Δ I A K H P Y Ξ H ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Transcript

1 Αρ. Πρ Πειραιάς, 16/03/2011 Δ I A K H P Y Ξ H Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου «Για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού», προϋπολογισμένης δαπάνης μέχρι 8.000,00 για τις ανάγκες του έργου «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΜΟΚΕΠ)». Έχοντας υπόψη τις πιο κάτω διατάξεις: 1. Του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/ ) περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις. 2. Toυ N.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/ ) "Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων". 3. Του Π.Δ. 394/96 (ΦΕΚ 266/Α/ ) "Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου". 4. Του Ν.2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/99). 5. Του Ν.2522/97 περί Δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.. 6. Του Ν.1642/86 περί Φ.Π.Α. 7. Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)». 8. Της Υ.Α. ΚΑ/679/ (ΦΕΚ 826/Β/ ), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3479/2009 (ΦΕΚ 156/Α/2009) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α 71/ ). 9. Την από 10/03/2011 Έγκριση της Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς για την επαναπροκήρυξη του παρόντος διαγωνισμού Για τις ανάγκες του Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Επαναληπτικό Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου «Για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού», προϋπολογισμένης δαπάνης μέχρι 8.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τις ανάγκες έργου «Μονάδα Καινοτομίας και Σελίδα 1 από 17

2 Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΜΟΚΕΠ)» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δ Προγραμματικής Περιόδου του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο. Οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται στο Παράρτημα Α, που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη 1 Απριλίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ. στη διεύθυνση: Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γρ. Λαμπράκη 122, Πειραιάς, 3 ος όροφος, αίθουσα Γ1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες κάθε μέρα και ώρες 09:00 15:00 στην κύρια Γορανίτου Θωμαΐδα. Τηλέφωνο: Fax: tgoranit@unipi.gr 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά β) Συνεταιρισμοί γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 7 του ΠΔ 118/07. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: 1. Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή ΟΤΑ γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους. 2. Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου. 3. Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή. 4. Όσοι τελούν υπό πτώχευση, ή εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Όσοι τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης για εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση, ή πτωχευτικό συμβιβασμό, η οποιαδήποτε ανάλογη διαδικασία. 5. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι ή σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. 6. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. 7. Όσοι προσκομίσουν ψευδείς δηλώσεις. 8. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων τα ανωτέρω ισχύουν για κάθε μέλος της. 3. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού ιδιοχείρως μέχρι την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και του ΠΔ 118/07. Οι υποψήφιοι μπορούν εναλλακτικά να αποστέλλουν επί αποδείξει τις προσφορές τους μέχρι την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού στην εξής διεύθυνση: Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς Γρ. Λαμπράκη 122, , Πειραιάς 6 ος Όροφος, Πρωτόκολλο Σελίδα 2 από 17

3 Προσφορά που θα υποβληθεί μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα ή θα ταχυδρομηθεί έγκαιρα, αλλά δεν θα φθάσει έγκαιρα στην Υπηρεσία δεν θα ληφθεί υπόψη, και θα επιστραφεί στον ενδιαφερόμενο. Αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή των προσφορών είναι η κα Ειρήνη Δημέλη (τηλ.: τηλέφωνο , 2624, Fax: ). 4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, δακτυλογραφημένες, σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο. Ο ενιαίος φάκελος κάθε προσφοράς θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις: Στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα, Ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης και η ένδειξη Για το διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ στο πλαίσιο του έργου «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Πειραιώς ΜΟΚΕΠ» Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Τα στοιχεία του αποστολέα Μέσα στο φάκελο του διαγωνισμού τοποθετούνται τρείς επιμέρους φάκελοι: 1ος Φάκελος: με όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής της παραγράφου 5 της παρούσας, με τίτλο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», 2ος Φάκελος: με τις τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς, με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» σύμφωνα με το Παράρτημα Α 3ος Φάκελος: με τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν ισχύ για τουλάχιστον 90 ημέρες από την επόμενη ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης για τυπικούς λόγους, δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Για τη συμμετοχή του υποψηφίου αναδόχου στο διαγωνισμό απαιτείται η συνυποβολή επικυρωμένης υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται, επί ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση μη συμμόρφωσης: ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, την οποία ο προσφέρων έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιοδήποτε λόγο, ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για οποιαδήποτε απόφαση του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ιδίως της αναβολής, της ακύρωσης ή ματαίωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς ή της κρίσης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης. Σελίδα 3 από 17

