13PROC

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΤ:61700/ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΤΙΣΜΟΥ ΟΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΝ ΧΡΝ ΕΡΓ. Η1/13 ΧΡΗΜΑΤΟΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ 13PROC ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν ε1πίπτουν στο πεδίο εφαρ1ογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1 Ι Λ Ι Ο Ν Έργα που δεν επίπτουν στο πεδίο εφαρογής των Οδηγιών είναι (για τη διετία 2008,2009) όσα δεν έχουν προϋπολογισό άνω των ΕΥΡ7 (χωρίς ΦΠΑ). Αν ο προϋπολογισός του έργου (συνολικά) υπερβαίνει το ποσόν αυτό, να χρησιοποιείται ο τύπος Α. ΥΠΟΕΙΓΜΑΙΑΚΗΡΥΞΗΣΤΥΠΟΣΒ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΤ:61700/ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΤΙΣΜΟΥ ΟΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΝ ΧΡΝ ΕΡΓ. Η1/13 ΧΡΗΜΑΤΟΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο Η Μ Ο Σ Ι Λ Ι Ο Υ δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι τη ε ανοικτή δη1οπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΤΙΣΜΟΥ ΟΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΝ ΧΡΝ ΕΡΓ. Η1/13 Προϋπολογισ"ού ,00 Ευρώ ("ε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύφωνα ε τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 και β) τους όρους του παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερόενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου. ΥΠΟΕΙΓΜΑΙΑΚΗΡΥΞΗΣΤΥΠΟΣΒ

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Κύριος του έργου Προϊσταένη Αρχή ιευθύνουσα Υπηρεσία 1 Άρθρο 2 Παραλαβή τευχών 2 Άρθρο 3 Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συετοχής στον διαγωνισό Τρόπος υποβολής Φακέλου Προσφοράς 2 Άρθρο 4 ιαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των Προσφορών 3 Άρθρο 5 Σύβαση Συβατικά τεύχη 6 Άρθρο 6 Γλώσσα διαδικασίας 7 Άρθρο 7 Εφαροστέα νοοθεσία 7 Άρθρο 8 Χρηατοδότηση του Έργου, Φόροι, ασοί κ.λ.π. Πληρωή Αναδόχου 8 Άρθρο 9 Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισό 8 Άρθρο 10 Τεκήριο από τη συετοχή στο διαγωνισό 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 11 Τίτλος, προϋπολογισός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 9 Άρθρο 12 Προθεσία εκτέλεσης του έργου 10 Άρθρο 13 ιαδικασία Επιλογής Αναδόχου Σύστηα υποβολής οικονοικών προσφορών 10 Άρθρο 14 Κριτήριο Ανάθεσης < Ανάδειξη Αναδόχου 10 Άρθρο 15 Εγγύηση συετοχής στο διαγωνισό 10 Άρθρο 16 Χορήγηση προκαταβολής Ρήτρα Πρόσθετης Καταβολής (Πρι) 11 Άρθρο 17 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου Όριο ποσοστού έκπτωσης για πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης 11 Άρθρο 18 Ηεροηνία λήξης της προθεσίας παραλαβής των προσφορών 12 Άρθρο 19 Χρόνος ισχύος προσφορών 12 Άρθρο 20 ηοσιότητα απάνες δηοσίευσης 12 ΥΠΟΕΙΓΜΑΙΑΚΗΡΥΞΗΣΤΥΠΟΣΒ

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Άρθρο 21 ικαιούενοι συετοχής στο διαγωνισό 13 Άρθρο 22 Επαγγελατικά προσόντα 14 Άρθρο 23 ικαιολογητικά 15 Άρθρο 24 Περιεχόενο Φακέλου Προσφοράς 18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Άρθρο 25 ιάφορα 21 ΥΠΟΕΙΓΜΑΙΑΚΗΡΥΞΗΣΤΥΠΟΣΒ

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Κύριος του Έργου Προϊστα1ένη Αρχή ιευθύνουσα Υπηρεσία 1.1 Εργοδότης Κύριος του Έργου είναι: ο ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Φορέας κατασκευής του έργου είναι: ο ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Προϊστάενη Αρχή είναι Ο ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ που έχει έδρα στο ΙΛΙΟΝ: 4 Οδός : ΚΑΛΧΟΥ 48,50 Ταχ. Κωδ. : Τηλ. : , Telefax : E,mail 5 : texniki@ilion.gr προς την οποία οι διαγωνιζόενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα ένδικα έσα (τα προβλεπόενα από τις κείενες διατάξεις κατά το στάδιο δηοπράτησης του έργου) που ενδεχοένως θα ασκήσουν. 1.3 ιευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι η Τεχνική Υπηρεσία του ήου Ιλίου. Η δηοπρασία θα διενεργηθεί στο ηαρχιακό Κατάστηα του ήου Ιλίου, Κάλχου 48,50, Ίλιον, 3 ος Όροφος στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας , ηέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10,00 π.1. ( τόπος, ηεροηνία,ώρα) 6 1.5, «Ενδιαφερόενος / Υποψήφιος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Εργ. Επ.) που έχει το εκ του νόου δικαίωα και προτίθεται να λάβει έρος στην παρούσα δηοπρασία. «Προσφέρων / διαγωνιζόενος» είναι κάθε Εργ. Επ. ή Κ/ξία που έχει υποβάλλει προσφορά στην παρούσα δηοπρασία. «Ανάδοχος / εργολάβος» είναι η Εργ. Επ. ή Κοινοπραξία που συνάπτει σύβαση εκτέλεσης ε τον κύριο του έργου. «Τιολόγιο Έργου» ή «Τιολόγιο Προσφοράς» ή «Τιολόγιο» ή «Συβατικό Τιολόγιο» είναι το Τιολόγιο Μελέτης της υπηρεσίας ε τις τιές ονάδος ειωένες κατά το ποσοστό έκπτωσης που προσφέρει ο ανάδοχος κατά το διαγωνισό. Κωδικοποίηση Νοοθεσίας ηοσίων Έργων (ΚΕ) είναι ο ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α 116) 1.6 Αν η.υ. ή Π.Α. εταστεγαστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, θα γνωστοποιήσουν άεσα τη νέα τους διεύθυνση στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα και από το ενδεχόενο αυτό γεγονός δεν προκύπτει οποιαδήποτε ακυρότητα ή άλλη δυσενής συνέπεια στη διαδικασία της ανάθεσης ή εκτέλεσης της υπόψη σύβασης. 2 Το νοικό πρόσωπο για λογαριασό του οποίου κατασκευάζεται το έργο (άρθρο 1 παράγραφος 7α Ν. 3669/08 (ΚΕ), π.χ. το ηόσιο, ο ήος, η Νοαρχιακή Αυτοδιοίκηση, η δηοτική επιχείρηση κ.ο.κ.. Εφόσον αναθέτουσα αρχή είναι το η1όσιο, να γίνεται ειδικότερος προσδιορισός (π.χ. Ελληνικό ηόσιο / Υπουργείο ΠΕ.Χ7..Ε. / Γ.Γ..Ε. / ιεύθυνση Οδικών έργων (1)) ή Ελληνικό ηόσιο / Περιφέρεια Πελοποννήσου /..Ε. κ.ο.κ. 3 Η αρόδια αρχή που έχει την ευθύνη παραγωγής του έργου και στην οποία ανήκουν η Προϊσταένη Αρχή και η ιευθύνουσα Υπηρεσία. 4 Επισηαίνεται, όσον αφορά τους ΟΤΑ Α Βαθ1ού, ότι Προϊσταένη Αρχή στα έργα τους είναι η ηαρχιακή Επιτροπή εκτός ορισένων εξαιρετικών περιπτώσεων που είναι το ηοτικό Συβούλιο (βλέπετε άρθρο 3 παρ. 5 π.δ. 171/87, σε συνδυασό ε ν. 3463/06 (ΚΚ) άρθρο 103 παρ. 3 σε συνδυασό ε παρ. 5. Να τίθεται ειδικώς ποια ακριβώς είναι η Π.Α. στο συγκεκριένο έργο. 5 Εφόσον υπάρχει. 6 Π.χ. στο ηαρχιακό κατάστηα του, στις και ώρα 10 π.. 1

6 Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών 2.1 Το έντυπο οικονοικής προσφοράς 7, που θα συπληρωθεί από τους διαγωνιζόενους και τα τεύχη δηοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) ε στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, διατίθενται από τον ήο Ιλίου, οδός Κάλχου 48,50, Ίλιον, Πληροφορίες κα ΜΑΡΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥΑΚΗ ή κα ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ τηλ.: Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισό έχρι και την η1έρα Πέ1πτη 8. Εφόσον ζητηθούν επρόθεσα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόενης εργάσιης ηέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε δέκα (10) ΕΥΡ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών ε δική τους δαπάνη και επιέλεια. 2.2 Οι ενδιαφερόενοι πορούν ακόα, τηρουένης της ανωτέρω προθεσίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών ελετών, ερευνών κ.λ.π., στα γραφεία της αρχής που διεξάγει το διαγωνισό κατά τις εργάσιες ηέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών ε δαπάνες και φροντίδα τους. 2.3 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη έλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύβαση του Π.Ο.Ε. για τις δηόσιες συβάσεις πορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδροικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εβάσουν, κατόπιν συνεννόησης ε την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισό, πέραν της αναφεροένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδροικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία έσω των Ελληνικών Ταχυδροείων ή ιδιωτικών εταιρειών εταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόενο. Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συ11ετοχής στο διαγωνισ1ό Τρόπος υποβολής φακέλου προσφοράς 3.1 Για την έγκυρη και παραδεκτή συετοχή στο διαγωνισό, οι ενδιαφερόενοι καταθέτουν στην Επιτροπή ιαγωνισού, την ηεροηνία που ορίζεται στο άρθρο 18, το φάκελο της προσφοράς τους σύφωνα ε τις κείενες διατάξεις και τις απαιτήσεις των άρθρων 23 και 24 της παρούσας. 3.2 Ο φάκελος προσφοράς (η προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς φακέλους, το φάκελο των δικαιολογητικών συετοχής και το φάκελο της οικονοικής προσφοράς. Οι φάκελοι αναγράφουν στο εξωτερικό τους 1έρος τον τίτλο του έργου, την επωνυία, τη διεύθυνση (οδός, αριθός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχοένως, εφόσον υπάρχει, e,mail) του προσφέροντος / ιαγωνιζόενου και τα στοιχεία όλων των ελών, σε περίπτωση κοινοπραξίας. Ο ένας φάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά συετοχής (ε την ένδειξη στο εξωτερικό του «ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚ7Ν ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») και ο άλλος την οικονοική προσφορά (ε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»). Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συπληρώνονται κατά την κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισού των υποψηφίων. Ο φάκελος που περιέχει την οικονο1ική προσφορά είναι απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισ1ού σφραγισ1ένος, δηλαδή κλεισ1ένος 1ε τρόπο που δε 1πορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό Οι ηεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν το φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή του ιαγωνισού, σύφωνα ε τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (ΚΕ). Έχουν δικαίω1α να υποβάλλουν την προσφορά, ανάλογα ε τη νο1ική 1ορφή του διαγωνιζόενου: σε περίπτωση 1ε1ονω1ένης ατο1ικής επιχείρησης ο ίδιος ο ατοικός εργολήπτης, σε περίπτωση 1ε1ονω1ένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόιος εκπρόσωπος της εταιρείας ή εξουσιοδοτηένος οόρρυθος εταίρος της Εργ.Επ., σε περίπτωση 1ε1ονω1ένης Ε.Π.Ε. ο εξουσιοδοτηένος επί τούτω διαχειριστής της, σε περίπτωση 1ε1ονω1ένης Α.Ε. εξουσιοδοτηένο έλος του.σ., Σε περίπτωση Κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων είτε α) ο κοινός εκπρόσωπος (που πρέπει να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων, διορισένος ε συβολαιογραφικό 7 Εφόσον προβλέπεται η χορήγηση τέτοιου εντύπου κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 9 του Ν. 3669/08 (ΚΕ) και ανάλογα ε το σύστηα υποβολής προσφορών (βλέπ. Άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (ΚΕ), π.χ. στο άρθρο 5 του Ν. 3669/08 (ΚΕ), είναι προαιρετική η χορήγηση τέτοιου υποδείγατος, ενώ στα άρθρα 6 και 7 είναι υποχρεωτική. 8 Τίθεται συγκεκριένη ηέρα. Αφού οι δηοπρασίες διενεργούνται πλέον ηέρα Τρίτη (βλέπετε άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 3669/08 (ΚΕ), η προηγούενη Πέπτη και αν αυτή είναι αργία, η προηγούενη εργάσιη. 2

7 πληρεξούσιο) των κοινοπρακτουσών Εργ. Επ. είτε β) όλοι οι κοινοπρακτούντες 1αζί, ο καθένας εκπροσωπούενος ή αντιπροσωπευόενος κατά τα παραπάνω. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων διαγωνιζοένων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. 3.4 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη, έλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και από κράτη που έχουν κυρώσει τη συφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δηόσιες συβάσεις, πορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους και ταχυδρο1ικά. Η αρχή που διεξάγει το διαγωνισό δεν έχει ευθύνη για την τυχόν εκπρόθεση άφιξη της προσφοράς στο πρωτόκολλό της. 3.5 Προσφορές εκπρόθεσ1ες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν. Η ανεπιφύλακτη παραλαβή της προσφοράς από τον εκπροθέσως υποβάλλοντα τεκαίρεται ως αποδοχή του αποκλεισού και παραίτηση από το δικαίωα δικαστικής αφισβήτησης της πράξης της Επιτροπής ιαγωνισού. Αν ο ενδιαφερόενος διαφωνεί ε το εκπρόθεσο και δηλώσει ρητά στον Πρόεδρο της Ε.. ότι θα καταθέσει σχετική ένσταση, ο φάκελος της εκπρόθεσης προσφοράς παραλαβάνεται και ανοίγεται ε τις υπόλοιπες προσφορές. Η Ε.. σηειώνει στο πρακτικό της στην περίπτωση αυτή την εκπρόθεση υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και την απορρίπτει ως απαράδεκτη. Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή ιαγωνισού θεωρεί ότι η προσφορά είναι απαράδεκτη. Άρθρο 4: ιαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών 4.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς α) Η Επιτροπή ιαγωνισού (Ε..) συνέρχεται σε δηόσια συνεδρίαση, ισή ώρα πριν την ώρα λήξης της προθεσίας του άρθρου 18 της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της παραλαβής των προσφορών, παραλαβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται ενώπιόν της και κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής, σύφωνα ε την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του Ν. 3669/08 (ΚΕ), δηλαδή ετά την επέλευση της ώρας 10.00, ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη λήξη του χρόνου, περιένει λίγα λεπτά (2,3) και κηρύσσει τη λήξη της παραλαβής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ιαγωνισού επικοινωνεί ε την υπηρεσία του πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδροικώς προσφορές κατά την παρ. 3.4 (σηειώνεται ότι στο πρωτόκολλο αναγράφεται η ώρα και ηέρα άφιξης, σηειώνεται πάνω στο φάκελο και ονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και, σε καταφατική περίπτωση, εταβαίνει έλος της, κατ εντολή του προέδρου της και παραλαβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισού. β) Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία γίνεται από την Επιτροπή ιαγωνισού αυθηερόν, σε δηόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών συετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονοικών προσφορών και την υποβολή του πρακτικού της για το αποτέλεσα της δηοπρασίας. γ) Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιόν της από ηεδαπή επιχείρηση, η Επιτροπή ιαγωνισού καταγράφει (ε βάση το επιδεικνυόενο σχετικό έγγραφο) τα στοιχεία του προσώπου που τον υποβάλλει (τουλάχιστον ονοατεπώνυο και αριθό ταυτότητας ή συναφούς εγγράφου που πιστοποιεί την ταυτότητά του). Τέτοια καταγραφή δεν γίνεται σε περίπτωση ταχυδροικής αποστολής της προσφοράς. Σε περίπτωση που η νο1ι1οποίηση του υποβάλλοντος το φάκελο προσώπου αφισβητείται, ο φάκελος παραλαβάνεται και η τελική απόφαση λαβάνεται κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συετοχής, ετά το άνοιγα και την καταγραφή των οικονοικών προσφορών. δ) Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συετοχής ανοίγονται από την Επιτροπή, η οποία καταγράφει στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχει το νοότυπο και την πληρότητά τους), ονογράφονται τα έγγραφα αυτά, ελέγχει την πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. και την επιστρέφει αέσως, αφού πρώτα διαπιστώσει ότι στο φάκελο υπάρχει αντίγραφο αυτής, το οποίο επικυρώνει αν δεν είναι ήδη επικυρωένο ή το αντίγραφο εγγραφής σε επαγγελ1ατικό 1ητρώο ή κατάλογο της αλλοδαπής (όταν ο διαγωνιζόενος είναι αλλοδαπός από κράτος, έλος της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει κυρώσει τη συφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δηόσιες συβάσεις). 3

8 Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι οικονο1ικές προσφορές, ονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα έλη της Ε.. και ανακοινώνονται τα επιέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόενο. Όλες οι οικονοικές προσφορές καταχωρούνται, ετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις 9, σε πίνακα κατά τη σειρά ειοδοσίας (αρχίζοντας από τη ικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα έλη της Ε.. και αποτελεί έρος του πρακτικού της. ε) Κατόπιν η Ε.., ξεκινώντας από τον πρώτο ειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά ειοδοσίας, διαπιστώνει α) αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης στο συγκεκριένο διαγωνισό έχει το σχετικό δικαίωα σύφωνα ε την παρ. 3.3 της παρούσας β) ελέγχει την έγκυρη συετοχή των διαγωνιζοένων, γ) το δικαίωα συετοχής τους στο διαγωνισό (σύφωνα ε το άρθρο 21 της παρούσας) και δ) την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της παρούσας, ε βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόενο του φακέλου, σύφωνα ε τα άρθρα 23 και 24 της παρούσας. στ) Στη συνέχεια η Ε.. ελέγχει το παραδεκτό των οικονο1ικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, σύφωνα ε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (ΚΕ), και ανάλογα ε το εφαροζόενο σύστηα υποβολής προσφορών. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχει την πληρότητα των υπογραφών και ονογραφών (κατά τα ειδικότερα αναφερόενα στο άρθρο 22 παρ. 6,8 του Ν. 3669/08 (ΚΕ), στην Οικονοική Προσφορά των διαγωνιζόενων και παρακρατεί τα 1ηχανόση1α του άρθρου 24.1 παρ. 6 της παρούσας, τα οποία ο Πρόεδρος διαγράφει θέτοντας επ αυτών τη σχετική σφραγίδα διαγραφής. Ελέγχεται κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της παρούσας, η ορθότητα συ1πλήρωσης του Εντύπου Οικονοικής Προσφοράς των διαγωνιζόενων, η αριθητική και η ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης 10 ζ) Για την εφαρογή του ελέγχου ο1αλότητας, χρησιοποιείται από την Επιτροπή ιαγωνισού (Ε..) η έση έκπτωση προσφοράς (Ε), που υπολογίζεται στο τέλος του Εντύπου Οικονοικής Προσφοράς από τους διαγωνιζόενους, όπως αυτή (τυχόν) διορθώνεται από την Ε.., σύφωνα ε τα οριζόενα κατωτέρω. Για τον έλεγχο του ορθού υπολογισού της Ε από τους διαγωνιζόενους, η Ε.. ελέγχει τις δαπάνες εργασιών ετά την έκπτωση, το Γενικό Άθροισα απανών κατά την προσφορά (Σπ), το ποσό που αναλογεί στα Γ.Ε. & Ο.Ε. και το Σύνολο Εργασιών ε Γ.Ε. & Ο.Ε. κατά την προσφορά, ενώ η έση έκπτωση προσφοράς (Ε), θα πρέπει να υπολογίζεται ε την αναγκαία στρογγύλευση, ώστε να προκύπτει ο ειοδότης. Ση1ειώνεται ότι τα όρια οαλότητας δε στρογγυλοποιούνται. η) Η διαδικασία ολοκληρώνεται αυθη1ερόν. Αν ο έλεγχος δε πορεί να περατωθεί την ίδια ηέρα, λόγω του εγάλου αριθού των διαγωνιζοένων, η Ε.. οφείλει να ολοκληρώσει αυθηερόν τον έλεγχο τουλάχιστον των δέκα πρώτων διαγωνιζοένων, ακολουθώντας τη σειρά ειοδοσίας. Ο έλεγχος των υπόλοιπων προσφορών πορεί στην περίπτωση αυτή να συνεχιστεί τις αέσως επόενες ηέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή του σε ηέρα και ώρα που ανακοινώνεται ε τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. Τα δικαιολογητικά και οι προσφορές, που δεν ελέγχθηκαν, φυλάσσονται ε ευθύνη του Προέδρου της Ε.. Η εφαρογή της διαδικασίας καταγράφεται στο Πρακτικό της Ε.. θ) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζοένων, η Ε.. απορρίπτει τις προσφορές που κρίνει αιτιολογηένα απαράδεκτες (ε αναγραφή στο Πρακτικό) και καταρτίζει πίνακα των διαγωνιζοένων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. Ακολουθεί ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.., σε πίνακα της υπηρεσίας, στην οποία διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της, ε την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζοένους ότι πορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχοένως) ένσταση κατ αυτού έσα σε πέντε (5) ηέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση. Για την ηέρα και ώρα της ανάρτησης συντάσσεται αυθηερόν, ε επιέλεια του Προέδρου της Επιτροπής, σχετική πράξη, που υπογράφεται από όλα τα έλη της. Η πενθήερη προθεσία υποβολής ενστάσεων αρχίζει την επόενη της ανάρτησης ηέρα. Η Ε.. είναι υποχρεωένη να επιτρέψει την πρόσβαση των διαγωνιζοένων στα έγγραφα 9 Σκοπός του λογιστικού ελέγχου είναι να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η εσφαλένη κατάταξη διαγωνιζόενων στη σειρά ε την οποία ελέγχονται τα δικαιολογητικά τους. 10 Σύφωνα ε τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΕ), αν το σύστηα προσφοράς είναι του άρθρου 6. Εφόσον επιλέχθηκε από την Π.Α. το σύστηα του άρθρου 5 του Ν. 3669/08 (ΚΕ), (ενιαία έκπτωση) ελέγχεται η αριθητική και η ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης. Στο άρθρο αυτό της ιακήρυξης γίνονται οι αναγκαίες προσαρογές, ανάλογα ε το σύστηα δηοπράτησης που εφαρόζεται. Επίσης αν έχει επιλεγεί το σύστηα υποβολής προσφορών του άρθρου 7 ή του άρθρου 9 του Ν. 3669/08 (ΚΕ), να γίνουν οι αναγκαίες προσαρογές στο τεύχος της ιακήρυξης. των 4

9 που υποβλήθηκαν στο διαγωνισό, ε επιτόπιο έλεγχο των εγγράφων και λήψη φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους ίδιους εγγράφων ε δαπάνες τους, κατά το άρθρο 5 του ν. 2690/99. Οι ενστάσεις απευθύνονται στην Προϊσταένη Αρχή, υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισό και γνωστοποιούνται ε έρινα της υπηρεσίας αυτής στον Πρόεδρο της Ε.. ι) Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.. ολοκληρώνει το έργο της και υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσα της δηοπρασίας στην Προϊσταένη Αρχή, η οποία εγκρίνει το αποτέλεσα και κατακυρώνει στο ειοδότη, επιφυλασσοένων των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 3669/08 (ΚΕ). Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή ιαγωνισού συντάσσει γνωοδότηση την οποία και διαβιβάζει, (αζί ε τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην Προϊσταένη Αρχή, η οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το αποτέλεσα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται κατά το άρθρο 4. 2γ. 4.2 Έγκριση αποτελέσ1ατος της η1οπρασίας Πρόσκληση για υπογραφή σύ1βασης α) Η Προϊσταένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή ερικά το αποτέλεσα της δηοπρασίας, σύφωνα ε τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3669/08 (ΚΕ) 11. Αν, ετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, υφίστανται έγκυρες οικονοικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα διενεργείται δη1όσια κλήρωση από την Προϊσταένη Αρχή, κατόπιν προσκλήσεως των Εργ. Επ. που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίες δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), ε τρόπο που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσατος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους διαγωνιζόενους εκτός του ειοδότη. Μετά, προσκαλείται ο ειοδότης κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (ΚΕ), να προσκοίσει έσα σε προθεσία τουλάχιστον δέκα (10) ηερών ή και περισσότερων κατά την κρίση της Προϊσταένης Αρχής, ισχύουσα βεβαίωση εγγραφής στο ητρώο (εφόσον η αρχικώς προσκοισθείσα έπαυσε να ισχύει) και επικαιροποιηένα τα δικαιολογητικά των παρ (οι ηεδαποί) και (β), (γ) και (δ) (οι αλλοδαποί) της παρούσας, εφόσον έχει λήξει ο χρόνος ισχύος των αρχικώς προσκοισθέντων 12, καθώς και τα δικαιολογητικά των παρ (πιστοποιητικά έναντι των οποίων υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση). Σε κάθε περίπτωση (ακό"α δηλαδή κι αν ισχύει το αρχικώς προσκο"ισθέν ή η Ενη"ερότητα Πτυχίου) προσκο"ίζεται νέο πιστοποιητικό περί η κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, "ε η"ερο"ηνία έκδοσης "εταγενέστερη της η"ερο"ηνίας κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης της Προϊστα"ένης Αρχής. Επίσης προσκο"ίζονται και ελέγχονται τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενη"ερότητας, αν από την Ενη"ερότητα Πτυχίου που τυχόν προσκο"ίστηκε στο διαγωνισ"ό προκύπτει ότι κατά την η"έρα του διαγωνισ"ού ή την η"έρα διεξαγωγής του ελέγχου των δικαιολογητικών του αναδόχου είχε (ή έχει αντίστοιχα) λήξει ο χρόνος ισχύος των προσκο"ισθέντων για την έκδοσή της. Από τα ως άνω αποδεικτικά πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο ανάδοχος ήταν ενή"ερος φορολογικά και ασφαλιστικά και κατά την η"έρα του διαγωνισ"ού, σύ"φωνα "ε την υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωσή του. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Προϊστα"ένη Αρχή και, εφόσον δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συ""ετοχής στο διαγωνισ"ό, κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσ"ατος του διαγωνισ"ού απόφαση στο "ειοδότη (σύναψη σύ"βασης), "ε πρόσκληση για την υπογραφή της σύ"βασης κατά το άρθρο 30 του ν. 3669/08 προσκο"ίζοντας "εταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα συ"βατικά τεύχη και τις απαιτού"ενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. β) Αν τα ζητούενα δικαιολογητικά δεν προσκοιστούν επρόθεσα ή αν τα προσκοισθέντα (ετά και τις τυχόν διευκρινίσεις και συπληρώσεις) είναι ελλιπή ή αν δεν υφίστανται πλέον οι απαιτούενες προϋποθέσεις καταλληλότητας του ειοδότη, η Προϊσταένη Αρχή ανακαλεί την απόφαση κατακύρωσης και εγκρίνει την ανάθεση της κατασκευής στην αέσως επόενη, κατά σειρά ειοδοσίας, Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κοινοπραξία, επαναλαβάνοντας τη διαδικασία ε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και ούτω καθ εξής. Η Προϊσταένη Αρχή είναι υποχρεωένη να γνωστοποιήσει στο δεύτερο ειοδότη την έκβαση του επανελέγχου των δικαιολογητικών του πρώτου ειοδότη, πριν την κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης του αποτελέσατος στο ειοδότη. γ) Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσατος, όπως και οι λοιπές αποφάσεις, που λαβάνονται κατ εφαρογήν του άρθρου 27 του Ν. 3669/08 (ΚΕ), κοινοποιούνται στους διαγωνιζόενους ταχυδροικώς ε απόδειξη ή ε fax, κατά την κρίση της υπηρεσίας. Αν η ισχύς της προσφοράς του ειοδότη έχει λήξει και δε συφωνεί στην παράταση ισχύος της, προς το σκοπό σύναψης της σύβασης, η Προϊσταένη Αρχή απευθύνεται στο δεύτερο κατά σειρά ειοδότη, στον οποίο κατακυρώνει το διαγωνισό, αν αυτός συφωνεί στην παράταση και ούτω καθεξής. 11 Υπογραίζεται η παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 3669/08 (ΚΕ), κατά την οποία, για την ακύρωση διαγωνισού λόγω η ικανοποιητικών προσφορών απαιτείται η γνωοδότηση Τεχνικού Συβουλίου του οικείου Υπουργείου ή της Περιφέρειας. 12 Εφόσον συετέχουν (σε κοινοπραξία) και επιχειρήσεις ηεδαπές, χωρίς ενηερότητα πτυχίου, προσκοίζουν για επανέλεγχο τα στοιχεία της παρ (β), (γ) και (ε) 5

10 Άρθρο 5: Σύ1βασηΣυ1βατικά τεύχη 5.1 Σχετικά ε την υπογραφή της σύβασης, ισχύουν τα προβλεπόενα στο άρθρο 30 (παρ. 5 10) και 39 του Ν. 3669/08 (ΚΕ). 5.2 Τα συβατικά τεύχη και στοιχεία, ε βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς ανάθεση έργο, είναι τα αναφερόενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυφωνίας των περιεχοένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: 1. Το συφωνητικό. 2. Η παρούσα ιακήρυξη. 3. Η Οικονοική Προσφορά. 4. Το Τιολόγιο Μελέτης. 5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήατα τους, Τ.Σ.Υ. 7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 8. Ο Προϋπολογισός Μελέτης. 9. Οι εγκεκριένες ελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριένες τεχνικές ελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των ελετών του έργου. 10. Το Χρονοδιάγραα / Πρόγραα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 5.3 Επίσης έχουν συβατική ισχύ, επόενη των αναφερόενων στην προηγούενη παράγραφο: (1) Τα εγκεκριένα ενιαία Τιολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΕ). (2) Οι Ευρωκώδικες. (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.Χ7..Ε. (ή του τ. Υ..Ε.). (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασία 6.1 Επίσηη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόιη ελληνική ετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική. 6.2 Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι νόια επικυρωένα είτε από το Αρόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόενης είτε ε την επίθεση της σφραγίδας Apostile σύφωνα ε τη συνθήκη της Χάγης της 05,10,61 (που κυρώθηκε ε το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η ετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται είτε από Έλληνα δικηγόρο είτε από το αρόδιο προξενείο είτε από τη εταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. 6.3 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις εταξύ των υπηρεσιών που επλέκονται στην ανάθεση και εκτέλεση του έργου, των υποψηφίων, των διαγωνιζοένων και του αναδόχου διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του ε την Υπηρεσία ε διάθεση διερηνέων. Άρθρο 7: Εφαρ1οστέα νο1οθεσία Για τη δη1οπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύ1βασης και την κατασκευή του, εφαρ1όζονται οι διατάξεις των παρακάτω νο1οθετη1άτων 13 : 7.1 Ο Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοοθεσίας κατασκευής δηοσίων έργων» (ΚΕ). 13 Προσθήκες και εν γένει προσαρογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείενο και τις υποσηειώσεις της διακήρυξης), πορούν να προστίθενται και να περιλαβάνονται, όνο εφόσον είναι απόλυτα συβατές ε την ισχύουσα νοοθεσία. 6

11 7.3 Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α 25/86) και Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6 στο ΤΣΜΕΕ (Φ.Ε.Κ. Α 137/24,8,93) 7.5 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόενα στα συβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόος, Π.., Υ.Α.) και ερηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. Άρθρο 8: Χρη1ατοδότηση του Έργου, Φόροι, ασ1οί, κ.λ.π. Πληρω1ή Αναδόχου 8.1 Το έργο χρηατοδοτείται από ΣΑΤΑ ήου Ιλίου και υπόκειται στις κρατήσεις 14 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαβανοένης και της κράτησης 6 του άρθρου 27 παρ. 34,37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α /24,8,93) Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασούς κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 8.3 Οι πληρωές θα γίνονται σύφωνα ε το άρθρο 53 του Ν. 3669/08 (ΚΕ) και (ενδεχοένως) το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωή του εργολαβικού τιήατος θα γίνεται σε EΥΡ7. Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισ1ό Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συπληρωατικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για το διαγωνισό, αυτές θα παρέχονται από την αρχή που τον διεξάγει, το αργότερο δύο εργάσιες ηέρες πριν από την ηεροηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Άρθρο 10: Τεκ1ήριο από τη συ11ετοχή στο διαγωνισ1ό Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισό αποτελεί τεκήριο ότι ο διαγωνιζόενος έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δηοπράτησης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 14 Οι κρατήσεις προσαρόζονται ανάλογα ε το φορέα εκτέλεσης του έργου. 15 Όταν το έργο συγχρηατοδοτείται και από Κοινοτικούς Πόρους, τούτο να αναγράφεται στη ιακήρυξη. 7

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισ1ός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 11.1 Τίτλος του έργου Ο τίτλος του έργου είναι: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΤΙΣΜΟΥ ΟΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΝ ΧΡΝ ΕΡΓ. Η1/13» Προϋπολογισ1ός του έργου Ο συνολικός προϋπολογισός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε ,00 Ευρώ και αναλύεται σε 16 : απάνη Εργασιών ,41 Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+ Ο.Ε. 18%) ,25 Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε. + Ο.Ε.) ,15 17 Αναθεώρηση 3.000,00 Φόρος Προστιθέενης Αξίας (23%) , Τόπος εκτέλεσης του έργου ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου Με την παρούσα εργολαβία θα υλοποιηθούν, σε διάφορα ση1εία του δή1ου, εργασίες προκει1ένου να συντηρηθούν, να επεκταθούν και να ενισχυθούν οι υφιστά1ενες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε κοινόχρηστους χώρους. Επιπλέον, θα γίνουν εργασίες βελτίωσης του επιπέδου φωτισ1ού 1ε προσθήκη νέων φωτιστικών και ιστών φωτισ1ού. Συνοπτικά αναφέρεται ότι αφορά: Τοποθέτηση νέων φωτιστικών σω1άτων, προβολέων, ιστών φωτισ1ού επί εδάφους, εγκατάσταση ηλεκτρικών πινάκων, συντήρηση αντικατάσταση ηλεκτρολογικών εξαρτη1άτων. Επίσης τοποθέτηση νέων γρα11ών (καλωδίων), σύνδεση και εγκατάσταση ηλεκτρικών πινάκων και πίλλαρ. Επιση1αίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης εταχείρισης αυτών που συετέχουν στο διαγωνισό, αλλά και συόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νοοθεσίας και νοολογίας (υπόθεση C,496/99 P / Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA), το φυσικό και οικονοικό αντικείενο των δηοπρατούενων έργων δεν πρέπει να εταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύβασης. υνατότητα εταβολής υφίσταται, όνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που αναφέρονται ρητά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και εφόσον η εταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και ελλείψεις της ελέτης, ε βάση την οποία δηοπρατήθηκε το έργο. Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάενης νοοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08 (ΚΕ), εφόσον η δυνατότητα χρησιοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύβαση, ε τους ακόλουθους όρους και περιορισούς: εν επιτρέπεται ε τη χρησιοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών: να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συβατικά τεύχη, να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, να καταργείται ια «ο1άδα εργασιών» της αρχικής σύβασης, να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύβαση, 16 Μπορούν να προστίθενται και άλλα κονδύλια, όπως π.χ. δαπάνη απολογιστικά εκτελούενων εργασιών. 17 Ο σκοπός του κονδυλίου των απροβλέπτων καθορίζεται ε την παρ. 3 του άρθρου 57 του ν. 3669/08. 8

13 να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συβατικά τεύχη, να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συ1βατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείενο του διαγωνισού του έργου (π.χ. για το ητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες, κλπ). Υπό την προϋπόθεση εφαρογής των προαναφερθέντων περιορισών, επιτρέπεται η χρησιοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισ1ό ορίου εταβολής των εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «οάδας εργασιών», αλλά: ε περιορισό της εταβολής (αύξησης ή είωσης) της συβατικής δαπάνης ιας «οάδας εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα ε περιορισό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των ετακινήσεων από «οάδα εργασιών» σε άλλη «οάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύ1βασης του έργου. Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται όνο ειώσεις ποσοτήτων (και οικονοικού αντικειένου) ιας σύβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του ισχύοντος νοοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιοποιούνται τα εξοικονοούενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύβασης. Άρθρο 12: Προθεσ1ία εκτέλεσης του έργου Η συνολική προθεσία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) η1ερολογιακούς 1ήνες και αρχίζει από την ηέρα υπογραφής της σύβασης 18. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τηατικές προθεσίες 19 του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. Άρθρο 13: ιαδικασία επιλογής Αναδόχου Σύστη1α υποβολής οικονο1ικών προσφορών 13.1 Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει ε την «ανοικτή δηοπρασία» της περ. α) του άρθρου 3 του Ν. 3669/08 (ΚΕ) Η οικονοική προσφορά των διαγωνιζοένων, θα υποβληθεί ε το σύστηα «ενιαίου ποσοστού έκπτωσης πάνω σε συπληρωένο τιολόγιο της υπηρεσίας» του άρθρου 4 παρ. α του Ν. 3669/08 (ΚΕ) 20. Κάθε διαγωνιζόενος πορεί να υποβάλει όνο ία οικονοική προσφορά. Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης Ανάδειξη Αναδόχου Κριτήριο για την ανάθεση της σύβασης είναι η χαηλότερη τιή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του Ν. 3669/08 (ΚΕ). Άρθρο 15: Εγγύηση συ11ετοχής στο διαγωνισ1ό 15.1 Για την έγκυρη συετοχή στο διαγωνισό κατατίθενται από τους διαγωνιζόενους, κατά τους όρους του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (ΚΕ), εγγυητικές επιστολές συετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 21, ήτοι στο ποσό των 18 Μπορεί η έναρξη της προθεσίας να ορίζεται διαφορετικά, αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άεση έναρξη των εργασιών. 19 Η παραβίαση των τηατικών προθεσιών έχει ως συνέπεια την επιβολή ποινικών ρητρών κατά την παρ. 2 του άρθρου 49 του Ν. 3669/08 (ΚΕ), όνο αν στην ΕΣΥ ρυθίζεται το θέα του τρόπου επιβολής. 20 Ιδιαιτέρως επισηαίνεται ότι η παρούσα διακήρυξη αφορά τα συστήατα δηοπράτησης του άρθρου 6 (κυρίως), αλλά και των άρθρων 5, 7 και 9 (εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις) του Ν. 3669/08 (ΚΕ) και δεν αφορά το σύστηα ελέτη κατασκευή, ή άλλα συστήατα που υποβάλλονται και τεχνικές προσφορές. 21 Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 24 παρ. 1 του Ν. 3669/08 (ΚΕ), πορεί να ορισθεί έχρι και σε ποσοστό 4% επί του ποσού του προϋπολογισού. 9

14 1.566,02 ΕΥΡ7. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου (όπως οι υπηρεσίες και φορείς αναφέρονται στις παρ. 1.1, 1,2 και 1.3 της παρούσας) και σε περίπτωση διαγωνιζόενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των ελών της Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόενου, δηλαδή το ονοατεπώνυο και πατρώνυο του ατοικού εργολήπτη, την επωνυία του νοικού προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως έχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καία ένσταση ή αντίρρηση, έσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσι1ες η1έρες από τη σχετική ειδοποίηση, κατά τα αναφερόενα ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (ΚΕ) Οι εγγυητικές επιστολές συετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος ικρότερο των 6 1ηνών και 30 η1ερών, από την ηεροηνία δηοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (ΚΕ), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον 1έχρι 03/07/ Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Κυρίου του Έργου, εφόσον συντρέχει νόιη περίπτωση. Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πρι1) 16.1 εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο εν προβλέπεται η πληρωή πρι στην παρούσα σύβαση. 24 Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου Όριο ποσοστού έκπτωσης για πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης Για την υπογραφή της σύβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 3669/08 (ΚΕ), που ανέρχεται σε ποσοστό 5% 25 επί του προϋπολογισού του έργου, χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 3.915,04 Ευρώ. Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που πρόσφερε στο διαγωνισό ο ανάδοχος είναι εγαλύτερο του 12% 26, υποχρεούται να προσκοίσει για την υπογραφή της σύβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύφωνα ε τα οριζόενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του Ν. 3669/08 (ΚΕ) το ύψος της οποίας πορεί να φτάσει και το 35% του προϋπολογισού. Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ όλων των ελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του Ν. 3669/08 (ΚΕ). Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύατα, ανεξαρτήτως του ύψους των. Άρθρο 18: Η1ερο1ηνία λήξης της προθεσ1ίας παραλαβής των προσφορών 22 Η λέξη «το πολύ» σηαίνει ότι γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές ε ικρότερη προθεσία πληρωής π.χ. 5 ηέρες (ηερολογιακές) ή τρεις εργάσιες. 23 Να τίθεται συγκεκριένη ηεροηνία λήξης των εγγυητικών επιστολών. Ο χρόνος ισχύος των εγγυητικών επιστολών ετράται ως εξής: έξι (6) ήνες για συβάσεις που δεν θα υποβληθούν στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εννιά (9) ήνες για όσες υπόκεινται στον έλεγχο αυτό, επιπλέον δε προστίθενται 30 ηέρες. 24 Αν προβλέπεται η χορήγηση πρι ή προκαταβολής στον ανάδοχο, νηονεύονται οι απαραίτητες λεπτοέρειες των άρθρων 50 και 51 Ν. 3669/08 (ΚΕ). 25 Και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις έχρι ποσοστό 10%. 26 Κατά κανόνα τίθεται 12% ή, κατ εξαίρεση, 15 % αν ισχύουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) το έργο πρόκειται να εκτελεστεί σε νησιωτικό νοό, β) ο προϋπολογισός του είναι ικρότερος του ανώτατου ορίου της 2 ης τάξης και γ) η διαγωνιζόενη επιχείρηση έχει την έδρα της στο νοό αυτό (βλέπετε σχετικά τα οριζόενα στην υπουργική απόφαση που καθορίζει το όριο) ή το καθοριζόενο από την υπηρεσία στις κατηγορίες έργων για τις οποίες δεν έχει εγκριθεί ενιαίο τιολόγιο. 10

15 7ς ηεροηνία λήξης της προθεσίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισό, ορίζεται η 03/12/2013, ηέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.1. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηοπρασία την προαναφερθείσα ηεροηνία ή αν διεξαχθεί εν αλλά δεν κατατεθεί καιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ηεροηνία που θα καθορίσει ε πράξη της η Προϊσταένη Αρχή 27 και η οποία θα γνωστοποιηθεί ε FAX 28 πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιες ηέρες πριν τη νέα ηεροηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισού και την ίδια ώρα (10:00 π..). Η ίδια διαδικασία πορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά ε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Ση1ειώνεται ότι στις νέες αυτές ηεροηνίες (εφόσον συντρέξει περίπτωση) πορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισού και να συετάσχουν σ αυτόν ενδιαφερόενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούενη φορά. Στην περίπτωση αυτή, τα τεύχη θα παρέχονται στους ενδιαφερόενους έχρι και δύο εργάσιες ηέρες πριν το διαγωνισό (η ηέρα του διαγωνισού δεν προσετράται). Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών Κάθε υποβαλλόενη προσφορά δεσεύει το συετέχοντα στο διαγωνισό (κατά τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (ΚΕ) για διάστηα 6 1ηνών 29 από την ηεροηνία υποβολής των προσφορών. Άρθρο 20: η1οσιότητα απάνες δη1οσίευσης Περίληψη της ιακήρυξης αυτής 30 θα δηοσιευθεί κατά τις παρ. 7 9 του άρθρου 15 του Ν. 3669/08 (ΚΕ) στο τεύχος ιακηρύξεων ηοσίων Συβάσεων της Εφηερίδας της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο, σύφωνα ε την Εγκύκλιο της ΓΓΕ/ ΥΠΕΧΕ Ε.16/2007. Τα έξοδα των εκ του νόου απαραίτητων δηοσιεύσεων της διακήρυξης της δηοπρασίας θα ανέλθουν το πολύ στο ποσό των χιλίων (1.000,00) ΕΥΡ, βαρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται ε τον πρώτο λογαριασό πληρωής του έργου. Τα έξοδα δηοσιεύσεων των τυχόν προηγούενων διαγωνισών για το ίδιο έργο, καθώς και τα έξοδα των η απαραίτητων εκ του νόου δηοσιεύσεων, βαρύνουν τον κύριο του έργου και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 27 Η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι Τρίτη. 28 Ορίζεται το έσον, π.χ. ΦΑΞ. 29 Σύφωνα ε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (ΚΕ) ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) ήνες όταν η σύβαση δεν υπόκειται λόγω προϋπολογισού στον προσυβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εννιά (9) ήνες στην περίπτωση που το έργο επίπτει στον έλεγχο. 30 Η περίληψη συντάσσεται κατά το υπόδειγα που συνοδεύει την Εγκύκλιο 13/2006 του Υπουργείου ΠΕΧ7Ε (η οποία υπάρχει στην ιστοσελίδα της ΓΓΕ ggde.gr). 11

16 Άρθρο 21: ικαιού1ενοι συ11ετοχής στο διαγωνισ1ό Στο διαγωνισό δικαιούνται να συετάσχουν: 21.1 Με1ονω1ένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α. Εγγεγρα11ένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ..Ε. του Υ.ΠΕ.Χ7..Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1 η τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 31 β. Προερχόενες από κράτη 1έλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συφωνία για τις ηόσιες Συβάσεις (Σ..Σ.) του Παγκόσιου Οργανισού Επορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσηοι κατάλογοι αναγνωρισένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη ε τις καλούενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. γ. Προερχόενες από ως ανωτέρω β κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσηοι κατάλογοι αναγνωρισένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόοια ε το δηοπρατούενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασό εταξύ τους 32, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΕ) 33 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συετέχει στο κοινοπρακτικό σχήα ε ποσοστό όχι ικρότερο του 25% της καλούενης κατηγορίας Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΕ). Το ποσοστό συετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήα προκύπτει από τον προϋπολογισό της κατηγορίας για την οποία αυτή συετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών ε ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δηοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισό της εγαλύτερης κατηγορίας Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραένων στην τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας.., ε τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΕ) (αναβάθ1ιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συετέχει είτε εονωένα είτε ως έλος ενός κοινοπρακτικού σχήατος. Γίνονται επίσης δεκτές και εονωένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ εφαρογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισούς για την κατασκευή ηοσίων Έργων. Άρθρο 22: Επαγγελ1ατικά προσόντα Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση, που ετέχει στο διαγωνισό, εονωένα ή ως έλος Κοινοπραξίας, οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελ1ατικά προσόντα: 1. Να η βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειένου περί αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από ια 31 Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισού της σύβασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα συετοχής επιχειρήσεων γραένων στα Νοαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/08). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη. 32 Αν συετέχουν και επιχειρήσεις γραένες στα Νοαρχιακά Μητρώα δεν επιτρέπεται να κοινοπρακτούν ε επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών περιπτώσεων (βλέπ. άρθρο 106 παρ. 1 του ν. 3669/08). 33 Επισηαίνεται η πρόσφατη νοολογία του ΣτΕ (απόφαση 505/2007 της Επ. Αναστ. ΣτΕ) κατά την οποία κωλύεται η συετοχή σε κοινοπρακτικό σχήα επιχείρησης που δεν πορεί να συετάσχει στο διαγωνισό λόγω κατωτάτου ορίου. 34 Η περίπτωση αυτή τίθεται όνο αν από τον προϋπολογισό του έργου δικαιολογείται. 12

17 παρόοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νοοθεσία του Κράτους προέλευσής της. 2. Να ην έχουν καταδικαστεί αετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση οόρρυθων (Ο.Ε.), ετερόρρυθων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύ1βουλος σε περίπτωση ανώνυης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για α) συετοχή σε εγκληατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθ. 98/773/ΕΥ του Συβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύβασης για την προστασία των οικονοικών συφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νοιοποίηση εσόδων από παράνοες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθ. 91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συβουλίου, για την πρόληψη χρησιοποίησης του χρηατοπιστωτικού συστήατος για τη νοιοποίηση εσόδων από παράνοες δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη (386,388 Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία (216,218 Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία (235,237 Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.). Τα υπό α,δ αδικήατα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση, ενώ τα υπό ε,κ, όνο αν σχετίζονται ε την άσκηση του επαγγέλατος του εργολήπτη. 3. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης, σύφωνα ε την ισχύουσα Ελληνική νοοθεσία (εφόσον είναι ηεδαπή ή αλλοδαπή εν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή σύφωνα ε τη νοοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηένη. 4. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, σύφωνα ε την ισχύουσα Ελληνική Νοοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστηένη στην Ελλάδα) ή σύφωνα ε τη νοοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηένη. 5. Να ην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτω1α για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίωα συετοχής σε δηοπρασίες δηοσίων έργων (και καταλαβάνει τη συγκεκριένη δηοπρασία). 6. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τις εργοληπτικές οργανώσεις, εφόσον είναι εγγεγραένη. 7. Να ην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συ1βάσεων ανώτερο του νόιου ορίου. ΣΗΜΕΙΣΗ: Οι υπό 6 και 7 προϋποθέσεις ισχύουν 1όνο για τις ηεδαπές επιχειρήσεις. 8. Τεχνική ικανότητα Άρθρο 23: ικαιολογητικά 35 Συπληρώνεται για να τεθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες πορεί να γίνει δεκτή αλλοδαπή Εργολ. Επιχείρηση που δεν είναι γραένη σε επίσηο κατάλογο αναγνωρισένων εργοληπτών. Η ζητούενη τεχνική ικανότητα πρέπει να είναι στο επίπεδο των εγγεγραένων στις αντίστοιχες τάξεις του ελληνικού Μ.Ε.Ε.Π., δηλαδή ο κατάλογος και τα πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να αναφέρονται σε έργα αντίστοιχα του προϋπολογισού, της τάξης και των κατηγοριών που δικαιούνται να συετέχουν στο διαγωνισό. Για τους ηεδαπούς εργολήπτες η τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη και κατηγορία του Μητρώου πορούν όως να προστεθούν και για τους έλληνες εργολήπτες απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας στην εκτέλεση έργων παρεφερών κατ αντικείενο ε το υπό δηοπράτηση, ύστερα από σχετική εγκριτική απόφαση του Υπουργού ΠΕ.Χ7..Ε. για την προσθήκη επιπλέον όρων στη διακήρυξη, όπως προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΕ) Στην περίπτωση αυτή να αναφέρεται η εγκριτική απόφαση. 13

18 Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συετέχει στη δηοπρασία, εονωένα ή ως έλος Κοινοπραξίας, οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι διαθέτει τα προσόντα του άρθρου 22, προσκοίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά: 23.1 ικαιολογητικά επαγγελ1ατικής εγγραφής α. Προκειένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγρα11ένης στο Μ.Ε.Ε.Π. 36 πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας. Υποβάλλεται επίσης και φωτοαντίγραφο του πτυχίου, το οποίο επικυρώνεται από τον Πρόεδρο της Ε.. και παραένει στη διάθεση των οργάνων του διαγωνισού για αποδεικτικούς λόγους (εκδίκαση ενστάσεων και προσφυγών) 37. β. Προκειένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόενης από κράτος,έλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ..Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσηοι κατάλογοι αναγνωρισένων εργοληπτών, επικυρωένο από την αρόδια αρχή πιστοποιητικό εγγραφής στους καταλόγους, σε τάξη και κατηγορία όπως ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας, συνταγένο σύφωνα ε το άρθρο 52 της Οδηγίας 2004/18 (άρθρο 151 του ν. 3669/08). γ. Προκειένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόενης από κράτος,έλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ..Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσηοι κατάλογοι αναγνωρισένων εργοληπτών, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελατικό ητρώο της χώρας προέλευσής της, σύφωνα ε το άρθρο 46 της Οδηγίας 2004/18 (άρθρο 145 του ν. 3669/08). Τα δικαιολογητικά επαγγελ1ατικής εγγραφής, προκει1ένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ 38 κατά την η1ερο1ηνία παραλαβής των προσφορών ικαιολογητικά επαγγελ1ατικής και τεχνικής καταλληλότητας Η εκπλήρωση των προσόντων 1 7 του άρθρου 22 αποδεικνύεται ε τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α έως ε της παρ , που αφορούν τόσο τις εονωένες επιχειρήσεις όσο και όλα τα έλη των κοινοπραξιών, ε τις διακρίσεις της παρ : Οι εγγεγρα11ένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις θα προσκοίσουν, εφόσον κατέχουν, «Ενηερότητα Πτυχίου» για χρήση σε δηοπρασίες, σύφωνα ε την ισχύουσα κάθε φορά υπουργική απόφαση. Η Ενηερότητα Πτυχίου απαλλάσσει από την υποχρέωση προσκό1ισης των αντίστοιχων επιέρους δικαιολογητικών των περιπτώσεων του άρθρου , εκτός της περίπτωσης δ, η οποία δεν τις αφορά. Η Ενηερότητα Πτυχίου πρέπει, επί ποινή αποκλεισ1ού, να είναι σε ισχύ κατά την ηεροηνία παραλαβής των προσφορών. Στην περίπτωση που η φορολογική ή η ασφαλιστική ενηερότητα που αναγράφονται στην Ενηερότητα Πτυχίου έχουν λήξει κατά την ηεροηνία αυτή, προσκοίζεται υπεύθυνη δήλωση (του εονωένου υποψήφιου ή του έλους της υποψήφιας κοινοπραξίας) ότι ο συετέχων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήερος κατά την ηέρα του διαγωνισού και είναι σε θέση να αποδείξει την ενηερότητα αυτή, εφόσον αναδειχθεί ειοδότης. Εφόσον στην Ενηερότητα Πτυχίου δεν αναγράφεται ρητά ότι τα στελέχη του πτυχίου του διαγωνιζοένου είναι ασφαλιστικώς ενήερα στο ΤΣΜΕΕ, ο διαγωνιζόενος προσκο1ίζει επιπλέον της Ε.Π. ασφαλιστική ενη1ερότητα εν ισχύει για τα στελέχη αυτά. Οι εγγεγρα11ένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις χωρίς Ενη1ερότητα Πτυχίου, υποχρεούνται να προσκοίσουν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά, εκτός αυτού της παραγράφου δ. Οι αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσκοίσουν τα δικαιολογητικά των παραγ. α έως δ, εκτός αν είναι εγγεγραένες σε επίση1ους 36 Υπενθυίζεται η δυνατότητα να συετέχουν επιχειρήσεις των Νοαρχιακών Μητρώων. Στην περίπτωση αυτή προστίθεται «ή στα Νοαρχιακά Μητρώα». 37 Αν δεν υπάρχει φωτοαντίγραφο στο φάκελο εκδίδεται ένα ε επιέλεια του Προέδρου της Επιτροπής και επικυρώνεται από τον ίδιο. 38 Υπενθυίζονται πάντως σχετικά και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 97 του ν. 3669/08. 14

19 καταλόγους αναγνωρισένων εργοληπτών της χώρας τους, κατά την έννοια του άρθρου 151 του ν. 3669/08, οπότε απαλλάσσονται της υποχρέωσης υποβολής των δικαιολογητικών εκείνων που νηονεύει το πιστοποιητικό εγγραφής τους α. Για την περίπτωση 1, 2, 5 και 7 του άρθρου 22 υποβάλλεται Υπεύθυνη ήλωση που υπογράφεται από τον ατοικό εργολήπτη ή τον νόιο εκπρόσωπο της επιχείρησης και βεβαιώνει ότι η επιχείρηση ι) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση 39, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειένου περί αλλοδαπού διαγωνιζόενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από ια παρόοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νοοθεσία του Κράτους προέλευσής του, ιι) ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 22 δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήατα της περίπτωσης αυτής, ιιι) ότι η επιχείρηση δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίωα συετοχής σε δηοπρασίες δηοσίων έργων (και καταλαβάνει τη συγκεκριένη δηοπρασία) και iv) ότι το ανεκτέλεστο έρος των εργολαβικών συβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτέλεστου που τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΕ). β. Για την περίπτωση 3 πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρόδια αρχή του κράτους εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της Εργ. Επιχειρ., όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύφωνα ε τη νοοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή και ε την ισχύουσα ελληνική νοοθεσία, για την Εργ.Επ. και για όλες τις Κοινοπραξίες στις οποίες συετέχει, καθώς και για κάθε έργο που εκτελεί (παρ. 3 άρθρου 20 του Ν. 3669/08 (ΚΕ) στην Ελλάδα. Οι επιχειρήσεις που είναι γρα11ένες στο ΜΕΕΠ (ή στα Νο1αρχιακά Μητρώα) και δεν κατέχουν Ενη1ερότητα Πτυχίου, έχουν ειδικά την υποχρέωση να προσκοίσουν Υπεύθυνη ήλωση όπου θα αναφέρονται ι) ότι τα πρόσωπα 40 που απασχολούν ε σύβαση εξαρτηένης εργασίας είναι ασφαλισένα στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισούς (αν δεν απασχολούν τέτοια πρόσωπα να υποβάλλεται σχετική αρνητική Υ..), ιι) τα πρόσωπα (ονοαστικά) που στελεχώνουν το πτυχίο της επιχείρησης και έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΣΜΕΕ. Τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενη1ερότητας πρέπει να προέρχονται από όλους τους ασφαλιστικούς οργανισ1ούς και να αφορούν την ίδια την επιχείρηση, ενώ ειδικότερα πρέπει να προσκο1ίζεται και ασφαλιστική ενη1ερότητα των ως άνω στελεχών προς το ΤΣΜΕΕ. γ. Για την περίπτωση 4, εφόσον η εργοληπτική επιχείρηση φορολογείται στην Ελλάδα, αποδεικτικά ενηερότητας για χρέη προς το ελληνικό δηόσιο, τόσο εονωένα όσο και για τις Κοινοπραξίες στις οποίες συετέχει (παρ. 3 άρθρου 20 του Ν. 3669/08 (ΚΕ) Σε περίπτωση που η Εργ. Επ. δε φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση από την αρόδια ελληνική αρχή ή υπεύθυνη δήλωση περί του γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα αποδεικτικό φορολογικής ενηερότητας αρόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής της. Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω β και γ έγγραφα ή πιστοποιητικά, πορεί να αντικατασταθούν ε ένορκη βεβαίωση (εκδοθείσα εντός των έξι ηνών που 39 Σε εκκαθάριση πορούν να τεθούν όνο νοικά πρόσωπα και όχι ατοικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, άρα από τους ατοικούς εργολήπτες δε ζητείται τέτοιο πιστοποιητικό. 40 Χωρίς ονοαστική αναφορά στα πρόσωπα. 15

20 προηγούνται της ηεροηνίας δηοπράτησης) ή όπου δεν προβλέπεται, από υπεύθυνη δήλωση. Αν διαπιστωθεί 1ε οποιονδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζό1ενου είναι απαράδεκτη. δ. Για τις εργολ. επιχειρήσεις της παραγράφου 21.1.γ κατάλογο εκτελεσένων έργων κατά την τελευταία πενταετία, συνοδευόενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσής τους, από τα οποία στοιχεία αποδεικνύεται ότι έχουν εκτελέσει παρόοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα ε το δηοπρατούενο. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των έργων και διευκρινίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν κατά τους κανόνες της τέχνης και αν περατώθηκαν κανονικά. ε. Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονοικών τους υποχρεώσεων προς τις επαγγελατικές εργοληπτικές ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραένες σε τέτοιες οργανώσεις Για να θεωρηθούν έγκυρα τα υπό β και γ στοιχεία της παρ πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την η1ερο1ηνία παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος (εγαλύτερος ή ικρότερος του εξαήνου) ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηεροηνία έκδοσης εντός των έξι 1ηνών που προηγούνται της ηεροηνίας παραλαβής των προσφορών. Ειδικά οι υπεύθυνες δηλώσεις και ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκοίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ηεροηνία εντός του τελευταίου 1ηνός πριν τη δη1οπράτηση. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται α) οι Υπεύθυνες ηλώσεις σε πρωτότυπο β) τα λοιπά δικαιολογητικά σε πρωτότυπο ή (κατ επιλογή του διαγωνιζόενου) σε νόια επικυρωένα φωτοαντίγραφα (κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/99 όπως ισχύει). Αντί επικύρωσης των φωτοαντιγράφων αρκεί η υποβολή (αζί ε τα φωτοαντίγραφα έσα στο φάκελο δικαιολογητικών) υπεύθυνης δήλωσης του νόιου εκπροσώπου της διαγωνιζόενης επιχείρησης περί του ότι τα υποβαλλόενα στοιχεία είναι φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρει επί ποινή απαραδέκτου ένα προς ένα τα δικαιολογητικά των οποίων βεβαιώνεται η ακρίβεια. Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) θεωρούνται πρωτότυπα. Ειδικά το αποδεικτικό φορολογικής ενη1ερότητας των ελληνικών αρχών (όταν προσκοίζεται ιδιαίτερα και δεν καλύπτεται από την ενηερότητα πτυχίου) υποβάλλεται σε πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο θεωρηένο από αρόδιο υπάλληλο της αρχής που διεξάγει το διαγωνισό. Το θεωρηένο φωτοαντίγραφο έχει τον ίδιο χρόνο ισχύος όπως και το πρωτότυπο (απόφ. Υπουργού Οικονοικών /6134,11/0016/ΠΟΛ.1223/ , Φ.Ε.Κ Β, όπως ισχύει). Αποδεικτικά φορολογικής ενηερότητας από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονοίας και Οικονοικών γίνονται δεκτά ως ακριβή φωτοαντίγραφα. Επισηαίνεται ότι τα έλη της Επιτροπής ιαγωνισού δεν επικυρώνουν φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών των διαγωνιζόενων κατά ή ετά το διαγωνισό. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στο φάκελο των δικαιολογητικών και να είναι ήδη επικυρωένα ε νόιο τρόπο, κατά την υποβολή του φακέλου. Τα δικαιολογητικά παραένουν στο φάκελο και δε νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόενους. Εφόσον διαπιστωθεί καθ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά την παροχή σηαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισό, αποκλείεται Μετά την ανάδειξη του αναδόχου και στα πλαίσια επανελέγχου των δικαιολογητικών συετοχής κατά την παρ. 4.2 της παρούσας, ο ανάδοχος προσκοίζει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, προκειένου να αποδείξει την ειλικρίνεια των δηλωθέντων ε την υπεύθυνη δήλωση της παρ α): α) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της χώρας προέλευσης και από τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. Για την Ελλάδα τα πιστοποιητικά που αφορούν την πτώχευση και αναγκαστική διαχείριση εκδίδονται από το πρωτοδικείο, ενώ αυτό που αφορά τη θέση σε εκκαθάριση από την αρόδια Νοαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή το Υπουργείο Ανάπτυξης όταν πρόκειται για ανώνυη εταιρεία και το πρωτοδικείο της έδρας στις υπόλοιπες περιπτώσεις νοικών 16

21 προσώπων (Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε.). Πιστοποιητικά περί η θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκο1ίζονται από τις ατοικές εργοληπτικές επιχειρήσεις. β. Απόσπασα ποινικού 1ητρώου ή ανάλογο έγγραφο ικαστικής Αρχής της χώρας προέλευσης, που αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση οόρρυθων (Ο.Ε.), ετερόρρυθων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύβουλο σε περίπτωση ανώνυης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. Σε περίπτωση που το απόσπασα ποινικού ητρώου δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συβολαιογράφου, περί των αδικηάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραένες στο ητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά αδίκηα που θα πορούσε να προκαλέσει αποκλεισό του διαγωνιζοένου, προσκοίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειένου να διαπιστωθεί αν το αδίκηα αφορά την άσκηση του επαγγέλατος του διαγωνιζόενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόενο του ποινικού ητρώου. γ) Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο 1έρος των εργολαβικών συ1βάσεων, συνοδευόενη από: (α) πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των αροδίων υπηρεσιών για το ανεκτέλεστο έρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε αυτοτελώς είτε σε κοινοπραξία και εκδίδονται στο εξάηνο που προηγείται της ηεροηνίας δηοπράτησης του έργου (άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΕ) ικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας 42 Άρθρο 24 : Περιεχό1ενο Φακέλου Προσφοράς Ο φάκελος της προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζο1ένων περιλα1βάνει, επί ποινή αποκλεισού, φάκελο δικαιολογητικών συ11ετοχής και σφραγισ1ένο φάκελο Οικονο1ικής Προσφοράς, σύφωνα ε τα κατωτέρω: 24.1 Ο φάκελος των δικαιολογητικών συετοχής περιέχει επί ποινή αποκλεισ1ού όλα τα δικαιολογητικά (και ε τις διακρίσεις) που αναφέρονται στο άρθρο 23 και επιπλέον (επίσης επί ποινή αποκλεισ1ού): 1. Τις εγγυητικές επιστολές συετοχής του άρθρου 15 της παρούσας. 2. Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υπογράφει την προσφορά ότι αποτελεί νόιο εκπρόσωπο της επιχείρησης για την οποία υπογράφει και ότι έχει το εκ του καταστατικού δικαίωα εκπροσώπησης της επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισό. Η Επιτροπή ιαγωνισού και η Προϊσταένη Αρχή, διατηρούν το δικαίωα αφισβήτησης της νοιοποίησης και πορούν, κατά τον επανέλεγχο των δικαιολογητικών πριν από τη σύναψη της σύβασης (άρθρο 26 παρ. 2 Ν. 3669/08 (ΚΕ) να ζητήσουν οποιοδήποτε έγγραφο θεωρούν αναγκαίο για την απόδειξή της (όπως π.χ. το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης ε τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόενους ε ορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωένο αντίγραφο ή απόσπασα του καταστατικού του διαγωνιζοένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). 41 Μεταβολές στο ανεκτέλεστο δεν επηρεάζουν την ισχύ της Ενηερότητας Πτυχίου (για το χρόνο που αυτή χορηγήθηκε) εκτός της περίπτωσης υπέρβασης του συνολικού κατά τάξη Μ.Ε.Ε.Π. ανεκτέλεστου εργολαβικών συβάσεων. 42 Τα δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας ορίζονται σύφωνα ε το άρθρο 147 του ν. 3669/08 (άρθρο 48 της Οδηγίας 2004/18) και αφορούν τις αλλοδαπές Εργ. Επιχειρ., που δεν είναι εγγεγραένες σε επίσηο κατάλογο αναγνωρισένων εργοληπτών. Μπορεί να τεθεί και για τις ελληνικές Εργολ. Επιχ. 1όνο αν υφίσταται εγκριτική απόφαση του Υπουργού ΠΕ.Χ..Ε. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας η τεχνική ικανότητα πρέπει να αποδεικνύεται στο πρόσωπο 1ίας τουλάχιστον από τις κοινοπρακτούσες εργοληπτικές επιχειρήσεις. 17

22 Υπεύθυνη ήλωση δεν προσκοίζεται σε περίπτωση ατοικών εργ/κών επιχειρήσεων. Η εκπροσώπηση της εργ. επιχ/σης τεκαίρεται, εφόσον δεν α1φισβητήσει έχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας (κατά την παρ. 4.2 α της παρούσας) την εκπροσώπησή της από το πρόσωπο που υπέγραψε την προσφορά της. Όταν οι διαγωνιζόενοι προσκοίζουν Ενη1ερότητα Πτυχίου, η νοιοποίηση θεωρείται αποδεδειγ1ένη. Αν ο νόιος εκπρόσωπος είναι άλλο πρόσωπο από τον αναφερόενο στην Ε.Π. προσκοίζονται τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την αλλαγή. 3. Σε περίπτωση διαγωνιζό1ενης Κοινοπραξίας, υποβάλλεται δήλωση ή και ιδιωτικό συ1φωνητικό υπογεγραένα από τους νοίους εκπροσώπους των ελών, για τη σύσταση της Κοινοπραξίας. ηλώνονται επίσης και τα ποσοστά συ11ετοχής των κοινοπρακτούντων ελών (εφόσον προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ελάχιστα ποσοστά συετοχής σε κοινοπραξία). 4. Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την κατά το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (ΚΕ) νο1ι1οποίηση του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την προσφορά για λογαριασό της εργοληπτικής επιχείρησης, όπως ορίζεται στην παρ. 3.3 της παρούσας ιακήρυξης. Τέτοια στοιχεία δεν προσκοίζονται αν η νοιοποίηση προκύπτει από την Ενηερότητα Πτυχίου, ή αν η προσφορά υποβλήθηκε από αλλοδαπή επιχείρηση. 6. Τα απαιτούενα τρία (03) 43 ηχανόσηα του Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. ή πρωτότυπο ισόποσο γραάτιο είσπραξης αγοράς ενσήων Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. (επ ονόατι του διαγωνιζοένου). Μηχανόσηα που περιλαβάνονται στον κλειστό φάκελο της οικονοικής προσφοράς γίνονται αποδεκτά Ο σφραγισ1ένος φάκελος «Οικονοικής Προσφοράς» περιέχει συπληρωένο το έντυπο Οικονο1ικής Προσφοράς της Υπηρεσίας. Το έντυπο της Οικονοικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισού, από το νόιο εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης ή της Κοινοπραξίας και όλες οι σελίδες ονογράφονται από τον ίδιο (ονογραφές που τυχόν λείπουν συπληρώνονται ετά το άνοιγα των προσφορών. Ακόα κι αν αρνηθεί να τα ονογράψει ο διαγωνιζόενος, τα ονογράφει η Ε.. άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΕ). Επίσης, εφόσον λείπουν, συπληρώνονται από τον προσφέροντα ετά το άνοιγα των προσφορών τα ονοατεπώνυα των προσφερόντων και οι σφραγίδες των επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση οι ελλείψεις αυτές δε θεωρούνται λόγος αποκλεισού από τη δηοπρασία. Επιση1αίνονται σχετικά 1ε την οικονο1ική προσφορά τα εξής: Α. Είναι υποχρέωση των διαγωνιζοένων να συπληρώσουν το Έντυπο Οικονοικής Προσφοράς. Αποκλείονται διαγωνιζόενοι που δεν συπληρώνουν ουσιώδες έρος των στοιχείων της προσφοράς τους. Β. Αποκλείονται από το διαγωνισό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα επι1έρους ποσοστό έκπτωσης οάδας εργασιών του εντύπου της οικονοικής προσφοράς ή το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στο σύστηα του άρθρου 5 του Ν. 3669/08 (ΚΕ) ολογράφως και αριθ1ητικώς 44. Γ. Η ολόγραφη αναγραφή των επιέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης αριθητικής 45.. Αν παρουσιαστούν α) επουσιώδεις ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονοικής προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισό), β) διαφορές εταξύ της ολόγραφης και της αριθητικής τιής ή γ) λογιστικά σφάλ1ατα στα αθροίσατα, τα γινόενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή ιαγωνισ1ού διορθώνει τα σφάλατα και αναγράφει την ορθή οικονοική προσφορά. 43 Τίθεται απ την υπηρεσία ο συγκεκρι1ένος αριθ1ός των 1ηχανόση1ων (υπολογιζόενος ε βάση τον προϋπολογισό του έργου χωρίς ΦΠΑ) προκειένου να αποφεύγονται αφισβητήσεις από διαφορετικούς υπολογισούς των διαγωνιζοένων. Η οποιαδήποτε υποδιαίρεση του ηχανόσηου καλύπτεται 1ε ακέραιο 1ηχανόση1ο. 44 Ανάλογα ε το σύστηα υποβολής προσφορών διαγράφεται ό,τι δεν χρειάζεται. Αν το σύστηα είναι των άρθρων 7 ή 9 του Ν. 3669/08 (ΚΕ) τίθενται οι αντίστοιχες προβλέψεις. 45 Τα παραπάνω αναφέρονται στο σύστηα υποβολής προσφορών του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΕ). Σε περίπτωση που εφαρόζεται άλλο σύστηα οι σχετικοί όροι προσαρόζονται ανάλογα. 18

23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Άρθρο 25: ιάφορες ρυθ1ίσεις 25.1 Η έγκριση κατασκευής του δηοπρατούενου έργου και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, αποφασίστηκαν ε την αριθ. 333/17,10,2013 (ΑΑ: ΒΛ1Π7ΕΒ,ΟΜΚ) Απόφαση ηοτικού Συβουλίου και την αριθ.319/12,11,2013 Απόφαση Οικονοικής Επιτροπής αντίστοιχα Ο Κύριος του Έργου πορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύβουλο. Ο Ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού Συβούλου που πηγάζουν από τη συβατική σχέση της Υπηρεσίας ε αυτόν ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Με την υπ αριθ. 319/ 12, 11, 2013 Α.Ο.Ε ΙΛΙΟΝ, 12 / 11 / 2013 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ Προαιρετική επιλογή. Εφόσον στη ιακήρυξη τίθενται επιπλέον όροι τεχνικής ικανότητας, αναφέρεται η σχετική απόφαση του Υπουργού ΠΕ.Χ7..Ε., όπως απαιτείται από το άρθρο 15 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΕ). 19

24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ<EΠΕΚΤΑΣΗ<ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦHΤΙΣΜΟΥ ΟHΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤHΝ ΧHΡHΝ Εργ.Η1/13. Α.Μ: HΛ 1/2013 ΠΡΟΫΠ: ,00 (ε Φ.Π.Α) 20

25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:ΣυντήρησηΕπέκτασηΕνίσχυση ηλεκτροφωτισ'ού ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝ+Ν οδών και κοινοχρήστων χώρων Εργ.Η1/13. ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΜ: ΗΛ 1/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠ: ('ε τον φ.π.α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά το έργο: <<Συντήρηση ΕπέκτασηΕνίσχυση ηλεκτροφωτισ'ού οδών και κοινοχρήστων χώρων Εργ.Η1/13 >>για το έτος Οι παρακάτω εργασίες θα γίνουν σε διάφορα ση'εία του ή'ου 'ας, προκει'ένου να υπάρχει η δυνατότητα,συντήρησης, επέκτασης ή και ενίσχυσης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων,σε κοινόχρηστους χώρους, κατά την διάρκεια ενός η'ερολογιακού έτους. Το έργο θα περιλα'βάνει επίσης, εργασίες βελτίωσης φωτισ'ού, σε διάφορους οδούς του ή'ου. Συγκεκρι'ένα θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες όπου χρειαστούν: 1.τοποθέτηση νέων φωτιστικών σω'άτων, προβολέων, ιστών φωτισ'ού,επί εδάφους, 2.εγκατάσταση ηλεκτρικών πινάκων, 3.επισκευή σε κοινόχρηστους χώρους, 4.εργασίες συντήρησηςαντικατάστασης ηλεκτρολογικών εξαρτη'άτων(καλωδίωνιστών,κλπ). Επιπλέον, σε ήδη υπάρχον πλατείες, παιδ. χαρές, πεζόδρο'ους, θα υπάρχει η δυνατότητα βελτίωσης του επιπέδου φωτισ'ού,προσθέτοντας νέα φωτιστικά και ιστούς ηλεκτροφωτισ'ού. Συγκεκρι'ένα θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες όπου χρειαστούν: 1.επέκταση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 'ε νέες γρα''ές(καλώδια), 2.τοποθέτηση φωτιστικών σω'άτων,προβολέων,ιστών φωτισ'ού, 3.σύνδεση και εγκατάσταση ηλεκτρικών πινάκων και πίλλαρ. Τέλος κάθε άλλη εργασία για την πλήρη και σωστή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων,όπως αυτές οι εργασίες αναφέρονται αναλυτικά στον προϋπολογισ'ό της 'ελέτης. Λόγω δυσχέρειας στην προ'έτρηση των ποσοτήτων των εργασιών που θα πραγ'ατοποιηθούν, ο προϋπολογισ'ός της παρούσας 'ελέτης έχει συνταχθεί χωρίς την αναγραφή των ποσοτήτων των εργασιών.επειδή δεν 'πορούν να προβλεφθούν εκ των προτέρων οι ανάγκες,ή οι βλάβες που θα προκύψουν,ή οι επεκτάσεις του δη'οτικού φωτισ'ού,'ετά από καταργήσεις εναερίου δικτύου της.ε.η, κατά την διάρκεια ενός η'ερολογιακού έτους.(νό'ος 3669 άρθρο 17 παρ.8). Όλες οι εργασίες ηλεκτροφωτισ'ού θα γίνουν σύ'φωνα 'ε τους ισχύοντες κανονισ'ούς της.ε.η και τους κανόνες της επιστή'ης. Το έργο περιλα'βάνεται στο Τεχνικό Πρόγρα''α του ή'ου για το έτος 2013 καθώς και στον Προϋπολογισ'ό του ή'ου για το οικονο'ικό έτος 2013,'ε Κ.Α:. Η διάρκεια του έργου είναι δώδεκα (12 ) η'ερολογιακοί 'ήνες. 9/ 9 / / 9 / / 9 /2013 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΕΛΕΓΞΑΣ ΕΘΕ7ΡΗΘΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚ7Ν ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧ/ΛΟΓΙΚ7Ν ΥΠΗΡΕΣΙ7Ν ΕΦΑΡΜΟΓ7Ν.Πολίτης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Π. Αντωνόπουλος Μηχ/γος Μηχανικός Κ. Καραγιώργης Πολιτικός Μηχανικός 21

