθείσα απόφαση. Κάθε σχετικό σχόλιο ή πληροφορία που παρέχεται από τον δικαιούχο εξετάζεται µόνον εάν αποστέλλεται το αργότερο έναν µήνα µετά από την παραλαβή της συστηµένης επιστολής. Με βάση τα σχόλια/τις πληροφορίες που λαµβάνει τελικά η Επιτροπή µπορεί να επιβεβαιώσει ή να τροποποιήσει την απόφασή της. Η απόφαση που τότε λαµβάνει θεωρείται τελική και γνωστοποιείται µε συστηµένη επιστολή. Σε περίπτωση καταγγελίας της απόφασης/σύµβασης/συµφωνίας η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει την πλήρη ή µερική επιστροφή των ήδη καταβληθέντων ποσών. Μόνο οι µέχρι τότε διαθέσιµες πληροφορίες θα χρησιµοποιηθούν για να προσδιοριστεί το ποσό των επιλεξίµων δαπανών. 14.2 Η Επιτροπή δύναται να καταγγείλει την απόφαση/συµφωνία/σύµβαση, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς καταβολή κανενός είδους αποζηµίωσης, εάν ο δικαιούχος έχει κηρύξει πτώχευση ή τελεί υπό εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη διαδικασία ή έχει προβεί εσκεµµένα σε ψευδείς ή ελλιπείς δηλώσεις µε σκοπό να λάβει την κοινοτική χρηµατοδοτική συνεισφορά που προβλέπεται στη συµφωνία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Επιτροπή δύναται να απαιτήσει την επιστροφή του συνόλου ή µέρους των ποσών που έχει ήδη καταβάλει βάσει της απόφασης/συµφωνίας/σύµβασης. 14.3 Η καταγγελία της απόφασης/συµφωνίας/σύµβασης για οικονοµικές ατασθαλίες δεν θίγει την εφαρµογή άλλων διοικητικών µέτρων ή κυρώσεων που µπορούν να επιβληθούν σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2988/95 του Συµβουλίου της 18ης εκεµβρίου 1995 σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Σελίδα 11 από 24
14.4 Ο δικαιούχος δύναται οποτεδήποτε να καταγγείλει το έργο, τηρώντας έγγραφη γραπτή προειδοποίηση δύο µηνών, µε την προϋπόθεση ότι συντρέχουν βάσιµοι οικονοµικοί ή τεχνικοί λόγοι. Ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει τεχνική έκθεση, στην οποία θα περιγράφονται συνοπτικά το στάδιο των εργασιών και οι λόγοι που προκάλεσαν την καταγγελία. Ο δικαιούχος θα υποβάλλει οικονοµική έκθεση, βάσει της οποίας η Επιτροπή προσδιορίζει το ύψος των επιλέξιµων δαπανών. 14.5 Η απόφαση/συµφωνία/σύµβαση παύει να ισχύει 24 µήνες µετά από την ηµεροµηνία περάτωσης του έργου. Η Επιτροπή γνωστοποιεί στον δικαιούχο κάθε εκχωρούµενη παράταση. Άρθρο 15 - Εχεµύθεια 15.1 Η Επιτροπή και ο δικαιούχος/οι εταίροι αναλαµβάνουν την υποχρέωση να τηρήσουν εχεµύθεια σχετικά µε τα έγγραφα, πληροφορίες ή άλλο υλικό που τους κοινοποιούνται εµπιστευτικά και των οποίων η αποκάλυψη θα µπορούσε να βλάψει τον αντισυµβαλλόµενο. 15.2 Η Επιτροπή έχει την άδεια να δηµοσιεύει, µε οποιαδήποτε µορφή και σε οιοδήποτε µέσο, συµπεριλαµβανοµένου και του Internet, τις πληροφορίες που αυτή θεωρεί σκόπιµο. Άρθρο 16 - ηµοσιότητα της κοινοτικής χρηµατοδοτικής στήριξης 16.1 Ο δικαιούχος και οι εταίροι υποχρεούνται να µνηµονεύουν την κοινοτική χρηµατοδοτική στήριξη σε όλα τα έγγραφα και µέσα έκφρασης που εκδίδονται στα πλαίσια του έργου, ειδικότερα δε, βιβλία, φυλλάδια, δελτία τύπου, βιντεοταινίες, λογισµικό κ.λπ.. Για τον σκοπό αυτόν σχεδιάστηκε ειδικός λογότυπος του LIFE (παρατίθεται αντίγραφο στο παράρτηµα 3). Προκειµένου για οπτικοακουστικό υλικό, οι ευχαριστίες στην αρχή ή/και στο τέλος πρέπει να περιλαµβάνουν ρητή και ευανάγνωστη αναφορά στη χρηµατοδότηση από το LIFE (π.χ. «Με τη συνδροµή του χρηµατοδοτικού µέσου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για το περιβάλλον LIFE»). 16.2 Ο λογότυπος του LIFE δεν µπορεί να αναφέρεται ως πιστοποιηµένο σήµα ποιότητας ή οικολογικό σήµα η χρήση του περιορίζεται στις δραστηριότητες διάδοσης πληροφοριών. 