4 6. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού. Η διαδικασία αποσφράγισης είναι αυτή που προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλαν προσφορές και τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσαν. Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση. 7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή, που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η αξιολόγηση θα γίνει από την αρμόδια ορισθείσα Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία μπορεί να προτείνει: 1. Κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσφέροντα την χαμηλότερη τιμή προμηθευτή 2. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 3. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας. 4. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του υπό στοιχείο II της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 20 του ΠΔ 118/07. Η κατακύρωση γίνεται τελικά από την Επιτροπή Ερευνών του Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς με την έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης της Επιτροπής του διαγωνισμού και κατακύρωση στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές. Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη: 1) η συμφωνία της κάθε προσφοράς προς τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης, 2) η συνολική χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών της προμήθειας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α). Επίσης, θα λαμβάνεται υπόψη και η τυχόν προηγούμενη αντισυμβατική συμπεριφορά κάθε προμηθευτή, με ενδεχόμενο την απόρριψη της προσφορά τους ύστερα από απόφαση της επιτροπής. Θα γίνονται δεκτές προσφορές που αναφέρονται στο σύνολο ή και σε μέρος των υπό προμήθεια ειδών. 8. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η υπογραφή της σύμβασης (Παράρτημα Β) πρέπει να γίνει το αργότερο εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης στον ανάδοχο της κατακύρωσης της προμήθειας. Εκχώρηση, μετατροπή κάποιου όρου, σύσταση ενεχύρου ή μεταβίβαση της σύμβασης που θα υπογραφεί, ή οποιουδήποτε δικαιώματος ή υποχρέωσης Σελίδα 4 από 17

5 που θα περιέχεται σε αυτήν, απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση των συμβαλλομένων. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι μέχρι τριάντα (30) ημέρες. Α. Η παράδοση θα γίνει σε χώρο του Πανεπιστημίου Πειραιώς που θα υποδειχθεί στον Ανάδοχο. Η αποστολή θα συνοδεύεται από αναλυτική κατάσταση του αποστελλόμενου υλικού. Β. Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού στους χώρους του Πανεπιστημίου Πειραιώς θα ορίζεται στην προσφορά, αλλά δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, από την υπογραφή της σύμβασης. Γ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα προϊόντα τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Δ. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προϊόντων θα γίνει από ειδική επιτροπή παραλαβής η οποία έχει οριστεί από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και θα συντάξει το σχετικό πρωτόκολλο. Ε. i) Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την παρακολούθηση της αποστολής των ειδών μέχρι την παράδοσή τους στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τα τυχόν έξοδα μεταφοράς, συσκευασίας και αποστολής του υλικού που θα παραληφθεί βαρύνουν τον Ανάδοχο. ii) Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία, κατά την εκτέλεση της μεταφοράς των μηχανημάτων. Όλα τα προσφερόμενα είδη ασφαλίζονται με φροντίδα και δαπάνες του Αναδόχου, μέχρι της οριστικής παραλαβής τους. iii) Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, για την υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του προσωπικού του Αναδόχου. iv) Ο Ανάδοχος ως έχων τον σχετικό κίνδυνο υποχρεούται πάραυτα να αντικαθιστά χαμένα ή κατεστραμμένα κατά τη μεταφορά είδη. v) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα είδη που θα παραδοθούν είναι διαφορετικά από αυτά που ζητήθηκαν από το Πανεπιστήμιο, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει με δικά του έξοδα να τα παραλάβει από το χώρο του Πανεπιστημίου και να παραδώσει τα ορθά. vi) Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα παράδοσης εξοπλισμού, ίδιων ή μεγαλύτερων δυνατοτήτων, από αυτόν που έχει προσφέρει, μετά από γραπτή έγκριση του Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς. ΣΤ. Αν οι παραγγελίες του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς δεν εκτελεστούν στις προθεσμίες και ο Ανάδοχος δεν αποδείξει την ύπαρξη ανώτερης βίας για την καθυστέρηση αυτή, θα υποστεί τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 118/ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο προμηθευτής, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, ευθύνεται για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού που προσφέρει καθώς και για την πλήρη εξασφάλιση της απόδοσης που έχει δηλώσει, όπως επίσης και για την καλή εκτέλεση της όλης προμήθειας γενικότερα. Σε περίπτωση ανωμαλίας ή διακοπής της λειτουργίας του εξοπλισμού και αφού έχει διαπιστωθεί ότι αυτή οφείλεται σε βλάβη αυτού, ο προμηθευτής ευθύνεται για την άμεση, και με δαπάνες του, αποκατάσταση της καλής λειτουργίας, κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Σε περίπτωση καθυστέρησης του προμηθευτή, για την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς έχει το δικαίωμα να φροντίσει για τη συνέχιση των απαιτούμενων εργασιών, με κάθε δυνατό μέσο και με έξοδα που τελικά θα βαρύνουν, αποκλειστικά και μόνο, τον προμηθευτή. Πιο συγκεκριμένα, ισχύουν οι παρακάτω όροι: Α. Αμέσως μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, του υπό προμήθεια εξοπλισμού, αρχίζει η περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας (για τη διάρκεια της περιόδου Σελίδα 5 από 17