26 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΕΠΕΚΤΑΣΗ,ΕΝΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦ7ΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο7Ν ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤ7Ν Χ7Ρ7Ν ΕΡΓ. Η1/2013. ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Μ:ΗΛ 1/2013 ΠΡΟΫΠ: (ε τον φπα) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Κωδικός Κωδικός Μον. Τιή απάνη (Ευρώ) ΑΑ Είδος Εργασιών Αρθρου A.T. Αναθεώρηση Mετρ. Ποσότητα Μονάδας Μερική ς (Ευρώ) απάνη Ολική απάνη ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 1 Εκτοποθέτηση ΠΙΛΛΑΡ και ΑΤΗΕ ΗΛΜ 52 τε 75,46 τοποθέτηση του σε νέα θέση 2 Σιδηροιστός ηλεκτροφωτισού ΑΤΗΕ 9323Μ.1 2 ΗΛΜ 101 τε 778,31 εξαγωνικής διατοής από έλασα πάχους 6mm, ύψους Επισκευή κυβωτίου ηλεκτρικής ΑΤΗΕ 9350Ξ. 3 ΗΛΜ 52 τε 122,52 διανοής (πίλλαρ) 4 Χρονοδιακόπτης ράγας. ΑΤΗΕ ΣΧ.1 4 ΗΛΜ 56 τε 102,02 5 Ηλεκτρικός πίνακας από ΑΤΗΕ 8840Γ.ΣΧ 5 ΗΛΜ 52 τε 293,33 χαλυβδοέλασα 'ντεκαπέ' και ορφοσίδηρο, 75 X 95 CM. 6 Ιστός 9m οκταγωνικής διατοής. ΗΛΜ 101ΣΧ.1 6 ΗΛΜ 101 τε 675,31 7 Κυβώτιο ηλεκτρικής διανοής ΑΤΗΕ 9350Ν (πίλλαρ) 8 Σιδηροιστός ύψους 3m για ένα ΑΤΗΕ 9325.ΣΧ6 φωτιστικό σώα. 9 Αγωγός γυνός χάλκινος ΑΤΗΕ Ν πολύκλωνος διατοής 16mm2. 10 Καλώδιο τύπου NYY 5Χ4 γιά ΑΤΗΕ τοποθέτηση έσα στο έδαφος ΣΧ1 11 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση ΑΤΗΕ έσα στο έδαφος, διατοής 5 χ 16 mm2. 12 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση ΑΤΗΕ έσα στο έδαφος, διατοής 5 χ 10 mm2. 13 Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων ΗΛΜ 52 ΗΛΜ 101 ΗΛΜ 45 ΗΛΜ 47 ΗΛΜ 47 ΗΛΜ 47 ΗΛΜ 10 τε. τε m m m m m3 425,46 413,19 5,70 6,67 12,07 8,48 20,46 22

27 ΑΤΗΕ 9302.ΣΧ 14 Φρεάτιο επισκέψεως από ΑΤΗΕ 9307.Κ 14 ΗΛΜ 10 τε 105,02 σκυρόδεα πάχους 10 cm ε διπλό χυτοσιδηρούν κάλυα 15 Βάση σιδηροϊστού άοπλη ΑΤΗΕ 9312.ΣΧ 15 ΗΛΜ 101 τε 48,93 διαστάσεων 0,50 Χ 0,50m, βάθους 0,50m. 16 Βάση σιδηροϊστού άοπλη διαστάσεων 1,00 Χ 1,00m, βάθους 1,00m. ΑΤΗΕ Ν 16 ΗΛΜ 101 τε 147,89 17 Σιδηροσωλήνας γαλβανισένος γιά ΑΤΗΕ την διέλευση καλωδίων κλπ 17 ΗΛΜ 5 m 13,52 18 Καλώδιο ΝΥY 3x6 mm2 ΑΤΗΕ 9337.Ν1 18 ΗΛΜ 102 m 5,35 19 Γείωση από γαλβανιένο ΑΤΗΕ 9342.Ν 19 ΗΛΜ 5 τε 32,44 σιδηροσωλήνα 20 Πλαίσιο στήριξης προβολέων. ΑΤΗΕ 9310Β 20 ΗΛΜ 103 τε 99,08 21 Μπαλλα αθραυστη καταλληλη για φωτιστικα τυπου παλ 22 Αποξύλωση κυβωτίου ηλεκτρικής διανοής (πίλλαρ) 23 Φωτιστικό σώα κορυφής τύπου πάλας. 24 Σιδηροιστός ηλεκτροφωτισού ύψους 4 έτρων, για δύο φωτιστικά σώατα. Σε εταφορά ΑΤΗΕ 1022Ν. ΑΤΗΕ 9350Ξ ΑΤΗΕ 9369 ΑΤΗΕ 9322Ξ ΗΛΜ 103 ΗΛΜ 52 ΗΛΜ 103 τε τε τε ΑΤΗΕ 9322 τε 19,04 40,84 87,73 513,19 23

28 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΑ Είδος Εργασιών Κωδικός Αρθρου A.T. Κωδικός Αναθεώρηση ς Μον. Mετρ. Ποσότητα Τιή Μονάδας (Ευρώ) Μερική απάνη απάνη (Ευρώ) Από εταφορά 25 Προβολέας HQI 400 W, ΗΛΜ 103Μ ΗΛΜ 103 τε 112,70 Lumen, συετρικός. 26 Ασφάλεια συντηκτική τύπου ΑΤΗΕ 8911Ν 26 ΗΛΜ 54 τε. 12,76 UZ,SIEMENS, εντάσεως 35 Α. 27 ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού ΑΤΗΕ ΗΛΜ 55 τε 21,38 τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 40 Α 28 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό ΑΤΗΕ ΗΛΜ 46 m 5,51 ιατοής 3 Χ 2,5mm2 29 Ηλεκτρικός πίνακας από ΑΤΗΕ Ν 29 ΗΛΜ 52 τε 248,40 χαλυβδοέλασα 'ντεκαπέ' και ορφοσίδηρο 30 Ακροκιβώτιο Για διπλό βραχίονα ΑΤΗΕ ΗΛΜ 104 τε 69,04 31 Ακροκιβώτιο Για ονό βραχίονα ΑΤΗΕ ΗΛΜ 104 τε 60,07 32 Αποξηλωση ιστού ηλεκτροφωτισού ΑΤΗΕ 9369Ν ύψους 3m. 32 ΟΙΚ 5601 τε. 25,00 33 Αποξηλωση ιστού ηλεκτροφωτισού ΑΤΗΕ 9369Ν.1. ύψους 6,10m και επανατοποθέτησή του σε νέο σηείο. 33 ΟΙΚ 5601 τε. 226,38 34 Κυβώτιο ηλεκτρικής διανοής (πίλλαρ) ΑΤΗΕ 9350.ΣΧ.Ν 34 ΗΛΜ 23 τε 675,46 35 Μούφα καλωδίου στεγανή (χελώνα). ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ 104 τε 64,46 36 Σιδηροιστός ηλεκτροφωτισού ύψους 3 έτρων, για δύο φωτιστικά σώατα. 37 Μικροαυτόατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραών ενδεικτικού τύπου WL,SIEMENS 38 Μικροαυτόατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραών ενδεικτικού τύπου WL,SIEMENS 39 Μικροαυτόατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραών ενδεικτικού τύπου WL,SIEMENS 40 Μικροαυτόατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραών ενδεικτικού τύπου WL,SIEMENS 41 Μικροαυτόατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραών ενδεικτικού τύπου WL,SIEMENS 42 Μικροαυτόατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραών ενδεικτικού τύπου WL,SIEMENS 43 Μικροαυτόατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραών ενδεικτικού τύπου WL,SIEMENS ΑΤΗΕ 9322Μ. ΑΤΗΕ Α ΑΤΗΕ Β ΑΤΗΕ Γ ΑΤΗΕ Α1 ΑΤΗΕ Α2 ΑΤΗΕ Α3 ΑΤΗΕ Α ΑΤΗΕ 9322 τε ΗΛΜ 55 ΗΛΜ 55 ΗΛΜ 55 ΗΛΜ 55 ΗΛΜ 55 ΗΛΜ 55 ΗΛΜ 55 τε τε τε τε τε τε τε 463,19 44 Ρελέ ονοφασικό 40 Α ΑΤΗΕ 1024.ΚΝ. 44 ΗΛΜ 103 τε 44,13 45 Ρελέ προστασίας 3x35A ΑΤΗΕ 9345Ν ΗΛΜ 105 τε 87,73 46 Ρελέ προστασίας 3x63A ΑΤΗΕ 9345Ν. 46 ΗΛΜ 105 τε 117,73 47 Ρελέ θέρανσης 3χ25Α ΑΤΗΕ ΗΛΜ 105 τε 77,73 48 Ρελέ θέρανσης 3χ40Α ΑΤΗΕ ΗΛΜ 105 τε 97,73 49 Ρελέ θέρανσης 4χ40Α ΑΤΗΕ ΗΛΜ 105 τε 102,73 50 Αφαίρεση χαλύβδινων ιστών φωτισού ύψους έχρι 14,00 m 51 Αφαίρεση και αποάκρυνση τσιεντοϊστών φωτισού, ύψους έχρι 12,00 m 52 Αντικατάσταση καλύατος θυρίδας ιστών, κάλυα κυλινδρικής ορφής ΝΑΗΛΜ ΝΑΗΛΜ ΝΑΗΛΜ ΗΛΜ 101 ΗΛΜ 100 ΗΛΜ 101 τε τε τε 7,04 8,06 9,08 12,65 14,69 16,22 17,75 70,00 75,00 9,20 Σελίδα 2 Ολική απάνη Σε εταφορά 24

29 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Κωδικός Κωδικός Μον. Τιή απάνη (Ευρώ) ΑΑ Είδος Εργασιών Αρθρου A.T. Αναθεώρησης Mετρ. Ποσότητα Μονάδας (Ευρώ) Μερική Ολική απάνη απάνη Από εταφορά 53 Αντικατάσταση καλύατος θυρίδας ιστών, κάλυα άλλης ορφής (εκτός της κυλινδρικής) 54 Αντικατάσταση εσωτερικών οργάνων φωτιστικών σωάτων Νατρίου, πυκνωτής διόρθωσης συντελεστή ισχύος 55 Αντικατάσταση εσωτερικών οργάνων φωτιστικών σωάτων Νατρίου, αντιπαρασιτικός πυκνωτής ΝΑΗΛΜ ΝΑΗΛΜ ΝΑΗΛΜ Αντικατάσταση εσωτερικών οργάνων ΝΑΗΛΜ φωτιστικών σωάτων Νατρίου, στραγγαλιστικό πηνίο (BALLAST) 57 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισού ΝΑΗΛΜ ύψους 6,00 m Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισού ΝΑΗΛΜ ύψους 9,00 m Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισού ΝΑΗΛΜ ύψους 10,00 m Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισού ΝΑΗΛΜ ύψους 12,00 m Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισού ΝΑΗΛΜ ύψους 15,00 m Ιστός οδοφωτισού από FRP (ινοπλισένο σύνθετο πολυερές υλικό) ε την βάση του από σκυρόδεα, ύψους 3,00 m 63 Ιστός οδοφωτισού από FRP (ινοπλισένο σύνθετο πολυερές υλικό) ε την βάση του από σκυρόδεα, ύψους 3,50 m 64 Ιστός οδοφωτισού από FRP (ινοπλισένο σύνθετο πολυερές υλικό) ε την βάση του από σκυρόδεα, ύψους 6,00 m 65 Ιστός οδοφωτισού από FRP (ινοπλισένο σύνθετο πολυερές υλικό) ε την βάση του από σκυρόδεα, ύψους 7,00 m 66 Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηατοδότησης DN 63 mm από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαέτρου DN 63 mm ΝΑΗΛΜ ΝΑΗΛΜ ΝΑΗΛΜ ΝΑΗΛΜ ΝΑΗΛΜ Αγωγοί γυνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι ΝΑΗΛΜ διατοής 6 mm² Αγωγοί γυνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι ΝΑΗΛΜ διατοής 10 mm² Αγωγοί γυνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι ΝΑΗΛΜ διατοής 25 mm² Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση ΑΤΗΕ έσα στο έδαφος Πενταπολικό διατοής 5 Χ 6 mm2 71 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό ιατοής 3 Χ 1,5mm2 Σύνολο 1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΤΗΕ ΗΛΜ 101 ΗΛΜ 59 ΗΛΜ 59 ΗΛΜ 59 ΗΛΜ 101 ΗΛΜ 101 ΗΛΜ 101 ΗΛΜ 101 ΗΛΜ 101 ΗΛΜ 100 ΗΛΜ 100 ΗΛΜ 100 ΗΛΜ 100 ΗΛΜ 5 ΗΛΜ 45 ΗΛΜ 45 ΗΛΜ 45 ΗΛΜ 47 ΗΛΜ 46 τε τε τε τε τε τε τε τε τε τε τε τε τε m m m m m m 11,50 10,00 1,80 30, , , , , ,00 725,00 760, , ,00 6,40 3,10 3,40 5,70 7,29 5,16 Σελίδα 3 Σε εταφορά 25

30 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Κωδικός Κωδικός Τιή απάνη (Ευρώ) ΑΑ Είδος Εργασιών Αρθρου A.T. Αναθεώρ Μον. Ποσότητα Μονάδας ησης Mετρ. (Ευρώ) Μερική Ολική απάνη απάνη Από εταφορά Σελίδα 4 Αθροισ1α Κατ' αποκοπήν κονδύλι ,41 Αθροισ1α ,41 Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00 % ,25 Αθροισ1α Απρόβλεπτα 15,00 % Αθροισ1α Πρόβλεψη αναθεώρησης Αθροισ1α ΦΠΑ Γενικό Σύνολο 23,00 % , , , , , , ,00 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΡΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚ7Ν ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓ7Ν ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙ7Ν ΙΟΝΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΤ7ΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΓΙ7ΡΓΗΣ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 26

31 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΕΠΕΚΤΑΣΗ,ΕΝΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦ7ΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο7Ν ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤ7Ν Χ7Ρ7Ν ΕΡΓ. Η1/2013. ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Μ:ΗΛ 1/2013 ΠΡΟΫΠ: (ε τον φπα) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιαριθική 2012Α 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείενο του παρόντος Τιολογίου είναι ο καθορισός των τιών ονάδος ε τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δηοπράτησης που ορίζονται στη διακήρυξη. 1.2 Στις τιές ονάδος του παρόντος Τιολογίου, που αναφέρονται σε ονάδες περαιωένης εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαβάνονται: Όλες οι απαιτούενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύφωνα ε τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της ελέτης και των υπολοίπων τευχών ηοπράτησης του έργου «Κάθε δαπάνη» γενικά, έστω και αν δεν κατονοάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της ονάδας κάθε εργασίας. Καία αξίωση ή διαφισβήτηση δεν πορεί να θεελιωθεί που να έχει σχέση ε το είδος και την απόδοση των ηχανηάτων, την ειδικότητα και τον αριθό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιοποίησης ή όχι ηχανικών έσων. 1.3 Σύφωνα ε τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, νηονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου κάθε δαπάνη ) οι παρακάτω δαπάνες που περιλαβάνονται στο περιεχόενο των τιών του παρόντος Τιολογίου Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ] Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιή ονάδας περιλαβάνονται οι δασοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώατα για προήθειες εξοπλισού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύφωνα ε τις διατάξεις της Τελωνειακής Νοοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώατα στα υλικά και είδη εξοπλισού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόενους δικαίωα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έεσα ή άεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους εταφορικών έσων Οι δαπάνες προήθειας και εταφοράς στους τόπους ενσωάτωσης ή και αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωατουένων και ή, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών ε όλες τις απαιτούενες φορτοεκφορτώσεις, χαένους χρόνους εταφορικών έσων και τις κάθε είδους ετακινήσεις έχρι και την πλήρη ενσωάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και εταφοράς, σύφωνα ε τα παραπάνω, των περισσευάτων ή/και άχρηστων υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαβανοένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισών που θα ισχύουν σύφωνα ε την ΕΣΥ και τους λοιπούς όρους δηοπράτησης Οι δαπάνες ισθών, ηεροισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους ηεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως απαιτείται) κ.λ.π. δώρων εορτών, επιδόατος αδείας κ.λπ. κάθε είδους επιστηονικού και διευθύνοντος του έργου προσωπικού, του ειδικευένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, ηχανηάτων, συνεργείων κ.λπ. ηεδαπού ή αλλοδαπού εργαζοένου στον τόπο του έργου ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος) Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευή, οργάνωση, διαρρύθιση κ.λπ. των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύατος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, σύφωνα ε τους Όρους ηοπράτησης Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες αποάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών ετά την περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε βαθό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύφωνα ε τους εγκεκριένους περιβαλλοντικούς όρους Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, τη εταφορά των δοκιίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιών είτε στο εργαστήριο του αναδόχου είτε σε άλλο εγκεκριένο ή κρατικό εργαστήριο, σύφωνα ε όσα αναφέρονται στους όρους δηοπράτησης Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας της ονάδας παραγωγής προκατασκευασένων στοιχείων στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαβανοένων των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων, εξοπλισού, υλικών, ηχανηάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων, ετά των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και εταφορών των προκατασκευασένων στοιχείων έχρι τη θέση της τελικής ενσωάτωσής τους στο έργο, περιλαβανοένων επίσης των δαπανών αποάκρυνσης των εγκαταστάσεων ετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύφωνα ε τους περιβαλλοντικούς και λοιπούς συβατικούς όρους (ανεξάρτητα αν οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του ηοσίου ή σε ιδιωτικούς χώρους που ήθελε ισθώσει ο Ανάδοχος για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας σύβασης) Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόενου προσωπικού, εταφορών, εταφορικών έσων, ηχανηάτων, εγκαταστάσεων κλπ. καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δηοπράτησης του έργου Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχηάτων εργαζοένων ή τρίτων, ή δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγατα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων Οι δαπάνες ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται στα άλλα τεύχη δηοπράτησης. Επισηαίνεται ότι στις 27

32 Τιολόγιο Μελέτης Σελίδα 2 δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αοιβή του Αναδόχου, περιλαβάνονται και τα κάθε είδους «δοκιαστικά τήατα» (ετρήσεις, δοκιές, αξία υλικών, χρήση ηχανηάτων, εργασία, κ.λπ.) Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόισης και λειτουργίας των ηχανηάτων και λοιπού εξοπλισού, που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, έσα στις οποίες περιλαβάνονται τα ισθώατα, η εταφορά, η συναρολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για την διατήρηση του χρονοδιαγράατος), οι ηεραργίες για οποιαδήποτε αιτία,η κάθε είδους σταλία τους εφόσον δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του κυρίου του έργου η αποάκρυνση αυτών αζί ε την τυχόν απαιτούενη διάλυση ετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες ετακινήσεις, τα απαιτούενα καύσια, λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ. Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα ηχανήατα που θα χρησιοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των έργων έτοια για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων ηχανηάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και εταφοράς στη θέση ενσωάτωσης, ε τις τυχόν προσωρινές αποθέσεις και πλάγιες εταφορές, κάθε είδους υλικών λατοείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων, που η εταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα και αναφέρεται ρητά στα οικεία άρθρα του παρόντος, αζί ε την εργασία πλύσεως ή επλουτισού, που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαβανοένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισών, που ισχύουν σύφωνα ε τους περιβαλλοντικούς και τους λοιπούς όρους δηοπράτησης Οι δαπάνες από επιβεβληένες καθυστερήσεις, ειωένες αποδόσεις και ετακινήσεις ηχανηάτων και προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν από τυχόν επόδια στο χώρο του έργου (όπως αρχαιολογικά ευρήατα, η παράδοση περιορισένης έκτασης περιοχών του έργου, που απαλλοτριώθηκαν, δίκτυα Ο.Κ.7. κλπ.), από πιθανές παρεβάσεις, που θα προβάλλουν οι αρόδιοι για αυτά τα επόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ..Ε.Η, κλπ.), από την ανάγκη κατασκευής του έργου κατά φάσεις λόγω των παραπάνω εποδίων, από τις αναγκαίες ετρήσεις (τοπογραφικές, γεωτεχνικές κ.α.), ελέγχους και λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως αυτές προβλέπονται από το σύνολο των συβατικών τευχών είτε αυτές αποζηιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγένες στα Γ.Ε. ή σε άλλα άρθρα του τιολογίου καθώς και λόγω των δυσχερειών, που θα προκύψουν από την εξασφάλιση της κυκλοφορίας (πεζών, οχηάτων και λοιπών έσων ετακίνησης του κοινού γενικά) ή ακόα και από προσωρινές περιοδικές ή και όνιες αλλαγές των κυκλοφοριακών ρυθίσεων στην ευρύτερη περιοχή του έργου από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, βλάβες σε άλλα έργα κλπ.) Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συπληρωατικών έτρων ασφάλειας για τη η παρακώλυση της οαλής κυκλοφορίας πεζών, οχηάτων και λοιπών έσων διακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή των έργων και στις γειτνιάζοντες και επηρεαζόενες περιοχές απ αυτά Οι κάθε είδους δαπάνες τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοετρικού και πολυγωνοετρικού δικτύου και εγκατάστασης των χωροσταθικών αφετηριών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες για τη σύνταξη ελετών εφαρογής, κατασκευαστικών σχεδίων και ελετών συναρογής ε τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισού καθώς και οι σχετικές ελέτες αντιετώπισης των εποδίων που θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως θεέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισών Κοινής 7φελείας (Ο.Κ.7) σύφωνα ε όσα αναφέρονται στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη δηοπράτησης του έργου και για όλα τα έργα, που κατασκευάζονται στα πλαίσια της παρούσας σύβασης. Οι δαπάνες σύνταξης και παραγωγής Μητρώου Έργου, Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ,ΦΑΥ) Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα παρουσιαστούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιετρητικών στοιχείων από κοινού ε τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιετρητικών σχεδίων και των επιετρήσεων που θα υποβληθούν για αρόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους ε επί τόπου ετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του εδάφους,σε ψηφιακή ορφή, σύφωνα ε τα προβλεπόενα στα τεύχη δηοπράτησης Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγάτων οπλισού και των καταλόγων οπλισού οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία, η δαπάνη προσαρογής των στοιχείων της ελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρογή λεπτοερειών) και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων ε την ένδειξη «όπως κατασκευάσθηκε» Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζοένων ε τις διερευνητικές τοές ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.7., ή άλλων έργων και εποδίων, καθώς εφόσον αυτό ρητά προβλέπεται στα συβατικά τεύχη και οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισούς Κοινής 7φελείας ή άλλους συναροδίους φορείς, εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιολογίου Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων, για την αντιετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιολογίου Η τοποθέτηση ενηερωτικών πινακίδων ε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύφωνα ε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, ε ενηερωτικά στοιχεία ως προς το έργο σύφωνα ε τα τεύχη δηοπράτησης Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγένου από ξένα προς το έργο αντικείενα, προϊόντα εκσκαφών κ.λ.π. και η απόδοση, ετά το τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και επόδια σύφωνα ε τους εγκεκριένους περιβαλλοντικούς όρους Οι δαπάνες για χρήση δικαιωάτων πνευατικής ιδιοκτησίας, κατοχυρωένων εθόδων, ευρεσιτεχνικών εφευρέσεων κ.λπ. ε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών Οι δαπάνες για τη δηιουργία, οιωνδήποτε προσβάσεων και προσπελάσεων στα διάφορα τήατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαβανοένων των δαπανών τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και των δαπανών για την αποξήλωση και αποάκρυνσή τους καθώς και την περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για διατήρησή τους Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηιάς και αποζηίωσης κάθε είδους βλάβης ή η συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την κατασκευή του έργου (περιλαβανοένης της εταφοράς υλικών) και θα οφείλονται σε αέλεια, απρονοησία, η τήρηση των συβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νοικών 28

33 Τιολόγιο Μελέτης Σελίδα 3 διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύφωνα ε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηοπράτησης Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, ηχανηάτων κ.λπ Οι δαπάνες έκδοσης αδειών για λογαριασό του κυρίου του έργου, κάθε είδους εργασιών από τις αρόδιες ηόσιες Επιχειρήσεις, Πολεοδοία ή και τους Οργανισούς Κοινής 7φέλείας (.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.7.) εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα τεύχη δηοπράτησης Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων των Ο.Κ.7. διέρχονται εγκάρσια από το εύρος κατάληψης της οδού ή επηρεάζονται τοπικά από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν προβληάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και έχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου Οι δαπάνες ίσθωσης ή προσωρινής εξασφάλισης εδαφικής λωρίδας, κατασκευής, σήανσης και συντήρησης των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που απαιτούνται για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες εντοπισού και εξεύρεσης αναγκαίων χώρων και εξασφάλισης σχετικών αδειών για την εναπόθεση προϊόντων ορυγάτων, προϊόντων κατεδαφίσεων και πλεοναζόντων υλικών γενικότερα, οι δαπάνες εξασφάλισης των οδών προσπέλασής τους καθώς και οι δαπάνες για την τελική τους διαόρφωση ετά την περαίωση των εργασιών, σύφωνα και ε τους λοιπούς όρους δηοπράτησης Οι δαπάνες των ειδικών ελετών, που προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές, όπως ελέτες σύνθεσης σκυροδεάτων και ασφαλτοιγάτων, ελέτες ευστάθειας ικριωάτων, ελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ. όπως προβλέπεται στα τεύχη δηοπράτησης Οι δαπάνες λήψης έτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο έχρι και την παραλαβή του έργου, τα οποία προβλέπονται στις σχετικές ελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στα τεύχη δηοπράτησης Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους ηοπράτησης του έργου. 1.4 Στις τιές ονάδας του παρόντος Τιολογίου δεν περιλαβάνονται το Όφελος (Ο.Ε.) και τα Γενικά Έξοδα του αναδόχου (Γ.Ε.), τα οποία αφορούν στα πάσης φύσεως βάρη, κρατήσεις ή υποχρεώσεις του, όπως δαπάνες επιστασίας, σήανσης εργοταξίων, φόρων, δασών, ασφαλίστρων, τελών χαρτοσήου, συβολαίων, συφωνητικών, αποδείξεων, τόκων κεφαλαίων κίνησης, εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, διοικητικών εξόδων, λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα. Το ποσό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και Όφελος του αναδόχου (Ο.Ε.), ανέρχεται συνολικά σε ποσοστό, δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) σύφωνα ε τις κείενες διατάξεις, του προϋπολογισού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιών του Τιολογίου Προσφοράς του αναδόχου. 1.5 Ο Φόρος Προστιθέενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου. 2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ Τ7Ν ΕΡΓΑΣΙ7Ν ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η επιέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριένων ελετών είτε βάσει ετρήσεων και των συντασσόενων ε τη βοήθειά τους επιετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαβανοένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των τυχόν οριζοένων ανοχών Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή έρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται ε δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούενο εξοπλισό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου Η πληρωή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγατικής ποσότητας κάθε εργασίας, επιετρούενης ως ανωτέρω ε κατάλληλη ονάδα έτρησης, επί την τιή ονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιολόγιο Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η ονάδα επιέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙΙΚ7Ν ΟΡ7Ν και των επί έρους εργασιών του παρόντος Τιολογίου Αν το περιεχόενο ενός επιέρους άρθρου του παρόντος Τιολογίου, που αναφέρεται σε ια τιή ονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιή αποτελεί πλήρη αποζηίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιέρους εργασίες δεν θα επιετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο κανενός άλλου άρθρου που εφανίζεται στο Τιολόγιο Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας ε τον (συνοπτικό) πίνακα τιών, υπερισχύουν οι όροι του παρόντος. 2.2 ΕΙΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Χ7ΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιότητα * 7ς «χαλαρά εδάφη» χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωατώσεις ε ανοοιογενή υλικά. * 7ς «γαίες και ηίβραχος» χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαώδη ή αοχαλικώδη υλικά, καθώς και ίγατα αυτών, οι άργες, τα ετρίως τσιεντωένα (cemented) αοχάλικα, ο αλακός, κατακερατισένος ή αποσαθρωένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που πορούν να εκσκαφθούν αποτελεσατικά ε συνήθη εκσκαπτικά ηχανήατα 29

34 Τιολόγιο Μελέτης Σελίδα 4 (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισού. * 7ς «βράχος» χαρακτηρίζεται το συπαγές πέτρωα που δεν πορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί προηγουένως ε εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του βράχου περιλαβάνονται και εονωένοι ογκόλιθοι εγέθους πάνω από 0,50 m3. * 7ς «σκληρά γρανιτικά» και «κροκαλοπαγή» χαρακτηρίζονται οι συπαγείς σκληροί βραχώδεις σχηατισοί από πυριγενή πετρώατα και οι ισχυρώς τσιεντωένες κροκάλες ή αοχάλικα, θλιπτικής αντοχής εγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηατισών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναοχλέυονται ε το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι ειωένη) ΕΙΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να προηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετηένα και έτοια προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα:, Χειρολαβές, Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (έσα,έξω) ε τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (έσα,έξω) ε ενσωατωένο ειδικό σύστηα κλειδώατος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο,κόκκινο), όπου απαιτείται., Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (έσα,έξω) ε τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (έσα,έξω), ε ηχανισό ρύθισης χειρολαβών και ενσωατωένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας., Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο ε την ανάλογη πλάκα στερέωσης (έσα), ε ηχανισό ρύθισης χειρολαβής και αντίκρισα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο)., Κλειδαριές και κύλινδροι, Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας, Κύλινδροι κεντρικού κλειδώατος, Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας, Ράβδοι (πάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου, Χωνευτός, χαλύβδινος (προύτζινος ή γαλβανισένος) σύρτης ε βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επάνω, κάτω έσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσατα (πλαίσιο, φύλλο και φύλλο, δάπεδο)., Μηχανισοί επαναφοράς θυρών, Μηχανισός επαναφοράς στην κλειστή θέση ε χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω έρος της θύρας., Μηχανισός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά ε απαιτήσεις πυρασφάλειας., Μηχανισός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, ε χρονική καθυστέρηση, Πλάκα στο κάτω έρος θύρας για προστασία από κτυπήατα ποδιών κτλ., Χωνευτές χειρολαβές για συρόενα κουφώατα προύτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές ε κλειδαριά ασφαλείας., Αναστολείς (stoppers), Αναστολείς θύρας, δαπέδου, Αναστολείς θύρας, τοίχου, Αναστολείς φύλλων εραρίου, Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων, Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ, Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας, Μηχανισοί σκιασού (ρολοπετάσατα, σκίαστρα), Ειδικός Εξοπλισός κουφωάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ, Μεταλλικά εξαρτήατα λειτουργίας ανοιγόενων ή συρόενων θυρών ασφαλείας, ε Master Key, Ειδικοί ηχανισοί αυτόατου κλεισίατος κουφωάτων κάθε τύπου, Μηχανισοί αυτόατων θυρών, ε ηλεκτροηχανικό σύστηα, ε ηλεκτρονική ονάδα ελέγχού, ε συσκευή ικροκυάτων Η προήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύφωνα ε τις διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείενες «περί ηοσίων Εργων» διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαβάνεται στην τιή του κάθε είδους κουφώατος ΧΡ7ΜΑΤΙΣΜΟΙ Οι εργασίες χρωατισών επιετρώνται σε τετραγωνικά έτρα (m²) επιφανειών ή σε έτρα ήκους (m) γραικών στοιχείων ορισένων λοιπών διαστάσεων, πλήρως περαιωένων, ανά είδος χρωατισού που εφανίζεται στο Τιολόγιο. Από τις επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγα, οπή ή κενό και από τα γραικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωατίζεται ή χρωατίζεται ε άλλο είδος χρωατισού. Η εφαρογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών επιετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Η (οι) ποσότητα (,ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (,ες) επιετρήθηκε (,αν) σύφωνα ε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (,αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ο,νται) σύφωνα ε την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωατισών. Η (οι) τιή (,ές) ονάδας θα αποτελεί (,ούν) πλήρη αποζηίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Ειδικοί όροι» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύφωνα ε τα οριζόενα στο άρθρο «Γενικοί Όροι». Όλες οι τιές όλων των κατηγοριών χρωατισών του παρόντος τιολογίου αναφέρονται σε πραγατική χρωατιζόενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας έχρι 5,0 m. Οι τιές για χρωατισούς που εκτελούνται σε ύψος εγαλύτερο, δίνονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιολογίου, τα οποία ισχύουν γενικά όταν η δαπάνη των ικριωάτων δεν πληρώνεται ε άλλο άρθρο του Τιολογίου που αφορά προηγούενες εργασίες (π.χ. επιχρίσατα) ή όταν τα ικριώατα πληρώνονται ιδιαιτέρως. Οι πρόσθετες τιές χρωατισών καταβάλλονται εφ άπαξ για την ίδια επιφάνεια άσχετα ε τις εργασίες προπαρασκευής 30

35 Τιολόγιο Μελέτης Σελίδα 5 και ανακαίνισης ή χρωατισού, που εκτελούνται στην ίδια επιφάνεια και πληρώνονται ε τις ιδιαίτερες τιές τους. Σε όλες τις τιές εργασιών χρωατισών περιλαβάνονται οι αναίξεις των χρωάτων, οι δοκιαστικές βαφές για έγκριση των χρωάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώατα τα οποία θα κατασκευάζονται σύφωνα ε τα καθοριζόενα ε τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούενου στις οικοδοικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωάτων κλπ) στις περιπτώσεις που απαιτείται ή επιβάλλεται η εκτέλεση των χρωατισών να γίνει χωρίς αυτά να είναι στη θέση τους. Όταν πρόκειται για κουφώατα και κιγκλιδώατα τα οποία χρωατίζονται εξ ολοκλήρου, η επιετρούενη επιφάνεια των χρωατισών υπολογίζεται ως το γινόενο της απλής συβατικής επιφάνειας κατασκευαζόενου κουφώατος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της κατεχόενης από εταλλική θύρα ή κιγκλίδωα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω: α/α Είδος Συντελεστής 1. Θύρες ταπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή ε υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% του ύψους κάσσας θύρας. α) ε κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 2,30 β) ε κάσα επί δροικού τοίχου 2,70 γ) ε κάσα επί πατικού τοίχου 3,00 2. Υαλόθυρες ταπλαδωτές ή πρεσσαριστές ε υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 50% του ύψους κάσσας θύρας. α) ε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,90 β) ε κάσσα επί δροικού τοίχου 2,30 γ) ε κάσσα επί πατικού τοίχου 2,60 3. Υαλοστάσια : α) ε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,00 β) ε κάσσα επί δροικού τοίχου 1,40 γ) ε κάσσα επί πατικού 1,80 δ) παραθύρων ρολλών 1,60 ε) σιδερένια 1,00 4. Παράθυρα ε εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, γαλλικού, γερανικού) πλην ρολλών. 3,70 5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 2,60 6. Σιδερένιες θύρες : α) ε ίαν πλήρη επένδυση ε λααρίνα 2,80 β) ε επένδυση ε λααρίνα και στις δύο πλευρές 2,00 γ) χωρίς επένδυση ε λααρίνα (ή όνον ε ποδιά) 1,00 δ) ε κινητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ως γ 1,60 7. Προπετάσατα σιδηρά : α) ρολλά από χαλυβδολααρίνα 2,50 β) ρολλά από σιδηρόπλεγα 1,00 γ) πτυσσόενα (φυσαρόνικας) 1,60 8. Κιγκλιδώατα ξύλινα ή σιδηρά : α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 1,00 β) πολυσυνθέτου σχεδίου 1,50 9. Θεραντικά σώατα : Πραγατική χρωατιζοένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των θεραντικών σωάτων ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 1. Τα συνήθη άραρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά πηγή προέλευσης και σκληρότητα ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 1 Πεντέλης Λευκό 2 Κοκκιναρά Τεφρόν 3 Κοζάνης Λευκό 4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 6 Μαραθώνα Γκρί 7 Νάξου Λευκό 8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν,ελανό 9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν, ελανό 10 Βέροιας Λευκό 11 Θάσου Λευκό 31

36 Τιολόγιο Μελέτης Σελίδα 6 12 Πηλίου Λευκό ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 2 Ααρύνθου Ερυθρότεφρο 3 οβραϊνης Θηβών Μπεζ 4 οβραϊνης Θηβών Κίτρινο 5 οβραϊνης Θηβών Ερυθρό 6 Στύρων Πράσινο 7 Λάρισας Πράσινο 8 Ιωαννίνων Μπεζ 9 Φαρσάλων Γκρι 10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωο 11 ιονύσου Χιονόλευκο ΕΞΑΙΡΕΤΙΚ7Σ ΣΚΛΗΡΑ: έτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 2 Χίου Τεφρό 3 Χίου Κίτρινο 4 Τήνου Πράσινο 5 Ρόδου Μπεζ 6 Αγίου Πέτρου Μαύρο 7 Βυτίνας Μαύρο 8 Μάνης Ερυθρό 9 Ναυπλίου Ερυθρό 10 Ναυπλίου Κίτρινο 11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωο 12 Τρίπολης Γκρι ε λευκές φέτες 13 Σαλαίνας Γκρι ή πολύχρωο 14 Αράχωβας Kαφέ 2. Σε όλες τις τιές των αραροστρώσεων, περιλαβάνεται και η στίλβωση αυτών (νερόλουστρο) 3. Το κονίαα δόησης των αραροστρώσεων, κατασκευάζεται ε λευκό τσιέντο ΕΠΕΝΥΣΗ ΤΟΙΧ7Ν ΚΑΙ ΨΕΥΟΡΟΦ7Ν. Οι εργασίες κατασκευής εταλλικών σκελετών (εκτός αλλουινίου) τοίχων και ψευδοροφών τιολογούνται ε τα άρθρα και Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσατος σε έτοιο σκελετό τιολογείται ε το άρθρο Οι εργασίες κατασκευής καπύλων τοιχοπετασάτων αποζηιώνονται επιπλέον και ε την πρόσθετη τιή του άρθρου Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιο σκελετό αποζηιώνονται, αζί ε τις εργασίες αλλουινίου, ε το άρθρο και στην περίπτωση η επίπεδης ε το άρθρο Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόενο στα παραπάνω άρθρα και 78.35, οι τιές προσαρόζονται αναλογικά ε τις τιές του άρθρου Α.Τ. : 1 Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάβακα, η αποζηίωσή του τιολογείται ε το άρθρο Άρθρο : ΑΤΗΕ 9413 Εκτοποθέτηση ΠΙΛΛΑΡ και τοποθέτηση του σε νέα θέση Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Εκτοποθέτηση ΠΙΛΛΑΡ και τοποθέτηση του σε νέα θέση, δηλαδή εργασία για την εκτοποθέτηση ενός πίλλαρ και την τοποθέτηση του σε νέα θέση λόγω ετατοπίσεως του δικτύου ηλεκτροφωτισού. (1 τε) ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 75,46 (Ολογράφως) : ΕΒΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 32

37 Τιολόγιο Μελέτης Σελίδα 7 Α.Τ. : 2 Άρθρο : ΑΤΗΕ 9323Μ.1 Σιδηροιστός ηλεκτροφωτισ1ού εξαγωνικής διατο1ής από έλασ1α πάχους 6mm, ύψους 101. Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Σιδηροιστός ηλεκτροφωτισού εξαγωνικής διατοής από έλασα πάχους 6mm, δηλαδή προήθεια, εταφορά και τοποθέτηση ενός σιδηροιστού κολουροκωνικού σχήατος διατοής κανονικού εξαγώνου, πλευράς κορυφής 6cm, κατασκευασένου από έλασατα όχι ικρότερα των 5m για να αποφευχθούν όσο το δυνατόν πολλές ηλεκτροσυγκολλήσεις που θα πρέπει εξάλλου να εκτελεσθούν ε επιέλεια για να εξασφαλισθεί ικανοποιητική αισθητική εφάνιση. Ο κορός του σιδηροιστού θα φέρει χαλύβδινη τετραγωνική πλάκα εδράσεως διαστάσεων 0,60 x 0,60m, πάχους 20mm καλά ηλεκτροσυγκολληένη σε αυτόν και ε έξη (6) ενισχυτικά πτερύγια πάχους 16mm σχήατος ορθογωνίου τριγώνου διαστάσεων των καθέτων πλευρών αυτού 0,20 και 0,30m. Η πλάκα εδράσεως θα πρέπει να φέρει ανάλογο κεντρική οπή για την διέλευση του υπογείου καλωδίου καθώς και τέσσερεις (4) οπές διαέτρου 1ins η κάθε ία. Ο σηδηροιστός θα συνοδεύεται από ία βάση αγκυρώσεως που θα αποτελείται από τέσσερες ήλους ήκους 1,00m και διατοής 1ins που θα καταλήγουν σε σπείρωα ήκους 0,20m, καλά επεξεργασένο. Οι τέσσερες ήλοι πρέπει να είναι συνδεδεένοι εταξύ τους ε ηλεκτροσυκγκολληένες πάνω τους γωνίες 30/30/3mm σε σχήα τετραγώνου στη βάση του και χιαστί προ του σπειρώατος τους για να αποφευχθεί ετακίνηση τους κατά την ενσωάτωση τους έσα στην βάση από σκυρόδεα. Ο ιστός θα φέρει σε απόσταση 0,80m από τη βάση του οπή για την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου που θα κλείνει ε κατάλληλη θυρίδα από λααρίνα πάχους 6mm. Ο ιστός ετά από την σχετική προεργασία δηλαδή την απόξεση, τον καθαρισό και λοιπές εργασίες για να ην διακρίνονται τα σηεία ραφής του θα βαφεί ε δύο στρώσεις αντισκωριακής βαφής και δύο στρώσεις χρώατος ντούκο ανθεκτικού στις καιρικές συνθήκες και επιδράσεις, αποχρώσεως της αρεσκείας της επιβλέψεως. Στους τέσσερεις ήλους αγκυρώσεως του ιστού θα τοποθετηθούν πρίν από την ανύψωση του ιστού από ένα περικόχλιο 1ins για να στηρίζεται η πλάκα εδράσεως του ιστού χωρίς σφήνες κατά την ζυγοστάθιση του, στερεούενη ε δύο περικόχλια από πάνω σε κάθε θέση. Ο ιστός στα τελευταία 0,40m θα φέρει σιδηροσωλήνα ή τούπο από έλασα του ίδιου πάχους ε το έλασα του σιδηροιστού που θα προεκτείνεται έσα στον ιστό κατά 0,40m ακόη κατάλληλα ηλεκτροσυγκολληένο για την τοποθέτηση και την στερέωση πάνω του, του βραχίονα ή απευθείας του φωτιστικού σώατος. Η όλη κατασκευή θα πρέπει να εκτελεσθεί κατά τρόπο που να ην παρουσιάζει ελαττώατα. Στη τιή περιλαβάνεται και η αξία της βάσεως αγκυρώσεως. ΕΥΡ (1 τε) (Αριθ1ητικά): 778,31 Μήκους 10 (Ολογράφως) : ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 3 Άρθρο : ΑΤΗΕ 9350Ξ. Επισκευή κυβωτίου ηλεκτρικής διανο1ής (πίλλαρ) Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Επισκευή κυβωτίου ηλεκτρικής διανοής (πίλλαρ), ήτοι αντικατάσταση 2 πορτών,και ίσιωα στραβοένων ερών?φύλλων,καθώς και βάψιο,ανοιγένη σε ώρες εργασίας. (1 τε) ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 122,52 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΥΟ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 4 Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.1 Χρονοδιακόπτης ράγας. Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Χρονοδιακόπτης ράγας, 16Α, ε αυτονοία σε περίπτωση διακοπής ρέυατος, για τοποθέτηση εντός πίνακα διανοής, ετά των υλικών και ικροϋλικών εγκατάστασης και συνδέσεως και της εργασίας τοποθέτησης και δοκιών σε πλήρη και κανονική λειτουργία (1 τε) 33

38 Τιολόγιο Μελέτης Σελίδα 8 Τιή ενός τε ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 102,02 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΥΟ ΚΑΙ ΥΟ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 5 Άρθρο : ΑΤΗΕ 8840Γ.ΣΧ Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασ1α 'ντεκαπέ' και 1ορφοσίδηρο, 75 X 95 CM. Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασα 'ντεκαπέ' και ορφοσίδηρο χωρίς τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) αλλά ε τα απαραίτητα στηρίγατα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσολογίας κλπ ικροϋλικά καθώς και τον χρωατισό των εταλλικών ερών αυτού ε βασικό χρώα, στόκο πιστολίου και δύο στρώατα εψηένου βερνικοχρώατος, δηλαδή προήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής εραρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου ε πακτούενα σιδηρά ελάσατα, συνδέσεως των εισερχοένων και απερχοένων γραών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιή και παράδοση σε λειτουργία (1 τε) ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 293,33 (Ολογράφως) : ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 6 Άρθρο : ΗΛΜ 101ΣΧ.1 Ιστός 9m οκταγωνικής διατο1ής. Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Ιστός 9 έτρων, οκταγωνικής διατοής και βάρους 130 κιλών, ήτοι προήθεια, εταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση ενός ιστού συνολικού ύψους 9 έτρων, οκταγωνικής διατοής συνεχώς εταβαλλόενης, αποτελούενος από τον κορό και το έλασα της βάσεως ε κατάλληλη διαόρφωση στη κορυφή του για την υποδοχή βραχιόνων στήριξης φωτιστικών σωάτων και θύρας επίσκεψης του κιβωτίου σύνδεσης των καλωδίων. Ο κορός του ιστού αποτελείται από ένα τεάχιο, οκταγωνικής διατοής από έλασα 4χιλ., χωρίς εγκάρσια ραφή. Η διαήκης ραφή του ιστού θα πρέπει να είναι αφανής και στεγανή. Ο ιστός σε απόσταση 60 εκατοστών από την βάση του θα φέρει θυρίδα διαστάσεων 85Χ350, η οποία θα κλείνει ε κατάλληλο πορτάκι από έλασα ίδιου πάχους και σχήατος ε τον υπόλοιπο ιστό, το οποίο στην κλειστή του θέση δεν θα εξέχει του ιστού και θα στερεώνεται ε ειδικά τεάχια τα οποία δεν θα εξέχουν του ιστού και θα πρέπει να εξασφαλίζει στεγανότητα στην θυρίδα. Ο κορός του σιδηροιστού θα φέρει πλάκα εδράσεως διαστάσεων 400mmΧ400mm, πάχους 20χλστ. καλά ηλεκτροσυγκολληένη σε αυτόν, θα φέρει δε τέσσερα (4) ενισχυτικά πτερύγια στηρίξεως πάχους 4χλστ. σχήατος ορθογωνίου τριγώνου, διαστάσεως των δύο καθέτων αυτού πλευρών 0,20 και 0,30m. Η πλάκα εδράσεως πρέπει να φέρει ανάλογο κεντρική οπή για τη διέλευση του υπογείου καλωδίου καθώς και τέσαρρες (4) οπάς διαέτρου εκάστης 280mm. Ο σιδηροιστός θα συνοδεύεται από ία βάση αγκυρώσεως αποτελουένη εκ τεσσάρων (4) ήλων εκάστου έχοντος ήκος 1,00m και διάετρο 280mm και καταλήγοντος σε σπείρωα Μ24 καλώς επεξεργασένο. Οι τέσσαρες (4) ήλοι πρέπει να είναι συνδεδεένοι εταξύ τους ε ηλεκτροσυγκολληένες επάνω σ'αυτούς γωνίες 30/30/3χιλ. σε σχήα τετραγώνου στη βάση των και χιαστί προ του σπειρώατος αυτών προς αποφυγή ετακινήσεως των κατά την ενσωάτωσή τους έσα στη βάση από σκυρόδεα. Ο ιστός καθώς και το έλεασα της βάσεώς του θα είναι γαλβανισένα εν θερώ εσωτερικά και εξωτερικά, και θα βαφούν ε ία στρώση wash primer και ία στρώση χρώατος αλκυδικών ρητινών ανθεκτικού στις καιρικές συνθήκες και επιδράσεις, αποχρώσεως της αρεσκείας της επιβλέψεως. Στους τέσσερες (4) ήλους αγκυρώσεως του ιστού θα τοποθετηθούν πριν από την ανύψωση του ιστού από ένα περικόχλιο για να στηρίζεται η πλάκα εδράσεως του ιστού χωρίς σφήνες κατά την ζυγοστάθιση αυτού, στερεωένη ε σύσφιξη άνωθεν αυτής ε (2) περικόχλια σε κάθε θέση. (1 τε) ε την αξία της βάσεως αγκυρώσεως. 34

39 Τιολόγιο Μελέτης Σελίδα 9 ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 675,31 (Ολογράφως) : ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΒΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 7 Άρθρο : ΑΤΗΕ 9350Ν Κυβώτιο ηλεκτρικής διανο1ής (πίλλαρ) Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Kιβώτιο ηλεκτρικής διανοής (πίλλαρ), δηλαδή προήθεια εταφορά και τοποθέτηση ενός πίλλαρ κατασκευασένου από εταλλικά πλαίσια από προφίλ (σιδηρογωνίες,λάες κλπ.) συγκολληένα ή συνδεένα ε κοχλίες και εξωτερικό εταλλικό, κιβώτιο από χαλυβδοέλασα ΝΤΕΚΑΠΕ πρεσσαριστό πάχους 1,5mm. Οι εσωτερικές ωφέλιες διαστάσεις του θα είναι: πλάτος 0,80m, ύψος 1,00m, και βάθος 0,36m. Η θύρα α)θα κλείνει ε την βοήθεια ελαστικού παρεβύσατος, β)περιετρικά θα είναι δύο φορές κεκαένη κατά ορθή γωνία (στρατζαριστή) για να παρουσιάζει αυξηένη αντοχή στην παραόρφωση και να εφαρόζει καλά στο κλείσιο,γ)θα αναρτάται στο σώα του πίλλαρ ε τη βοήθεια εντεσέδων βαρέως τύπου και δ) θα έχει γωνιακές λαβές για τοποθέτηση λουκέτου. Στο χώρο που προορίζεται για τα όργανα κλπ και στην ράχη του πίλλαρ θα είναι στερεωένη ε κοχλίες και περικόχλια στρατζαριστή γαλβανισένη λααρίνα πάχους 1mm για να πορούν να στερεωθούν επάνω σε αυτήν διάφορα όργανα όπως Μ/Σ, πυκνωτές, ικρός πίνακας ασφαλειών καιδιακοπτών ελέγχου κλπ. Το επάνω έρος του πίλλαρ θα έχει σχήα στέγης ή τόξου και θα προεξέχει της υπόλοιπης κατασκευής κατά 6cm.Ολόκληρη η κατασκευή θα βαφεί ε δύο στρώσεις χρώατοςινίου και δύο στρώσεις από βερνικόχρωα αποχρώσεως της αρεσκείας της Υπηρεσίας. (1 ΕΥΡ τε) (Αριθ1ητικά): 425,46 (Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 8 Άρθρο : ΑΤΗΕ 9325.ΣΧ6 Σιδηροιστός ύψους 3m για ένα φωτιστικό σώ1α. Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Σιδηροιστός ύψους 3m, δηλαδή προήθεια, εταφορά και τοποθέτηση ενός σιδηροιστού 3m κατάλληλου για τοποθέτηση σε αυτόν ενός φωτιστικού σώατος κορυφής, ο οποίος αποτελείται από τρία τήατα. Το πρώτο τήα του ήκους 0,80m κατασκευασένο από σιδηροσωλήνα ε 8 λούκια και διάετρο Φ159, το δεύτερο τήα του ήκους 0,70m κατασκευασένο από σιδηροσωλήνα ε 8 λούκια και διάετρο Φ133 και το τρίτο τήα του ήκους 1,50m κατασκευασένο από σιδηροσωλήνα ε 8 λούκια και διάετρο Φ76. Οι συνδέσεις των τηάτων του σιδηροϊστού θα είναι καπύλες και οι σιδηροσωλήνες ικρότερης διαέτρου θα εισέρχονται τουλάχιστο κατά 0,10m έσα στους σιδηροσωλήνες εγαλύτερης διαέτρου. Ο κορός του σιδηροιστού θα φέρει χαλύβδινη τετραγωνική πλάκα εδράσεως από λααρίνα πάχους 10mm και διαστάσεων 0,30 x 0,30m. Η πλάκα εδράσεως θα φέρει ανάλογο κεντρική οπή για την είσοδο των υπογείων καλωδίων έσα στον ιστό καθώς και τέσσερες οπές για την στερέωση του ε κοχλιωτούς ήλους (πουλόνια). Θα φέρει επίσης τέσσερα ενισχυτικά πτερύγια πάχους 5?6mm σχήατος ορθογωνίου τριγώνου, ήκους των δύο καθέτων πλευρών του 0,10 και 0,12m. Ο σιδηροιστός θα φέρει σε απόσταση 0,60m από την βάση του οπή για την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου που θα κλείνει ε θυρίδα από λααρίνα πάχους 3mm, διατοής σχήατος τόξου κύκλου ε Φ114. Η πλάκα εδράσεως του σιδηροϊστού και τα ενισχυτικά πτερύγια θα είναι ηλεκτροσυγκολληένα καλά. Ο σιδηροϊστός στο πάνω έρος του θα φέρει ηλεκτροσυγγοληένο ένα τήα ήκους 0,40m από σιδηροσωλήνα το οποίο θα εισχωρεί στον σιδηροϊστό κατά 0,20m για την τοποθέτηση και στερέωση πάνω σε αυτόν του φωτιστικού σώατος. Ο σιδηροιστός θα συνοδεύεται από ια βάση αγκυρώσεως που θα αποτελείται από τέσσερεις ήλους ήκους 0,50m και πάχους 18mm που θα καταλήγουν σε σπείρωα καλά επεξεργασένο. Οι τέσσερεις ήλοι πρέπει να είναι συνδεδεένοι εταξύ τους ε ηλεκτροσυγκολληένες πάνω τους γωνίες 30/30 σε σχήα τετραγώνου στην βάση τους και χιαστί από λάα 30άρα πάχους 4mm προ του σπειρώατος τους για να αποφευχθεί ετακίνηση τους κατά την ενσωάτωση τους έσα στη βάση από σκυρόδεα. Ο ιστός ετά από την σχετική προεργασία, δηλαδή 35

40 Τιολόγιο Μελέτης Σελίδα 10 την απόξεση, τον καθαρισό, θα βαφεί ε δύο στρώσεις αντισκωριακής βαφής και δύο στρώσεις χρώατος ντούκο ανθεκτικού στις καιρικές συνθήκες και επιδράσεις αποχρώσεως της αρεσκείας της επιβλέψεως. Η όλη κατασκευή θα πρέπει να εκτελεσθεί κατά τρόπο που να ην παρουσιάζει ελαττώατα. Στη τιή περιλαβάνεται και η αξία του βραχίονα και η αξία της βάσεως αγκυρώσεως. (1 τε) ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 413,19 (Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 9 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν Αγωγός γυ1νός χάλκινος πολύκλωνος διατο1ής 16mm2. Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Αγωγός γυνός χάλκινος πολύκλωνος, δηλαδή προήθεια, εταφορά και εγκατάσταση ενός τρέχοντος έτρου γυνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού για την σύνδεση του υπογείου δικτύου γειώσεως ε τα ακροκιβώτια που ευρίσκονται έσα στους ιστούς.στην τιή συπεριλαβάνονται όλα τα υλικά και ικροϋλικά στερεώσεως και συνδέσεως του αγωγού. (1 m) Tιατοής 16mm2 ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 5,70 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 10 Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ1 Καλώδιο τύπου NYY 5Χ4 γιά τοποθέτηση 1έσα στο έδαφος Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση έσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και επισηάνσεως (ούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισηάνσεως, αναλογία άου κλπ) και ικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιών ονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία (1 m) Tιατοής 5χ4,0 mm2 ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 6,67 (Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 11 Άρθρο : ΑΤΗΕ Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση 1έσα στο έδαφος, διατο1ής 5 χ 16 mm2. Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση έσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και επισηάνσεως (ούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισηάνσεως, αναλογία άου κλπ) και ικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιών ονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία (1 m) Tιατοής 5 x 16 mm2 ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 12,07 (Ολογράφως) : ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 36

41 Τιολόγιο Μελέτης Σελίδα 11 Α.Τ. : 12 Άρθρο : ΑΤΗΕ Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση 1έσα στο έδαφος, διατο1ής 5 χ 10 mm2. Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση έσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και επισηάνσεως (ούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισηάνσεως, αναλογία άου κλπ) και ικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιών ονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία (1 m) Tιατοής 5 x 10 mm2 ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 8,48 (Ολογράφως) : ΟΚΤ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 13 Άρθρο : ΑΤΗΕ 9302.ΣΧ Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων πλάτους όφρυος ορύγατος ικροτέρου ή έχρι 1,00 m και σε βάθος έχρι 1,00 m ε οποιονδήποτε τρόπο ή έσο εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή έσα σε νερό η στάθη του οποίου ή ευρίσκεται σε ηρεία ή υποβιβάζεται ε άντληση, που θα πληρωθεί ξεχωριστά, την όρφωση των παρειών και του πυθένα του ορύγατος στίς απαιτούενες διατοές. Στην τιή περιλαβάνεται και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας, που χρειάζονται γιά την αναπέταση των προϊόντων ανάλογα ε τους τρόπους και τα έσα εκσκαφής, των κάθε φύσεως φορτοεκφορτώσεων, τοπικών ετακινήσεων (οριζόντιων ή κατακορύφων) και εταφορών γιά την οριστική αποάκρυνση των προϊόντων που περισεύουν σε θέσεις που επιτρέπονται από την αστυνοία ή προσωρινή απόθεση αυτών γιά την κατασκευή επιχωάτων προς επανεπίχωση των εκσκαφέντων χανδάκων καθώς και η δαπάνη σταλίας των εταφορικών έσων. Στην τιή περιλαβάνεται επίσης και η εργασία εκτελέσεως της επανεπιχώσεως των εκσκαφέντων χανδάκων κατά στρώσεις πλήρως συπιεζόενες, η προήθεια και τοποθέτηση συνθετικού πλέγατος σήανσης και προστασίας υπογείων καλωδίων και σωληνώσεων (χρώατος κόκκινου). (1 m3) Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος γαιώδες έως ηιβραχώδες Τιή ΕΥΡ (Αριθ1ητικά) ενός m3 : 20,46 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 14 Άρθρο : ΑΤΗΕ 9307.Κ Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδε1α πάχους 10 cm 1ε διπλό χυτοσιδηρούν κάλυ11α Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεα πάχους 10cm ε διπλό χυτοσιδηρούν κάλυα δηλαδή προήθεια, εταφορά όλων των υλικών που χρειάζονται, κατασκευή ξυλοτύπου, ενσωάτωση των άκρων υπογείων σωλήνων διελεύσεως τροφοδοτικών καλωδίων και γενικά εκτέλεση κάθε εργασίας συπεριλαβανοένων και των εκσκαφών γιά την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του φρεατίου. Ο πυθένας του φρεατίου θα επιστρωθεί ε σκυρόδεα Σ150 σε πάχος 10cm.(Tιαστάσεις φρεατίου εσωτερικές 40χ40 cm X 40 βάθος) (1 τε) Τιή ενός τε ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 105,02 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΥΟ ΛΕΠΤΑ 37

42 Τιολόγιο Μελέτης Σελίδα 12 Α.Τ. : 15 Άρθρο : ΑΤΗΕ 9312.ΣΧ Βάση σιδηροϊστού άοπλη διαστάσεων 0,50 Χ 0,50m, βάθους 0,50m. Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Βάση σιδηροϊστού άοπλη δηλαδή κατασκευή ιάς βάσεως από άοπλο σκυρόδεα Σ 150 γιά την έδραση και στερέωση σιδηροϊστού που να φέρει στο κέντρο ία κατακόρυφη οπή και ία πλευρική ε πλαστικό σωλήνα PVC Φ 110 και καπύλη 90 οιρών γιά την διέλευση του τροφοδοτικού καλωδίου και του χαλκού γειώσεως. Μέσα στη βάση θα ενσωατωθεί κλωβός αγκυρώσεως από σιδηρογωνίες και ήλους όπως περιγράφεται στο σχετικό άρθρο του σιδηροϊστού. Στην τιή δεν περιλαβάνεται η αξία των εκσκαφών (1 τε) Βάση σιδηροϊστού άοπλη διαστάσεων 0,50 Χ 0,50m βάθους 0,50m ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 48,93 (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 16 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν Βάση σιδηροϊστού άοπλη διαστάσεων 1,00 Χ 1,00m, βάθους 1,00m. Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Βάση σιδηροϊστού άοπλη δηλαδή κατασκευή ιάς βάσεως από άοπλο σκυρόδεα Σ 150 γιά την έδραση και στερέωση σιδηροϊστού που να φέρει στο κέντρο ία κατακόρυφη οπή και ία πλευρική ε πλαστικό σωλήνα PVC Φ 110 και καπύλη 90 οιρών γιά την διέλευση του τροφοδοτικού καλωδίου και του χαλκού γειώσεως. Μέσα στη βάση θα ενσωατωθεί κλωβός αγκυρώσεως από σιδηρογωνίες και ήλους όπως περιγράφεται στο σχετικό άρθρο του σιδηροϊστού. Στην τιή δεν περιλαβάνεται η αξία των εκσκαφών (1 τε) Βάση σιδηροϊστού άοπλη διαστάσεων 1,00χ1,00 m βάθους 1,00 m ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 147,89 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 17 Άρθρο : ΑΤΗΕ Σιδηροσωλήνας γαλβανισ1ένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100% Σιδηροσωλήνας γαλβανισένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ δηλαδή προήθεια εταφορά και τοποθέτηση ενός έτρου σιδηροσωλήνα γαλβανισένου βαρέως τύπου σε οποιαδήποτε θέση ε τα ειδικά τεάχια και ικροϋλικά (στηρίγατα κλπ) που απαιτούνται. (1 m) Σιδηροσωλήνας γαλβανισένος βαρέως τύπου διαέτρου 2 ins Τιή ενός m ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 13,52 (Ολογράφως) : ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΥΟ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 18 Άρθρο : ΑΤΗΕ 9337.Ν1 Καλώδιο ΝΥY 3x6 mm2 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Καλώδιο ΝΥY, δηλαδή προήθεια, εταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος έτρου καλωδίου ΝΥY, 1000 W έσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιεντοσωλήνα,ή σιδηροσωλήνα. (1 m) Καλώδιο ΝΥΥ διατοής: 3Χ6 MM2 Τιή ενός m 38

43 Τιολόγιο Μελέτης Σελίδα 13 ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 5,35 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 19 Άρθρο : ΑΤΗΕ 9342.Ν Γείωση από γαλβανι1ένο σιδηροσωλήνα Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100% Γείωση από γαλβανισένο σιδηροσωλήνα, δηλαδή κατασκευή και έπηξη στο έδαφος ιάς γειώσεως αποτελούενης από γαλβανισένο σιδηροσωλήνα ε όλα τα ικρουλικά που χρειάζονται, κολλάρα γειώσεως κλπ. (1 τε) ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 32,44 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 20 Άρθρο : ΑΤΗΕ 9310Β Πλαίσιο στήριξης προβολέων. Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Πλαίσιο στήριξης προβολέων,για 6 προβολείς HQI, από σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ 2",διαέτρου 1,40 m,σχήατος εξαγώνου ή κυκλικό, ήτοι προήθεια και τοποθέτησή του πάνω σε σιδηροϊστό ύψους από 6 έως 10 m (1 τε) ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 99,08 (Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΚΤ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 21 Άρθρο : ΑΤΗΕ 1022Ν. Μπαλλα αθραυστη καταλληλη για φωτιστικα τυπου 1παλ Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Μπαλλα αθραυστη καταλληλη για φωτιστικα τυπου παλλας ητοι προηθεια εταφορα κα ι τοποθετηση διαετρου φ 40 cm (1 τε) 1001 παλλα φ 40cm ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 19,04 (Ολογράφως) : ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 22 Άρθρο : ΑΤΗΕ 9350Ξ Αποξύλωση κυβωτίου ηλεκτρικής διανο1ής (πίλλαρ) Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Αποξύλωση κυβωτίου ηλεκτρικής διανοής (πίλλαρ), ήτοι αποξύλωση ανοιγένη σε ώρες εργασίας. (1 τε) ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 40,84 (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΟΓΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 23 Άρθρο : ΑΤΗΕ 9369 Φωτιστικό σώ1α κορυφής τύπου 1πάλας. Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Φωτιστικό σώα κορυφής τύπου πάλλας, φ40, για λυχνίες ατών υδραργύρου υψηλής πιέσεως, ισχύος 125 W εξωτερικού φωτισού, σε σιδηροϊστό ετά των απαιτούενων οργάνων δηλ. πάλλαστ, εκκινητές, δηλ. προσκόιση, προήθεια, εγκατάσταση στον σιδηροϊστό (ελευθέρου ύψους έως 5m) και σύνδεση ε τις γραές ρεύατος ε τα ικροϋλικά και την εργασία για την πλήρη και κανονική λειτουργία. Στην τιή 39

44 Τιολόγιο Μελέτης Σελίδα 14 περιλαβάνεται και η τιή της αντίστοιχης λυχνίας, και η πάλλα. 1 τε. ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 87,73 (Ολογράφως) : ΟΓΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 24 Άρθρο : ΑΤΗΕ 9322Ξ.1 Σιδηροιστός ηλεκτροφωτισ1ού ύψους 41έτρων, για δύο φωτιστικά σώ1ατα. Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΗΕ % Σιδηροιστός ηλεκτροφωτισού διατοής 4" τα 1.80 και 2.5" τα δηλαδή προήθεια, εταφορά και τοποθέτησή του πάνω σε κατάλληλη βάση από σκυρόδεα. Κατάλληλος για τοποθέτηση σε αυτόν 2 φωτιστικών σωάτων τύπου πάλλας.ο ιστός,30εκ πριν το τελείωα του,θα φέρει ια οριζόντια σωλήνα,φ40,ήκους ενός έτρου,50εκ. για κάθε πλευρά,σχηατίζοντας γωνία 90 οιρών,για να τοποθετηθούν τα φωτιστικά κορυφής.ο ιστός επίσης θα φέρει θύρα επισκέψεως,για ακροκιβώτιο διπλού βραχύονα.στην τιή συπεριλαβάνονται τα φωτιστικά, λυχνίες πάλες, δηλ. παράδοση σε πλήρη λειτουργία. (1 τε) ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 513,19 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 25 Άρθρο : ΗΛΜ 103Μ1..2 Προβολέας HQI 400 W, Lumen, συ11ετρικός. Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Προβολέας 400W εξωτερικού χώρου κατάλληλος για λυχνία HQI 400W παροοίου τύπου ε PHILIPS, ε φωτεινή ροή Lumen, συετρικός.ο προβολέας αποτελείται από κέλυφος αλουινίου έσα στο οποίο βρίσκονται η λυχνιολαβή από πορσελάνη Ε40 και κυκλικά παραβολικό κάτοπτρο αλουινίου καθαρότητος 99,9 %.Επρός ο προβολέας κλε ίνεται από καθαρό γυαλί ανθεκτικό στις εταβολές της θεροκρασίας.η στεγανότητα του προβολέα επιτυγχάνεται ε κατάλληλο παρέβυσα και ο βαθός προστασίας Ι.P. 54 ή ισοδύναος κατά τους διεθνής κανονισούς.η στήριξη του προβολέα γίνεται ε κατάλληλο στίρηγα στερεώσεως από αλουίνιο ή ανοξείδωτο χάλυβα που στερεώνεται στο κέλυφος ε ανοξείδωτους κοχλίες, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα περιστροφής το υ προβολέα και δηιουργίας της επιθυητής γωνίας σκοπεύσεως.στην τιή του προβολ έα περιλαβάνεται ο λαπτήρας των 400W, τα όργανα αφής και λειτουργίας καθώς κα ι κάθε αναγκαία εργασία για την τοποθέτηση του επί του ιστού και παράδοση σε πλή ρη και κανονική λειτουργία. ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 112,70 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΒΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 26 Άρθρο : ΑΤΗΕ 8911Ν Ασφάλεια συντηκτική τύπου UZSIEMENS, εντάσεως 35 Α. Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Ασφάλεια συντηκτική τύπου UZ?SIEMENS πλήρης από πορσελάνη ε την βάση, ήτρα, πώα και συντηκτικό βραδείας ή ταχείας τήξεως και προφυλακτικό κάλυα γιά ορατή εγκατάσταση δηλαδή προήθεια, προσκόιση εγκατάσταση και σύνδεση (1 τε) Εντάσεως 35 Α και σπειρώατος E33 ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 12,76 (Ολογράφως) : ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΒΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 40

45 Τιολόγιο Μελέτης Σελίδα 15 Α.Τ. : 27 Άρθρο : ΑΤΗΕ ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 40 Α Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Tιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισένων διαστάσεων χωνευτός ε οχλίσκο, δηλαδή προήθεια, προσκόιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία (1 τε) απλός τριπολικός Εντάσεως 40 Α ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 21,38 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 28 Άρθρο : ΑΤΗΕ Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό ιατο1ής 3 Χ 2,5mm2 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισένο, δηλαδή προήθεια, προσκόιση υλικών και ικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, ούφες, τσιεντοκονίαα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, ονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγατα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήατα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. (1 m) τριπολικό Tιατοής: 3 Χ 2,5 mm2 ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 5,51 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 29 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασ1α 'ντεκαπέ' και 1ορφοσίδηρο Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασα 'ντεκαπέ' και ορφοσίδηρο χωρίς τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) αλλά ε τα απαραίτητα στηρίγατα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσολογίας κλπ ικροϋλικά καθώς και τον χρωατισό των εταλλικών ερών αυτού ε βασικό χρώα, στόκο πιστολίου και δύο στρώατα εψηένου βερνικοχρώατος, δηλαδή προήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής εραρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου ε πακτούενα σιδηρά ελάσατα, συνδέσεως των εισερχοένων και απερχοένων γραών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιή και παράδοση σε λειτουργία (1 τε) ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 248,40 (Ολογράφως) : ΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 30 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ακροκιβώτιο Για διπλό βραχίονα Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Ακροκιβώτιο ιστού δηλαδή προήθεια, εταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός ακροκιβωτίου ιστου που φέρει στο κάτω έρος δύο οπές για την είσοδο και την έξοδο έσω καταλλήλων στυπιοθλιπτών υπογείου καλωδίου της απαιτούενης διατοής και στο επάνω έρος ια οπή για την διέλευση επίσης έσω καταλλήλου στυπιοθλίπτου του καλωδίου τροφοδοτήσεως του φωτιστικού σώατος. Μέσα στο ακροκιβώτιο θα υπάρχουν διακλαδωτήρες, οι απαιτούενες ασφάλειες των 6Α τύπου ταπακιέρας καθώς και κοχλίες προσδόσεως του χαλκού γειώσεως και του 41

46 Τιολόγιο Μελέτης Σελίδα 16 αγωγού γειώσεως του φωτιστικού σώατος. (1 τε) Ακρικιβώτιο ιστού για διπλό βραχίονα ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 69,04 (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 31 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ακροκιβώτιο Για 1ονό βραχίονα Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Ακροκιβώτιο ιστού δηλαδή προήθεια, εταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός ακροκιβωτίου ιστου που φέρει στο κάτω έρος δύο οπές για την είσοδο και την έξοδο έσω καταλλήλων στυπιοθλιπτών υπογείου καλωδίου της απαιτούενης διατοής και στο επάνω έρος ια οπή για την διέλευση επίσης έσω καταλλήλου στυπιοθλίπτου του καλωδίου τροφοδοτήσεως του φωτιστικού σώατος. Μέσα στο ακροκιβώτιο θα υπάρχουν διακλαδωτήρες, οι απαιτούενες ασφάλειες των 6Α τύπου ταπακιέρας καθώς και κοχλίες προσδόσεως του χαλκού γειώσεως και του αγωγού γειώσεως του φωτιστικού σώατος. (1 τε) Ακρικιβώτιο ιστού για ονό βραχίονα ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 60,07 (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 32 Άρθρο : ΑΤΗΕ 9369Ν Αποξηλωση ιστού ηλεκτροφωτισ1ού ύψους 3m. Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Αποξήλωση ιστού ηλεκτροφωτισού ύψους 3m, και εταφορά του σε σηείο που θα υποδείξει η Υπηρεσία εντός του Tήου, ήτοι εργασία αποξύλωσης ανοιγένη σε ώρες εργασίας τεχνίτη (1 τεάχιο). ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 25,00 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ Α.Τ. : 33 Άρθρο : ΑΤΗΕ 9369Ν.1. Αποξηλωση ιστού ηλεκτροφωτισ1ού ύψους 610m και επανατοποθέτησή του σε νέο ση1είο. Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Αποξήλωση ιστού ηλεκτροφωτισού ύψους 6?10m, και επανατοποθέτησή του σε νέο σηείο που θα υποδείξει η Υπηρεσία, ήτοι εργασία αποξύλωσης και επανατοποθέτησης ιστού ανοιγένη σε ώρες εργασίας τεχνίτη και βοηθού. (1 τεάχιο). ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 226,38 (Ολογράφως) : ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 34 Άρθρο : ΑΤΗΕ 9350.ΣΧ.Ν Κυβώτιο ηλεκτρικής διανο1ής (πίλλαρ) Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Κυβώτιο ηλεκτρικής διανοής (πίλλαρ), δηλαδή προήθεια εταφορά και τοποθέτηση ενός πίλλαρ κατασκευασένου από εταλλικά πλαίσια από προφίλ (σιδηρογωνίες, λάες κλπ.) συγκολληένα ή συνδεένα ε κοχλίες και εξωτερικό εταλλικό, κιβώτιο από χαλυβδοέλασα ΝΤΕΚΑΠΕ πρεσσαριστό πάχους 2mm. Οι εσωτερικές ωφέλιες διαστάσεις του θα είναι: πλάτος 1,45m, ύψος 1,30m, και βάθος 0,36m. Το εσωτερικό του πίλλαρ θα είναι χωρισένο ε λααρίνα σε δύο ανεξάρτητους χώρους 42

47 Τιολόγιο Μελέτης Σελίδα 17 από τους οποίους ο ένας προς τα αριστερά πλάτους 0,60m. Θα προορίζεται για τον ετρητή και τον δέκτη, της T.Ε.Η. και ο άλλος πλάτους 0,85m για την ηλεκτρική διανοή. Ο αριστερός χώρος θα κλείνει ε ονόφυλλη θύρα και ο δεξιός ε δίφυλλη. Οι θύρες α) θα κλείνουν ε την βοήθεια ελαστικού παρεβύσατος, β) περιετρικά θα είναι δύο φορές κεκαένες κατά ορθή γωνία (στρατζαριστές) για να παρουσιάζουν αυξηένη αντοχή στην παραόρφωση και να εφαρόζουν καλά στο κλείσιο, γ) θα αναρτώνται στο σώα του πίλλαρ ε τη βοήθεια εντεσέδων βαρέως τύπου και δ) θα έχουν ανεξάρτητη χωνευτή κλειδαριά. Στο χώρο που προορίζεται για την T.Ε.Η. και στην ράχη του πίλλαρ θα είναι στερεωένη ε κοχλίες και περικόχλια στρατζαριστή γαλβανισένη λααρίνα πάχους 1mm για να πορούν να στερεωθούν επάνω σε αυτήν τα όργανα της T.Ε.Η. Στο χώρο που προορίζεται για την Υπηρεσία, θα υπάρχει κατασκευή από σιδηρογωνίες, ελάσατα κλπ. για την στερέωση της ηλεκτρικής διανοής. Το επάνω έρος του πίλλαρ θα έχει σχήα στέγης ή τόξου και θα προεξέχει της υπόλοιπης κατασκευής κατά 6cm. Ολόκληρη η κατασκευή θα είναι στεγανή στη βροχή και γαλβανισένη. (1 ΕΥΡ τε) (Αριθ1ητικά): 675,46 (Ολογράφως) : ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΒΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 35 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.9335 Μούφα καλωδίου στεγανή (χελώνα). Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Εργασία διαορφώσεως των δύο προς ένωση άκρων των καλωδίων ΝΥΥ,διατοής εώς 5*16τ.χ., ένωση καταλλήλως αυτών και τοποθέτηση εντός της εταλλικής ούφας "χελώνα", έκχυση ειδικού ονωτικού υλικού (πίσσα), σφράγιση της ούφας και ηλεκτρική δοκιή. Εργασία και υλικά για πλήρη λειτουργία. (1 τε) ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 64,46 (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 36 Άρθρο : ΑΤΗΕ 9322Μ. Σιδηροιστός ηλεκτροφωτισ1ού ύψους 31έτρων, για δύο φωτιστικά σώ1ατα. Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΗΕ % Σιδηροιστός ηλεκτροφωτισού διατοής 4" τα 1.20 και 2.5" τα δηλαδή προήθεια, εταφορά και τοποθέτησή του πάνω σε κατάλληλη βάση από σκυρόδεα. Κατάλληλος για τοποθέτηση σε αυτόν 2 φωτιστικών σωάτων τύπου πάλλας. (1 τε) ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 463,19 (Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 37 Άρθρο : ΑΤΗΕ Α Μικροαυτό1ατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γρα11ών ενδεικτικού τύπου WLSIEMENS Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Μικροαυτόατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραών ενδεικτικού τύπου WL?SIEMENS κατάλληλος γιά τοποθέτηση έσα σε εταλλικό πίνακα διανοής ε την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσολογίας, γιά κάθε φύσεως ονωτικά στηρίγατα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και ικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα (1 τε) ονοπολικός Εντάσεως 20 Α 43

48 Τιολόγιο Μελέτης Σελίδα 18 ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 7,04 (Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 38 Άρθρο : ΑΤΗΕ Β Μικροαυτό1ατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γρα11ών ενδεικτικού τύπου WLSIEMENS Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Μικροαυτόατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραών ενδεικτικού τύπου WL?SIEMENS κατάλληλος γιά τοποθέτηση έσα σε εταλλικό πίνακα διανοής ε την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσολογίας, γιά κάθε φύσεως ονωτικά στηρίγατα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και ικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα (1 τε) ονοπολικός Εντάσεως 25 Α ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 8,06 (Ολογράφως) : ΟΚΤ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 39 Άρθρο : ΑΤΗΕ Γ Μικροαυτό1ατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γρα11ών ενδεικτικού τύπου WLSIEMENS Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Μικροαυτόατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραών ενδεικτικού τύπου WL?SIEMENS κατάλληλος γιά τοποθέτηση έσα σε εταλλικό πίνακα διανοής ε την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσολογίας, γιά κάθε φύσεως ονωτικά στηρίγατα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και ικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα (1 τε) ονοπολικός Εντάσεως {30?35)Α ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 9,08 (Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΚΤ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 40 Άρθρο : ΑΤΗΕ Α1 Μικροαυτό1ατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γρα11ών ενδεικτικού τύπου WLSIEMENS Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Μικροαυτόατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραών ενδεικτικού τύπου WL?SIEMENS κατάλληλος γιά τοποθέτηση έσα σε εταλλικό πίνακα διανοής ε την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσολογίας, γιά κάθε φύσεως ονωτικά στηρίγατα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και ικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα (1 τε) τριπολικός Εντάσεως 3Χ16Α ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 12,65 (Ολογράφως) : ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 44