16.3 Ο δικαιούχος και οι εταίροι υποχρεούνται να αναρτούν και να διατηρούν στη θέση τους πινακίδες µε περιγραφή του έργου στους χώρους εκτέλεσής του, σε στρατηγικά σηµεία προσιτά στο κοινό και ορατά από αυτό. Στις εν λόγω πινακίδες θα πρέπει πάντα να εµφαίνεται ο λογότυπος του LIFE. 16.4 Ο δικαιούχος και οι εταίροι θα δίνουν δηµοσιότητα στο έργο και τα αποτελέσµατά του, ιδίως στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, αναφέροντας πάντα την κοινοτική χρηµατοδοτική στήριξη. Η σχετική δραστηριότητα θα περιγράφεται λεπτοµερώς σε κάθε έκθεση δραστηριοτήτων. 16.5 Ο δικαιούχος και οι εταίροι υποχρεούνται να ενηµερώνουν και να προσκαλούν την Επιτροπή σε όλα τα σεµινάρια και ανοικτά συνέδρια που διοργανώνονται στα πλαίσια του έργου, τουλάχιστον τρεις εβδοµάδες πριν από την εκάστοτε εκδήλωση. Σελίδα 12 από 24
16.6 Ο λογότυπος NATURA 2000 (ένα αντίγραφο του οποίου βρίσκεται στο προσάρτηµα 4) πρέπει να περιέχεται σε όλα τα παραδοτέα που παράγονται στο πλαίσιο ενός έργου LIFE-Φύση, είτε ως έγγραφα είτε σε άλλη µορφή. Πρέπει να περιγράφεται η σηµασία του έργου για την σύσταση του δικτύου NATURA 2000. Άρθρο 17 - Κυριότητα και εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων 17.1 Τα έγγραφα, οι δυνάµενες να κατοχυρωθούν ή κατοχυρωµένες µε διπλώµατα ευρεσιτεχνίες και η εµπειρογνωµοσύνη που προκύπτουν από το έργο, ανήκουν στον δικαιούχο ή/και στους εταίρους του. 17.2 Η Επιτροπή θεωρεί πολύ σηµαντικό για την προώθηση της χρήσης τεχνικών ή µοντέλων που έχουν θετική επίδραση στο περιβάλλον, να θέτει ο δικαιούχος στη διάθεση της Κοινότητας τα ανωτέρω έγγραφα, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και τεχνογνωσία µε τους αρµόζοντες, µη διακριτικούς εµπορικούς όρους. 17.3 Η Επιτροπή έχει την απαίτηση από το δικαιούχο ή/και τους εταίρους του να τηρούν τις διατάξεις της παραγράφου 17.2 για µία πενταετία από την αποπεράτωση του έργου. 17.4 Σε περίπτωση που ο δικαιούχος αρνηθεί, χωρίς θεµιτό λόγο, να παραχωρήσει δικαιώµατα πρόσβασης στα προαναφερόµενα προϊόντα ή άδειες χρήσης µε τους συγκεκριµένους όρους, η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να εφαρµόσει τους κανόνες του άρθρου 14 ή, εφόσον το έργο έχει αποπερατωθεί, να ζητήσει επιστροφή του συνόλου ή µέρους της κοινοτικής συνεισφοράς. Άρθρο 18 - Τεχνική διαθεσιµότητα οπτικοακουστικού υλικού 18.1 Ο δικαιούχος υποβάλλει κάθε οπτικοακουστικό υλικό που παράγεται στο πλαίσιο του έργου σε δύο µέσα: βιντεοκασέτα VHS και επαγγελµατική ταινία (Betacam SP ή ανώτερη) για µελλοντική αναπαραγωγή. Γνωστοποιεί επίσης τη διεύθυνση στην οποία θα κατατεθεί το πρωτότυπο. 18.2 Ο δικαιούχος παραχωρεί στην Επιτροπή µη αποκλειστικά δικαιώµατα αναπαραγωγής, µεταγλώττισης, εάν χρειαστεί, διανοµής και χρήσης του οπτικοακουστικού υλικού, εξ ολοκλήρου ή εν µέρει, χωρίς χρονικό όριο, για µη εµπορικούς σκοπούς, ακόµη και στη διάρκεια δηµόσιων εκδηλώσεων. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν θεωρείται «συµπαραγωγός». 18.3 Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει τις φωτογραφίες που υποβάλλονται µε τις τεχνικές εκθέσεις, για την εικονογράφηση του σχετικού µε το LIFE ή/και το δίκτυο NATURA 2000 ενηµερωτικού υλικού που εκδίδει. εσµεύεται να αναφέρει την πηγή των φωτογραφιών αυτών σύµφωνα µε τις σχετικές υποδείξεις των εκθέσεων. Άρθρο 19 - ικαιοδοσία Τo Πρωτoδικείo τωv Ευρωπαϊκώv Κoιvoτήτωv και, σε δεύτερο βαθµό, τo ικαστήριo τωv Ευρωπαϊκώv Κoιvoτήτωv έχoυv απoκλειστική αρµoδιότητα εκδίκασης oιασδήπoτε διαφoράς σχετικής µε τo έργο µεταξύ της Επιτροπής και του δικαιούχου. Σελίδα 13 από 24