6 αυτής ο Ανάδοχος θα εγγυάται τη δωρεάν συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού από ειδικευμένο προσωπικό εγκατεστημένο στον ελληνικό χώρο και θα εξασφαλίσει την προμήθεια ανταλλακτικών). Η διάρκεια της περιόδου αυτής θα είναι τουλάχιστον δύο (2) έτη. Β. Αμέσως μετά την οριστική (ποιοτική και ποσοτική) παραλαβή των ειδών και για διάστημα δύο εβδομάδων, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση εντός δύο ημερών τυχόν ελαττωματικών ειδών. Γ. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει υλικό το οποίο έχει διαπιστωθεί ότι δεν λειτουργεί σωστά. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει τυχόν ελαττωματικά είδη από και προς τον χώρο του Πανεπιστημίου στον οποίο έγινε η παράδοση με δική του ευθύνη. Δ. Σε περίπτωση ανωμαλίας ή διακοπής της λειτουργίας του εξοπλισμού και αφού έχει διαπιστωθεί ότι αυτή οφείλεται σε βλάβη αυτού, κατά την περίοδο εγγύησης, ο προμηθευτής ευθύνεται με δαπάνες του, για την άμεση αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του (εντός 3 ημερών). Η απόκριση του προμηθευτή δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 24 ώρες. Ε. Σε περίπτωση βλάβης, η οποία δεν μπορεί να αποκατασταθεί εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τον εξοπλισμό, που έχει υποστεί βλάβη, με ίδιο ή μεγαλυτέρων δυνατοτήτων, μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη στον αρχικό. ΣΤ. Σε περίπτωση καθυστέρησης του προμηθευτή, για την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας όλων των ειδών, το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς έχει το δικαίωμα να φροντίσει για τη συνέχιση των απαιτούμενων εργασιών, με κάθε δυνατό μέσο, και με έξοδα που τελικά θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον προμηθευτή. Ζ. Η μεταφορά, από και προς το Πανεπιστήμιο, του εξοπλισμού που βρίσκεται σε βλάβη, θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του προμηθευτή. 10. ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει με επιταγή η οποία εκδίδεται στο όνομά του βάσει των νομίμων δικαιολογητικών (τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή νόμιμη εξουσιοδότηση σε περίπτωση μη αυτοπροσώπου εμφανίσεως του δικαιούχου κλπ.). Εναλλακτικά η πληρωμή μπορεί να γίνει με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του Αναδόχου. Τα τιμολόγια θα εκδοθούν στα στοιχεία του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΑΦΜ: , ΔΟΥ: Α Πειραιά). Τα τιμολόγια θα εκδίδονται έπειτα από συννεννόηση με τον αντίστοιχο διαχειριστή του έργου που θα ορισθεί για την διενέργεια της εκάτοστε παραγγελίας. Τα τιμολόγια θα εκδίδονται και θα αποστέλλονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και όχι μεγαλύτερο των είκοσι ημερολογιακών ημερών. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι Ν.Π.Ι.Δ, τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει είναι τα εξής: α) για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ Α.Ε: Απόσπασμα Πρακτικών Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε, από το οποίο να προκύπτει ποια είναι τα εκπροσωπούντα την Εταιρεία και δεσμεύονται αυτήν με την υπογραφή τους πρόσωπα. β) για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ προσωπικών εταιρειών (Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες και Ε.Π.Ε.): Το τελευταίο καταστατικό και Βεβαίωση του αρμοδίου τμήματος του Πρωτοδικείου, ότι δεν έχει στο επέλθει μεταβολή στο πρόσωπα που εκπροσωπούν την Εταιρία ή ισοδύναμο έγγραφο, προκειμένου για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα. 11. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ 23% βαρύνει το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Σελίδα 6 από 17