49 Τιολόγιο Μελέτης Σελίδα 19 Α.Τ. : 41 Άρθρο : ΑΤΗΕ Α2 Μικροαυτό1ατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γρα11ών ενδεικτικού τύπου WLSIEMENS Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Μικροαυτόατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραών ενδεικτικού τύπου WL?SIEMENS κατάλληλος γιά τοποθέτηση έσα σε εταλλικό πίνακα διανοής ε την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσολογίας, γιά κάθε φύσεως ονωτικά στηρίγατα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και ικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα (1 τε) τριπολικός Εντάσεως 3Χ20Α ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 14,69 (Ολογράφως) : ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 42 Άρθρο : ΑΤΗΕ Α3 Μικροαυτό1ατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γρα11ών ενδεικτικού τύπου WLSIEMENS Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Μικροαυτόατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραών ενδεικτικού τύπου WL?SIEMENS κατάλληλος γιά τοποθέτηση έσα σε εταλλικό πίνακα διανοής ε την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσολογίας, γιά κάθε φύσεως ονωτικά στηρίγατα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και ικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα (1 τε) τριπολικός Εντάσεως 3Χ25Α ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 16,22 (Ολογράφως) : ΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΥΟ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 43 Άρθρο : ΑΤΗΕ Α4 Μικροαυτό1ατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γρα11ών ενδεικτικού τύπου WLSIEMENS Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Μικροαυτόατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραών ενδεικτικού τύπου WL?SIEMENS κατάλληλος γιά τοποθέτηση έσα σε εταλλικό πίνακα διανοής ε την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσολογίας, γιά κάθε φύσεως ονωτικά στηρίγατα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και ικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα (1 τε) τριπολικός Εντάσεως 3Χ35Α ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 17,75 (Ολογράφως) : ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 44 Άρθρο : ΑΤΗΕ 1024.ΚΝ. Ρελέ 1ονοφασικό 40 Α Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Ρελέ ονοφασικό 40 Α κατάλληλο για τοποθέτηση σε ηλεκτρικό πίνακα, ήτοι προήθει α και εταφορά και τοποθέτηση. (1 τε) ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 44,13 (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 45

50 Τιολόγιο Μελέτης Σελίδα 20 Α.Τ. : 45 Άρθρο : ΑΤΗΕ 9345Ν..1 Ρελέ προστασίας 3x35A Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Ρελέ προστασίας κατάλληλο για τοποθέτηση έσα σε ηλεκτρικό πίνακα δηλαδή προ? ήθεια και τοποθέτησή του. (1 τε) ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 87,73 (Ολογράφως) : ΟΓΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 46 Άρθρο : ΑΤΗΕ 9345Ν. Ρελέ προστασίας 3x63A Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Ρελέ προστασίας κατάλληλο για τοποθέτηση έσα σε ηλεκτρικό πίνακα δηλαδή προ? ήθεια και τοποθέτησή του. (1 τε) ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 117,73 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 47 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ρελέ θέρ1ανσης 3χ25Α Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Ρελέ θέρανσης 3χ25Α, ήτοι προήθεια, τοποθέτησή του και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. (1 τε) ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 77,73 (Ολογράφως) : ΕΒΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 48 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ρελέ θέρ1ανσης 3χ40Α Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Ρελέ θέρανσης 3χ40Α, ήτοι προήθεια, τοποθέτησή του και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. (1 τε) ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 97,73 (Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 49 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ρελέ θέρ1ανσης 4χ40Α Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Ρελέ θέρανσης 4χ40Α, ήτοι προήθεια, τοποθέτησή του και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. (1 τε) ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 102,73 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΥΟ ΚΑΙ ΕΒΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 46

51 Τιολόγιο Μελέτης Σελίδα 21 Α.Τ. : 50 Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Αφαίρεση χαλύβδινων ιστών φωτισ1ού ύψους 1έχρι 14,00 m Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Εργασία αφαίρεσης εγκατεστηένων χαλύβδινων ιστών φωτισού, ε ή χωρίς βραχίονες και φωτιστικά, στην οποία περιλαβάνονται τα ακόλουθα:? η προσκόιση και αποκόιση του απαιτουένου εξοπλισού και έσων για την εκτέλεση των εργασιών.? η αποξήλωση των πάσης φύσεως επικαλύψεων πάνω και γύρω από τη βάση του ιστού (πλακοστρώσεις, σκυροδέατα, τσιεντοκονιάατα κλπ.).? η αποσύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως από το ακροκιβώτιο.? η αφαίρεση ιστού από τη βάση του ε τον εξοπλισό του και η κατάκλιση και αφαίρεση των βραχιόνων, των φωτιστικών, των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως.? η επανασύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως στο φρεάτιο στην βάση του ιστού και η επιελής όνωσή τους.? η φόρτωση, εταφορά και απόρριψη των προϊόντων των αποξηλώσεων σε επιτρεπόενο χώρο.? η αποκατάσταση της επιφάνειας γύρω από την βάση του ιστού στην αρχική της ορφή.? η φορτοεκφόρτωση και εταφορά του ιστού και των φωτιστικών στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην προβλεπόενη θέση επανατοποθέτησης. Τιή ανά τεάχιο (τε). ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 70,00 Αφαίρεση και εταφορά ιστού ύψους έχρι 14,00 m. (Ολογράφως) : ΕΒΟΜΗΝΤΑ Α.Τ. : 51 Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Αφαίρεση και απο1άκρυνση τσι1εντοϊστών φωτισ1ού, ύψους 1έχρι 12,00 m Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Εργασία αφαίρεσης εγκατεστηένων ιστών φωτισού, από οπλισένο ή προεντεταένο σκυρόδεα, ε ή χωρίς βραχίονες και φωτιστικά, στην οποία περιλαβάνονται τα ακόλουθα:? η προσκόιση και αποκόιση του απαιτουένου εξοπλισού και έσων για την εκτέλεση των εργασιών.? η αποσύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως από το ακροκιβώτιο.? η κοπή του ιστού κοντά στη βάση του, η κατάκλισή του και η αφαίρεση των βραχιόνων, των φωτιστικών, των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως.? η αποξήλωση του παραένοντος τήατος του ιστού σε στάθη?5cm από την επιφάνεια του πεζοδροίου, και η πλήρωση της οπής ε τσιεντοκονία, έχρι την στάθη του υπάρχοντος πεζοδροίου.? η επανασύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως στο φρεάτιο στην βάση του ιστού και η επιελής όνωσή τους.? Φορτοεκφόρτωση και εταφορά του ιστού και των φωτιστικών στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην προβλεπόενη θέση επανατοποθέτησης. Τιή ανά τεάχιο (τε). 47

52 Τιολόγιο Μελέτης Σελίδα 22 Αφαίρεση και αποάκρυνση ιστού ύψους έχρι 12,0 m. ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 75,00 (Ολογράφως) : ΕΒΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ Α.Τ. : 52 Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Αντικατάσταση καλύ11ατος θυρίδας ιστών, κάλυ11α κυλινδρικής 1ορφής Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Προήθεια, προσκόιση και εγκατάσταση καλύατος θυρίδας ιστού από γαλβανισένη λααρίνα, καταλλήλων διαστάσεων ώστε να εφαρόζει στο άνοιγα της θυρίδας, περιλαβανοένου του συστήατος στερέωσης και ασφάλισής του. Τιή ανά τεάχιο (τε). Κάλυα κυλινδρικής ορφής. ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 9,20 (Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 53 Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Αντικατάσταση καλύ11ατος θυρίδας ιστών, κάλυ11α άλλης 1ορφής (εκτός της κυλινδρικής) Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Προήθεια, προσκόιση και εγκατάσταση καλύατος θυρίδας ιστού από γαλβανισένη λααρίνα, καταλλήλων διαστάσεων ώστε να εφαρόζει στο άνοιγα της θυρίδας, περιλαβανοένου του συστήατος στερέωσης και ασφάλισής του. Τιή ανά τεάχιο (τε). Κάλυα άλλης ορφής (εκτός της κυλινδρικής). ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 11,50 (Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 54 Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Αντικατάσταση εσωτερικών οργάνων φωτιστικών σω1άτων Νατρίου, πυκνωτής διόρθωσης συντελεστή ισχύος Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Προήθεια, εταφορά επί τόπου και εγκατάσταση εσωτερικών οργάνων φωτιστικών σωάτων (Φ/Σ) νατρίου. Περιλαβάνεται ο έλεγχος λειτουργίας των υφισταένων οργάνων των φωτιστικών σωάτων ε χρήση οργάνων, η αφαίρεση όσων παρουσιάζουν προβλήατα και η αντικατάστασή τους ε νέα, για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του Φ/Σ. Τιή ανά τεάχιο (τε) οργάνου που αντικαθίσταται ετά τον έλεγχο. Πυκνωτής διόρθωσης συντελεστή ισχύος. ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 10,00 (Ολογράφως) : ΕΚΑ Α.Τ. : 55 Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Αντικατάσταση εσωτερικών οργάνων φωτιστικών σω1άτων Νατρίου, αντιπαρασιτικός πυκνωτής Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Προήθεια, εταφορά επί τόπου και εγκατάσταση εσωτερικών οργάνων φωτιστικών σωάτων (Φ/Σ) νατρίου. Περιλαβάνεται ο έλεγχος λειτουργίας των υφισταένων οργάνων των φωτιστικών σωάτων ε χρήση οργάνων, η αφαίρεση όσων παρουσιάζουν 48

53 Τιολόγιο Μελέτης Σελίδα 23 προβλήατα και η αντικατάστασή τους ε νέα, για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του Φ/Σ. Τιή ανά τεάχιο (τε) οργάνου που αντικαθίσταται ετά τον έλεγχο. Αντιπαρασιτικός πυκνωτής. ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 1,80 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 56 Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Αντικατάσταση εσωτερικών οργάνων φωτιστικών σω1άτων Νατρίου, στραγγαλιστικό πηνίο (BALLAST) Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Προήθεια, εταφορά επί τόπου και εγκατάσταση εσωτερικών οργάνων φωτιστικών σωάτων (Φ/Σ) νατρίου. Περιλαβάνεται ο έλεγχος λειτουργίας των υφισταένων οργάνων των φωτιστικών σωάτων ε χρήση οργάνων, η αφαίρεση όσων παρουσιάζουν προβλήατα και η αντικατάστασή τους ε νέα, για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του Φ/Σ. Τιή ανά τεάχιο (τε) οργάνου που αντικαθίσταται ετά τον έλεγχο. Στραγγαλιστικό πηνίο (BALLAST). ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 30,00 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ Α.Τ. : 57 Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισ1ού ύψους 6,00 m Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Προήθεια, εταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισένων χαλυβδίνων ιστών οδοφωτισού, κατασκευασένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40?5 "Στύλοι φωτισού? Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισού" και σύφωνα ε τις ΕΤΕΠ 05?07?01?00 "Υποδοή Οδοφωτισού" και 05?07?02?00 "Ιστοί οδοφωτισού και φωτιστικά σώατα". Στην τιές ονάδας περιλαβάνονται και οι εξής επιέρους εργασίες/υλικά:? Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους.? Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων ε το ενσωατωένο σύρα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN "Συστήατα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255).? Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε ε σκυρόδεα είτε ε άο λατοείου, ε βάση την τυπική διατοή της ελέτης.? Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων ε το κάλυά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως τοποθετηένα.? Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης.? Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.? Όλα τα προβλεπόενα από την ελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού.? H προήθεια και προσκόιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατασκευασένης βάσης του από οπλισένο σκυρόδεα, ε ενσωατωένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισένες εν θερώ ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων ε χυτοσιδηρό κάλυα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαορφωένης σύφωνα ε τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).? Tο ακροκιβώτιο του ιστού, ονό ή πολλαπλό, ε την θυρίδα και την διάταξη ανδάλωσής της. 49

54 Τιολόγιο Μελέτης Σελίδα 24? H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης ε οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω, ε χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).? H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού ε η συρικνούενη τσιεντοκονία, ετά το αλφάδιασα και την σύσφιγξη των κοχλιών.? Oι απαιτούενες ηλεκτρικές συνδέσεις. Τιή ανά εγκατεστηένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισού, ανάλογα ε το ύψος του, ως εξής: ΕΥΡ Χαλύβδινος (Αριθ1ητικά) ιστός : 1.000,00 οδοφωτισού ύψους 6,00 m (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ Α.Τ. : 58 Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισ1ού ύψους 9,00 m Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Προήθεια, εταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισένων χαλυβδίνων ιστών οδοφωτισού, κατασκευασένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40?5 "Στύλοι φωτισού? Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισού" και σύφωνα ε τις ΕΤΕΠ 05?07?01?00 "Υποδοή Οδοφωτισού" και 05?07?02?00 "Ιστοί οδοφωτισού και φωτιστικά σώατα". Στην τιές ονάδας περιλαβάνονται και οι εξής επιέρους εργασίες/υλικά:? Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους.? Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων ε το ενσωατωένο σύρα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN "Συστήατα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255).? Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε ε σκυρόδεα είτε ε άο λατοείου, ε βάση την τυπική διατοή της ελέτης.? Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων ε το κάλυά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως τοποθετηένα.? Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης.? Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.? Όλα τα προβλεπόενα από την ελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού.? H προήθεια και προσκόιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατασκευασένης βάσης του από οπλισένο σκυρόδεα, ε ενσωατωένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισένες εν θερώ ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων ε χυτοσιδηρό κάλυα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαορφωένης σύφωνα ε τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).? Tο ακροκιβώτιο του ιστού, ονό ή πολλαπλό, ε την θυρίδα και την διάταξη ανδάλωσής της.? H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης ε οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω, ε χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).? H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού ε η συρικνούενη τσιεντοκονία, ετά το αλφάδιασα και την σύσφιγξη των κοχλιών.? Oι απαιτούενες ηλεκτρικές συνδέσεις. Τιή ανά εγκατεστηένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισού, ανάλογα ε το ύψος του, ως εξής: 50

55 Τιολόγιο Μελέτης Σελίδα 25 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισού ύψους 9,00 m ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 1.200,00 (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΙΑΚΟΣΙΑ Α.Τ. : 59 Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισ1ού ύψους 10,00 m Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Προήθεια, εταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισένων χαλυβδίνων ιστών οδοφωτισού, κατασκευασένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40?5 "Στύλοι φωτισού? Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισού" και σύφωνα ε τις ΕΤΕΠ 05?07?01?00 "Υποδοή Οδοφωτισού" και 05?07?02?00 "Ιστοί οδοφωτισού και φωτιστικά σώατα". Στην τιές ονάδας περιλαβάνονται και οι εξής επιέρους εργασίες/υλικά:? Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους.? Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων ε το ενσωατωένο σύρα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN "Συστήατα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255).? Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε ε σκυρόδεα είτε ε άο λατοείου, ε βάση την τυπική διατοή της ελέτης.? Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων ε το κάλυά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως τοποθετηένα.? Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης.? Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.? Όλα τα προβλεπόενα από την ελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού.? H προήθεια και προσκόιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατασκευασένης βάσης του από οπλισένο σκυρόδεα, ε ενσωατωένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισένες εν θερώ ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων ε χυτοσιδηρό κάλυα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαορφωένης σύφωνα ε τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).? Tο ακροκιβώτιο του ιστού, ονό ή πολλαπλό, ε την θυρίδα και την διάταξη ανδάλωσής της.? H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης ε οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω, ε χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).? H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού ε η συρικνούενη τσιεντοκονία, ετά το αλφάδιασα και την σύσφιγξη των κοχλιών.? Oι απαιτούενες ηλεκτρικές συνδέσεις. Τιή ανά εγκατεστηένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισού, ανάλογα ε το ύψος του, ως ΕΥΡ εξής: (Αριθ1ητικά): 1.250,00 Χαλύβδινος (Ολογράφως) ιστός : ΧΙΛΙΑ οδοφωτισού ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ύψους 10,00 m 51

56 Τιολόγιο Μελέτης Σελίδα 26 Α.Τ. : 60 Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισ1ού ύψους 12,00 m Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Προήθεια, εταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισένων χαλυβδίνων ιστών οδοφωτισού, κατασκευασένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40?5 "Στύλοι φωτισού? Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισού" και σύφωνα ε τις ΕΤΕΠ 05?07?01?00 "Υποδοή Οδοφωτισού" και 05?07?02?00 "Ιστοί οδοφωτισού και φωτιστικά σώατα". Στην τιές ονάδας περιλαβάνονται και οι εξής επιέρους εργασίες/υλικά:? Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους.? Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων ε το ενσωατωένο σύρα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN "Συστήατα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255).? Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε ε σκυρόδεα είτε ε άο λατοείου, ε βάση την τυπική διατοή της ελέτης.? Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων ε το κάλυά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως τοποθετηένα.? Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης.? Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.? Όλα τα προβλεπόενα από την ελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού.? H προήθεια και προσκόιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατασκευασένης βάσης του από οπλισένο σκυρόδεα, ε ενσωατωένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισένες εν θερώ ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων ε χυτοσιδηρό κάλυα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαορφωένης σύφωνα ε τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).? Tο ακροκιβώτιο του ιστού, ονό ή πολλαπλό, ε την θυρίδα και την διάταξη ανδάλωσής της.? H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης ε οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω, ε χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).? H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού ε η συρικνούενη τσιεντοκονία, ετά το αλφάδιασα και την σύσφιγξη των κοχλιών.? Oι απαιτούενες ηλεκτρικές συνδέσεις. Τιή ανά εγκατεστηένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισού, ανάλογα ε το ύψος του, ως ΕΥΡ εξής: (Αριθ1ητικά): 1.400,00 Χαλύβδινος (Ολογράφως) ιστός : ΧΙΛΙΑ οδοφωτισού ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ύψους 12,00 m Α.Τ. : 61 Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισ1ού ύψους 15,00 m Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Προήθεια, εταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισένων χαλυβδίνων ιστών οδοφωτισού, κατασκευασένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40?5 "Στύλοι φωτισού? Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισού" και σύφωνα ε τις ΕΤΕΠ 05?07?01?00 "Υποδοή Οδοφωτισού" και 05?07?02?00 "Ιστοί οδοφωτισού και φωτιστικά σώατα". Στην τιές ονάδας περιλαβάνονται και οι εξής επιέρους εργασίες/υλικά: 52

57 Τιολόγιο Μελέτης Σελίδα 27? Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους.? Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων ε το ενσωατωένο σύρα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN "Συστήατα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255).? Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε ε σκυρόδεα είτε ε άο λατοείου, ε βάση την τυπική διατοή της ελέτης.? Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων ε το κάλυά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως τοποθετηένα.? Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης.? Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.? Όλα τα προβλεπόενα από την ελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού.? H προήθεια και προσκόιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατασκευασένης βάσης του από οπλισένο σκυρόδεα, ε ενσωατωένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισένες εν θερώ ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων ε χυτοσιδηρό κάλυα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαορφωένης σύφωνα ε τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).? Tο ακροκιβώτιο του ιστού, ονό ή πολλαπλό, ε την θυρίδα και την διάταξη ανδάλωσής της.? H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης ε οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω, ε χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).? H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού ε η συρικνούενη τσιεντοκονία, ετά το αλφάδιασα και την σύσφιγξη των κοχλιών.? Oι απαιτούενες ηλεκτρικές συνδέσεις. Τιή ανά εγκατεστηένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισού, ανάλογα ε το ύψος του, ως εξής: ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 1.600,00 Χαλύβδινος (Ολογράφως) ιστός : ΧΙΛΙΑ οδοφωτισού ΕΞΑΚΟΣΙΑ ύψους 15,00 m Α.Τ. : 62 Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ιστός οδοφωτισ1ού από FRP (ινοπλισ1ένο σύνθετο πολυ1ερές υλικό) 1ε την βάση του από σκυρόδε1α, ύψους 3,00 m Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Προήθεια, εταφορά επί τόπου και εγκατάσταση ιστών οδοφωτισού από FRP (Fibre Reinforced Polymer? οπλισένο ε ίνες σύνθετο πολυερές), κατασκευασένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40?7 "Στύλοι φωτισού? Μέρος 7: Απαιτήσεις για ιστούς φωτισού από οπλισένο ε ίνες σύνθετο πολυερές" και σύφωνα ε τις ΕΤΕΠ 05?07?01?00 "Υποδοή Οδοφωτισού" και 05?07?02?00 "Ιστοί οδοφωτισού και φωτιστικά σώατα". Στην τιές ονάδας περιλαβάνονται και οι εξής επιέρους εργασίες/υλικά:? Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους.? Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων ε το ενσωατωένο σύρα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN "Συστήατα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255).? Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε ε σκυρόδεα είτε ε άο λατοείου, ε βάση την τυπική διατοή της ελέτης. 53

58 Τιολόγιο Μελέτης Σελίδα 28? Τα φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων ε το κάλυά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως τοποθετηένα.? Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης.? Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.? Όλα τα προβλεπόενα από την ελέτη καλώδια τροφοδοσίας των ιστών.? H προήθεια και προσκόιση επί τόπου του ιστού από οπλισένο ε ίνες σύνθετο πολυερές και της προκατασκευασένης βάσης του από οπλισένο σκυρόδεα, ε ενσωατωένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισένες εν θερώ ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων ε χυτοσιδηρό κάλυα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαορφωένης σύφωνα ε τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).? Tο ακροκιβώτιο του ιστού, ονό ή πολλαπλό, ε την θυρίδα και την διάταξη ανδάλωσής της.? H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης ε οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω, ε χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).? H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού ε η συρικνούενη τσιεντοκονία, ετά το αλφάδιασα και την σύσφιγξη των κοχλιών.? Oι απαιτούενες ηλεκτρικές συνδέσεις. Τιή ανά εγκατεστηένο ιστό οδοφωτισού από οπλισένο ε ίνες σύνθετο πολυερές, ε σήανση CE, ανάλογα ε το ύψος του, ως εξής: ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 725,00 Ιστός οδοφωτισού από FRP ε την βάση του από σκυρόδεα, ύψους 3,00 m. (Ολογράφως) : ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ Α.Τ. : 63 Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ιστός οδοφωτισ1ού από FRP (ινοπλισ1ένο σύνθετο πολυ1ερές υλικό) 1ε την βάση του από σκυρόδε1α, ύψους 3,50 m Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Προήθεια, εταφορά επί τόπου και εγκατάσταση ιστών οδοφωτισού από FRP (Fibre Reinforced Polymer? οπλισένο ε ίνες σύνθετο πολυερές), κατασκευασένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40?7 "Στύλοι φωτισού? Μέρος 7: Απαιτήσεις για ιστούς φωτισού από οπλισένο ε ίνες σύνθετο πολυερές" και σύφωνα ε τις ΕΤΕΠ 05?07?01?00 "Υποδοή Οδοφωτισού" και 05?07?02?00 "Ιστοί οδοφωτισού και φωτιστικά σώατα". Στην τιές ονάδας περιλαβάνονται και οι εξής επιέρους εργασίες/υλικά:? Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους.? Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων ε το ενσωατωένο σύρα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN "Συστήατα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255).? Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε ε σκυρόδεα είτε ε άο λατοείου, ε βάση την τυπική διατοή της ελέτης.? Τα φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων ε το κάλυά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως τοποθετηένα.? Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης.? Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.? Όλα τα προβλεπόενα από την ελέτη καλώδια τροφοδοσίας των ιστών.? H προήθεια και προσκόιση επί τόπου του ιστού από οπλισένο ε ίνες σύνθετο 54

59 Τιολόγιο Μελέτης Σελίδα 29 πολυερές και της προκατασκευασένης βάσης του από οπλισένο σκυρόδεα, ε ενσωατωένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισένες εν θερώ ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων ε χυτοσιδηρό κάλυα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαορφωένης σύφωνα ε τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).? Tο ακροκιβώτιο του ιστού, ονό ή πολλαπλό, ε την θυρίδα και την διάταξη ανδάλωσής της.? H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης ε οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω, ε χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).? H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού ε η συρικνούενη τσιεντοκονία, ετά το αλφάδιασα και την σύσφιγξη των κοχλιών.? Oι απαιτούενες ηλεκτρικές συνδέσεις. Τιή ανά εγκατεστηένο ιστό οδοφωτισού από οπλισένο ε ίνες σύνθετο πολυερές, ε σήανση CE, ανάλογα ε το ύψος του, ως εξής: ΕΥΡ Ιστός (Αριθ1ητικά) οδοφωτισού : 760,00 από FRP ε την βάση του από σκυρόδεα, ύψους 3,50 m. (Ολογράφως) : ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ Α.Τ. : 64 Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ιστός οδοφωτισ1ού από FRP (ινοπλισ1ένο σύνθετο πολυ1ερές υλικό) 1ε την βάση του από σκυρόδε1α, ύψους 6,00 m Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Προήθεια, εταφορά επί τόπου και εγκατάσταση ιστών οδοφωτισού από FRP (Fibre Reinforced Polymer? οπλισένο ε ίνες σύνθετο πολυερές), κατασκευασένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40?7 "Στύλοι φωτισού? Μέρος 7: Απαιτήσεις για ιστούς φωτισού από οπλισένο ε ίνες σύνθετο πολυερές" και σύφωνα ε τις ΕΤΕΠ 05?07?01?00 "Υποδοή Οδοφωτισού" και 05?07?02?00 "Ιστοί οδοφωτισού και φωτιστικά σώατα". Στην τιές ονάδας περιλαβάνονται και οι εξής επιέρους εργασίες/υλικά:? Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους.? Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων ε το ενσωατωένο σύρα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN "Συστήατα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255).? Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε ε σκυρόδεα είτε ε άο λατοείου, ε βάση την τυπική διατοή της ελέτης.? Τα φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων ε το κάλυά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως τοποθετηένα.? Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης.? Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.? Όλα τα προβλεπόενα από την ελέτη καλώδια τροφοδοσίας των ιστών.? H προήθεια και προσκόιση επί τόπου του ιστού από οπλισένο ε ίνες σύνθετο πολυερές και της προκατασκευασένης βάσης του από οπλισένο σκυρόδεα, ε ενσωατωένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισένες εν θερώ ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων ε χυτοσιδηρό κάλυα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαορφωένης σύφωνα ε τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).? Tο ακροκιβώτιο του ιστού, ονό ή πολλαπλό, ε την θυρίδα και την διάταξη ανδάλωσής της.? H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης ε οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω, ε χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισού (τα κάτω είναι 55

60 Τιολόγιο Μελέτης Σελίδα 30 περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).? H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού ε η συρικνούενη τσιεντοκονία, ετά το αλφάδιασα και την σύσφιγξη των κοχλιών.? Oι απαιτούενες ηλεκτρικές συνδέσεις. Τιή ανά εγκατεστηένο ιστό οδοφωτισού από οπλισένο ε ίνες σύνθετο πολυερές, ε σήανση CE, ανάλογα ε το ύψος του, ως εξής: Ιστός οδοφωτισού από FRP ε την βάση του από σκυρόδεα, ύψους 6,00 m. ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 1.100,00 (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟ Α.Τ. : 65 Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ιστός οδοφωτισ1ού από FRP (ινοπλισ1ένο σύνθετο πολυ1ερές υλικό) 1ε την βάση του από σκυρόδε1α, ύψους 7,00 m Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Προήθεια, εταφορά επί τόπου και εγκατάσταση ιστών οδοφωτισού από FRP (Fibre Reinforced Polymer? οπλισένο ε ίνες σύνθετο πολυερές), κατασκευασένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40?7 "Στύλοι φωτισού? Μέρος 7: Απαιτήσεις για ιστούς φωτισού από οπλισένο ε ίνες σύνθετο πολυερές" και σύφωνα ε τις ΕΤΕΠ 05?07?01?00 "Υποδοή Οδοφωτισού" και 05?07?02?00 "Ιστοί οδοφωτισού και φωτιστικά σώατα". Στην τιές ονάδας περιλαβάνονται και οι εξής επιέρους εργασίες/υλικά:? Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους.? Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων ε το ενσωατωένο σύρα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN "Συστήατα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255).? Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε ε σκυρόδεα είτε ε άο λατοείου, ε βάση την τυπική διατοή της ελέτης.? Τα φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων ε το κάλυά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως τοποθετηένα.? Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης.? Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.? Όλα τα προβλεπόενα από την ελέτη καλώδια τροφοδοσίας των ιστών.? H προήθεια και προσκόιση επί τόπου του ιστού από οπλισένο ε ίνες σύνθετο πολυερές και της προκατασκευασένης βάσης του από οπλισένο σκυρόδεα, ε ενσωατωένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισένες εν θερώ ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων ε χυτοσιδηρό κάλυα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαορφωένης σύφωνα ε τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).? Tο ακροκιβώτιο του ιστού, ονό ή πολλαπλό, ε την θυρίδα και την διάταξη ανδάλωσής της.? H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης ε οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω, ε χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).? H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού ε η συρικνούενη τσιεντοκονία, ετά το αλφάδιασα και την σύσφιγξη των κοχλιών.? Oι απαιτούενες ηλεκτρικές συνδέσεις. Τιή ανά εγκατεστηένο ιστό οδοφωτισού από οπλισένο ε ίνες σύνθετο πολυερές, ε σήανση CE, ανάλογα ε το ύψος του, ως εξής: 56

61 Τιολόγιο Μελέτης Σελίδα 31 Ιστός οδοφωτισού από FRP ε την βάση του από σκυρόδεα, ύψους 7,00 m. ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 1.300,00 (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ Α.Τ. : 66 Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής ση1ατοδότησης DN 63 mm από πολυαιθυλένιο (HDPE), δια1έτρου DN 63 mm Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100% Προήθεια, εταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων καλωδίων ονοαστικής διαέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), δοηένου τοιχώατος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086?1, ΕΛΟΤ EN 50086?2?4 και ΕΛΟΤ EN "Συστήατα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων", φορτίου παραόρφωσης 5% > 400 Ν/m, ε ενσωατωένη ατσαλίνα, παραδιδοένων σε κουλούρα ή ευθύγραα τήατα. Στην τιή περιλαβάνεται η προήθεια και εταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, η εκτύλιξη και η ευθυγράιση δίπλα στο όρυγα τοποθέτησης, η κοπή στα ήκη που απαιτούνται, τα ειδικά τεάχια σύνδεσης (ούφες), η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας επισήανσης της σωληνογραής, η πρόσδεση των σωλήνων σε δέσες (όταν προβλέπεται) και η τοποθέτηση και συναρογή του σωλήνα στα φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων που παρεβάλλονται. Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγατος και ο εγκιβωτισός των σωλήνων τιολογούνται ιδιαίτερα ε βάση τα οικεία άρθρα του Τιολογίου. Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαέτρου DN 63 mm. Τιή ΕΥΡ (Αριθ1ητικά) ανά έτρο : αξονικού 6,40 ήκους σωληνογραής. (Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 67 Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Αγωγοί γυ1νοί χάλκινοι, πολυκλωνοι διατο1ής 6 mm² Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Προήθεια, προσκόιση επί τόπου και εγκατάσταση γυνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού, περιλαβανοένων όλων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήανσης (ειδικά στηρίγατα, ακροδέκτες, πέδιλα, ούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σηάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των ετρήσεων και ελέγχων. Τιή ανά τρέχον έτρο (m) γυνού χάλκινου αγωγού διατοής 6 mm ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 3,10 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 68 Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Αγωγοί γυ1νοί χάλκινοι, πολυκλωνοι διατο1ής 10 mm² Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Προήθεια, προσκόιση επί τόπου και εγκατάσταση γυνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού, περιλαβανοένων όλων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήανσης (ειδικά στηρίγατα, ακροδέκτες, πέδιλα, ούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σηάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των ετρήσεων και ελέγχων. Τιή ανά τρέχον έτρο (m) γυνού χάλκινου αγωγού διατοής 10 mm 57

62 Τιολόγιο Μελέτης Σελίδα 32 ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 3,40 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 69 Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Αγωγοί γυ1νοί χάλκινοι, πολυκλωνοι διατο1ής 25 mm² Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Προήθεια, προσκόιση επί τόπου και εγκατάσταση γυνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού, περιλαβανοένων όλων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήανσης (ειδικά στηρίγατα, ακροδέκτες, πέδιλα, ούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σηάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των ετρήσεων και ελέγχων. Τιή ανά τρέχον έτρο (m) γυνού χάλκινου αγωγού διατοής 25 mm ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 5,70 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 70 Άρθρο : ΑΤΗΕ Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση 1έσα στο έδαφος Πενταπολικό διατο1ής 5 Χ 6 mm2 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση έσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και επισηάνσεως (ούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισηάνσεως, αναλογία άου κλπ) και ικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιών ονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία (1 m) Πενταπολικό Tιατοής 5 Χ 6 mm2 ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 7,29 (Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 71 Άρθρο : ΑΤΗΕ Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό ιατο1ής 3 Χ 1,5mm2 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισένο, δηλαδή προήθεια, προσκόιση υλικών και ικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, ούφες, τσιεντοκονίαα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, ονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγατα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήατα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. (1 m) τριπολικό 58

63 Τιολόγιο Μελέτης Σελίδα Tιατοής: 3 Χ 1,5 mm2 ΕΥΡ (Αριθ1ητικά): 5,16 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΚΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΡΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚ7Ν ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓ7Ν ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙ7Ν ΙΟΝΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΤ7ΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΓΙ7ΡΓΗΣ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 59

64 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ : Συντήρηση Επέκταση Ενίσχυση ηλεκτροφωτισ&ού οδών και κοινοχρήστων χώρων Εργ. Η1/13. ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Μ : ΗΛ 01 / 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α/Α Περιγραφή Σελίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚHΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡHΜHΝ Άρθρο Α1 Εφαρ"οστέες Προδιαγραφές Υλικών και Εργασίας 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Άρθρο Γ1 Εκσκαφές θε"ελίων τεχνικών έργων και τάφρων 3 Άρθρο Γ2 Επανεπίχωση απο"ένοντος όγκου εκσκαφών θε"ελίων τεχνικών έργων και τάφρων 6 60

65 Α < 1 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚHΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1 ΥΠΟΧΡΕHΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤHΝ ΚΜΕ, ΤΣΥ, ΕΣΥ, ΠΤΠ κλπ Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) περιλα"βάνει τους τεχνικούς συ"βατικούς όρους σύ"φωνα "ε τους οποίους και σε συνδυασ"ό "ε τους όρους των υπολοίπων συ"βατικών τευχών, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις κατασκευές του έργου Κάθε άρθρο της παρούσας ΤΣΥ περιλα"βάνει και ειδική παράγραφο, στην οποία "νη"ονεύονται οι εφαρ"οζό"ενες σε αυτό προδιαγραφές (ΠΤΠ. ΚΤΣ κλπ). Οι ως άνω προδιαγραφές όπως και οποιεσδήποτε άλλες, αναφερό"ενες στα άρθρα της ΤΣΥ, προδιαγραφές αποτελούν αναπόσπαστα τ"ή"ατά της Αν ο ιαγωνιζό"ενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκρι"ένου όρου της ΤΣΥ από την Κοινοτική Νο"οθεσία οφείλει να ενη"ερώσει την Υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσ"ίας εκπνέουσας την η"έρα κατάθεσης των προσφορών, δι ειδικής επιστολής. Στην αντίθετη περίπτωση: α. στερείται του δικαιώ"ατος οποιασδήποτε οικονο"ικής αποζη"ίωσης β. στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να συ"πράξει "ε το ΚτΕ στην εναρ"όνιση του αποκλίνοντος όρου "ε την Κοινοτική Νο"οθεσία έστω κι αν τούτο συνεπάγεται οικονο"ική του επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν υπάρχει) νοείται ότι περιλα"βάνεται στον εύλογο επιχειρη"ατικό κίνδυνο. 1.2 ΣΥΜΠΛΗΡHΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΙΑΓΡΑΦΕΣ Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες /"εθόδους/ δοκι"ές κλπ) που δεν καλύπτονται από: τους κανονισ"ούς / προδιαγραφές / κώδικες από τα άρθρα του ΚΜΕ της ΕΣΥ και τους λοιπούς όρους δη"οπράτησης. τις παρούσες προδιαγραφές, δηλαδή τα άρθρα της παρούσας ΤΣΥ θα εφαρ"όζονται: τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης (CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως «Κεί"ενα εναρ"όνισης (HD) σύ"φωνα "ε τους κοινούς κανόνες των οργανισ"ών αυτών Συ"πληρω"ατικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρ"όζονται: α. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί "ε διαδικασία αναγνωρισ"ένη από τα κράτη "έλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης "ε σκοπό την εξασφάλιση της ενιαίας εφαρ"ογής σε όλα τα κράτη "έλη και έχουν δη"οσιευθεί στην Επίση"η Εφη"ερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. β. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτι"ήσεις της καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, "ε γνώ"ονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές "ε βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέ"ενους όρους εφαρ"ογής και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον οργανισ"ό που είναι αναγνωρισ"ένος για τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος "έλος. γ. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και η"οσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧP..Ε) ή του προγενέστερου Υπουργείου η"οσίων Έργων (Υ..Ε) καθ ο "έρος αυτές δεν αντιβαίνουν την Κοινοτική Νο"οθεσία και τις προβλέψεις της παρούσας ΤΣΥ. δ. Συ"πληρω"ατικά προς τα παραπάνω, θα εφαρ"όζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ (Ελληνικού Οργανισ"ού Τυποποίησης) και σε συ"πλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές ISO (International Standards Organization) και σε συ"πλήρωση αυτών οι ASTM των ΗΠΑ. 1.3 ΥΠΟΧΡΕHΣΕΙΣ ΙΑΓHΝΙΖΟΜΕΝHΝ ΚΑΙ ΑΝΑΟΧΟΥ Εφιστάται η προσοχή στους παρακάτω όρους: Με την επιφύλαξη ισχύος των όρων των παραγρ. 1.1 και 1.2 ο Ανάδοχος θα καθορίζει "ε λεπτο"έρεια, σε κάθε "ελέτη όλες τις εφαρ"οστέες προδιαγραφές. Τούτο θα γίνεται όχι αργότερα από την υποβολή της συναφούς "ελέτης Κάθε διαγωνιζό"ενος και συνεπώς ο Ανάδοχος "ε "όνη την υποβολή της Προσφοράς του αναγνωρίζει ότι οι προαναφερθείσες προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του Έργου και ότι αναλα"βάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρ"ογή των. 1.4 ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΟΧΟΥ Όλες οι δαπάνες για την εφαρ"ογή των όρων της παρούσας ΤΣΥ και των σχετικών και/ή αναφερο"ένων κωδίκων / προδιαγραφών / κανονισ"ών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν θα επιβαρυνθεί τις δαπάνες για "ία συγκεκρι"ένη δραστηριότητα "όνον αν γίνεται ρητή και αδια"φισβήτητη αναφορά σε σχετικό άρθρο της ΤΣΥ περί τουαντιθέτου. 1.5 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚHΝ ΜΕ ΖΥΓΙΣΗ Για την παραλαβή υλικών που γίνεται "ε ζύγιση, εφόσον στο αντικεί"ενο της εργολαβίας περιλα"βάνεται εκτέλεση τέτοιων εργασιών (χυτοσιδηρά είδη, σιδηρά είδη κλπ) ο ανάδοχος θα φροντίζει να εκδίδει τριπλότυπο ζύγισης και παραλαβής στο οποίο θα αναγράφεται: 1. Το είδος του υλικού (προεπαλει""ένες αντιολισθηρές ψηφίδες, χυτοσιδηρά υλικά κλπ) 2. Οι διαστάσεις καρότσας αυτοκινήτου 3. Ο αριθ"ός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου 4. Η θέση λήψης 5. Η θέση απόθεσης 6. Η ώρα φόρτωσης 7. Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης 8. Το καθαρό βάρος, και 9. Το απόβαρο αυτοκινήτου κλπ 61

66 1.5.2 Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται, κατά την εκφόρτωση στο έργο, από τον ή τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του Κάθε φορτίο αυτοκινήτου πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το παραπάνω δελτίο ζύγισής του Τα παραπάνω δελτία ζύγισης και παραλαβής υλικών, θα πρέπει να συνοδευτούν στη συνέχεια από αναλυτική επι"έτρηση και σχέδια τοποθέτησης του υλικού (πχ για χυτοσιδηρά είδη οι θέσεις τοποθέτησης αυτών, κλπ) Τα παραπάνω σχέδια τοποθέτησης θα είναι τα εγκεκρι"ένα σχέδια εφαρ"ογής της Υπηρεσίας Βάσει των παραπάνω δελτίων ζύγισης και παραλαβής υλικών, των αναλυτικών επι"ετρήσεων και των σχεδίων εφαρ"ογής, θα συντάσσεται από την Υπηρεσία πρωτόκολλο παραλαβής του υλικού. Γ < 1 ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΘΕΜΕΛΙHΝ ΤΕΧΝΙΚHΝ ΕΡΓHΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡHΝ 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η εκτέλεση εκσκαφών θε"ελίων τεχνικών έργων (τοίχοι, βάθρα κλπ), τάφρων τοποθέτησης αγωγών και οχετών κάθε είδους, διερευνητικών το"ών για τον εντοπισ"ό αγωγών Ο.Κ.P., φρεατίων κλπ. 1.2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το παραπάνω αντικεί"ενο έχουν εφαρ"ογή τα προβλεπό"ενα στην ΠΤΠΧ1, ΠΤΠ150, ΠΤΠΤ110 "ε τις όποιες βελτιώσεις τροποποιήσεις ή και συ"πληρώσεις αναφέρονται παρακάτω. 1.3 ΟΡΙΣΜΟΙ Εκσκαφές θε"ελίων τεχνικών έργων και τάφρων νοούνται οι εκσκαφές και εξορύξεις σε οποιοδήποτε βάθος αλλά "ε πλάτος "ικρότερο των 3,0 " Ειδικότερα σαν εκσκαφές θε"ελίων τεχνικών έργων και τάφρων νοούνται και: α. Εκσκαφές θε"ελίων τεχνικών έργων (γεφυρών, τοίχων αντιστήριξης κλπ) "ε επιφάνεια "έχρι και 100 "2 (ανεξάρτητα από τις διαστάσεις της κάτοψης) ή "ε πλάτος "έχρι και 3,0 "(ανεξάρτητα από την επιφάνεια της κάτοψης). β. Εκσκαφές τάφρων εγκατάστασης αγωγών, που κατασκευάζονται επί τόπου (π.χ. διατο"ής ορθογωνικής, ωοειδούς, σκουφοειδούς κλπ) για πλάτος εκσκαφής "έχρι και 3,0" γ. Εκσκαφές τάφρων τοποθέτησης προκατασκευασ"ένων σωληνωτών οχετών αποστράγγισης, αποχέτευσης (ο"βρίων και ακαθάρτων) και άλλων αγωγών Ο.Κ.P. (ύδρευσης, δικτύων ή στεγανών σωληνώσεων ΟΤΕ, καύσι"ου αερίου, "εταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοσή"ανσης, ΗΛΠΑΠ κλπ) και για πλάτος τάφρου "έχρι και 3,0". δ. Εκσκαφές θε"ελίων που θα απαιτηθούν για την κατασκευή φρεατίων και κάθε είδους άλλων τεχνικών έργων. ε. ιερευνητικές το"ές εντοπισ"ού αγωγών, οχετών Ο.Κ.P., ή και άλλων υπογείων κατασκευών πλάτους εκσκαφής "έχρι και 3,0". στ. Εκσκαφές εντός τριγωνικών νησίδων συνολικής επιφανείας, ανά "ε"ονω"ένη νησίδα, "έχρι 100"2, για την τοποθέτηση κηπευτικού χώ"ατος και εφόσον η εκσκαφή δεν έχει πραγ"ατοποιηθεί "αζί "ε τις υπόλοιπες γενικές εκσκαφές Αντίθετα δεν περιλα"βάνονται στην κατηγορία εκσκαφών θε"ελίων τεχνικών έργων και τάφρων οι εκσκαφές ανεξαρτήτως διαστάσεων, επιφανείας κλπ. που τυχόν θα εκτελεσθούν παρουσία και υπό την καθοδήγηση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, σε περίπτωση ανευρέσεως αρχαιολογικών ευρη"άτων. Συνήθως οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Στην περίπτωση ό"ως που αυτές οι εκσκαφές, βάσει εντολών της Υπηρεσίας, εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο, τότε θα επι"ετρηθούν και πληρωθούν ιδιαιτέρως "ε σύνταξη Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 1.4 ΕΙΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤHΝ ΕΡΓΑΣΙHΝ Τα εκσκαπτό"ενα εδάφη χαρακτηρίζονται σε γαιώδη η"ιβραχώδη και βραχώδη, σύ"φωνα "ε τα καθοριζό"ενα στο άρθρο των Γενικών εκσκαφών Β1.4.2 και Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚHΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γενικά Ισχύουν γενικά όλα τα προδιαγραφό"ενα στο άρθρο Β Πρόσθετες απαιτήσεις Επιπροσθέτως, για εκσκαφές τάφρων και θε"ελίων, ισχύουν και τα εξής: Άδεια το"ών σή"ανση. Στην περίπτωση που οι οχετοί ή οι αγωγοί πρόκειται να τοποθετηθούν κάτω από δρό"ο που υπάρχει, ο Ανάδοχος είναι υποχρεω"ένος να ζητήσει, από τις αρ"όδιες Αρχές, σχετική άδεια για την το"ή του οδοστρώ"ατος. Μετά την περαίωση των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει να επαναφέρει το οδόστρω"α στην προηγου"ένη του κατάσταση, σύ"φωνα "ε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Οι δαπάνες για την έκδοση της άδειας το"ής του οδοστρώ"ατος βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεω"ένος επίσης, σε συνεννόηση "ε τις αρ"όδιες Αρχές, να προβαίνει στην σή"ανση του τ"ή"ατος του δρό"ου, στο οποίο εκτελούνται σχετικές εργασίες, "ε σή"ατα των οποίων το σχή"α και το περιεχό"ενο πρέπει να ανταποκρίνεται προς τον Κ.Ο.Κ που ισχύει. ο"ικά υλικά προϊόντα εκσκαφής κλπ πρέπει να αποθηκεύονται, να στοιβάζονται ή να απο"ακρύνονται σύ"φωνα "ε τις οδηγίες των αρ"οδίων Αρχών, σε τρόπο ώστε η κυκλοφορία στο δρό"ο να "ην ε"ποδίζεται περισσότερο από όσο είναι αναπόφευκτο Τρόποι εκτελέσεως Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει όλες τις απαιτού"ενες εργασίες σε οποιασδήποτε φύσεως έδαφος σύ"φωνα "ε τις διαστάσεις που φαίνονται στα σχέδια "ε οποιοδήποτε "έσο, ακό"η και "ε τα χέρια, που θα θεωρήσει σαν προσφορότερο και πλέον εναρ"ονιζό"ενο προς την κάθε συγκεκρι"ένη περίπτωση, χωρίς ό"ως, από την ελευθερία για την εκλογή του τρόπου εκσκαφής, να δη"ιουργείται στον Ανάδοχο οποιοδήποτε δικαίω"α για πρόσθετη αποζη"ίωση. Εκσκαφές "ε διαστάσεις "ικρότερες από αυτές που αναφέρονται στα σχέδια δεν επιτρέπονται. Αν κατά την εκσκαφή, διανοίχθηκαν σκά""ατα "ε διαστάσεις "εγαλύτερες από αυτές που αναφέρονται στα σχέδια, η πληρω"ή του Αναδόχου θα γίνει "ε βάση τον όγκο που προκύπτει από τις διαστάσεις που αναφέρονται στα σχέδια και ορίζονται σαν ΓΡΑΜΜΕΣ ΘΕPΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (Γ.Θ.Ε.). Ακό"α, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος εκτελέσει εκσκαφή σε βάθη "εγαλύτερα από εκείνα που αναφέρονται στα σχέδια, είναι υποχρεω"ένος, χωρίς κα"ιά αποζη"ίωση, να ξαναγε"ίσει το σκά""α, "έχρι το κανονικό βάθος είτε "ε ά""ο είτε "ε α""οχάλικο, είτε "ε σκυρόδε"α είτε "ε ξηρολιθοδο"ή είτε, τέλος, "ε λιθοδο"ή, σύ"φωνα πάντοτε "ε τις εντολές που θα δίνει κάθε φορά η Υπηρεσία. 62

67 Οι τάφροι "έσα στις οποίες πρόκειται να τοποθετηθούν σωλήνες θα σκαφθούν "ε προσοχή ώστε να εξασφαλίζεται ο"αλή και ο"οιό"ορφη επιφάνεια έδρασης του σωλήνα. Το πλάτος των τάφρων γενικά δεν θα πρέπει να είναι "εγαλύτερο από το απαραίτητο για την ικανοποιητική σύνδεση των σωλήνων και την συ"πύκνωση των υλικών επίχωσης. Τυχόν δαπάνη εξ αιτίας υπέρβασης ποσοτήτων εκ του λόγου αυτού, θα βαρύνει τον Ανάδοχο Μόρφωση του πυθ"ένα και των πρανών Ο πυθ"ένας των εκσκαφών θε"ελίων και τεχνικών έργων και τάφρων θα δια"ορφώνεται κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται το πάχος του σκυροδέ"ατος, των εξο"αλυντικών στρώσεων ή των στρώσεων έδρασης των οχετών και αγωγών που φαίνονται στα σχέδια. Εκεί όπου κατά την εκσκαφή των τάφρων ε"φανίζεται συ"παγής βράχος θα αφαιρείται, "έχρι βάθους που φαίνεται στα σχέδια ή σύ"φωνα "ε τις οδηγίες της Υπηρεσίας, ή δε τάφρος θα επιχώνεται κατάλληλα. Ο πυθ"ένας της τάφρου θα υγραίνεται και θα συ"πυκνώνεται, ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτού"ενη πυκνότητα. Η τυχόν υπερεκσκαφή, στις περιπτώσεις θε"ελίωσης σωληνωτών οχετών θα επανεπιχώνεται "ε επιλεγ"ένο υλικό, της έγκρισης της Υπηρεσίας, που θα υγραίνεται και συ"πυκνώνεται σε στρώσεις πάχους 15εκ πριν από τη συ"πύκνωση. Οι επιφάνειες επαφής των πρανών "ε την ξυλόζευξη (στην περίπτωση αντιστήριξης του σκά""ατος) πρέπει να "ορφώνονται "ε τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται καλή επαφή των "αδεριών στα τοιχώ"ατα της εκσκαφής. Στην περίπτωση που πρόκειται να θε"ελιωθούν τοίχοι αντιστήριξης, ακρόβαθρα, "εσόβαθρα κλπ, τότε για την περίπτωση γαιώδους εδάφους θα επακολουθεί α"έσως η κατασκευή της στρώσης ισοπέδωσης και καθαριότητας από σκυρόδε"α Β5 (ελαχίστου πάχους 0,10") η οποία θεωρείται υποχρεωτική. Επιση"αίνεται η ανάγκη εκτέλεσης της εκσκαφής κατά τρόπον ώστε να αποφευχθεί η χαλάρωση, αναζύ"ωση ή "ε οποιοδήποτε τρόπο "είωση της αντοχής του εδάφους θε"ελίωσης Έλεγχος επιφανειών και υπογείων υδάτων α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες εκσκαφών είτε εν υγρώ είτε εν ξηρώ κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. β. Οι εντός των σκα""άτων κατασκευές και η επανεπίχωση θα γίνονται πάντοτε εν ξηρώ. γ. Ο Ανάδοχος θα εκτελεί τις απαιτού"ενες αντλήσεις κατά τρόπο αποκλείοντα τον κίνδυνο διασωλήνωσης και απορρόφησης λεπτών κόκκων από τα παρακεί"ενα εδαφικά στρώ"ατα, όταν παράκεινται άλλες κατασκευές. δ. Ο Ανάδοχος θα παροχετεύει τα αντλού"ενα νερά προς παρακεί"ενους ανοικτούς φυσικούς αποδέκτες. Αν δεν υπάρχουν και εφόσον τούτο είναι εφικτό θα κατασκευάζει κατάλληλες τάφρους. Η απ ευθείας στην θάλασσα παροχέτευση θα "πορεί να γίνεται "όνον έπειτα από έγκριση της Επίβλεψης. Απαγορεύεται η παροχέτευση αντλού"ενων υδάτων σε παρακεί"ενες ιδιοκτησίες ή σε κλειστό σύστη"α αποχέτευσης ο"βρίων, εκτός αν πρόκειται περί νερών απηλλαγ"ένων φερτών υλικών. ε. Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει όλα τα "έτρα για να "ην δυσ"ενοποιεί τις υφιστά"ενες συνθήκες απορροής ο"βρίων στην περιοχή που εκτελεί εργασίες. Τέτοια "έτρα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι: < Η προφύλαξη δια προσωρινών αναχω"άτων γειτονικών ιδιοκτησιών < Η ά"εση απο"άκρυνση των προϊόντων εκσκαφών < Η άντληση των υδάτων και παροχέτευσή των "ε προσωρινό σύστη"α σε κατάλληλο αποδέκτη. στ. Τονίζεται ότι όλες οι τάφροι και αγωγοί αποστράγγισης και λοιπά προστατευτικά "έτρα θα πρέπει να έχουν αποπερατωθεί, ώστε να επιτρέπουν την αποστράγγιση της οδού, πριν από την κατασκευή οποιουδήποτε άλλου έργου, το οποίο επηρεάζεται από αυτές τις τάφρους ή αγωγούς αποστράγγισης Αναπετάσεις, φορτοεκφορτώσεις, "εταφορές Οι αναπετάσεις γίνονται είτε "ε τα χέρια "ε δη"ιουργία ενδια"έσων ξύλινων δαπέδων (παταριών), είτε "ε "ηχανικά "έσα. Κατά την αναπέταση των προϊόντων εκσκαφής πρέπει να αφήνεται χώρος τουλάχιστον 0,50" από το χείλος της τάφρου για την κυκλοφορία των εργατών και την ασφάλεια τους. Τα προϊόντα εκσκαφής θα "εταφέρονται σε οποιαδήποτε θέση στην περιοχή του έργου, σύ"φωνα "ε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας για επανεπίχωση του απο"ένοντος όγκου σκά""ατος αν είναι κατάλληλα, ή για χρησι"οποίηση σε άλλες θέσεις ως υλικών επιχω"άτων, ή θα "εταφέρονται εκτός του έργου σε οποιαδήποτε απόσταση για οριστική απο"άκρυνση σε θέσεις επιτρεπό"ενες από την Αστυνο"ία ή τις αρ"όδιες Αρχές Ξυλοζεύξεις συνήθους τύπου (οριζόντιες) Όσες φορές η φύση των εδαφών το απαιτεί, ο Ανάδοχος θα εκτελεί την κατάλληλη αντιστήριξη των παρειών του σκά""ατος, όπως αυτές επιβάλλονται από τους κανόνες ασφαλείας. Τον τόπο και την πυκνότητα ξυλοζεύξεως θα ορίζει κάθε φορά ο Ανάδοχος ή ο αντιπρόσωπός του στο έργο, σε συνεννόηση "ε την Υπηρεσία. Κάθε κατάπτωση παρειάς σκά""ατος σε οποιαδήποτε περίσταση και εάν έγινε και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες σε ξυλοζευγ"ένες ή "η ξυλοζευγ"ένες παρειές και οι οποιεσδήποτε συνέπειες αυτής (εργατικά ατυχή"ατα, ζη"ιές σε τρίτους, ζη"ιές έργων κλπ) βαρύνει αποκλειστικά και "όνο τον Ανάδοχο, που υποχρεούται σε κάθε νό"ι"η αποζη"ίωση και αποκατάσταση των βλαβέντων έργων και αναλα"βάνει γενικά κάθε ποινική και αστική ευθύνη. Η Υπηρεσία δικαιούται να επιβάλει στον Ανάδοχο την εκτέλεση πρόσθετων ξυλοζεύξεων ή ενίσχυση των υπαρχουσών σε όσα ση"εία αυτή κρίνει τούτο απαραίτητο. Παρά το δικαίω"α τούτο της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος παρα"ένει πάντοτε "όνος και απόλυτα υπεύθυνος για την ασφάλεια των εκσκαφών που έγιναν Ξυλοζεύξεις "ε έ"πηξη πασσαλοσανίδων (κατακόρυφες ξυλοζεύξεις) Εφόσον κατά τις εκσκαφές ήθελε συναντηθεί, είτε διαρρέουσα λεπτόκοκκη ά""ος, είτε άλλο έδαφος του οποίου είτε η φύση είτε η παρουσία υπόγειου νερού απαιτεί την έ"πηξη συνεχούς φράγ"ατος πασσαλοσανίδων ή την κατασκευή τοίχου Βερολίνου, πριν από την εκσκαφή, η εργασία αυτή θα εκτελεσθεί από τον Ανάδοχο "ε όλους τους κανόνες της τέχνης και σε τρόπο που να εξασφαλισθεί η ακινητοποίηση του διαρρέοντος εδάφους σύ"φωνα "ε τα παραπάνω και η διατήρηση του χώρου του σκά""ατος ελευθέρου. Εάν κατά την έ"πηξη των πασσαλοσανίδων δεν επιτευχθεί η "εταξύ τους επιδιωκο"ένη τέλεια επαφή και δεν επιτευχθεί από το λόγο αυτό ο σκοπός της ξυλόζευξης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανασύρει και επανατοποθετήσει τις πασσαλοσανίδες. 1.6 ΚΟΝΥΛΙΑ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ Εκσκαφές, σε πάσης φύσεως έδαφος, θεελίων τεχνικών έργων και τάφρων Η εργασία περιλα"βάνει: α. Την εκσκαφή σε πάσης φύσεως έδαφος (γαιώδες, η"ιβραχώδες ή και βραχώδες) περιλα"βανο"ένων και των πετρω"άτων "ε δυσχέρειες εκσκαφής κατηγορίας γρανιτικών ή κροκαλοπαγών, σε οποιοδήποτε βάθος αλλά σε πλάτος "ικρότερο των 3,0" και ειδικότερα την εκσκαφή που περιγράφεται στις παραγρ α) έως και στ) του παρόντος, "ε οποιαδήποτε κλίση πρανών, οποιοδήποτε κατάλληλο εκσκαπτικό "έσο ή "ε τα χέρια, χωρίς την χρήση εκρηκτικών ή "ε χρήση (κανονική ή περιορισ"ένη) εκρηκτικών, "όνον ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας και "ε ευθύνη του Αναδόχου, εν ξηρώ ή "έσα στο νερό. β. Την λήψη των απαιτου"ένων αδειών από τις αρ"όδιες Αρχές για τυχόν απαιτου"ένη το"ή του οδοστρώ"ατος και την επαναφορά του στην προηγου"ένη του κατάσταση, όπως επίσης και τις κατάλληλες ση"άνσεις, σύ"φωνα "ε τα καθοριζό"ενα στην παράγρ του παρόντος. 63

68 γ. Τη "όρφωση του πυθ"ένα και των πρανών της εκσκαφής, όπως περιγράφεται στην παραγρ του παρόντος. δ. Την αντιστήριξη των πρανών εκσκαφής (όπου απαιτείται) "ε οριζόντια ή κατακόρυφα στοιχεία ζεύξης, σύ"φωνα "ε τα καθοριζό"ενα στις παραγρ και του παρόντος. ε. Την κοπή και εκρίζωση θά"νων και δένδρων οποιασδήποτε δια"έτρου, συλλογή των κο""ένων ή εκριζω"ένων δέντρων τον αποκλωνισ"ό τους και το στοίβαγ"α των κορ"ών και των χονδρών κλάδων σε θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία, όπως επίσης και την λήψη ειδικών "έτρων που θα απαιτηθούν για την τυχόν προστασία και διατήρηση δέντρων και δενδρυλλίων, σύ"φωνα "ε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. στ. Την τυχόν δια"όρφωση δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή και αποκο"ιδή των προϊόντων εκσκαφών. ζ. Τη διαλογή και επιλογή των προϊόντων εκσκαφής. η. Την απόθεση κοντά στο σκά""α των καταλλήλων προϊόντων εκσκαφής για την επανεπίχωση του απο"ένοντος όγκου του, "ετά την κατασκευή του τεχνικού έργου ή οχετού ή αγωγού. θ. Την φορτοεκφόρτωση και "εταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση για την κατασκευή επιχω"άτων ή άλλων ωφελί"ων κατασκευών (κατάλληλα προϊόντα) ή για απόρριψη σε θέσεις της έγκρισης της Υπηρεσίας (ακατάλληλα προϊόντα). ι. Την εναπόθεση και τις οποιεσδήποτε φορτοεκφορτώσεις και προσωρινές αποθέσεις στην περιοχή του έργου, "έχρι την οριστική εναπόθεση για την κατασκευή επιχω"άτων ή άλλων ωφελί"ων κατασκευών. ια. ιβ. ιγ. ιδ. ιε. Τη διάστρωση και δια"όρφωση των προσωρινών ή και οριστικών αποθέσεων. Τη διενέργεια των απαιτου"ένων αντλήσεων και τη λήψη των απαιτου"ένων αποστραγγιστικών "έτρων, σύ"φωνα "ε τα προβλεπό"ενα στην παράγρ και την λήψη όλων τα καταλλήλων "έτρων για την αντι"ετώπιση των κάθε είδους επιφανειών ή υπογείων υδάτων, σύ"φωνα "ε τα καθοριζό"ενα στην παράγρ του παρόντος. Την κατασκευή τυχόν απαιτου"ένων γεφυρώσεων των εκσκαφών των τάφρων "ε σιδηρές λα"αρίνες, καταλλήλου πάχους ή άλλων έργων γεφύρωσης για την κυκλοφορία πεζών, οχη"άτων και για την εξυπηρέτηση των γειτονικών ιδιοκτησιών. Την αποξήλωση παλαιών οδοστρω"άτων, ασφαλτοταπήτων και αντιστοίχων στρώσεων οδοστρωσίας, πλακοστρώσεων κλπ. εφόσον το προβλέπει η εγκεκρι"ένη "ελέτη εφαρ"ογής. Την αποξήλωση λιθοδο"ών, εκτός εάν προβλέπεται από τη "ελέτη του έργου ή από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας ξεχωριστή πληρω"ή των εργασιών αυτών. ιστ. Την προ"ήθεια των υλικών και την εκτέλεση κάθε εργασίας που θα απαιτηθεί σε περίπτωση αποκατάστασης υπερεκσκαφών υπαιτιότητας του Αναδόχου (σκυροδέ"ατα, επιχώσεις κλπ). 1.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡHΜΗ Εκσκαφές θεελίων τεχνικών έργων και τάφρων Γενικά α. Η πληρω"ή των κάθε είδους εκσκαφών κατασκευής ενός έργου γίνεται είτε "ε το κονδύλιο των Γενικών Εκσκαφών είτε "ε το κονδύλιο των Εκσκαφών Θε"ελίων Τεχνικών Έργων και Τάφρων. Είναι ό"ως ενδεχό"ενο να υπάρξουν τεχνικά έργα, στα οποία οι εκσκαφές τους, λόγω "η ύπαρξης περιορισ"ού πλάτους ή επιφανείας, να "ην κατατάσσονται, κατ αρχήν, στην κατηγορία Εκσκαφών Θε"ελίων Τεχνικών Έργων και Τάφρων. Στην περίπτωση αυτή ένα "έρος των εκσκαφών αυτών θα πληρώνεται σαν Γενικές Εκσκαφές και το υπόλοιπο σαν Εκσκαφές Θε"ελίων Τεχνικών Έργων και Τάφρων. Το κατά τα ανωτέρω όριο διαχωρισ"ού για την πληρω"ή των εκσκαφών προκύπτει ως ακολούθως: 1. Πλευρικό όριο διαχωρισ"ού (Π.Ο..) Ι. Περίπτωση γαιωδών και η"ιβραχωδών εδαφών Από το ψηλότερο ση"είο της ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕPΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (Γ.Θ.Ε.) όπως ορίζεται στην παράγρ β. θα φέρεται η γρα""ή πλευρικού ορίου διαχωρισ"ού "ε κλίση υ: β = 3:2 (υ=ύψος, β=βάση). Το "έρος των εκσκαφών που αναφέρεται σε εκσκαφές περιλα"βανό"ενες "εταξύ της πλευρικής ΓΘΕ και του ΠΟ (εκσκαφές σε κλίση πρανούς "εγαλύτερη από υ:β=3:2) θα θεωρούνται συ"βατικά σαν εκσκαφές θε"ελίων. Το υπόλοιπο "έρος των εκσκαφών (εκσκαφές σε περιοχή "ε κλίση πρανούς "ικρότερη ή ίση από υ:β = 3:4) θα θεωρούνται συ"βατικά σαν γενικές εκσκαφές. ΙΙ. Περίπτωση βραχώδων εδαφών. Ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στην περίπτωση Ι, αλλά η γρα""ή πλευρικού ορίου διαχωρισ"ού θα ΙΙΙ. φέρεται "ε κλίση υ:β=2:1. Περίπτωση "ικτών εδαφών. Για την περίπτωση "ικτών εδαφών που θα χαρακτηριστούν "ε ποσοστά Γαιώδη Η"ιβραχώδη "εγαλύτερα ή ίσα προς 20% και "ικρότερα ή ίσα προς 80%, τότε η γρα""ή πλευρικού ορίου διαχωρισ"ού θα φέρεται "ε κλίση υ:β=1,75:1. Τυχόν άλλη σύσταση, "ε διαφορετικά ποσοστά χαρακτηρισ"ού Γαιώδη Η"ιβραχώδη και Βράχου θα κατατάσσεται (από πλευράς κλίσης του ΠΟ) στην πλησιέστερη κατηγορία Ι ή ΙΙ σύ"φωνα "ε τα παραπάνω. 2. Κάτω όριο διαχωρισ"ού (ΚΟ) Ι. Θα λα"βάνεται 1,00" ψηλότερα από τον πυθ"ένα σκά""ατος της ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕPΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ και "έχρι το"ής προς το έδαφος, ή το πλευρικό όριο διαχωρισ"ού. Οι εκσκαφές που βρίσκονται κάτω από την γρα""ή ΚΟ θα θεωρούνται, συ"βατικά σαν γενικές εκσκαφές. ΙΙ. ΙΙΙ. Ση"ειώνεται εδώ ότι στην περίπτωση όπου ένα τεχνικό έργο θε"ελιώνεται στην ίδια στάθ"η και κατ επέκταση "ε τις γενικές εκσκαφές ενός οδικού έργου (π.χ. τοίχοι αντιστήριξης) και εφόσον οι εκσκαφές του τοίχου γίνονται στην ίδια χρονική περίοδο "ε τις συνεχό"ενες γενικές εκσκαφές της οδού (εξαιρείται δηλαδή η περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν περιορισ"οί που θα επιβάλλουν την κατά στάδια εκτέλεση των εκσκαφών), τότε η γρα""ή του Κάτω Ορίου ιαχωρισ"ού (ΚΟ) θα θεωρείται ότι ταυτίζεται "ε την αντίστοιχη γρα""ή των γενικών εκσκαφών. Για την περίπτωση όπου εκτελούνται εκσκαφές θε"ελίων για την κατασκευή τεχνικών έργων, αλλά η ΓΘΕ βρίσκεται σε βάθος (Η) "ικρότερο από 1,00" κάτω από την επιφάνεια των συνεχο"ένων γενικών εκσκαφών (σύ"φωνα "ε όσα αναφέρθηκαν στην παραπάνω περίπτωση ΙΙ), τότε το ΚΟ θα θεωρείται ότι βρίσκεται σε ύψος (Η) πάνω από την ΓΘΕ της στάθ"ης θε"ελίωσης (δηλαδή θα ταυτίζεται "ε τη γρα""ή των γενικών εκσκαφών). β. Αν δεν γίνεται ειδική αντίθετη αναφορά στους λοιπούς όρους δη"οπράτησης, στην περίπτωση που θα γίνει εκσκαφή τάφρου για την κατασκευή κεντρικής νησίδας, σύ"φωνα "ε την εγκεκρι"ένη διατο"ή, σε ενδιά"εσο τ"ή"α του πλάτους υπάρχουσας οδού, "ε προβλεπο"ένη διατήρηση (έστω και "ε συ"πλήρωση καθ ύψος) του εκατέρωθεν οδοστρώ"ατος, τότε η εκσκαφή αυτή θα λογίζεται ότι ανήκει στην κατηγορία των εκσκαφών θε"ελίων και τάφρων, έστω και αν το πλάτος της είναι 64

69 "εγαλύτερο από 3,0" (που ορίζεται ότι καθορίζει γενικά το όριο υπαγωγής στην κατηγορία εκσκαφών θε"ελίων και τάφρων). γ. Επίσης αν δεν γίνεται ειδική αντίθετη αναφορά στους λοιπούς όρους η"οπράτησης η κατηγορία Εκσκαφών Θε"ελίων Τεχνικών Έργων και Τάφρων είναι γενικής εφαρ"ογής, ακό"η και για την περίπτωση που κατασκευάζεται σε πρανή ή στο άκρο του καταστρώ"ατος της οδού και σε οποιαδήποτε άλλη θέση, ανεξάρτητα από τις όποιες δυσχέρειες προσέγγισης κλπ. δ. Η πληρω"ή των Εκσκαφών Θε"ελίων Τεχνικών Έργων και Τάφρων γίνεται ανάλογα "ε τα προδιαγραφό"ενα στα τεύχη δη"οπράτησης κάθε έργου, είτε ενιαία για οποιαδήποτε κατηγορία εδάφους (γαίες η"ίβραχος βράχος), είτε ξεχωριστά για γαίες η"ίβραχο αφενός και βράχο αφετέρου Επι"έτρηση Η επι"έτρηση θα γίνει σε "3 όγκου σκά""ατος που ορίζεται από τις ΓΡΑΜΜΕΣ ΘΕPΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (ΓΘΕ). Οι ΓΘΕ καθορίζονται και "ετρώνται ως ακολούθως: α. Πυθ"ένας σκά""ατος Τα υψό"ετρα του πυθ"ένος προκύπτουν από την "ελέτη των αγωγών και οχετών από τα αντίστοιχα ερυθρά υψό"ετρα της κατά "ήκος το"ής των έργων, αφού αφαιρεθεί το πάχος των υποκει"ένων κατασκευών, όπως πάχος τοιχώ"ατος αγωγού και πάχος στρώσεως σκυροδέ"ατος, ή και τυχόν λοιπών προβλεπό"ενων στρώσεων. Για παράλληλη τοποθέτηση αγωγών ή οχετών "ε διαφορετική στάθ"η σκά""ατος η "ορφή του πυθ"ένα θα θεωρείται βαθ"ιδωτή "ε οριζόντια τ"ή"ατα και κατακόρυφο σκαλοπάτι "εταξύ τους. Το κατακόρυφο σκαλοπάτι θα προσδιορίζεται σε θέση τέτοια ώστε να προκύπτει ο ελάχιστος όγκος εκσκαφής, λα"βανο"ένης υπόψη και της παραγράφου β. Η στάθ"η του πυθ"ένα εκσκαφής θε"ελίων για την κατασκευή φρεατίων κλπ προκύπτει ο"οίως από τα σχέδια της εγκεκρι"ένης "ελέτης ή τις εντολές της Υπηρεσίας. β. Πλάτος Σκά""ατος Οι παρειές του σκά""ατος λογίζονται κατά την επι"έτρηση κατακόρυφες, ανεξάρτητα από την κλίση που θα πραγ"ατοποιηθεί. Το πλάτος του σκά""ατος ορίζεται για την επι"έτρηση συ"βατικά, ανάλογα "ε το είδος του αγωγού ως ακολούθως: Ι. Για προκατασκευασ"ένους σωληνωτούς αγωγούς ή οχετούς αποχέτευσης (βρόχινων και ακαθάρτων) και αγωγούς ύδρευσης και φωταερίου, το πλάτος προκύπτει από την εξωτερική διά"ετρο του αγωγού, προσαυξη"ένη και από τις δύο πλευρές κατά 0,225" (από κάθε πλευρά). Το παραπάνω πλάτος σκά""ατος είναι σταθερό, ανεξαρτήτως του αν προβλέπεται από την "ελέτη των σωληνωτών αγωγών σκυρόδε"α εγκιβωτισ"ού των σωλήνων. ΙΙ. Για την κατασκευή χυτών επί τόπου (σύ"φωνα "ε τη "ελέτη) αγωγών αποχέτευσης βρόχινων νερών και ακαθάρτων και χρήση άλλης "ορφής διατο"ών (ωοειδείς, στο"ατοειδείς, σκουφοειδείς, ορθογωνικές κλπ), το συ"βατικό πλάτος του σκά""ατος προκύπτει από το πλάτος του οχετού προσαυξη"ένο εκατέρωθεν, πέραν των εξωτερικών παρειών κατά 0,25". Αν στις εγκεκρι"ένες "ελέτες των έργων αποχέτευσης ορίζονται διαφορετικά πλάτη εκσκαφών, τότε το συ"βατικό πλάτος θα λα"βάνεται από τις εγκεκρι"ένες "ελέτες. ΙΙΙ. Για την κατασκευή φρεατίων κλπ, οι διαστάσεις του σκά""ατος ορίζονται από τις εξωτερικές διαστάσεις του φρεατίου κλπ που θα κατασκευασθεί "ε παραδοχή εκσκαφής του σκά""ατος σε απόσταση 0,25" από την εξωτερική παρειά του έργου. IV. Για την κατασκευή θε"ελίων τεχνικών έργων κλπ οι διαστάσεις του σκά""ατος ορίζονται από τις εξωτερικές διαστάσεις του προς κατασκευήν θε"ελίου κλπ "ε παραδοχή εκσκαφής του σκά""ατος σε απόσταση 0,25" από την εξωτερική παρειά του έργου, ανάλογα "ε το χαρακτηρισ"ό των εκσκαφών. V. Για την κατασκευή διερευνητικών το"ών εντοπισ"ού αγωγών Ο.Κ.P. το πλάτος ορίζεται συ"βατικά σε 0,70" εκτός VI. αν προδιαγράφεται "εγαλύτερο. Για την τοποθέτηση αγωγών "εταφοράς ηλεκτρικής ενεργείας (ΕΗ), ή αγωγούς δικτύου ΟΤΕ, ή στεγανές σωληνώσεις ΟΤΕ, ή αγωγούς φωτοση"άνσεως, ή υπόγειους αγωγούς ΗΛΠΑΠ, το πλάτος ορίζεται από το πραγ"ατικό πλάτος του αγωγού προσαυξη"ένο εκατέρωθεν πέραν των εξωτερικών παρειών αυτού κατά 0,225" (ελάχιστο πλάτος τάφρου 0,60"). VII. Για την εκσκαφή σε τριγωνικές νησίδες για την τοποθέτηση κηπευτικού χώ"ατος, συ"βατικά ορίζεται η πραγ"ατική εκσκαφείσα επιφάνεια τριγωνικής νησίδας ή το πραγ"ατικό εκσκαφέν πλάτος κεντρικής νησίδας. Κατ εξαίρεση σε περίπτωση κατασκευής τραπεζοειδών ή άλλης "ορφής τάφρων που θα παρα"είνουν οριστικά ανοικτές σύ"φωνα "ε τη "ελέτη, ή τις εντολές της Υπηρεσίας, οι παρειές θα λογιστούν κεκλι"ένες, σύ"φωνα "ε τη "ελέτη. Άνω επιφάνεια σκά""ατος Pς άνω επιφάνεια, η οποία θα ληφθεί υπόψη στην επι"έτρηση των εκσκαφών, ορίζεται η στάθ"η του φυσικού εδάφους όπως τυχόν αυτή έχει διαφοροποιηθεί από την εκτέλεση υπαρχόντων έργων (πχ υπάρχουσα οδός), ή η στάθ"η των γενικών χω"ατουργικών δια"ορφώσεων (εκσκαφών ή επιχω"άτων) εάν η εκσκαφή γίνει "ετά την εκτέλεση αυτών Πληρω"ή Στην τι"ή "ονάδας περιλα"βάνονται όλες οι δαπάνες των εργασιών που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγ α έως και ιστ). Αντίθετα στην τι"ή δεν περιλα"βάνονται : α. Οι πρόσθετες δυσχέρειες των εκσκαφών θε"ελίων τεχνικών έργων και τάφρων που προκύπτουν από την συνάντηση διαφόρων αγωγών εν λειτουργία εταιριών ή και οργανισ"ών κοινής ωφελείας για τις οποίες προβλέπεται πρόσθετη πληρω"ή (βλ. άρθρο Γ20). β. Η επανεπίχωση της ζώνης αγωγού και των "εταβατικών επιχω"άτων "ε κοκκώδες υλικό (Βλ. άρθρο Γ2). γ. Η επανεπίχωση του υπολοίπου (περιοχή πάνω από τη ζώνη αγωγού ) ορύγ"ατος "ε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών (βλ. άρθρο Γ2). Γ < 2 ΕΠΑΝΕΠΙΧHΣΗ ΑΠΟΜΕΝΟΝΤΟΣ ΟΓΚΟΥ ΕΚΣΚΑΦHΝ ΘΕΜΕΛΙHΝ ΤΕΧΝΙΚHΝ ΕΡΓHΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡHΝ 2.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 65