ΜΕΡΟΣ Α.ΙΙ - ηµοσιονοµικές διατάξεις Άρθρο 20 - Χρηµατοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας στο έργο 20.1 Το ποσόν της χρηµατοδοτικής συνεισφοράς της Κοινότητας προσδιορίζεται µε εφαρµογή των ποσοστών που καθορίζονται στην ισχύουσα απόφαση/συµφωνία/σύµβαση επί των επιλέξιµων δαπανών που έχουν πραγµατοποιηθεί. 20.2 Σε καµία περίπτωση το συνολικό ποσό που καταβάλλεται από την Επιτροπή στον δικαιούχο, δεν υπερβαίνει το µέγιστο ποσό της κοινοτικής συνεισφοράς που καθορίζεται στην απόφαση/συµφωνία/σύµβαση, ακόµη και εάν οι πραγµατικές συνολικές δαπάνες υπερβαίνουν τον κατ εκτίµηση προϋπολογισµό που αναφέρεται στην απόφαση/συµφωνία/σύµβαση. 20.3 Με την επιφύλαξη των άρθρων 4.3 και 5.1 ο δικαιούχος και οι εταίροι δέχονται ότι η κοινοτική συνεισφορά θα περιορίζεται στο ποσό που απαιτείται για τον ισοσκελισµό εσόδων-εξόδων από την εκτέλεση του έργου. 20.4 Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 33 για τα έργα LIFE- Περιβάλλον, ο δικαιούχος συµφωνεί τα τυχόν κέρδη που θα αποφέρει το έργο κατά την εκτέλεσή του, να ληφθούν υπόψη ως άµεσα έσοδα του έργου. Όλα τα έσοδα πρέπει πάντα να δηλώνονται. Η Επιτροπή θα µειώσει τη χρηµατοδοτική συνεισφορά της, προκειµένου να ισοσκελίσει τα έσοδα µε τα έξοδα. 20.5 Οι τόκοι που προκύπτουν από τα ποσά που καταβάλλει η Επιτροπή, θα πρέπει πάντα να δηλώνονται και θα αφαιρούνται αναλόγως από την κοινοτική χρηµατοδοτική συνεισφορά. 20.6 Ο δικαιούχος και οι ενδεχόµενοι εταίροι του αποδέχονται ότι η κοινοτική χρηµατοδοτική συνεισφορά δεν συνιστά αξίωση κατά της Επιτροπής και, συνεπώς, δεν επιτρέπεται να εκχωρηθεί σε άλλο φορέα ούτε να µεταβιβαστεί σε τρίτους καθ οιονδήποτε τρόπο. Άρθρο 21 - Επιλέξιµες δαπάνες 21.1 Για να θεωρηθούν επιλέξιµες, οι δαπάνες πρέπει: να προβλέπονται στον προσωρινό προϋπολογισµό του έργου, να συνδέονται άµεσα µε το έργο που καλύπτεται από την απόφαση/συµφωνία/σύµβαση και να είναι αναγκαίες για τη υλοποίησή του, να είναι εύλογες και σύµφωνες προς τις αρχές της χρηστής οικονοµικής διαχείρισης, ιδίως ως προς την απόδοση και τη σχέση κόστουςαποτελεσµατικότητας, να προκύπτουν πραγµατικά κατά τη διάρκεια του έργου, όπως αυτή ορίζεται στην απόφαση/συµφωνία/σύµβαση, να καταχωρίζονται στους λογαριασµούς ή στα φορολογικά έγγραφα του δικαιούχου και ενδεχοµένως των εταίρων και να µπορούν να αναγνωριστούν και να ελεγχθούν. Μια δαπάνη πραγµατοποιηθείσα κατά τη διάρκεια του έργου όταν: η νοµική υποχρέωση πληρωµής της έχει επέλθει µετά την ηµεροµηνία έναρξης και πριν την ηµεροµηνία περάτωσης του έργου, Σελίδα 14 από 24
η εκτέλεση της σχετικής εργασίας ξεκίνησε µετά την ηµεροµηνία έναρξης του έργου και τελείωσε πριν την ηµεροµηνία περάτωσής του (µόνη εξαίρεση η δαπάνη για τον ανεξάρτητο έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 27, µε την προϋπόθεση ότι η ανάθεση αυτή έγινε πριν από την περάτωση του έργου, οι δε εργασίες του µπορούν να περατωθούν µετά το πέρας των έργων), έχει εντελώς αποπληρωθεί πριν από την υποβολή της τελικής έκθεσης, µαζί µε την τελική κατάσταση δαπανών και εσόδων. 21.2 Οι δαπάνες προσωπικού καταλογίζονται ανάλογα µε τον πραγµατικό χρόνο που αναλώνεται στο έργο. Υπολογίζονται µε βάση τις πραγµατικές ακαθάριστες αποδοχές συν τις υποχρεωτικές κοινωνικές εισφορές, αποκλειοµένης οιασδήποτε άλλης δαπάνης. Ο χρόνος εργασίας κάθε απασχολουµένου στο έργο (συµπεριλαµβάνονται οι δηµόσιοι υπάλληλοι των κρατών και οι υπάλληλοι κυβερνητικών οργανισµών που απασχολούνται στο έργο) καταγράφεται σε καταστάσεις ωρών εργασίας, τις οποίες τηρούν και πιστοποιούν ο δικαιούχος και ενδεχοµένως οι εταίροι του. 21.3 Τα οδοιπορικά και τα έξοδα διαµονής καταλογίζονται σύµφωνα µε τους εσωτερικούς κανόνες του δικαιούχου ή του εταίρου. Για τα έργα LIFE-Φύση και LIFE-Περιβάλλον, απαιτείται προηγούµενη έγκριση της Επιτροπής για µετακινήσεις εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υποψηφίων για προσχώρηση χωρών που συµµετέχουν στο LIFE, εκτός εάν ο προορισµός και ο λόγος του ταξιδιού ορίζονται σαφώς στο έργο. Για τα έργα LIFE-Τρίτες χώρες, απαιτείται προηγούµενη γραπτή έγκριση της Επιτροπής για µετακινήσεις εκτός της περιοχής του έργου, εκτός εάν ο προορισµός και ο λόγος του ταξιδιού ορίζονται σαφώς στο έργο. 21.4 Οι δαπάνες εξωτερικής συνδροµής συνδέονται µε τις υπεργολαβίες (ανάληψη εργασιών από εξωτερικές εταιρίες, µίσθωση ή εκµετάλλευση εξοπλισµού ή υποδοµής, συµβάσεις παροχής υπηρεσιών προσωπικού κ.