7 12. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία, που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07. Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 6 του Π.Δ. 118/07, για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογιζόμενης αξίας της προμήθειας υπηρεσιών το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1000 ευρώ και μεγαλύτερο των 5000 ευρώ. 13. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Διευκρινίσεις που δίνονται αυτοβούλως από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ή μετα από έγγραφο του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο. Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση των εργασιών μεταφοράς των ειδών. Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για την υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του προσωπικού του αναδόχου. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, Φακέλων, Προσφοράς κλπ. Κάθε διαφορά που θα προκύπτει μεταξύ του αναδόχου και του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, από τη σύμβαση που θα υπογραφεί, θα επιλύεται από τα εδρεύοντα στον Πειραιά αρμόδια δικαστήρια. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Καθηγητής Λάμπρος Λάιος Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Πειραιώς Σελίδα 7 από 17

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. Αρ.Πρ /03/2011) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α1) Η/Υ, ΟΘΟΝΕΣ ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ι) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Η/Υ Αρ. Μονάδων 3 1. Αριθμός Πυρήνων Επεξεργαστή >=2 2. Ταχύτητα επεξεργαστή >=2,4GHz 3. Μέγεθος Μνήμης >=3GB 4. Τύπος Μνήμης DDR3 5. Συχνότητα Μνήμης >=1333Mhz 6. Διασύνδεση Σκληρού Δίσκου Sata II 7. Ταχύτητα Σκληρού Δίσκου >=7200rpm 8. Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου >=500GB 9. Μνήμη Κάρτας Γραφικών >=512ΜΒ 10. Κάρτα Ήχου Ενσωματωμένη 11. Λειτουργικό Σύστημα Windows 7 Professional 64bit 12. Ethernet >=1 x Gigabit Ethernet 13. Αριθμός Εισόδων USB 2.0 >=6 14. Εμπρόσθιες USB NAI 15. Οπτικά Μέσα Συσκευή Εγγραφής DVD-RW Ταχύτητα Ανάγνωσης DVD 16x Ταχύτητα Εγγραφής DVD >= 22x Ταχύτητα Ανάγνωσης CD 48x Ταχύτητα Εγγραφής CD 48x 16. Αριθμός Ανεμιστήρων στο Case >=2 17. Τροφοδοτικό Ισχύς για επάρκεια λειτουργίας Να διαθέτει το χαρακτηριστικό Active PFC 18. Εγγύηση >=2 Έτη Σελίδα 8 από 17

9 ΙΙ) ΟΘΟΝΕΣ Η/Υ Αρ. Μονάδων 3 1. Τύπος TFT LCD 2. Διάσταση 22'' (Widescreen 16:9) 3. Ανάλυση 1920x Πραγματική Αντίθεση >=700:1 5. Φωτεινότητα >=250 cd/τμ 6. Χρόνος Απόκρισης <=5 ms 7. Γωνίες θέασης >=Οριζόντια: 170 μοίρες >=Κατακόρυφα: 160 μοίρες ΙΙΙ) ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ 1. Ποιότητα Καταγραφής High Definition 2. Οπτικό Zoom >=10x 3. Αποθηκευτικό Μέσο Μνήμη Flash ή Σκληρός Δίσκος ή DVD 4. Οθόνη >=2.7 inches 5. Σύστημα Ηχου Dolby Digital AC3 6. Τύπος Μπαταρίας Li-Ion 7. Microphone in ΝΑΙ 8. Ευρυγώνιος Φακός ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ Ή ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ 9. Σταθεροποιητής Εικόνας ΝΑΙ 10. Προαιρετικά Μνήμη Flash SD >=16GB 11. Πρόσθετα Χαρακτηριστικά Ασύρματο τηλεχειριστήριο IV) ΤΡΙΠΟΔΟ 1. Ρυθμιζόμενο Ύψος >=1,5m 2. Ρυθμιζόμενη Βάση Κάμερας Με χειρολαβή Σελίδα 9 από 17