70 Οι επανεπιχώσεις του απο"ένοντος όγκου, "ετά την κατασκευή των έργων, στις εκσκαφές θε"ελίων τεχνικών έργων, στις τάφρους τοποθέτησης των πάσης φύσεως αγωγών (αποχετεύσεων ο"βρίων και ακαθάρτων, υδρεύσεως, "εταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ΟΤΕ, φωτοσή"ανσης κλπ) ή εκσκαφών θε"ελίων κατασκευής φρεατίων κλπ και ειδικότερα: Επιχώατα από κοκκώδη υλικά «ζώνης αγωγών και οχετών» Επιχώατα από κοκκώδη υλικά «εταβατικών επιχωάτων» Επιχώατα από κοκκώδη υλικά κάτω από τα πεζοδρόια Επιχώατα πάνω από τη «ζώνη αγωγού» ε κατάλληλα προϊόντα. 2.2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το παραπάνω αντικεί"ενο έχουν εφαρ"ογή τα άρθρα Γ1, Γ20 και Β2 της ΤΣΥ, η ΠΤΠΟ150, η ΠΤΠΧ 1, η ΠΤΠΤ110, "ε τις όποιες βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή και συ"πληρώσεις αναφέρονται παρακάτω. 2.3 ΟΡΙΣΜΟΙ «Επανεπίχωση απο"ένοντος όγκου εκσκαφών θε"ελίων τεχνικών έργων και τάφρων» νοείται η επίχωση "ε κατάλληλα εδαφικά υλικά (προϊόντα εκσκαφών, λατο"είων ή και δάνεια): α. της «ζώνης αγωγών και οχετών» β. των «"εταβατικών επιχω"άτων» πίσω από τα τεχνικά έργα γ. της περιοχής πάνω από τη ζώνη του οχετού δ. κάτω από τα πεζοδρό"ια και "εταξύ της επιφάνειας της «στρώσης έδρασης» οδοστρώ"ατος και της στρώσης των τσι"εντοπλακών πεζοδρο"ίων ή άλλης τελικής στρώσης πεζοδρο"ίων «Ζώνη αγωγών και οχετών» νοείται η περιοχή "εταξύ του δαπέδου και των τοιχω"άτων της τάφρου και "έχρι ύψος 0,30" πάνω από το εξωρράχιο του αγωγού «Περιοχή πάνω από τη ζώνη του αγωγού» νοείται η περιοχή "εταξύ της άνω επιφάνειας της «ζώνης αγωγών και οχετών» και του χείλους της τάφρου «Μεταβατικά επιχώ"ατα» νοούνται τα επιχώ"ατα πίσω από τα τεχνικά έργα. 2.4 ΕΙΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤHΝ ΕΡΓΑΣΙHΝ Ανάλογα "ε την περιοχή της επανεπίχωσης θα χρησι"οποιηθούν τα κατάλληλα, στην κάθε περίπτωση, εδαφικά υλικά (προϊόντα εκσκαφών, λατο"είων δάνεια), σύ"φωνα "ε τα προδιαγραφό"ενα στην επό"ενη παράγραφο 2.5. Προϊόντα λατο"είων ή δάνεια υλικά θα χρησι"οποιούνται "όνον όταν τούτο απαιτείται από τις προδιαγραφές του υλικού ή όταν δεν υπάρχουν κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή αυτά δεν επαρκούν. 2.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚHΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Θέατα που αφορούν στο σύνολο των περιοχών που επανεπιχώνονται Καταλληλότητα εδαφικού υλικού Η καταλληλότητα του εδαφικού υλικού για την επανεπίχωση εκσκαφών θε"ελίων τεχνικών έργων και τάφρων εξαρτάται από τις εδαφοτεχνικές ιδιότητες και την ικανότητα συ"πύκνωσης τους. Με βάση τα παραπάνω τα κατάλληλα εδαφικά υλικά διαχωρίζονται στις κατηγορίες που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα 1. και είναι τα "όνα που επιτρέπεται να χρησι"οποιηθούν για τέτοιου είδους επανεπιχώσεις. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Κατηγορία ανάλογα προς την ικανότητα συπυκνώσεως Συνοπτική περιγραφή Κατάταξη κατά DIN V1 Μη συνεκτικά έως ελαφρώς συνεκτικά, GW, GI, GE, SW, SI, SE, GU, GT, SU, ST χονδρόκοκκα και "ικτόκοκκα εδάφη V2 Συνεκτικά, "ικτόκοκκα εδάφη GU, GT, SU, ST V3 Συνεκτικά, λεπτόκοκκα εδάφη UL, UM, TL, TM, TA Τα οργανικά κλπ εδάφη των υπολοίπων κατηγοριών της κατατάξεως DIN (HN, HZ, F, OU, OT, OH, OK) δεν επιτρέπεται να χρησι"οποιηθούν. Η ικανότητα συ"πύκνωσης των κατηγοριών του εδάφους του παραπάνω πίνακα υπ. αριθ". 1 εξαρτάται από την σύνθεση των κόκκων του εδάφους, την "ορφή των κόκκων και την περιεκτικότητα σε νερό. Ειδικότερα: Κατηγορία V1 Βαρύνουσα ση"ασία στην ικανότητα συ"πύκνωσης έχει κυρίως η σύνθεση των κόκκων και η "ορφή τους και "ικρότερη η περιεκτικότητα σε νερό και κατά συνέπεια η επίδραση των καιρικών συνθηκών. Κατηγορίες V2 και V3 Αντίθετα, στις κατηγορίες αυτές βαρύνουσα ση"ασία στην συ"πύκνωση έχει η επίδραση της περιεκτικότητας σε νερό. Για την επιλογή του καταλληλότερου, για κάθε περίπτωση υλικού θα πρέπει να λα"βάνονται υπόψη και τα ακόλουθα στοιχεία: Σε συνεκτικά εδάφη, πολύ υγρά, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί ο απαιτού"ενος βαθ"ός συ"πυκνώσεως. Σε συνεκτικά εδάφη, πολύ ξηρά, η απαιτού"ενη κατά στρώσεις συ"πύκνωση "πορεί να επιτευχθεί "όνο "ετά από έργο συ"πυκνώσεως αισθητά "εγαλύτερο από τα συνηθισ"ένα Γενικά ισχύει ότι η συ"πύκνωση των εδαφών της κατηγορίας V1, λόγω της "ικρής ευπάθειας τους στο νερό και στην αποσάθρωση είναι ευχερέστερη από την συ"πύκνωση εδαφών των κατηγοριών V2 και V3 Τέλος ση"ειώνεται ότι για να αποφεύγονται οι υποχωρήσεις στο σκά""α που επαναπληρώθηκε θα πρέπει να χρησι"οποιούνται για την επαναπλήρωση των τάφρων αγωγών κατά πρώτο λόγο "η συνεκτικά εδάφη της κατηγορίας V1 και "όνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει περίσσεια τέτοιων προϊόντων εκσκαφών να χρησι"οποιούνται και εδάφη των κατηγοριών V2και V Καθορισ"ός τρόπου συ"πύκνωσης και πάχους στρώσεων Ο καθορισ"ός του τρόπου συ"πύκνωσης και του πάχους των στρώσεων συναρτάται από τα διατιθεί"ενα από τον Ανάδοχο "ηχανή"ατα και από την ο"άδα εδάφους των χρησι"οποιου"ένων εδαφικών υλικών. Στον παρακάτω πίνακα 2 δίνονται σχετικές ενδεικτικές κατευθύνσεις. 66

71 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Ταξινό"ηση εδαφών και "ηχανη"άτων συ"πύκνωσης Υπηρεσια< Κατηγορία Ικανότητας Συπύκνωσης Εδάφους Ειδος Μηχανήατος κό βάρος V1 V2 V3 σε χλρ Καταλλη λότητα Πάχος Στρώσης Καταλλη λότητα Πάχος Στρώσης Καταλλη λότητα Ελαφρά "ηχανή"ατα συ"πύκνωσης (κυρίως για την ζώνη του αγωγού) Αριθ"ός ιελεύ σεων Αριθ"ός ιελεύ σεων Πάχος Στρώσης Αριθ"ός ιελεύ σεως ονητικός συ"πιεστής Ελαφρός έως 25 + έως έως έως Μέσος ονητής εκρήξεων Ελαφρός έως ονητικές πλάκες Ελαφρές έως έως έως Μέσες ονητικός κύλινδρος Ελαφρός έως Μέσα και βαριά "ηχανή"ατα συ"πύκνωσης (πάνω από τη ζώνη αγωγού) ονητικός συ"πιεστής Μέσος Βαρύς ονητής εκρήξεων Μέσος Βαρύς ονητικές πλάκες Μέσες Βαριές ονητικοί κύλινδροι Ση"ειώσεις: + = Συνίσταται 0 = Pς επί το πλείστον κατάλληλο 8

72 Τα παραπάνω στοιχεία αντιπροσωπεύουν "έσες τι"ές απόδοσης. Σε δυσ"ενείς συνθήκες (π.χ. υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, αντιστηρίξεις), είναι δυνατόν να γίνει αναγκαίο να "ειωθούν τα διδό"ενα πάχη των στρώσεων ( ενώ σε ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες, πιθανό να είναι δυνατή σχετική υπέρβαση αυτών). Ακριβείς τι"ές "πορούν να προκύψουν "όνο σε "ία δοκι"αστική συ"πύκνωση. Εάν δεν διεξαχθεί δοκι"αστική συ"πύκνωση, επιτρέπεται "ε εξαίρεση την περίπτωση χαλυβδοσωληνώσεων και σωλήνων από σφαιροειδή χυτοσίδηρο (Ductile) για την πρώτη στρώση πάνω από τη ζώνη του αγωγού, "όνο οι ανώτατες τι"ές πάχους Έλεγχος βαθ"ού συ"πυκνώσεως α. Ο βαθ"ός συ"πυκνώσεως του υλικού πληρώσεως των τάφρων θα γίνεται σε κάθε διακεκρι"ένη ζώνη, όπως αναφέρεται παρακάτω στην παράγρ "ε την πρότυπη "έθοδο PROCTOR (STANDARD PROCTOR). Η εργαστηριακή δοκι"ή συ"πυκνώσεως θα γίνεται στο υλικό που προήλθε από τα προϊόντα κάθε δοκι"αστικής οπής (προσδιορισ"ός κα"πύλης PROCTOR), γιατί είναι δυνατόν η εργαστηριακή πυκνότητα να "εταβάλλεται από θέση σε θέση λόγω αλλαγής της κοκκο"ετρικής συνθέσεως. Προκει"ένου για χονδρόκοκκα υλικά θα γίνεται διόρθωση όπως ορίζεται στην παράγρ και της ΠΤΠΧ1. β. Ο ελάχιστος αριθ"ός δοκι"ών συ"πυκνώσεως δεν "πορεί να είναι λιγότερος από "ία δοκι"ή ανά 100" "ήκους τάφρου και για κάθε διακεκρι"ένη ζώνη υλικού πληρώσεως ή κατά "έγιστο ανά 500 "3 όγκου. γ. Αν οι τι"ές βαθ"ού συ"πυκνώσεως που εξακριβώθηκαν "ε τους παραπάνω ελέγχους είναι "ικρότερες από τις προδιαγραφό"ενες τι"ές στην παρούσα, τότε ο Ανάδοχος πρέπει να "εταβάλει τον τρόπο εργασίας, ώστε να επιτύχει τις προδιαγραφό"ενες τι"ές συ"πυκνώσεως. δ. Σε περίπτωση ο"οιό"ορφου υλικού πληρώσεως και αν οι έλεγχοι βαθ"ού συ"πυκνώσεως που εκτελούνται όπως ορίζεται στην παρ. α αποδείξουν ικανοποιητική ο"οιο"ορφία, τότε η Υπηρεσία "πορεί "ετά από αίτηση του Αναδόχου και "ετά από έγγραφη έγκριση αυτής, να περιορίσει τον ελάχιστο αριθ"ό δοκι"ών συ"πυκνώσεως που αναφέρεται στην παράγραφο β της παρούσας, "ε την προϋπόθεση ότι θα γίνεται λεπτο"ερής παρακολούθηση των παχών των στρώσεων που συ"πυκνούνται και του αριθ"ού διελεύσεων του "ηχανή"ατος συ"πυκνώσεως, ανάλογα προς το είδος του "ηχανή"ατος και την ο"άδα εδάφους σύ"φωνα "ε τις ενδεικτικές κατευθύνσεις του πίνακα 2 της παρούσας Η "είωση αυτή δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη για την έντεχνη κατασκευή της πληρώσεως των τάφρων, σύ"φωνα "ε την παρούσα προδιαγραφή. Το "ηχάνη"α συ"πύκνωσης και το πάχος των στρώσεων θα προταθούν από τον Ανάδοχο και θα υπόκεινται στην έγκριση της Επίβλεψης Θέατα που αφορούν ειδικά σε κάθε ία περιοχή Πέραν των αναφερο"ένων στην παράγρ του παρόντος ισχύουν και τα ακόλουθα: Περιοχή της «ζώνης των αγωγών» α. ια"όρφωση του πυθ"ένα της τάφρου και τοποθέτηση του αγωγού Ο πυθ"ένας της τάφρου πρέπει να είναι σε όλο το "ήκος τοποθέτησης αγωγών ανθεκτικός, ελαστικός και ο"οιό"ορφης αντοχής. Έτσι συνεκτικό έδαφος που τυχόν χαλαρώθηκε πρέπει να αφαιρείται πριν από τη τοποθέτηση του αγωγού, σε όλο το βάθος της χαλάρωσης και να αντικαθιστάται "ε "η συνεκτικό υλικό, κατάλληλα συ"πυκνού"ενο, ώστε να αποφεύγεται στήριξη του αγωγού σε "ία γρα""ή ή ένα ση"είο. β. Υλικό πληρώσεως και συ"πύκνωσή του Η επίχωση πρέπει να εξασφαλίζει "ία όσο το δυνατόν ο"οιό"ορφη και σταθερή κατανο"ή των κινητών και "όνι"ων φορτίων πάνω από τον αγωγό. Γι αυτό οι απαιτήσεις τόσο σε ότι αφορά στην ποιότητα του υλικού πληρώσεως όσο, κυρίως, της συ"πυκνώσεως του είναι ιδιαίτερα αυξη"ένες και ειδικότερα: 1. Pς υλικό πλήρωσης πρέπει να χρησι"οποιείται α""οχάλικο που να τηρεί τις ακόλουθες απαιτήσεις: < ιαβάθ"ιση Υλικού ιά"ετρος κοσκίνου ιερχό"ενα ποσοστά (%) κατά βάρος 40 mm 100% 30 mm 70100% 15mm 5085% 7mm 3580% 3mm 2570% 0,075mm(No200) <12% < Το υλικό πρέπει να είναι καλώς διαβαθ"ισ"ένο, δηλαδή πρέπει να είναι D Όπου : D 10 D 60 Η διά"ετρος του κόσκινου δια του οποίου διέρχεται το 60% (κατά βάρος) του υλικού D 10 Η διά"ετρος του κόσκινου δια του οποίου διέρχεται το 10% (κατά βάρος) του υλικού < Εάν το ποσοστό (Ρ) του λεπτόκοκκου (του διερχό"ενου από το κόσκινο Νο 200) είναι 12%>Ρ>5%, τότε το λεπτόκοκκο υλικό πρέπει να έχει δείκτη πλαστικότητας Ρ.Ι. 10% 2. Οι απαιτητοί βαθ"οί συ"πύκνωσης των στρώσεων είναι: < 100% της STANDARD PROCTOR σε "η συνενκτικά υλικά της κατηγορίας V1 (ή 103%) της STANDARD PROCTOR σε υλικό κατηγορίας GW και GI κατά DIN 18196). < 97% της STANDARD PROCTOR σε συνεκτικά κατηγοριών V2 και V3 3. Κάθε στρώση πληρώσεως πρέπει να συ"πιέζεται χωριστά. Ενδεικτικές τι"ές για το ύψος της πληρώσεως όπως και για τον αριθ"ό των διελεύσεων αναφέρονται, στον πίνακα 2 της παρούσας προδιαγραφής. Στην προκεί"ενη περίπτωση πάρθηκε ως προϋπόθεση ύψος επικαλύψεως 0,30" πάνω από το εξωρράχιο του αγωγού. 9

73 4. Η συ"πύκνωση πρέπει να γίνεται από την παρειά της τάφρου προς τον αγωγό. Η πλήρωση της τάφρου και η συ"πύκνωση του υλικού πληρώσεως πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα και από τις δύο πλευρές του αγωγού, για την αποφυγή "ετατοπίσεως και υπερυψώσεως. Αυτό πρέπει να παίρνεται ιδιαίτερα υπόψη, όταν υπάρχουν σωλήνες που "πορούν να παρα"ορφωθούν. 5 < Για τους αγωγούς εξωτερικής δια"έτρου "εγαλύτερης από 0,40". πρέπει η ζώνη του αγωγού να πληρωθεί και να συ"πιεστεί σε περισσότερες από δύο φάσεις εργασίας < Για σωληνωτούς αγωγούς εξωτερικής δια"έτρου D ex "εγαλύτερης από 1,00", λόγω των παρουσιαζο"ένων δυσχερειών συ"πύκνωσης του υλικού επίχωσης, θα πρέπει η κάτω στρώση του υλικού πλήρωσης, πάχους t=d ex /8 να κατασκευάζεται από σκυρόδε"α κατηγορίας Β10, "ε ελάχιστο πάχος t min =0,15m Περιοχή πάνω από την «ζώνη του αγωγού» α. Πάχος στρώσεων Το πάχος των "ε"ονω"ένων στρώσεων θα επιλεγεί κατά τέτοιο τρόπο, που το "ηχάνη"α συ"πύκνωσης που χρησι"οποιείται να είναι σε θέση να επιτύχει τέλεια συ"πύκνωση της κάθε "ιας στρώσεως, "ε τον αναγκαίο αριθ"ό διελεύσεων. Ρυθ"ιστικές τι"ές δίνονται στον πίνακα 2 της παρούσας. Τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτόν τον πίνακα αντιπροσωπεύουν "έσες τι"ές αποδόσεως. Σε δυσ"ενείς συνθήκες (π.χ. υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, αντιστηρίξεις), είναι δυνατόν να γίνει αναγκαίο να "ειωθούν τα πάχη των στρώσεων που δίνονται, ενώ σε ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες πιθανό να είναι δυνατή σχετική υπέρβαση αυτών. Ακριβείς τι"ές "πορούν να προκύψουν, "όνο σε "ία δοκι"αστική συ"πύκνωση. Αν δεν γίνει δοκι"αστική συ"πύκνωση, επιτρέπονται "ε εξαίρεση την περίπτωση χαλυβδοσωλήνων και σωλήνων από σφαιροειδή χυτοσίδηρο για την πρώτη στρώση πάνω από την ζώνη του αγωγού, "όνο οι ανώτατες τι"ές πάχους στρώσεως που δίνονται στον πίνακα 2. β. Συ"πύκνωση Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγού κάτω από οδόστρω"α τότε 1. Ζώνη πάχους κατ ελάχιστον 0,50" κάτω από την κατώτατη επιφάνεια της υποβάσεως θα συ"πυκνούνται σε ποσοστό: < 100% της STANDARD PROCTOR για συνεκτικά εδάφη της κατηγορίας V1 (ή 103% της STANDARD PROCTOR σε υλικά κατηγορίας GW και GI κατά DIN 18196) < 97% της STANDARD PROCTOR για συνεκτικά εδάφη κατηγοριών V2 και V3 2. Ζώνη που βρίσκεται κάτω από τη ζώνη της παραγρ. β1 και "έχρι τη ζώνη του αγωγού πρέπει να συ"πυκνούται σε : < Ποσοστό 95% της STANDARD PROCTOR προκει"ένου για "η συνεκτικό υλικό πληρώσεως κατηγορίας V1 (ή 97% της STANDARD PROCTOR σε υλικά κατηγορίας GW και GI κατά DIN 18196) < Ποσοστό 95% της STANDARD PROCTOR προκει"ένου για συνεκτικό υλικό πληρώσεως της κατηγορίας V2 & V3 Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγού εκτός οδοστρώ"ατος, τότε το υλικό πληρώσεως από την τελική επιφάνεια του εδάφους ("ετά την τυχόν προβλεπό"ενη δια"όρφωση) "έχρι την ζώνη του αγωγού θα συ"πυκνούται όπως στην παραπάνω παράγρ. β.2 Συ"πύκνωση "ε "ηχανικά "έσα επιτρέπεται σε ύψος "εγαλύτερο από 75 εκ πάνω από την κορυφή του σωλήνα, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στην Μελέτη του έργου. Το είδος της "ηχανικής συ"πιέσεως εξαρτάται από τις εδαφικές συνθήκες, την αντιστήριξη και το σωλήνα του αγωγού. γ. Ειδικές επιση"άνσεις < Ειδικές φορτίσεις κατά την διάρκεια των εργασιών κατασκευής (π.χ. κυκλοφορία οχη"άτων πάνω στον επιχωθέντα αγωγό) δεν επιτρέπονται < Σε περιπτώσεις που νερά προσβάλλουν τους αγωγούς, πράγ"α που "πορεί να συνεπάγεται πρόκληση φθορών στους σωλήνες ή την προστατευτική τους επένδυση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λα"βάνει όλα τα απαιτού"ενα ειδικά προστατευτικά "έτρα Μεταβατικά επιχώ"ατα α. Υλικό επανεπίχωσης Τα υλικά της επανεπίχωσης θα πρέπει να είναι θραυστά επίλεκτα υλικά προέλευσης λατο"είου κατηγορίας Ε4 "ε δείκτη πλαστικότητας "ικρότερο του 4. β. Τοποθέτηση του υλικού 1. Το υλικό θα τοποθετείται στις διαστάσεις και κλίσεις που προσδιορίζονται στην "ελέτη του έργου ή/και σύ"φωνα "ε τις εντολές και οδηγίες της Υπηρεσίας. Η πλήρωση των σκα""άτων για την κατασκευή των "εταβατικών επιχω"άτων θα γίνεται ταυτόχρονα συ""ετρικά ως προς τον άξονα της κατασκευής και από τις δύο πλευρές για την αποφυγή "ετατόπισης των υλικών ή έκκεντρης φόρτισης. 2. Ο βαθ"ός συ"πυκνώσεως των "εταβατικών επιχω"άτων ορίζεται ως ακολούθως: < Για οχετούς ή φρεάτια κλπ κάτω από οδόστρω"α Ι. Ζώνη πάχους κατ ελάχιστο 0,50" κάτω από την κατώτατη επιφάνεια της υποβάσεως θα συ"πυκνώνεται σε ποσοστό 103% της STANDARD PROCTOR ΙΙ. Ζώνη που βρίσκεται κάτω από την ανωτέρω ζώνη Ι θα συ"πυκνώνεται σε ποσοστό 97% της STANDARD PROCTOR < Για οχετούς ή φρεάτια κλπ εκτός οδοστρώ"ατος Όλο το υλικό θα συ"πυκνώνεται σε ποσοστό 97% της STANDARD PROCTOR. 3. Τα αναφερό"ενα στις παραγρ. του παρόντος α. (δια"όρφωση πυθ"ένα της τάφρου και τοποθέτηση του αγωγού) και (τάφροι αγωγών "ε αντιστήριξη) ισχύουν και για τα "εταβατικά επιχώ"ατα. 4. Για την συ"πύκνωση, εφόσον δεν υπάρχουν διαφορετικές προβλέψεις ισχύουν τα αναφερό"ενα στον πίνακα 2 για την περιοχή πάνω από τη ζώνη του αγωγού 10

74 5. Για τον έλεγχο του βαθ"ού συ"πυκνώσεως ισχύουν τα αναφερό"ενα στην παράγρ Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα κατάλληλα "έτρα ώστε να "η υποστούν βλάβες οι τυχόν υπάρχουσες προστατευτικές επενδύσεις των οχετών, φρεατίων κλπ Επιχώ"ατα κάτω από τα πεζοδρό"ια α. Θα χρησι"οποιηθεί κοκκώδες υλικό, που η κοκκο"ετρική διαβάθ"ισή του θα πρέπει να ανταποκρίνεται στα αναφερό"ενα, στον παρακάτω πίνακα υπ. αριθ. 4, όρια. ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Αριθ"ός κοσκίνου (Α"ερικ. πρότυπα τετραγωνικής οπής, A.A.S.H.O.:M 92) ιερχό"ενο %(κατά βάρος) Άνοιγ"α οπής ιαβάθ"ιση ιαβάθ"ιση Σε ίντσες Σε χιλιοστά 3 76,2 2 50,8 1 ½ 38,1 1 1/4 31, , /4 19, /8 9, Νο 4 4, Νο 10 2, Νο 40 0, Νο 200 0, β. Το υλικό θα τοποθετηθεί "εταξύ της επιφάνειας της «στρώσης έδρασης οδοστρώ"ατος» και της στρώσης των τσι"εντοπλακών πεζοδρο"ίων (ή άλλης τελικής στρώσης πεζοδρο"ίων) και θα συ"πυκνωθεί σε ποσοστό 90% της ξηράς φαινό"ενης πυκνότητας που λα"βάνεται κατά την τροποποιη"ένη "έθοδο PROCTOR. γ. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερό"ενα στο παρόν άρθρο Πρόσθετες απαιτήσεις Τάφροι αγωγών "ε αντιστήριξη Η τοποθέτηση και συ"πύκνωση του υλικού πληρώσεως θα γίνεται, ανάλογα "ε το είδος της αντιστηρίξεως που χρησι"οποιείται κάθε φορά, ώστε να εξασφαλίζεται, σε κάθε περίπτωση, η συναρ"ογή και συνεργασία του υλικού πληρώσεως και των παρειών της τάφρου. Γι αυτό το λόγο, σε περίπτωση οριζόντιας αντιστηρίξεως, πρέπει να τ"ή"ατα αυτής να απο"ακρύνονται τ"η"ατικά, "ε τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η ά"εση σε στρώσεις πλήρωση του τ"ή"ατος της τάφρου που ελευθερώθηκε "ε υλικό πληρώσεως και η συ"πύκνωση αυτού. Ό"οια, και σε περίπτωση κατακόρυφης αντιστηρίξεως, πρέπει τα κατακόρυφα τ"ή"ατα αυτής (δοκοί τάφρων, πασσαλοσανίδες) να ανασύρονται τ"η"ατικά, σε τόσο δε ύψος κάθε φορά, ώστε στο τ"ή"α της τάφρου που ελευθερώθηκε να είναι δυνατή η τοποθέτηση, σε στρώσεις, του υλικού πληρώσεως και η συ"πύκνωση αυτού Αποκατάσταση του οδοστρώ"ατος σε περίπτωση τοποθέτησης αγωγού κάτω από υφιστά"ενη οδό. Σε περίπτωση τοποθέτησης αγωγού κάτω από υπάρχον οδόστρω"α, πρέπει, α"έσως "ετά την τοποθέτηση του αγωγού, η τάφρος να επαναπληρωθεί και να συ"πυκνωθεί το υλικό πληρώσεως. Η οριστική ανακατασκευή του οδοστρώ"ατος πρέπει να γίνει α"έσως. Η σύνδεση "ε το υφιστά"ενο οδόστρω"α πρέπει να γίνει "ε ευθύγρα""η και αιχ"ηρή ακ"ή, και να είναι ο"αλή και ανθεκτική. Σπασ"ένα κο""άτια οδοστρώ"ατος κοντά στην ακ"ή πρέπει να απο"ακρύνονται επι"ελώς "ε νέα κοπή, και αν είναι δυνατόν "ε "ηχάνη"α κοπής οδοστρω"άτων. Η αποκατάσταση του οδοστρώ"ατος πρέπει να εκτελεστεί κατά τον ίδιο τρόπο και στην ίδια ποιότητα "ε το συνεχό"ενο οδόστρω"α. Αν κατ εξαίρεση, η οριστική αποκατάσταση του οδοστρώ"ατος δεν "πορεί να γίνει α"έσως, πρέπει ευθύς "ετά την επαναπλήρωση της τάφρου του αγωγού, αυτή να κλεισθεί "ε προσωρινή επικάλυψη "ε ασφαλτό"ιγ"α. Αν ε"φανιστούν βλάβες της προσωρινής επικαλύψεως, πρέπει αυτές να αποκατασταθούν α"έσως. 2.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ Επανεπιχώσεις από κοκκώδη υλικά «ζώνης αγωγών και οχετών» Η εργασία περιλα"βάνει: α. Την δια"όρφωση που πυθ"ένα της τάφρου β. Την προ"ήθεια και "εταφορά επί τόπου του έργου του κατάλληλου κοκκώδους υλικού. γ. Την διάστρωση κατά στρώσεις και συ"πύκνωση στον κατάλληλο βαθ"ό του εν λόγω υλικού. δ. Την χρήση όλου του απαιτού"ενου "ηχανικού εξοπλισ"ού. ε. Την διενέργεια των απαιτού"ενων ελέγχων συ"πυκνώσεως στ. Την κατασκευή των τυχόν απαιτού"ενων αντιστηρίξεων (οριζοντίων και κατακόρυφων) ζ. Την λήψη όλων των απαιτού"ενων "έτρων για την προστασία των αγωγών, οχετών κλπ σε περίπτωση τοποθέτησης τους κάτω από υφιστά"ενο οδόστρω"α. η. Την λήψη όλων των απαιτού"ενων "έτρων για την προστασία των αγωγών, οχετών κλπ. όπως και της προστατευτικής επενδύσεώς τους, από νερά, διαβρώσεις κλπ. θ. Τη λήψη όλων των "έτρων προστασίας τροχοφόρων και ιδιωτών κατά τη διάρκεια των εργασιών Επανεπιχώσεις ε κατάλληλα προϊόντα πάνω από την «ζώνη αγωγών και οχετών» Η εργασία περιλα"βάνει: α. Την προ"ήθεια και "εταφορά επί τόπου του έργου, από οποιαδήποτε απόσταση, του κατάλληλου εδαφικού υλικού "ε ικανότητα συ"πύκνωσης V1 ή V2 ή/και V3 από προϊόντα εκσκαφών ή δάνεια. 11

75 β. Την αποκατάσταση του οδοστρώ"ατος σε περίπτωση τοποθέτησης αγωγού κάτω από υφιστά"ενη οδό σύ"φωνα "ε τα αναφερό"ενα στην παράγρ του παρόντος. γ. Όλες τις δραστηριότητες και υποχρεώσεις του Αναδόχου που αναφέρονται στις παραγρ γ έως και η. του παρόντος. δ. Τη λήψη όλων των απαιτού"ενων "έτρων προστασίας τροχοφόρων και ιδιωτών κατά τη διάρκεια των εργασιών Επανεπιχώσεις ε κοκκώδη υλικά εταβατικών επιχωάτων. Η εργασία περιλα"βάνει: α. Όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγρ του παρόντος β. Την δραστηριότητα που αναφέρεται στην παράγρ β του παρόντος Επανεπιχώσεις ε κοκκώδη υλικά κάτω από τα πεζοδρόια Η εργασία περιλα"βάνει: α. Όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγρ του παρόντος. β. Την δραστηριότητα που αναφέρεται στην παράγρ β. του παρόντος. γ. Τη λήψη όλων των απαιτού"ενων "έτρων για την αποφυγή ατυχη"άτων κατά τη διάρκεια των εργασιών. 2.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡHΜΗ Επιέτρηση Γενικά Τυχόν επί πλέον όγκος υλικού που τοποθετήθηκε, πέραν εκείνου που προκύπτει σύ"φωνα "ε τα πιο κάτω οριζό"ενα, λόγω εκσκαφής της τάφρου σε "εγαλύτερα βάθη ή πλάτη πυθ"ένα τάφρου, ή κλίσεις πρανών κλπ σε σχέση προς τα προβλεπό"ενα στη "ελέτη του έργου δεν επι"ετράται για πληρω"ή Επανεπιχώσεις από κοκκώδη υλικά «ζώνης αγωγών και οχετών» Η επι"έτρηση θα γίνεται σε "3 επανεπίχωσης "ε όγκο που προκύπτει από τις γρα""ές θεωρητικής εκσκαφής (Γ.Θ.Ε.) πυθ"ένα και παρειών σκά""ατος όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο Γ και άνω επιφάνεια το οριζόντιο επίπεδο "έχρι το οποίο φθάνει η ζώνη του αγωγού, "ετά την αφαίρεση των όγκων του αγωγού και του σκυροδέ"ατος έδρασης αυτού, όπου έχει κατασκευαστεί βάσει εγκεκρι"ένης "ελέτης. Για παράλληλη τοποθέτηση οχετών ή αγωγών ο προσδιορισ"ός της άνω επιφάνειας του υλικού της ζώνης αγωγού, γίνεται, σύ"φωνα "ε την εγκεκρι"ένη "ελέτη σε ύψος 0,30" πάνω από την νοητή εφαπτό"ενη γρα""ή που ενώνει τις κορυφές δύο συνεχό"ενων αγωγών ή οχετών Επανεπιχώσεις "ε κατάλληλα προϊόντα πάνω από τη «ζώνη οχετών και αγωγών» Η επι"έτρηση θα γίνεται σε "3 επανεπίχωσης "ε όγκο που προκύπτει από τις παρειές της θεωρητικής εκσκαφής του σκά""ατος όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο Γ β., πυθ"ένα που ταυτίζεται "ε την άνω επιφάνεια της ζώνης αγωγού και άνω επιφάνεια την άνω στάθ"η της τάφρου όπως αυτή είναι δια"ορφω"ένη κατά τον χρόνο της επιχώσεως, αφαιρου"ένου ό"ως του πάχους του πιθανώς αναγκαίου οδοστρώ"ατος ή στρώσεως φυτικών κλπ Επανεπιχώσεις "ε κοκκώδη υλικά «"εταβατικών επιχω"άτων» Η επι"έτρηση θα γίνεται σε "3 επανεπίχωσης "ε όγκο που προκύπτει "εταξύ: α. Των γρα""ών θεωρητικής εκσκαφής (Γ.Θ.Ε.) πυθ"ένα, παρειών και άνω επιφάνειας, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο Γ β. Μιας γρα""ής αγό"ενης από την άνω επιφάνεια του "εταβατικού επιχώ"ατος και πλάτους 0,50 " στην στέψη του οχετού και εν συνεχεία ένα πρανές κλίσεως β:υ = 1:1 "έχρι το πρανές αυτό να κόψει την προσκεί"ενη Γ.Θ.Ε. γ. Της γρα""ής εξωτερικής παρειάς του οχετού ή φρεατίου. δ. Από τον παραπάνω όγκο που ορίζεται "εταξύ των γρα""ών των α, β, γ θα αφαιρείται ο όγκος τυχόν επικαλυπτό"ενων αγωγών ή οχετών και το τυχόν σκυρόδε"α εδράσεως αυτών Επανεπιχώσεις "ε κοκκώδη υλικά κάτω από τα πεζοδρό"ια Η επι"έτρηση θα γίνεται σε "3 έτοι"ης κατασκευής επανεπίχωσης "ε λήψη αρχικών και τελικών διατο"ών, σύ"φωνα "ε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και παρουσία εκπροσώπου αυτής Πληρωή Επανεπιχώσεις από κοκκώδη υλικά ζώνης αγωγών και οχετών. Στην τι"ή "ονάδος περιλα"βάνονται όλες οι δαπάνες των εργασιών που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ (α) έως και (θ) Επανεπιχώσεις "ε κατάλληλα προϊόντα πάνω από τη ζώνη οχετών και αγωγών. Στην τι"ή "ονάδος περιλα"βάνονται όλες οι δαπάνες των εργασιών που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ (α) έως και (δ) Επανεπιχώσεις "ε κοκκώδη υλικά "εταβατικών επιχω"άτων Στην τι"ή "ονάδος περιλα"βάνονται όλες οι δαπάνες των εργασιών που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ (α) έως και (β) Επανεπιχώσεις "ε κοκκώδη υλικά κάτω από τα πεζοδρό"ια Στην τι"ή "ονάδος περιλα"βάνονται όλες οι δαπάνες των εργασιών που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ (α) και (γ). 12

76 ΊΛΙΟΝ, 9 / 09 / 2013 ΊΛΙΟΝ, 11 / 09 / 2013 ΊΛΙΟΝ, 12 / 09 /2013 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕPΡΗΘΗΚΕ Ο Προϊστά"ενος Τ"ή"ατος Ηλεκτρο"ηχανολογικών Εφαρ"ογών Ο Προϊστά"ενος ιεύθυνσης Τ.Υ ιονύσιος Πολίτης Πάυλος Αντωνόπουλος Κυριάκος Καραγιώργης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός 13

77 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:Συντήρηση,Επέκταση,Ενίσχυση ηλεκτροφωτισού ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝ7Ν οδών και κοινοχρήστων χώρων Εργ.Η1/13 ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΜ: ΗΛ 1/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠ: (ε τον φ.π.α) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕHΣΕHΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΜΟΣΙHΝ ΕΡΓHΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Αντικεί"ενο Ορισ"οί συντο"ογραφίες Ορισ"οί Συντο"ογραφίες Ερ"ηνείες Επικοινωνία Κοινοποίηση εγγράφων Θεσ"ικό πλαίσιο, προδιαγραφές, κανονισ"οί και γλώσσα που διέπουν τη σύ"βαση Ισχύουσες διατάξεις Προδιαγραφές και Κανονισ"οί Γλώσσα Σειρά ισχύος συ"βατικών τευχών Σύ"βαση Εκχώρηση δικαιω"άτων υποκατάσταση Μελέτες του έργου Υπάρχουσες "ελέτες κατά τη δη"οπράτηση του έργου Έλεγχος τεχνικής "ελέτης του έργου από τον Ανάδοχο Εκπόνηση "ελετών και λήψη στοιχείων από τον Ανάδοχο, η α"οιβή των οποίων πρέπει να ε"περιέχεται ανηγ"ένα στις τι"ές της προσφοράς Τρόπος υποβολής, ελέγχου και εγκρίσεις "ελετών του Αναδόχου Αλληλουχία "ελετών και κατασκευών Γλώσσα "ελετών / ερευνών / σχεδίων Παροχή και "έρι"να των τευχών Κυριότητα και χρήση των εγγράφων του Αναδόχου από τον ΚτΕ Κυριότητα και χρήση των εγγράφων του ΚτΕ από τον Ανάδοχο Ε"πιστευτικότητα Συ""όρφωση "ε το θεσ"ικό πλαίσιο τήρηση αστυνο"ικών διατάξεων Ευθύνη "ελών κοινοπραξίας Ο ΕΡΓΟΟΤΗΣ (ΚΤΕ) Απαλλοτριώσεις Άδειες και Εγκρίσεις Προσωπικό του ΚτΕ Εκπλήρωση οικονο"ικών υποχρεώσεων του ΚτΕ Αξιώσεις του ΚτΕ Ο ΕΠΙΒΛΕΠPΝ Καθήκοντα και δικαιοδοσία του Επιβλέποντα Μεταβίβαση αρ"οδιοτήτων εκ "έρους του Επιβλέποντα Οδηγίες του Επιβλέποντα Αντικατάσταση Επιβλέποντα

78 4. Ο ΑΝΑΟΧΟΣ Υποχρεώσεις του Αναδόχου Επαλήθευση στοιχείων που χορηγούνται Κατασκευή του έργου ιευκολύνσεις προς την Υπηρεσία Εγγύηση καλής εκτέλεσης Νό"ι"ος Εκπρόσωπος Αναδόχου Υπεργολάβοι Εκχώρηση δικαιω"άτων Υπεργολαβίας Συνεργασία "ε τον Κύριο του Έργου, το προσωπικό της Επίβλεψης και "ε τρίτους Τοπογραφικά στοιχεία και έλεγχοι χαράξεις τοπογραφικά διαγρά""ατα Μέτρα Ασφαλείας Πρόληψη ατυχη"άτων Έλεγχος επιβλαβών αερίων ιασφάλιση ποιότητας Ποιότητα και προέλευση υλικών και ετοί"ων ή η"ικατεργασ"ένων προϊόντων Αρχείο έργου Πρόγρα""α ποιότητας έργου Υπεύθυνος ποιότητας έργου Εργαστήρια εργοταξίου Στοιχεία πεδίου του έργου Μελέτη και γνώση των συνθηκών κατασκευής Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισ"ών Κοινής Pφελείας (ΟΚP) Επάρκεια συ"φωνη"ένου εργολαβικού ανταλλάγ"ατος Απρόβλεπτες φυσικές συνθήκες Προσβάσεις και άλλες υποδο"ές Αποφυγή όχλησης Προσβασι"ότητα οδών προσπέλασης Εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την κατασκευή Μεταφορά εξοπλισ"ού και υλικών Εξοπλισ"ός Αναδόχου Προστασία περιβάλλοντος Γενικά Απαιτήσεις για το ολοκληρω"ένο έργο Απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής Αδρανή υλικά, λατο"εία, δανειοθάλα"οι, χώροι απόθεσης Γενικά Λατο"εία ανειοθάλα"οι Χώροι Απόθεσης Παροχή ηλεκτρισ"ού, τηλεφώνου, νερού και φυσικού αερίου Εξοπλισ"ός ΚτΕ και προ"ήθεια δωρεάν υλικού Εκθέσεις προόδου εργασιών Σή"ανση και ασφάλεια εργοταξίου κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών Φύλαξη του εργοταξίου ραστηριότητες Αναδόχου στο εργοτάξιο Προσωρινές εγκαταστάσεις Καθαρισ"ός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων Μητρώο έργου φωτογραφίες βιντεοσκοπήσεις Ευρή"ατα αρχαιολογικού ή άλλου ενδιαφέροντος ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣPΠΙΚΟ Πρόσληψη εργατικού δυνα"ικού και λοιπού προσωπικού Α"οιβές και Κανονισ"ός Εργασίας

79 6.3 Προσωπικό του ΚτΕ Εργατική νο"οθεσία Pράριο εργασίας υπερωριακή, νυχτερινή εργασία αργίες και εορτές Υποδο"ές εργατικού δυνα"ικού και λοιπού προσωπικού Ασφάλεια και υγιεινή Προσωπικό Αναδόχου Καταστάσεις προσωπικού και εξοπλισ"ού Αναδόχου Ανάρ"οστη συ"περιφορά ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ Τρόπος εκτέλεσης Υποβολή δειγ"άτων υλικών / εξοπλισ"ού Επιθεώρηση οκι"ές Απόρριψη Επανορθωτικές εργασίες Ιδιοκτησιακό καθεστώς ενσω"ατού"ενου εξοπλισ"ού και υλικών ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙPΝ Έναρξη εργασιών Προθεσ"ία περάτωσης Συνολική προθεσ"ία Χρονοδιάγρα""α κατασκευής του έργου Γενικά Σύνταξη προγρά""ατος Έλεγχος προγρά""ατος Μέτρα σε περίπτωση "η συ""όρφωσης του Αναδόχου Παράταση προθεσ"ίας περάτωσης Καθυστερήσεις "ε υπαιτιότητα των Αρχών Ρυθ"ός προόδου εργασιών Ποινικές ρήτρες ιακοπή εργασιών Συνέπειες διακοπής εργασιών Πληρω"ή ενσω"ατού"ενου εξοπλισ"ού και υλικών στο ενδεχό"ενο διακοπής εργασιών Παρατετα"ένη διακοπή εργασιών Επανεκκίνηση εργασιών ΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΤPΣΗ Υποχρεώσεις Αναδόχου Καθυστέρηση διεξαγωγής δοκι"ών Επανάληψη δοκι"ών Αστοχία δοκι"ών παραλαβής κατά την περάτωση ΠΕΡΑΤPΣΗ ΤPΝ ΕΡΓΑΣΙPΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΟΤΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΛΑΤΤPΜΑΤPΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Εργασίες προς επι"έτρηση Μεθοδολογία επι"έτρησης εργασιών Πιστοποίηση εργασιών Παραλείψεις κατά την επι"έτρηση

80 13. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ικαίω"α τροποποιήσεων Ανάλυση λειτουργικής αξίας ιαδικασία τροποποιήσεων Πληρω"ή τροποποιήσεων Ποσό απροβλέπτων Απολογιστικές εργασίες Προσαρ"ογές οφειλό"ενες σε τροποποιήσεις του θεσ"ικού πλαισίου Αναθεώρηση τι"ών ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡPΜΕΣ Συ"βατικό τί"η"α Περιεχό"ενα των τι"ών "ονάδος του τι"ολογίου και δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο Τι"ές "ονάδος νέων εργασιών Προκαταβολή Αίτηση για λογαριασ"ό / πιστοποίηση ενδιά"εσης πληρω"ής Εξοπλισ"ός και υλικά που ενσω"ατώνονται στο έργο Έκδοση λογαριασ"ού / πιστοποίησης ενδιά"εσης πληρω"ής Πληρω"ές Καθυστέρηση πληρω"ών Πληρω"ή κρατήσεων / επιστροφή εγγυήσεων ήλωση περάτωσης εργασιών Αίτηση για λογαριασ"ό / πιστοποίηση τελικής πληρω"ής Εκκαθάριση α"οιβαίων απαιτήσεων Έκδοση λογαριασ"ού / πιστοποίησης τελικής πληρω"ής Λήξη ευθύνης εργοδότη Νό"ισ"α συναλλαγών ΕΚΠΤPΣΗ ΑΝΑΟΧΟΥ ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΟΤΗ Ειδοποίηση για επανορθώσεις (ειδική διαταγή ειδική πρόσκληση) Έκπτωση Αναδόχου ικαίω"α του ΚτΕ για διάλυση της σύ"βασης ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΟΧΟ ικαίω"α διακοπής εργασιών από τον Ανάδοχο ιάλυση της σύ"βασης από τον Ανάδοχο Πληρω"ή κατά τη διάλυση της σύ"βασης ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΥΝPΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ Εγγυήσεις Ευθύνη Αναδόχου Ευθύνη ΚτΕ Συνέπειες ευθυνών του ΚτΕ Πνευ"ατικά και βιο"ηχανικά δικαιώ"ατα ΑΣΦΑΛΙΣΗ Γενικές απαιτήσεις ασφάλισης Ειδικές ρήτρες για τις περιπτώσεις "η συ""όρφωσης του Αναδόχου "ε τις υποχρεώσεις του ιαδικασία ελέγχου από τον ΚτΕ της επάρκειας των ασφαλιστικών συ"βάσεων Ασφάλιση εργασιών και εξοπλισ"ού του Αναδόχου Ελάχιστη κάλυψη ασφάλισης του έργου «κατά παντός κινδύνου» Ασφάλιση κατά σω"ατικών βλαβών και ζη"ιών ιδιοκτησίας (Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων)

81 Ασφάλιση Κυρίου Μηχανικού Εξοπλισ"ού Ασφάλιση προσωπικού του Αναδόχου Ασφάλιση επαγγελ"ατικής ευθύνης συ"βούλων "ηχανικών/"ελετητών Ειδικοί όροι που πρέπει να περιλα"βάνονται στο ασφαλιστήριο του έργου ΑΝPΤΕΡΑ ΒΙΑ Ορισ"ός της ανωτέρας βίας Ειδοποίηση για ανωτέρα βία Καθήκον για τη "είωση καθυστερήσεων Συνέπειες ανωτέρας βίας Ανωτέρα βία που επηρεάζει Υπεργολάβο Προαιρετική λύση, πληρω"ή και αποδέσ"ευση ΑΞΙPΣΕΙΣ, ΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΗΣΙΑ Αξιώσεις Αναδόχου ικαστική επίλυση διαφορών ιαιτητική επίλυση διαφορών...48 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ<ΕΠΕΚΤΑΣΗ<ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦHΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟHΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤHΝ ΧHΡHΝ ΕΡΓ. Η1/13. ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Μ. : ΗΛ 1 / ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕHΣΕHΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΜΟΣΙHΝ ΕΡΓHΝ 1.1 Αντικείενο (1) Το παρόν τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) αφορά τους ειδικούς συ"βατικούς όρους, "ε βάση τους οποίους, σε συνδυασ"ό "ε τους όρους των λοιπών τευχών δη"οπράτησης και στοιχείων της "ελέτης, θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο που θα αναδειχθεί, τα κάθε φύσης η"όσια Έργα που εκτελούνται από την Περιφερειακή, Νο"αρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση και από τα εποπτευό"ενα από τις ανωτέρω Αυτοδιοικήσεις Νο"ικά Πρόσωπα η"οσίου ικαίου. (2) Το ακριβές αντικεί"ενο κάθε έργου / σύ"βασης θα είναι όπως ορίζεται στην αντίστοιχη ιακήρυξη η"οπρασίας και τα λοιπά τεύχη δη"οπράτησης που τη συνοδεύουν. 1.2 Ορισοί συντοογραφίες Ορισοί Οι λέξεις και εκφράσεις που χρησι"οποιούνται έχουν το νόη"α που καθορίζεται στο Άρθρο 3 του Ν 1418/84 και επί πλέον όπως καθορίζεται κατωτέρω: α. «Συ"βατικό Τί"η"α»: το ποσό του εργολαβικού συ"φωνητικού (εκτι"ώ"ενη δαπάνη εργασιών "αζί "ε ΓΕ και ΟΕ, ποσό απροβλέπτων δαπανών, εκτι"ώ"ενη δαπάνη τυχόν απολογιστικών εργασιών, δαπάνη α"οιβής "ητρώου έργου) χωρίς την αναθεώρηση και το ΦΠΑ. β. «Έργο»: το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύ"βαση, τις οποίες καλείται να εκπληρώσει ο Ανάδοχος και οι οποίες συνιστούν την παροχή του. γ. «Προσωρινές Εργασίες» ή «Προσωρινά Έργα»: όλες οι εργασίες, τα έργα και οι εγκαταστάσεις κάθε είδους, που έχουν προσωρινό χαρακτήρα και απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου. δ. «Μόνι"ες Εργασίες» ή «Μόνι"α Έργα»: όλα τα "όνι"ου χαρακτήρα έργα, που θα εκτελεστούν και θα συντηρηθούν σύ"φωνα "ε τη Σύ"βαση. ε. «Εργοτάξιο»: το σύνολο των χώρων όπου πραγ"ατοποιούνται εργασίες οικοδο"ικές ή/και πολιτικού "ηχανικού και γενικά εκτελείται τεχνικό έργο, όπως ορίζεται στις κεί"ενες διατάξεις. στ. «Υπηρεσία»: η αρ"όδια κατά περίπτωση Υπηρεσία του ΚτΕ, η οποία δη"οπρατεί το έργο και συναλλάσσεται "ε τον Ανάδοχο ως ιευθύνουσα Υπηρεσία ή/και ως Προϊστα"ένη Αρχή, όπως κατά περίπτωση ορίζεται στο νό"ο. 18

82 ζ. «ιαγωνιζό"ενοι» ή «ιαγωνιζό"ενος»: οι εργοληπτικές επιχειρήσεις ή/και κοινοπραξίες των ανωτέρω επιχειρήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις συ""ετοχής τους στο ιαγωνισ"ό της ανάθεσης εκτέλεσης του έργου. η. «Απρόβλεπτες απάνες»: οι δαπάνες που δεν είναι δυνατόν να εξειδικευτούν πλήρως στη φάση δη"οπράτησης του έργου και δεσ"εύονται για να καλύψουν τις δαπάνες που ορίζονται στο Άρθ. 8 του Ν 1418/84. θ. «Ευρωπαϊκά πρότυπα»: τα πρότυπα που έχουν επιλεγεί από τον ΚτΕ για την εκτέλεσή του και τα οποία έχουν εγκριθεί από την ευρωπαϊκή επιτροπή τυποποίησης (CEN) ή από την ευρωπαϊκή επιτροπή ηλεκτροτεχνικής τυποποίησης (CENELEC) ως "ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ)" ή ως "κεί"ενα εναρ"όνισης (HD)", σύ"φωνα "ε τους κοινούς κανόνες αυτών των οργανισ"ών. ι. «Ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση»: η ευνοϊκή τεχνική εκτί"ηση της καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, "ε γνώ"ονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές και "ε βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέ"ενους όρους εφαρ"ογής και χρήσης του. Η ευρωπαϊκή έγκριση χορηγείται από τον ΕΛΟΤ. ια. «Κοινές τεχνικές προδιαγραφές»: οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εκπονηθεί σύ"φωνα "ε διαδικασία αναγνωρισ"ένη από τα κράτη "έλη και έχουν δη"οσιευθεί στην Επίση"η Εφη"ερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Συντοογραφίες Συντοογραφίες Τευχών ηοπράτησης : ιακήρυξη η"οπρασίας ΤΣΥ : Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΣΥ : Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΠΜ : Προϋπολογισ"ός Μελέτης ΠΠ : Προϋπολογισ"ός Προσφοράς ΤΠ : Τι"ολόγιο Προσφοράς ΤεΠε : Τεχνική Περιγραφή ΤΜ : Τι"ολόγιο Μελέτης Συντοογραφίες Κωδίκων, Προδιαγραφών, Κανονισών, Οδηγιών AASHTO : Α"ερικάνικος Σύνδεσ"ος Κρατικών Υπαλλήλων Οδοποιίας και Μεταφορών ASTM : Α"ερικανικές Πρότυπες Μέθοδοι οκι"ών BS : Βρετανικά Πρότυπα CEN : Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης CENELEC : Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης CIE : ιεθνής Επιτροπή Φωτισ"ού DIN : Γερ"ανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης ΕΛΟΤ : Ελληνικός Οργανισ"ός Τυποποίησης ΕΤΑ : Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις ISO : ιεθνής Οργανισ"ός Τυποποίησης ΚΜΛΕ : Κανονισ"ός Μεταλλευτικών και Λατο"ικών Εργασιών ΚΤΣ : Κανονισ"ός Τεχνολογίας Σκυροδέ"ατος ΚΤΧ : Κανονισ"ός Τεχνολογίας Χάλυβα NF : Γαλλικά Πρότυπα ΟΜΟΕ : Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων ΠΤΠ : Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές Συντοογραφίες Υπηρεσιών / Οργανισών ΥΠΕΣΑ : Υπουργείο Εσωτερικών, η"όσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης ΥΠΕΧPΕ : Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και η"οσίων Έργων ΓΓΕ : Γενική Γρα""ατεία η"οσίων Έργων ΓΥΣ : Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού ΕΗ : η"όσια Επιχείρηση Ηλεκτρισ"ού ΕΚΟ : η"όσιες Επιχειρήσεις και Οργανισ"οί ΕΕ : Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΟΚ : Ευρωπαϊκή Οικονο"ική Κοινότητα ΕΟΧ : Ευρωπαϊκός Οικονο"ικός Χώρος ΙΚΑ : Ίδρυ"α Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΚΕΕ : Κεντρικό Εργαστήριο η"οσίων Έργων ΝΠ : Νο"ικά Πρόσωπα η"οσίου ικαίου ΝΠΙ : Νο"ικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου ΝΣΚ : Νο"ικό Συ"βούλιο του Κράτους ΟΚP : Οργανισ"οί Κοινής Pφέλειας ΠΕΕ : Περιφερειακό Εργαστήριο η"οσίων Έργων ΠΕΠ : Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγρα""α ΤΕΕ : Τεχνικό Επι"ελητήριο Ελλάδος Άλλες Συντοογραφίες ΑΠΕ : Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ΗΠΑ : Ηνω"ένες Πολιτείες Α"ερικής ΚΥΑ : Κοινή Υπουργική Απόφαση Ν : Νό"ος Π : Προεδρικό ιάταγ"α ΠΚΤΜΝΕ : Πρωτόκολλο Κανονισ"ού Τι"ών Μονάδος Νέων Εργασιών ΦΕΚ : Φύλλο Εφη"ερίδας Κυβερνήσεως ΦΠΑ : Φόρος Προστιθέ"ενης Αξίας ΥΑ : Υπουργική Απόφας 1.3 Ερηνείες Στα συ"βατικά τεύχη, εκτός αν από τα συ"φραζό"ενα ρητά προκύπτει διαφορετικά: (1) Λέξεις που αναφέρονται σε κάποιο συγκεκρι"ένο γένος θα αφορούν και σε όλα τα γένη και αντίστροφα. (2) Λέξεις που αναγράφονται στον ενικό θα αφορούν την ίδια έννοια και στον πληθυντικό και αντίστροφα. (3) Λέξεις που αναγράφονται "ε κεφαλαία γρά""ατα θα έχουν την ίδια έννοια "ε τις ίδιες λέξεις που αναγράφονται "ε πεζά γρά""ατα και αντίστροφα. 19

83 (4) Εκτός εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά, «η"έρα», «βδο"άδα», «"ήνας», «έτος» κτλ. θα ση"αίνει «η"ερολογιακή η"έρα», «η"ερολογιακή βδο"άδα», «η"ερολογιακός "ήνας», «η"ερολογιακό έτος» κτλ. (5) ιατάξεις, που αναφέρονται σε «συ"φωνία», «συγκατάθεση» ή σε συνώνυ"α / παράγωγά τους, προϋποθέτουν ότι η υπόψη συ"φωνία, συγκατάθεση κτλ., θα διατυπώνεται εγγράφως. (6) «Εγγράφως» ή παράγωγα της λέξης αυτής, έχουν τη ση"ασία που αποδίδεται στις έννοιες αυτές από τον Κώδικα Πολιτικής ικονο"ίας. (7) Οι τίτλοι που χρησι"οποιούνται γενικά δεν θα λα"βάνονται υπόψη κατά την ερ"ηνεία του κει"ένου της παρούσας. (8) Όπου αναφέρονται οι όροι «"ε δαπάνη του Αναδόχου», «βαρύνουν τον Ανάδοχο», «σε βάρος του Αναδόχου», «χωρίς ιδιαίτερο αντάλλαγ"α», «χωρίς ιδιαίτερη αποζη"ίωση», νοείται ότι όλες οι σχετικές δαπάνες έχουν περιληφθεί ανηγ"ένα στις τι"ές "ονάδας της προσφοράς και ο Ανάδοχος δεν δικαιούται κανένα πρόσθετο αντάλλαγ"α ή/και κα"ία πρόσθετη α"οιβή ή αποζη"ίωση πέρα από τις τι"ές της προσφοράς του. (9) Όπου στην παρούσα και στα λοιπά συ"βατικά τεύχη γίνεται αναφορά σε συγκεκρι"ένα άρθρα, παραγράφους, εδάφια κτλ. νό"ων, προεδρικών διαταγ"άτων, υπουργικών αποφάσεων, συ"βατικών τευχών κτλ., αυτή γίνεται για διευκόλυνση και ευθεία αναφορά στις πλέον συναφείς διατάξεις, χωρίς από την αναφορά αυτή να αποκλείεται η ισχύς άλλης ισχύουσας διάταξης που τυχόν δεν αναφέρεται ρητά 1.4 Επικοινωνία Κοινοποίηση εγγράφων (1) Ισχύουν τα οριζό"ενα στην παράγραφο 4 του Άρθρου 26 καθώς και στο Άρθρο 29 του Π 609/85. (2) Ο Αντίκλητος του Αναδόχου θα είναι εξουσιοδοτη"ένος για την παραλαβή των εγγράφων της Υπηρεσίας που απευθύνονται ή κοινοποιούνται στον Ανάδοχο από τα γραφεία της ιευθύνουσας Υπηρεσίας ή της Προϊστά"ενης Αρχής. (3) Συναινέσεις, εγκρίσεις, προσδιορισ"οί, ειδοποιήσεις, αιτήσεις, ενστάσεις, δηλώσεις, που απαιτούνται στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου πρέπει: i. να γίνονται εγγράφως "ε την έννοια του Κώδικα Πολιτικής ικονο"ίας, ii. iii. να επιβεβαιώνεται η πραγ"ατοποίησή τους "ε κάθε νό"ι"ο τρόπο και να γίνονται στις δηλω"ένες "ε τα έγγραφα της προσφοράς ή της σύ"βασης διευθύνσεις, εκτός εάν έχουν λάβει χώρα "εταβολές, οι οποίες ό"ως έχουν γνωστοποιηθεί εγγράφως, άλλως οι ανωτέρω πράξεις λογίζεται ότι γίνονται εγκύρως στις ήδη δηλω"ένες διευθύνσεις. 1.5 Θεσικό πλαίσιο, προδιαγραφές, κανονισοί και γλώσσα που διέπουν τη σύβαση Ισχύουσες διατάξεις (1) Η εκτέλεση των έργων διέπεται, ερ"ηνεύεται και συ"πληρώνεται από την Ελληνική Νο"οθεσία και, για έργα που συγχρη"ατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και την Κοινοτική Νο"οθεσία. Ειδικότερα, σε θέ"ατα παραγωγής δη"οσίων έργων, ισχύουν οι διατάξεις του Ν 1418/84 (ΦΕΚ 23 Α/ ) «η"όσια Έργα και ρυθ"ίσεις συναφών θε"άτων», του Π 609/85 (ΦΕΚ 223 Α/ ) «Κατασκευή η"οσίων Έργων» και του Ν. 3263/04 (ΦΕΚ 179 Α / ), όπως τροποποιήθηκαν και συ"πληρώθηκαν "ε τους αντίστοιχους νό"ους και προεδρικά διατάγ"ατα. Η εκτέλεση των έργων συ"πληρώνεται "ε τους όρους της παρούσας και των λοιπών συ"βατικών τευχών, όπως αυτά προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και την οικεία ιακήρυξη η"οπρασίας. (2) Συ"πληρω"ατικά "ε τα ανωτέρω, η εκτέλεση των έργων θα διέπεται, ανάλογα "ε τη φύση τους και τον Κύριο του Έργου, και από τις διατάξεις που προβλέπονται στην οικεία ΕΣΥ. (3) Όπου γίνεται αναφορά σε νο"οθεσία, ισχύουσες διατάξεις ή κεί"ενες διατάξεις, νοείται, εκτός εάν ρητά προβλέπεται διαφορετικά, κάθε κανόνας δικαίου, εθνικός, κοινοτικός ή διεθνής εφαρ"οζό"ενος στην Ελλάδα, περιεχό"ενος σε κάθε πηγή δικαίου (Σύνταγ"α, Νό"οι, Προεδρικά ιατάγ"ατα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Οδηγίες, Κανονισ"οί, Εθνικοί και Ευρωπαϊκής Ένωσης) όπως αυτός τροποποιήθηκε, συ"πληρώθηκε και ισχύει κάθε φορά κατά την η"ερο"ηνία δη"οσίευσης της ιακήρυξης η"οπρασίας Προδιαγραφές και Κανονισοί Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν τα οριζό"ενα στο Άρθρο 21 του Ν 1418/84 και στο άρθρο 7 της ιακήρυξης. Επιπρόσθετα, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, ισχύουν οι κανονισ"οί και προδιαγραφές που ορίζονται κατωτέρω (1) Γενικώς για την κατασκευή του έργου και των επί "έρους εργασιών έχουν εφαρ"ογή: i. Τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα», όπως έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CΕΝ). ii. iii. Τα διεθνή πρότυπα, όπως έχουν εγκριθεί από το ιεθνή Οργανισ"ό Τυποποίησης (ISO). Οι Ελληνικές προδιαγραφές (ΕΛΟΤ), κανονισ"οί και πρότυπα και οι άλλες διατάξεις (νό"οι, διατάγ"ατα, υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι κτλ.) που ισχύουν στην Ελλάδα, περιλα"βανο"ένων των ΠΤΠ έργων οδοποιίας έκδοσης 1966 και εντεύθεν της τέως /νσης Γ3β του τέως Υπουργείου η"οσίων Έργων και των "η καταργηθεισών ΠΤΠ οδοποιίας (κωδικοποίηση 1964) της τέως /νσης Γ3β του τέως Υπουργείου η"οσίων Έργων. Σε περίπτωση πού οι ανωτέρω προδιαγραφές ή/και πρότυπα διαφέρουν από τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά τότε ισχύουν αυτά που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CΕΝ). (2) Για θέ"ατα που δεν καλύπτονται από τις παραπάνω Ελληνικές προδιαγραφές, κανονισ"ούς και πρότυπα, "πορούν να εφαρ"οσθούν τα κατωτέρω αναφερό"ενα εναλλακτικά εθνικά και διεθνή πρότυπα: iv. Ελληνικές προδιαγραφές και κανονισ"οί (ΕΛΟΤ, ΠΤΠ κτλ.) v. Γερ"ανικοί κανονισ"οί και προδιαγραφές (DΙΝ, VDΕ) vi. vii. Βρετανικές προδιαγραφές και κανονισ"οί (ΒS) Γαλλικές προδιαγραφές και κανονισ"οί (AFΝOR) viii. Α"ερικανικές προδιαγραφές (ΑSΤΜ, AASHTO, ΑWWΑ) Πάντως αν τυχόν στις προδιαγραφές αυτές υπάρχουν όροι, διατάξεις, περιορισ"οί ή και αριθ"ητικά όρια που έρχονται σε αντίθεση "ε όσα ορίζονται στη ΤΣΥ ή στα λοιπά συ"βατικά τεύχη για το ίδιο θέ"α, θα ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις των συ"βατικών τευχών κατά τη σειρά ισχύος που ορίζεται στη ιακήρυξη ή, εφόσον δεν ορίζεται εκεί, στη ΕΣΥ. (3) Κάθε επι"έρους πρότυπο θα χρησι"οποιείται καθ' ολοκληρία και ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος ώστε να εξασφαλίζει ότι τα επί "έρους στοιχεία ή τ"ή"ατα των κατασκευών και του εξοπλισ"ού είναι συ"βατά "εταξύ τους, ώστε το σύνολο του έργου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ποιότητας. (4) ιευκρινίζεται ότι τα έργα της παρούσας σύ"βασης υπόκεινται στις διατάξεις των ισχυόντων κανονισ"ών και των σχετικών "ε αυτές Εγκυκλίων και Αποφάσεων του ΥΠΕΧPΕ (όπως π.χ. ο κανονισ"ός οπλισ"ένου σκυροδέ"ατος, ο κανονισ"ός φόρτισης δο"ικών έργων κτλ). (5) Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, όλα τα πρότυπα και κανονισ"οί που θα εφαρ"οστούν, θα πρέπει να είναι στις πιο πρόσφατες εκδόσεις τους ως προς το χρόνο δη"οπράτησης του υπόψη έργου, συ"περιλα"βανο"ένων και των σχετικών τροποποιήσεών τους Γλώσσα Επίση"η γλώσσα της σύ"βασης είναι η Ελληνική και σε αυτή θα συντάσσονται όλα τα έγγραφα, η αλληλογραφία κτλ. Αναδόχου και Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που υπάρχουν κεί"ενα συνταγ"ένα σε δύο γλώσσες, για κάθε περίπτωση ερ"ηνείας επίση"η και υπερισχύουσα είναι η Ελληνική Γλώσσα. 20

84 1.6 Σειρά ισχύος συβατικών τευχών Τα συ"βατικά τεύχη αλληλοσυ"πληρώνονται, αλλά σε περίπτωση ασυ"φωνίας "εταξύ των περιεχο"ένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος των ως άνω τευχών καθορίζεται ως εξής, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη ιακήρυξη η"οπρασίας: α. Το Εργολαβικό Συ"φωνητικό β. Η ιακήρυξη η"οπρασίας γ. Το Έντυπο Οικονο"ικής Προσφοράς δ. Το Τι"ολόγιο της Μελέτης ε. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ) στ. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτή"ατά τους, Τ.Σ.Υ ζ. Η Τεχνική Περιγραφή του έργου (Τ.Π) η. Ο Προϋπολογισ"ός "ελέτης θ. Οι εγκεκρι"ένες "ελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία καθώς και οι Τεχνικές Μελέτες που τυχόν θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο σύ"φωνα "ε τους όρους δη"οπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία ι. Το Πρόγρα""α Ποιότητας Έργου, όπως τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία, ια. Το Χρονοδιάγρα""α κατασκευής του έργου, όπως τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία, ιβ. Τα τυπικά σχέδια της Υπηρεσίας (εφόσον διατίθενται). Επίσης συ"βατική ισχύ έχουν, επό"ενες των αναφερό"ενων στην προηγού"ενη παράγραφο, επειδή είναι δη"οσιευ"ένα κεί"ενα : α. Τα εγκεκρι"ένα ενιαία Τι"ολόγια του άρθρου 8 του Ν.3263/2004. β. Οι Ευρωκώδικες. γ. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧP..Ε. (ή του τ. Υ..Ε.). δ. Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 1.7 Σύβαση (1) Η σύ"βαση για την εκτέλεση του έργου θα υπογραφεί σύ"φωνα "ε όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 5 του Ν 1418/84, των Άρθρων 26 και 35 του Π 609/85, στον Ν. 3263/04 και στη ιακήρυξη η"οπρασίας. (2) Με τον όρο «Σύ"βαση» νοείται η σύ"βαση που περιγράφεται στη ιακήρυξη η"οπρασίας, σε συνδυασ"ό "ε τα λοιπά τεύχη δη"οπράτησης, "ε βάση τα οποία ο Ανάδοχος: i. Θα εκτελέσει τις εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα και αναλύονται στην Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά τεύχη δη"οπράτησης, i. Θα εκτελέσει τις τυχόν αναγκαίες συ"πληρω"ατικές έρευνες για το έργο, όπως αναφέρεται στην παρούσα, που θα προτείνει και θα εγκριθούν από την Υπηρεσία, ii. Θα εκπονήσει τις τυχόν αναγκαίες "ελέτες εφαρ"ογής για το έργο, όπου αυτό επιτρέπεται σύ"φωνα "ε το Π 696/74 και την Εγκ. 37/95, όπως ορίζεται στην παρούσα, iii. Θα συντηρήσει το έργο, "ε"έρι"να και δαπάνες του κατά το χρονικό διάστη"α που ορίζεται στην παρούσα. 1.8 Εκχώρηση δικαιωάτων < υποκατάσταση Η εκχώρηση του έργου ή/και των δικαιω"άτων που απορρέουν από τη σύ"βαση διέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του Άρθρου 5 του Ν 1418/84, των παραγράφων 1 έως 4 του Άρθρου 51 του Π 609/85 και του άρθρου 7 του Ν. 3263/ Μελέτες του έργου Υπάρχουσες ελέτες κατά τη δηοπράτηση του έργου (1) Κατά την η"ερο"ηνία έγκρισης της ιακήρυξης η"οπρασίας, αντίγραφα των "ελετών βρίσκονται στη διάθεση των διαγωνιζο"ένων. Κατά την υπογραφή της σύ"βασης κατασκευής του έργου θα παραδοθούν στον Ανάδοχο εγκεκρι"ένες όλες οι "ελέτες, τουλάχιστον σε επίπεδο οριστικής "ελέτης. (2) Οι ιαγωνιζό"ενοι υποχρεούνται να λάβουν γνώση όλων των στοιχείων που υπάρχουν από έρευνες ή και "ελέτες που έχουν γίνει ή ακό"η και "ε αναζητήσεις / συνεντεύξεις στους φορείς, οργανισ"ούς, γραφεία γεωτεχνικών ερευνών κτλ., που έχουν εκπονήσει σχετικές "ελέτες / έρευνες για την Υπηρεσία και το έργο. Οι ιαγωνιζό"ενοι θα πρέπει επίσης να προβούν και σε δικές τους έρευνες εδάφους / υπεδάφους, τουλάχιστον στις χαρακτηριστικές θέσεις υψηλών επιχω"άτων, "εγάλων τεχνικών, λατο"ικών χώρων, περιοχών εκσκαφών, τοίχων αντιστήριξης κτλ. Η έκταση των ερευνών / αναζητήσεων που αναφέρονται ανωτέρω εναπόκειται στην κρίση των ιαγωνιζο"ένων Έλεγχος τεχνικής ελέτης του έργου από τον Ανάδοχο (1) Μέσα στις προθεσ"ίες που προσδιορίζονται στην παρούσα (παρ. 8.2), ο Ανάδοχος θα πραγ"ατοποιήσει πλήρη έλεγχο των τεχνικών "ελετών του έργου, "ε τυχόν διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων, περιορισ"ένων δειγ"ατοληπτικών ερευνών κτλ. (2) Στα ανωτέρω πλαίσια, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγξει την πληρότητα και επάρκεια των υφιστα"ένων γεωτεχνικών "ελετών και ερευνών και να διερευνήσει την αναγκαιότητα εκτέλεσης συ"πληρω"ατικών ερευνών, επιση"αίνοντας έγκαιρα το ενδεχό"ενο αυτό στην Υπηρεσία εντός της προβλεπό"ενης για το σκοπό αυτό προθεσ"ίας (παρ. 8.2 της παρούσας). Σε περίπτωση που κρίνει ότι απαιτούνται συ"πληρω"ατικές έρευνες υποχρεούται: i. να συντάξει σύ"φωνα "ε τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας πρόγρα""α αναγκαίων συ"πληρω"ατικών γεωτεχνικών ερευνών ii. να υποβάλει το πρόγρα""α αυτό στην Υπηρεσία προς έγκριση. (3) Ο έλεγχος των τεχνικών "ελετών και η διερεύνηση της αναγκαιότητας εκτέλεσης συ"πληρω"ατικών ερευνών, κατά τις δύο προηγού"ενες παραγράφους, υπάγεται στις διατάξεις της παρ (2) της παρούσας, που αφορά σε επαλήθευση των διατιθέ"ενων στοιχείων, για την οποία δεν προβλέπεται καταβολή α"οιβής στον Ανάδοχο, επειδή η δαπάνη της περιλα"βάνεται ανηγ"ένα στις τι"ές της προσφοράς. (4) Ο έλεγχος θα αναφέρεται στις εγκεκρι"ένες συ"βατικές τεχνικές "ελέτες ή/και έρευνες και θα έχει σκοπό τον εντοπισ"ό και, στη συνέχεια, συ"πλήρωση τυχόν ελλείψεων και επί "έρους θε"άτων, "ε σκοπό να προκύψει "ε βάση τις εγκεκρι"ένες συ"βατικές τεχνικές "ελέτες, όπως αυτές που τυχόν θα συ"πληρωθούν ως ανωτέρω, συνολικό έργο τεχνικά άρτιο και λειτουργικό που να ανταποκρίνεται στον προορισ"ό του και να επιτυγχάνει την προδιαγραφό"ενη διάρκεια ζωής του. (5) Στην ίδια προθεσ"ία "ε αυτήν που αναφέρεται στις ανωτέρω παραγράφους (1) και (2), ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στη ιευθύνουσα Υπηρεσία τεχνική έκθεση που θα περιλα"βάνει τις παρατηρήσεις του "ετά τον έλεγχο των προηγού"ενων παραγράφων και επίσης τον αναλυτικό προϋπολογισ"ό της τελικής δαπάνης (σχέδιο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου σύ"φωνα "ε τα ανωτέρω. (6) Το σχέδιο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών θα συνοδεύεται από έκθεση, στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά οι προτεινό"ενες από τον Ανάδοχο συ"πληρώσεις των τεχνικών "ελετών, "ε πλήρη τεκ"ηρίωσή τους και ανάλυση των προτεινό"ενων "ε το σχέδιο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, διαφοροποιήσεων των ποσοτήτων των συ"βατικών εργασιών ή/και των τυχόν απαιτού"ενων τι"ών "ονάδος νέων εργασιών. (7) Η υποβολή του υπόψη σχεδίου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών δεν αναστέλλει την υποχρέωση του Αναδόχου να εκτελεί το έργο, σύ"φωνα "ε τις υπάρχουσες εγκεκρι"ένες τεχνικές "ελέτες και να συ""ορφώνεται "ε τα προβλεπό"ενα στα συ"βατικά τεύχη της εργολαβίας, "έχρις ότου αποφασισθούν αν και ποιες θα γίνουν δεκτές από τις αρ"όδιες Υπηρεσίες. (8) Εφόσον προταθούν τροποποιητικές συ"πληρώσεις των εγκεκρι"ένων "ελετών, θα καλείται ο "ελετητής που τις συνέταξε, προκει"ένου να διατυπώσει τις απόψεις του, και κατά τα λοιπά θα εφαρ"όζονται τα οριζό"ενα στο Άρθρο 30 του Π 609/85. 21