λπ.). εν επιτρέπεται η ανάθεση µε υπεργολαβία καθηκόντων του έργου που αντιπροσωπεύουν άνω του 35% του συνολικού επιλέξιµου κόστους, εκτός εάν προβλέπεται ρητά στο έργο. Οι δαπάνες που σχετίζονται µε την αγορά ή τη χρηµατοδοτική µίσθωση πάγιου εξοπλισµού, υποδοµής ή αναλωσίµων στο πλαίσιο συµβάσεων υπεργολαβίας, δεν πρέπει να καταλογίζονται στο κονδύλιο του προϋπολογισµού «Εξωτερική συνδροµή». Οι εν λόγω δαπάνες πρέπει να δηλώνονται χωριστά στα κατάλληλα κονδύλια του προϋπολογισµού. 21.5 H απόσβεση των δαπανών για πάγια αγαθά που αντιστοιχούν στην αγορά/κατασκευή ή χρηµατοδοτική µίσθωση εξοπλισµού ή υποδοµής κατά την περίοδο εκτέλεσης του έργου, λαµβάνεται υπόψη µόνον εάν αυτά: καταχωρίζονται στην απογραφή των παγίων αγαθών του δικαιούχου ή των εταίρων, µε δυνατότητα εξαίρεσης των παγίων αγαθών που είναι αντικείµενο χρηµατοδοτικής µίσθωσης, θεωρούνται κεφαλαιουχική δαπάνη σύµφωνα µε τους φορολογικούς και λογιστικούς κανόνες που ισχύουν για τον δικαιούχο ή τους εταίρους του έργου, αποτελούν αντικείµενο αγοράς ή χρηµατοδοτικής µίσθωσης στις συνήθεις τιµές της αγοράς. Σελίδα 15 από 24
21.6 Η Επιτροπή εφαρµόζει διαφορετικό συντελεστή απόσβεσης ανάλογα µε την κατηγορία των παγίων αγαθών, ως εξής: οι δαπάνες υποδοµής είναι επιλέξιµες κατά το 25% του πραγµατικού κόστους οι δαπάνες εξοπλισµού είναι επιλέξιµες κατά το 50% του πραγµατικού κόστους οι δαπάνες για πρωτότυπα είναι επιλέξιµες σε ποσοστό 100% (έργα LIFE- Περιβάλλον και LIFE-Τρίτες χώρες). Τα πρωτότυπα αναφέρονται σε υποδοµή ή/και εξοπλισµό ειδικά κατασκευασµένα για την εκτέλεση του έργου και που δεν είχαν ποτέ τεθεί στην αγορά ή/και δεν υπήρχαν διαθέσιµα ως προϊόντα σειράς. Ένα πρωτότυπο παίζει καθοριστικό ρόλο στις δραστηριότητες επίδειξης του έργου. Μπορούν να δηλώνονται µόνο κατασκευαστικά στοιχεία που έχουν αγοραστεί και χρησιµοποιηθεί κατά τη διάρκεια του έργου. Ένα πρωτότυπο δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για εµπορικούς σκοπούς κατά τη διάρκεια των εργασιών εκτέλεσης του έργου και για πέντε χρόνια µετά από την περάτωση του έργου. Εάν ένα πρωτότυπο ή όποια από τα συστατικά του στοιχεία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για εµπορικούς σκοπούς (δηλ. να πωληθούν, εκµισθωθούν ή ενοικιασθούν ή χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή αγαθών ή υπηρεσιών) κατά τη διάρκεια ή εντός πέντε ετών µετά από τη λήξη των έργων, τότε πρέπει να δηλωθεί το πρωτότυπο αυτό. Οι δαπάνες για τη δηµιουργία του πρωτοτύπου θα αποσβεσθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21.6 - παράγραφοι 1 και 2. 21.7 Στην περίπτωση των έργων LIFE-Φύση, οι δαπάνες δηµοσίων αρχών ή µη κυβερνητικών/µη κερδοσκοπικών οργανισµών για πάγια αγαθά, οι οποίες είναι σύµφυτες µε την υλοποίηση του έργου και προβλέπονται ρητά, θεωρούνται πλήρως επιλέξιµες. Η επιλεξιµότητα εξαρτάται από τη δέσµευση του δικαιούχου και των εταίρων να συνεχίσουν να διαθέτουν οριστικά τα εν λόγω αγαθά για δραστηριότητες διατήρησης της φύσης και µετά την αποπεράτωση του έργου που συγχρηµατοδοτείται βάσει του LIFE-Φύση. 21.8 Η απόσβεση των δαπανών για πάγια αγαθά που αποκτήθηκαν πριν από την ηµεροµηνία έναρξης του έργου θεωρείται µη επιλέξιµη, εκτός εάν προβλέπεται ρητά από το έργο. Στην περίπτωση αυτή, τα απαξιωµένα στοιχεία ενεργητικού διαγράφονται σύµφωνα µε τους φορολογικούς και λογιστικούς κανόνες που ισχύουν για το δικαιούχο ή τους εταίρους. Το ποσοστό απόσβεσης του σχετικού στοιχείου που αναλογεί στη διάρκεια των εργασιών, µπορεί να καταλογιστεί στο κονδύλιο του προϋπολογισµού «Γενικά έξοδα» (άρθρο 21-21.12) 21.9 Στην περίπτωση των έργων LIFE-Φύση, οι δαπάνες που συνδέονται µε την αγορά και τη χρηµατοδοτική µίσθωση γαιών/δικαιωµάτων, είναι επιλέξιµες και πρέπει να καταλογίζονται χωριστά από τα πάγια αγαθά. Ισχύουν οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 32. 