10 V) ΥΠΕΡΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 1. Διάσταση Οθόνης Ανάλυση Οθόνης >=1024x Χρώμα φορητού Λευκό ή Μαύρο 4. Ταχύτητα επεξεργαστή >=1,8GHz 5. Μέγεθος Μνήμης >=1GB 6. Τύπος Μνήμης >=DDR2 7. Διασύνδεση Σκληρού Δίσκου Sata 8. Ταχύτητα Σκληρού Δίσκου >=5400rpm 9. Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου >=250GB 10. Τύπος Κάρτας Γραφικών Ενσωματωμένη 11. Κάρτα Ήχου Ενσωματωμένη 12. Λειτουργικό Σύστημα Windows Θύρα Ethernet ΝΑΙ 14. Διασύνδεση Wi-Fi ΝΑΙ 15. Διασύνδεση Bluetooth ΝΑΙ 16. Ενσωματωμένη Webcamera ΝΑΙ 17. Αριθμός Εισόδων USB 2.0 >=2 18. Διασύνδεση VGA-out NAI 19. Εγγύηση >=1 Έτη VI) ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1. Επιφάνεια μαρκαδόρου >=40 2. Αναλογίες Διαστάσεων 4:3 3. Απαιτούμενη πίεση γραφής <=10g 4. Σύνδεση με Η/Υ USB ή Bluetooth ή WiFi 5. Στήριξη Πίνακα Βάση Δαπέδου με ή χωρίς ρόδες Σελίδα 10 από 17

11 VII) ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 1. Τεχνολογία 3LCD 2. Μέγιστη Ανάλυση >=800 x 600 pixels 3. Φωτεινότητα Αντίθεση 2000:1 5. Tηλεχειριστήριο NAI 6. Aspect Ratio 4:3 (Native) 7. Ελάχιστη Διαγώνιος Οθόνης <=23 inches 8. Μέγιστη Διαγώνιος Οθόνης >=200 inches 9. Διάρκεια Ζωής Λάμπας >=4000 ώρες 10. Είσοδοι 1x S -Video, 1xD-Sub 15pin Α2) ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ, ΦΑΞ Ι) ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ FAΧ 1. Λειτουργίες Φωτοαντιγραφικό Εκτυπωτής Σαρωτής FAX 2. FAX/TEL auto switch ΝΑΙ 3. Τεχνολογία Εκτύπωσης Laser 4. Αυτόματος Τροφοδότης Αντιγραφικού (ADF) ΝΑΙ 5. Ταχύτητα Μεταβίβασης FAX >=6 Sec / Page 6. Ταχύτητα Εκτύπωσης 18 σελ/λεπτό 7. Συνδέσεις 1xUSB 2.0 1xΘύρα Ethernet 8. Τύπος Χαρτιού Α4 Σελίδα 11 από 17

12 II) ΕΓΧΡΩΜΟΣ LASER PRINTER 1. Τύπος Έγχρωμος Εκτυπωτής τύπου Laser 2. Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης >=12 σελ/λεπτό 3. Ταχύτητα Έγχρωμης Εκτύπωσης >=8 σελ/λεπτό 4. Ανάλυση Εκτύπωσης 600 x 600 dpi 5. Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών σελίδες 6. Συνδέσεις 1xUSB 2.0 1xΘύρα Ethernet 7. Αναλώσιμα 4 ξεχωριστά Toner 8. Τύπος Χαρτιού Α4 IΙΙ) ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΣΠΙΡΑΛ 1. Μέγιστη ποσότητα διάτρησης 15 φύλλα 2. Βιβιλοδεσία (φύλλα 80gr) Μέγιστο μέγεθος σπιράλ (mm) Τύπος σπιράλ Πλαστικό 5. Τύπος μηχανής Χειροκίνητη ΙV) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ 1. Ανάλυση Εκτύπωσης >=600 x 600 dpi 2. Ταχύτητα Εκτύπωσης >=18 σελ/λεπτό 3. Αλλαγή Μεγέθους 25%-400% 4. Αυτόματος Τροφοδότης >=50 φύλλα 5. Μηνιαίος κύκλος λειτουργίας >= Τύπος Χαρτιού Α4 Σελίδα 12 από 17