85 (9) Οι εγκρίσεις, σύ"φωνα "ε τα ανωτέρω, των αναγκαίων συ"πληρώσεων εγκεκρι"ένων "ελετών θα γίνονται "ε Απόφαση της Προϊστά"ενης Αρχής, που εκδίδεται ύστερα από γνώ"η του αρ"οδίου Τεχνικού Συ"βουλίου και κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερό"ενα στην παρ. 10 του Άρθρου 4 του Ν 1418/84. (10) Σχετικά "ε τις αυξο"ειώσεις εργασιών ή τις νέες εργασίες που θα προκύψουν είτε από την εκπόνηση των "ελετών των προηγού"ενων παραγράφων, είτε από άλλες αιτίες, επιση"αίνεται ότι έχουν ισχύ οι διατάξεις του Άρθρου 8 του Ν 1418/84 και το Άρθρο 43 του Π 609/85. (11) Το χρονοδιάγρα""α κατασκευής του έργου θα αναπροσαρ"οσθεί σύ"φωνα "ε τις ενδεχό"ενες τροποποιήσεις που θα αποδεχθεί η Υπηρεσία, βάσει των ανωτέρω προτάσεων του Αναδόχου, ύστερα από σύνταξη και έγκριση του κατά το νό"ο προβλεπό"ενου ΑΠΕ. Η αναπροσαρ"ογή του χρονοδιαγρά""ατος είναι δυνατόν να συνεπάγεται και παράταση των προθεσ"ιών (τ"η"ατικών ή και συνολικής) εφόσον υπάρξει αρ"όδια έγκριση Εκπόνηση ελετών και λήψη στοιχείων από τον Ανάδοχο, η αοιβή των οποίων πρέπει να επεριέχεται ανηγένα στις τιές της προσφοράς (1) Ανεξάρτητα από τον έλεγχο της τεχνικής "ελέτης και των τυχόν παρεπό"ενων δραστηριοτήτων των παραγράφων και ανωτέρω, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των έργων, τη σύνταξη των επι"ετρήσεων και, γενικότερα, τη χρονική, ποσοτική, ποιοτική και οικονο"ική τεκ"ηρίωση τους, όπως ορίζεται στην παρούσα και τα λοιπά συ"βατικά τεύχη. Στην κατηγορία αυτή ε"πίπτουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η αποτύπωση της "ορφής του φυσικού εδάφους και η παράδοση των στοιχείων στη "ορφή που ορίζεται, η τυχόν προσαρ"ογή των εγκεκρι"ένων οριστικών "ελετών σε επίπεδο "ελετών εφαρ"ογής, η σύνταξη και ενη"έρωση του χρονοδιαγρά""ατος αδειοδοτήσεων, "ελετών, υποβολών, εργασιών κατασκευής, δοκι"ών, ελέγχων κτλ., η σύνταξη και ενη"έρωση προγρά""ατος διασφάλισης ποιότητας και το ΣΑΥ και ΦΑΥ, η εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για λατο"εία, δανειοθαλά"ους, χώρους απόθεσης κτλ. που τυχόν θα απαιτηθούν, η εκπόνηση "ελετών και η σύνταξη σχεδίων σή"ανσης και ασφάλισης των προσωρινών ρυθ"ίσεων της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής, κτλ. (2) Οι ως άνω "ελέτες ή/και έρευνες θα εκπονηθούν σύ"φωνα "ε τις κεί"ενες διατάξεις, ενώ θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και να τεθεί υπόψη της Υπηρεσίας η αλληλουχία υποβολής όλων των "ελετών ή/και ερευνών του έργου. Η υποβολή των "ελετών αυτών θα γίνεται έγκαιρα στη ιευθύνουσα Υπηρεσία, για την αρ"όδια έγκριση. (3) Υπενθυ"ίζεται ότι τόσο για την εφαρ"ογή των "ελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, "όνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος της κατασκευής και ο έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη αυτή, ή την οποιαδήποτε άλλη που προκύπτει γι αυτόν από τις συ"βατικές του υποχρεώσεις και τις κεί"ενες διατάξεις Τρόπος υποβολής, ελέγχου και εγκρίσεις ελετών του Αναδόχου (1) Για την εκπόνηση και υποβολή των "ελετών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο 1.9, ο Ανάδοχος πέρα από το γενικό χρονοδιάγρα""α κατασκευής του έργου θα εκπονήσει και ειδικό αναλυτικό χρονοδιάγρα""α "ελετών ή/και ερευνών, συνδυασ"ένο "ε το χρονοδιάγρα""α κατασκευής, το οποίο θα υποβάλει για έγκριση "έσα στην προβλεπό"ενη προθεσ"ία. Οι υποβολές των "ελετών που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος θα γίνουν σύ"φωνα "ε το εγκεκρι"ένο χρονοδιάγρα""α "ελετών του έργου. (2) Οι εγκρίσεις των υποβαλλο"ένων "ελετών ή/και αποτελεσ"άτων ερευνών θα γίνονται, υπό την προϋπόθεση επαρκούς πληρότητας και ορθότητάς των, "ετά από έλεγχο, εντός της προθεσ"ίας που ορίζεται στην παρούσα, λα"βάνοντας υπόψη και τον διατιθέ"ενο, από το χρονικό προγρα""ατισ"ό του έργου, χρόνο. Σε περίπτωση ελλιπούς ή λανθασ"ένης "ελέτης ή/και έρευνας, η υποβολή θα επιστρέφεται και ο χρόνος ελέγχου και έγκρισης θα εκκινεί από τη συ"πλήρωση / διόρθωση και επανυποβολή της. Ο χρόνος συ"πλήρωσης / διόρθωσης και επανέλεγχου δεν αναγνωρίζεται ως αιτία καθυστέρησης των εργασιών του έργου και των "ελετών ή/και ερευνών. (3) Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίω"α να προβεί σε λεπτο"ερή έλεγχο "ερικών ή και του συνόλου των "ελετών ή/και ερευνών του Αναδόχου, "ε ή χωρίς τη σύ"πραξη Συ"βούλων. Αν κατά τη διαδικασία ελέγχου προκύψουν α"φισβητήσεις ως προς την επάρκεια των σχετικών υπολογισ"ών ή των εφαρ"οζο"ένων υπολογιστικών "εθόδων, η Υπηρεσία δύναται να ζητήσει πρόσθετους υπολογισ"ούς ή/και ελέγχους "ε την εφαρ"ογή άλλων συναφών υπολογιστικών "εθόδων. (4) Όλες οι υποβολές θα γίνονται στην Υπηρεσία σε τέσσερα (4) αντίτυπα εκ των οποίων η "ια σειρά θα είναι τα πρωτότυπα σχέδια σε διαφάνειες. (5) Μετά την έγκριση η Υπηρεσία θα παραδίδει στον Ανάδοχο "ια (1) θεωρη"ένη σειρά Αλληλουχία ελετών και κατασκευών (1) Ουδε"ία κατασκευή θα εκτελείται αν προηγου"ένως δεν έχει εγκριθεί η τυχόν απαιτού"ενη "ελέτη. Τούτο αφορά και τα ενδιά"εσα στάδια κατασκευής των προσωρινών ή των "όνι"ων έργων. (2) Ο Ανάδοχος οφείλει να προγρα""ατίσει κατάλληλα τις κατασκευαστικές του δραστηριότητες, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για την εκπόνηση των "ελετών ή/και ερευνών και για τις αντίστοιχες εγκρίσεις. (3) Η έγκριση των "ελετών ή/και ερευνών (υπολογισ"ών, σχεδίων, κτλ.) από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του που απορρέουν από τη σύ"βαση. (4) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που υφίσταται ανάγκη ά"εσης κατασκευαστικής επέ"βασης προς αποτροπή κινδύνου ατυχή"ατος, ο όρος της παρ (1) "πορεί, κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, να "ην εφαρ"όζεται. Ό"ως και τότε οι σχετικές εγκρίσεις θα ακολουθούν Γλώσσα ελετών / ερευνών / σχεδίων Τόσο οι αναγραφές στα σχέδια όσο και οι παραδοχές "ελέτης και οι υπολογισ"οί θα είναι στην Ελληνική γλώσσα. Ξενόγλωσσες εκτυπώσεις θα είναι αποδεκτές "όνο για υπολογισ"ούς από ηλεκτρονικό υπολογιστή, εφόσον αυτοί συνοδεύονται από "ετάφραση υπό"νη"α στην Ελληνική γλώσσα, που θα τύχει της αποδοχής της Υπηρεσίας Παροχή και έρινα των τευχών (1) Οι διαγωνιζό"ενοι θα παραλάβουν τα τεύχη δη"οπράτησης που αναφέρονται στη ιακήρυξη και υποχρεούνται να λάβουν γνώση των υπολοίπων τευχών, σχεδίων κτλ., στα γραφεία της Υπηρεσίας, σύ"φωνα "ε τα οριζό"ενα στη ιακήρυξη. (2) Οι διαγωνιζό"ενοι υποχρεούνται να "ελετήσουν και ενδεχό"ενα να πάρουν αντίγραφα "ε "έρι"να και δαπάνη τους, οποιωνδήποτε από τα στοιχεία και τις "ελέτες που υπάρχουν. Στοιχεία των "ελετών, που υπάρχουν, "πορούν να προ"ηθευθούν οι διαγωνιζό"ενοι από την Υπηρεσία. (3) Ό"οια "ε τα ανωτέρω για τις "ελέτες, οι διαγωνιζό"ενοι "πορούν να "ελετήσουν, και ενδεχό"ενα να πάρουν αντίγραφα, "ε "έρι"να και δαπάνες τους, για όλες τις γεωτεχνικές ή/και άλλες έρευνες που έχουν εκτελεσθεί, "έσω της Υπηρεσίας. (4) Σχετικά "ε τις "ελέτες που έχουν εκπονηθεί ή θα εκπονηθούν για το έργο, γίνεται αναφορά στο Άρθρο 1.9 της παρούσας. (5) Στον Ανάδοχο, κατά την υπογραφή της σύ"βασης, θα χορηγηθεί "ία σειρά των συ"βατικών τευχών του έργου και θεωρη"ένων αντιγράφων σχεδίων των υπαρχουσών τεχνικών "ελετών, καθώς και των τυπικών σχεδίων της Υπηρεσίας, εφόσον αυτά τα τελευταία διατίθενται. Ο Ανάδοχος "πορεί να παράγει για τις ανάγκες του πρόσθετα αντίγραφα των ανωτέρω τευχών, "ε "έρι"να και δαπάνες του. (6) Όλα τα τεχνικά έγγραφα, τεύχη, λογισ"ικό κτλ., που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση του έργου, όπως, σχέδια, "ελέτες, κατα"ετρητικά / επι"ετρητικά στοιχεία, εφαρ"ογές προγρα""άτων Η/Υ κτλ. θα είναι στην κατοχή του Αναδόχου και θα φυλάσσονται "ε "έρι"νά του, "έχρις ότου παραδοθούν οριστικά στην Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Υπηρεσία αντίγραφα των ανωτέρω τευχών, "ε "έρι"να και δαπάνες του, όποτε ζητηθεί από την Υπηρεσία ή τους εκπροσώπους της. (7) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει επί τόπου του έργου ένα τουλάχιστον αντίγραφο των συ"βατικών τευχών και των τυχόν τροποποιήσεών τους, των προδιαγραφών και προτύπων που αναφέρονται στα συ"βατικά τεύχη, των τεχνικών τευχών που ο ίδιος συνέταξε κατά την προηγού"ενη παράγραφο, καθώς και της αλληλογραφίας του έργου. Η Υπηρεσία θα δικαιούται να έχει πρόσβαση στα ανωτέρω κατά τις εργάσι"ες η"έρες και ώρες ή κατά τις ώρες λειτουργίας του εργοταξίου, εφόσον αυτές υπερβαίνουν τις κατά τα ανωτέρω εργάσι"ες. (8) Εφόσον υποπίπτει στην αντίληψη ενός εκ των συ"βαλλο"ένων "ερών σφάλ"α ή ελάττω"α τεχνικής φύσης σε οποιοδήποτε έγγραφο, σχέδιο, "ελέτη κτλ., που προορίζεται για χρήση κατά την εκτέλεση του έργου, το υπόψη "έρος θα ενη"ερώσει ά"εσα το άλλο "έρος σχετικά. 22

86 1.11 Κυριότητα και χρήση των εγγράφων του Αναδόχου από τον ΚτΕ (1) Ο Ανάδοχος διατηρεί τα δικαιώ"ατα δη"ιουργού (copyright) και τα πνευ"ατικά δικαιώ"ατα των εγγράφων, σχεδίων, "ελετών, λογισ"ικού, εφαρ"ογών λογισ"ικού κτλ., που αναφέρονται στην παρ. 1.10(6) ανωτέρω που συντάχθηκαν από αυτόν ή για λογαριασ"ό του "ε δική του δαπάνη. Με την υπογραφή της σύ"βασης, ο Ανάδοχος θεωρείται ότι παραχωρεί στον ΚτΕ και τους νο"ί"ους εκπροσώπους του το δωρεάν ανέκκλητο δικαίω"α της χρήσης των υπόψη εγγράφων, σχεδίων, "ελετών, λογισ"ικού, εφαρ"ογών λογισ"ικού κτλ., συ"περιλα"βανο"ένου και του δικαιώ"ατος τροποποιήσεων, βελτιώσεων κτλ. αυτών, καθώς και του δικαιώ"ατος χρήσης των υπόψη τροποποιη"ένων ή/και βελτιω"ένων εκδόσεων για τις ανάγκες του έργου καθ όλη τη διάρκεια της ωφέλι"ης ή της πραγ"ατικής ζωής του έργου. (2) Η κυριότητα των προγρα""άτων Η/Υ και λογισ"ικού ε"πορίου που τυχόν θα χρησι"οποιηθούν από τον Ανάδοχο παρα"ένει σε αυτόν, ό"ως ο ΚτΕ έχει το δικαίω"α να τα χρησι"οποιεί χωρίς κα"ία επιβάρυνση και χωρίς κανένα περιορισ"ό κατά τη διάρκεια και για τις ανάγκες της σύ"βασης. (3) Εάν τα κατά τα ανωτέρω έγγραφα, σχέδια, "ελέτες, εφαρ"ογές προγρα""άτων Η/Υ κτλ. ευρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στον ΚτΕ κατά την "ε οποιοδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της σύ"βασης. Σε περίπτωση αρχείων "ε στοιχεία σε ηλεκτρονική "ορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους "ε έγγραφη τεκ"ηρίωσή τους και "ε οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους Κυριότητα και χρήση των εγγράφων του ΚτΕ από τον Ανάδοχο Ο ΚτΕ διατηρεί τα δικαιώ"ατα δη"ιουργού (copyright) και τα πνευ"ατικά δικαιώ"ατα των ΤΣΥ, των τεχνικών ή άλλων "ελετών, των εγχειριδίων ποιότητας, των τυπικών σχεδίων κτλ. που συντάχθηκαν από αυτόν ή για λογαριασ"ό του. Ο Ανάδοχος θα έχει το δικαίω"α, "ε "έρι"να και δαπάνη του, να χρησι"οποιήσει και να παράγει αντίγραφα των υπόψη εγγράφων για τις ανάγκες της σύ"βασης. Τα υπόψη έγγραφα δεν θα αντιγραφούν, κοινοποιηθούν ή χρησι"οποιηθούν, κατά οποιοδήποτε τρόπο, από τρίτα πρόσωπα πέραν του Αναδόχου και των υπεργολάβων του, παρά "όνο για τις ανάγκες του έργου και "ε την έγγραφη συγκατάθεση της Υπηρεσίας Επιστευτικότητα (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέσει υπόψη της Υπηρεσίας όλα τα στοιχεία που θα του ζητηθούν εκάστοτε, ακό"α και τα θεωρού"ενα ως ε"πιστευτικά (κοστολογικά κ.ά.), που εύλογα θα επιτρέψουν στην Υπηρεσία να διαπιστώσει τη συ""όρφωση του Αναδόχου "ε τις συ"βατικές του υποχρεώσεις. (2) Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα, ο Ανάδοχος αναλα"βάνει να τηρήσει ε"πιστευτικά και να "ην γνωστοποιήσει προς τρίτους (συ"περιλα"βανο"ένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, γραπτού ή/και ηλεκτρονικού) οποιαδήποτε έγγραφα ή/και πληροφορίες, που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση του έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, χωρίς προηγού"ενη έγγραφη άδεια του ΚτΕ Συόρφωση ε το θεσικό πλαίσιο τήρηση αστυνοικών διατάξεων (1) Ο Ανάδοχος αναλα"βάνει τη συ"βατική υποχρέωση να τηρεί το σύνολο των κανόνων του εσωτερικού δικαίου, την κοινοτική νο"οθεσία, καθώς και τη διεθνή νο"οθεσία, που έχει καταστεί εσωτερικό δίκαιο. Η κατά τα προηγού"ενα συ"βατική υποχρέωση του Αναδόχου αναφέρεται στους κανόνες δικαίου που διέπουν τις πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των συ"βατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια "ε αυτές. Επιπροσθέτως, ο Ανάδοχος αναλα"βάνει τη συ"βατική υποχρέωση να τηρεί τους κανόνες δικαίου της εσωτερικής νο"οθεσίας άλλων κρατών, εφόσον οι τελευταίοι διέπουν πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των συ"βατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια "ε αυτές. (2) Οι ανωτέρω υποχρεώσεις του Αναδόχου επεκτείνονται και στην τήρηση του δικαίου της διεθνούς ευθύνης για τις περιπτώσεις που τυχόν έχουν εφαρ"ογή και της οποίας ο "ηχανισ"ός κινείται αυτό"ατα και απειλούνται κυρώσεις τόσο κατά του υπαίτιου Αναδόχου όσο και κατά του κράτους της υπηκοότητάς του ή της έδρας του. (3) Επίσης ο Ανάδοχος αναλα"βάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει α"έσως στην Υπηρεσία το περιεχό"ενο όλων των δικογράφων ή άλλων δη"οσίων ή ιδιωτικών εγγράφων, που του κοινοποιούνται και αναφέρονται στην εκπλήρωση των συ"βατικών του υποχρεώσεων. Η υποχρέωσή του αυτή καλύπτει και έγγραφα που εκδόθηκαν από αρχές της αλλοδαπής. (4) Ο Ανάδοχος, ως υπεύθυνος για την τήρηση των Νό"ων, των Αστυνο"ικών και λοιπών διατάξεων, υποχρεούται ειδικότερα να ανακοινώνει χωρίς α"έλεια στη ιευθύνουσα Υπηρεσία τις σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά "ε υποδεικνυό"ενα "έτρα ελέγχου και ασφαλείας κτλ., που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύ"βασης Ευθύνη ελών κοινοπραξίας Η ευθύνη "ελών Κοινοπραξίας διέπεται από τα οριζό"ενα στην παράγραφο 7 του Άρθρου 5 του Ν 1418/84 και στις παραγράφους 3 και 4 του Άρθρου 35 του Π 609/ Ο ΕΡΓΟΟΤΗΣ (κτε) 2.1 Απαλλοτριώσεις (1) Ο ΚτΕ αναλα"βάνει την υποχρέωση να ενεργήσει όλες τις απαιτού"ενες διατυπώσεις για την απαλλοτρίωση δη"οτικών, κοινοτικών, Ν.Π... ή ιδιωτικών γηπέδων, κατοικιών κτλ., απαραίτητων για την εκτέλεση των "ονί"ων έργων, υπέχοντας και όλες τις υλικές και δικαστικές ευθύνες για τη διαδικασία των υπόψη απαλλοτριώσεων. (2) Ο ΚτΕ υποχρεούται, "έσα σε εύλογο χρονικό διάστη"α από την εγκατάσταση του Αναδόχου, να παραδώσει στον Ανάδοχο τα απαραίτητα για την εκτέλεση των έργων γήπεδα, ελεύθερα από κάθε δέσ"ευση. (3) Η Υπηρεσία έχει λάβει υπόψη της την πρόοδο των απαλλοτριώσεων κατά τη σύνταξη των όρων δη"οπράτησης και για τον καθορισ"ό της συνολικής προθεσ"ίας. Αντίστοιχα ο Ανάδοχος θεωρείται, ότι έχει λάβει υπόψη του το γεγονός αυτό κατά τη δια"όρφωση της προσφοράς του και για τη δια"όρφωση του χρονοδιαγρά""ατος, εξασφαλίζοντας τη "έγιστη δυνατή ανάπτυξη εργασιών. (4) Εκτός αν ρητά ορίζεται το αντίθετο στην παρούσα, ο ΚτΕ ουδε"ία υποχρέωση αναλα"βάνει για να απαλλοτριώσει ή και παραχωρήσει χώρους για ίδρυση λατο"είων, για δανειοληψία, για απόθεση, για εγκαταστάσεις εργοταξίων κτλ. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να εξευρεθούν και ενοικιαστούν ή/και αγορασθούν από τον Ανάδοχο "ε αποκλειστική του "έρι"να και δαπάνη. 2.2 Άδειες και Εγκρίσεις (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ή εξασφάλιση, "ε "έρι"να, ευθύνη και δαπάνες του, των κάθε είδους αδειών ή υποχρεωτικών παραστατικών στοιχείων που προβλέπονται από τη νο"οθεσία ή αλλαχού και που είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των κάθε είδους εργασιών. Προς τούτο ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει το σχετικό αίτη"ά του στην, κατά περίπτωση, αρ"όδια Υπηρεσία του ΚτΕ ή αλλού. Παράλληλα οφείλει να κοινοποιεί το αίτη"ά του ("ε αντίγραφα όλων των συναφών δικαιολογητικών) στην Επίβλεψη. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις περιπτώσεις αδειών ή υποχρεώσεων χρη"ατοοικονο"ικής φύσης. (2) Όσον αφορά άδειες που "πορούν να εκδοθούν κατά διακριτική ευχέρεια της αρ"όδιας διοικητικής αρχής, ο Ανάδοχος εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά τον κίνδυνο "η έκδοσής τους. Κατ' εξαίρεση, ο ΚτΕ αναλα"βάνει την υποχρέωση να τον συνδρά"ει, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: i. Ο νό"ος καταλείπει στον ΚτΕ τη διακριτική ευχέρεια να παράσχει τη συνδρο"ή αυτή ή όχι. 23

87 ii. Η παροχή της συνδρο"ής αυτής δεν θα συνιστούσε κακή χρήση της διακριτικής του ευχέρειας ή κατάχρηση εξουσίας. (3) Ο ΚτΕ αναλα"βάνει να παράσχει τη συνδρο"ή του κατόπιν σχετικού αιτή"ατος του Αναδόχου και "όνο "ε τους τύπους και τα "έσα, που του επιτρέπει ή του επιβάλλει η κατά περίπτωση εφαρ"οστέα για την έκδοσή της άδειας διοικητική ή αποδεικτική διαδικασία. (4) Για τη θέση των ηλεκτρο"ηχανολογικών εγκαταστάσεων σε λειτουργική ετοι"ότητα απαιτείται η έκδοση των αδειών λειτουργίας από το Υπουργείο Βιο"ηχανίας ή/και από τη ΕΗ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη σύνταξη των σχεδίων και λοιπών στοιχείων που απαιτούνται και την έγκαιρη ενέργεια, ώστε να "ην προκύπτει κα"ία καθυστέρηση για την έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων. (5) Σχετικά "ε την προστασία του περιβάλλοντος, για τις σχετικές άδειες και διαδικασίες γίνεται αναφορά στο Άρθρο 4.18 της παρούσας. (6) Σχετικά "ε την αδειοδότηση για αδρανή υλικά, λατο"εία, δανειοθαλά"ους και χώρους απόθεσης, ισχύουν τα προβλεπό"ενα στο Άρθρο 4.19 της παρούσας. (7) εν χορηγείται στον Ανάδοχο ατέλεια ή απαλλαγή από τους δασ"ούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώ"ατα στα υλικά και είδη εξοπλισ"ού του έργου. Κάθε τυχούσα απαλλαγή, που θα δοθεί κατά την εκτέλεση του έργου, από οποιαδήποτε από τις ανωτέρω επιβαρύνσεις, θα εκπίπτεται προς όφελος του έργου. (8) Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους "εταφορικών του "έσων. Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασ"ούς και από κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίω"α υπέρ του η"οσίου, για καύσι"α και λιπαντικά, σύ"φωνα "ε την ισχύουσα νο"οθεσία. 2.3 Προσωπικό του ΚτΕ Ο ΚτΕ θα είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι το προσωπικό του, οι συνεργάτες του, οι τυχόν σύ"βουλοί του και οι τυχόν λοιποί εργολήπτες που εργάζονται για λογαριασ"ό του στο εργοτάξιο: (1) Συνεργάζονται "ε τον Ανάδοχο στα πλαίσια της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του σύ"φωνα "ε το Άρθρο 4.6 της παρούσας (2) Συ"περιφέρονται κατά τρόπο που προσήκει "ε τα όσα απαιτούνται από τον Ανάδοχο στα πλαίσια των Άρθρων 4.8 και Εκπλήρωση οικονοικών υποχρεώσεων του ΚτΕ Ισχύουν τα οριζό"ενα στις παραγράφους 9, 10 και 11 του Άρθρου 5 και στην παράγραφο 2 του Άρθρου 7 του Ν 1418/ Αξιώσεις του ΚτΕ (1) Εάν ο ΚτΕ θεωρεί ότι δικαιούται οποιαδήποτε αποζη"ίωση σύ"φωνα "ε τα οριζό"ενα στα συ"βατικά τεύχη και στα πλαίσια της σύ"βασης, η Υπηρεσία θα ειδοποιήσει τον Ανάδοχο σχετικά, εγγράφως και τεκ"ηριω"ένα. Το παρόν άρθρο δεν αφορά κατ αρχήν περιπτώσεις εκπλήρωσης υποχρεώσεων του Αναδόχου, όπως, π.χ., εκείνων των Άρθρων 4.20, 4.21 κτλ. της παρούσας ή/και άλλων που απορρέουν από τη σύ"βαση, οι οποίες αυτονόητα θα τακτοποιούνται αυτό"ατα από τον Ανάδοχο χωρίς ανάγκη όχλησης εκ "έρους της Υπηρεσίας, όπως επίσης δεν αφορά σε περιπτώσεις επιβολής προστί"ων ή/και ποινικών ρητρών στον Ανάδοχο. (2) Η ειδοποίηση θα κατατίθεται το συντο"ότερο δυνατό από το χρόνο κατά τον οποίο υπέπεσε στην αντίληψη του ΚτΕ το γεγονός ή οι περιστάσεις που στοιχειοθετούν την αξίωσή του και "έσα στις εκάστοτε προθεσ"ίες που τυχόν ορίζονται στην παρούσα και στις ισχύουσες διατάξεις του Άρθρου 1.5 της παρούσας. Στην ειδοποίηση θα καθορίζεται και η προθεσ"ία "έσα στην οποία πρέπει να καταβληθούν τα οφειλό"ενα. (3) Σε περίπτωση "η ε"πρόθεσ"ης καταβολής των οφειλο"ένων από τον Ανάδοχο, οι σχετικές δαπάνες θα επιβαρύνονται "ε το νό"ι"ο τόκο υπερη"ερίας. Σε περίπτωση που παρέλθει τρί"ηνο χωρίς η καταβολή να έχει συντελεσθεί, ο ΚτΕ έχει το δικαίω"α: να συ"ψηφίσει το σχετικό ποσό ("ε τους τόκους υπερη"ερίας) "ε επό"ενη καταβολή προς τον Ανάδοχο, αν υπάρχει, είτε να εκπέσει το σχετικό ποσό ("ε τους τόκους υπερη"ερίας) από τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις του Αναδόχου που έχει στα χέρια του, είτε να αναζητήσει το οφειλό"ενο ποσό ("ε τους τόκους υπερη"ερίας) "ε τις νό"ι"ες διαδικασίες είσπραξης οφειλής προς το η"όσιο. Οι τόκοι υπερη"ερίας θα υπολογίζονται από την η"ερο"ηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο των οφειλο"ένων ποσών. 3. Ο ΕΠΙΒΛΕΠHΝ 3.1 Καθήκοντα και δικαιοδοσία του Επιβλέποντα (1) Η Υπηρεσία διοικεί, παρακολουθεί και επιβλέπει το έργο και εκπροσωπείται από το προσωπικό επίβλεψης του έργου, το οποίο διευθύνει ο Προϊστά"ενος της ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας και οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στους επιβλέποντες και σε όλους τους εντεταλ"ένους για την επίβλεψη του έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας, όπως επίσης και στους συ"βούλους, που τυχόν θα χρησι"οποιήσει η Υπηρεσία για να τη συνδρά"ει και για όποιον άλλο η Υπηρεσία αποφασίσει να δώσει σχετική έγκριση. (2) Το γεγονός ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει από τις συ"βατικές του υποχρεώσεις και τους ισχύοντες νό"ους (βλ. και Άρθρο 17.2 της παρούσας). (3) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζό"ενα στις παραγράφους 1, 2, 3, 5 και 9 του Άρθρου 6 του Ν 1418/84, στις παραγράφους 1, 2, 3, 5 και 6 του Άρθρου 28 του Π 609/85 και στο άρθρο 9 του Ν. 3263/ Μεταβίβαση αροδιοτήτων εκ έρους του Επιβλέποντα Ισχύουν τα οριζό"ενα στις παρ. 3.1(1) και 3.1(3) ανωτέρω. 3.3 Οδηγίες του Επιβλέποντα Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συ""ορφώνεται προς τις προφορικές ή έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας που δίνονται για την κανονική και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζό"ενα στην παράγραφο 2 του Άρθρου 34 του Π 609/ Αντικατάσταση Επιβλέποντα Ο ΚτΕ διατηρεί το δικαίω"α της αντικατάστασης του προσωπικού της ιευθύνουσας Υπηρεσίας ή της Προϊστα"ένης Αρχής οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε αιτία, χωρίς εκ του λόγου τούτου να θεωρείται ότι προσβάλλεται έννο"ο συ"φέρον του Αναδόχου ή να στοιχειοθετείται δικαίω"α στον Ανάδοχο να αξιώσει αποζη"ίωση ή παράταση προθεσ"ιών. 4. Ο ΑΝΑΟΧΟΣ 4.1 Υποχρεώσεις του Αναδόχου Επαλήθευση στοιχείων που χορηγούνται (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, "ετά την υπογραφή της σύ"βασης, αλλά και όλοι οι διαγωνιζό"ενοι κατά τη φάση του διαγωνισ"ού εφόσον το κρίνουν αναγκαίο, να επαληθεύσει όλα τα στη διάθεσή τους στοιχεία από την Υπηρεσία και να εκτελέσει και τυχόν συ"πληρω"ατικές έρευνες και "ελέτες εφαρ"ογής, προκει"ένου να οριστικοποιηθούν τα κατασκευαστικά σχέδια των έργων. (2) Η επαλήθευση των διατιθε"ένων στοιχείων "ε επί τόπου "ετρήσεις υπάγεται στην κατηγορία των ειδικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, για τις οποίες δεν προβλέπεται καταβολή α"οιβής στον Ανάδοχο. Σχετικά "ε την αποτύπωση της "ορφής του φυσικού εδάφους ισχύουν τα αναφερό"ενα στα Άρθρο 4.7 της παρούσας Κατασκευή του έργου (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει το έργο σύ"φωνα "ε τα οριζό"ενα στην παράγραφο 1 του Άρθρου 7 και στο Άρθρο 8 του Ν 1418/84 καθώς και στις παραγράφους 1, 3, 4, 5, 6, 11 του Άρθρου 34 του Π 609/85. 24

88 (2) Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύ"φωνα "ε τους κανόνες της τέχνης και σύ"φωνα "ε τις διατάξεις της παρούσας και τα σχέδια της εγκεκρι"ένης "ελέτης ή/και της "ελέτης εφαρ"ογής, που θα υποβάλει στην Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος διατηρεί την πλήρη ευθύνη για την καλή εκτέλεση των εργασιών (βλ. και Άρθρο 17.2 της παρούσας) ιευκολύνσεις προς την Υπηρεσία Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εντός της προθεσ"ίας που προβλέπεται και "ε δικές του δαπάνες, να παραχωρήσει στην Επίβλεψη κατάλληλο χώρο γραφείου "ετά χώρων στάθ"ευσης τροχοφόρων, αποδεκτό από την Υπηρεσία, για το προσωπικό της Επίβλεψης, τους εκπροσώπους της, και τους τυχόν συ"βούλους της. Το γραφείο αυτό θα κατασκευασθεί εντός του εργοταξίου και παραπλεύρως προς το Γραφείο του Αναδόχου. 4.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης των κατασκευών του έργου σύ"φωνα "ε τις διατάξεις του Άρθρου 4 του Ν 3263/04 (2) Στην περίπτωση Κοινοπραξίας οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των "ελών της (άρθρο 35, παράγραφος 2 του Π. 609/85). 4.3 Νόιος Εκπρόσωπος Αναδόχου Σύ"φωνα "ε όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 του Άρθρου 29, στις παραγράφους 4 και 5 του Άρθρου 35 του Π 609/85 καθώς και στην παράγραφο 6 του Άρθρου 6 του Ν 1418/84, σχετικά "ε το προσωπικό του Αναδόχου, ισχύουν και τα ακόλουθα: (1) Το βραδύτερο σε τριάντα (30) η"ερολογιακές "έρες από την υπογραφή της σύ"βασης κατασκευής του έργου, θα αναλάβει τα καθήκοντά του ο προϊστά"ενος του εργοταξιακού γραφείου και γενικός διευθυντής του έργου για λογαριασ"ό του Αναδόχου. Ο προϊστά"ενος του εργοταξιακού γραφείου θα διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα και την ανάλογη ε"πειρία. (2) Για την έγκριση του ανωτέρω προτεινό"ενου προϊστά"ενου του εργοταξιακού γραφείου, ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία όλες τις πληροφορίες, πιστοποιητικά και λοιπά λεπτο"ερή στοιχεία, που θα αφορούν στα προσόντα και στην ε"πειρία του. Η Υπηρεσία "πορεί, κατά την απόλυτη κρίση της, να "ην δώσει την έγκρισή της για τον προτεινό"ενο, σε περίπτωση κατά την οποία θεωρήσει ότι αυτός δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα και πείρα ή δεν είναι κατάλληλος για την ανωτέρω θέση. Ο προϊστά"ενος του εργοταξιακού γραφείου οφείλει να ο"ιλεί, διαβάζει και γράφει άριστα την Ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχει "όνι"α ειδικός τεχνικός διερ"ηνέας. (3) Ο προϊστά"ενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης για το υπόψη έργο και η απουσία του από το εργοτάξιο θα είναι αιτιολογη"ένη και θα οφείλεται "όνο σε λόγους που έχουν να κάνουν "ε εκτός εργοταξίου απασχόληση που αφορά στο υπόψη έργο. Όταν ο προϊστά"ενος του εργοταξιακού γραφείου απουσιάζει, ως ανωτέρω, θα υπάρχει στο εργοτάξιο ο αναπληρωτής του που θα έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία. (4) Ο προϊστά"ενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι πλήρως εξουσιοδοτη"ένος "ε συ"βολαιογραφικό πληρεξούσιο να εκπροσωπεί τον Ανάδοχο σε όλα τα θέ"ατα του εργοταξίου, περιλα"βανο"ένης της παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί τόπου του έργου και της υπογραφής κάθε εγγράφου και στοιχείου που η υπογραφή του προβλέπεται επί τόπου του έργου (παραλαβές, επι"ετρήσεις, η"ερολόγια κτλ). (5) Ο προϊστά"ενος του εργοταξιακού γραφείου είναι αρ"όδιος για την έγκαιρη, έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και για τη λήψη και εφαρ"ογή των απαιτού"ενων "έτρων προστασίας και ασφάλειας των εργαζο"ένων στο έργο, καθώς και κάθε τρίτου. Γι αυτό ο προϊστά"ενος του εργοταξιακού γραφείου πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση, "ε την οποία να αποδέχεται το διορισ"ό του και τις ευθύνες του. (6) Η Υπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ανακαλέσει την έγγραφη έγκρισή της για τον ορισ"ό του προϊστά"ενου του εργοταξιακού γραφείου ή του αναπληρωτή του, οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να τους απο"ακρύνει και να τους αντικαταστήσει "ε άλλους, των οποίων ο διορισ"ός θα υπόκειται επίσης στην έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. (7) Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισ"ός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε κα"ία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, ο δε Ανάδοχος παρα"ένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία. 4.4 Υπεργολάβοι (1) Ισχύουν τα οριζό"ενα στους Ν. 1418/84, Ν. 2940/01 και Ν. 3263/04. (2) Σε περίπτωση χρησι"οποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο Ανάδοχος παρα"ένει "όνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες, τις συνυφασ"ένες συνέπειες και ευθύνες, έστω και αν οι υπεργολάβοι αυτοί έχουν τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. (3) Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίω"α να ζητήσει κάθε στοιχείο (συ"βατικό, οικονο"ικό, προόδου, ολοκλήρωσης κτλ.) που σχετίζεται "ε την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των υπεργολάβων, ως εάν αυτά αφορούσαν την εκπλήρωση συ"βατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου κατά τη σύ"βαση. 4.5 Εκχώρηση δικαιωάτων Υπεργολαβίας Ισχύουν τα οριζό"ενα στην παράγραφο 6 του Άρθρου 5 του Ν 1418/84 και στις παραγράφους 1 έως 4 του Άρθρου 51 του Π 609/ Συνεργασία ε τον Κύριο του Έργου, το προσωπικό της Επίβλεψης και ε τρίτους (1) Γενικά ισχύουν τα οριζό"ενα στην παράγραφο 6 του Άρθρου 2 του Ν 1418/84 καθώς και στην παράγραφο 4 του Άρθρου 28 και την παράγραφο 11 του Άρθρου 34 του Π 609/85. (2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία ή από άλλους εργολήπτες που χρησι"οποιούνται από τον Κύριο του Έργου σε εργασίες παράπλευρων χώρων, που δεν περιλα"βάνονται στη σύ"βαση του, ενώ πρέπει να συνεργαστεί, κατά το δυνατόν, "ε τους τυχόν προηγού"ενους ή επό"ενους αναδόχους των έργων για την τάχιστη αποτύπωση και παραλαβή της παρούσας κατάστασης των έργων ως έχουν. (3) Ενδεικτικά, αναφέρονται ως "έτρα διευκόλυνσης, η εξασφάλιση διελεύσεων (οχη"άτων / "ηχανη"άτων / προσωπικού / υλικών) άλλων εργοληπτών, η ρύθ"ιση της σειράς των εργασιών του ώστε να συντονίζονται "ε τις εργασίες από την παρουσία άλλων εργοληπτών στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών ή/και από την εγκατάσταση εξοπλισ"ού του ΚτΕ ή άλλων. Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συ"περιφέρεται και "ε τα συνεργεία ή τους εργολήπτες των Εταιρειών και Οργανισ"ών Κοινής Pφέλειας, που τυχόν θα εργάζονται στα εργοτάξια ή τις παρυφές του έργου. 4.7 Τοπογραφικά στοιχεία και έλεγχοι χαράξεις τοπογραφικά διαγράατα (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει για αποκλειστική χρήση της Υπηρεσίας, σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, όλα τα όργανα ελέγχου, τα βοηθητικά εξαρτή"ατα και το κατάλληλο προσωπικό, που είναι αναγκαία για όλους τους τοπογραφικούς ελέγχους που θα απαιτηθούν σε όλες τις φάσεις κατασκευής του έργου. (2) Ο Ανάδοχος, πριν αρχίσει κάθε "όνι"η εργασία, πρέπει να εγκαταστήσει ένα ολοκληρω"ένο σύστη"α "όνι"ων υψο"ετρικών αφετηριών (REPERES) στα διάφορα τ"ή"ατα του έργου, όπως απαιτείται ή σύ"φωνα "ε τις οδηγίες που θα του δοθούν. (3) Οι ανωτέρω αφετηρίες θα τοποθετηθούν "ε κλειστή όδευση, θα οριοθετηθούν και θα προστατευθούν από κάθε πιθανή φθορά και θα είναι εκτός εύρους κατάληψης των κατασκευών, ώστε να "η θίγονται και να είναι προσβάσι"ες ανεξάρτητα των εκτελού"ενων εργασιών. Η τοποθέτηση, οριοθέτηση, προστασία και εξασφάλιση των εν λόγω υψο"ετρικών αφετηριών, θα γίνει "ε δαπάνες του Αναδόχου, που θεωρούνται ανηγ"ένες στις τι"ές προσφοράς του έργου. (4) Μέσα στις υποχρεώσεις του "ηχανικού εξοπλισ"ού του Αναδόχου περιλα"βάνεται και ο κατάλληλος τοπογραφικός εξοπλισ"ός, που θα βρίσκεται συνέχεια επί τόπου του έργου, "ε τον οποίο θα γίνονται οι χαράξεις των έργων και οι τοπογραφικοί και λοιποί γεω"ετρικοί έλεγχοι της κατασκευής. (5) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία για έγκριση "εθοδολογία τοπογραφικών εργασιών, χαράξεων και ελέγχων της κατασκευής (εκχερσώσεις, εκσκαφές, επιχώ"ατα, εξυγίανση εδαφών, χαράξεις τεχνικών έργων και κτιρίων κάθε φύσης, οριζοντιογραφικά και υψο"ετρικά σε 25

89 όλα τα στάδια, σκυροδετήσεις, οδοστρωσία, ασφαλτικές στρώσεις σταθερού ή "εταβλητού πάχους, ασφαλτικές διορθωτικές στρώσεις κτλ.). Η "εθοδολογία αυτή θα πρέπει να υποβληθεί "έσα στην προθεσ"ία της παρ. 8.2 της παρούσας και να περιγραφεί "ε επαρκή ακρίβεια, σε συσχετισ"ό "ε τον πίνακα προσωπικού και την οργάνωση της σχετικής εργασίας, για τη διασφάλιση του ποιοτικού ελέγχου του έργου. (6) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει τοπογραφικά διαγρά""ατα, σε όσες θέσεις είναι αναγκαία και δεν υπάρχουν, στην κατάλληλη και αποδεκτή από την Υπηρεσία ακρίβεια και κλί"ακα, για όλες τις περιπτώσεις που τέτοια διαγρά""ατα θα απαιτηθούν, όπως π.χ., για δανειοθαλά"ους, λατο"εία, χώρους απόθεσης, προσωρινά έργα, χώρους εργοταξίων, τεχνικά έργα κτλ. Εφόσον δοθεί σχετική εντολή από την Υπηρεσία, τα διαγρά""ατα αυτά θα συνδέονται "ε το Τριγωνο"ετρικό ίκτυο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού. (7) Για τη σύνταξη των τοπογραφικών διαγρα""άτων σε θέσεις λατο"είων, δανειοθαλά"ων, χώρων απόθεσης, εργοταξιακών περιοχών, προσωρινών έργων κτλ., που δεν θα χρησι"οποιηθούν από τα "όνι"α έργα, δεν θα καταβληθεί στον Ανάδοχο ουδε"ία α"οιβή. Οι ανωτέρω τοπογραφήσεις είναι απαιτητές από τον ΚτΕ για λόγους σχετιζό"ενους "ε την επίβλεψη του έργου, αλλά από τον Ανάδοχο θα θεωρηθούν ότι οι σχετικές τους δαπάνες περιλα"βάνονται, κατά τρόπο ανηγ"ένο, στις τι"ές του τι"ολογίου προσφοράς. 4.8 Μέτρα Ασφαλείας Πρόληψη ατυχηάτων Έλεγχος επιβλαβών αερίων (1) Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει τα επιβαλλό"ενα για κάθε περίπτωση "έτρα ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχή"ατος και οποιασδήποτε ζη"ιάς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, είναι δε "όνος υπεύθυνος γι' αυτά και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει, είτε από δική του υπαιτιότητα (από πράξεις ή/και παραλείψεις του), είτε από τα εργαλεία και "ηχανή"ατα που απασχολούνται στο έργο του. Οι σχετικές ευθύνες του Αναδόχου ορίζονται περαιτέρω στο Άρθρο 17 της παρούσας. (2) Σε περιπτώσεις που απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής, κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες κατασκευές καθώς και στη λήψη κάθε άλλου "έτρου, για την αποφυγή πρόκλησης ζη"ιών σε τρίτους ή και στο έργο, και αποζη"ιώνεται για αυτά "ε βάση τις τι"ές του συ"βατικού Τι"ολογίου ή "ε βάση τις τι"ές "ονάδος νέων εργασιών για τις "η προβλεπό"ενες από το συ"βατικό Τι"ολόγιο εργασίες. (3) Για την προστασία και αντι"ετώπιση πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις των εργοταξιακών χώρων και στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και σε κάθε "ηχάνη"α του εξοπλισ"ού του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει : i. Για την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισ"ού πυρόσβεσης. ii. Για τον περιοδικό καθαρισ"ό των χώρων από επικίνδυνα για ανάφλεξη υλικά και την κατάλληλη διάθεσή τους. iii. Να "ην πραγ"ατοποιεί εργασίες συγκολλήσεων ή εργασίες ανοικτής φλόγας κοντά σε χώρους αποθήκευσης καυσί"ων ή άλλων iv. εύφλεκτων υλών, του εργοταξίου και των γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν σε τρίτους. Για την ασφαλή αποθήκευση των εκρηκτικών υλών, που θα γίνεται κατόπιν και σύ"φωνα "ε σχετική άδεια της αρ"όδιας Αρχής και βάσει των κεί"ενων διατάξεων διαχείρισής τους. (4) Επίσης ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα ενδεδειγ"ένα "έτρα για την αποφυγή ζη"ιών και ατυχη"άτων από τη χρήση εκρηκτικών υλών, όπως π.χ. ελεγχό"ενες εκρήξεις, συστή"ατα συναγερ"ού για την απο"άκρυνση ατό"ων από τους χώρους των εκρήξεων, λήψη προστατευτικών "έτρων για υπερκεί"ενες, υποκεί"ενες ή παρακεί"ενες κατασκευές και ιδιοκτησίες κτλ., εφόσον βεβαίως του επιτραπεί από την Υπηρεσία να χρησι"οποιήσει εκρηκτικές ύλες στις εκσκαφές. Τέλος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί όλες τις υποδείξεις των εντεταλ"ένων οργάνων του Κράτους (Επιθεώρηση Εργασίας, Επιθεώρηση Μεταλλείων κτλ.). (5) Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, ο Ανάδοχος παρα"ένει "όνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζο"ένων ή των "ε άλλο τρόπο ε"πλεκο"ένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγ"ένων και ορθών "έτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισ"ών. Για θέ"ατα πρόληψης ατυχη"άτων ισχύουν όσα ορίζονται από την Ελληνική νο"οθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει, κατά το χρόνο εφαρ"ογής των σχετικών διατάξεων. (6) Όλες οι δαπάνες, που συνεπάγονται τα ανωτέρω, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θεωρούνται ανηγ"ένες στις τι"ές της προσφοράς του. 4.9 ιασφάλιση ποιότητας Ποιότητα και προέλευση υλικών και ετοίων ή ηικατεργασένων προϊόντων (1) Ο Ανάδοχος πρέπει να χρησι"οποιήσει υποχρεωτικά τα υλικά και τα έτοι"α ή η"ικατεργασ"ένα προϊόντα που προδιαγράφονται για την κατασκευή του έργου, συνοδευό"ενα, όπου απαιτείται στα συ"βατικά τεύχη, από κατάλληλα πιστοποιητικά ποιοτικής συ""όρφωσης. Απαγορεύεται η χρησι"οποίηση υλικών απροσδιόριστης ποιότητας ή άγνωστης προέλευσης ή η ενσω"άτωση στο έργο υλικών που δεν έχουν προηγου"ένως τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. (2) Όλα τα προσκο"ιζό"ενα από τον Ανάδοχο είδη και υλικά για ενσω"άτωση στα έργα θα είναι καινούργια, χωρίς ελαττώ"ατα και θα πληρούν τους αντίστοιχους συ"βατικούς όρους, που καθορίζουν τον τύπο, κατηγορία και λοιπά χαρακτηριστικά των ειδών και υλικών που θα χρησι"οποιηθούν. (3) Ειδικότερα ως προς τον έλεγχο προσκο"ιζό"ενων ειδών και υλικών και την παραλαβή υλικών "ε ζύγιση ισχύουν τα παρακάτω: i. Όλα τα είδη και υλικά για την κατασκευή του έργου ή την ενσω"άτωσή τους σε αυτό θα πληρούν τις απαιτήσεις των αντίστοιχων ΤΣΥ, όπως ορίζεται στα συ"βατικά τεύχη. ii. iii. iv. Για τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων υλικών από την Υπηρεσία ουσιαστικά δικαιολογητικά θεωρούνται οι τεχνικές εγκρίσεις και πιστοποιήσεις και τα σή"ατα ποιότητας που έχουν εκδοθεί στις χώρες παραγωγής των, αλλά και σε άλλες χώρες της ΕΕ και του ΕΟΧ, της Ελβετίας, των ΗΠΑ και του Καναδά. Σχετικά "ε την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών που χρησι"οποιούνται στην κατασκευή του έργου ή προορίζονται για ενσω"άτωση σε αυτό, καθώς και για τον χαρακτηρισ"ό των εδαφών, ισχύουν τα προβλεπό"ενα στο Άρθρο 6 του Ν 1418/84. Σχετικά "ε την αποδοχή των υλικών και ειδών που πρόκειται να χρησι"οποιηθούν στην κατασκευή του έργου, θα εφαρ"όζονται οι σχετικές διατάξεις του Π 334/94 «Προϊόντα οκι"ών Κατασκευών». v. Η παραλαβή υλικών που γίνεται "ε ζύγιση, για όσες εργασίες του έργου κατατάσσονται σε αυτήν την κατηγορία, θα γίνεται σύ"φωνα "ε τα συ"βατικά τεύχη Υποβολή τεχνικών στοιχείων και δειγάτων υλικών (1) Όχι αργότερα από τις προθεσ"ίες που ορίζονται, ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει προσκο"ίσει στην Υπηρεσία, για προέγκριση της παραγγελίας τους, τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία (προέλευση, διαφη"ιστικά και κυρίως τεχνικά φυλλάδια, τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά ποιότητας, ανάλυση λειτουργίας και λοιπά χρήσι"α στοιχεία, σύ"φωνα "ε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας) και δείγ"ατα όλων των βασικών υλικών και του εξοπλισ"ού, που ενσω"ατώνονται στο έργο, καθώς και όλων των συσκευών, οργάνων και λογισ"ικού, τα οποία πρόκειται να χρησι"οποιηθούν από τον Ανάδοχο ή/και υπεργολάβους του κατά την κατασκευή του έργου. (2) Επιση"αίνεται ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίω"α να "ην εγκρίνει τη χρησι"οποίηση οποιουδήποτε υλικού, εξοπλισ"ού, οργάνου ή συσκευής ή/και επί "έρους στοιχείου του έργου, για το οποίο δεν τεκ"ηριώνεται, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, ότι τα χαρακτηριστικά και οι επιδόσεις είναι σε πλήρη συ""όρφωση "ε τα συ"βατικά τεύχη. Επίσης θα ληφθεί υπόψη η αξιοπιστία του προ"ηθευτικού οίκου ή βιο"ηχανίας, η ύπαρξη οργανω"ένης αντιπροσωπείας στην Ελλάδα για εισαγό"ενα είδη, η παρεχό"ενη υποστήριξη "ετά την πώληση κτλ. Από ενδεχό"ενη απόρριψη του προτεινό"ενου υλικού ή είδους από την Υπηρεσία λόγω ελλιπούς τεκ"ηρίωσης, δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίω"α οικονο"ικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσ"ίας. (3) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκο"ίσει στοιχεία τεκ"ηρίωσης της συ""όρφωσής τους "ε τις απαιτήσεις της σύ"βασης και δείγ"ατα (κατά περίπτωση), για τα υλικά, είδη, όργανα και συσκευές που ορίζονται στα συ"βατικά τεύχη Ειδικές υποχρεώσεις για παραγγελίες ηχανηάτων, υλικών, συσκευών, ετοίων προϊόντων (1) Για τα διάφορα "ηχανή"ατα, υλικά, συσκευές κτλ., οποιασδήποτε προέλευσης, που παραγγέλλονται έτοι"α από το ε"πόριο (δηλ. δεν κατασκευάζονται ειδικά "ε συγκεκρι"ένες προδιαγραφές για το έργο), των οποίων οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά τυχόν δεν καθορίζονται 26

90 επακριβώς στα συ"βατικά τεύχη και για την πρόληψη πιθανών παρερ"ηνειών, ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν από την παραγγελία, "ε "έρι"να και δαπάνη του, να υποβάλλει για έγκριση στην Υπηρεσία δείγ"ατα υλικών, συσκευών ή "ηχανη"άτων, τα οποία πρόκειται να συ"περιλάβει στο έργο, "αζί "ε τα ονό"ατα προ"ηθευτών και τυχόν υπάρχοντα δικαιώ"ατα ευρεσιτεχνίας, που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά του κατασκευαστή τους, ώστε να αποδεικνύεται, κατ ένδειξη, ότι τα είδη που θα παραγγελθούν συ"φωνούν "ε τους γενικούς όρους των συ"βατικών τευχών. (2) Τα κατατιθέ"ενα δείγ"ατα θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά για όλη την αποστολή και τα υλικά δεν θα χρησι"οποιηθούν πριν ελεγχθούν και εγκριθούν αρ"όδια τα δείγ"ατα. (3) Σε όσες περιπτώσεις δεν υπάρχουν δείγ"ατα, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει πιστοποιητικά δοκι"ών, συνοδευό"ενα από τεχνικά φυλλάδια και τεχνικά χαρακτηριστικά του κατασκευαστή τους εις τριπλούν, "εταφρασ"ένα στην ελληνική γλώσσα. (4) Για τις περιπτώσεις που αυτό έχει ση"ασία για τα έργα, ο Ανάδοχος θα συνοδεύει τα υποβαλλό"ενα στοιχεία "ε γενικά σχέδια, εις τριπλούν, που θα ε"φανίζουν σε κατάλληλη κλί"ακα τη διάταξη των "ηχανη"άτων και συσκευών που θα παραγγελθούν, "έσα στους χώρους εγκατάστασης τους και που θα αναγράφουν τις γενικές εξωτερικές διαστάσεις τους. (5) Οι ανωτέρω υποβολές στοιχείων στην Υπηρεσία για έγκριση, πρέπει να γίνονται έγκαιρα πριν από την παραγγελία, κατά τρόπον ώστε η Υπηρεσία, αφού εκτελέσει τις οποιεσδήποτε κατ αυτήν αναγκαίες δοκι"ές και διερευνήσει κατάλληλα το θέ"α, να έχει στη διάθεσή της επαρκή χρόνο για να διατυπώσει διαφωνία, αποδοχή, ή οποιαδήποτε παρατήρηση και να απο"ένει επίσης επαρκής χρόνος στον Ανάδοχο για να αναπροσαρ"όσει, σύ"φωνα "ε τις απόψεις της Υπηρεσίας την παραγγελία του. (6) Σύ"φωνα "ε τα ανωτέρω, στο χρονοδιάγρα""α του έργου θα εξασφαλίζονται τα κατάλληλα χρονικά περιθώρια πριν από τις παραγγελίες των εν λόγω "ηχανη"άτων, υλικών, συσκευών και έτοι"ων προϊόντων και θα γίνεται έγκαιρη πρόβλεψη παραγγελιών, ώστε να "η δη"ιουργούνται καθυστερήσεις στην εκτέλεση των έργων. (7) Η "ία σειρά (από τις τρεις) των στοιχείων κτλ. που υπέβαλε ο Ανάδοχος, επιστρέφεται σε αυτόν "αζί "ε την κατά τα ανωτέρω έκφραση των απόψεων της Υπηρεσίας. (8) Η έγκριση των ειδών αυτών από την Υπηρεσία, που γίνεται για την πραγ"ατοποίηση της παραγγελίας από τον Ανάδοχο, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του και την υποχρέωση του να είναι τα είδη που θα εγκαταστήσει σύ"φωνα "ε τα συ"βατικά τεύχη και να αποδειχθεί τούτο κατά τις δοκι"ές και παραλαβές των εγκαταστάσεων. (9) Εξάλλου παρα"ένει στο ακέραιο το δικαίω"α της Υπηρεσίας να προβεί σε τυχαία δειγ"ατοληψία επί των υλικών, συσκευών, "ηχανη"άτων, έτοι"ων προϊόντων κτλ. που προσκο"ίσθηκαν στο εργοτάξιο και να εκτελέσει δοκι"ές παραλαβής, σύ"φωνα "ε τα συ"βατικά τεύχη, να διατάξει δε την ά"εση απο"άκρυνση από το εργοτάξιο κάθε είδους υλικού, "ηχανή"ατος, συσκευής, ετοί"ου προϊόντος κτλ., που δεν πληροί τους συ"βατικούς όρους που αναφέρονται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του. (10) Οποιαδήποτε καθυστέρηση προκύψει από τυχόν εσφαλ"ένη επιλογή από τον Ανάδοχο, και απόρριψη της από την Υπηρεσία, καθώς και η επανυποβολή νέων στοιχείων από τον Ανάδοχο, δεν θα αποτελεί λόγο για παράταση των συ"βατικών προθεσ"ιών αποπεράτωσης του έργου. (11) Επιση"αίνεται ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίω"α να "ην εγκρίνει την ενσω"άτωση στο έργο προϊόντων για τα οποία θα εκφράζονται α"φιβολίες διαθεσι"ότητας ανταλλακτικών, αξιοπιστίας της παραγωγής (βιοτεχνικής ή βιο"ηχανικής) ή ύπαρξης οργανω"ένης αντιπροσωπείας στην Ελλάδα (για εισαγό"ενα προϊόντα από το εξωτερικό). Επιπρόσθετα, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίω"α να αξιολογήσει "όνη εκείνη ότι τα οποιαδήποτε σχετικά προϊόντα θα λειτουργούν αξιόπιστα κάτω από τις συνθήκες για τις οποίες προορίζονται, επί τη χρονική περίοδο για την οποία προορίζονται, και "ε προϋπόθεση εύλογης δαπάνης συντήρησης. Από τα κατά τα ανωτέρω δικαιώ"ατα της Υπηρεσίας για προϊόντα, κατά τα άλλα σύ"φωνα "ε τα συ"βατικά τεύχη, δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίω"α οικονο"ικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσ"ίας Φύλαξη υλικών (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαχωρίζει και φυλάσσει, "ε "έρι"να και δαπάνη του, σε ιδιαίτερους φυλασσό"ενους χώρους όσα υλικά έχουν υποστεί ποιοτικό έλεγχο. Ο"οίως, σε ιδιαίτερους χώρους θα φυλάσσονται τα κατά τα ανωτέρω δείγ"ατα υλικών, συσκευών, "ηχανη"άτων, κτλ. (2) Οι χώροι αποθήκευσης υλικών που έχουν υποστεί ποιοτικό έλεγχο και δειγ"άτων θα υπάρχουν στο εργοτάξιο ή σε κατάλληλο εργοταξιακό χώρο του Αναδόχου, όπως θα συ"φωνηθεί "εταξύ του Αναδόχου και της Υπηρεσίας, για την καλύτερη δυνατή αποδοτικότητα και την αξιοπιστία της ποιότητας του έργου Αρχείο έργου Ο Ανάδοχος θα οργανώσει ένα λειτουργικό και αποτελεσ"ατικό αρχείο στοιχείων και βιβλιοθήκη στην οποία θα καταχωρούνται η αλληλογραφία, τα πρωτόκολλα, τα συ"φωνητικά, τα σχέδια κτλ., και θα ελέγχεται η διανο"ή τους. Οι λεπτο"έρειες οργάνωσης και τήρησης του αρχείου αυτού θα καθορίζονται στο Πρόγρα""α Ποιότητας του Έργου, η εφαρ"ογή του οποίου θα επιτηρείται από τον Υπεύθυνο Ποιότητας του έργου Πρόγραα ποιότητας έργου (1) Εφόσον απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει, συντάξει και υποβάλει για έγκριση από την Υπηρεσία Πρόγρα""α Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ), σύ"φωνα "ε τα οριζό"ενα στην Απόφ. ΙΠΑ/611/01 (ΦΕΚ Β1013/2801). Το περιεχό"ενο του ΠΠΕ θα εξειδικεύεται, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο. (2) Η ανάπτυξη του προγρά""ατος ποιότητας του έργου γίνεται σε επίπεδο "ελέτης εφαρ"ογής υπό την έννοια του Άρθρου 1.9 της παρούσας και όλες οι σχετικές εργασίες και τα παραδοτέα στοιχεία υπάγονται στην κατηγορία των "ελετών της παρ της παρούσας ("ελέτες η α"οιβή των οποίων πρέπει να ε"περιέχεται ανηγ"ένα στις τι"ές της προσφοράς) Υπεύθυνος ποιότητας έργου (1) Εφόσον προβλέπεται, ο Ανάδοχος υποχρεούται, καθ όλη τη διάρκεια του έργου, να καλύπτει "ε ένα εξειδικευ"ένο στέλεχος τη θέση του Υπεύθυνου Ποιότητας έργου. Εάν δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη, καθήκοντα Υπευθύνου Ποιότητας θα ασκεί ο προϊστά"ενος του εργοταξιακού γραφείου ή ο αναπληρωτής του. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει, στο οργανόγρα""α, τα άτο"α εκείνα που έχουν αρ"οδιότητες σε θέ"ατα διασφάλισης ποιότητας και να προσδιορίσει γραπτά αυτές τις αρ"οδιότητες στο ΠΠΕ που θα υποβάλει. Ο Υπεύθυνος Ποιότητας θα έχει πλήρη εξουσία, ώστε να διασφαλίζεται ότι η πολιτική ποιότητας είναι γνωστή σε όλο το προσωπικό και εφαρ"όζεται, ότι το ΠΠΕ, που εγκρίθηκε, εφαρ"όζεται, καθώς επίσης και να αναφέρει στον προϊστά"ενο του εργοταξιακού γραφείου, σχετικά "ε την αποτελεσ"ατικότητα του προγρά""ατος, ώστε να λα"βάνονται "έτρα βελτίωσης του. (2) Επίσης ο Υπεύθυνος Ποιότητας οφείλει να προ"ηθευτεί αρ"όδια τις σχετικές "ε το αντικεί"ενό του διαδικασίες του συστή"ατος διασφάλισης ποιότητας της Υπηρεσίας, εφόσον διατίθεται τέτοιο, για να τις λάβει υπόψη του κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής, αλλά και κατά τη σύνταξη του προγρά""ατος ποιότητας του έργου και των υποστηρικτικών εγγράφων Εργαστήρια εργοταξίου (1) Για τη διασφάλιση της ποιότητας και τον ποιοτικό έλεγχο των έργων, ανεξάρτητα από τον εργαστηριακό εξοπλισ"ό και το τυχόν εργαστηριακό προσωπικό του ΚτΕ και ανεξάρτητα εάν "έρος του Ποιοτικού Ελέγχου έχει ανατεθεί από τον ΚτΕ σε εξωτερικό συνεργάτη, είναι πιθανή η ανάγκη εγκατάστασης εργοταξιακών εργαστηρίων εκ "έρους του Αναδόχου, στα οποία πρέπει να εκτελούνται δοκι"ές για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας κατασκευής των έργων, σύ"φωνα "ε τις τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά συ"βατικά τεύχη Στοιχεία πεδίου του έργου Μελέτη και γνώση των συνθηκών κατασκευής (1) Η συ""ετοχή στη δη"οπρασία "ε την υποβολή προσφοράς αποτελεί α"άχητο τεκ"ήριο ότι οι διαγωνιζό"ενοι έχουν επισκεφθεί και πλήρως ελέγξει τη φύση και την τοποθεσία του έργου, και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής τούτου, κυρίως σε ότι αφορά τις κάθε φύσης πηγές λήψης υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης υλικών, δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού γενικά 27

91 προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύ"ατος, φυσικού αερίου και οδών προσπέλασης, τις "ετεωρολογικές συνθήκες που συνήθως επικρατούν, τα υδρολογικά στοιχεία, τις διάφορες διακυ"άνσεις της στάθ"ης του νερού των ποτα"ών, χει"άρρων, παλίρροιας ή παρό"οιες φυσικές συνθήκες στον τόπο των έργων, τη δια"όρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, την ποιότητα και ποσότητα των ευρισκο"ένων στην περιοχή κατάλληλων εκ"εταλλεύσι"ων υλικών, το είδος και τα "έσα ("ηχανή"ατα, υλικά και υπηρεσίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) που θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών, τις δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τυχόν εργασίες που θα εκτελούνται ταυτόχρονα στην περιοχή του έργου από τον ΚτΕ ή από άλλους εργολήπτες, τις εκτελεσθείσες απαλλοτριώσεις και εκείνες που παρα"ένουν ακό"η ανεκτέλεστες και οποιαδήποτε άλλα θέ"ατα που "πορούν "ε οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών σε συνδυασ"ό "ε τους όρους της σύ"βασης. (2) Επίσης ο διαγωνιζό"ενος αποδέχεται ότι έχει "ελετήσει, "ε σκοπό τη συ""όρφωσή του, το ισχύον θεσ"ικό πλαίσιο, τα εγκεκρι"ένα διαγρά""ατα και σχέδια της "ελέτης, τους περιβαλλοντικούς όρους για την υπόψη περιοχή και τις συνθήκες του έργου, τα τυχόν διατιθέ"ενα στοιχεία και πληροφορίες από τις Τοπικές Αρχές, η"όσιες Επιχειρήσεις και Οργανισ"ούς, καθώς και τα λοιπά συ"βατικά στοιχεία της εργολαβίας που συ"περιλα"βάνονται στο φάκελο της δη"οπρασίας και αποτελούν "αζί "ε τη διακήρυξη τη βάση της προσφοράς του, καθώς και ότι αποδέχεται και ανεπιφύλακτα αναλα"βάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις ανωτέρω συνθήκες και όρους. (3) Τονίζεται ότι τα στοιχεία σχετικά "ε τις υφιστά"ενες συνθήκες, όπως π.χ., ποιότητα υπεδάφους, αποτελέσ"ατα κάθε φύσης ερευνών, στοιχεία κάθε φύσης παρατηρήσεων κτλ., που έγιναν ή γίνονται από την Υπηρεσία ή από άλλους, τίθενται στη διάθεση των διαγωνιζό"ενων για ενη"έρωσή τους και "όνο. Τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά και δεν δεσ"εύουν συ"βατικά την Υπηρεσία, αλλά "πορούν να χρησι"εύσουν ως βοήθη"α για τη σύνταξη των προσφορών. Αφήνεται πάντως στην κρίση των διαγωνιζο"ένων να αξιολογήσουν τα στοιχεία αυτά ή και να προβούν "ε δική τους ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη σε οποιεσδήποτε συ"πληρω"ατικές έρευνες ή παρατηρήσεις για επαλήθευση, επέκταση ή/και ακριβέστερο καθορισ"ό των στοιχείων που τους διατέθηκαν. Ο Ανάδοχος "ε την προσφορά του θεωρείται ότι έχει πλήρως ενη"ερωθεί στις επιτόπιες συνθήκες σύ"φωνα "ε το παρόν Άρθρο (4) Παράλειψη του Αναδόχου προς ενη"έρωσή του "ε κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύ"βασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συ""όρφωσή του προς τις συ"βατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίω"α οικονο"ικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσ"ίας εξ αιτίας αυτού του λόγου Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισών Κοινής Hφελείας (ΟΚH) (1) Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι ενδέχεται στην περιοχή του έργου να υφίστανται εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις ΟΚP, ΕΚΟ ή ΝΠ, οι οποίες πρέπει να "ετατοπιστούν από τους κυρίους των. (2) Με τις εργασίες αυτές ουδε"ία οικονο"ική ή τεχνική ανά"ιξη θα έχει ο Ανάδοχος (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά), υποχρεούται ό"ως αυτός να διευκολύνει χωρίς προφάσεις την εκτέλεση των ως άνω εργασιών, χωρίς να δικαιούται εξ αιτίας αυτού του λόγου ιδιαίτερη αποζη"ίωση λόγω καθυστέρησης ή δυσχερειών που τυχόν παρουσιάζονται στις εργασίες που εκτελούνται από αυτόν. (3) Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών σε περιοχές όπου αναένεται επλοκή ε υφιστάενους αγωγούς ΟΚ%: i. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έρευνα που θα διεξάγει στα γραφεία των αρ"οδίων ΟΚP, να αναζητήσει στοιχεία για τους υφιστά"ενους, στην περιοχή των έργων, αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης κτλ., οι οποίοι ε"πλέκονται "ε το έργο. Η επαλήθευση και συ"πλήρωση των στοιχείων αυτών αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου. ii. Ο Ανάδοχος α"έσως "ετά την υπογραφή της σύ"βασης υποχρεούται: στη λήψη οδηγιών και πληροφοριών από τους αρ"όδιους φορείς (ΟΤΕ, ΕΗ, Ύδρευση, Αποχέτευση, Φυσικό Αέριο κτλ.) για τυχόν αγωγούς ή καλώδια στις θέσεις των έργων, καθώς και στην αποκάλυψη και ακριβή προσδιορισ"ό τούτων πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας, όπως και στη "ετέπειτα προστασία των προς αποφυγή ζη"ιών, η αποκατάσταση ή η αποζη"ίωση των οποίων θα βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. (4) Επιπρόσθετα, ειδικά για δίκτυα ύδρευσης ισχύουν τα κάτωθι: i. Ειδικά για το δίκτυο ύδρευσης και λόγω της εξαιρετικής ση"ασίας που έχει το δίκτυο αυτό για τη ζωή και την υγεία των κατοίκων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εντείνει τα "έτρα για την αποφυγή ζη"ιών στο δίκτυο. Σε περίπτωση που παρ' όλα τα εν λόγω "έτρα, συ"βούν ζη"ίες στο δίκτυο ύδρευσης, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται στην ά"εση και το αργότερο εντός 4ώρου οριστική αποκατάσταση της ζη"ίας. Αν παρέλθει το 4ωρο χωρίς η ζη"ία να έχει αποκατασταθεί, τότε για κάθε επό"ενο 4ωρο επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα σε βάρος του Αναδόχου. Η ειδική αυτή ποινική ρήτρα είναι ανεξάρτητη και επιπλέον των τυχόν επιβαλλο"ένων ποινικών ρητρών για λόγους "η τήρησης των προθεσ"ιών. Ο Ανάδοχος "ε τη συ""ετοχή του στο διαγωνισ"ό, αποδεικνύει ότι έχει λάβει γνώση του όρου αυτού και τον αποδέχεται ανεπιφύλακτα. ii. Για ζη"ιές ειδικά στο δίκτυο ύδρευσης η δαπάνη επισκευής αλλά και η ζη"ία λόγω της αξίας του απολεσθέντος ύδατος βαρύνει τον Ανάδοχο και "πορεί να παρακρατείται από τα οφειλό"ενα σε αυτόν από την υπόψη εργολαβία ή άλλη ή εφόσον αυτά δεν επαρκούν εισπράττεται σύ"φωνα "ε τις διατάξεις για είσπραξη η"οσίων Εσόδων Επάρκεια συφωνηένου εργολαβικού ανταλλάγατος (1) Ο Ανάδοχος αποδέχεται, "ε την υπογραφή της σύ"βασης, ότι το συ"φωνη"ένο εργολαβικό αντάλλαγ"α επαρκεί για την κάλυψη των κάθε φύσης υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύ"βαση. (2) Οι διαγωνιζό"ενοι θα πρέπει, κατά την υποβολή της Προσφοράς τους, να έχουν συνεκτι"ήσει "ε επάρκεια τους επιχειρη"ατικούς κινδύνους και όλες τις συνθήκες που θα επηρεάσουν τη δια"όρφωση της Προσφοράς τους, καθώς και τους χρόνους που απαιτούνται: i. για τις διατυπώσεις εκτελωνισ"ού υλικών, εφοδίων και "ηχανη"άτων, που τυχόν θα εισάγουν από το εξωτερικό. ii. για τις εγκρίσεις "ελετών κτλ. καθώς και τις διατυπώσεις και διαδικασίες έκδοσης των κάθε φύσης αδειών Απρόβλεπτες φυσικές συνθήκες Ισχύουν τα οριζό"ενα στα Άρθρα 4.10 και 4.11 της παρούσας Προσβάσεις και άλλες υποδοές Ο Ανάδοχος υποχρεούται, "ε δική του ευθύνη, "έρι"να και δαπάνη, να εξασφαλίσει τα δικαιώ"ατα για προσωρινές ή/και ειδικές προσβάσεις στα εργοτάξια, για εκτάσεις, εγκαταστάσεις, και κάθε φύσης υποδο"ές είτε στα εργοτάξια είτε εκτός αυτών, είτε να "ισθώσει ή/και να κατασκευάσει τις υπόψη υποδο"ές, εφόσον απαιτείται, για την εκπλήρωση των συ"βατικών του υποχρεώσεων. Οποιεσδήποτε δαπάνες σε αδειοδοτήσεις, αγορές, ενοικιάσεις, υλικά, "ηχανή"ατα, εξοπλισ"ό και εργατικό δυνα"ικό απαιτηθούν για τον ανωτέρω σκοπό θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα είναι ανηγ"ένες στις τι"ές της προσφοράς του Αποφυγή όχλησης (1) Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, "ε "έρι"να και δαπάνη του, να παίρνει όλες τις προφυλάξεις και αναγκαία "έτρα και, σε ειδικές περιπτώσεις, να προφυλάσσει κατάλληλα τις γειτονικές ιδιοκτησίες, προκει"ένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε ση"αντικές οχλήσεις σ' αυτές. Θα ασφαλίσει επίσης (βλέπε Άρθρο 18 της παρούσας) τον ΚτΕ έναντι οποιασδήποτε οικονο"ικής απαίτησης των ιδιοκτητών των παρακει"ένων ιδιοκτησιών ή των ενοίκων τους εξ αιτίας του λόγου τούτου. (2) Η ανωτέρω υποχρέωση του Αναδόχου εκτείνεται σε όλες τις περιοχές όπου εκτελούνται εργασίες, όπως π.χ. τα εργοτάξια καθαυτά, τα άκρα του έργου, τα λατο"εία, οι δανειοθάλα"οι, οι χώροι απόθεσης, οι δρό"οι που χρησι"οποιούνται από τρίτους κτλ Προσβασιότητα οδών προσπέλασης < Εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την κατασκευή (1) Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα "έτρα για να προλάβει κάθε βλάβη σε γέφυρες, λοιπά τεχνικά έργα και δρό"ους κάθε φύσης, που εξυπηρετούν την περιοχή, από τη χρήση τους ως οδών "εταφοράς για τις ανάγκες του. Ειδικότερα θα πρέπει να λα"βάνει υπόψη περιορισ"ούς στα κυκλοφορούντα φορτία, όταν επιλέγει τις οδούς "εταφοράς και τα "εταφορικά "έσα, "ε σκοπό να αποφύγει κάθε ζη"ιά ή ασυνήθη φθορά των υπόψη υποδο"ών, ακό"α και χω"ατόδρο"ων. 28

92 (2) Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να λάβει, "ε "έρι"να και δαπάνη του, κάθε αναγκαίο "έτρο προφύλαξης ή ενίσχυσης οδικών τ"η"άτων, γεφυρών, λοιπών τεχνικών έργων ή χω"ατόδρο"ων, ανεξάρτητα αν αυτό το "έτρο προδιαγράφεται ειδικά ή όχι στα επι"έρους συ"βατικά τεύχη. (3) Σε περίπτωση που προκληθούν ασυνήθεις φθορές ή βλάβες στο οδικό δίκτυο, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε αποκατάστασή τους. Αν α"ελήσει, η Υπηρεσία θα έχει το δικαίω"α να εκτελέσει τις απαιτού"ενες αποκαταστάσεις σε βάρος και για λογαριασ"ό του Αναδόχου και, επιπλέον, θα προβαίνει στην επιβολή ποινικής ρήτρας ανά η"έρα καθυστέρησης αποκατάστασης των φθορών. (4) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει "όνι"η, συνεχή και ελεύθερη προσπέλαση προς και από τις θέσεις κατασκευής του έργου κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών περιόδων (εκχιονισ"ός, αποκατάσταση καταπτώσεων, διαβρώσεων κτλ). Οποιεσδήποτε δαπάνες σε "ηχανή"ατα, εξοπλισ"ό και εργατικό δυνα"ικό απαιτηθούν για τον ανωτέρω σκοπό θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα είναι ανηγ"ένες στις τι"ές της προσφοράς του. (5) Οι τυχόν απαιτού"ενες εργασίες κατασκευής εκτροπών ή παρακά"ψεων της κυκλοφορίας καθώς και οι εργασίες σή"ανσης και εξοπλισ"ού αυτών για την κατασκευή του έργου, σε κάθε φάση εκτέλεσης αυτού, θα γίνονται "ε βάση "ελέτη, σύ"φωνα "ε το χρονοδιάγρα""α και τις ισχύουσες προδιαγραφές κατά τη στιγ"ή της εκπόνησης της "ελέτης. Η σχετική "ελέτη θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη α"οιβή και θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία. Οι κάθε είδους απαιτού"ενες, σύ"φωνα "ε την έγκριση της "ελέτης, εργασίες εξασφάλισης της κυκλοφορίας θα πληρώνονται στον Ανάδοχο "ε τις τι"ές της προσφοράς ή "ε τι"ές "ονάδας νέων εργασιών κατά τα οριζό"ενα στα συ"βατικά τεύχη. (6) Μετά την περάτωση του έργου, τα "η ενσω"ατωθέντα στοιχεία που θα έχουν πληρωθεί, όπως ανωτέρω, θα παραδοθούν στην Υπηρεσία και θα φορτοεκφορτωθούν και "εταφερθούν "ε έξοδα του Αναδόχου σε αποθήκες, που θα υποδείξει αυτή. (7) Για τις κυκλοφοριακές ρυθ"ίσεις απαγορεύεται η χρήση υποβαθ"ισ"ένων υλικών, όπως, π.χ. σιδηρά βαρέλια, κορδέλες, πρόχειρες πινακίδες, πρόχειροι "εταλλικοί οριοδείκτες, σκαλωσιές, κτλ, επιτρεπό"ενων τούτων "όνο για εντελώς προσωρινής και ελαχίστης χρονικής διάρκειας επείγουσες τοπικές ρυθ"ίσεις. (8) Η εκπόνηση της "ελέτης σή"ανσης προσωρινών ρυθ"ίσεων της κυκλοφορίας θα γίνεται σύ"φωνα "ε τα οριζό"ενα στις ΟΜΟΕ ΣΕΕΟ (Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Σή"ανσης Εκτελου"ένων Έργων σε Οδούς) της ΓΓΕ/ΥΠΕΧPΕ. (9) Ο εξοπλισ"ός που θα χρησι"οποιηθεί θα είναι ο προβλεπό"ενος από τις ΟΜΟΕ ΣΕΕΟ. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αυτός περιλα"βάνει πληροφοριακές και ρυθ"ιστικές πινακίδες, αναλά"ποντα σή"ατα, "άτια γάτας, αυτοκόλλητες ταινίες, πλαστικά βαρέλια και στηθαία ασφαλείας, κώνους σή"ανσης κτλ. (10) Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προγρα""ατίσει τις εργασίες του έτσι ώστε, σε κάθε χρονική στιγ"ή, να έχει όσο το δυνατόν λιγότερα ανοικτά ορύγ"ατα, αναβαθ"ούς, γειτονικές λωρίδες κυκλοφορίας διαφορετικών υψο"έτρων, καθώς και εργοτάξια και λοιπά έργα που παρε"ποδίζουν την κυκλοφορία. Ακό"η, ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην έγκαιρη και αποτελεσ"ατική αντι"ετώπιση των προσωρινών ή "ονί"ων ρυθ"ίσεων της κυκλοφορίας που θα χρειασθούν και οφείλει να λάβει τα κατάλληλα "έτρα κατά την εκτέλεση των εργασιών, ώστε να "ην παρε"ποδίζεται η κυκλοφορία οχη"άτων, πεζών, "έσων "αζικής "εταφοράς σταθερής τροχιάς (από τη διακίνηση των "ηχανικών του "έσων, την εκτέλεση των έργων, την αποθήκευση υλικών, τη δη"ιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων και κατασκευών, τη "εταφορά υλικών κτλ.), συ""ορφού"ενος πάντοτε "ε τις ισχύουσες διατάξεις και "ε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. (11) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί τα σή"ατα, ση"ατοδότες και τα λοιπά προστατευτικά "έτρα / έργα της κυκλοφορίας και να αποκαθιστά α"έσως τυχόν φθορές ή απώλειές τους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί, για αποφυγή κινδύνων σύγχυσης, από τους χρήστες της φωτοσή"ανσης για την προστασία θέσεων εκτελου"ένων έργων, "ε τη φωτεινή ση"ατοδότηση της καθοδήγησης της οδικής κυκλοφορίας. (12) Ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει στην ά"εση επικάλυψη "ε ασφαλτό"ιγ"α των το"ών του οδοστρώ"ατος που γίνονται από αυτόν σε οποιεσδήποτε υπάρχουσες ασφαλτοστρω"ένες οδούς "ε συνεχιζό"ενη κυκλοφορία, για την αποφυγή ατυχη"άτων και τον περιορισ"ό, στα ελάχιστα δυνατά χρονικά όρια, των δυσκολιών οι οποίες προκαλούνται στην κυκλοφορία, λόγω της εκτέλεσης των έργων. Ανάλογες απαιτήσεις ισχύουν για ά"εση κάλυψη το"ών σε "η ασφαλτοστρω"ένες οδούς που εξυπηρετούν την κυκλοφορία. (13) Σε περίπτωση που εκτελούνται κατασκευαστικές εργασίες πάνω από οδούς, πεζοδρό"ια και λοιπές προσβάσεις, στις οποίες δεν έχει διακοπεί η κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της κατασκευής, θα πρέπει να εξασφαλίζονται χαρακτηριστικά ελεύθερου χώρου και να υπάρχει προστατευτική σκεπή, η οποία να αποκλείσει την περίπτωση πτώσης εργαλείων, υλικών της κατασκευής κτλ. επί της κυκλοφορού"ενης πρόσβασης. Η κατασκευή της ως άνω προστατευτικής σκεπής ανήκει στην κατηγορία των εργασιών για τις οποίες δεν προβλέπεται ιδιαίτερη α"οιβή του Αναδόχου. Κατά συνέπεια την εργασία αυτή θα πρέπει ο Ανάδοχος να την περιλάβει, κατά ανηγ"ένο τρόπο, στην προσφορά του. (14) Για την περίπτωση εφαρ"ογής κατάλληλης τεχνολογίας "εθοδολογίας κατασκευής από τον Ανάδοχο, "ε την οποία θα εξαλείφεται ο ανωτέρω κίνδυνος, σύ"φωνα "ε σχετική "ελέτη του Αναδόχου και "ετά από έγκριση από την Υπηρεσία, θα "πορεί να παραλειφθεί η ανωτέρω κατασκευή προστατευτικής σκεπής. (15) Συ"πληρω"ατικά, ορίζεται ότι ουδε"ία εργασία εκσκαφών γενικά ή αχρήστευση οδού ή τ"ή"ατος διατο"ής οδού, ή ερείσ"ατος, ή πεζοδρο"ίου ή άλλης πρόσβασης επιτρέπεται, πριν εγκριθεί αρ"όδια και ολοκληρωθεί πλήρως η κατασκευή από τον Ανάδοχο προσωρινής διάβασης τροχοφόρων ή πεζών. (16) Η "η τήρηση των προαναφερθέντων "έτρων αποτελεί παράβαση των προβλεπό"ενων στις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 15 του Ν 1418/1984, όπως ισχύουν και του άρθρου 7 της υπ αριθ". 17α/5/77/ΦΝ312/ Απόφασης του Υπουργού ΠΕΧPΕ (ΦΕΚ 553 Β τεύχος), και επισύρουν τις από τις διατάξεις αυτές προβλεπό"ενες διοικητικές ποινές και διοικητικές και παρεπό"ενες χρη"ατικές κυρώσεις. Επίσης η "η τήρηση των "έτρων αυτών αποτελεί παράβαση των προβλεπό"ενων στις Προδιαγραφές Σή"ανσης εκτελου"ένων έργων εντός ή και εκτός κατοικη"ένων περιοχών που εγκρίθηκαν "ε τις αποφάσεις του ΥΕ α) ΒΜ 5/30058/ (ΦΕΚ 121Β/ ) και β) ΒΜ 5/30428/ (ΦΕΚ 589Β/ ) και επισύρουν τις προβλεπό"ενες από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν 1418/1984, όπως ισχύει, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. (17) Χωρίς στο παρα"ικρό να "ειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση των όρων αυτού του άρθρου, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίω"α να συ"πληρώνει ενέργειες του Αναδόχου, αν τούτο απαιτείται, σε βάρος και για λογαριασ"ό του. Η Υπηρεσία "πορεί να ασκήσει το δικαίω"α αυτό όταν ο Ανάδοχος α"ελήσει ή αποδειχθεί ανίκανος να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτού του άρθρου. Πέραν του καταλογισ"ού των σχετικών δαπανών για την περίπτωση εκτέλεσης εργασιών / ενεργειών από την Υπηρεσία, η "η ικανοποίηση των όρων του παρόντος άρθρου συνιστά αντισυ"βατική συ"περιφορά του Αναδόχου και επισύρει την εφαρ"ογή συ"βατικών κυρώσεων, "ία από τις οποίες είναι η επιβολή προστί"ου(ων). (18) Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος Άρθρου ισχύουν για όλους τους χώρους / περιοχές, στις οποίες ο Ανάδοχος θα επιτελέσει κάποια δραστηριότητα. Τέτοιοι χώροι / περιοχές "πορεί να είναι λατο"εία, δανειοθάλα"οι, χώροι απόθεσης, εγκαταστάσεις προκατασκευής τ"η"άτων του έργου κτλ. Στην κατηγορία αυτή υπάγεται και το οδικό δίκτυο του η"οσίου, στο οποίο ο Ανάδοχος θα πραγ"ατοποιεί, σύ"φωνα "ε δική του ευθύνη και εφόσον επιτραπεί από τις αρ"όδιες Αρχές, αποθέσεις περισσευ"άτων προϊόντων ορυγ"άτων ή/και άλλων υλικών Μεταφορά εξοπλισού και υλικών (1) Ισχύουν τα οριζό"ενα στα Άρθρα 4.13, 4.14 και 4.15 της παρούσας (2) Ο Ανάδοχος, τουλάχιστον είκοσι (20) η"έρες πριν από την εκτέλεση "εταφοράς βαρέως εξοπλισ"ού ή ασυνήθων φορτίων (σε βάρος, διαστάσεις ή φύση) θα πρέπει να ειδοποιεί την Επίβλεψη για την επιβεβαίωση λήψης των "έτρων που ορίζονται στο Άρθρο 4.15 της παρούσας Εξοπλισός Αναδόχου (1) Ο Ανάδοχος "ε ευθύνη και δαπάνη του, υποχρεούται να προ"ηθεύσει και να "εταφέρει επί τόπου του έργου όλα τα "ηχανή"ατα, εργαλεία και λοιπό απαραίτητο εξοπλισ"ό για την έντεχνη και ε"πρόθεσ"η εκτέλεση του έργου. Υποχρεούται να διαθέτει επαρκή "εταφορικά, ανυψωτικά και άλλα "ηχανικά "έσα, εργαλεία και συσκευές για την εγκατάσταση, τον έλεγχο, τον εντοπισ"ό τυχόν βλαβών και την αποκατάστασή τους "ετά τον έλεγχο, προκει"ένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύ"βαση. 29