21.10 Οι δαπάνες για αναλώσιµα έχουν σχέση µε την αγορά, κατασκευή, επισκευή ή χρήση κάθε υλικού, αγαθού ή εξοπλισµού που δεν καταχωρίζεται στην απογραφή των παγίων αγαθών του δικαιούχου ή των εταίρων του έργου, δεν θεωρείται κεφαλαιουχική δαπάνη σύµφωνα µε τους φορολογικούς και λογιστικούς κανόνες που ισχύουν για το δικαιούχο ή τους εταίρους του έργου, συνδέεται ειδικά µε την εκτέλεση του έργου (τα γενικής φύσεως αναλώσιµα/προµήθειες καταλογίζονται στην κατηγορία δαπανών «Γενικά έξοδα»). Σελίδα 16 από 24
21.11 Οι άλλες δαπάνες αφορούν οιαδήποτε δαπάνη είναι αναγκαία για το έργο και που δεν εµπίπτούν σε καθορισµένη κατηγορία. Οι δαπάνες που απαριθµούνται πρέπει να µπορούν να επαληθευτούν και να µην υπερβαίνουν τις πραγµατικές. Οι δαπάνες για τη σύσταση της τραπεζικής εγγύησης, στις περιπτώσεις όπου την απαιτεί η Επιτροπή, µπορούν να καταλογιστούν στο εν λόγω κονδύλιο, όπως επίσης και το κόστος της διενέργειας λογιστικού ελέγχου από ανεξάρτητο ελεγκτή. 21.12 Τα γενικά έξοδα είναι επιλέξιµα σε ποσοστό 7%, κατ ανώτατο όριο, του συνόλου των επιλέξιµων άµεσων δαπανών. Τα γενικά έξοδα είναι επιλέξιµα ως έµµεσες δαπάνες, µε την προϋπόθεση ότι είναι πραγµατικά, αιτιολογηµένα και δεν περιλαµβάνουν δαπάνες που έχουν εγγραφεί σε άλλο κονδύλιο του προϋπολογισµού. Τα γενικά έξοδα προορίζονται να καλύψουν γενικές έµµεσες δαπάνες που είναι αναγκαίες για την πρόσληψη, τη διοίκηση, τη στέγαση και την υποστήριξη, άµεσα ή έµµεσα, του προσωπικού που εκτελεί τις εργασίες του έργου. Τα γενικά έξοδα είναι δυνατόν να σχετίζονται µε την επιτόπια υποδοµή και εξοπλισµό. Άρθρο 22 - Μη επιλέξιµες δαπάνες Οι κατωτέρω δαπάνες δεν θεωρούνται επιλέξιµες και, ως εκ τούτου, δεν µπορούν να ληφθούν υπόψη από την Επιτροπή στον υπολογισµό του συνολικού κόστους του έργου: τυχόν δαπάνες για δράσεις για τις οποίες χορηγείται ενίσχυση από άλλα κοινοτικά χρηµατοδοτικά µέσα, ζηµίες λόγω συναλλαγµατικών ισοτιµιών, περιττά ή αλόγιστα έξοδα, δαπάνες διανοµής και δαπάνες διάθεσης στην αγορά και διαφήµισης για την προώθηση προϊόντων ή εµπορικών δραστηριοτήτων, εκτός αντίθετων υποδείξεων στο έργο, προβλέψεις για ενδεχόµενες µελλοντικές ζηµίες ή οφειλές, τόκοι υπερηµερίας και τόκοι δανείων, επισφαλείς απαιτήσεις, τα έξοδα παραστάσεως, µε εξαίρεση εκείνα που αναγνωρίζονται ως απόλυτα απαραίτητα για την εκτέλεση αποκλειστικά των εργασιών του έργου, οιεσδήποτε δαπάνες συνδέονται µε άλλα έργα χρηµατοδοτούµενα από τρίτους, δωρεές στοιχείων ενεργητικού και υπηρεσιών, όπου συµπεριλαµβάνεται και η εθελοντική εργασία, οδοιπορικά και έξοδα διαµονής και κάθε είδους άλλες αµοιβές υπαλλήλων των κοινοτικών οργάνων και µελών των εξωτερικών οµάδων παρακολούθησης έργων, µελέτες που δεν καλύπτουν ειδικά το στόχο του χρηµατοδοτούµενου έργου, επενδύσεις σε µεγάλα έργα υποδοµής, βασική επιστηµονική έρευνα και οι σχετικές δραστηριότητες τεχνολογικής ανάπτυξης, οι µη επιλέξιµες δαπάνες που ορίζονται στις ειδικές διατάξεις του άρθρου 34 για τα έργα LIFE-Περιβάλλον. έξοδα για άδειες, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας ή άλλα έξοδα που συνδέονται µε την προστασία του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας. Σελίδα 17 από 24