13 Α3) ΜΙΚΤΗΣ ΗΧΟΥ, ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ Ι) ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ 1. Ασύρματο μικρόφωνο πέτου (τύπου ψείρα) 1x 2. Ασύρματο μικρόφωνο χειρός 1x 3. Διπλός Δέκτης με έξοδο XLR για σύνδεση στο μίκτη Η αντίστοιχος Δέκτης για το κάθε μικρόφωνο - ΙΙ) ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ 1. Μικρόφωνο αναγγελίας συνεδριακό, με βάση (σύνδεση XLR) 2x ΙΙΙ) ΜΙΚΤΗΣ 1. Αυτόματος Μίκτης 4 Μικροφωνικών εισόδων, για συνεδριακή ή μικροφωνική εγκατάσταση με έξοδο XLR 2. Καλώδιο ή/και Αντάπτορας Ήχου 10m για σύνδεση Μίκτη Audioout (XLR) με Βιντεοκάμερα Audio-in (mini-jack) 1x 1x Σελίδα 13 από 17

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ _Β (ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. Αρ.Πρ /03/2011) ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στον Πειραιά σήμερα την.../.../2011 οι συμβαλλόμενοι: Α) ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» (ΚΕΠΠ), που εδρεύει στον Πειραιά, στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη 122, Τ.Κ , (ΑΦΜ: , Δ.Ο.Υ.: Α Πειραιώς), που διέπεται από τις διατάξεις της ΚΥΑ 679/ των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β 826/ ), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α 156/ ) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α 71/ ), νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον καθηγητή κ. Λάμπρο Λάιο, Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αποκαλούμενος στο εξής «Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» και Β) η <νομική μορφή φορέα> με την επωνυμία <επίσημη ονομασία φορέα> (<συντομογραφία>), με έδρα την <πόλη>, στην οδό <οδός αριθμός> Τ.Κ. <ταχυδρομικός κώδικας>, (ΑΦΜ: <αριθμός φορολογικού μητρώου>, Δ.Ο.Υ.: <αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία>), νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον <ονοματεπώνυμο>, <ιδιότητα>, ενεργούντα για λογαριασμό και εξ ονόματος αυτής, δυνάμει της αποφάσεως <στοιχεία απόφασης αρμοδίου οργάνου>, αποκαλούμενος στο εξής «Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ», Γ) ο <τίτλος> <ονοματεπώνυμο μέλους ΔΕΠ>, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου, συμφώνησαν μεταξύ τους τα εξής: συμφώνησαν μεταξύ τους τα εξής: Ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση / / ), ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους αναθέτει στον ανάδοχο την «Την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού» για τις ανάγκες του έργου «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Πειραίως (ΜΟΚΕΠ)» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δ Προγραμματικής Περιόδου του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο, με βάση την υπ αριθμό / διακήρυξη. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την προμήθεια με τους ακόλουθους όρους, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα: 1. ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ Ο ανάδοχος θα παραδώσει καινούρια και αμεταχείριστα, γνήσια, χωρίς νομικά ή πραγματικά ελαττώματα και κακοτεχνίες τα παρακάτω προϊόντα, σύμφωνα με την προσφορά του της <ημερομηνία>. Είδος Ποσότητα Η συνολική αξία ανέρχεται στο ποσό των ευρώ <ποσό ολογράφως> ( <ποσό αριθμητικά>) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% (Καθαρή αξία <ποσό αριθμητικά>). Σελίδα 14 από 17