93 (2) Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν κατάλληλα ή επαρκή τα "ηχανικά και λοιπά "έσα που εισκο"ίσθηκαν στο έργο για την ε"πρόθεσ"η και έντεχνη περάτωση των εργασιών, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, "έσα σε 15"ερη προθεσ"ία από τη λήψη σχετικής γραπτής εντολής της Υπηρεσίας, να αντικαταστήσει ή ενισχύσει τον επί τόπου υπάρχοντα εξοπλισ"ό του, σύ"φωνα "ε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. (3) Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πρόοδο του έργου, σύ"φωνα "ε το εγκεκρι"ένο από την Υπηρεσία χρονοδιάγρα""α κατασκευής έστω και αν η Υπηρεσία έκανε ή όχι χρήση του παρόντος Άρθρου. (4) Ειδικότερα για τον κύριο και εξειδικευ"ένο "ηχανικό εξοπλισ"ό κατασκευής του έργου, όπως αυτός προκύπτει από τα συ"βατικά τεύχη, ορίζεται ότι αυτός θα πρέπει να γίνει αποδεκτός από την Υπηρεσία πριν από την προσκό"ισή του στο έργο για έναρξη της εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής. (5) Για τον ανωτέρω λόγο ο Ανάδοχος θα πρέπει να κοινοποιεί προηγού"ενα στην Υπηρεσία τους τύπους των "ηχανη"άτων "ε τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά κατασκευής και απόδοσης, που θα είναι σύ"φωνα "ε τις απαιτήσεις των όρων δη"οπράτησης και τις παραδοχές που υποστηρίχθηκαν σε πιθανή αιτιολόγηση της προσφοράς. (6) Επίσης, "ε ευθύνη και δαπάνη του, ο Ανάδοχος οφείλει να εγκαταστήσει και να εξοπλίσει πλήρως όλες τις προβλεπό"ενες εργοταξιακές εγκαταστάσεις, όπως αυτές απαιτούνται για την εκπλήρωση των συ"βατικών του υποχρεώσεων ή/και ορίζονται στα συ"βατικά τεύχη. (7) Όλες οι ανωτέρω εργασίες και εγκαταστάσεις δεν θα πληρωθούν ιδιαιτέρως επειδή η δαπάνη τους περιλα"βάνεται ανηγ"ένη στα κονδύλια των τι"ών της προσφοράς του Αναδόχου Προστασία περιβάλλοντος Γενικά (1) Ισχύουν τα οριζό"ενα στην παράγραφο 4 του Άρθρου 34 του Π 609/85. (2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει προτάσεις για την προστασία του περιβάλλοντας στην περιοχή του έργου. Οι προτάσεις αυτές θα καθορίζουν "ε λεπτο"έρεια όλα τα "έτρα που θα ληφθούν για να προστατευθούν η υπάρχουσα βλάστηση, τα δέντρα, οι θά"νοι και οι καλλιεργη"ένες εκτάσεις γύρω από τους χώρους που θα διατεθούν από την Υπηρεσία για την εκτέλεση των έργων, καθώς και για την αποκατάσταση των περιοχών, που υποχρεωτικά θα υποστούν ζη"ιές από την εκτέλεση του έργου. Οι προτάσεις αυτές πρέπει να συ"φωνούν "ε τους περιβαλλοντικούς όρους που έχουν εγκριθεί για το έργο. (3) Ενδεικτικά, τέτοια "έτρα θα είναι, "ετά την περάτωση του έργου, ο πλήρης καθαρισ"ός των εργοταξίων, η αποξήλωση όλων των προσωρινών εγκαταστάσεων, η αποκο"ιδή όλων των πλεοναζόντων υλικών και αχρήστων και κάθε άλλο κατάλληλο "έτρο, ώστε τελικά η επιρροή του εκτελεσθέντος έργου στο περιβάλλον να είναι η ελάχιστη δυνατή. (4) Τονίζεται ότι ο Ανάδοχος θα είναι "όνος υπεύθυνος για κάθε ζη"ιά που θα προκαλέσει σε τρίτους από αυθαίρετη κοπή ή βλάβη δένδρων, από αποθήκευση υλικών, από κακό χειρισ"ό των "ηχανη"άτων του ή καταπάτηση φυτε"ένων περιοχών από τα "ηχανικά "έσα που διαθέτει, και θα φροντίζει για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας ζη"ιάς "ε δικές του δαπάνες Απαιτήσεις για το ολοκληρωένο έργο Οι απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος για το τελειω"ένο έργο περιλα"βάνονται στο σχεδιασ"ό του και αποτυπώνονται στους εγκεκρι"ένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. Όσον αφορά στον Ανάδοχο, ισχύουν οι απαιτήσεις συ""όρφωσής του προς τις προδιαγραφές εκτέλεσης των εργασιών σε συνδυασ"ό "ε τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο Απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής (1) Όλες οι εγκαταστάσεις και τα έργα τα απαραίτητα για την οργάνωση και λειτουργία του εργοταξίου, θα πρέπει να επισκευάζονται και να λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται : i. Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των διαταραχών του περιβάλλοντος ii. Ελαχιστοποίηση κατάτ"ησης ενοτήτων χρήσεων γης iii. Ελαχιστοποίηση των οποιωνδήποτε δεσ"εύσεων που προκαλεί το έργο για περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής. Ειδικότερα κατά τη λειτουργία του εργοταξίου θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η καταστροφή του πρασίνου. Για την καταστροφή του πρασίνου, όταν αυτή είναι αναπόφευκτη, θα πρέπει να υπάρχει η άδεια της αρ"όδιας Αρχής και η όποια καταστροφή θα αποκαθίσταται "ετά το πέρας του έργου, σύ"φωνα "ε την ανωτέρω άδεια. (2) Θα αποφευχθεί η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη εργοταξίων. Αν η ανάπτυξη πολλών εργοταξίων ταυτόχρονα είναι απαραίτητη, αυτά θα γίνουν "ε βάση προεγκεκρι"ένα από την Υπηρεσία σχέδια και "όνο "ετά από σχετική άδεια και θα απο"ακρυνθούν εντελώς "ετά το τέλος κατασκευής του έργου αποκαθιστώντας το περιβάλλον. Εργοτάξια που αναπτύσσονται (περίφραξη, σή"ανση, εκσκαφή κτλ.) και στη συνέχεια εγκαταλείπονται χωρίς να εκτελούνται εργασίες, θα υπόκεινται, κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, σε ά"εση αποκατάσταση "ε ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου, εφαρ"οζο"ένων εν προκει"ένω των οριζο"ένων στην παρ της παρούσας. (3) Θα πρέπει να γίνεται πλήρης έλεγχος των κάθε φύσης αποβλήτων, και να τηρούνται οι παρακάτω όροι: i. Απαγορεύεται ρητά η απόρριψη αποβλήτων πλυσί"ατος, "εταφοράς και άντλησης σκυροδε"άτων, "εταχειρισ"ένων λαδιών και λιπαντικών σε οποιοδήποτε έδαφος και ιδιαίτερα στις πλαγιές της κοίτης ρε"άτων και ποτα"ών. Τα ανωτέρω απόβλητα θα συγκεντρώνονται "ε κάθε επι"έλεια και θα διατίθενται κατάλληλα ή θα παραδίδονται για ανακύκλωση ή καταστροφή. Ειδικά στο χώρο συντήρησης "ηχανικού εξοπλισ"ού πρέπει να προβλέπεται ειδική διάταξη για τη συλλογή τυχαίων απορροών "εταχειρισ"ένων λιπαντικών και λοιπών πετρελαιοειδών. ii. Θα εξασφαλιστεί η συγκέντρωση των λυ"άτων του εργοταξίου σε στεγανούς βόθρους και η "εταφορά / διάθεσή τους σε χώρους που θα υποδείξουν οι αρ"όδιες Αρχές. iii. Ανάλογη συγκέντρωση και διάθεση απαιτείται και για τα υπόλοιπα απόβλητα του εργοταξίου όπως λάδια πετρελαιοειδή χη"ικά κτλ. σε χωριστούς βόθρους από αυτούς των λυ"άτων. Ιδιαίτεροι χώροι θα απαιτηθούν για την αποχέτευση των νερών καθαρισ"ού των "ονάδων παραγωγής και "εταφοράς σκυροδέ"ατος. iv. Αποφυγή ρύπανσης κατά τη φόρτωση, "εταφορά και εκφόρτωση των υλικών, καυσί"ων κτλ. από οποιοδήποτε "έσο"εταφοράς. v. Η χρήση οποιωνδήποτε τοξικών ουσιών θα επιτρέπεται "όνον ύστερα από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας και "όνον εφόσον δεν είναι ευρείας διάχυσης. vi. Αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος "ε προϊόντα επεξεργασίας υλικών (σκόνη, πριονίδι, τρί""ατα, ρετάλια, κτλ). (4) Η χρήση εκρηκτικών θα γίνεται υπό τους όρους που καθορίζονται στα συ"βατικά τεύχη και στην κεί"ενη νο"οθεσία, όπως κάθε φορά ισχύει. (5) Ελαχιστοποίηση παρενόχλησης των δικτύων ΟΚP. Όπου η παρενόχληση είναι αναγκαία, απαιτείται η εξασφάλιση άδειας από τον αντίστοιχο Οργανισ"ό και η ά"εση αποκατάσταση της συνέχειάς τους και εξασφάλιση της δη"όσιας υγείας και ασφάλειας (κίνδυνοι "όλυνσης ηλεκτροπληξίας κτλ.). (6) Για τις αποθέσεις των περισσευ"άτων προϊόντων ορυγ"άτων και άλλων υπολει""άτων εργασιών, προϊόντων καθαιρέσεων κτλ., ισχύουν τα καθοριζό"ενα στο Άρθρο 4.19 της παρούσας. (7) Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση όχλησης των περιοίκων. Αυτό απαιτεί: i. Έργα αποκατάστασης της κυκλοφορίας ή/και κατασκευή παρακα"πτηρίων εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας. Σχετικά γίνεται αναφορά στα Άρθρα 4.14 και 4.15 της παρούσας. 30

94 ii. iii. iv. Αποφυγή ρύπανσης της ατ"όσφαιρας "ε ρυπαντές, καπνό ή σκόνη, έστω και αν κάτι τέτοιο απαιτεί εγκαταστάσεις φίλτρων ή/και κατάλληλες επιστρώσεις "έρους του εργοταξιακού χώρου. Σχετικά γίνεται αναφορά και στο Άρθρο 4.14 και στην παρ της παρούσας. Αποφυγή σχη"ατισ"ού εστιών "ολύνσεων(π.χ. από λι"νάζοντα νερά) Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση της ηχορύπανσης, ακό"η και "ε χρήση ηχοπετασ"άτων ή/και "ε κατάλληλη χρήση "ηχανικού εξοπλισ"ού εφοδιασ"ένου "ε αντιθορυβικές διατάξεις. v. Περίφραξη του εργοταξιακού χώρου για: την εξασφάλιση της δη"όσιας ασφάλειας την ελαχιστοποίηση της οπτικής όχλησης στο εφικτό vi. Σή"ανση / επισή"ανση των χώρων εργασίας για τη διασφάλιση της κυκλοφορίας. Σχετικά γίνεται αναφορά στο Άρθρο 4.15 της παρούσας Αδρανή υλικά, λατοεία, δανειοθάλαοι, χώροι απόθεσης Γενικά (1) Ισχύουν τα οριζό"ενα στην παράγραφο 8 του Άρθρου 34 του Π 609/85. (2) Τόσο για τον εντοπισ"ό των κατάλληλων υλικών όσο και για τη χορήγηση άδειας δη"ιουργίας χώρων λήψης υλικών, ισχύουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι παρακάτω διατάξεις της κεί"ενης νο"οθεσίας: Ο Ν 1428/84 «Εκ"ετάλλευση λατο"είων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43Α/84) Ο Ν 2115/93 «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συ"πλήρωση διατάξεων του Ν 1428/84 (ΦΕΚ 15Α/15593) Ο Ν 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160Α/86) Ο Ν 3010/02 «Εναρ"όνιση του Ν 1650/86 "ε τις οδηγίες 97/11 ΕΕ και 96/61 ΕΕ, ιαδικασία Οριοθέτησης και Ρυθ"ίσεις Θε"άτων για τα Υδατορεύ"ατα» (ΦΕΚ 91Α/ ) Η ΚΥΑ 69269/5387/ «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχό"ενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισ"ός περιεχο"ένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύ"φωνα "ε το Ν 1650/86 9ΦΕΚ 678Β/90) Ο Κανονισ"ός Μεταλλευτικών και Λατο"ικών Εργασιών (ΚΜΛΕ) 1984 (ΦΕΚ 931Β/84) Οι Απαιτήσεις του Το"έα Συντήρησης Γρα""ών και Υποσταθ"ών Μεταφοράς της ΕΗ (3) Τα αδρανή, τα χω"άτινα και λίθινα υλικά κατασκευής των έργων θα ληφθούν από τις θέσεις που θα καθορισθούν κατά το στάδιο της εκτέλεσης του έργου. Αυτό γίνεται "ετά από υπόδειξη του Αναδόχου, ο οποίος θα έχει λάβει υπόψη τα προδιαγραφό"ενα στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την έγκριση της Υπηρεσίας, για το συ"φερότερο για το η"όσιο τρόπο. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, ο ΚτΕ δεν έχει υποχρέωση να εξασφαλίσει για τον Ανάδοχο χώρους λήψης υλικών. (4) Πριν χρησι"οποιηθεί οποιαδήποτε πηγή υλικών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει, "ε δαπάνες του, για την εξέταση του υλικού από εγκεκρι"ένο εργαστήριο προς διαπίστωση της καταλληλότητάς του. (5) Σε περίπτωση που τα υλικά από τις πηγές που αναφέρονται ανωτέρω δεν επαρκούν ή αποδεικνύονται ακατάλληλα, τότε ο Ανάδοχος θα φροντίσει να βρει νέες πηγές υλικών, που θα εγκρίνει η Υπηρεσία. (6) Εφόσον οι χώροι για λήψη υλικών δεν είναι δη"όσιοι ή κοινοτικοί και απαιτείται δέσ"ευσή τους και ταυτόχρονα δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση, τότε ο Ανάδοχος θα συντάξει, "ε δαπάνες του, τα απαιτού"ενα κτη"ατολόγια (πίνακες, διαγρά""ατα) και, εφόσον ορίζεται, σε συνδυασ"ό "ε τις επό"ενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, η Υπηρεσία είναι δυνατό να αναλάβει τις διαδικασίες για την απαλλοτρίωση των χώρων αυτών. (7) Ειδικότερα, η Υπηρεσία είναι δυνατόν ύστερα από αίτηση του Αναδόχου, να προωθήσει την αναγκαστική απαλλοτρίωση, σύ"φωνα "ε την κεί"ενη νο"οθεσία, ορισ"ένων χώρων που θα χρησι"οποιηθούν ως χώροι για λήψη υλικών. Η απαλλοτρίωση αυτή θα γίνει υπέρ του η"οσίου "ε προσωρινή απόδοση στον Ανάδοχο για χρήση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου. Μετά την ολοκλήρωση του έργου οι τυχόν απαλλοτριωθείσες εκτάσεις θα περιέρχονται στη χρήση του η"οσίου. Επιση"αίνεται ότι για να προωθηθεί η διαδικασία απαλλοτρίωσης χώρου λήψης υλικών σύ"φωνα "ε τα ανωτέρω θα πρέπει να έχει προηγηθεί σχετική δειγ"ατοληψία και έρευνα από την οποία να αποδεικνύεται το κατάλληλο του υλικού για χρήση στις εργασίες του έργου σύ"φωνα "ε τα συ"βατικά τεύχη και να έχει εγκριθεί η τυχόν απαιτού"ενη Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Μετά την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, θα ενεργοποιείται και η υπόψη διαδικασία απαλλοτρίωσης. (8) Οι δαπάνες όλων των σταδίων της απαλλοτρίωσης της ανωτέρω παραγράφου θα χρεωθούν στον Ανάδοχο, ο οποίος θα πρέπει να παρακαταθέσει στην Υπηρεσία το αναγκαίο ποσό προκει"ένου να γίνει η συντέλεση της απαλλοτρίωσης και να καταληφθεί η σχετική έκταση. (9) Ση"ειώνεται εδώ σαν διευκρίνιση ότι οι τι"ές προσφοράς του Αναδόχου περιλα"βάνουν κατά ανηγ"ένο τρόπο, όλες τις δαπάνες που προϋποθέτει η εφαρ"ογή του παρόντος άρθρου. Γι αυτό γίνεται επιτακτική η ανάγκη αναγνώρισης των ειδικών συνθηκών του εκάστοτε έργου από όλους τους διαγωνιζό"ενους κατά το στάδιο των προσφορών Λατοεία Κανονισοί < ορισοί < υποχρεώσεις Αναδόχου (1) Εν προκει"ένω έχουν εφαρ"ογή, "ε τις συναφείς οικονο"ικές επιβαρύνσεις και οποιουσδήποτε περιορισ"ούς στην εγκατάσταση, λειτουργία, προστασία περιβάλλοντος κτλ., οι νό"οι και οι διατάξεις που αναφέρονται στην παρ της παρούσας. (2) Τα αναφερό"ενα στο παρόν άρθρο έχουν ισχύ τόσο για τα συνήθη λατο"εία ή/και ορυχεία αδρανών υλικών (για την παρασκευή σκυροδε"άτων, κατασκευή άλλων εργασιών τεχνικών έργων, οδοστρωσίας, συνήθων ασφαλτικών εργασιών κτλ.) όσο και για λατο"εία ή/και ορυχεία αντιολισθηρών αδρανών υλικών για την κατασκευή των ειδικών αντιολισθηρών στρώσεων κυκλοφορίας (ασφαλτικών ή από σκυρόδε"α). (3) Η προ"ήθεια αδρανών υλικών "πορεί να γίνεται: Από λειτουργούσες λατο"ικές επιχειρήσεις, Από «νέα λατο"εία» που θα εγκαταστήσει και λειτουργήσει ο Ανάδοχος (4) ιευκρινίζεται ότι "ε τον όρο «νέα λατο"εία» αυτού του άρθρου χαρακτηρίζονται τόσο οι νέες θέσεις λατο"είων όσο και η επανέναρξη λειτουργίας παλαιών λατο"είων που ήδη βρίσκονται εκτός λειτουργίας, σύ"φωνα και "ε τα αναφερό"ενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 της ΚΥΑ 69269/5387/ (5) Σε κάθε περίπτωση στο αντάλλαγ"α του Αναδόχου περιλα"βάνονται οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των οδών που θα απαιτηθούν για την προσπέλαση και "εταφορά των υλικών που θα ληφθούν από οποιαδήποτε πηγή, οι δαπάνες λόγω τυχόν πρόσθετων "εταφορών ή δυσ"ενών συνθηκών "ίσθωσης, αγοράς βραχωδών προϊόντων ή λατο"είων, αποκάλυψης εκ"ετάλλευσης και απόδοσης τούτων κτλ. (6) Επίσης στο αντάλλαγ"α του Αναδόχου περιλα"βάνονται οι οποιεσδήποτε δαπάνες χρειαστούν για τη δια"όρφωση του διατιθέ"ενου χώρου (σύ"φωνα "ε τις ανάγκες του Αναδόχου και κάτω από τους περιορισ"ούς της Απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της κεί"ενης νο"οθεσίας και των Αρ"όδιων Αρχών) για τη δια"όρφωση των συνδέσεων προς υπάρχουσες οδούς, για την προστασία, αναγκαία "εταφορά, αποκατάσταση βλαβών σε οποιαδήποτε δίκτυα και εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας, βλαβών ή προκλήσεις αποθετικών ζη"ιών σε κτίσ"ατα, καλλιέργειες, παρακεί"ενες εκτάσεις κτλ. (7) Ο Ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για την άριστη ποιότητα του πετρώ"ατος και την επεξεργασία που θα γίνει σε αυτό, ώστε να εξασφαλίσει τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται από τα συ"βατικά τεύχη, για τις ποσότητες που θα εξορυχτούν ("ε προϋπόθεση την εξασφάλιση καλής 31

95 λειτουργίας των εγκαταστάσεων, σύ"φωνα "ε αυτό το άρθρο και την άδεια λειτουργίας που θα χορηγηθεί από τους αρ"όδιους φορείς, σύ"φωνα "ε τις κεί"ενες διατάξεις). (8) Σύ"φωνα "ε τα ανωτέρω, ο Ανάδοχος θα πρέπει, κατά το στάδιο που θα συντάσσει την προσφορά του για τη συ""ετοχή του στο διαγωνισ"ό, να έχει επισκεφθεί τους χώρους που προβλέπει να χρησι"οποιήσει για λατο"είο και εργοταξιακές εγκαταστάσεις και να εκτελέσει όσες έρευνες κρίνει αναγκαίες (ακό"η και γεωτρήσεις) από τις οποίες να τεκ"ηριώσει "ε δική του ευθύνη την ποιοτική καταλληλότητα του πετρώ"ατος, τη δυνατότητα απόληψης των αναγκαίων ποσοτήτων, τη δυνατότητα δια"όρφωσης των αναγκαίων εγκαταστάσεων, τη δυνατότητα δια"όρφωσης του χώρου σύ"φωνα "ε τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής προστασίας και της επιτυχούς οικονο"ικής εκ"ετάλλευσης. (9) Ο Ανάδοχος θα πρέπει επιπλέον να έχει εξασφαλίσει και εναλλακτικές θέσεις εγκατάστασης ή θέσεις προ"ήθειας αδρανών, στην περίπτωση κατά την οποία ήθελαν ανατραπεί τα δεδο"ένα, από οποιαδήποτε αιτία, σχετικά "ε τις αρχικές εκτι"ήσεις του για τη δυνατότητα εγκατάστασης και επιτυχούς λειτουργίας του λατο"είου εξ αιτίας υποχρεώσεων των συ"βατικών τευχών, της κεί"ενης νο"οθεσίας κτλ. (10) Στην περίπτωση κατά την οποία προκύψει, είτε κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης που θα εκτελέσει ο Ανάδοχος πριν από την δια"όρφωση της προσφοράς του, είτε ακό"η και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, ότι το λατο"είο, ή οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση ή λειτουργία ή αποθηκευτικός χώρος κτλ. δεν επαρκεί ή είναι ακατάλληλο ή έγινε ακατάλληλο, τότε ο Ανάδοχος είναι υποχρεω"ένος "ε φροντίδα και δαπάνες του να εξεύρει νέο κατάλληλο χώρο και να πραγ"ατοποιήσει τις εγκαταστάσεις που του χρειάζονται, προκει"ένου να ανταποκριθεί στα κατωτέρω: Η εκτέλεση των οποιωνδήποτε εργασιών θα πρέπει να είναι σύ"φωνη "ε τα συ"βατικά τεύχη, Οι προθεσ"ίες που έχουν τεθεί θεωρούνται αναλλοίωτες σε σχέση "ε αυτό το θέ"α, ακό"η και αν ο Ανάδοχος αναγκαστεί να ιδρύσει λατο"είο ή/και λοιπές εγκαταστάσεις σε θέση τέτοια που να δυσχεραίνεται η εργασία ή να επι"ηκύνεται η διαδρο"ή ή ακό"η και αν αναγκασθεί να αγοράσει τα αδρανή από το ε"πόριο και από οποιαδήποτε απόσταση. Στην περίπτωση αυτή θα υλοποιείται η αντίστοιχη ΜΠΕ (σύ"φωνα "ε την ΚΥΑ 69269/90) για το σύνολο του λατο"ικού χώρου ή για το τ"ή"α εκείνο στο οποίο έχει γίνει παρέ"βαση για συ""όρφωση. (11) Αν τυχόν προβλέπεται στη σύ"βαση να υπάρχει Τεχνικός ή άλλος Σύ"βουλος, τότε όλα τα λατο"εία θα τυγχάνουν της αποδοχής του, εφόσον οριστεί από την Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή, όλες οι δοκι"ές / έλεγχοι θα πραγ"ατοποιούνται είτε από τον Τεχνικό ή άλλο Σύ"βουλο είτε "ε την παρουσία εκπροσώπου του και σύ"φωνα "ε τις εντολές της Υπηρεσίας. Εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, όλες οι υποβολές προς την Επίβλεψη θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό(α) ελέγχου του Τεχνικού ή άλλου Συ"βούλου αναφερό"ενα στην καταλληλότητα και στην απαιτού"ενη ποιότητα των υλικών Λειτουργούσες λατοικές επιχειρήσεις Για την περίπτωση προ"ήθειας αδρανών υλικών από λειτουργούσες λατο"ικές επιχειρήσεις η Υπηρεσία δεν παρε"βαίνει στις επιλογές του Αναδόχου, πέραν από τις απαιτήσεις ποιοτικού ελέγχου των υλικών και τις απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος της ήδη λειτουργούσας εγκατάστασης, για τις οποίες ισχύουν οι νό"οι και οι διατάξεις που αναφέρονται στην παρ της παρούσας Λειτουργία νέου λατοείου (1) Η χορήγηση άδειας λειτουργίας νέων λατο"είων θα γίνεται "όνο για τις ανάγκες του έργου, "ετά την ολοκλήρωση των οποίων ο Ανάδοχος θα στα"ατήσει κάθε λατο"ική δραστηριότητα και θα λάβει όλα τα αναγκαία "έτρα και θα εκτελέσει τα σχετικά έργα που προβλέπονται από την κεί"ενη νο"οθεσία, για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Ανάλογες ενέργειες θα πρέπει να γίνουν και στο χώρο των εργοταξιακών εγκαταστάσεων. (2) Η άδεια λειτουργίας νέου λατο"είου και εργοταξιακών εγκαταστάσεων που θα χορηγείται από την Υπηρεσία θα αφορά στην χρησι"οποίηση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ της συγκεκρι"ένης σύ"βασης, απαγορευ"ένης της χρήσης των εγκαταστάσεων ή λήψης αδρανών κτλ. για την εκτέλεση άλλων έργων ή εργασιών. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν τηρηθεί αυτή η απαγόρευση, η Υπηρεσία έχει το δικαίω"α, σύ"φωνα "ε την κεί"ενη νο"οθεσία, να επιβάλλει στον Ανάδοχο πρόστι"α ανάλογα προς τις εκτι"ήσεις της για την καταστροφή του περιβάλλοντος, τη χρησι"οποίηση υλικών του η"οσίου για ιδιωτικούς σκοπούς ή/και άλλους λόγους ή ακό"η και να διατάξει την ά"εση διακοπή λειτουργίας του λατο"είου ή και οποιωνδήποτε εγκαταστάσεων, "ε ταυτόχρονη υποχρέωση του Αναδόχου για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος του λατο"είου, σύ"φωνα "ε τη ΜΠΕ, για το τ"ή"α που θα έχει εκ"εταλλευτεί. Στην περίπτωση αυτή, η Υπηρεσία δεν αναλα"βάνει κα"ία ευθύνη για τις οποιεσδήποτε οικονο"ικές συνέπειες και συνέπειες καθυστέρησης ήθελαν προκύψει για τον Ανάδοχο, ο οποίος θα είναι "όνος υπαίτιος, λόγω της παράβασης των όρων που καθορίζονται εδώ. (3) Είναι ευνόητο, ότι, για την περίπτωση που ο Ανάδοχος πρόκειται να εγκαταστήσει και λειτουργήσει νέο λατο"είο και καθόσον χρονικό διάστη"α "εσολαβεί "έχρι την έναρξη λειτουργίας του λατο"είου, ο Ανάδοχος είναι υποχρεω"ένος, εφόσον προβλέπεται από το πρόγρα""α εκτέλεσης εργασιών που απαιτούν τη χρήση αδρανών υλικών, να τα προ"ηθεύεται "ε αγορά από λειτουργούσες λατο"ικές επιχειρήσεις. (4) Τόσο για τον εντοπισ"ό των κατάλληλων υλικών όσο και για τη χορήγηση άδειας «νέου λατο"είου», ισχύουν οι νό"οι και οι διατάξεις που αναφέρονται στην παρ της παρούσας. (5) Στις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος, θα πρέπει να περιλα"βάνονται και τα αποτελέσ"ατα εργαστηριακών δοκι"ών προγρά""ατος ερευνών που θα πρέπει να έχει εκτελέσει σύ"φωνα "ε όσα αναφέρονται στα συ"βατικά τεύχη. Τα αποτελέσ"ατα των σχετικών ερευνών και εργαστηριακών δοκι"ών θεωρούνται αναγκαία, προκει"ένου η Υπηρεσία να πεισθεί, εκτός από τις άλλες επιπτώσεις και θεωρήσεις της λειτουργίας λατο"είου, για την καταλληλότητα των υλικών να ανταποκριθούν στις προδιαγραφό"ενες απαιτήσεις της εκτέλεσης των εργασιών του έργου Μέθοδοι επιλογής λατοείων από τον Ανάδοχο (1) Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, η "έθοδος επιλογής λατο"είων από τον Ανάδοχο θα είναι αυτή της ελεύθερης επιλογής. Σύ"φωνα "ε την υπόψη "έθοδο, για την λήψη των απαιτου"ένων για την εκτέλεση του έργου αδρανών υλικών λατο"είου ή ορυχείου κτλ, η Υπηρεσία ΕΝ θα παραδώσει στον Ανάδοχο κανένα λατο"είο ή ορυχείο. Επίσης, κατά τη "έθοδο αυτή ο ΚτΕ ΕΝ αναλα"βάνει κα"ιά υποχρέωση για να απαλλοτριώσει εκτάσεις κατάλληλες για παραγωγή υλικών προς χρήση του Αναδόχου. (2) Ο Ανάδοχος επο"ένως θα φροντίσει να προ"ηθευτεί τα αναγκαία κατάλληλα αδρανή από λειτουργούσες λατο"ικές επιχειρήσεις ή να εγκαταστήσει και λειτουργήσει «νέο λατο"είο» ή λατο"εία, τηρού"ενων των όρων και περιορισ"ών της κεί"ενης νο"οθεσίας. (3) Οφείλει λοιπόν ο Ανάδοχος για την περίπτωση νέου λατο"είου να φροντίσει να βρει και να χρησι"οποιήσει τις κατάλληλες πηγές αδρανών υλικών είτε "ε "ίσθωση, είτε "ε αγορά των κατάλληλων θέσεων. (4) Θεωρείται λοιπόν, κατά συ"βατική έννοια, ότι στις τι"ές της προσφοράς του Αναδόχου περιλα"βάνονται όλες οι απαιτού"ενες από οποιοδήποτε λόγο πρόσθετες δαπάνες για την προ"ήθεια από ιδιωτικά λατο"εία των αναγκαίων αδρανών υλικών ή για τη "ίσθωση ή αγορά εκτάσεων για την παραγωγή αυτών ή ακό"α και οι τυχόν επιβαρύνσεις που θα απαιτηθούν εξαιτίας σύγχρονης εκ"ετάλλευσης ορισ"ένων πηγών (και από άλλη προηγού"ενη ή επό"ενη εργολαβία "ε τις σχετικές επιβαρύνσεις που απαιτούνται για την ε"πρόθεσ"η και έντεχνη εκτέλεση του έργου), αφού ληφθούν υπόψη όλες οι δεσ"εύσεις και περιορισ"οί που επιβάλλονται για την προστασία του περιβάλλοντος Παρακολούθηση ποιοτικών χαρακτηριστικών των αδρανών (1) Ο Ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και τη συ""όρφωση προς τα συ"βατικά τεύχη των ενσω"ατω"ένων στις εργασίες κάθε είδους υλικών, γιατί εξυπακούεται ότι, "ε την υπογραφή της σύ"βασης, ανέλαβε την υποχρέωση και την ευθύνη της έντεχνης εκτέλεσης των εργασιών "ε δόκι"α υλικά. Οποιοσδήποτε έλεγχος, ο οποίος γίνεται από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από αυτή την ευθύνη, ανεξάρτητα από τα αποτελέσ"ατα αυτού. 32

96 (2) Συνεπώς, αν ορισ"ένες πηγές υλικών είναι ή αποβούν ενδιά"εσα ακατάλληλες για την παροχή δόκι"ων υλικών, ο Ανάδοχος, παρακολουθώντας τούτο από δική του υποχρέωση, πρέπει να αναζητήσει άλλες κατάλληλες πηγές. Τα ανωτέρω αποτελούν συ"βατική υποχρέωση του Αναδόχου και ανάγονται στην αποκλειστική ευθύνη και δαπάνες του. (3) Κατά την παραγωγή των αδρανών υλικών σκυροδε"άτων, οδοστρωσίας και ασφαλτικών, πρέπει να γίνεται συνεχής παρακολούθηση, δειγ"ατοληψία και έλεγχος των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών τους, σε συχνότητα ανειοθάλαοι (1) Οι προβλέψεις των ανωτέρω παραγράφων ισχύουν κατ αναλογία και για την περίπτωση των δανειοθαλά"ων, όσο αφορά στην ποιότητα των δανείων και τις δαπάνες που περιλα"βάνονται στις τι"ές της προσφοράς, σχετικά "ε τα δάνεια. (2) Για τη λήψη των απαιτού"ενων δανείων για την εκτέλεση του έργου, ο ΚτΕ ΕΝ θα παραδώσει στον Ανάδοχο κανένα δανειοθάλα"ο ή ορυχείο, εκτός εάν ρητά προβλέπεται το αντίθετο. Ο Ανάδοχος επο"ένως θα φροντίσει να βρει και χρησι"οποιήσει τους κατάλληλους δανειοθαλά"ους (ή ορυχεία), τηρώντας όλους τους περιβαλλοντικούς περιορισ"ούς που επιβάλλονται από τους υπόλοιπους όρους δη"οπράτησης, είτε σε χώρους η"οσίου (εφόσον επιτρέπεται να χορηγηθεί σε αυτόν, σύ"φωνα "ε τις κεί"ενες διατάξεις και περιορισ"ούς των όρων δη"οπράτησης, η άδεια εκ"ετάλλευσης και απόληψης των αναγκαίων ποσοτήτων) είτε "ε "ίσθωση είτε "ε αγορά των κατάλληλων ιδιωτικών εκτάσεων ή ακό"η και "ε προ"ήθεια από ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις πώλησης υλικών δανείων. (3) Συνεπώς οι τι"ές προσφοράς του Αναδόχου περιλα"βάνουν όλες τις απαιτού"ενες από οποιοδήποτε λόγο πρόσθετες δαπάνες για την προ"ήθεια από λειτουργούσες επιχειρήσεις πώλησης δανείων των αναγκαίων δανείων ή για "ίσθωση ή αγορά των σχετικών αναγκαίων εκτάσεων για την απόληψη δανείων ή ακό"η και τις τυχόν επιβαρύνσεις που θα απαιτηθούν εξαιτίας σύγχρονης εκ"ετάλλευσης ορισ"ένων πηγών δανείων (και από άλλη προηγού"ενη ή επό"ενη εργολαβία "ε τις σχετικές επιβαρύνσεις που απαιτούνται για την ε"πρόθεσ"η και έντεχνη εκτέλεση του έργου), αφού ληφθούν υπόψη όλες οι δεσ"εύσεις και περιορισ"οί που επιβάλλονται για την προστασία του περιβάλλοντος, σύ"φωνα "ε την κεί"ενη νο"οθεσία, κατ αναλογία των όσων αναφέρθηκαν για τα λατο"εία στην προηγού"ενη παράγραφο του παρόντος άρθρου. (4) Επίσης στις τι"ές προσφοράς του Αναδόχου περιλα"βάνονται οι οποιεσδήποτε δαπάνες απαιτηθούν για την απόληψη ή αγορά δανείων από χει"άρρους ή/και ποτα"ούς, ή άλλες θέσεις, που θα πληρωθούν σε Επιχειρήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες εκ"εταλλεύονται τη δανειοληψία από σχετικές εκτάσεις ή σε αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις οποίες έχουν εκχωρηθεί (σύ"φωνα "ε τις κεί"ενες διατάξεις, όπως π.χ. το άρθρο 5 του Ν 1418/84, το άρθρο 49 του Ν 1416/84 κτλ) οικονο"ικά δικαιώ"ατα από την απόληψη δανείων από ορισ"ένους χώρους. (5) Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, ο ΚτΕ ΕΝ αναλα"βάνει κα"ία υποχρέωση να απαλλοτριώσει εκτάσεις κατάλληλες για χρήση τους ως δανειοθαλά"ων ή ορυχείων για προ"ήθεια των σχετικών υλικών από τον Ανάδοχο. (6) Επιπλέον προς τα ανωτέρω ισχύουν και οι όροι των παρακάτω παραγράφων, σε συνδυασ"ό "ε τα λοιπά συ"βατικά τεύχη: (α) Για την έγκριση της δανειοληψίας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως στην Υπηρεσία την πρόθεσή του για χρήση των συγκεκρι"ένων «πηγών δανείων» (δανειοθαλά"ων). Εντός πέντε (5) η"ερών από τη γνωστοποίηση θα γίνονται δειγ"ατοληψίες ελέγχου καταλληλότητας. Στη συνέχεια, και πάντως όχι αργότερα από είκοσι (20) η"ερολογιακές η"έρες από τη γνωστοποίηση των θέσεων, θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία τεχνική "ελέτη δανειοθαλά"ων, η οποία περιλα"βάνει: i. Τοπογραφικά διαγρά""ατα των θέσεων δανειοληψίας "ε εκτί"ηση των ποσοτήτων που θα αποληφθούν από κάθε θέση. (β) (γ) ii. iii. Τα αποτελέσ"ατα των εργαστηριακών ελέγχων. Έκθεση αξιολόγησης των ανωτέρω αποτελεσ"άτων και του τρόπου κατασκευής, δηλαδή του σύ"φωνου των υλικών "ε τις προδιαγραφές, του πάχους των στρώσεων, του εξοπλισ"ού συ"πύκνωσης που θα χρησι"οποιηθεί, της βέλτιστης υγρασίας και της σχετικής κα"πύλης PROCTOR, της κατάταξης των υλικών σε κατηγορίες (ανάλογα"ε τις κατηγορίες που χρησι"οποιούνται στα συ"βατικά τεύχη) κτλ. iv. Μελέτη εκσκαφής του δανειοθαλά"ου, εφόσον πρόκειται περί δανειοθαλά"ων σε η"όσιους χώρους και "άλιστα σε κοίτες χει"άρρων, "ε την οποία θα αποδεικνύεται: Η ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής όχλησης και ο τρόπος αποκατάστασης Η διασφάλιση των υδραυλικών απαιτήσεων (εξασφάλιση της αναγκαίας διατο"ής, αναγκαίες γεφυρώσεις, αποφυγή κινδύνων διάβρωσης κτλ) Η Υπηρεσία είναι υποχρεω"ένη, "έσα σε δέκα πέντε (15) η"ερολογιακές η"έρες από την υποβολή της τεχνικής "ελέτης του δανειοθαλά"ου, να προβεί σε αξιολόγηση της "ελέτης από τεχνικής πλευράς (έγκριση, τροποποίηση, απόρριψη), προκει"ένου η ανωτέρω τεχνική "ελέτη να αποτελέσει στοιχείο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που θα εκπονηθεί από τον Ανάδοχο και θα προωθηθεί αρ"οδίως για έγκριση. Ση"ειώνεται, ότι σύ"φωνα "ε σχετική γνω"άτευση της ιεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασ"ού του ΥΠΕΧPΕ, η απόληψη δανείων υλικών κατατάσσεται στις «εξορύξεις» της παραγράφου 2γ της ΟΜΑΑΣ ΙΙ της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α έργων και δραστηριοτήτων του άρθρου 4 της ΚΥΑ 69269/5387/90, για την οποία απαιτείται εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Επιση"αίνεται ότι στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων θα πρέπει να γίνεται σαφής χαρακτηρισ"ός του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της περιοχής του προτεινό"ενου δανειοθαλά"ου, προκει"ένου να αξιολογηθούν και οι επιπτώσεις από την (προσωρινή) κατάληψη δη"οσίου χώρου ή για την απαλλοτρίωση χώρου υπέρ του η"οσίου, "ε δαπάνες ό"ως του Αναδόχου. (δ) Για την περίπτωση χρησι"οποίησης δανείων από ήδη λειτουργούσα επιχείρηση πώλησης δανείων, η τεχνική "ελέτη που θα υποβληθεί θα δείχνει ότι ο χώρος απόληψης δανείων είναι σύ"φωνος "ε τους όρους δη"οπράτησης, στη συνέχεια δε η τυχόν ανάγκη εκπόνησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εξαρτάται (σύ"φωνα "ε την παράγραφο 1 του άρθρου 9 της ΚΥΑ 69269/90) από την ανάγκη «εκσυγχρονισ"ού ή επέκτασης υφιστα"ένων έργων και δραστηριοτήτων, εφόσον επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση "ε τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον» (ε) Η έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων θα γίνεται "έσα στην προθεσ"ία που ορίζεται στον Νό"ο 1650/86 (άρθρο 4, (στ) (ζ) παράγραφος 9), όπως ισχύει εκάστοτε. Μετά την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, θα ενεργοποιείται και η τυχόν απαιτού"ενη διαδικασία απαλλοτρίωσης. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεω"ένος χωρίς ιδιαίτερη αποζη"ίωση: Να αφαιρέσει τις επιφανειακές φυτικές γαίες και οποιεσδήποτε ενδιά"εσες στρώσεις ακατάλληλων υλικών. Τα εξ αυτών κατάλληλα για την αποκατάσταση του χώρου επέ"βασης θα πρέπει να τα συγκεντρώσει για να τα χρησι"οποιήσει κατά την φάση των εργασιών της αποκατάστασης. Να απο"ακρύνει τα ακατάλληλα υλικά σε θέσεις επιτρεπό"ενες από τις Αρχές, ή αν του επιτραπεί να επανεπιχώσει χώρους δανειοληψίας. Να προβεί σε διαλογή αν τούτο είναι τεχνικά αναγκαίο Να εκτελέσει κατά τέτοιο τρόπο τη δανειοληψία και να δια"ορφώσει κατάλληλα τα πρανή και την κοίτη εκσκαφής, ώστε η δανειοληψία να εντάσσεται σε υδραυλική διευθέτησης του χει"άρρου (όταν γίνεται από χεί"αρρο) ή να προκαλεί την ελάχιστη δυνατή παρενόχληση του φυσικού περιβάλλοντος. Να αποκαταστήσει το φυσικό περιβάλλον σύ"φωνα "ε τα έργα / "έτρα αποκατάστασης που περιλα"βάνονται στην Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, που αναφέρονται στους δανειοθαλά"ους. Οι ανωτέρω δαπάνες περιλα"βάνονται, κατά ανηγ"ένο τρόπο, "αζί "ε τις υπόλοιπες δαπάνες που αναφέρθηκαν ανωτέρω σε αυτό το άρθρο, στις τι"ές "ονάδας της προσφοράς του Αναδόχου. 33

97 (η) Οι απαιτήσεις της παραγράφου (11) ανωτέρω (σχετικά "ε τον Τεχνικό ή άλλο Σύ"βουλο, αν υπάρχει) ισχύουν και για τους δανειοθαλά"ους Χώροι Απόθεσης (1) Η απόθεση των περισσευ"άτων κατάλληλων προϊόντων ορυγ"άτων, των τυχόν ακατάλληλων προϊόντων ορυγ"άτων για την κατασκευή επιχω"άτων και των άχρηστων προϊόντων κάθε είδους, που θα χρησι"οποιηθούν για την αποκατάσταση των χώρων επέ"βασης, θα απο"ακρύνονται και θα διαστρώνονται "ε "έρι"να και δαπάνες του Αναδόχου σε χώρους που θα έχουν προβλεφθεί. Εφόσον δεν έχουν περιληφθεί χώροι απόθεσης, ή εφόσον αυτοί που έχουν προβλεφθεί δεν επαρκούν, τότε οι επιπλέον αναγκαίοι χώροι, κατά σειρά προτεραιότητας ισχύος επιλογής, θα επιλεγούν: i. Από την αρ"όδια για το περιβάλλον Περιφερειακή Υπηρεσία (για τις "εγάλες πόλεις ή νο"ούς "πορεί να είναι ειδικές υπηρεσίες, π.χ. ο Οργανισ"ός Αθήνας, Θεσσαλονίκης, κτλ.) ii. iii. Από τη ιευθύνουσα Υπηρεσία Από τον ίδιο τον Ανάδοχο, ύστερα από σχετική πρόταση που θα υποβάλλει, σύ"φωνα "ε όσα αναφέρονται παρακάτω στις παραγράφους (7) και (8). (2) Ο Ανάδοχος, χωρίς κα"ία επί πλέον αποζη"ίωση, υποχρεούται, πέρα από τη "εταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση (ή σε "ία συγκεκρι"ένη απόσταση, αν γίνεται σχετική ειδική "νεία σε ειδικούς όρους δη"οπράτησης) και τη διάστρωση των προϊόντων στους χώρους απόθεσης, να εξασφαλίσει και τη σταθεροποίηση τους "ε τα απαραίτητα έργα υποδο"ής και "ε κατάλληλη συ"πύκνωση, ώστε οι επιφάνειες που θα προκύψουν να είναι βατές σε οχή"ατα και αξιοποιήσι"ες για χώρους αναψυχής, αθλοπαιδιών, ή άλλους παρό"οιους, για την τελική δε δια"όρφωσή τους να απο"ένουν: Οι επιφανειακές ειδικές χω"ατουργικές δια"ορφώσεις, σε συνδυασ"ό "ε τυχόν προβλεπό"ενα τεχνικά έργα Οι οποιεσδήποτε εκσκαφές θε"ελίων (κατασκευής κτισ"άτων, τοιχίσκων, αγωγών δικτύων Κοινής Pφελείας και λοιπών παρό"οιων) "ε τα σχετικά τεχνικά έργα και οι επανεπιχώσεις του απο"ένοντος όγκου σκα""άτων Η διάστρωση επιφανειακού στρώ"ατος κηποχώ"ατος και η φύτευσή του Η κατασκευή οδοστρω"άτων (ασφαλτικών, από σκυρόδε"α, ανασφάλτωτων), πλακοστρώσεων κτλ. Τυχόν άλλες ειδικές κατασκευές που δεν ανήκουν στις γενικές χω"ατουργικές δια"ορφώσεις (και τα σχετικά τεχνικά έργα σταθεροποίησης αυτών) προκει"ένου να ολοκληρωθούν τα «έργα αποκατάστασης» που περιλα"βάνονται στους εγκεκρι"ένους όρους της περιβαλλοντικής "ελέτης. Οι ανωτέρω δαπάνες θεωρούνται ότι περιλα"βάνονται, κατά ανηγ"ένο τρόπο, στις τι"ές της προσφοράς του Αναδόχου. Γι' αυτό γίνεται επιτακτική η ανάγκη αναγνώρισης των ειδικών συνθηκών του έργου από όλους τους διαγωνιζό"ενους κατά το στάδιο των προσφορών. (3) Σύ"φωνα "ε το άρθρο 5 της ΚΥΑ 69269/5387/90 ορίζεται κατά κανόνα στην παρούσα ότι οι χώροι απόθεσης, λόγω της σπουδαιότητας που παρουσιάζουν οι σχετικές εργασίες για το περιβάλλον, θεωρούνται ότι κατατάσσονται σε έργα και δραστηριότητες της ΟΜΑΑΣ ΙΙ της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α του άρθρου 4 της ΚΥΑ 69269/5387/90 και θεωρείται αναγκαία η εκπόνηση ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚPΝ ΕΠΙΠΤPΣΕPΝ (ΜΠΕ), η οποία θα καλύπτει τις απαιτήσεις του πίνακα 2 του άρθρου 16 της υπόψη ΚΥΑ. Επιπλέον η ΜΠΕ θα πρέπει να περιλα"βάνει ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ "ε όλα τα αναγκαία χαρακτηριστικά (σχέδια, φωτογραφίες, έκθεση διασφάλισης των υδραυλικών απαιτήσεων "ε την κατασκευή των αναγκαίων οχετών κτλ.) όπως και ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ του χώρου απόθεσης, που θα πρέπει να τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. Η ΜΠΕ θεωρείται αναγκαία ακό"η και για χώρους απόθεσης που περιλα"βάνονται στους ειδικούς όρους δη"οπράτησης, για τους οποίους ό"ως δεν έχει συνταχθεί σχετική ΜΠΕ. Επιση"αίνεται ότι στη ΜΠΕ θα πρέπει να γίνεται σαφής χαρακτηρισ"ός του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της περιοχής του προτεινό"ενου χώρου απόθεσης, προκει"ένου να αξιολογηθούν και οι επιπτώσεις από την κατάληψη η"οσίου χώρου ή την απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας ιδιώτη υπέρ του η"οσίου. Για την περίπτωση που οι σχετικές αποθέσεις θεωρούνται ότι έχουν "ικρή ση"ασία (λόγω περιορισ"ένου όγκου αποθέσεων, θέσης του έργου κτλ.) τότε είναι δυνατόν, εφόσον γίνεται ρητή σχετική αναφορά, να "η ζητείται για τη συγκεκρι"ένη εργολαβία η εκπόνηση σχετικής ΜΠΕ. (4) Στην περίπτωση που θα γίνουν αποθέσεις, σύ"φωνα "ε τα προηγού"ενα, σε ανενεργά λατο"εία, για τα οποία έχουν συνταχθεί σχετικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων "ε τα περιλα"βανό"ενα «Μέτρα Αποκατάστασης», τότε ο Ανάδοχος είναι υποχρεω"ένος να εκτελέσει τις σχετικές αποθέσεις σύ"φωνα "ε την ανωτέρω παράγραφο (2), εφαρ"όζοντας τους εγκεκρι"ένους όρους των «"έτρων αποκατάστασης», σύ"φωνα "ε την εκδοθείσα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. (5) Για την περίπτωση που οι αποθέσεις γίνουν, "ερικά ή ολικά, σε ανενεργά λατο"εία ή/και σε άλλους χώρους, για τους οποίους δεν έχουν συνταχθεί ΜΠΕ, τότε ο Ανάδοχος θα πρέπει να συντάξει ο ίδιος την(τις) αναγκαία(ες) ΜΠΕ, σύ"φωνα "ε την ανωτέρω παράγραφο (3). Η εκπόνηση της (των) ΜΠΕ κατατάσσεται(ονται) στην κατηγορία των εργασιών για τις οποίες δεν προβλέπεται καταβολή α"οιβής στον Ανάδοχο και θα πρέπει να περιλάβει τις σχετικές δαπάνες, κατά ανηγ"ένο τρόπο, στις τι"ές της προσφοράς του. (6) Με την ενεργοποίηση της σύ"βασης και εφόσον οι τυχόν προβλεπό"ενοι στους ειδικούς όρους δη"οπράτησης χώροι απόθεσης δεν επαρκούν για τις ανάγκες του έργου και στην περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος δεν "πορεί να διασφαλίσει θέσεις απόθεσης των επί πλέον όγκων σε κατάλληλους χώρους της επιλογής του (που θα πρέπει να τυγχάνουν της έγκρισης των αρ"οδίων αρχών), τότε αυτός θα υποβάλλει σχετική έγγραφη αίτηση στην Υπηρεσία, προσδιορίζοντας το συ"πληρω"ατικό απαιτού"ενο όγκο των προς απόθεση χώρων, ώστε σε συνεργασία Αναδόχου και Υπηρεσίας "ε τις αρ"όδιες για το περιβάλλον Αρχές, να προετοι"αστεί ένας πίνακας, προτεινό"ενων χώρων απόθεσης ιδιοκτησίας του η"οσίου, κατά προτί"ηση ανενεργών λατο"είων, όπου θα αναφέρονται και οι χονδρικά εκτι"ώ"ενοι όγκοι απόθεσης σε συνδυασ"ό "ε τυχόν αναφερό"ενους περιβαλλοντικούς όρους. Σε περίπτωση "η ύπαρξης "ελέτης ΜΠΕ, σύ"φωνα "ε την ανωτέρω παράγραφο (5), ο Ανάδοχος υποχρεούται σε εκπόνηση τέτοιας "ελέτης. (7) Σε περίπτωση που ο ανωτέρω πίνακας "ε τους εκτι"ώ"ενους δυνατούς όγκους απόθεσης δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκαίων αποθέσεων των έργων, τότε ο Ανάδοχος θα υποβάλει εγκαίρως ένα συ"πληρω"ατικό πίνακα προτεινό"ενων χώρων απόθεσης, "ε τους εκτι"ώ"ενους δυνατούς όγκους απόθεσης, που θα συνοδεύεται από τις σχετικές ΜΠΕ σύ"φωνα "ε την παράγραφο (3). Κατά προτεραιότητα, είναι επιθυ"ητό οι σχετικοί χώροι να είναι χώροι ανήκοντες στο η"όσιο, αλλά θα είναι δυνατόν να περιληφθούν στον πίνακα και ιδιωτικές εκτάσεις, όταν τα συγκριτικά στοιχεία δαπανών και τυχόν επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από τις εργασίες απόθεσης (π.χ. αποφυγή κατάληψης δασικών εκτάσεων και άλλων ευπαθών περιοχών) συνηγορούν υπέρ της χρησι"οποίησης χώρων απόθεσης σε ιδιωτικές εκτάσεις. (8) Στο συ"πληρω"ατικό πίνακα του Αναδόχου θα πρέπει να παρουσιάζονται οι αναγκαίοι προς απόθεση όγκοι ("ε ένα περιθώριο ασφαλείας) και οι δυνατοί όγκοι που "πορούν να αποτεθούν στους νέους προτεινό"ενους χώρους, οι οποίοι θα πρέπει να υπερκαλύπτουν τις ανάγκες των έργων, παρέχοντας τη δυνατότητα στην Υπηρεσία να επιλέξει, εναλλακτικά, "ία (ή "ερικές) από τις προτεινό"ενες θέσεις. (9) Η έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων θα γίνεται "έσα στην προθεσ"ία που ορίζεται από τον Νό"ο 1650/86 (άρθρο 4, παράγραφος 9), όπως ισχύει εκάστοτε. Στην ίδια Απόφαση θα γίνεται έγκριση της χρήσης ενός ή περισσοτέρων Χώρων Αποθέσεων για τις ανάγκες του έργου. (10) Στην περίπτωση κατά την οποία οι ανωτέρω εγκεκρι"ένες θέσεις Χώρων Απόθεσης περιλα"βάνουν επιφάνειες που ανήκουν σε ιδιώτες θα ενεργοποιείται και η τυχόν απαιτού"ενη διαδικασία απαλλοτρίωσης υπέρ του η"οσίου. (11) Η τυχόν απαλλοτρίωση των χώρων απόθεσης θα γίνεται υπέρ του η"οσίου και οι σχετικές δαπάνες θα βαρύνουν τον Ανάδοχο Παροχή ηλεκτρισού, τηλεφώνου, νερού και φυσικού αερίου (1) Ο Ανάδοχος "ε δική του ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη, θα εξασφαλίσει από τη ΕΗ σε κατάλληλες θέσεις ηλεκτρική ενέργεια στις ποσότητες και στην τάση που θα του είναι απαραίτητη. Ο Ανάδοχος παράλληλα θα φροντίσει να έχει στα εργοτάξιά του τις κατάλληλες βοηθητικές εγκαταστάσεις, για προσωρινή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, είτε για την περίπτωση καθυστέρησης των αναγκαίων εργασιών της ΕΗ για την 34

98 εξασφάλιση της ενέργειας από το εθνικό δίκτυο, είτε για τις περιπτώσεις που το δίκτυο υποστεί βλάβη ή υπάρξουν διακοπές στην παροχή ενέργειας κατά τη διάρκεια της κατασκευής των έργων. Οι βοηθητικές εγκαταστάσεις θα καλύπτουν τουλάχιστον τον ηλεκτροφωτισ"ό ασφαλείας, τα τυχόν συστή"ατα ασφάλειας καθώς και την τροφοδότηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών της Επίβλεψης και του Αναδόχου. (2) Ανάλογα "ε το "έγεθος των φορτίων και τον ελάχιστο αναγκαίο χρόνο συνεχούς παροχής ηλεκτρικού ρεύ"ατος, "πορεί να χρησι"οποιηθούν ως βοηθητικές εγκαταστάσεις εφεδρικά συστή"ατα παραγωγής (ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, γεννήτριες) ή αποθήκευσης και απόδοσης ηλεκτρικού ρεύ"ατος (συσσωρευτές, σύστη"α αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικού ρεύ"ατος UPS). Τα υπόψη συστή"ατα "πορεί να είναι τύπου "STAND BY" εφόσον οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν δυνατότητα λειτουργίας για το χρονικό διάστη"α ενεργοποίησης του συστή"ατος "STAND BY", αλλιώς θα πρέπει να εξασφαλισθούν συστή"ατα τύπου "ON LINE". (3) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να καταβάλλει όλες τις σχετικές δαπάνες για την εγκατάσταση των κατάλληλων υποσταθ"ών και την κατασκευή των απαραίτητων δικτύων για τη "εταφορά και διανο"ή του ηλεκτρικού ρεύ"ατος, που θα χρειασθεί για τις εργασίες του, από τα ση"εία παροχής στα ση"εία χρήσης. (4) Ο Ανάδοχος "ε δική του ευθύνη, φροντίδα και δαπάνες θα εξασφαλίσει από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας να γίνει σύνδεση τουλάχιστον δύο εξωτερικών γρα""ών ("ιας στα εργοταξιακά του γραφεία και "ιας στα γραφεία Επίβλεψης), καθώς επίσης και παροχή πόσι"ου νερού, φυσικού αερίου ή άλλης εγκατάστασης παροχής υπηρεσίας κοινής ωφέλειας για τις ανάγκες του έργου. (5) Όλες οι δαπάνες που αφορούν στις υποχρεώσεις του παρόντος Άρθρου, δεν θα πληρωθούν ιδιαιτέρως, και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί ανηγ"ένα στις τι"ές προσφοράς του Αναδόχου Εξοπλισός ΚτΕ και προήθεια δωρεάν υλικού Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει "ε δαπάνες του τα "ηχανή"ατα, εργαλεία, υλικά κτλ. που παραδίδονται σε αυτόν από τον ΚτΕ για χρήση ή ενσω"άτωση στο έργο. Το ίδιο ισχύει και για όσα από τα ανωτέρω τυχόν πιστοποιηθούν πριν από την ενσω"άτωσή τους στο έργο Εκθέσεις προόδου εργασιών (1) Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει προς την Υπηρεσία "ηνιαίες εκθέσεις προόδου σε τέσσερα (4) αντίγραφα, σύ"φωνα "ε τον τύπο που αυτή καθορίζει. Η πρώτη έκθεση προόδου θα καλύπτει την περίοδο "έχρι το τέλος του πρώτου η"ερολογιακού "ήνα "ετά την υπογραφή της σύ"βασης. Οι εκθέσεις προόδου θα υποβάλλονται εντός του πρώτου επταη"έρου κάθε "ήνα και θα αφορούν στην πρόοδο που επετεύχθη κατά τον α"έσως προηγού"ενο "ήνα. Οι εκθέσεις προόδου θα υποβάλλονται κατά τα ανωτέρω "έχρι την οριστική παραλαβή των έργων. (2) Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει οποιεσδήποτε άλλες εκθέσεις, που θα ζητηθούν από την Υπηρεσία και συναρτώνται, κατά την απόλυτη κρίση της, "ε την πρόοδο των έργων. (3) Παράλειψη ή α"ελής σύνταξη και υποβολή των στοιχείων των αναφορών προόδου συνεπάγεται εφάπαξ ανέκκλητη ποινική ρήτρα "έχρι ποσού ίσου προς το 15% της ποινικής ρήτρας της παρ (6)i της παρούσας, που επιβάλλεται σε κάθε τέτοια περίπτωση Σήανση και ασφάλεια εργοταξίου κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις που εκτελούνται οι εργασίες, να προβαίνει στην τοποθέτηση των γενικά απαιτού"ενων, ανάλογα "ε τη φύση των έργων (συγκοινωνιακά, υδραυλικά, οικοδο"ικά κτλ.), ση"άτων και πινακίδων ασφαλείας, προειδοποιητικών, ρυθ"ιστικών, πληροφοριακών και να επι"ελείται της συντήρησης αυτών. Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά περίφραξη, ιδιαίτερη σή"ανση, αυτό"ατα σή"ατα που θα αναβοσβήνουν (FLASH LIGHTS) και κατάλληλες διατάξεις ασφαλείας, λα"βανο"ένου υπόψη του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει. (2) Επίσης θα χρησι"οποιούνται όπου παρίσταται ανάγκη και τροχονό"οι υπάλληλοι του Αναδόχου για την ασφαλή καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων, για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία στις οδούς και στις παρακα"πτήριες και προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά την η"έρα και τη νύχτα. Τα ανωτέρω "έτρα θα λα"βάνονται "ε ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου. (3) Ο Ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχη"α που οφείλεται στη "η λήψη των απαραίτητων "έτρων ασφαλείας. (4) Σε κατάλληλο ση"είο, για ση"ειακά έργα, και στην αρχή και στο τέλος, για γρα""ικά έργα, και σε ε"φανείς θέσεις, ο Ανάδοχος υποχρεούται, "ε δικά του έξοδα, να τοποθετήσει πινακίδες, οι οποίες θα αναγράφουν τον τίτλο της Αρχής που εκτελεί τα έργα, την ονο"ασία του εκτελού"ενου έργου, το χρη"ατοδότη, την επωνυ"ία (ή ονο"ατεπώνυ"ο) του Αναδόχου, του Μελετητή και του τυχόν Τεχνικού ή άλλου Συ"βούλου. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να τοποθετεί πληροφοριακές πινακίδες οποιασδήποτε διαστάσεως, που έ""εσα ή ά"εσα τον διαφη"ίζουν, χωρίς την έγγραφη αποδοχή του κει"ένου της πινακίδας από τη ιευθύνουσα Υπηρεσία. (5) Για έργα που συγχρη"ατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Τα"εία, ο Ανάδοχος υποχρεούται, "ε δικά του έξοδα, κατά τη φάση υλοποίησης του έργου να αναρτήσει στο εργοτάξιο διαφη"ιστική πινακίδα. Η διαφη"ιστική αυτή πινακίδα το αργότερο έξι (6) "ήνες από την ολοκλήρωση του έργου αντικαθίσταται από "όνι"η επεξηγη"ατική πινακίδα. Στην διαφη"ιστική και "όνι"η επεξηγη"ατική πινακίδα θα αναφέρεται ρητά α) το έ"βλη"α της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, β) το διαρθρωτικό τα"είο και γ) το επιλεγ"ένο "ήνυ"α από τη ιαχειριστική Αρχή που προβάλλει την προστιθέ"ενη αξία της κοινοτικής παρέ"βασης. Οι διαφη"ιστικές και "όνι"ες επεξηγη"ατικές πινακίδες θα σχεδιαστούν σύ"φωνα "ε τις σχεδιαστικές λεπτο"έρειες που περιγράφονται στο Κανονισ"ό 1828/2006. (6) Συ"πληρω"ατικά των ανωτέρω, ισχύουν τα οριζό"ενα στην παρ της παρούσας Φύλαξη του εργοταξίου Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει τους εργοταξιακούς χώρους από άτο"α "η έχοντα εργασία ή "η διαπιστευ"ένα ή "η δικαιού"ενα για οποιοδήποτε λόγο να ευρίσκονται στους χώρους που εκτελούνται έργα. Για το σκοπό αυτό, θα χρησι"οποιούνται, όπου παρίσταται ανάγκη, φύλακες υπάλληλοι του Αναδόχου γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά την η"έρα και τη νύχτα. Τα ανωτέρω "έτρα θα λα"βάνονται "ε ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου ραστηριότητες Αναδόχου στο εργοτάξιο Προσωρινές εγκαταστάσεις (1) Όλες οι απαιτού"ενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλα"οι δια"ονής, εργαστήρια, γραφεία κτλ.), για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας, θα ανεγερθούν "ε "έρι"να, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου, σε θέσεις επιτρεπό"ενες από την Υπηρεσία και τις λοιπές αρ"όδιες Αρχές. (2) Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται κα"ίας αποζη"ίωσης ή παράτασης προθεσ"ίας περάτωσης του έργου λόγω τυχόν ανεπάρκειας των χώρων εργοταξίων ή από οποιαδήποτε άλλη σχετική αιτία, διότι, κατά την υποβολή της προσφοράς του, δηλώνεται σαφώς ότι ο Ανάδοχος έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών. (3) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, να προβεί έγκαιρα στην αναζήτηση, κατάληψη και διευθέτηση των κατάλληλων χώρων στην ά"εση περιοχή του έργου για την εγκατάσταση των εργοταξίων, ειδοποιώντας γι' αυτό την Υπηρεσία. Οι καταλα"βανό"ενοι χώροι αν βρίσκονται "έσα στην περιοχή ιδιοκτησίας του ΚτΕ, θα πρέπει επίσης να τύχουν της έγκρισης της Υπηρεσίας. (4) Αν ο Ανάδοχος εξεύρει δη"όσιους χώρους κατάλληλους για τις χρήσεις αυτές και υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί η χρήση τέτοιων χώρων από την Υπηρεσία, η παραχώρησή τους για χρήση (λατο"είων, δανειοθαλά"ων, χώρων απόθεσης εργοταξίων κτλ.) θα γίνει από τον ΚτΕ στον Ανάδοχο χωρίς αντάλλαγ"α, και "ε όρους χρήσης που θα πληρούν τους όρους των Άρθρων 4.18 και 4.19 της παρούσας και θα αναγραφούν στην σχετική άδεια χρήσης. (5) Έτσι, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση όλων των χώρων που θα χρησι"οποιήσει για τις κάθε φύσης εγκαταστάσεις του, όπως: γραφείων επίβλεψης και χώρων στάθ"ευσης οχη"άτων εργοταξιακών γραφείων και χώρων στάθ"ευσης οχη"άτων εργοταξιακού εργαστηρίου χώρων δια"ονής προσωπικού 35

99 αποθήκευσης των κάθε είδους υλικών παραγωγής σκυροδέ"ατος παραγωγής, ανάπτυξης και φορτοεκφόρτωσης προκατασκευασ"ένων στοιχείων παραγωγής ασφαλτοσκυροδέ"ατος προετοι"ασίας υλικών για την ενσω"άτωσή τους στην κατασκευή προσωρινής εναπόθεσης κάθε φύσης αντικει"ένων συνεργείων συντήρησης "ηχανικού του εξοπλισ"ού χώρων στάθ"ευσης "ηχανικού του εξοπλισ"ού κτλ. (6) Όλες οι δαπάνες για ενοικίαση ή/και αγορά τέτοιων χώρων βαρύνουν τον Ανάδοχο και είναι ανηγ"ένες στις τι"ές της προσφοράς του. (7) Αν οι συνθήκες του έργου ή ο κίνδυνος ζη"ιών σ' αυτό, δεν επιτρέπουν, κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, την απόθεση υλικών στους χώρους αποθήκευσης, τότε θα αποτίθενται "όνον τα υλικά εργασίας "ιας η"έρας, χωρίς να προκύπτει δικαίω"α του Αναδόχου για αποζη"ίωση, λόγω πρόσθετων ή πλάγιων "εταφορών, φορτοεκφορτώσεων κτλ., γιατί θεωρείται ότι όλες αυτές περιλα"βάνονται στις τι"ές της προσφοράς του. (8) Ο Ανάδοχος, "ε δική του "έρι"να και δαπάνη, θα διαρρυθ"ίσει κατάλληλα τον (τους) εργοταξιακό (ους) χώρο (ους), που θα περιλα"βάνει (ουν) όλες τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου, όπως επίσης και τις προσπελάσεις προς τους χώρους αυτούς. Επίσης υποχρεούται να "ην ε"ποδίζει τη λειτουργία άλλων εγκαταστάσεων κατά την εκτέλεση των εργασιών. Όλες οι ως άνω εγκαταστάσεις θα πληρούν τις απαιτήσεις των συ"βατικών τευχών και τις τυχόν κατά περίπτωση εντολές της Υπηρεσίας. (9) Όλοι οι χώροι υγιεινής θα σχεδιαστούν και κατασκευαστούν σύ"φωνα "ε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. (10) Όλες οι εγκαταστάσεις (υδραυλικές, ηλεκτρολογικές, λοιπές) θα σχεδιαστούν, κατασκευασθούν και λειτουργούν σύ"φωνα "ε τις κεί"ενες διατάξεις που διέπουν τις υπόψη εγκαταστάσεις και σύ"φωνα "ε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. (11) Τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων είτε πρόκειται για χώρους του Αναδόχου είτε πρόκειται για χώρους της αποκλειστικής χρήσης της Υπηρεσίας, βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο οποίος και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και συντήρησή τους σύ"φωνα "ε τις ισχύουσες διατάξεις της δη"όσιας τάξης, ασφάλειας και υγιεινής Καθαρισός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται "ε δαπάνη του και πριν από την παράδοση προς χρήση κάθε τ"ή"ατος έργου, καθώς και "ετά την περάτωση ολόκληρου του έργου, να αφαιρέσει και απο"ακρύνει από τους περί το επί"αχο τ"ή"α του έργου χώρους και γενικά από τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή κατασκευή ή εγκατάσταση που απαιτήθηκε, τα απορρί""ατα, εργαλεία και ικριώ"ατα, "ηχανή"ατα, πλεονάζοντα υλικά χρήσι"α ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις "ηχανη"άτων κτλ., να άρει κάθε βοηθητικό έργο κτλ., το οποίο θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία ως άχρηστο ή επιζή"ιο για τη "ετέπειτα λειτουργία του έργου ή τ"ή"ατος αυτού, να ισοπεδώσει τους χώρους στους οποίους αυτά είχαν αποτεθεί ή εγκατασταθεί και να παραδώσει τελείως καθαρές/ούς τόσο τις κατασκευές όσο και τους χώρους γύρω από το εργοτάξιο και γενικά να "ερι"νήσει για οτιδήποτε άλλο σχετικό απαιτείται για την παράδοση του έργου ώστε να λειτουργήσει εύρυθ"α, κατά τους όρους της σύ"βασης. (2) Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει, από τη στιγ"ή που εξέλιπε ο λόγος, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, και στην άρση (καθαίρεση, αποκό"ιση κτλ.) κάθε προστατευτικής κατασκευής που κατασκευάστηκε κτλ. για την εκτέλεση του έργου (εργασιών και παραγωγής υλικών) και που επιβλήθηκε από οποιοδήποτε λόγο, για την αποφυγή κάθε φύσης ζη"ιών, φθορών, ατυχη"άτων κτλ. σε ιδιοκτησίες, οικοδο"ές, δένδρα, αγρούς, καλλιεργήσι"ες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε φύσης έργα, καθώς και απο"άκρυνση των εργοταξίων. (3) Εάν "έσα σε δέκα (10) η"έρες από την έγγραφη υπό"νηση εκ "έρους της ιευθύνουσας Υπηρεσίας δεν προβεί ο Ανάδοχος στην έναρξη και, "έσα σε εύλογη προθεσ"ία, περάτωση των ανωτέρω εργασιών, αυτές εκτελούνται σε βάρος του Αναδόχου και εκπίπτει η δαπάνη που έγινε από την πρώτη επό"ενη πληρω"ή ή την εγγύηση καλής εκτέλεσης ή κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο σύ"φωνα "ε τις κεί"ενες διατάξεις, πέρα από τη "η έκδοση βεβαίωσης ε"πρόθεσ"ης εκτέλεσης του έργου ή τ"ή"ατος αυτού εξ αιτίας αυτού του λόγου Μητρώο έργου φωτογραφίες (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, να προβεί στην σύνταξη Μητρώου του έργου που κατασκευάστηκε. (2) Στο "ητρώο του έργου συ"περιλα"βάνονται: i. Σειρά έγχρω"ων φωτογραφιών των διαφόρων φάσεων του έργου, της παραγωγής υλικών και της εκτέλεσης δοκι"ών ii. Σειρά σχεδίων του έργου "ε τις διαστάσεις που τελικά εφαρ"όστηκαν iii. Σειρά σχεδίων "ε στοιχεία υψο"ετρικών αφετηριών ("ε συντεταγ"ένες Χ, Υ, Ζ επί οριζοντιογραφίας) iv. Τεύχος διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου v. Περιγραφική έκθεση της κατασκευής του έργου 4.27 Ευρήατα αρχαιολογικού ή άλλου ενδιαφέροντος (1) Ισχύουν τα οριζό"ενα στην παράγραφο 10 του Άρθρου 34 του Π 609/85 και στον Ν. 3028/2002. (2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, α"έσως "όλις διαπιστώσει την ύπαρξη αρχαιοτήτων, οποιασδήποτε ηλικίας, έργων τέχνης ή άλλων ευρη"άτων, να ειδοποιήσει την Υπηρεσία και την αρ"όδια Αρχαιολογική ή άλλη Υπηρεσία και να διακόψει α"έσως κάθε εργασία στην περιοχή των ευρη"άτων, λα"βάνοντας συγχρόνως όλα τα απαραίτητα "έτρα για την ανέπαφη διατήρηση και διαφύλαξη των υπόψη ευρη"άτων. (3) Μετά τον πρώτο χαρακτηρισ"ό των ευρη"άτων από την Αρχαιολογική ή άλλη Υπηρεσία, θα δοθούν οδηγίες στον Ανάδοχο είτε για τη συνέχιση των εργασιών είτε για τη διενέργεια έρευνας "ε δικά του "έσα και την επίβλεψη της Αρχαιολογικής ή άλλης Υπηρεσίας είτε για την προσωρινή διακοπή των εργασιών, για το διάστη"α κατά το οποίο η αρ"όδια Υπηρεσία θα διενεργεί έρευνες "ε τα δικά της "έσα και για τη "εταφορά του εξοπλισ"ού και του προσωπικού του σε άλλο "έτωπο εργασίας, "ε ανάλογη τροποποίηση του χρονοδιαγρά""ατος. (4) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, ά"εσα "όλις απαιτηθεί κατά την κρίση της Υπηρεσίας, να "ετακινεί χωρίς ιδιαίτερη αποζη"ίωση τον εξοπλισ"ό και το προσωπικό του από το ένα "έτωπο εργασίας σε άλλο και να "ειώνει"ε τον τρόπο αυτόν τις καθυστερήσεις από τις αρχαιολογικές έρευνες. (5) Παράταση τ"η"ατικών ή/και της συνολικής προθεσ"ίας θα αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο λόγω καθυστερήσεων από αρχαιολογικές έρευνες, "όνον στις περιπτώσεις που υπάρχει ρητή πρόβλεψη προς τούτο. (6) Για την περίπτωση ερευνητικών εργασιών που θα εκτελεσθούν από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις απαιτού"ενες διευκολύνσεις και να συντονίζει "ε αυτήν τις υπόλοιπες εργασίες του. (7) ιευκρινίζεται ότι για την αντι"ετώπιση του κόστους των ανασκαφών για τα αρχαιολογικά ευρή"ατα θα γίνεται πρόβλεψη σε ειδικό άρθρο «έξοδα αρχαιολογίας» ιδιαίτερα αν υπάρχουν στοιχεία ότι στην περιοχή του έργου είναι πιθανή η ύπαρξη αρχαιολογικών χώρων. Στην περίπτωση αυτή, είναι δυνατό ο Ανάδοχος να υποχρεωθεί να εκτελέσει πρόγρα""α διερευνητικών το"ών. Η πυκνότητα των το"ών και η φύση και έκταση των τυχόν ερευνητικών εργασιών, που πρόκειται να εκτελεσθούν στις σχετικές περιοχές, θα καθορισθεί από την αρ"όδια Υπηρεσία. Οι το"ές θα πρέπει να διενεργηθούν "ε προειδοποίηση τουλάχιστον τεσσάρων (4) εργασί"ων η"ερών προς την επιβλέπουσα υπηρεσία προκει"ένου να παραστεί. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τα έξοδα για τις ανωτέρω έρευνες θα πληρώνονται στον Ανάδοχο απολογιστικά "ε τι"ολόγια παροχής υπηρεσιών. (8) Όλα τα αρχαιολογικά ή άλλα ευρή"ατα, οποιασδήποτε φύσης και αξίας, που ανακαλύπτονται κατά την εκτέλεση του έργου ανήκουν στο Ελληνικό η"όσιο και σε κάθε τέτοια περίπτωση ισχύει η Ελληνική νο"οθεσία. 5. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ Ισχύουν τα οριζό"ενα στην παράγραφο 8 του Άρθρου 5 του Ν 1418/84, στον Ν 2940/01 και στον Ν 3263/04. 36