Άρθρο 23 - Όροι πληρωµής 23.1 Η κοινοτική χρηµατοδοτική συνεισφορά καταβάλλεται σε τρία τµήµατα ως εξής: 23.2 Μια πρώτη προχρηµατοδότηση, ύψους 40% της µέγιστης κοινοτικής χρηµατοδοτικής συνεισφοράς εντός 45 ηµερών από την παραλαβή: της δήλωσης αποδοχής, από το δικαιούχο, της απόφασης/συµφωνίας για τη χορήγηση χρηµατοδοτικής στήριξης υπογεγραµµένης αίτησης πληρωµής, στην οποία αναγράφονται το όνοµα και η διεύθυνση του δικαιούχου, η επωνυµία και η διεύθυνση της τράπεζας, τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασµού, ο αριθµός πρωτοκόλλου του έργου και η ενδεχόµενη αιτιολογία που καθορίζει ο δικαιούχος για την αναγνώριση της πληρωµής προκειµένου για ιδιώτη δικαιούχο, εγγύησης ισόποσης µε την προκαταβολή, που έχει εκδοθεί από τράπεζα ή ασφαλιστική εταιρεία και καλύπτει τη διάρκεια του έργου, προσαυξηµένη κατά έξι µήνες. Η ισχύς της εγγύησης θα πρέπει να παρατείνεται σε περίπτωση παράτασης του έργου. Υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής παρατίθεται στο παράρτηµα 1. Οι µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί απαλλάσσονται από την κατάθεση της προβλεπόµενης τραπεζικής εγγύησης, εκτός εάν αυτό τους ζητηθεί ρητά από την Επιτροπή. 23.3 Μια δεύτερη προχρηµατοδότηση, ίση µε το 30% (για τα έργα LIFE-Περιβάλλον και LIFE-Φύση) ή 40% (για τα έργα LIFE-Τρίτες Χώρες) της µέγιστης χρηµατοδοτικής συνεισφοράς της Κοινότητας, καταβάλλεται υπό τον όρο ότι έχει αναλωθεί τουλάχιστον το 70% του ποσού της πρώτης προχρηµατοδότησης. Το τµήµα αυτό καταβάλλεται εντός 45 ηµερών µετά την ηµεροµηνία έγκρισης από την Επιτροπή της ενδιάµεσης τεχνικής έκθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 11. Η Επιτροπή έχει στη διάθεσή της για την έγκριση της ενδιάµεσης τεχνικής έκθεσης µια µέγιστη προθεσµία 45 ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής των εξής εγγράφων: υπογεγραµµένης αίτησης πληρωµής, στην οποία αναγράφονται το όνοµα και η διεύθυνση του δικαιούχου, η επωνυµία και η διεύθυνση της τράπεζας, τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασµού, ο αριθµός πρωτοκόλλου του έργου και η ενδεχόµενη αιτιολογία που καθορίζει ο δικαιούχος για την αναγνώριση της πληρωµής του επίσηµου αριθµού µητρώου, του οικείου οργανισµού, του ονόµατος και της διεύθυνσης του ελεγκτή της αντίστοιχης κατάστασης δαπανών και εσόδων και της ενδιάµεσης έκθεσης (άρθρο 11). Εάν η Επιτροπή δεν διατυπώσει καµία παρατήρηση έως την εκπνοή της ως άνω προθεσµίας, η ενδιάµεση τεχνική έκθεση θεωρείται εγκεκριµένη. Ωστόσο η έγκριση της τεχνικής έκθεσης δεν σηµαίνει ότι εγκρίνεται και η αντίστοιχη κατάσταση δαπανών και εσόδων καθώς και των εγγράφων που συνοδεύουν την αίτηση πληρωµής. Η προθεσµία των 45 ηµερών για την εκτέλεση της πληρωµής ξεκινάει µετά την έγκριση της τεχνικής έκθεσης. Σελίδα 18 από 24
23.4 Το υπόλοιπο (τελική πληρωµή) καταβάλλεται εντός 45 ηµερών από την ηµεροµηνία έγκρισης από την Επιτροπή της τελικής τεχνικής έκθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 11. Η Επιτροπή έχει στη διάθεσή της για την έγκριση της τελικής τεχνικής έκθεσης µια µέγιστη προθεσµία 45 ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής των εξής εγγράφων: υπογεγραµµένης αίτησης πληρωµής, στην οποία αναγράφονται το όνοµα και η διεύθυνση του δικαιούχου, η επωνυµία και η διεύθυνση της τράπεζας, τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασµού, ο αριθµός πρωτοκόλλου του έργου και η ενδεχόµενη αιτιολογία που καθορίζει ο δικαιούχος για την αναγνώριση της πληρωµής της αντίστοιχης κατάστασης δαπανών και εσόδων, της τελικής έκθεσης (άρθρο 11) και της έκθεσης λογιστικού ελέγχου (άρθρο 27). Εάν η Επιτροπή δεν διατυπώσει καµία παρατήρηση έως την εκπνοή της ως άνω προθεσµίας, η τελική τεχνική έκθεση θεωρείται εγκεκριµένη. Ωστόσο η έγκριση της τεχνικής έκθεσης δεν σηµαίνει ότι εγκρίνεται και η αντίστοιχη κατάσταση δαπανών και εσόδων καθώς και των εγγράφων που συνοδεύουν την αίτηση πληρωµής. Η προθεσµία των 45 ηµερών για την εκτέλεση της πληρωµής ξεκινάει µετά την έγκριση της τεχνικής έκθεσης. 