15 Στην ανωτέρω τιμή περιλαμβάνεται η αξία και η εγκατάσταση του εξοπλισμού, όλες οι νόμιμες κρατήσεις καθώς και τα έξοδα για τη μεταφορά αυτού στο χώρο εγκατάστασης. 2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι μέχρι τριάντα (30) ημέρες. Α. Η παράδοση θα γίνει σε χώρο του Πανεπιστημίου Πειραιώς που θα υποδειχθεί στον Ανάδοχο. Η αποστολή θα συνοδεύεται από αναλυτική κατάσταση του αποστελλόμενου υλικού. Β. Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού στους χώρους του Πανεπιστημίου Πειραιώς θα ορίζεται στην προσφορά, αλλά δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, από την υπογραφή της σύμβασης. Γ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα προϊόντα τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Δ. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προϊόντων θα γίνει από ειδική επιτροπή παραλαβής, που θα συντάξει και το σχετικό πρωτόκολλο, η οποία έχει οριστεί από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ε. i) Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την παρακολούθηση της αποστολής των ειδών μέχρι την παράδοσή τους στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τα τυχόν έξοδα μεταφοράς, συσκευασίας και αποστολής του υλικού που θα παραληφθεί βαρύνουν τον Ανάδοχο. ii) Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία, κατά την εκτέλεση της μεταφοράς των μηχανημάτων. Όλα τα προσφερόμενα είδη ασφαλίζονται με φροντίδα και δαπάνες του Αναδόχου, μέχρι της οριστικής παραλαβής τους. iii) Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, για την υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του προσωπικού του Αναδόχου. iv) Ο Ανάδοχος ως έχων τον σχετικό κίνδυνο υποχρεούται πάραυτα να αντικαθιστά χαμένα ή κατεστραμμένα κατά τη μεταφορά είδη. v) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα είδη που θα παραδοθούν είναι διαφορετικά από αυτά που ζητήθηκαν από το Πανεπιστήμιο, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει με δικά του έξοδα να τα παραλάβει από το χώρο του Πανεπιστημίου και να παραδώσει τα ορθά. vi) Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα παράδοσης εξοπλισμού, ίδιων ή μεγαλύτερων δυνατοτήτων, από αυτόν που έχει προσφέρει, μετά από γραπτή έγκριση του Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς. ΣΤ. Αν οι παραγγελίες του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς δεν εκτελεστούν στις προθεσμίες και ο Ανάδοχος δεν αποδείξει την ύπαρξη ανώτερης βίας για την καθυστέρηση αυτή, θα υποστεί τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 118/ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει με την υπογραφή της και λήγει την <ημερομηνία>. 4. ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει με επιταγή η οποία εκδίδεται στο όνομά του βάσει των νομίμων δικαιολογητικών (τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή νόμιμη εξουσιοδότηση σε περίπτωση μη αυτοπροσώπου εμφανίσεως του δικαιούχου κλπ.). Εναλλακτικά η πληρωμή μπορεί να γίνει με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του Αναδόχου. Τα τιμολόγια θα εκδοθούν στα στοιχεία του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΑΦΜ: , ΔΟΥ: Α Πειραιά). Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι Ν.Π.Ι.Δ, τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει είναι τα εξής: α) για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ Α.Ε: Απόσπασμα Πρακτικών Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε, από το οποίο να προκύπτει ποια είναι τα εκπροσωπούντα την Εταιρεία και δεσμεύονται αυτήν με την υπογραφή τους πρόσωπα. Σελίδα 15 από 17