100 6. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣHΠΙΚΟ 6.1 Πρόσληψη εργατικού δυναικού και λοιπού προσωπικού (1) Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύ"βαση, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση, πρόσληψη και κινητοποίηση σύ"φωνα "ε τις κεί"ενες διατάξεις όλου του προσωπικού που απαιτείται για την εκπλήρωση των συ"βατικών του υποχρεώσεων, εργατοτεχνικού, επιστη"ονικού ή άλλου, η"εδαπού ή αλλοδαπού, καθώς και για την παροχή σε αυτό των "έσων, εργαλείων κτλ. για την άσκηση των καθηκόντων του. Σχετικά ισχύουν τα οριζό"ενα στις παρ. 3 και 6 του Άρθρου 34 του Π 609/85. (2) Ο Ανάδοχος "πορεί να χρησι"οποιήσει ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό, σύ"φωνα "ε την ισχύουσα νο"οθεσία. Το αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να εφοδιαστεί "ε σχετική άδεια παρα"ονής και εργασίας στην Ελλάδα, "ε ευθύνη, "έρι"να και δαπάνη του Αναδόχου και σύ"φωνα "ε την εκάστοτε ισχύουσα εργατική και λοιπή νο"οθεσία. 6.2 Αοιβές και Κανονισός Εργασίας Ισχύουν τα οριζό"ενα στις παρ. 4 και 7 του Άρθρου 34 του Π 609/ Προσωπικό του ΚτΕ Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προσλάβει ή να αποπειραθεί να προσλάβει προσωπικό που εργάζεται, "ε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, για λογαριασ"ό του ΚτΕ. 6.4 Εργατική νοοθεσία Ισχύουν τα οριζό"ενα στην παράγραφο 4 του Άρθρου 34 του Π 609/ Hράριο εργασίας υπερωριακή, νυχτερινή εργασία αργίες και εορτές (1) Το ωράριο εργασίας θα είναι αυτό που εκάστοτε ορίζεται από τις διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας για τις εκτελού"ενες κατά περίπτωση εργασίες. (2) Ενώ κατ αρχή θα πρέπει να αποφεύγεται, σε ειδικές περιπτώσεις και προκει"ένου να αντι"ετωπιστούν έκτακτα περιστατικά που σχετίζονται "ε την προστασία ζωής ή περιουσίας ή ασφάλειας των έργων ή για να καταστεί δυνατή η τήρηση του χρονοδιαγρά""ατος, επιτρέπεται η εκτέλεση υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις αργίες και εορτές σύ"φωνα "ε όσα σχετικά ορίζονται από την Ελληνική νο"οθεσία. Σε περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζη"ίωση. Κατά την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει τις σχετικές άδειες και να τηρεί όλους τους Νό"ους και κανονισ"ούς, που αφορούν τέτοια εργασία. Εφόσον καθίσταται αναγκαία η υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία ή η εκτέλεση εργασίας κατά τις αργίες και εορτές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να την εκτελεί χωρίς αντίρρηση, αναλα"βάνοντας και όλες τις δαπάνες. Σε οποιαδήποτε περίπτωση υπερωριακής απασχόλησης ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενη"ερώνει έγκαιρα την Υπηρεσία. (3) Ειδικά για την υπερωριακή εργασία η Υπηρεσία θα συνηγορήσει, εφόσον κρίνεται απαραίτητη και δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για εξασφάλιση περισσοτέρου προσωπικού, αλλά δεν "πορεί να εγγυηθεί την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από τις αρ"όδιες Αρχές. (4) Αν ο Ανάδοχος δεν "πορέσει να εξασφαλίσει έγκριση για υπερωριακή εργασία, αυτό δεν θα αποτελέσει δικαιολογία για παράταση των προθεσ"ιών εκτέλεσης του έργου. (5) Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει "ε δαπάνη του πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισ"ό για την ασφάλεια του προσωπικού του, του κοινού και εν γένει κάθε φύσης κυκλοφορίας, καθώς και κατάλληλα "έσα, που να επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και επιθεώρηση υλικών και την από κάθε άποψη ορθή εκτέλεση των εργασιών. (6) Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ισχύουσα νο"οθεσία για ηχορύπανση και ώρες κοινής ησυχίας στην περιοχή, για τον προγρα""ατισ"ό εκτέλεσης του έργου. Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας και τις νυκτερινές ώρες θα πρέπει να αποφεύγεται εκτέλεση εργασιών που ηχορυπαίνουν την περιοχή και να λα"βάνονται κατάλληλα προς τούτο "έτρα. 6.6 Υποδοές εργατικού δυναικού και λοιπού προσωπικού (1) Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη σύ"βαση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο προσωπικό του όλες τις διευκολύνσεις σε υποδο"ές που σχετίζονται "ε την εκπλήρωση των συ"βατικών του υποχρεώσεων και την άσκηση των καθηκόντων του προσωπικού του. (2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει προς την Υπηρεσία τις διευκολύνσεις σε υποδο"ές που ορίζονται στην παρούσα (παρ ). (3) Οι ανωτέρω διευκολύνσεις παρέχονται "ε ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του Αναδόχου και θεωρούνται ανηγ"ένες στις τι"ές της προσφοράς του. 6.7 Ασφάλεια και υγιεινή (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα "ε ασφαλή τρόπο και σύ"φωνα "ε τους Νό"ους, ιατάγ"ατα, Αστυνο"ικές και λοιπές διατάξεις και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζο"ένων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται οι επό"ενες διατάξεις, οι οποίες θα εφαρ"όζονται όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν εκάστοτε κατά το χρόνο της εφαρ"ογής τους: Το Π 413/77 (ΦΕΚ 128 Α/1977 «Περί αγοράς, "εταφοράς και καταναλώσεως εκρηκτικών υλών», Το Π 778/80 (ΦΕΚ 193 Α/1980) «Περί "έτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδο"ικών εργασιών», Το Π 1073/81 (ΦΕΚ 260 Α/1981) «Περί "έτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδο"ών και πάσης φύσεως έργων αρ"οδιότητος Πολιτικού Μηχανικού», ΥΑ ΙΙ5 η /Φ/17402/84 «Κανονισ"ός Μεταλλευτικών και Λατο"ικών Εργασιών» (931/Β), Ν 1428/84 και Ν 2115/93, To N 1430/84 (ΦΕΚ 49 Α/1984) «Κύρωση της 62 ιεθνούς Σύ"βασης Εργασίας που αφορά τις διατάξεις ασφαλείας στην οικοδο"ική βιο"ηχανία», Το Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177 Α/1985) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζο"ένων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασ"ό "ε το άρθρο 39 του Ν 1836/89 (79/Α) «Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελ"ατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις», Το Π 294/88 (ΦΕΚ 138 Α/1988) «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκ"εταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1, παρ. 1 του Ν 1568/85», Το Π 225/89 (ΦΕΚ 106 Α/1989) «Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα», Το Π 157/92 (ΦΕΚ 74 Α/1992) «Επέκταση των Π και ΥΑ που εκδόθηκαν "ε τις εξουσιοδοτήσεις του Ν 1568/85 στο η"όσιο, ΝΠ και ΟΤΑ», Το Π 395/94 (ΦΕΚ 220 Α/1994) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησι"οποίηση εξοπλισ"ού εργασίας από τους εργαζο"ένους κατά την εργασία τους σε συ""όρφωση "ε την οδηγία 89/655/ΕΟΚ», σε συνδυασ"ό "ε τα Π 89/99 (ΦΕΚ 94 Α/1999), 396/94 (ΦΕΚ 220 Α/1994) και 304/00 (ΦΕΚ 241 Α/2000), Το Π 17/96 (ΦΕΚ 11 Α/1996) «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζο"ένων κατά την εργασία σε συ""όρφωση "ε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασ"ό "ε το Π 159/99 (ΦΕΚ 157 Α/1999), Π 305/96 (ΦΕΚ 212 Α/1996) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρ"όζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συ""όρφωση προς την Οδηγία 92/57/ΕΟΚ», Η Υπουργική Απόφαση 3046/304/30189 (ΦΕΚ 59) «Κτιριοδο"ικός κανονισ"ός» (Ειδικά το Άρθρο 5, παρ. 4,2 για τη χρήση εκρηκτικών) Η Υπουργική Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧP..Ε /οικ/22593 «Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτιρίων», "ε κατ αναλογία εφαρ"ογή της σε κατεδαφίσεις υπαρχόντων τεχνικών έργων κτλ.) 37

101 (2) Προς τούτο πρέπει ο Ανάδοχος να ορίσει ένα "έλος του εργοταξίου του σαν Υπεύθυνο Ασφαλείας. Το εν λόγω "έλος του εργοταξίου θα έχει υποχρέωση για ενη"έρωση και παρακολούθηση τήρησης όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας από όλους τους εργαζό"ενους. Ο προϊστά"ενος του εργοταξιακού γραφείου του Αναδόχου παρα"ένει πάντα τελικός υπεύθυνος για την υγιεινή και ασφάλεια. (3) Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος παρα"ένει "όνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζο"ένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγ"ένων και ορθών "έτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισ"ών. Για θέ"ατα πρόληψης ατυχη"άτων ισχύουν όσα ορίζονται από την Ελληνική νο"οθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει κατά το χρόνο της εφαρ"ογής των διατάξεων. (4) Όλες οι δαπάνες εφαρ"ογής των διατάξεων υγιεινής και ασφάλειας βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί απ αυτόν κατά τη δια"όρφωση της προσφοράς του κατά ανηγ"ένο τρόπο στις τι"ές της προσφοράς του. 6.8 Προσωπικό Αναδόχου Σύ"φωνα "ε όσα αναφέρονται στα άρθρα 29, 34 και 35 του Π 609/85 και στην παράγραφο 6 του άρθρου 6 του Ν 1418/84, σχετικά "ε το προσωπικό του Αναδόχου, ισχύουν και τα ακόλουθα: (1) Το βραδύτερο σε τριάντα (30) η"ερολογιακές η"έρες από την υπογραφή της σύ"βασης κατασκευής του έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει οριστικό οργανόγρα""α εργοταξιακού προσωπικού που θα τεθεί υπόψη της ιευθύνουσας Υπηρεσίας για έλεγχο και αποδοχή ως προς την ελάχιστη κάλυψη των υπεύθυνων θέσεων του εργοταξίου. (2) Ειδικότερα ο Ανάδοχος εκτός από το διορισ"ό του προϊστά"ενου του εργοταξιακού γραφείου και του αναπληρωτή του (Άρθρο 4.3 της παρούσας), υποχρεούται να στελεχώσει "όνι"α τις εργοταξιακές του λειτουργίες "ε ειδικευ"ένο και έ"πειρο προσωπικό, αναγκαίο επί τόπου του έργου για την επαρκή καθοδήγηση, παρακολούθηση και εκτέλεση του έργου. Στο ανωτέρω προσωπικό, από το οποίο θα πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτονται και οι αρ"οδιότητες υπεύθυνου χρονικού προγρα""ατισ"ού και ελέγχου της προόδου του έργου, υπεύθυνου ποιότητας έργου και υπεύθυνου υγιεινής και ασφάλειας, θα περιλα"βάνονται απαραίτητα, κατ' ελάχιστον, και οι επιπλέον ειδικότητες που προβλέπονται. (3) Η Υπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ζητήσει την απο"άκρυνση "έλους ή "ελών του προσωπικού του Αναδόχου από το έργο, οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να τους απο"ακρύνει και να τους αντικαταστήσει "ε άλλους, των οποίων ο διορισ"ός θα υπόκειται στους όρους της παρούσας παραγράφου. Επίσης, η Υπηρεσία "πορεί να διατάσσει τη στελέχωση του εργοταξίου "ε πρόσθετο προσωπικό, όποτε, κατά την κρίση της, γίνεται απαραίτητο. (4) Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισ"ός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε κα"ία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, ο δε Ανάδοχος παρα"ένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία. (5) Επίσης, "όνον η θέση υπεύθυνου ποιότητας έργου επιτρέπεται να καλυφθεί από τον προϊστά"ενο του εργοταξιακού γραφείου του Αναδόχου ή τον αναπληρωτή του. Ο υπεύθυνος χρονικού προγρα""ατισ"ού και ελέγχου της προόδου του έργου πρέπει να είναι "ηχανικός ή τεχνολόγος "ε γνώσεις χειρισ"ού λογισ"ικού χρονικού προγρα""ατισ"ού, "ε ενδεχό"ενη περιοδική παρουσία επί τόπου του έργου, εφόσον απασχολείται "όνο στο αντικεί"ενο αυτό, ή "ε "όνι"η παρουσία εφόσον απασχολείται και σε άλλα αντικεί"ενα. (6) Ο υπεύθυνος υγιεινής και ασφάλειας συνιστάται να είναι τεχνικός επιπέδου γενικού εργοδηγού, ώστε αφενός να ευρίσκεται κυρίως στα εργοτάξια, σε στενή και ευθεία επαφή "ε το εργατοτεχνικό προσωπικό και αφετέρου να έχει την αρ"οδιότητα και τη δικαιοδοσία να επιβάλλει τους σχετικούς κανόνες στους εργοδηγούς ειδικοτήτων, στους επιστάτες και στο λοιπό προσωπικό. 6.9 Καταστάσεις προσωπικού και εξοπλισού Αναδόχου (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία "ηνιαία κατάσταση του προσωπικού που απασχολεί στο έργο (ειδικότητα, πλήθος ανά ειδικότητα, η"έρες απασχόλησης ανά "ήνα) καθώς και του "ηχανικού εξοπλισ"ού (είδος, δυνα"ικότητα, πλήθος, η"έρες απασχόλησης ανά "ήνα). Οι υπόψη καταστάσεις θα υποβάλλονται "ηνιαία, σε "ορφή που θα συ"φωνηθεί "ε την Υπηρεσία, "έχρι την οριστική παραλαβή των έργων. (2) Εφόσον εγκριθεί από την Υπηρεσία, οι κατά τα ανωτέρω καταστάσεις προσωπικού και εξοπλισ"ού "πορεί να υποβάλλονται ως παράρτη"α της "ηνιαίας έκθεσης προόδου (Άρθρο 4.22 της παρούσας), εφόσον υποβάλλονται τέτοιες Ανάροστη συπεριφορά Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για τη λήψη των απαραίτητων "έτρων ώστε να προληφθεί οποιαδήποτε ατασθαλία, παρανο"ία, βίαιη διατάραξη τάξης ή κατά οποιοδήποτε τρόπο ανάρ"οστη συ"περιφορά εκ "έρους του προσωπικού του και για τη διατήρηση ο"αλών συνθηκών και προστασίας προσώπων και περιουσιών στους εργοταξιακούς χώρους ή γύρω από αυτούς. 7. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 7.1 Τρόπος εκτέλεσης (1) Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη σύ"βαση, ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου "όνος υπεύθυνος "ε δική του δαπάνη για την επιλογή και παροχή των απαραίτητων εργατικών, υλικών και "ηχανη"άτων, τη "εταφορά τους από τις πηγές προ"ηθείας τους, καθώς και για τη χρησι"οποίηση τους και την εν γένει εκτέλεση των έργων κατά τους όρους της παρούσας, των σχετικών Προτύπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών εγκεκρι"ένων συ"βατικών τευχών και σχεδίων. (2) Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύ"φωνα "ε τα γενικά και λεπτο"ερειακά σχέδια της εγκεκρι"ένης "ελέτης, καθώς και "ε τυχόν συ"πληρω"ατικά, κατά το στάδιο της κατασκευής, που θα εγκριθούν από την Υπηρεσία. (3) Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου και "έχρι την οριστική παραλαβή του, οι εργασίες ή τ"ή"α τους ή τα υλικά που χρησι"οποιούνται ή που χρησι"οποιήθηκαν για την εκτέλεση των εργασιών είναι, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, ελαττω"ατικά, ατελή ή ακατάλληλα ή δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και γενικά δεν συ"φωνούν "ε εκείνα που ορίζονται στη σύ"βαση, τότε εφαρ"όζονται οι σχετικές διατάξεις του Άρθρου 7 του Ν 1418/84, του άρθρου 46 του Π 609/85 και της παρ της παρούσας. (4) Με την επιφύλαξη ισχύος όλων των δικαιω"άτων της Επίβλεψης για τους ελέγχους υλικών και κατασκευών, κανένα υλικό ή κατασκευή / εξοπλισ"ός δεν θα γίνονται αποδεκτά από τον ΚτΕ, εάν δεν έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από τον Υπεύθυνο Ποιότητας του Αναδόχου. ιευκρινίζεται ότι για τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων, ουσιαστικά δικαιολογητικά θεωρούνται οι εγκριτικές απαιτήσεις που έχουν εκδοθεί στις χώρες παραγωγής τους αλλά και σε άλλες χώρες, όπου έχουν κατασκευαστεί ανάλογα έργα. (5) Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε κα"ία περίπτωση, να επικαλεστεί την παρουσία εκπρόσωπων της Υπηρεσίας στον τόπο του έργου, για να απαλλαχθεί από τις συ"βατικές υποχρεώσεις του, εκεί όπου διαπιστώθηκαν, "εταγενέστερα, ελαττω"ατικές εργασίας, παραλείψεις ή ατέλειες, εκτός αν αυτές οφείλονται σε γραπτές εντολές ή οδηγίες της Υπηρεσίας. (6) Ο Ανάδοχος θα έχει όλη την ευθύνη για κάθε καθυστέρηση στην πρόοδο ή αποπεράτωση του έργου από την εφαρ"ογή του παρόντος άρθρου, εκτός αν τα αποτελέσ"ατα των εργαστηριακών δοκι"ών αποβούν υπέρ του Αναδόχου ή αν αποδειχθεί ότι τα έργα δεν είναι κακότεχνα. 7.2 Υποβολή δειγάτων υλικών / εξοπλισού Ισχύουν τα οριζό"ενα στην παράγραφο της παρούσας. 7.3 Επιθεώρηση (1) Ισχύουν τα οριζό"ενα στις παραγράφους 1 και 2 του Άρθρου 6 και στο Άρθρο 22 του Ν 1418/84, καθώς και στο Άρθρο 28 του Π 609/85. (2) Η Υπηρεσία έχει το δικαίω"α να προβαίνει σε οποιαδήποτε επιθεώρηση και έλεγχο ήθελε κρίνει αναγκαίο σχετικά "ε την ικανότητα και την επάρκεια του προσωπικού του Αναδόχου, τα υλικά, τις "εθόδους εργασίας, την πρόοδο των εργασιών, το εργατικό κόστος κτλ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί "ε ακρίβεια και πλήρη ενη"ερότητα, σύ"φωνα "ε τους εκάστοτε νό"ους, όλα γενικά τα λογιστικά βιβλία, στοιχεία και "ητρώα που αφορούν στο προσωπικό που απασχολεί, τους "ισθούς, τα η"ερο"ίσθια και τα επιδό"ατα, τις ασφαλιστικές και άλλες εισφορές κτλ., τις απογραφές του εξοπλισ"ού, των "ηχανη"άτων, των εργαλείων και υλικών που προσκο"ίσθηκαν στο εργοτάξιο και χρησι"οποιούνται σε αυτό και γενικά όλα τα βιβλία, δελτία και καταστάσεις σχετικές "ε την πρόοδο των εργασιών, τα διαγρά""ατα, τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες και 38

102 λοιπά στοιχεία που ήθελε ζητήσει η Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεω"ένος να χορηγεί στην Υπηρεσία, "ετά από σχετική αίτησή της, αντίγραφα από τις εκθέσεις καταστάσεις κτλ. 7.4 οκιές (1) Ισχύουν τα οριζό"ενα στο Άρθρο 46 του Π 609/85 και στο Άρθρο 7.1 της παρούσας. (2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει κάθε υλικό, συσκευή, εξοπλισ"ό, όργανο, συνδρο"ή, συ"βατικό ή άλλο τεύχος ή πληροφορία, ηλεκτρικό ρεύ"α, καύσι"α, αναλώσι"α, καθώς και το κατάλληλο εργατοτεχνικό και επιστη"ονικό προσωπικό που απαιτείται κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας για την αποδοτική εκτέλεση των δοκι"ών που προδιαγράφονται στα συ"βατικά τεύχη. (3) Μετά την ολοκλήρωση κάθε "ιας των κατά τα ανωτέρω δοκι"ών, ο Ανάδοχος υποχρεούται, σε εύλογο χρονικό διάστη"α που θα συ"φωνηθεί "ε την Υπηρεσία, να παραδίδει τις εκθέσεις των δοκι"ών, "ε τις καταγραφές των "ετρήσεων, τα αποτελέσ"ατα που εξήχθησαν από εργαστηριακή ή άλλη επεξεργασία και το σύ"φωνο ή όχι "ε τις προδιαγραφές και τις ΤΣΥ. 7.5 Απόρριψη Ισχύουν τα οριζό"ενα στο Άρθρο 46 του Π 609/85 και στο Άρθρο 7.1 της παρούσας. 7.6 Επανορθωτικές εργασίες Ισχύουν τα οριζό"ενα στο Άρθρο 46 του Π 609/85 και στο Άρθρο 7.1 της παρούσας. 7.7 Ιδιοκτησιακό καθεστώς ενσωατούενου εξοπλισού και υλικών Τα υλικά και ο εξοπλισ"ός, που προορίζονται να ενσω"ατωθούν στα "όνι"α έργα που περιλα"βάνονται στη σύ"βαση, θα περιέρχονται στην ιδιοκτησία του ΚτΕ είτε κατά τη χρονική στιγ"ή της προσκό"ισής τους στο εργοτάξιο είτε κατά τη χρονική στιγ"ή κατά την οποία ο Ανάδοχος δικαιούται να εισπράξει το αντίτι"ο των υπόψη υλικών και εξοπλισ"ών κατά τα οριζό"ενα στο Άρθρο 8.10 της παρούσας, οποιοδήποτε από τα δύο ανωτέρω γεγονότα επέλθει νωρίτερα. 8. ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙHΝ 8.1 Έναρξη εργασιών Ισχύουν τα οριζό"ενα στην παράγραφο 4 του Άρθρου 5 του Ν 1418/84, στην παράγραφο 1 του Άρθρου 26 και στην παράγραφο 2 του Άρθρου 36 του Π 609/ Προθεσία περάτωσης Ισχύουν τα οριζό"ενα στην παράγραφο 4 του Άρθρου 5 του Ν 1418/84, στο Άρθρο 36 του Π 609/85 και στο άρθρο 5 του Ν 3263/ Συνολική προθεσία Για την περάτωση όλου του έργου ορίζεται συνολική προθεσ"ία δώδεκα (12) η"ερολογιακών "ηνών από την η"έρα που θα υπογραφεί η σύ"βαση. Στην υπόψη συνολική προθεσ"ία, περιλα"βάνονται και οι προθεσ"ίες που αναφέρονται στο Άρθρο 1.9 της παρούσας για την τυχόν εκπόνηση και έγκριση "ελετών, όπως και για την τυχόν εκτέλεση συ"πληρω"ατικών γεωτεχνικών ερευνών. Στην ως άνω συνολική προθεσ"ία δεν περιλα"βάνεται η ολοκλήρωση των εργασιών τυχόν υδροσποράς αχυροκάλυψης ("ετά από εντολή της Υπηρεσίας), όπως και κάθε φύσης φύτευση. Εφόσον δεν έχει γίνει εφικτή η υλοποίηση τους σε προηγού"ενη φυτευτική περίοδο εντός της συνολικής προθεσ"ίας, οι εργασίες αυτές, θα "πορούν να ολοκληρωθούν "έσα στην φυτευτική περίοδο (φθινόπωρο) που έπεται της συνολικής προθεσ"ίας του έργου ("ε τις τυχόν εγκεκρι"ένες παρατάσεις της), για όσα τ"ή"ατα δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση της εργασίας εντός της συνολικής ως άνω προθεσ"ίας. 8.3 Χρονοδιάγραα κατασκευής του έργου Ισχύουν τα οριζό"ενα στην παράγραφο 4 του Άρθρου 5 του Ν 1418/84 και στις παραγράφους 1, 2 και 3 του Άρθρου 32 του Π 609/ Γενικά Το άρθρο αυτό καθορίζει τις υποχρεώσεις του Αναδόχου σχετικά "ε: (1) Την ανάπτυξη, τεκ"ηρίωση, επεξεργασία και παρουσίαση του «χρονοδιαγρά""ατος κατασκευής του έργου», σε πλήρη συ""όρφωση "ε τους χρονικούς, οικονο"ικούς, ποσοτικούς, κτλ. περιορισ"ούς και όρους, που ορίζονται στη σύ"βαση. (2) Τον έλεγχο, την τεκ"ηρίωση και την παρουσίαση της «προόδου του έργου» και την υποβολή τακτικών περιοδικών αναφορών («αναφορές προόδου») (3) Τη διαρκή ενη"έρωση του προγρά""ατος του έργου και τις διορθωτικές ενέργειες για την τήρησή του, σύ"φωνα "ε τις οδηγίες και εγκρίσεις της Υπηρεσίας. Οι χρησι"οποιού"ενοι στα τεύχη δη"οπράτησης όροι, σχετικά "ε τον προγρα""ατισ"ό και τον έλεγχο της προόδου, νοούνται κατά τον ακόλουθο τρόπο: (1) «Χρονοδιάγρα""α κατασκευής του έργου» ή «χρονοδιάγρα""α του έργου» ή «πρόγρα""α κατασκευής του έργου» ή «πρόγρα""α του έργου» είναι η τεκ"ηριω"ένη και συστη"ατική παρουσίαση των προβλέψεων και εκτι"ήσεων του Αναδόχου σχετικά "ε τη χρονική, οικονο"ική και ποσοτική εξέλιξη των «εργασιών», που περιλα"βάνονται στη σύ"βαση και σε πλήρη συ""όρφωση "ε τους χρονικούς, οικονο"ικούς, ποσοτικούς, κτλ. περιορισ"ούς και όρους, που ορίζονται σε αυτήν. (2) Οι αναφερό"ενες στην προηγού"ενη παράγραφο «εργασίες» περιλα"βάνουν: vi. Τις προεργασίες για την εγκατάσταση του εργοταξίου και την προετοι"ασία των χώρων. vii. Τις απαιτού"ενες αποτυπώσεις, έρευνες, "ελέτες, εγκρίσεις και άδειες. viii. Τις εργασίες κατασκευής και των τεχνικών έργων σε συνδυασ"ό "ε τις διάφορες φάσεις του έργου (προσωρινές και "όνι"ες). ix. Τους ελέγχους και δοκι"ές κάθε φύσης. x. Τις εργασίες λοιπών ε"πλεκό"ενων φορέων (ΟΚP, αρχαιολογία, κτλ.). xi. Τις απαλλοτριώσεις. Το πρόγρα""α του έργου, που αναπτύσσεται, καταρτίζεται και τηρείται από τον Ανάδοχο, πρέπει, κατ ελάχιστον, να καλύπτει εξειδικευ"ένα όλα τα ανωτέρω θέ"ατα. (3) «Πρόοδος του έργου» είναι η συστη"ατική αποτύπωση και τεκ"ηρίωση της πραγ"ατικής χρονικής, ποσοτικής, οικονο"ικής και διοικητικής εξέλιξης των αναφερό"ενων (τουλάχιστον) στην ανωτέρω παράγραφο (5) εργασιών, σε αντιπαράθεση "ε τις αντίστοιχες προβλέψεις του προγρά""ατος. (4) Pς «τεκ"ηρίωση του προγρά""ατος» νοείται το σύνολο των στοιχείων, παραδοχών και "εθόδων, "ε τα οποία προσδιορίζονται, αιτιολογούνται και ελέγχονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: i. η ανάπτυξη των "ετώπων του έργου και η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων ii. η επάρκεια και η καταλληλότητα των προτεινό"ενων από τον Ανάδοχο "έσων παραγωγής, iii. ο καταλογισ"ός των "έσων παραγωγής στις δραστηριότητες και η απασχόλησή τους στο έργο, iv. η ορθότητα των προβλέψεων, των "έτρων και των "εθόδων που προτείνει v. ο συσχετισ"ός των υποπρογρα""άτων και η λογική αλληλουχία των δραστηριοτήτων τους vi. η χρονική διάρκεια και τα περιθώρια των επι"έρους δραστηριοτήτων vii. η ποσοτική και οικονο"ική αποτί"ηση των προς εκτέλεση εργασιών και η διαχρονική κατανο"ή τους (πρόβλεψη απορρόφησης). (5) Pς «τεκ"ηρίωση της προόδου» νοείται το σύνολο των στοιχείων, παραστατικών και "εθόδων, "ε τα οποία αποτυπώνονται, πιστοποιούνται και ελέγχονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: i. ο βαθ"ός ολοκλήρωσης του φυσικού αντικει"ένου (συνολικό έργο, επι"έρους έργα, ποσότητες εργασιών που πραγ"ατικά εκτελέστηκαν) ii. η αξία των εργασιών που έχουν εκτελεστεί και του έργου που έχει πραγ"ατοποιηθεί iii. η αντίστοιχες εκτα"ιεύσεις (πληρω"ές) 39

103 iv. το υπολειπό"ενο προς εκτέλεση έργο σε ποσότητα και αξία v. η υστέρηση, το προβάδισ"α ή η συ"φωνία σε σχέση "ε τις προβλέψεις του προγρά""ατος. (6) «Ενη"έρωση του προγρά""ατος» είναι η συ"πλήρωση ή/και τροποποίηση του ισχύοντος προγρά""ατος "ε στοιχεία νέων προβλέψεων ή/και "ε στοιχεία προόδου, χωρίς να "εταβάλλονται οι αρχικοί ενδιά"εσοι ή/και οι τελικοί χρονικοί και οικονο"ικοί στόχοι (προθεσ"ίες, προϋπολογισ"ός) ή το αντικεί"ενο της σύ"βασης. (7) «Αναθεώρηση ή αναπροσαρ"ογή του προγρά""ατος» είναι η απαραίτητη (υποχρεωτικά) ενη"έρωσή του, όταν προκύπτει ανάγκη "εταβολής των αρχικών ενδιά"εσων ή/και των τελικών χρονικών ή/και οικονο"ικών στόχων (προθεσ"ίες, προϋπολογισ"ός) ή του αντικει"ένου της σύ"βασης, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις κεί"ενες διατάξεις. (8) «Οριστικοποίηση του προγρά""ατος» είναι η αποδοχή και έγκριση από την Υπηρεσία του προτεινό"ενου από τον Ανάδοχο προγρά""ατος, όπως αυτό τελικά δια"ορφώνεται "ετά τις παρατηρήσεις και υποδείξεις της Σύνταξη προγράατος (1) Η ανάπτυξη του προγρά""ατος γίνεται σε επίπεδο "ελέτης εφαρ"ογής υπό την έννοια του Άρθρου 8 των «προδιαγραφών "ελέτης και εφαρ"ογής χρονικού προγρα""ατισ"ού και διοίκησης έργου» (αποφ. 17/01/117/ΦΝ 332, ΦΕΚ 862Β/ ). Όλες οι σχετικές εργασίες και τα παραδοτέα στοιχεία υπάγονται στην κατηγορία των "ελετών της παρ της παρούσας ("ελέτες η α"οιβή των οποίων πρέπει να ε"περιέχεται ανηγ"ένα στις τι"ές της προσφοράς). Ο Ανάδοχος υποχρεούται, καθ όλη τη διάρκεια του έργου, να καλύπτει τις αρ"οδιότητες του υπεύθυνου χρονικού προγρα""ατισ"ού και ελέγχου της προόδου του έργου, "ε εξειδικευ"ένο και έ"πειρο προσωπικό, σύ"φωνα "ε τα αναφερό"ενα στο Άρθρο 6.8 της παρούσας. (2) Η ανάπτυξη του προγρά""ατος του έργου και των υποπρογρα""άτων του πρέπει να γίνει έτσι, ώστε να τεκ"ηριώνεται ότι τηρούνται οι προθεσ"ίες που αναφέρονται στο Άρθρο 8.2 της παρούσας Έλεγχος προγράατος < Μέτρα σε περίπτωση η συόρφωσης του Αναδόχου (1) Η πρώτη έκδοση και κάθε "εταγενέστερη ενη"έρωση ή αναθεώρηση του προγρά""ατος του έργου, ή/και των υποπρογρα""άτων του, υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση. Σε περίπτωση παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί του προγρά""ατος ή υποπρογρα""άτων, που υποβάλλει ο Ανάδοχος, ο τελευταίος υποχρεούται να τα ανασυντάξει, ώστε να περιλάβει τις παρατηρήσεις αυτές. (2) Μετά την υποβολή του προγρά""ατος η Υπηρεσία εγκρίνει αυτό όπως υποβλήθηκε, "ε τυχόν συ"πληρώσεις ή τροποποιήσεις, "έσα σε δέκα (10) η"έρες από την υποβολή του (παρ. 4, Άρθρου 5, Ν 1418/84 όπως ισχύει). Καθυστέρηση για έγκριση από την Υπηρεσία "εγαλύτερη από την ανωτέρω προθεσ"ία των δέκα (10) η"ερών συνεπάγεται την αποδοχή του προγρά""ατος του Αναδόχου. (3) Σε περίπτωση "η υποβολής από τον Ανάδοχο του προγρά""ατος στην προθεσ"ία που ορίζεται, τότε η Υπηρεσία θα αναλάβει να κοινοποιήσει στον Ανάδοχο πρόγρα""α, που θα συντάξει η ίδια ή εξειδικευ"ένος σύ"βουλος. Σε κάθε τέτοια περίπτωση (σύνταξη ή ενη"έρωση χρονοδιαγρά""ατος από την Υπηρεσία ή από ειδικό σύ"βουλο) θα αφαιρείται από το λαβείν του Αναδόχου ποσό ίσο "ε αυτό που προσδιορίζεται στην παρ. 1α της απόφασης 17α/02/ΦΝ332/89 (ΦΕΚ 862Β/ ). (4) Ο Ανάδοχος κατά το χρονικό διάστη"α "έχρι και την δεκάτη (10η) "έρα από την υποβολή για έγκριση του προγρά""ατος του έργου ή/και των υποπρογρα""άτων του, θα ενεργεί σύ"φωνα "ε το δικό του χρονοδιάγρα""α, φέροντας ακέραια την ευθύνη, αν αυτό αντίκειται στους όρους της παρούσας σύ"βασης. Για το λόγο αυτό θεωρείται, συ"βατικά, ότι η διαδικασία της κατάρτισης, έγκρισης ή "εταβολής του χρονοδιαγρά""ατος δεν επιφέρει καθυστέρηση. Εξάλλου η έγκριση του προγρά""ατος δεν περιλα"βάνει την, "ε οποιαδήποτε έννοια, συ"φωνία της Υπηρεσίας πάνω στο βαθ"ό προσπάθειας που προβλέφθηκε από τον Ανάδοχο. (5) Μετά την, κατά οποιονδήποτε τρόπο, σύ"φωνα "ε τα προηγού"ενα, οριστικοποίηση του προγρά""ατος (αρχικού ή "εταγενέστερης ενη"έρωσης), αυτό, όπως έχει δια"ορφωθεί "ε τις παρατηρήσεις της Υπηρεσίας, εφαρ"όζεται υποχρεωτικά από τον Ανάδοχο, αποτελεί τη βάση σύγκρισης για την πραγ"ατοποιού"ενη πρόοδο και ενη"ερώνεται ή αναπροσαρ"όζεται. (6) Παράλειψη ή α"έλεια ως προς την άρτια, λεπτο"ερή και πλήρη ανάλυση, τεκ"ηρίωση, τήρηση και παρουσίαση, σύ"φωνα "ε τα ανωτέρω, του προγρά""ατος του έργου (αρχικού ή "εταγενέστερης ενη"έρωσης), εκτός από τη διαδικασία διοικητικών κυρώσεων και της έκπτωσης που προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν 1418/84 και από το Άρθρο 47 του Π 609/85, συνεπάγεται: i. Την επιβολή ανέκκλητης ποινικής ρήτρας από την Υπηρεσία. Η ποινική ρήτρα αυτή επιβάλλεται για "ία "όνο φορά, και θα παρακρατηθεί από τον πρώτο επό"ενο λογαριασ"ό. ii. Την κοινοποίηση στον Ανάδοχο Υπηρεσιακού Προγρά""ατος, συντεταγ"ένου σύ"φωνα "ε τα ανωτέρω, που στη συνέχεια θα είναι υποχρεωτικό γι' αυτόν, χωρίς να του παρέχεται δικαίω"α οποιασδήποτε χρονικής απόκλισης. 8.4 Παράταση προθεσίας περάτωσης Ισχύουν τα οριζό"ενα στην παράγραφο 4 του Άρθρου 5 και στις παραγράφους 2 και 3 του Άρθρου 10 του Ν 1418/84, καθώς και τα οριζό"ενα στο Άρθρο 36 του Π 609/ Καθυστερήσεις ε υπαιτιότητα των Αρχών (1) Ισχύουν τα οριζό"ενα στην παράγραφο 2 του Άρθρου 7 του Ν 1418/84. (2) Εφόσον ισχύουν οι εξής συνθήκες: i. Ο Ανάδοχος ακολούθησε επι"ελώς τις διαδικασίες και κανονισ"ούς που ορίζονται από τις η"όσιες Αρχές της χώρας και ii. οι υπόψη Αρχές καθυστερούν ή άλλως παρακωλύουν τις εργασίες του Αναδόχου και iii. η κατά τα ανωτέρω καθυστέρηση ή παρακώλυση είναι "η προβλέψι"η σύ"φωνα "ε τα οριζό"ενα στη σύ"βαση και τα λοιπά συ"βατικά τεύχη, τότε, εφόσον αποδειχθεί ότι δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, η κατά τα ανωτέρω καθυστέρηση ή παρακώλυση είναι δυνατό να θεωρηθεί ως αιτία για χορήγηση παράτασης προθεσ"ίας, σύ"φωνα "ε τα οριζό"ενα στο Άρθρο 8.4. της παρούσας. 8.6 Ρυθός προόδου εργασιών (1) Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου θα συγκαλείται, "ε συχνότητα ή κατά τα χρονικά ορόση"α, σύσκεψη "εταξύ της επίβλεψης και αντιπροσώπων του Αναδόχου, για καταγραφή προβλη"άτων, έλεγχο προόδου, παρακολούθηση τήρησης ή τροποποίησης του χρονοδιαγρά""ατος κατασκευής και λήψης όλων των απαραίτητων "έτρων, ώστε να "ην επηρεαστούν οι χρονικές προθεσ"ίες του έργου. (2) Εάν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου η πραγ"ατική πρόοδος των εργασιών υπολείπεται της ανα"ενό"ενης ή της προγρα""ατισ"ένης, κατά το Άρθρο 8.3 της παρούσας, και εφόσον δεν οφείλεται σε αιτία που θα αντι"ετωπιστεί κατά τα οριζό"ενα στο Άρθρο 8.4 της παρούσας, ο Ανάδοχος υποχρεούται "ε εντολή της Υπηρεσίας να υποβάλει αναθεωρη"ένο χρονοδιάγρα""α, συνοδευό"ενο από αιτιολογική έκθεση, στην οποία ο Ανάδοχος θα περιγράψει τις προτεινό"ενες "εθόδους που σκοπεύει να υιοθετήσει για την επιτάχυνση των εργασιών και την ε"πρόθεσ"η εκπλήρωση των συ"βατικών του υποχρεώσεων. (3) Εκτός εάν ορίσει διαφορετικά η Υπηρεσία, ο Ανάδοχος θα εφαρ"όσει τις υπόψη προτεινό"ενες "εθόδους, οι οποίες "πορεί να προϋποθέτουν αύξηση των ωρών εργασίας ή του αριθ"ού προσωπικού και του εξοπλισ"ού ή άλλες τροποποιήσεις, "ε ευθύνη, "έρι"να και δαπάνες του Αναδόχου και χωρίς ιδιαίτερη αποζη"ίωση. (4) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί το η"ερολόγιο του έργου, σύ"φωνα "ε τα οριζό"ενα στο Άρθρο 33 του Π 609/85 και τις εντολές της Υπηρεσίας. Αν ο Ανάδοχος δεν συ""ορφωθεί "ε τα ανωτέρω, το η"ερολόγιο θα συντάσσεται από την Υπηρεσία, θα κοινοποιείται σε αυτόν και θα θεωρείται ότι συντάχθηκε από τον Ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, οι δαπάνες για τη σύνταξη του η"ερολογίου θα βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα παρακρατούνται από τις πιστοποιήσεις του έργου. 40

104 8.7 Ποινικές ρήτρες Ισχύουν γενικά τα οριζό"ενα στην παράγραφο 5 του Άρθρου 5 του Ν 1418/84, στις παραγράφους 5, 7, 9, 10, 11 και 12 του Άρθρου 36 του Π 609/85 και στο άρθρο 5 του Ν 3263/ ιακοπή εργασιών (1) Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίω"α να εκδώσει οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων εντολή στον Ανάδοχο περί διακοπής των εργασιών σε τ"ή"α του έργου ή/και σε ολόκληρο το έργο. Κατά τη διάρκεια της υπόψη διακοπής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει και φυλάσσει τα ανωτέρω τ"ή"ατα του έργου ή/και να αποθηκεύσει και φυλάσσει τα τυχόν υλικά επί τόπου, περιλα"βανο"ένων των "ηχανη"άτων / εξοπλισ"ού / έτοι"ων ή η"ικατεργασ"ένων προϊόντων, που προορίζονται για ενσω"άτωση στα "όνι"α έργα, έναντι φθοράς, απώλειας ή βλάβης. (2) Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίω"α, κατά την απόλυτη κρίση της, να ανακοινώσει την αιτία της εντελλό"ενης διακοπής των εργασιών. Εφόσον υπάρξει τέτοια ανακοίνωση και η αιτία της διακοπής οφείλεται σε ευθύνη του Αναδόχου, τα Άρθρα 8.9, 8.10 και 8.11 δεν θα έχουν ισχύ. 8.9 Συνέπειες διακοπής εργασιών (1) Ισχύουν τα οριζό"ενα στο Άρθρο 9 του Ν 1418/84 και στο Άρθρο 48 του Π 609/85. (2) Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται παράτασης προθεσ"ίας ή/και αποζη"ίωσης για τις περιπτώσεις επανόρθωσης των συνεπειών τυχόν ελλιπών "ελετών / ερευνών που θα έπρεπε να συνταχθούν / ελεγχθούν ή συντάχθηκαν "ε ευθύνη του κατά τα οριζό"ενα στα συ"βατικά τεύχη, ελαττω"ατικής εργασίας ή υλικών, ή για περίπτωση "η προστασίας ή/και φύλαξης των τ"η"άτων του έργου όπου διεκόπησαν οι εργασίες, ή/και "η αποθήκευσης ή/και φύλαξης των τυχόν υλικών κτλ., κατά τα οριζό"ενα στο Άρθρο 8.8 ανωτέρω Πληρωή ενσωατούενου εξοπλισού και υλικών στο ενδεχόενο διακοπής εργασιών Ισχύουν τα οριζό"ενα στο Άρθρο 9 του Ν 1418/84 και στα Άρθρα 48 και 50 του Π 609/ Παρατεταένη διακοπή εργασιών Ισχύουν τα οριζό"ενα στο Άρθρο 9 του Ν 1418/84 και στα Άρθρα 48, 49 και 50 του Π 609/ Επανεκκίνηση εργασιών Μετά από εντολή της Υπηρεσίας για επανεκκίνηση των εργασιών, ο Ανάδοχος και η Υπηρεσία θα επιθεωρήσουν από κοινού τα τ"ή"ατα των έργων και τα υλικά κτλ., στα οποία αφορούσε η εντολή διακοπής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε φθοράς, ελαττώ"ατος ή απώλειας στα υπόψη τ"ή"ατα / υλικά κτλ., που τυχόν επήλθε κατά τη διάρκεια της διακοπής των εργασιών, "ε "έρι"να, ευθύνη και δαπάνη του, χωρίς ιδιαίτερη αποζη"ίωση. 9. ΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΤHΣΗ 9.1 Υποχρεώσεις Αναδόχου (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην εκτέλεση των κάθε φύσης δοκι"ών παραλαβής κατά την περάτωση του έργου ή τ"η"άτων του, σύ"φωνα "ε το παρόν άρθρο και το Άρθρο 7.4, αφού υποβάλει όλα τα απαιτού"ενα δικαιολογητικά και παραδοτέα που ορίζονται στα συ"βατικά τεύχη ή που θα ζητηθούν συ"πληρω"ατικά από την Υπηρεσία κατά τη σύ"βαση. (2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την Υπηρεσία τουλάχιστον είκοσι "ια (21) η"έρες πριν από την η"ερο"ηνία κατά την οποία θα είναι έτοι"ος για τη διεξαγωγή των δοκι"ών. Εκτός εάν συ"φωνηθεί διαφορετικά, οι δοκι"ές θα εκτελεσθούν εντός δύο (2) εβδο"άδων από την η"ερο"ηνία αυτή, σύ"φωνα "ε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. (3) Με την επιτυχή ολοκλήρωση των ανωτέρω δοκι"ών του περατωθέντος έργου ή τ"η"άτων του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία τα αποτελέσ"ατα των υπόψη δοκι"ών. 9.2 Καθυστέρηση διεξαγωγής δοκιών (1) Εάν η καθυστέρηση διεξαγωγής των δοκι"ών παραλαβής κατά την περάτωση οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΚτΕ, ισχύουν τα οριζό"ενα στην παρ. 2 του Άρθρου 7 του Ν 1418/84. (2) Εάν η καθυστέρηση διεξαγωγής των δοκι"ών παραλαβής κατά την περάτωση οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίω"α να εκδώσει εντολή προς τον Ανάδοχο για διεξαγωγή των δοκι"ών εντός είκοσι "ια (21) η"ερών από την παραλαβή της υπόψη εντολής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις δοκι"ές εντός της ως άνω διορίας σε συνεννόηση "ε την Υπηρεσία. (3) Εάν ο Ανάδοχος δεν εκτελέσει τις αναγκαίες δοκι"ές εντός της ορισθείσας διορία, ο ΚτΕ διατηρεί το δικαίω"α της διεξαγωγής τους, "ε ευθύνη, δαπάνη και για λογαριασ"ό του Αναδόχου και να κοινοποιήσει σε αυτόν τα αποτελέσ"ατα των δοκι"ών. Στην περίπτωση αυτή, θα θεωρηθεί ότι οι δοκι"ές εκτελέστηκαν ως εάν ο Ανάδοχος ήταν παρών και τα αποτελέσ"ατα θα θεωρηθούν ακριβή και έγκυρα. 9.3 Επανάληψη δοκιών Εάν το έργο ή τ"ή"α του δεν καταστεί δυνατό να παραληφθεί εξ αιτίας αστοχίας κατά τη διεξαγωγή των δοκι"ών παραλαβής, θα εφαρ"όζεται το Άρθρο 7.5 της παρούσας και οι σχετικές δοκι"ές θα επαναληφθούν σε εύλογο χρόνο, "ε τους ίδιους όρους που ορίζονται στην παρούσα και στα λοιπά συ"βατικά τεύχη. 9.4 Αστοχία δοκιών παραλαβής κατά την περάτωση Ισχύουν τα οριζό"ενα στις παραγράφους 1, 3, 4, 6 και 7 του Άρθρου 7 του Ν 1418/84, καθώς και στα Άρθρα 46, 47 και 52 του Π 609/ ΠΕΡΑΤHΣΗ ΤHΝ ΕΡΓΑΣΙHΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΟΤΗ (1) Για τις έννοιες και τις διαδικασίες έκδοσης / συντέλεσης των: i. ιοικητικής παραλαβής για χρήση, ii. Βεβαίωσης περάτωσης εργασιών κατασκευής του έργου, iii. Προσωρινής παραλαβής του έργου που κατασκευάστηκε, iv. Χρόνου εγγύησης και υποχρεωτικής ("ε "έρι"να και δαπάνες του Αναδόχου) συντήρησης του έργου που κατασκευάστηκε, v. Οριστικής παραλαβής του έργου, ισχύουν τα οριζό"ενα στις παραγράφους 3 έως 7 του Άρθρου 7 και στο Άρθρο 11 του Ν 1418/84, καθώς και στα Άρθρα 52, 53, 54, 55 και 56 του Π 609/85. (2) Η προσωρινή παραλαβή του έργου θα γίνει σύ"φωνα "ε τα οριζό"ενα στο Άρθρο 53 του Π 609/85. (3) Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρησή του, ορίζεται σύ"φωνα "ε το Άρθρο 54 του Π 609/85. (4) Επιση"αίνεται ότι στις δαπάνες συντήρησης κατά το χρόνο εγγύησης περιλα"βάνονται και οι οποιεσδήποτε δαπάνες συντήρησης, εκτός από τις εργασίες πολιτικού "ηχανικού, των ηλεκτρο"ηχανολογικών εγκαταστάσεων, συ"περιλα"βανο"ένων των αναλωσί"ων (λα"πτήρες φωτισ"ού, φίλτρα κτλ.) 11. ΕΥΘΥΝΗ ΕΛΑΤΤHΜΑΤHΝ (1) Εν προκει"ένω ισχύουν τα οριζό"ενα στα Άρθρα 45 και 46 του Π 609/85. 41

105 (2) Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση, "ε δική του οικονο"ική επιβάρυνση, όλων των εργασιών επισκευών, διορθώσεων ή ανακατασκευών και για την επανόρθωση όλων των ελλείψεων, συρρικνώσεων, ατελειών ή άλλων ελαττω"άτων που τυχόν θα ε"φανισθούν στο έργο "έσα στο χρόνο συντήρησης από τη βεβαιω"ένη περάτωση του έργου, "ε την προϋπόθεση ότι, κατά την άποψη του ΚτΕ, οι εργασίες αυτές θα προκύψουν λόγω χρησι"οποίησης ακατάλληλων υλικών ή "η ικανοποιητικής εργασίας κατά την κατασκευή. (3) Η Υπηρεσία και ο Ανάδοχος θα επιθεωρούν από κοινού το έργο σύ"φωνα "ε το εγκεκρι"ένο χρονοδιάγρα""α συντήρησής του και τουλάχιστον "ια φορά κάθε πέντε "ήνες κατά την περίοδο της συντήρησης "ε σκοπό τη διαπίστωση τυχόν τέτοιων ελαττω"άτων. (4) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί να εκτελέσει τις τυχόν επανορθωτικές εργασίες ή εργασίες αποκατάστασης, σύ"φωνα "ε το παρόν Άρθρο, που αποτελούν υποχρέωσή του και "άλιστα σε εύλογο χρόνο (ανάλογα "ε το είδος της βλάβης) και σε βαθ"ό που να ικανοποιούν εύλογα την Υπηρεσία, η Υπηρεσία θα δικαιούται να αναθέσει σε τρίτους την εκτέλεση των εργασιών αυτών και να εισπράξει το κόστος τους καθ' οιονδήποτε τρόπο από τον Ανάδοχο. 12. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 12.1 Εργασίες προς επιέτρηση Ισχύουν τα οριζό"ενα στο Άρθρο 38 του Π 609/85 "ε τις εξής διευκρινήσεις: i. Προκει"ένου να εκδοθεί λογαριασ"ός οι επι"ετρήσεις πρέπει να είναι πλήρεις, σύ"φωνα "ε τα καθοριζό"ενα στα Άρθρα 12.2 και 14.3 της παρούσας. ii. Οι προβλέψεις της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του Π 609/85 διευρύνονται και θα αναφέρονται τόσο στα ποσοτικά στοιχεία όσο, κυρίως, και στα ποιοτικά στοιχεία των αφανών εργασιών. iii. Οι καταχωρήσεις στα επι"ετρητικά φύλλα πρέπει να γίνονται "ε κάθε δυνατή ακρίβεια και, εφόσον απαιτείται, να συ"πληρώνονται "ε σκαριφή"ατα ή σχέδια ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κρίνεται σκόπι"ο. Η Υπηρεσία έχει το δικαίω"α να αρνείται την καταχώρηση στα επι"ετρητικά φύλλα ελαττω"ατικών εργασιών ή ακατάλληλων υλικών. ιευκρινίζεται ακό"η ότι σε κα"ία περίπτωση η καταχώρηση στα επι"ετρητικά φύλλα δεν αποτελεί απόδειξη ότι η εργασία είναι ικανοποιητική ή τα υλικά κατάλληλα. Τα οποιαδήποτε ελαττώ"ατα, σφάλ"ατα, παραλείψεις ή ατέλειες διέπονται από τις διατάξεις του Άρθρου 7.1 της παρούσας Μεθοδολογία επιέτρησης εργασιών (1) Ο τρόπος επι"έτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών είναι αυτός που καθορίζεται από τα σχετικά άρθρα των ΤΣΥ, του τι"ολογίου και των λοιπών συ"βατικών τευχών. Για κάθε είδος εργασιών, για τις οποίες τυχόν δεν ορίζεται στα ανωτέρω τεύχη τρόπος επι"έτρησης, επι"ετρούνται και πληρώνονται οι "ονάδες που έχουν πραγ"ατικά εκτελεσθεί, χωρίς να λα"βάνονται υπόψη τυχόν αντίθετες πρακτικές, συνήθειες ή έθι"α. (2) Όλα τα επι"ετρητικά στοιχεία υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία σε έντυπη και σε ηλεκτρονική "ορφή ως αρχείο Η/Υ σε δισκέτα, στον τύπο που θα συ"φωνηθεί "ε την Υπηρεσία. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο και είναι ανηγ"ένη στην προσφορά του. (3) Ο Ανάδοχος οφείλει να προ"ηθευτεί αρ"όδια και να λάβει υπόψη του κατά τη σύνταξη των επι"ετρήσεων τις τυχόν υπάρχουσες διαδικασίες ελέγχου επι"ετρήσεων της Υπηρεσίας Πιστοποίηση εργασιών Οι πιστοποιήσεις, για τις εργασίες που πράγ"ατι εκτελέστηκαν, συντάσσονται σύ"φωνα "ε τις διατάξεις των Άρθρων 5 και 10 του Ν 1418/84 και των Άρθρων 40, 41, 42, 43 και την παράγραφο 8 του Άρθρου 46 του Π 609/ Παραλείψεις κατά την επιέτρηση Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίω"α να καλύψει τα αφανή τ"ή"ατα του έργου προτού να ληφθούν τα στοιχεία για τη σύνταξη των σχετικών Πρωτοκόλλων Αφανών Εργασιών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, "έχρι και την οριστική παραλαβή, εφόσον το ζητήσει η Υπηρεσία, να αποκαλύπτει οποιοδήποτε τ"ή"α αφανούς εργασίας για έλεγχο τυχόν ελαττω"άτων, ελλείψεων, βλαβών ή ατελειών. 13. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ 13.1 ικαίωα τροποποιήσεων Η Υπηρεσία δικαιούται, κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου και υπό τις προϋποθέσεις του Άρθρου 13.3 της παρούσας, να επιφέρει τροποποιήσεις στη "ορφή του έργου, στην ποιότητα, στο είδος ή στην ποσότητα των εργασιών, αν η αρτιότητα, η λειτουργικότητα και η οικονο"ία του έργου το επιβάλλουν. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβεί σε κα"ία αντίστοιχη τροποποίηση χωρίς έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας Ανάλυση λειτουργικής αξίας (1) Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων "πορεί να προταθούν εγγράφως από τον Ανάδοχο τροποποιήσεις, οι οποίες θα επιτύχουν κατά την άποψή του ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα, εφόσον υιοθετηθούν: i. Θα επιταχύνουν την περάτωση του έργου, ii. Θα "ειώσουν το κόστος κατασκευής, λειτουργίας ή συντήρησης του έργου, iii. Θα βελτιώσουν την αποδοτικότητα ή την αξία του έργου για λογαριασ"ό του ΚτΕ, iv. Θα ωφελήσουν περαιτέρω τον ΚτΕ κατά οποιοδήποτε τρόπο. (2) Η κατά τα ανωτέρω πρόταση τροποποίησης θα συνταχθεί, τεκ"ηριωθεί και υποβληθεί "ε πρωτοβουλία, ευθύνη, "έρι"να και δαπάνες του Αναδόχου, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε πρόσθετη α"οιβή ή αποζη"ίωση, είτε γίνει δεκτή είτε απορριφθεί από την Υπηρεσία ιαδικασία τροποποιήσεων Ισχύουν τα οριζό"ενα στις παραγράφους 1, 3, 4, 5 του Άρθρου 8 του Ν 1418/84 και στο Άρθρο 43 του Π 609/ Πληρωή τροποποιήσεων Ισχύουν τα οριζό"ενα στις παραγράφους 1, 3, 4, 5 του Άρθρου 8 του Ν 1418/84 και στο Άρθρο 43 του Π 609/ Ποσό απροβλέπτων Ισχύουν τα οριζό"ενα στην παράγραφο 2 του Άρθρου 8 του Ν 1418/84 και στην παράγραφο 2 του Άρθρου 43 του Π 609/ Απολογιστικές εργασίες Ισχύουν τα οριζό"ενα στο Άρθρο 42 του Π 609/ Προσαρογές οφειλόενες σε τροποποιήσεις του θεσικού πλαισίου Για την τυχόν προσαρ"ογή του χρονοδιαγρά""ατος του έργου εξ αιτίας ουσιωδών, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, τροποποιήσεων στο θεσ"ικό πλαίσιο ή σε κανόνες ή σε κανονισ"ούς που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικές "ετά την ανάθεση του έργου, ισχύουν τα οριζό"ενα στα Άρθρα 8.3 και 8.4 της παρούσας. Για την κάλυψη τυχόν πρόσθετων δαπανών που προκύπτουν εξ αιτίας ουσιωδών τροποποιήσεων κατά τα ανωτέρω, ισχύουν τα οριζό"ενα στην παράγραφο 2 του Άρθρου 8 του Ν 1418/84 και στην παράγραφο 2 του Άρθρου 43 του Π 609/ Αναθεώρηση τιών Ισχύουν τα οριζό"ενα στο Άρθρο 10 του Ν 1418/84 και στο Άρθρο 41 του Π 609/ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡHΜΕΣ 14.1 Συβατικό τίηα Περιεχόενα των τιών ονάδος του τιολογίου και δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο (1) Οι συ"βατικές τι"ές "ονάδας που ισχύουν, αναφέρονται σε εργασίες πλήρως περαιω"ένες σύ"φωνα "ε τους όρους της σύ"βασης. Οι τι"ές αυτές, προσαυξη"ένες κατά το κατά νό"ο ποσοστό γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους του Αναδόχου, περιλα"βάνουν όλες τις απαραίτητες 42

106 εργασίες για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή των έργων, καλύπτοντας όλες τις δαπάνες του Αναδόχου, ά"εσες ή έ""εσες και, "ε την επιφύλαξη των περί αναθεώρησης τι"ών κει"ένων διατάξεων, αποτελούν πλήρη αποζη"ίωση του Αναδόχου για την κατά ανωτέρω εκτέλεση των εργασιών. (2) Κάθε τι"ή "ονάδας ή/και κατ αποκοπή τί"η"α της προσφοράς περιλα"βάνει όλες τις κάθε είδους επιβαρύνσεις από φόρους, τέλη, δασ"ούς, ειδικούς φόρους κτλ. Το ίδιο ισχύει και για τις νέες τι"ές "ονάδας που τυχόν θα εφαρ"οσθούν. Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τι"ή "ονάδας περιλα"βάνονται οι δασ"οί και λοιποί φόροι, τέλη εισφοράς και δικαιώ"ατα για προ"ήθειες εξοπλισ"ού και εφοδίων γενικά του έργου και, προκει"ένου για είδη εσωτερικού, ο φόρος κύκλου εργασιών (ΦΚΕ) όπου ισχύει, τα τέλη χαρτοσή"ου όπου ισχύουν, και γενικότερα όλοι οι φόροι, δασ"οί, τέλη, κρατήσεις, κτλ., που θα ισχύουν κατά την εκτέλεση του έργου. Στις ανωτέρω επιβαρύνσεις περιλα"βάνεται και αυτή του άρθρου 27 του Ν 2166/93. (3) Ο Φόρος Προστιθέ"ενης Αξίας (ΦΠΑ) επί των τι"ολογίων εισπράξεων του Αναδόχου επιβαρύνει τον ΚτΕ Τιές ονάδος νέων εργασιών (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τυχόν πρόσθετες εργασίες, κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας κατά το Άρθρο 13.1 της παρούσας, "ε τις συ"βατικές τι"ές ή "ε τι"ές "ονάδος νέων εργασιών. Για την τροποποίηση των ποσοτήτων εργασιών που προβλέπονται στον προϋπολογισ"ό του έργου ή την προσθήκη νέων εργασιών, ισχύουν τα οριζό"ενα στο Άρθρο 13.3 της παρούσας. (2) Για τον κανονισ"ό τι"ών "ονάδων νέων εργασιών, θα εφαρ"όζονται τα εγκεκρι"ένα ή συ"βατικά αναλυτικά τι"ολόγια (αναλύσεις τι"ών) διευκρινίζεται ότι αυτά θα εφαρ"όζονται άσχετα "ε τα "έσα, που χρησι"οποιούνται ή θα χρησι"οποιηθούν από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών (δηλαδή "ικρού ή "εγάλου αριθ"ού "ηχανη"άτων, των γνωστών ή άλλων τύπων, καινούργιων ή όχι, "ε εργατικά χέρια "ερικά ή συνολικά, σε "ικρή ή σε "εγάλη αναλογία, κτλ.) Προκαταβολή (1) Επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο κατά τις διατάξεις της παραγράφου 11 του Άρθρου 5 του Ν 1418/84 και του Άρθρου 39 του Π 609/85, εφ όσον και "όνο η χορήγηση αυτή έχει προβλεφθεί από τη ιακήρυξη η"οπρασίας. (2) Η χορήγηση προκαταβολής πραγ"ατοποιείται "ε αίτηση του Αναδόχου "ε αιτιολόγηση των ειδικών λόγων χορήγησής της και "ετά την εγκατάσταση εργοταξίου από τον Ανάδοχο επί τόπου του έργου. (3) Πρόσθετη προκαταβολή, λόγω αύξησης της συ"βατικής δαπάνης του έργου ("ε έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών), δεν θα χορηγείται Αίτηση για λογαριασό / πιστοποίηση ενδιάεσης πληρωής (1) Οι πιστοποιήσεις, για τις εργασίες που πράγ"ατι εκτελέστηκαν, θα συντάσσονται σύ"φωνα "ε τις διατάξεις του Άρθρου 5 του Ν 1418/84 και του Άρθρου 40 του Π 609/85, όπως ισχύουν. (2) Στο λογαριασ"ό θα επισυνάπτονται όλα τα σχετικά δικαιολογητικά κατά το Άρθρο 40 του Π 609/85, οι βεβαιώσεις προόδου, τα δικαιολογητικά / πιστοποιητικά που αφορούν τους ποιοτικούς ελέγχους υπογεγρα""ένα από όλα τα ενδιαφερό"ενα "έρη, όλα τα προβλεπό"ενα στο Πρόγρα""α Ποιότητας του έργου, καθώς και τα δικαιολογητικά των κρατήσεων, φορολογικής ενη"ερότητας κτλ., που απαιτούνται κατά τους όρους της παρούσας, του Ν 1418/84, του Π 609/85 και σύ"φωνα "ε την κεί"ενη νο"οθεσία. Αν συντρέχουν περιπτώσεις επιβολής ποινικής ρήτρας, προστί"ων κτλ. (κατά του όρους των συ"βατικών τευχών) αυτές θα απο"ειώνουν το πιστοποιού"ενο ποσό. (3) Κάθε λογαριασ"ός υποβάλλεται από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία σε έντυπη "ορφή, στον τύπο που θα συ"φωνηθεί "ε την Υπηρεσία. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο και είναι ανηγ"ένη στην προσφορά του Εξοπλισός και υλικά που ενσωατώνονται στο έργο Ισχύουν τα οριζό"ενα στην παρ. 4 του Άρθρου 40 του Π 609/ Έκδοση λογαριασού / πιστοποίησης ενδιάεσης πληρωής Ισχύουν τα οριζό"ενα στα Άρθρα 12.3 και 14.3 της παρούσας Πληρωές Ισχύουν τα οριζό"ενα στην παράγραφο 9 του Άρθρου 5 του Ν 1418/84 και στα Άρθρα 40, 41, 42, 43 και την παράγραφο 8 του Άρθρου 46 του Π 609/ Καθυστέρηση πληρωών Ισχύουν τα οριζό"ενα στην παράγραφο 10 του Άρθρου 5 και στην παράγραφο 2 του Άρθρου 7 του Ν 1418/ Πληρωή κρατήσεων / επιστροφή εγγυήσεων (1) Πριν από κάθε προώθηση λογαριασ"ού για πληρω"ή από τον υπόλογο του έργου, θα προσκο"ίζονται από τον Ανάδοχο, πέρα από τα λοιπά δικαιολογητικά και τα παραστατικά καταβολής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος από τα οποία θα φαίνεται ότι κατατέθηκε στον τηρού"ενο εκεί σχετικό λογαριασ"ό το ποσοστό που προβλέπεται ως κράτηση από τις διατάξεις του Άρθρου 27, παρ. 34 έως 37 του Ν 2166/93 (ΦΕΚ 137 Α/248 93). (2) Για την επιστροφή των εγγυήσεων ισχύουν τα οριζό"ενα στην παρ. 5 του Άρθρου 27 του Π 609/ ήλωση περάτωσης εργασιών Ισχύουν τα οριζό"ενα στο Άρθρο 52 του Π 609/ Αίτηση για λογαριασό / πιστοποίηση τελικής πληρωής Ισχύουν τα οριζό"ενα στις παραγράφους 8 και 9 του Άρθρου 40 του Π 609/ Εκκαθάριση αοιβαίων απαιτήσεων Ισχύουν τα οριζό"ενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 9 του Άρθρου 40 του Π 609/85, και στις διατάξεις της παρ. 5 του Άρθρου 7 του Ν 1418/ Έκδοση λογαριασού / πιστοποίησης τελικής πληρωής Ισχύουν τα οριζό"ενα στις παραγράφους 8 και 9 του Άρθρου 40 του Π 609/ Λήξη ευθύνης εργοδότη Ισχύουν τα οριζό"ενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 9 του Άρθρου 40 του Π 609/ Νόισα συναλλαγών Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη σύ"βαση, όλες οι συναλλαγές "εταξύ του ΚτΕ και του Αναδόχου θα υπολογίζονται και εκφράζονται σε ΕΥΡP και θα πραγ"ατοποιούνται σε ΕΥΡP. 15. ΕΚΠΤHΣΗ ΑΝΑΟΧΟΥ < ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΟΤΗ 15.1 Ειδοποίηση για επανορθώσεις (ειδική διαταγή ειδική πρόσκληση) Ισχύουν τα οριζό"ενα στο Άρθρο 7 του Ν 1418/84, στην παρ. 2 του Άρθρου 46 και στην παρ. 2 του Άρθρου 47 του Π 609/ Έκπτωση Αναδόχου Ισχύουν τα οριζό"ενα στις παρ. 6 και 12 του Άρθρου 5 και στην παρ. 7 του Άρθρου 7 του Ν 1418/84, στο Άρθρο 47 του Π 609/85 και στο άρθρο 6 του Ν 3263/ ικαίωα του ΚτΕ για διάλυση της σύβασης Ο ΚτΕ διατηρεί το δικαίω"α να διαλύσει τη σύ"βαση οποτεδήποτε κατά τη διάρκειά της. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα προβλεπό"ενα στις παρ. 1, 3 και 4 του Άρθρου 9 του Ν 1418/84, και στα Άρθρα 48, 49, 50 και 51 του Π 609/ ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΟΧΟ 16.1 ικαίωα διακοπής εργασιών από τον Ανάδοχο Ισχύουν τα οριζό"ενα στην παρ. 10 του Άρθρου 5 του Ν 1418/84. 43

107 16.2 ιάλυση της σύβασης από τον Ανάδοχο Ισχύουν τα οριζό"ενα στην παράγραφο 2 του Άρθρου 9 του Ν 1418/84, στις παραγράφους 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του Άρθρου 48 και στο Άρθρο 49 του Π 609/ Πληρωή κατά τη διάλυση της σύβασης Ισχύουν τα οριζό"ενα στην παράγραφο 3 του Άρθρου 9 του Ν 1418/84 και στο Άρθρο 50 του Π 609/ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΥΝHΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 17.1 Εγγυήσεις Για τις απαιτήσεις παροχής εγγυήσεων εκ "έρους του Αναδόχου ισχύουν τα οριζό"ενα στα Άρθρα 4.2, 14.2 και 14.3 της παρούσας Ευθύνη Αναδόχου (1) Σύ"φωνα "ε τα συ"βατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν 1418/84 και Π 609/85, τόσο για την εφαρ"ογή των "ελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, "όνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος. Ο κάθε φύσης έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει "ε κανένα τρόπο τον Ανάδοχο από τη σχετική ευθύνη. (2) Ό"οια, ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου "όνος υπεύθυνος για την επιλογή των υλικών που θα χρησι"οποιηθούν, τη χρησι"οποίηση αυτών και την εκτέλεση των εργασιών κατά τους όρους της παρούσας και των λοιπών εγκεκρι"ένων συ"βατικών τευχών και σχεδίων. (3) Οι απαιτήσεις ασφάλισης εκ "έρους του Αναδόχου του έργου, του ΚτΕ, των εκπροσώπων του, του προσωπικού του, των συνεργατών του και τρίτων ορίζονται στο Άρθρο 18 της παρούσας. (4) Εφόσον η εκτέλεση του έργου γίνεται σύ"φωνα "ε τις κατευθύνσεις της "ελέτης της Υπηρεσίας και τα λοιπά συ"βατικά τεύχη, ο Ανάδοχος δεν είναι υπεύθυνος για τα διατεταγ"ένα στοιχεία των "όνι"ων έργων (τα οποία ό"ως θα πρέπει να ασφαλίσει κατά το Άρθρο 18 της παρούσας), διατηρείται ό"ως η ευθύνη του κατά το Άρθρο 2.2 της παρούσας και στις κατασκευαστικές "εθόδους, στις χρήσεις υλικών, στη δη"ιουργία και λειτουργία εργοταξιακών οδών, εργοταξιακών εγκαταστάσεων και δια"όρφωσης των έργων, στις απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής, και στα στοιχεία των "όνι"ων έργων, για τα οποία υπάρχει επιλογή βάσει των τυχόν "ελετών που θα εκπονηθούν από αυτόν. (5) Σχετικά "ε ζη"ιές που τυχόν θα παρουσιαστούν στο έργο και στις "όνι"ες εγκαταστάσεις του Αναδόχου στον τόπο του έργου, έχει ισχύ και η παράγραφος 6 του άρθρου 7 του Ν 1418/84, "όνο σε όση έκταση δεν καλύπτεται από την ασφάλιση του έργου «κατά παντός κινδύνου» σύ"φωνα "ε τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στο Άρθρο 18 της παρούσας. Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν από οποιασδήποτε φύσης δυστυχή"ατα ή ζη"ιές στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται είτε σε α"έλεια είτε υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου είτε στις οποιεσδήποτε κατασκευαστικές δραστηριότητες του Αναδόχου είτε στην ύπαρξη του έργου καθ εαυτού, βαρύνουν αποκλειστικά και "όνο τον ίδιο. Σχετικά "ε την ασφάλιση της «αστικής ευθύνης έναντι τρίτων» ισχύουν οι όροι της παρ της παρούσας. (6) Για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στη ΤΣΥ αλλά και όλων των ισχυουσών προδιαγραφών σχετικών έργων, όπως αναφέρονται παρ της παρούσας. Οποιαδήποτε ζη"ιά στο έργο είτε στα "ηχανή"ατα είτε στις εγκαταστάσεις, (εργοτάξια, δανειοθάλα"οι, λατο"εία κτλ.) που προέρχεται από οποιονδήποτε λόγο ή δολιοφθορά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών της σύ"βασης, πλην ανωτέρας βίας όπως ορίζεται στην παρούσα που δεν έχει καλυφθεί από το ασφαλιστήριο συ"βόλαιο, βαρύνει τον Ανάδοχο. Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεω"ένος να αποκαταστήσει τις ζη"ιές που προέρχονται από οποιασδήποτε φύσης δυστυχή"ατα ή ζη"ιές στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή και σε περιουσίες τρίτων και οφείλονται σε α"έλεια η υπαιτιότητά του. (7) Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να "ερι"νά για τη φύλαξη κάθε υλικού, "ηχανή"ατος εργαλείου κτλ. που ανήκει σε αυτόν ή σε τρίτους και βρίσκεται στο χώρο του εργοταξίου και να παίρνει όλα τα προβλεπό"ενα "έτρα, προσλα"βάνοντας συγχρόνως και το κατάλληλο για το σκοπό αυτό προσωπικό (φύλακες η"έρας, νυκτοφύλακες κτλ.). Σε περίπτωση απώλειας φθοράς, βλάβης, καταστροφής υλικού ή "ηχανή"ατος κτλ., που ανήκει σε αυτόν ή τρίτους, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος να αποζη"ιώσει τον ιδιοκτήτη ή να αποκαταστήσει το υλικό κτλ., χωρίς να δικαιούται να προβάλει αξίωση για οποιαδήποτε δική του αποζη"ίωση ή και να εγείρει αξίωση επέκτασης των προθεσ"ιών κατασκευής του έργου, πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας που δεν έχουν καλυφθεί από το ασφαλιστήριο συ"βόλαιο. (8) Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει, κατά την εκτέλεση των Έργων, όλα τα απαιτού"ενα "έτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νο"οθεσία καθώς και κάθε άλλο "έτρο που αναφέρεται στην παρούσα και σύ"φωνα "ε τις απαιτήσεις των ΤΣΥ. (9) Μετά την οριστική παραλαβή του έργου, ο Ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα Ευθύνη ΚτΕ Η ευθύνη του ΚτΕ κατά την εκτέλεση της σύ"βασης διέπεται από τα οριζό"ενα στην παράγραφο και στο Άρθρο 2.2 της παρούσας. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της σύ"βασης, κατά το βαθ"ό που δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστήρια συ"βόλαια του Άρθρου 18 της παρούσας, ο ΚτΕ αναλα"βάνει τους κινδύνους για ζη"ιές προκαλού"ενες από αποδεδειγ"ένη υπαιτιότητά του και από τις αιτίες που ορίζονται στο Άρθρο 19.1 της παρούσας Συνέπειες ευθυνών του ΚτΕ Εφόσον κατά τη διάρκεια της σύ"βασης ο Ανάδοχος ή τα εκτελεσθέντα από αυτόν έργα υποστούν ζη"ιές, προκαλού"ενες από ευθύνη που έχει αναλάβει ο ΚτΕ κατά το Άρθρο 17.3 της παρούσας, θα ειδοποιήσει εγγράφως προς τούτο την Υπηρεσία και θα δικαιούται παράτασης προθεσ"ίας ή/και πληρω"ής του κόστους αποκατάστασης των ζη"ιών στο βαθ"ό που αυτές δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστήρια συ"βόλαια που ορίζονται στο Άρθρο 18 της παρούσας, κατά τα οριζό"ενα στην παρούσα και στο Άρθρο 45 του Π 609/ Πνευατικά και βιοηχανικά δικαιώατα (1) Σε περίπτωση που κάποια υλικά, "ηχανή"ατα, λογισ"ικό ή τρόποι εργασίας, από τα απαιτού"ενα για το έργο, καλύπτονται από πνευ"ατικά ή βιο"ηχανικά δικαιώ"ατα ή διπλώ"ατα ευρεσιτεχνίας, τα έξοδα απόκτησης των σχετικών δικαιω"άτων για τη χρησι"οποίησή τους βαρύνουν τον Ανάδοχο, χωρίς ιδιαίτερη αποζη"ίωση από τον ΚτΕ. (2) Επίσης ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε παράτυπη ή παράνο"η χρησι"οποίηση υλικών, "εθόδων, "ελετών, "ηχανη"άτων, λογισ"ικών κτλ., που καλύπτονται από πνευ"ατικά ή βιο"ηχανικά δικαιώ"ατα ή διπλώ"ατα ευρεσιτεχνίας. (3) Αν ο Ανάδοχος παραλείψει, σκόπι"α ή αθέλητα, να αποκτήσει "ε ορθό και νό"ι"ο τρόπο τα ανωτέρω δικαιώ"ατα, η παράλειψη αυτή θεωρείται αντισυ"βατική συ"περιφορά και επισύρει τις ακόλουθες κυρώσεις: i. Ο ΚτΕ δικαιούται, "ε "ονο"ερή ενέργεια του, να του παρακρατήσει από τον πρώτο επό"ενο λογαριασ"ό ή να εκπέσει από τις εγγυήσεις για καλή εκτέλεση το ποσό που αντιστοιχεί στα ανωτέρω δικαιώ"ατα (πνευ"ατικά, βιο"ηχανικά ή ευρεσιτεχνίας), ή το ποσό στο οποίο τυχόν θα καταδικαστεί ή συγκαταδικαστεί από τον κάτοχο του δικαιώ"ατος. Τούτο ισχύει έστω και αν η σχετική δίκη δεν έχει τελεσιδικήσει. Ο όρος αυτός έχει ισχύ, αν η προβλεπό"ενη στο Άρθρο 18 της παρούσας ασφάλιση δεν καλύπτει και την περίπτωση αυτή. ii. Ο ΚτΕ δικαιούται να αξιώσει αποζη"ίωση για ηθική βλάβη. 18. ΑΣΦΑΛΙΣΗ 18.1 Γενικές απαιτήσεις ασφάλισης (1) Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λα"βάνει υπόψη του και να συ""ορφώνεται "ε τις διατάξεις της κεί"ενης νο"οθεσίας, όπως ισχύει κατά την η"έρα σύναψης των ασφαλιστικών συ"βάσεων, όπως ενδεικτικά, Ν.. 400/70 όπως τροποποιήθηκε "ε το Π 118/85, Ν 489/76 όπως κωδικοποιήθηκε "ε το Π 237/86 και συ"πληρώθηκε "ε το Ν 1569/85, Π 1019/81, Π 118/85, Ν 1256/82, Ν 1418/84, Π 609/85, Ν 1380/85. Ο"οίως, εφόσον το έργο συγχρη"ατοδοτείται από πόρους της ΕΕ, ο Ανάδοχος οφείλει να συ""ορφώνεται "ε την περί ασφαλίσεων νο"οθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και "ε τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών. 44