23.5 Σε περίπτωση που οι επιλέξιµες δαπάνες µετά την αποπεράτωση του έργου είναι κατώτερες από τον κατ εκτίµηση προϋπολογισµό, η συνεισφορά της Επιτροπής θα περιορίζεται στο ποσόν που προκύπτει από την εφαρµογή του σταθερού ποσοστού στις εν λόγω δαπάνες. 23.6 Η Επιτροπή δύναται ανά πάσα στιγµή να αναστείλει την προθεσµία πληρωµής των 90 ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης πληρωµής και των άλλων εγγράφων που προβλέπονται στα άρθρα 23.3 και 23.4. Ενηµερώνει σχετικά τον δικαιούχο εγγράφως. Εφαρµόζεται η διαδικασία του άρθρου 14.1. 23.7 Σε περίπτωση αναστολής κάποιας από τις ανωτέρω προβλεπόµενες προθεσµίες, η προθεσµία αυτή υπολογίζεται εκ νέου για το εναποµένον τµήµα της από την ηµεροµηνία παραλαβής των συµπληρωµατικών στοιχείων που έχουν ζητηθεί. 23.8 Οι πληρωµές της Επιτροπής πραγµατοποιούνται σε ΕΥΡΩ ( ). 23.9 Όλα τα ποσά καταβάλλονται επ ονόµατι του δικαιούχου στον τραπεζικό λογαριασµό που υποδεικνύεται στην αίτηση πληρωµής. Οιαδήποτε αλλαγή πρέπει να γνωστοποιείται αµέσως στην Επιτροπή. 23.10 Οι πληρωµές λογίζονται πραγµατοποιηθείσες κατά την ηµεροµηνία χρέωσης του τραπεζικού λογαριασµού της Επιτροπής. 23.11 Με την επιφύλαξη ενδεχόµενης αναστολής της προθεσµίας πληρωµής, οι άλλοι δικαιούχοι πλην των δηµοσίων οργανισµών δύνανται, εντός δύο µηνών από την παραλαβή υπερήµερης πληρωµής, να αξιώσουν τόκους µε το επιτόκιο που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις κύριες πράξεις αναχρηµατοδότησης, προσαυξηµένο κατά 1,5 εκατοστιαίες µονάδες. Σελίδα 19 από 24
Άρθρο 24 - Επιστροφή καταβληθέντων ποσών 24.1 Ο δικαιούχος αναλαµβάνει να επιστρέψει στην Επιτροπή, υπό τους όρους και εντός της προθεσµίας που καθορίζει η Επιτροπή, τα ποσά που καταβλήθηκαν καθ υπέρβαση των πραγµατικών επιλέξιµων δαπανών. 24.2 Αν υπάρξει καταγγελία της απόφασης/συµφωνίας στις περιπτώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 14, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει την επιστροφή του συνόλου ή µέρους των ποσών που καταβλήθηκαν στον δικαιούχο. Η Επιτροπή καθορίζει τους όρους και την προθεσµία αυτής της ολικής ή µερικής επιστροφής. 24.3 Εάν ο δικαιούχος δεν επιστρέψει τα εν λόγω ποσά εντός της προθεσµίας που έχει οριστεί από την Επιτροπή, η Επιτροπή δύναται να επιβαρύνει τα οφειλόµενα ποσά µε τόκους υπερηµερίας µε το επιτόκιο που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις κύριες πράξεις αναχρηµατοδότησης, προσαυξηµένο κατά 3,5 ποσοστιαίες µονάδες. 24.4 Τα τραπεζικά έξοδα που συνεπάγεται η επιστροφή των οφειλόµενων στην Επιτροπή ποσών, βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον δικαιούχο. 24.5 Το ένταλµα είσπραξης που εκδίδεται από την Επιτροπή και διαβιβάζεται στο δικαιούχο οφειλέτη ποσών στην Επιτροπή, έχει ισχύ εκτελεστού τίτλου υπό την έννοια του άρθρου 256 της συνθήκης ΕΚ, του άρθρου 92 της συνθήκης ΕΚΑΧ και του άρθρου 164 της συνθήκης ΕΚΑΕ. 24.6 Τα οφειλόµενα στην Επιτροπή ποσά είναι δυνατόν να συµψηφιστούν µε ποσά που οφείλονται στο δικαιούχο για οιοδήποτε λόγο. Άρθρο 25 - Καταστάσεις δαπανών και εσόδων 25.1 Με τις ενδιάµεσες και τις τελικές εκθέσεις συνυποβάλλονται καταστάσεις δαπανών και εσόδων. 25.2 Καταστάσεις δαπανών και εσόδων υποβάλλονται στα τυποποιηµένα έντυπα και σύµφωνα µε αυτά (παράρτηµα 2). ιαβιβάζονται δύο αντίτυπα στην Επιτροπή και ένα στην εξωτερική οµάδα παρακολούθησης του έργου που ορίζει η Επιτροπή. 25.3 Στις καταστάσεις δαπανών δεν επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά των δαπανών (π.