16 β) για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ προσωπικών εταιρειών (Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες και Ε.Π.Ε.): Το τελευταίο καταστατικό και Βεβαίωση του αρμοδίου τμήματος του Πρωτοδικείου, ότι δεν έχει στο επέλθει μεταβολή στο πρόσωπα που εκπροσωπούν την Εταιρία ή ισοδύναμο έγγραφο, προκειμένου για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα. 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ο προμηθευτής ευθύνεται για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού που προσφέρει καθώς και για την πλήρη εξασφάλιση της απόδοσης που έχει δηλώσει, όπως επίσης και για την καλή εκτέλεση της όλης προμήθειας γενικότερα. Σε περίπτωση ανωμαλίας ή διακοπής της λειτουργίας του εξοπλισμού και αφού έχει διαπιστωθεί ότι αυτή οφείλεται σε βλάβη αυτού, ο προμηθευτής ευθύνεται για την άμεση, και με δαπάνες του, αποκατάσταση της καλής λειτουργίας, κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Σε περίπτωση καθυστέρησης του προμηθευτή, για την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς έχει το δικαίωμα να φροντίσει για τη συνέχιση των απαιτούμενων εργασιών, με κάθε δυνατό μέσο και με έξοδα που τελικά θα βαρύνουν, αποκλειστικά και μόνο, τον προμηθευτή. Πιο συγκεκριμένα, ισχύουν οι παρακάτω όροι: Α. Αμέσως μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, του υπό προμήθεια εξοπλισμού, αρχίζει η περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας (για τη διάρκεια της περιόδου αυτής ο Ανάδοχος θα εγγυάται τη δωρεάν συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού από ειδικευμένο προσωπικό εγκατεστημένο στον ελληνικό χώρο και θα εξασφαλίσει την προμήθεια ανταλλακτικών). Η διάρκεια της περιόδου αυτής θα είναι τουλάχιστον δύο (2) έτη. Β. Αμέσως μετά την οριστική (ποιοτική και ποσοτική) παραλαβή των ειδών και για διάστημα δύο εβδομάδων, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση εντός δύο ημερών τυχόν ελαττωματικών ειδών. Γ. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει υλικό το οποίο έχει διαπιστωθεί ότι δεν λειτουργεί σωστά. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει τυχόν ελαττωματικά είδη από και προς τον χώρο του Πανεπιστημίου στον οποίο έγινε η παράδοση με δική του ευθύνη. Δ. Σε περίπτωση ανωμαλίας ή διακοπής της λειτουργίας του εξοπλισμού και αφού έχει διαπιστωθεί ότι αυτή οφείλεται σε βλάβη αυτού, κατά την περίοδο εγγύησης, ο προμηθευτής ευθύνεται με δαπάνες του, για την άμεση αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του (εντός 3 ημερών). Η απόκριση του προμηθευτή δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 24 ώρες. Ε. Σε περίπτωση βλάβης, η οποία δεν μπορεί να αποκατασταθεί εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τον εξοπλισμό, που έχει υποστεί βλάβη, με ίδιο ή μεγαλυτέρων δυνατοτήτων, μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη στον αρχικό. ΣΤ. Σε περίπτωση καθυστέρησης του προμηθευτή, για την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας όλων των ειδών, το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς έχει το δικαίωμα να φροντίσει για τη συνέχιση των απαιτούμενων εργασιών, με κάθε δυνατό μέσο, και με έξοδα που τελικά θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον προμηθευτή. Ζ. Η μεταφορά, από και προς το Πανεπιστήμιο, του εξοπλισμού που βρίσκεται σε βλάβη, θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του προμηθευτή. 6. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εκχώρηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή υποχρεώσεως που περιέχεται σε αυτή τη σύμβαση απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση όλων των συμβαλλομένων. 2. Το παρόν συμφωνητικό αντικαθιστά κάθε προηγούμενη προφορική ή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 3. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δυο συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Σε περίπτωση τυχόν τροποποίησης εξασφαλίζεται η εκτέλεση της προμήθειας όπως προδιαγράφηκε. Κάθε τροποποίηση όρων του παρόντος θα γίνεται μόνο εγγράφως. 4. Σε περίπτωση που η εκτέλεση του έργου που έχει ανατεθεί στον ανάδοχο καθίσταται αδύνατη λόγω ανωτέρας βίας ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα σε καμία αμοιβή. Σελίδα 16 από 17

17 5. Τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ως αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών που τυχόν θα προκύψουν από την παρούσα σύμβαση τα Δικαστήρια του Πειραιά. 6. Όλοι οι όροι του παρόντος, συμφωνούνται και ορίζονται απολύτως ουσιώδεις και καθοριστικοί για τη διατήρηση σε ισχύ της προκείμενης σύμβασης. Κάθε ουσιώδης παράβαση όρων του παρόντος θα δίνει το δικαίωμα στο αντισυμβαλλόμενο μέρος να καταγγείλει τη σύμβαση. Τέλος, η παρούσα σύμβαση, αφού συντάχθηκε εις τριπλούν, διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθηγητής Λάμπρος Λάιος Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Πειραιώς <ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου> <ιδιότητα> <ιδιότητα & ονοματεπώνυμο του μέλους ΔΕΠ> Σελίδα 17 από 17