χ. τιµολόγια). Εν τούτοις, ο δικαιούχος οφείλει, εάν του ζητηθεί, να καταθέσει στην Επιτροπή όλα τα λεπτοµερή στοιχεία, των τιµολογίων συµπεριλαµβανοµένων, που ενδεχοµένως χρειάζεται η τελευταία, προκειµένου να διεκπεραιώσει την αξιολόγηση των δαπανών και της αντίστοιχης έκθεσης δραστηριοτήτων. 25.4 Το χρησιµοποιούµενο νόµισµα στις καταστάσεις δαπανών είναι µόνο το ΕΥΡΩ ( ). Τα ποσά που ενδεχοµένως έχει δαπανήσει ο δικαιούχος σε διαφορετικό νόµισµα, πρέπει να τα µετατρέπει σε ευρώ, χρησιµοποιώντας την τιµή συναλλάγµατος που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την πρώτη ηµέρα του µήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται στην Επιτροπή η κατάσταση δαπανών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου, η Επιτροπή δύναται να αποδεχθεί να χρησιµοποιήσει ο δικαιούχος την τιµή συναλλάγµατος που ισχύει την πρώτη ηµέρα του µήνα κατά τον οποίο πραγµατοποιήθηκε η δαπάνη. Σελίδα 20 από 24
Άρθρο 26 - Φόρος προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α) 26.1 Εφόσον ο δικαιούχος ή οι εταίροι δεν δικαιούνται επιστροφή του Φ.Π.Α. που κατέβαλαν για το έργο, το αντίστοιχο ποσό θεωρείται επιλέξιµο. 26.2 Για να θεωρηθεί η επιβάρυνση µε Φ.Π.Α. επιλέξιµη δαπάνη, ο δικαιούχος οφείλει να καταθέσει δήλωση των αρµόδιων εθνικών αρχών, µε την οποία θα βεβαιώνουν ότι ο ίδιος ή/και οι εταίροι του υποχρεούνται στην καταβολή Φ.Π.Α. για τα απαιτούµενα για το έργο στοιχεία ενεργητικού και υπηρεσίες και ότι δεν δικαιούνται επιστροφή του. Άρθρο 27 - Λογιστικός έλεγχος από ανεξάρτητο ελεγκτή Η Επιτροπή απαιτεί οι καταστάσεις εσόδων-εξόδων που της διαβιβάζονται µε τις τελικές εκθέσεις, να έχουν ελεγχθεί από ελεγκτή, τον οποίο ορίζει ο δικαιούχος. Ο ελεγκτής πρέπει, όχι µόνο να επαληθεύει την τήρηση των εθνικών νοµοθετικών διατάξεων και λογιστικών κανόνων, αλλά και να πιστοποιεί ότι όλες οι δαπάνες είναι σύµφωνες προς τις βασικές διοικητικές διατάξεις για τα έργα LIFE. Άρθρο 28 - Λογιστικός έλεγχος από την Επιτροπή 28.1 Η Επιτροπή, ή οιοσδήποτε εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός της, δύναται να διενεργήσει λογιστικό έλεγχο ανά πάσα στιγµή κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης και έως και πέντε έτη µετά την αποπεράτωση του έργου ή την τελική πληρωµή της κοινοτικής χρηµατοδοτικής συνεισφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 23. 28.2 Κατά τον λογιστικό έλεγχο τηρείται εχεµύθεια. 28.3 Η Επιτροπή, ή οιοσδήποτε εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός της, έχει δικαίωµα πρόσβασης στην τεκµηρίωση που απαιτείται για να εξακριβωθεί κατά πόσον οι δαπάνες των συµµετεχόντων στο έργο είναι επιλέξιµες, όπως τιµολόγια, καταστάσεις µισθοδοσίας κ.λπ.. 28.4 Η Επιτροπή λαµβάνει κατάλληλα µέτρα, ώστε να διασφαλίσει ότι οι εξουσιοδοτηµένοι αντιπρόσωποί της τηρούν εχεµύθεια για τα στοιχεία στα οποία έχουν πρόσβαση ή τα οποία τους κοινοποιούνται. 28.5 Η Επιτροπή δύναται να ελέγχει τη χρήση της κοινοτικής χρηµατοδοτικής συνεισφοράς από το δικαιούχο και τους εταίρους. 28.6 Στο δικαιούχο και τους ενδιαφερόµενους εταίρους διαβιβάζεται έκθεση µε τις διαπιστώσεις του λογιστικού ελέγχου. Οι εν λόγω δύνανται να υποβάλουν στην Επιτροπή σχετικές παρατηρήσεις εντός µηνός από την παραλαβή της έκθεσης, προθεσµία πέραν της οποίας η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να µη τις λάβει υπόψη. 28.7 Με βάση τα πορίσµατα του λογιστικού ελέγχου, η Επιτροπή λαµβάνει τα µέτρα που κρίνει αναγκαία, συµπεριλαµβανοµένης της έκδοσης εντάλµατος είσπραξης του συνόλου ή µέρους των ποσών που έχει καταβάλει. 28.8 Το Ελεγκτικό Συνέδριο δύναται να ελέγχει, βάσει ιδίων κανόνων, τη χρήση της κοινοτικής χρηµατοδοτικής συνεισφοράς στο πλαίσιο της απόφασης/συµφωνίας/σύµβασης. Σελίδα 21 από 24