108 (2) Ο Ανάδοχος οφείλει να συ""ορφώνεται "ε τους όρους των ασφαλιστηρίων συ"βολαίων. (3) Pς ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύ"φωνα "ε τις διατάξεις του Ν.. 400/1970. Οι αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθ"ίσεις του Ν.. 400/1970 και συνεπώς δεν γίνονται δεκτές ως ασφαλιστήρια του έργου. (4) Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, θα προσυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας και διέπεται από το Ν.. 400/1970, όπως ισχύει. (5) Οι παρεχό"ενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύ"βαση του έργου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις προβλεπό"ενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συ"βάσεις απαλλαγές, εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνό"ια, περιορισ"ούς κτλ., και ο Ανάδοχος παρα"ένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζη"ιών σε πρόσωπα ή/και πράγ"ατα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων. (6) Όλες οι ασφαλιστικές συ"βάσεις : θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως θα περιλα"βάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους των συ"βατικών τευχών και θα τυγχάνουν της αποδοχής του ΚτΕ. Η αποδοχή του ΚτΕ έχει την έννοια ότι οι όροι των ασφαλιστικών συ"βάσεων ανταποκρίνονται στους όρους των συ"βατικών τευχών. (7) Η εκ "έρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου, που αποτελεί ασφαλιστικό βάρος και που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννό"ων αποτελεσ"άτων της ασφάλισης, θα γίνεται πριν από την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής περιόδου. (8) Οι γενικοί όροι ασφάλισης και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από το Νό"ο 489/76 και το Π 237/86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων, η οποία παρα"ένει αλώβητη από τους όρους του ασφαλιστηρίου. (9) Ο Ανάδοχος οφείλει, "ε "έρι"να και δαπάνη του, να συνάψει ασφαλιστικές συ"βάσεις που να καλύπτουν κατ' ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντικεί"ενα ασφάλισης) που αναφέρονται στις παραγράφους 18.4,18.5 και 18.6 και σύ"φωνα "ε τις ειδικές απαιτήσεις που ορίζονται στην παρ του παρόντος άρθρου. (10) Οι ασφαλιστικές εταιρίες θα είναι φερέγγυες στο "έτρο των υποχρεώσεων που αναλα"βάνουν για το παρόν έργο και θα έχουν δόκι"η δραστηριότητα σε χώρες "έλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και του ΕΟΧ. (11) Όλες οι ασφαλιστικές συ"βάσεις θα συνάπτονται σε Ευρώ. (12) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των ασφαλιστών : κάθε στοιχείο που έθεσε ο ΚτΕ υπόψη των διαγωνιζο"ένων κάθε στοιχείο από την προσφορά του που υπέβαλε ως διαγωνιζό"ενος κάθε στοιχείο από τις έρευνες / "ελέτες που τυχόν θα υποβάλει ως Ανάδοχος κατά την εκπλήρωση των συ"βατικών του υποχρεώσεων κάθε στοιχείο από τις "ελέτες που ο ΚτΕ θέτει υπόψη του Αναδόχου. Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκών του κτλ. από τους εκπροσώπους των ασφαλιστών. (13) Ο ΚτΕ έχει το δικαίω"α: να επικοινωνεί απ' ευθείας "ε τους ασφαλιστές να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος. να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και ελέγχων. Η υπό του ΚτΕ άσκηση του δικαιώ"ατος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίω"α του Αναδόχου για οποιασδήποτε φύσης αποζη"ιώσεις. (14) Κατά την υποβολή των ασφαλιστηρίων συ"βολαίων του Άρθρου 18.4 οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να συνυποβάλλουν και Υπεύθυνη ήλωση, στην οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση του παρόντος άρθρου περί ασφαλίσεων και ότι "ε το ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως και χωρίς κα"ία εξαίρεση όλοι οι όροι και απαιτήσεις που αναφέρονται στα υπόψη άρθρα. Ό"οια κατά την υποβολή του ασφαλιστηρίου της παραγράφου 18.6, εφόσον τούτο αναφέρεται σε ασφαλιστήριο του συγκεκρι"ένου έργου (Project cover) και όχι σε ασφαλιστήριο ετήσιας βάσης των "ελετητών / συ"βούλων (Annual open cover) "ε όριο κάλυψης τουλάχιστον τα ζητού"ενα, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να υποβάλλουν Υπεύθυνη ήλωση ιδίου περιεχο"ένου "ε την προηγού"ενη υποπαράγραφο. (15) Εφιστάται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω : i. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις (ελληνικές και αλλοδαπές) υπόκεινται υποχρεωτικά στην αρ"οδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται σε αντίθεση προς τον κανόνα δη"οσίας τάξεως του άρθρου 23 παρ. 2 του Ν.. 400/1970 είναι άκυρο. ii. Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συ"βολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά "όνο εάν έχουν επικυρωθεί από φορέα αρ"όδιο για την έκδοση κυρω"ένων αντιγράφων Ειδικές ρήτρες για τις περιπτώσεις η συόρφωσης του Αναδόχου ε τις υποχρεώσεις του (1) Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρίας ή τροποποίηση των όρων της ασφαλιστικής σύ"βασης ή α"φότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συ""ορφώνεται εντός δέκα πέντε (15) η"ερών από τη σχετική ειδοποίηση. Σε αντίθετη περίπτωση "πορεί να εφαρ"οστεί η διαδικασία σύ"φωνα "ε το άρθρο 47 του Π 609/85. (2) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή α"ελήσει να συ""ορφωθεί "ε τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις, ο ΚτΕ δικαιούται να συνάψει στο όνο"α και "ε δαπάνες του Αναδόχου την(τις) αντίστοιχη(ες) ασφαλιστική(ές) σύ"βαση(εις). Τα ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνες σύναψης της(των) σύ"βασης(εων) θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο εντός δέκα πέντε (15) η"ερών από τη σχετική ειδοποίηση. (3) Σε περίπτωση "η ε"πρόθεσ"ης καταβολής των οφειλο"ένων από τον Ανάδοχο, θα ισχύσουν τα οριζό"ενα στην παράγραφο 2.5(3) της παρούσας, "ε τη διευκρίνιση ότι οι τόκοι υπερη"ερίας θα υπολογίζονται: για τα ασφάλιστρα, από την η"ερο"ηνία καταβολής τους, και για τα τυχόν λοιπά έξοδα από την η"ερο"ηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο των οφειλο"ένων ποσών. (4) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος α"ελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το οφειλό"ενο ποσό των ασφαλίστρων, ο ΚτΕ για να αποφύγει ενδεχό"ενη ακύρωση των ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, "ε χρέωση και για λογαριασ"ό του Αναδόχου, "ετά προηγού"ενη ειδοποίηση του τελευταίου. Σε τέτοια περίπτωση, η εκ "έρους του ΚτΕ είσπραξη των ποσών των ασφαλίστρων που κατέβαλε, προσαυξη"ένων "ε τους τόκους υπερη"ερίας, θα γίνεται σύ"φωνα "ε τη παράγραφο 18.2(3) ανωτέρω. (5) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στους δικαιούχους κάθε ποσό που δεν "πορεί να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κτλ., σύ"φωνα "ε τους όρους των ασφαλιστηρίων. Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο ΚτΕ έχει το δικαίω"α να εισπράξει τα οφειλό"ενα σύ"φωνα "ε τη παράγραφο 18.2(3) ανωτέρω. (6) Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία "ε την οποία ο Ανάδοχος συνήψε ασφαλιστική σύ"βαση, παραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει ("ερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζη"ιά κτλ., για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της "η εξοφλη"ένης 45

109 ζη"ιάς ή βλάβης ή καταβολής αποζη"ίωσης κτλ., σύ"φωνα "ε τους όρους της σύ"βασης. Ο ΚτΕ, σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό και θα έχει το δικαίω"α να εισπράξει τα οφειλό"ενα σύ"φωνα "ε τη παράγραφο 18.2(3) ανωτέρω. (7) Σε περίπτωση ολικής ή "ερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου, το έργο, σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι όλων των ενδεχο"ένων κινδύνων από τον ΚτΕ και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο κατά τα ανωτέρω ιαδικασία ελέγχου από τον ΚτΕ της επάρκειας των ασφαλιστικών συβάσεων (1) Ο ΚτΕ θα ελέγχει τις ασφαλιστικές συ"βάσεις όσον αφορά τη συ"βατότητα των όρων της ασφαλιστικής σύ"βασης "ε τους όρους του παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων των συ"βατικών τευχών. (2) Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία, κατά την υπογραφή του εργολαβικού συ"φωνητικού, τις ασφαλιστικές συ"βάσεις των παραγράφων 18.4 και εκτή γίνεται επίσης επίση"η βεβαίωση ασφάλισης της/των ασφαλιστικής/ών εταιρίας/ιών (Cover Note Policy) συνοδευό"ενη από την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 18.1(14) της παρούσας. (3) Τα εν λόγω ασφαλιστήρια θα υποβληθούν "αζί "ε την απόδειξη πληρω"ής της προκαταβολής των ασφαλίστρων. Επιση"αίνεται ότι στα ως άνω ασφαλιστήρια θα έχει περιληφθεί όρος ότι ο ΚτΕ διατηρεί το δικαίω"α για την απαρέγκλιτη εφαρ"ογή όλων των σχετικών απαιτήσεών του. (4) Σε περίπτωση αντιρρήσεων του ΚτΕ επί της ασφαλιστικής σύ"βασης ισχύουν τα επό"ενα: i. Ο Ανάδοχος οφείλει πλήρη συ""όρφωση προς τις παρατηρήσεις του ΚτΕ. Προς τούτο, εντός δέκα πέντε (15) η"ερών από λήψεως της σχετικής ειδοποίησης του ΚτΕ, θα υποβάλει την ανα"ορφω"ένη ασφαλιστική σύ"βαση προς επανέλεγχο. ii. Αν και η νέα ασφαλιστική σύ"βαση δεν πληροί τους όρους αποδοχής της από τον ΚτΕ, τότε ο ΚτΕ δύναται να εφαρ"όσει τις προβλέψεις της παρ. 18.2(1) της παρούσας. (5) Σε περίπτωση συ"φωνίας του ΚτΕ, ο Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει το πρώτο ασφάλιστρο και να υποβάλει στην Υπηρεσία την κάθε ασφαλιστική σύ"βαση "ε τα αποδεικτικά καταβολής του πρώτου ασφαλίστρου. (6) Ο έλεγχος ή η σιωπηλή αποδοχή ασφαλιστικής σύ"βασης δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο, ούτε απο"ειώνει οποιαδήποτε ευθύνη του, που απορρέει από το παρόν Άρθρο και γενικά τη σύ"βαση του έργου. (7) Αν ο Ανάδοχος δεν τηρήσει την προθεσ"ία των ανωτέρω παραγράφων 18.3(4)i ή 18.3(5) ο ΚτΕ δύναται να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο σύ"φωνα "ε το άρθρο 47 του Π 609/85 και το άρθρο 6 του Ν3263/04 ή να συνάψει τα ασφαλιστήρια συ"βόλαια "ε ασφαλιστική εταιρία της επιλογής του και στο όνο"α, για λογαριασ"ό και "ε δαπάνη του Αναδόχου Ασφάλιση εργασιών και εξοπλισού του Αναδόχου Ελάχιστη κάλυψη ασφάλισης του έργου «κατά παντός κινδύνου» (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως και «κατά παντός κινδύνου» και σύ"φωνα "ε τους όρους των συ"βατικών τευχών, την Ελληνική και Κοινοτική νο"οθεσία, για το συ"βατικό τί"η"α του έργου συ"περιλα"βανο"ένων των τυχόν αναπροσαρ"ογών αυτού (θετικών ή αρνητικών). (2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά από τους ασφαλιστές του, κατά τακτά χρονικά διαστή"ατα, την αναπροσαρ"ογή του ύψους της ασφαλιστικής κάλυψης, σύ"φωνα "ε το πραγ"ατικό συ"βατικό τί"η"α του έργου. (3) Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζη"ίας ή καταστροφής, "ερικής ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, τυχαία περιστατικά, αιφνίδια γεγονότα, φυσικά φαινό"ενα, α"έλεια / σφάλ"α / παράλειψη της "ελέτης οποθενδήποτε και αν προέρχεται ή/και κατασκευή, ελαττω"ατικά ενσω"ατω"ένα υλικά, κακοτεχνία / λανθασ"ένη εργασία, πλη""ελή / ελλιπή συντήρηση κτλ. Επίσης η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για: βλάβες / καταστροφές που προέρχονται από δυσ"ενείς καιρικές συνθήκες έστω και εξαιρετικά σπάνιας ε"φάνισης (δεν θα θεωρούνται περιστάσεις ανωτέρας βίας) βλάβες / καταστροφές από σεισ"ούς και άλλα συναφή "ε το έργο ατυχή"ατα και ζη"ιογόνα συ"βάντα (δεν θα θεωρούνται περιστάσεις ανωτέρας βίας). Ό"οια θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα κάθε φύσης υλικά από την παραλαβή τους "έχρι την ενσω"άτωσή τους στο έργο. (4) Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αποδεκτό να "ην περιλα"βάνει ζη"ιές προκαλού"ενες από τις αιτίες που θε"ελιώνουν περιστάσεις ανωτέρας βίας κατά τα οριζό"ενα στο Άρθρο 19.1 της παρούσας. (5) Στην ασφαλιστική σύ"βαση θα περιλα"βάνεται όρος ότι οι ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώ"ατος της υποασφάλισης. (6) Επίσης "ε το ίδιο ασφαλιστήριο θα ασφαλίζονται «κατά παντός κινδύνου» και οι "όνι"ες ή/και προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του Αναδόχου, καθώς επίσης και ο εν γένει "ηχανικός εξοπλισ"ός, που θα χρησι"οποιηθεί για την κατασκευή του έργου. (7) Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει "ε την υπογραφή της σύ"βασης και λήγει "ε το πέρας της περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης. Για τους πρώτους δέκα πέντε (15) "ήνες της περιόδου συντήρησης θα καλύπτονται ζη"ίες κτλ. στο έργο, των οποίων το αίτιο ανάγεται στην περίοδο κατασκευής ή που προκαλούνται από τον ίδιο τον Ανάδοχο στα πλαίσια των συ"βατικών εργασιών συντήρησης. Για το υπόλοιπο διάστη"α συντήρησης, που ενδεχό"ενα προβλέπεται, η κάλυψη θα περιορίζεται σε ζη"ιές κτλ. που προκαλούνται από τον ίδιο τον Ανάδοχο στα πλαίσια των συ"βατικών εργασιών συντήρησης Ασφάλιση κατά σωατικών βλαβών και ζηιών ιδιοκτησίας (Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων) (1) Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η «αστική ευθύνη» του Αναδόχου έναντι τρίτων και οι ασφαλιστές υποχρεούνται να καταβάλουν αποζη"ιώσεις σε τρίτους για σω"ατικές βλάβες, ψυχική οδύνη, ηθική βλάβη και υλικές ζη"ιές σε πράγ"ατα, ακίνητα και κινητά ή και ζώα, που προξενούνται καθ' όλη τη διάρκεια του έργου και εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζη"ιών του έργου και διαφόρων άλλων ρυθ"ίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των συ"βατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Θα καλύπτονται επίσης και ζη"ιές σε ό"ορες ιδιοκτησίες / εγκαταστάσεις. (2) Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει "ε την υπογραφή της σύ"βασης και λήγει "ε το πέρας της περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης. (3) Τα όρια αποζη"ίωσης από την ασφάλιση, σε ένα αυτοτελές ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων θα είναι, κατά περιστατικό. (4) Ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλισ"ένος για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων και κατά την περίοδο συντήρησης του έργου, "ε το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο ή "ε άλλο ανεξάρτητο, εκδιδό"ενο πριν από την έναρξη της αντίστοιχης περιόδου συντήρησης και το οποίο θα υποβάλλεται εγκαίρως στον ΚτΕ για έλεγχο Ασφάλιση Κυρίου Μηχανικού Εξοπλισού (1) Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο «κατά παντός κινδύνου» θα καλύπτεται και ο βασικός ή εξειδικευ"ένος "ηχανικός εξοπλισ"ός, ο οποίος θα χρησι"οποιηθεί στην κατασκευή του έργου. (2) Στο ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση "ε τα χαρακτηριστικά και την ταυτότητα των αντίστοιχων "ηχανη"άτων. Η συγκεκρι"ένη ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για αξίες αντικατάστασης των "ηχανη"άτων "ε καινούργια, αντίστοιχου τύπου ή τουλάχιστον ίδιας δυνα"ικότητας. (3) Ο "ηχανικός εξοπλισ"ός θα είναι ασφαλισ"ένος έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζη"ιάς (εξαιρου"ένων των ίδιων εσωτερικής φύσης "ηχανικών / ηλεκτρολογικών / ηλεκτρονικών κτλ. βλαβών), που οφείλονται ή προκαλούνται από ανωτέρα βία, ανθρώπινο λάθος ή/και τυχαία περιστατικά. (4) Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον ΚτΕ αποζη"ίωση για τυχόν ζη"ιά ή ολική απώλεια "ηχανή"ατος κτλ. ακό"η και για περίπτωση ανωτέρας βίας. (5) Η ασφάλιση των "ηχανη"άτων θα καλύπτει και τη "ετακίνηση, τη "εταφορά και τους τυχαίους ελιγ"ούς όλων των "ηχανη"άτων προς και από την περιοχή του έργου. 46

110 18.5 Ασφάλιση προσωπικού του Αναδόχου (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισ"ένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά τα"εία όλο το προσωπικό, η"εδαπό και αλλοδαπό, που απασχολεί ο ίδιος ή οι υπεργολάβοι του, σύ"φωνα "ε την εκάστοτε ισχύουσα νο"οθεσία και τις οικείες περί ΙΚΑ διατάξεις. (2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του, η"εδαπό και αλλοδαπό, έναντι ατυχη"άτων σε ασφαλιστικούς οργανισ"ούς ή εταιρίες, αναγνωρισ"ένες από το Κράτος και που λειτουργούν νό"ι"α, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας νο"οθεσίας περί ΙΚΑ. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το κάθε φύσης προσωπικό που απασχολούν, "ε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, προ"ηθευτές, σύ"βουλοι και κάθε φύσης συνεργάτες του Αναδόχου. (3) Ο ΚτΕ δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των παρ. 18.5(1) και 18.5(2), ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον ΚτΕ όλα τα σχετικά στοιχεία για την πραγ"ατοποίηση των υπόψη ελέγχων. (4) Οι όροι των ανωτέρω παραγράφων ισχύουν από την υπογραφή της σύ"βασης "έχρι το πέρας της περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης Ασφάλιση επαγγελατικής ευθύνης συβούλων ηχανικών / ελετητών (1) Ο Ανάδοχος θα "ερι"νήσει για την ασφαλιστική κάλυψη, "ε ανεξάρτητο ασφαλιστήριο, της επαγγελ"ατικής αστικής ευθύνης τυχόν "ελετητών και συ"βούλων που θα χρησι"οποιήσει για την τυχόν εκπόνηση "ελετών για το έργο έναντι κινδύνων ή συνεπειών που θα απορρέουν από σφάλ"ατα ή παραλείψεις εκ "έρους των "ελετητών / συ"βούλων (Professional Indemnity Insurance Project cover). Στην περίπτωση που ο "ελετητής ή ένας ή περισσότεροι επί "έρους "ελετητές (από ο"άδα "ελετητών) διαθέτουν ασφαλιστήριο επαγγελ"ατικής ευθύνης σε ετήσια βάση (Αnnual Open Cover), "ε όρια κάλυψης τουλάχιστον τα ζητού"ενα, τότε είναι δυνατό αυτά να χρησι"οποιηθούν στα πλαίσια της ανωτέρω συγκεκρι"ένης απαίτησης. (2) Το ασφαλιστήριο θα καλύπτει την ευθύνη των "ελετητών που απορρέει από τον Αστικό Κώδικα και από το Ν 716/77, όπως ισχύει. Κατ ελάχιστο, θα καλύπτει σω"ατικές βλάβες / θάνατο και ά"εσες / έ""εσες υλικές ζη"ίες τρίτων που απορρέουν από α"έλεια / σφάλ"α / παράλειψη σε σχέση "ε την εκπονηθείσα "ελέτη ή τις παρεχό"ενες υπηρεσίες συ"βούλου. Με το ίδιο ασφαλιστήριο θα καλύπτονται και κάθε φύσης δικαστικά έξοδα και δαπάνες καθώς επίσης και το κόστος επανασχεδιασ"ού, αναθεώρησης ή διόρθωσης της "ελέτης, εφόσον προκύπτει υπαιτιότητα του "ελετητή. (3) Στο ασφαλιστήριο πρέπει να αναφέρεται "ε σαφήνεια, ότι ο έλεγχος των "ελετών από τον ΚτΕ δεν περιορίζει τις ευθύνες του ασφαλιστή. (4) Το ασφαλιστήριο, από φερέγγυες ασφαλιστικές εταιρείες, θα προσκο"ίζεται στον ΚτΕ, "αζί "ε το βασικό ασφαλιστήριο κάλυψης της κατασκευής του έργου της παραγρ της παρούσας για σχετικό έλεγχο, κατά την υπογραφή της σύ"βασης του έργου. εκτή γίνεται επίσης επίση"η βεβαίωση ασφάλισης των ασφαλιστικών εταιριών (Cover Note Policy) συνοδευ"ένο από την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 18.1(14) ανωτέρω. (5) Pς χρόνος παραγραφής της επαγγελ"ατικής αστικής ευθύνης "ελετητών / συ"βούλων θα θεωρείται η εξαετία από τον έλεγχο της "ελέτης, κατ αναλογία προς την παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν 716/77 ή τουλάχιστον η τριετία "ετά την η"ερο"ηνία της προσωρινής παραλαβής του έργου, στο οποίο αναφέρεται Ειδικοί όροι που πρέπει να περιλαβάνονται στο ασφαλιστήριο του έργου Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων των παρ και 18.6 της παρούσας θα περιλα"βάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: (1) Στην έννοια της λέξης «Ασφαλιζό"ενος» περιλα"βάνεται ο Ανάδοχος και το κάθε φύσης προσωπικό που απασχολεί "ε οποιαδήποτε συ"βατική σχέση εργασίας "ε αυτόν στα πλαίσια του συγκεκρι"ένου έργου, καθώς επίσης και ο ΚτΕ, η εκπροσωπούσα αυτόν Υπηρεσία και τα εντεταλ"ένα όργανά της, οι τυχόν Υπεργολάβοι και οι Μελετητές του έργου. (2) Ο ΚτΕ, οι εκπροσωπούσες αυτόν Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, οι σύ"βουλοι του ΚτΕ (ή/και των Υπηρεσιών του) και το προσωπικό τούτων θεωρούνται Τρίτα πρόσωπα, σύ"φωνα "ε τους όρους και τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης "ε την εφαρ"ογή του παραρτή"ατος «διασταυρού"ενη ευθύνη αλλήλων» (cross liability), το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη ασφαλιζό"ενων φορέων. (3) Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται τυχόν κατά: του Αναδόχου ή/και των υπεργολάβων, "ελετητών και συ"βούλων του ή/και του ΚτΕ ή/και των εκπροσωπουσών τον ΚτΕ Υπηρεσιών ή/και των συ"βούλων τους ή/και "έρους ή/και του συνόλου του προσωπικού των ανωτέρω "ε την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζη"ιά από πράξη ή παράλειψη των ανωτέρω, οι οποίοι καλύπτονται από το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη ή/και ζη"ιά που προκλήθηκε από πράξη ή παράλειψη των ανωτέρω. Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κτλ., που σχετίζονται "ε την αστική ευθύνη "έσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. (4) Σε περίπτωση ολικής ή εκτετα"ένης "ερικής καταστροφής ή βλάβης του έργου, προκει"ένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική "ε τη ζη"ιά κτλ. αποζη"ίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγου"ένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της Υπηρεσίας. Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, αυτό"ατα και χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδικές ή άλλου είδους εντολή ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η απαίτηση του Αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της αποζη"ίωσης εκχωρείται στην Υπηρεσία και η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζη"ίωση στην Υπηρεσία "ετά από αίτηση της τελευταίας για το σκοπό αυτό. Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία "ε κανένα τρόπο δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη σύ"βαση. (5) Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώ"ατος ανταγωγής κατά του ΚτΕ, της Υπηρεσίας, των εντεταλ"ένων οργάνων της, των συ"βούλων της, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζη"ιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθελη"ένη, των ανωτέρω προσώπων. (6) Το ασφαλιστήριο δεν "πορεί να ακυρωθεί, να τροποποιηθεί ή να λήξει χωρίς την έγγραφη, "ε συστη"ένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) η"ερολογιακές η"έρες, σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρίας τόσο προς τον Ανάδοχο όσο και προς την Υπηρεσία. (7) Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων των παραγράφων 18.4 και 18.6, θα καλύπτεται και η ευθύνη της Υπηρεσίας ή/και των συ"βούλων της ή/και του προσωπικού των, που απορρέει από το άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα (Ευθύνη Προστήσαντος). 19. ΑΝHΤΕΡΑ ΒΙΑ 19.1 Ορισός της ανωτέρας βίας Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, ως ανωτέρα βία ορίζονται, περιοριστικά και όχι ενδεικτικά, οι κατωτέρω περιστάσεις που αποδεδειγ"ένα επηρεάζουν την ο"αλή εξέλιξη των εργασιών: (1) πόλε"ος, εχθροπραξίες, εισβολή εχθρικής δύνα"ης στη χώρα, (2) ανταρτική δράση, επανάσταση, τρο"οκρατική ενέργεια, στασίαση ή κατάλυση της συνταγ"ατικής τάξης της χώρας, ε"φύλιος πόλε"ος, (3) βίαιη διατάραξη της τάξης από πρόσωπα ξένα προς τον Ανάδοχο, τους υπεργολάβους του και το προσωπικό του, γενική απεργία εργαζο"ένων, γενική ανταπεργία εργοδοτών, 47

111 (4) ανεύρεση κεκρυ""ένων πυρο"αχικών, εκρηκτικών υλών ή ναρκών, ιονίζουσα ακτινοβολία ή "όλυνση ραδιενέργειας, εφόσον οι τελευταίες δεν οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου, των υπεργολάβων του ή του προσωπικού του, (5) άλλες αιτίες, που δεν εξαιρούνται ρητά στα συ"βατικά τεύχη, και: i. που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα ενός από τα συ"βαλλό"ενα "έρη, και ii. iii. που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την προσφορά και για τις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 388 του Α.Κ., και που δεν ήταν αντικει"ενικά δυνατό να αποτραπούν ή να υπερνικηθούν "ετά την επέλευσή τους "ε ενέργειες εκ "έρους ενός από τα συ"βαλλό"ενα "έρη Ειδοποίηση για ανωτέρα βία (1) Εφόσον ένα από τα συ"βαλλό"ενα "έρη παρε"ποδίζεται ή προβλέπεται να παρε"ποδιστεί στην εκτέλεση των συ"βατικών του υποχρεώσεων εξ αιτίας ανωτέρας βίας, τότε θα ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο "έρος για το γεγονός ή τις περιστάσεις που αποτελούν την υπόψη ανωτέρα βία και θα καθορίσει λεπτο"ερώς τις υποχρεώσεις τις οποίες παρε"ποδίζεται ή θα παρε"ποδιστεί να εκπληρώσει. Η ειδοποίηση θα κατατεθεί εντός ανατρεπτικής προθεσ"ίας δέκα (10) η"ερών από την η"έρα που το καταθέτον θιγό"ενο "έρος έλαβε γνώση ή θα έπρεπε να είχε λάβει γνώση του γεγονότος ή της περίστασης που αποτελεί κατά την άποψή του ανωτέρα βία. Όταν πρόκειται για έργο που έχει περατωθεί και δεν έχει ακό"α παραληφθεί οριστικά, η ανωτέρω προθεσ"ία ορίζεται σε είκοσι (20) η"έρες. (2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η επίκληση ανωτέρας βίας δεν θα ισχύσει για υποχρεώσεις οποιουδήποτε από τα συ"βαλλό"ενα "έρη αναφορικά "ε την καταβολή οφειλο"ένων προς στο άλλο "έρος σύ"φωνα "ε τη σύ"βαση Καθήκον για τη είωση καθυστερήσεων (1) Τα συ"βαλλό"ενα "έρη, σε κάθε περίπτωση, θα καταβάλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων, που τυχόν θα επέλθουν ως αποτέλεσ"α ανωτέρας βίας, κατά την εκτέλεση των συ"βατικών τους υποχρεώσεων. (2) Το φερό"ενο ως θιγό"ενο "έρος, όταν αρθούν οι συνθήκες ανωτέρας βίας που το αφορούν, υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο "έρος Συνέπειες ανωτέρας βίας Όταν ο Ανάδοχος φέρεται να είναι το θιγό"ενο "έρος που παρε"ποδίζεται στην εκπλήρωση των συ"βατικών του υποχρεώσεων από ανωτέρα βία, για την οποία υπεβλήθη η έγγραφη ειδοποίηση κατά τα οριζό"ενα στο Άρθρο 19.2 της παρούσας, ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 45 του Π 609/ Ανωτέρα βία που επηρεάζει Υπεργολάβο Σε περίπτωση που κάποιος υπεργολάβος, ακό"α και εγκεκρι"ένος από την Υπηρεσία, δικαιούται, στα πλαίσια της σύ"βασής του ή τυχόν άλλης συ"φωνίας, ειδικότερης αντι"ετώπισης εξ αιτίας ανωτέρας βίας που προσδιορίζεται "ε όρους πρόσθετους, ευρύτερους ή ευνοϊκότερους από εκείνους που ορίζονται στο παρόν Άρθρο 19, η υπόψη υποχρέωση ειδικότερης αντι"ετώπισης δεν αναγνωρίζεται ως ισχυρή από τον ΚτΕ και ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την απαίτηση της πλήρους εκπλήρωσης των συ"βατικών του υποχρεώσεων έναντι του ΚτΕ κατά τα οριζό"ενα στην παρούσα Προαιρετική λύση, πληρωή και αποδέσευση Εφόσον η εκτέλεση όλων σχεδόν των υπό εξέλιξη έργων παρε"ποδίζεται επί "ια συνεχή χρονική περίοδο που υπερβαίνει τους τρεις (3) "ήνες, εξ αιτίας περιστάσεων ανωτέρας βίας που έχουν γνωστοποιηθεί σύ"φωνα "ε το Άρθρο 19.2 της παρούσας, ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει λύση της σύ"βασης κατά τα οριζό"ενα στο Άρθρο 16.2 της παρούσας. 20. ΑΞΙHΣΕΙΣ, ΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΗΣΙΑ 20.1 Αξιώσεις Αναδόχου Ισχύουν τα οριζό"ενα στο Άρθρο 12 του Ν 1418/84 και στο Άρθρο 57 του Π 609/ ικαστική επίλυση διαφορών Ισχύουν τα οριζό"ενα στο Άρθρο 13 του Ν 1418/ ιαιτητική επίλυση διαφορών Ισχύουν τα οριζό"ενα στο Άρθρο 14 του Ν 1418/84. ΙΛΙΟΝ, 12 / 09 /2013 ΙΛΙΟΝ, 09/ 09 /2013 ΙΛΙΟΝ, 11 / 09 /2013 ΕΘΕ%ΡΗΘΗ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΕΛΕΓΞΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚPΝ ΕΦΑΡΜΟΓPΝ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚPΝ ΥΠΗΡΕΣΙPΝ ιονύσιος Πολίτης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Πάυλος Αντωνόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός Κυριάκος Καραγιώργης Πολιτικός Μηχανικός 48

112 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣΕΡΓΟΥ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΕΠΕΚΤΑΣΗΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΤΙΣΜΟΥ ΟΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΝ ΧΡΝ ΕΡΓ.Η1/13. ΣΧΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΙΟΝΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 49

113 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΓΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 3. ΟΡΓΑΝ7ΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 3.1 ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΙΚΤΥΑ ΟΚ7 3.2 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ, ΦΥΛΑΞΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 3.3 Χ7ΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 3.4 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΖ7Ν ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤ7Ν ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙ7Ν ΣΕ ΦΑΣΕΙΣ 5. ΟΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 7. ΟΡΓΑΝ7ΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΡΜΟΙΟΤΗΤΕΣ 7.1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΟΧΟΥ, ΥΠΕΡΓΟΛΑΒ7Ν 7.2 ΕΝΗΜΕΡ7ΣΗ ΠΡΟΣ7ΠΙΚΟΥ 7.3 ΕΚΠΑΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣ7ΠΙΚΟΥ 7.4 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤ7Ν 7.5 ΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 7.6 ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 7.7 ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΧΡΟΝΟΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΚΡΙ7ΜΑΤ7Ν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΕΝΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 50

114 ΕΙΣΑΓΓΗ Το παρόν ΣΑΥ συντάχθηκε σύφωνα ε τις προβλέψεις του Π 305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές για ασφάλεια και υγεία που πρέπει να εφαρόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συόρφωση ε την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.», ΦΕΚ 212 Α, 29/8/1996 και αποσκοπεί στην πρόληψη των κινδύνων κατά την κατασκευή του έργου. Οι προβλέψεις του παρόντος ΣΑΥ στηρίζονται: Στην Ελληνική Νοοθεσία (Νοοθετήατα που αφορούν στην Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοένων γενικά, αλλά και Νοοθετήατα που αφορούν στην Ασφάλεια για τα τεχνικά έργα και τις εργασίες που εκτελούνται σε αυτά). Σε προδιαγραφές εξοπλισού που είναι απαραίτητος για την εκτέλεση του έργου. Σε προδιαγραφές υλικών που πρόκειται να ενσωατωθούν στο έργο. Στην καλή πρακτική, σύφωνα ε τους κανόνες των διεθνών προτύπων, της επειρίας και τέχνης. Με βάση την ισχύουσα αναθεώρηση του ΣΑΥ κατά τη διάρκεια του έργου, ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου πρέπει να ενηερώσει τους επικεφαλής των συνεργείων, ώστε οι τελευταίοι να ερινήσουν για την εφαρογή των προβλέψεων του ΣΑΥ από τα συνεργεία τους. Σηειώνεται ότι η εφαρογή της Ελληνικής Νοοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία των εργαζοένων ελέγχεται από το αρόδιο Κέντρο Πρόληψης Επαγγελατικού Κινδύνου. ΠΡΟΣΟΧΗ Το παρόν ΣΑΥ σε καία περίπτωση δεν υποκαθιστά την Ελληνική Νοοθεσία. 51

115 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πολιτική και δέσευση της εταιρείας ας είναι η επίτευξη και διατήρηση ασφαλών συνθηκών εργασίας σε όλες τις δραστηριότητές της. Για να υλοποιήσουε την πολιτική ας προσπαθούε να: αναγνωρίζουε και προλαβάνουε όλους τους κινδύνους που προέρχονται από τις εργασίες στα πλαίσια των δραστηριοτήτων ας, συνεργαζόαστε ε το προσωπικό ας για θέατα ασφάλειας, παρέχουε και διατηρούε τον εξοπλισό ας ασφαλή, διασφαλίζουε τον ασφαλή χειρισό των υλικών, ενηερώνουε, εκπαιδεύουε και επιβλέπουε το προσωπικό ας, διασφαλίζουε ότι το προσωπικό ας είναι κατάλληλο για την εργασία που εκτελεί, αναθεωρούε τα αναποτελεσατικά έτρα ασφάλειας, ώστε να προλαβάνουε τα εργατικά ατυχήατα και ασθένειες και να διατηρούε ασφαλείς συνθήκες εργασίας για το προσωπικό ας. Η εταιρεία ας πιστεύει ότι και το προσωπικό που εργάζεται σε αυτή θα συετέχει στην υλοποίηση της πολιτικής της αναλαβάνοντας ε υπευθυνότητα το ερίδιο της ευθύνης που του αντιστοιχεί. Για την Εταιρεία Ηεροηνία 52

116 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,EΠΕΚΤΑΣΗ,ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦ7ΤΙΣΜΟΥ Ο7Ν ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤ7Ν Χ7Ρ7Ν ΕΡΓ Η1/2013. ΕΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΕΣ ΟΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΕΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε Ο συντονιστής ασφαλείας κατά την εκπόνηση της 1ελέτης Ο ανάδοχος Ο συντονιστής ασφαλείας κατά την εκτέλεση τού έργου ΑΡΜΟΙΟ ΚΕΠΕΚ ΚΕΠΕΚ Αθηνών, Κρήτης / ΤΤΥΕ: Αθηνών / Εδρα: Αθήνα 53

117 2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η τεχνική περιγραφή που ακολουθεί είναι σύντοη και παρατίθεται για την ευκολότερη καταννόηση του έργου από τον αναγνώστη του ΣΑΥ. Η τεχνική περιγραφή δεν υποκαθιστά και δεν υπερισχύει της τεχνικής περιγραφής κάθε επιέρους ελέτης του έργου. Οι εργασίες που περιλαβάνονται στην ελέτη αφορούν εργασίες βελτίωσης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.συγκεκριένα θα εκτελεστούν : 1.Τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωάτων,προβολέων,ιστών φωτισού 2.Τοποθέτηση νέων ηλεκτρικών πινάκων. Επίσης σε υπάρχοντες κοινόχρηστους χώρους θα βελτιωθεί το επίπεδο φωτισού ε την προσθήκη νέων ηλεκτρικών γραών,νέων φωτιστικών σωάτων και νέων ιστών ηλεκτροφωτισού. ΣΗΜΕΙΣΗ Σε περίπτωση που ακολουθήσουν τροποποιήσεις της ελέτης κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να ενηερώσει την παρούσα σύντοη τεχνική περιγραφή, ώστε να ανταποκρίνεται στα πραγατικά δεδοένα. 54

118 3. ΟΡΓΑΝΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 3.1 ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΙΚΤΥΑ Ο.Κ.. εν εντοπίστηκαν δίκτυα ΟΚ7 στην περιοχή του έργου. 55

119 3.2 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΦΥΛΑΞΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Περίφραξη Ο χώρος εκτέλεσης των εργασιών πρέπει να είναι περιφραγένος, ώστε να αποκλείεται η πρόσβαση σε η έχοντες εργασία. Για την περίφραξη των ετώπων θα γίνει τοποθέτηση φραγάτων ελαφρού τύπου (πχ προκατασκευασένα από πλαστικό). Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτηση πλαστικού πλέγατος έντονου χρώατος. Έλεγχος στην είσοδο, έξοδο Τα συνεργεία θα ελέγχονται ε ευθύνη των επικεφαλής τους, κατά την είσοδο και αποχώρηση από τα έτωπα. 56

120 3.3 ΧΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Αποδυτήρια και ιατιοφυλάκια Στη διάθεση των εργαζοένων πρέπει να τίθενται επαρκείς χώροι για να αλλάζουν ρουχισό. Οι χώροι αυτοί πρέπει να είναι εξοπλισένοι ε ιατιοφυλάκια και καθίσατα. Ντους και νιπτήρες Κοντά στα αποδυτήρια πρέπει να υπάρχουν νιπτήρες ε τρεχούενο νερό. Στους νιπτήρες συνιστάται να υπάρχουν σαπούνια. Εφόσον επιβάλλεται για λόγους υγιεινής πρέπει να εγκατασταθούν ντους ε ζεστό και κρύο νερό (συνιστάται η εγκατάσταση ενός ντους ανά 10 εργαζόενους). Αποχωρητήρια Οι εργαζόενοι πρέπει να έχουν στη διάθεση τους επαρκή αριθό αποχωρητηρίων, τα οποία θα βρίσκονται κοντά στις θέσεις εργασίας, στους χώρους ανάπαυσης και στα αποδυτήρια (συνιστάται ένα WC ανά 40 εργαζόενους, εφόσον ο αριθός των εργαζοένων δεν υπερβαίνει τους 200, ενώ ένα WC ανά 50 εργαζόενους, εφόσον ο αριθός των εργαζοένων υπερβαίνει τους 200). Χώροι εστίασης, ανάπαυσης Στο εργοτάξιο πρέπει να προβλεφθούν χώροι εστίασης και ανάπαυσης του προσωπικού. Οι συγκεκριένοι χώροι πρέπει να διαθέτουν επαρκή αριθό καθισάτων και χώρο διατήρησης φαγητού (υποχρεωτικά εφόσον ο αριθός εργαζοένων υπερβαίνει τους 70). Χώρος παροχής πρώτων βοηθειών, φαρακείο Ο χώρος παροχής πρώτων βοηθειών, φαρακείο πρέπει να είναι κοντά στο χώρο εργασίας. Επίσης πρέπει να είναι προσπελάσιος ε φορείο. Ο χώρος πρέπει να επισηανθεί ε πινακίδες, σύφωνα ε τις προβλέψεις του Π 105/1995. Ο χώρος παροχής πρώτων βοηθειών συνιστάται να εποπτεύεται από το γιατρό εργασίας του Αναδόχου. Αποκοιδή απορριάτων Σε διάφορες θέσεις του εργοταξίου πρέπει να τοποθετηθούν κάδοι απορριάτων. Συνιστάται η τοποθέτηση κάδων σε αποχωρητήρια, χώρους εστίασης, αποδυτήρια και κοντά στους χώρους εργασίας. Για την αποκοιδή των αχρήστων υλικών προτείνεται η τοποθέτηση εγάλων κάδων (containers) σύφωνα ε τις ανάγκες του έργου. 3.4 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΖΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Η κυκλοφορία των οχηάτων εντός του εργοταξίου αφορά στη εταφορά/τροφοδοσία και αποκοιδή/αποάκρυνση υλικών. Κάθε όχηα που θα εισέρχεται εντός του εργοταξίου οφείλει να συορφώνεται ε τις διατάξεις που ισχύουν στο χώρο του εργοταξίου (επιπλέον αυτών του ΚΟΚ). Η διακίνηση υλικών (απόθεση, παραλαβή) θα γίνεται σύφωνα ε τις υποδείξεις των αροδίων του εργοταξίου. Οι πεζοί δεν επιτρέπεται να πλησιάζουν και να κινούνται σε χώρους κυκλοφορίας οχηάτων και ηχανηάτων. 57

121 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΝ ΣΕ ΦΑΣΕΙΣ Σύφωνα ε το Χρονοδιάγραα εκτέλεσης έργου προκύπτουν οι φάσεις εργασιών που καταγράφονται παρακάτω. Σηειώνεται ότι η ανάλυση εργασιών σε φάσεις δεν είναι δεσευτική και περιοριστική για τον Ανάδοχο. Επίσης η παρούσα ανάλυση δεν υποκαθιστά και δεν υπερισχύει του χρονοδιαγράατος του έργου. ΣΗΜΕΙ$ΣΗ Ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να επιβεβαιώσει την παρούσα ανάλυση εργασιών σε φάσεις. Εφόσον προχωρήσει σε αναθεώρηση της ανάλυσης συνιστάται να γίνει αναπροσαρογή των Οδηγιών Ασφαλούς Εργασίας που ακολουθούν. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΟΟΥΣ ΥΠΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 58

122 5. ΟΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Με βάση την ανάλυση εργασιών σε φάσεις που προηγήθηκε παρατίθενται οι Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας για τα επιέρους συνεργεία που αναένεται να δραστηριοποιηθούν στο εργοτάξιο. Κάθε Οδηγία Ασφαλούς Εργασίας περιέχει: Ανάλυση της εργασίας σε επιέρους Προσδιορισό των κινδύνων που σχετίζονται ε τις επιέρους εργασίες και ενδεικτική αξιολόγηση της επικινδυνότητας τους Περιγραφή των προτεινόενων έτρων προστασίας για την αντιετώπιση των κινδύνων Αναφορά των απαραίτητων Μέσων Ατοικής Προστασίας που πρέπει να χρησιοποιούνται από το προσωπικό που εκτίθεται στους προσδιορισθέντες κινδύνους. ΣΗΜΕΙ7ΣΗ Ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να αναπροσαρόσει τα περιεχόενα των Οδηγιών Ασφαλούς Εργασίας, σύφωνα ε τα δεδοένα της κατασκευής. Με βάση τα περιεχόενα κάθε Οδηγίας Ασφαλούς Εργασίας πρέπει να ενηερώσει τους επικεφαλής των αντίστοιχων συνεργείων, ώστε τελευταίοι να ερινήσουν για την εφαρογή των προβλέψεων του ΣΑΥ από τα συνεργεία τους. ΣΗΜΕΙ7ΣΗ Ο Τεχνικός Ασφάλειας του συνεργείου που θα εκτελέσει τις συγκεκριένες εργασίες οφείλει να συντάξει Εκτίηση Επαγγελατικού Κινδύνου και να την υποβάλλει στον εργοδότη του. Ο επικεφαλής του συνεργείου πρέπει να λάβει υπόψη του τα περιεχόενα της Εκτίησης Επαγγελατικού Κινδύνου. Ιδιαίτερα χρήσιη κρίνεται η συνεργασία εταξύ του Συντονιστή Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου, του Τεχνικού Ασφάλειας και του επικεφαλής κάθε συνεργείου ώστε να λαβάνονται υπόψη όλες οι ιδιαιτερότητες των εργασιών (διαθέσιο προσωπικό, εθοδολογία, εξοπλισός, περιβάλλον εργασίας). ΣΗΜΕΙ7ΣΗ Στο παρόν ΣΑΥ γίνεται αξιολόγηση της επικινδυνότητας των κινδύνων που σχετίζονται ε τις επιέρους εργασίες εκτέλεσης του έργου. Η αξιολόγηση γίνεται ε τη χρήση κλίακας τριών βαθίδων ως εξής: 3=ΥΨΗΛΗ ΕΠΙΚΙΝΥΝΟΤΗΤΑ: Πρέπει να ληφθούν άεσα έτρα για την εξάλειψη ή τον έλεγχο του κινδύνου 2=ΜΕΤΡΙΑ ΕΠΙΚΙΝΥΝΟΤΗΤΑ: Είναι απαραίτητος ο προγραατισός και η λήψη έτρων πρόληψης 1=ΧΑΜΗΛΗ ΕΠΙΚΙΝΥΝΟΤΗΤΑ: Γενικώς αποδεκτή επικινδυνότητα, εφόσον ληφθούν ορισένα έτρα ελέγχου Ο συντονιστής ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου πορεί να αναθεωρήσει τις τιές της επικινδυνότητας καθώς και τη εθοδολογία αξιολόγησης τους, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Ανάλογη διεργασία πορεί να γίνει από τον τεχνικό ασφαλείας συνεργείου που θα εκτελέσει τις συγκεκριένες εργασίες κατά την εκπόνηση της Εκτίησης Επαγγελατικού Κινδύνου. 59

123 ΦΑΣΗ : ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ανάλυση εργασίας : Μεταφορά υλικών στο χώρο Τοποθέτηση στηριγάτων Τοποθέτηση αγωγών, ειδικών εξαρτηάτων οκιές Ενδεχό1ενος ΚΙΝΥΝΟΣ : Πτώση εργαζό1ενου από ύψος Βαθός επικινδυνότητας : 3 Μέτρα Περίφραξη των περάτων πλακών ε διπλή σανίδα σε ύψος 1 από το δάπεδο, ονή σανίδα σε ύψος 0,5 και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π 1073/1981, Π 778/1980) Περίφραξη των περάτων πλακών ε εταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 και 0,5 από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π 1073/1981, Π 778/1980) Περίφραξη των περάτων πλακών ε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 (Π 1073/1981, Π 778/1980) Περίφραξη των κλιακοστασίων ε διπλή σανίδα σε ύψος 1 από το πάτηα, ονή σανίδα σε ύψος 0,5 και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π 1073/1981, Π 778/1980) Περίφραξη των κλιακοστασίων ε εταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 και 0,5 από το πάτηα και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π 1073/1981, Π 778/1980) Περίφραξη των κλιακοστασίων ε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 (Π 1073/1981, Π 778/1980) Περίφραξη των υπερυψωένων θέσεων εργασίας, διαδρόων και προσβάσεων ε διατάξεις πλευρικής προστασίας (κουπαστές σε ύψος 1 και 0,5 από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ ή ε προστατευτικό δίχτυ ύψους τουλάχιστον 1 ) (Π 1073/1981, Π 778/1980) Περίφραξη των κενών ε διπλή σανίδα σε ύψος 1 από το δάπεδο, ονή σανίδα σε ύψος 0,5 και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π 1073/1981, Π 778/1980) Περίφραξη των κενών ε εταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 και 0,5 από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π 1073/1981, Π 778/1980) Περίφραξη των κενών ε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 (Π 1073/1981) Κάλυψη των οριζοντίων κενών ε υλικό αντοχής τουλάχιστον διπλάσιας του φορτίου που αναένεται να δεχτεί (Π 1073/1981) Τοποθέτηση οριζόντιου προστατευτικού δικτύου κάτω από το κενό (Π 1073/1981) Χρήση συστήατος ατοικής προστασίας έναντι πτώσης από ύψος (ζώνη ασφαλείας) (Π 396/1994) 14 Περίφραξη των διαδρόων και των θέσεων εργασίας σε ύψος εγαλύτερο του 0,75, ε εταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 και 0,5 από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π 1073/1981, Π 7789/1980) 15 Κατασκευή κεκλιένων διαδρόων και προσβάσεων ε κλίση που δεν υπερβαίνει το 1:2. Η αντοχή των υλικών πρέπει να υπερβαίνει τα αναενόενα φορτία (Π 1073/1981, Π 778/1980) 16 Απαγόρευση αφαίρεσης οπoιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, εφόσον δεν ληφθούν αντισταθιστικά έτρα (Π 1073/1981) Ενδεχό1ενος ΚΙΝΥΝΟΣ : Πτώση εργαζό1ενου από σκαλωσιά Βαθός επικινδυνότητας : 3 Μέτρα Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (Π 1073/1981, Π 778/1980) Αποφυγή χρήσης κουπαστών σκαλωσιάς ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις εργασίας (Π 1073/1981) Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα σκαλωσιών (Π 1073/1981, Π 778/1980) 4 Κατασκευή ικριώατος του οποίου τα δάπεδα εργασίας δεν απέχουν περισσότερο από 30 εκ από την κατασκευή. Σε διαφορετική περίτπωση πρέπει να τοποθετούνται προστατυτικές διατάξεις (κουπαστές) και από την εσωτερική πλευρά του ικριώατος (Π 778/1980) 5 ιαόρφωση συνεχών δαπέδων εργασίας ικριωάτων. Τα δάπεδα (και οι διατάξεις πλευρικής προστασίας) πρέπει να περιβάλλουν τις γωνίες της κατασκευής και να ην διακόπτονται (Π 778/1980) Ενδεχό1ενος ΚΙΝΥΝΟΣ : Πτώση εργαζό1ενου από σκάλα Βαθός επικινδυνότητας : 3 Μέτρα Χρήση σκαλών για σύντοες και "ελαφριές" εργασίες (Π 22/1933, Π 17/1978) Τακτικός έλεγχος των σκαλών (συνιστάται πριν από κάθε χρήση να διενεργείται οπτικός έλεγχος) (Π 22/1933, Π 17/1978) Στήριξη των σκαλών σε σταθερό και συπαγές δάπεδο (Π 22/1933, Π 17/1978) Χρήση εταλλικών σκαλών ε χωνευτά σκαλοπάτια (Π 22/1933, Π 17/1978) Εξασφάλιση των δύο άκρων των σκαλών (Π 22/1933, Π 17/1978) 60

124 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (συνέχεια) Ενδεχό1ενος ΚΙΝΥΝΟΣ : Πτώση εργαζό1ενου από σκάλα (συνέχεια) Βαθός επικινδυνότητας : 3 6 Χρήση σκαλών που προεξέχουν κατά 1 από το επιθυητό δάπεδο εργασίας, ώστε να διευκολύνεται η κάθοδος από αυτές (Π 22/1933, Π 17/1978) Ενδεχό1ενος ΚΙΝΥΝΟΣ : Πτώση εργαζό1ενου από εργοεξέδρα Βαθός επικινδυνότητας : 3 Μέτρα Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από εργοεξέδρα (Π 1073/1981) Αποφυγή χρήσης κουπαστών εργοεξέδρας ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις εργασίας (Π 1073/1981) Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα εργοεξέδρων (Π 1073/1981) 4 Αποφυγή καθόδου από υπερυψωένη εργοεξέδρα (να ζητείται το κατέβασα ε χειρισό από το κάτω χειριστήριο) (Π 1073/1981) 5 Χρήση ζωνών ασφαλείας δεένων στο καλάθι της εργοεξέδρας (εφόσον προβλέπεται από τον κατασκευαστή τους ή τη γραπτή εκτίηση επαγγελατικού κινδύνου του τεχνικού ασφαλείας της επιχείρησης) (Π 396/1994) Ενδεχό1ενος ΚΙΝΥΝΟΣ : Πτώση αντικει1ένων από ύψος Βαθός επικινδυνότητας : 2 Μέτρα Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες πορεί να πέσουν (πέρατα πλακών, κλιακοστάσια, σκαλωσιές, σιδηροκατασκευές) (Π 778/1980) Τοποθέτηση σοβατεπιού στα δάπεδα εργασίας, πέρατα πλακών, ικριώατα ή προστασία αυτών ε πλέγα (Π 778/1980) Κατασκευή προστατευτικής σκάφης στα ικριώατα. Η σκάφη κατασκευάζεται σε ύψος εγαλύτερο από 3,50 από το πεζοδρόιο. Το δάπεδο της σκάφης πρέπει να κατασκευάζεται από ανθεκτικό υλικό. Το πλάτος του δαπέδου της σκάφης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,30. Εν συνεχεία διαορφώνεται κεκλιένο επίπεδο (αντένα), κλίσης 1:2, ύψους 80 εκ (Π 778/1980) Τοποθέτηση προστατευτικού δικτυώατος στην εξωτερική πλευρά του ικριώατος για τη συγκράτηση υλικών (Π 1073/1981, Π 778/1980) Αποφυγή παραονής κάτω από θέσεις εργασίας σε ύψος (Π 1073/1981) Περίφραξη, αποκλεισός και σήανση του χώρου εργασίας, εφόσον εκτελούνται εργασίες σε ύψος (Π 1073/1981) Περίφραξη, αποκλεισός και σήανση του χώρου κάτω από σκαλωσιές (Π 1073/1981, Π 105/1995) Χρήση ειδικής ζώνης, εργαλειοθήκης Ενδεχό1ενος ΚΙΝΥΝΟΣ : Πτώση φορτίων που 1εταφέρονται κατά τις ανυψωτικές εργασίες Βαθός επικινδυνότητας : 2 Μέτρα Αποφυγή παραονής κάτω από φορτία (Π 1073/1981) Ο ανυψωτικός ηχανισός να έχει τη δυνατότητα ανύψωσης του φορτίου (Π 1073/1981, Π 395/1994, Π 89/1999, Π 304/2000) Ο ανυψωτικός ηχανισός να φέρει πινακίδα ε διάγραα ανυψωτικής ικανότητας (Π 1073/1981, Π 395/1994, Π 89/1999, Π 304/2000) Ο ανυψωτικός ηχανισός να έχει ελεγχθεί πριν τη χρήση (Π 1073/1981, Π 395/1994, Π 89/1999, Π 304/2000, ΥΑ 593/2003) Ο ανυψωτικός ηχανισός να έχει τις προβλεπόενες πιστοποιήσεις, από τρίτο έρος (ΥΑ 593/2003) Ο εξοπλισός που χρησιοποιείται (πχ συρατόσχοινα, αλυσίδες, γάντζοι, ιάντες) να είναι ο προβλεπόενος και χωρίς φθορές (Π 1073/1981) Οι χειριστές να έχουν τα κατάλληλα προσόντα (αδειούχοι) και επειρία (Π 31/1990) Τα συρατόσχοινα σαπάνια να είναι ελεγένα και προσαρτηένα σωστά στο φορτίο (Π 1073/1981, Π 395/1994, Π 89/1999, Π 304/2000) Η περιοχή να είναι αποκλεισένη για τους η έχοντες εργασία (Π 1073/1981) Οι εργαζόενοι σε γειτονικά σηεία να έχουν ενηερωθεί Να υπάρχει συνεχώς καλή ορατότητα του φορτίου από τον χειριστή ή υπάρχει έπειρος κουανταδόρος (Π 1073/1981) Οι ανυψωτικοί ηχανισοί να βρίσκονται σε θέσεις όπου είναι εδρασένοι καλά (Π 1073/1981) Απαγορεύεται η ελεύθερη αιώρηση φορτίου (Π 1073/1981) Απαγορεύεται η υπερφόρτωση του ανυψωτικού ηχανισού (Π 1073/1981) Απαγορεύεται η προσπάθεια πλάγιας εταφοράς φορτίου (Π 1073/1981) Απαγορεύεται η απότοη ανύψωση/ κατέβασα (Π 1073/1981) 61

125 62

126 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (συνέχεια) Ενδεχό1ενος ΚΙΝΥΝΟΣ : Πτώση φορτίων που 1εταφέρονται κατά τις ανυψωτικές εργασίες (συνέχεια) Βαθός επικινδυνότητας : Απαγορεύεται η διακίνηση φορτίων πάνω από εργαζοένους (Π 1073/1981) Απαγορεύεται η χρήση ανυψωτικών όταν πνέουν θυελλώδεις άνεοι (Π 1073/1981) Ενδεχό1ενος ΚΙΝΥΝΟΣ : Πιάσι1ο σύνθλιψη χτύπη1α Βαθός επικινδυνότητας : 2 Μέτρα Τα κινούενα έρη των ηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π 395/1994) Οι εργαζόενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από ηχανήατα, οχήατα και εξοπλισό Οι εργαζόενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούενα φορτία (Π 1073/1981) 4 Οι εργαζόενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται εταξύ κινούενου φορτίου, ηχανήατος, οχήατος, εξοπλισού και σταθερού δοικού στοιχείου (Π 1073/1981) 5 Οι εργαζόενοι πρέπει να αποφεύγουν τις ετατροπές, συντηρήσεις εξοπλισού, εφόσον δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (Π 1073/1981, Π 395/1994) Ενδεχό1ενος ΚΙΝΥΝΟΣ : Ηλεκτροπληξία Βαθός επικινδυνότητας : 2 Μέτρα 1 Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ HD 384. Η ίδια πρόβλεψη ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή ηχάνηα που λειτουργεί ε ηλεκτρικό ρεύα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 2 Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανοής πρέπει να είναι εταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, ε δυνατότητα κλειδώατος. Οι πίνακες πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας αντιηλεκτροπληξιακός αυτόατος). Η εγκατάσταση και η συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο. Οι πίνακες πρέπει να παραένουν κλειδωένοι (Π 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 3 Οι γραές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύατος να είναι ενισχυένης ηχανικής αντοχής και ηλεκτρικής όνωσης (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 4 Οι διαδροές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να η δηιουργούν προβλήατα στη λειτουργία του εργοταξίου. Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασα σε σωλήνες, σκέπασα ε αδέρια, υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδροή και η τοποθέτηση τους εκτός διαδρόων κίνησης προσωπικού, ηχανηάτων και οχηάτων (Π 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 5 Η κατάσταση του εξοπλισού να είναι άριστη. Φθαρένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και πρίζες πρέπει να αντικαθίστανται άεσα (Π 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) Ενδεχό1ενος ΚΙΝΥΝΟΣ : Πυρκαγιά Βαθός επικινδυνότητας : 2 Μέτρα Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (Π 1073/1981) Αποφυγή εκτέλεσης "θερών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) κοντά σε εύφλεκτα υλικά (Π 1073/1981, Π 95/1978) Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (Π 1073/1981) Αποψήλωση θάνων και χαηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς ήνες Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρανση) (Π 1073/1981) Απαγόρευση καπνίσατος και γυνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (Π 1073/1981) 7 Χρήση πυροσβεστικών έσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσατική χρήση των πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται ενηέρωση του προσωπικού. Επίσης σηειώνεται ότι τα πυροσβεστικά έσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιες θέσεις (Π 1073/1981, Π 95/1978) 8 Σύσταση οάδας πυρασφάλειας εργοταξίου (συνιστάται τα έλη της να βρίσκονται στο εργοτάξιο σε καθηερινή βάση, να γνωρίζουν το εργοτάξιο και να έχουν ενηερωθεί για τη χρήση των πυροσβεστικών έσων) (Π 1073/1981, Π 95/1978) Ενδεχό1ενος ΚΙΝΥΝΟΣ : Θόρυβος Βαθός επικινδυνότητας : 1 Μέτρα Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) ακριά από τις θέσεις εργασίας (Π 85/1991) Αποόνωση των πηγών θορύβου ε χωρίσατα (Π 85/1991) Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυπιεστή) ακριά από άλλα συνεργεία (Π 85/1991) Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυάτων των ηχανηάτων (Π 85/1991, Π 395/1994) Συντήρηση του εξοπλισού σύφωνα ε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Π 395/1994) Αποστάσεις ασφαλείας από ηχανήατα και εξοπλισό που παράγει θόρυβο (Π 85/1991) Περιορισός της έκθεσης σε θόρυβο ε διαχειριστικά έτρα (διαλείατα, εναλλαγή αντικειένου εργασίας, εναλλαγή εργαζοένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (Π 85/1991) 63

127 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (συνέχεια) Ενδεχό1ενος ΚΙΝΥΝΟΣ : Θόρυβος (συνέχεια) Βαθός επικινδυνότητας : Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π 85/1991, Π 17/1996, Ν 1568/1981) Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσατα) (Π 396/1994) Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας Ενδεχό1ενος ΚΙΝΥΝΟΣ : Μυοσκελετικοί τραυ1ατισ1οί Βαθός επικινδυνότητας : 1 Μέτρα 1 Περιορισός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων ε τη βοήθεια ηχανικών έσων, όπου είναι εφικτό (Π 397/1994) 2 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήα, λαβές, σύσταση) (Π 397/1994) 3 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαβάνονται υπόψη απαιτούενη σωατική προσπάθεια (στροφή κορού, απότοη ετακίνηση, ασταθής σωατική στάση) (Π 397/1994) 4 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιο ύψος, κλίση και ολισθηρότητα δαπέδου, θεροκρασία, υγρασία, αερισός, φωτισός) (Π 397/1994) 5 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθός εργασίας) (Π 397/1994) 6 Ενηέρωση των εργαζοένων για τα έτρα ασφάλειας που πρέπει να λαβάνουν. Επίσης η κατάσταση της υγείας τους και η σωατική τους διάπλαση πρέπει να η δηιουργούν προβλήατα στην εκτέλεση των συγκεκριένων εργασιών (Π 397/1994) 7 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π 397/1994, Π 17/1996, Ν 1568/1985) Ενδεχό1ενος ΚΙΝΥΝΟΣ : Γλίστρι1α παραπάτη1α Βαθός επικινδυνότητας : 1 Μέτρα ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π 1073/1981) ιατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (Π 1073/1981) Επαρκής φωτισός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (Π 1073/1981) 4 Αποφυγή περάσατος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιοποιούνται ως προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή το πέρασα τους από τα άκρα των διαδρόων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήανση τους (Π 1073/1981) 5 Άεσος καθαρισός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (Π 1073/1981) Ενδεχό1ενος ΚΙΝΥΝΟΣ : Κίνδυνοι από τη χρήση εξοπλισ1ού εργασίας Βαθός επικινδυνότητας : 2 Μέτρα Ο εξοπλισός εργασίας πρέπει να είναι πιστοποιηένος και να φέρει την ένδειξη CE. Επίσης πρέπει να συνοδεύεται ε εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης του, στην Ελληνική γλώσσα (Π 395/1994, Π 89/1999) Η συναρολόγηση και αποσυναρολόγηση του εξοπλισού εργασίας πρέπει να γίνεται σύφωνα ε τις προβλέψεις του κατασκευαστή του (Π 395/1984, Π 89/1999) Οι χειριστές εξοπλισού εργασίας πρέπει να έχουν τις απαιτούενες γνώσεις για το χειρισό του και άδειες εφόσον απαιτείται από τη Νοοθεσία ή τον κατασκευαστή του (Π 395/1984, Π 89/1999) Ο χειρισός του εξοπλισού εργασίας δεν πρέπει να δηιουργεί κινδύνους στο προσωπικό (Π 395/1984, Π 89/1999) Ο εξοπλισός εργασίας πρέπει να διαθέτει ασφαλή συστήατα χειρισού. Επίσης πρέπει να φέρει σύστηα ασφαλούς διακοπής λειτουργίας. Ακούσιος χειρισός πρέπει να αποκλείεται (Π 395/1984, Π 89/1999) Ο εξοπλισός εργασίας πρέπει να φέρει προστατευτικές διατάξεις (προφυλακτήρες) για την αποφυγή πιασίατος των άκρων των εργαζοένων, ακούσιας διαφυγής υλικών, καθώς και τυχαίας επαφής ε θερά έρη τους (Π 395/1984, Π 89/1999) Ο εξοπλισός εργασίας πρέπει να διαθέτει τις προβλεπόενες ενδείξεις και σηάνσεις (Π 395/1984, Π 89/1999) Πρέπει να εξασφαλίζεται η ευστάθεια του εξοπλισού εργασίας (Π 395/1984, Π 89/1999) Ο φωτισός του χώρου εργασίας πρέπει να είναι επαρκής Αν χρησιοποιούνται ηχανές εσωτερικής καύσης (ή υπάρχουν αναθυιάσεις), δεν πρέπει να λειτουργούν σε χώρο που δεν αερίζεται για εγάλο χρονικό διάστηα (Π 395/1984, Π 89/1999) Ο εξοπλισός εργασίας που λειτουργεί ε ηλεκτρικό ρεύα πρέπει να είναι γειωένος και διπλά ονωένος (Π 395/1984, Π 89/1999) 64

128 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (συνέχεια) Ενδεχό1ενος ΚΙΝΥΝΟΣ : Κίνδυνοι από τη χρήση εξοπλισ1ού εργασίας (συνέχεια) Βαθός επικινδυνότητας : 2 Μ.Α.Π. ΕΡΓΑΣΙΑ : Οι κινητοί εξοπλισοί εργασίας πρέπει να φέρουν σύστηα πέδησης (και εφεδρικό, εφόσον απαιτείται) (Π 395/1984, Π 89/1999) Οι κινητοί εξοπλισοί εργασίας πρέπει να φέρουν φώτα πορείας (Π 395/1984, Π 89/1999) Οι κινητοί εξοπλισοί εργασίας πρέπει να φέρουν πυροσβεστήρες, εφόσον δεν προβλέπεται άλλο έσο πυρόσβεσης στο χώρο εργασίας (Π 395/1984, Π 89/1999) Οι κινητοί εξοπλισοί εργασίας πρέπει να διαθέτουν συστήατα είωσης των συνεπειών ενδεχόενης σύγκρουσης (Π 395/1984, Π 89/1999) Κατά το χειρισό τους πρέπει να δίνεται προσοχή για την αποφυγή παγίδευσης εργαζόενου σε κινούενα έρη (πχ τροχοί, ερπύστριες) (Π 395/1984, Π 89/1999) Η εγκατάσταση των εξοπλισών εργασίας που χρησιοποιούνται για ανυψωτικές εργασίες πρέπει να είναι ασφαλής (Π 395/1984, Π 89/1999) Οι εξοπλισοί εργασίας που χρησιοποιούνται για ανυψωτικές εργασίες πρέπει να φέρουν ευδιάκριτη ένδειξη του ονοαστικού φορτίου τους (καθώς και κάθε συσχηατισού τους) (Π 395/1984, Π 89/1999) Οι εξοπλισοί εργασίας που χρησιοποιούνται για ανυψωτικές εργασίες πρέπει να διαθέτουν τις προβλεπόενες ενδείξεις και σηάνσεις (Π 395/1984, Π 89/1999) Πρέπει να δίνεται έρινα για την αποφυγή πρόσκρουσης, ελεύθερης πτώσης καθώς και ακούσιας απαγκίστρωσης του φορτίου (Π 395/1984, Π 89/1999) Εφόσον από τη χρήση εξοπλισού εργασίας προκύπτουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι, ο χειρισός πρέπει να γίνεται όνο από εργαζόενους στους οποίους έχει ανατεθεί η χρήση του (Π 395/1984, Π 89/1999) Εφόσον από τη χρήση εξοπλισού εργασίας προκύπτουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι, οι εργασίες ελέγχου, συντήρησης, ετατροπής και επισκευής του πρέπει να γίνονται από αρόδιο πρόσωπο (Π 395/1984, Π 89/1999) Κράνος ε ενσωατωένη άσκα ηλεκτροσυγκολλητή ΕΝ 175, ΕΝ 169 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) Ζώνη ασφαλείας 5 σηείων ΕΝ 361 Γάντια ΕΝ 388 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 Γάντια για ηλεκτροσυγκολλήσεις ΕΝ 388, ΕΝ 407 Ποδιά για ηλεκτροσυγκολλήσεις ΕΝ 470 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ανάλυση εργασίας : Μεταφορά υλικών στο χώρο Τοποθέτηση στηριγάτων Τοποθέτηση αγωγών, ειδικών εξαρτηάτων οκιές Ενδεχό1ενος ΚΙΝΥΝΟΣ : Πτώση εργαζό1ενου από ύψος Βαθός επικινδυνότητας : 3 Μέτρα Περίφραξη των περάτων πλακών ε διπλή σανίδα σε ύψος 1 από το δάπεδο, ονή σανίδα σε ύψος 0,5 και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π 1073/1981, Π 778/1980) Περίφραξη των περάτων πλακών ε εταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 και 0,5 από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π 1073/1981, Π 778/1980) Περίφραξη των περάτων πλακών ε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 (Π 1073/1981, Π 778/1980) Περίφραξη των κλιακοστασίων ε διπλή σανίδα σε ύψος 1 από το πάτηα, ονή σανίδα σε ύψος 0,5 και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π 1073/1981, Π 778/1980) Περίφραξη των κλιακοστασίων ε εταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 και 0,5 από το πάτηα και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π 1073/1981, Π 778/1980) Περίφραξη των κλιακοστασίων ε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 (Π 1073/1981, Π 778/1980) Περίφραξη των υπερυψωένων θέσεων εργασίας, διαδρόων και προσβάσεων ε διατάξεις πλευρικής προστασίας (κουπαστές σε ύψος 1 και 0,5 από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ ή ε προστατευτικό δίχτυ ύψους τουλάχιστον 1 ) (Π 1073/1981, Π 778/1980) Περίφραξη των κενών ε διπλή σανίδα σε ύψος 1 από το δάπεδο, ονή σανίδα σε ύψος 0,5 και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π 1073/1981, Π 778/1980) Περίφραξη των κενών ε εταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 και 0,5 από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π 1073/1981, Π 778/1980) Περίφραξη των κενών ε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 (Π 1073/1981) 65

129 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (συνέχεια) Ενδεχό1ενος ΚΙΝΥΝΟΣ : Πτώση εργαζό1ενου από ύψος (συνέχεια) Βαθός επικινδυνότητας : Κάλυψη των οριζοντίων κενών ε υλικό αντοχής τουλάχιστον διπλάσιας του φορτίου που αναένεται να δεχτεί (Π 1073/1981) Τοποθέτηση οριζόντιου προστατευτικού δικτύου κάτω από το κενό (Π 1073/1981) Χρήση συστήατος ατοικής προστασίας έναντι πτώσης από ύψος (ζώνη ασφαλείας) (Π 396/1994) 14 Περίφραξη των διαδρόων και των θέσεων εργασίας σε ύψος εγαλύτερο του 0,75, ε εταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 και 0,5 από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π 1073/1981, Π 7789/1980) 15 Κατασκευή κεκλιένων διαδρόων και προσβάσεων ε κλίση που δεν υπερβαίνει το 1:2. Η αντοχή των υλικών πρέπει να υπερβαίνει τα αναενόενα φορτία (Π 1073/1981, Π 778/1980) 16 Απαγόρευση αφαίρεσης οπoιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, εφόσον δεν ληφθούν αντισταθιστικά έτρα (Π 1073/1981) Ενδεχό1ενος ΚΙΝΥΝΟΣ : Πτώση εργαζό1ενου από σκαλωσιά Βαθός επικινδυνότητας : 3 Μέτρα Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (Π 1073/1981, Π 778/1980) Αποφυγή χρήσης κουπαστών σκαλωσιάς ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις εργασίας (Π 1073/1981) Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα σκαλωσιών (Π 1073/1981, Π 778/1980) 4 Κατασκευή ικριώατος του οποίου τα δάπεδα εργασίας δεν απέχουν περισσότερο από 30 εκ από την κατασκευή. Σε διαφορετική περίτπωση πρέπει να τοποθετούνται προστατυτικές διατάξεις (κουπαστές) και από την εσωτερική πλευρά του ικριώατος (Π 778/1980) 5 ιαόρφωση συνεχών δαπέδων εργασίας ικριωάτων. Τα δάπεδα (και οι διατάξεις πλευρικής προστασίας) πρέπει να περιβάλλουν τις γωνίες της κατασκευής και να ην διακόπτονται (Π 778/1980) Ενδεχό1ενος ΚΙΝΥΝΟΣ : Πτώση εργαζό1ενου από σκάλα Βαθός επικινδυνότητας : 3 Μέτρα Χρήση σκαλών για σύντοες και "ελαφριές" εργασίες (Π 22/1933, Π 17/1978) Τακτικός έλεγχος των σκαλών (συνιστάται πριν από κάθε χρήση να διενεργείται οπτικός έλεγχος) (Π 22/1933, Π 17/1978) Στήριξη των σκαλών σε σταθερό και συπαγές δάπεδο (Π 22/1933, Π 17/1978) Χρήση εταλλικών σκαλών ε χωνευτά σκαλοπάτια (Π 22/1933, Π 17/1978) Εξασφάλιση των δύο άκρων των σκαλών (Π 22/1933, Π 17/1978) 6 Χρήση σκαλών που προεξέχουν κατά 1 από το επιθυητό δάπεδο εργασίας, ώστε να διευκολύνεται η κάθοδος από αυτές (Π 22/1933, Π 17/1978) Ενδεχό1ενος ΚΙΝΥΝΟΣ : Πτώση εργαζό1ενου από εργοεξέδρα Βαθός επικινδυνότητας : 3 Μέτρα Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από εργοεξέδρα (Π 1073/1981) Αποφυγή χρήσης κουπαστών εργοεξέδρας ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις εργασίας (Π 1073/1981) Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα εργοεξέδρων (Π 1073/1981) 4 Αποφυγή καθόδου από υπερυψωένη εργοεξέδρα (να ζητείται το κατέβασα ε χειρισό από το κάτω χειριστήριο) (Π 1073/1981) 5 Χρήση ζωνών ασφαλείας δεένων στο καλάθι της εργοεξέδρας (εφόσον προβλέπεται από τον κατασκευαστή τους ή τη γραπτή εκτίηση επαγγελατικού κινδύνου του τεχνικού ασφαλείας της επιχείρησης) (Π 396/1994) Ενδεχό1ενος ΚΙΝΥΝΟΣ : Πτώση αντικει1ένων από ύψος Βαθός επικινδυνότητας : 2 Μέτρα Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες πορεί να πέσουν (πέρατα πλακών, κλιακοστάσια, σκαλωσιές, σιδηροκατασκευές) (Π 778/1980) Τοποθέτηση σοβατεπιού στα δάπεδα εργασίας, πέρατα πλακών, ικριώατα ή προστασία αυτών ε πλέγα (Π 778/1980) Κατασκευή προστατευτικής σκάφης στα ικριώατα. Η σκάφη κατασκευάζεται σε ύψος εγαλύτερο από 3,50 από το πεζοδρόιο. Το δάπεδο της σκάφης πρέπει να κατασκευάζεται από ανθεκτικό υλικό. Το πλάτος του δαπέδου της σκάφης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,30. Εν συνεχεία διαορφώνεται κεκλιένο επίπεδο (αντένα), κλίσης 1:2, ύψους 80 εκ (Π 778/1980) Τοποθέτηση προστατευτικού δικτυώατος στην εξωτερική πλευρά του ικριώατος για τη συγκράτηση υλικών (Π 1073/1981, Π 778/1980) 66

130 67

131 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (συνέχεια) Ενδεχό1ενος ΚΙΝΥΝΟΣ : Πτώση αντικει1ένων από ύψος (συνέχεια) Βαθός επικινδυνότητας : Αποφυγή παραονής κάτω από θέσεις εργασίας σε ύψος (Π 1073/1981) Περίφραξη, αποκλεισός και σήανση του χώρου εργασίας, εφόσον εκτελούνται εργασίες σε ύψος (Π 1073/1981) Περίφραξη, αποκλεισός και σήανση του χώρου κάτω από σκαλωσιές (Π 1073/1981, Π 105/1995) Χρήση ειδικής ζώνης, εργαλειοθήκης Ενδεχό1ενος ΚΙΝΥΝΟΣ : Πτώση φορτίων που 1εταφέρονται κατά τις ανυψωτικές εργασίες Βαθός επικινδυνότητας : 2 Μέτρα Αποφυγή παραονής κάτω από φορτία (Π 1073/1981) Ο ανυψωτικός ηχανισός να έχει τη δυνατότητα ανύψωσης του φορτίου (Π 1073/1981, Π 395/1994, Π 89/1999, Π 304/2000) Ο ανυψωτικός ηχανισός να φέρει πινακίδα ε διάγραα ανυψωτικής ικανότητας (Π 1073/1981, Π 395/1994, Π 89/1999, Π 304/2000) Ο ανυψωτικός ηχανισός να έχει ελεγχθεί πριν τη χρήση (Π 1073/1981, Π 395/1994, Π 89/1999, Π 304/2000, ΥΑ 593/2003) Ο ανυψωτικός ηχανισός να έχει τις προβλεπόενες πιστοποιήσεις, από τρίτο έρος (ΥΑ 593/2003) Ο εξοπλισός που χρησιοποιείται (πχ συρατόσχοινα, αλυσίδες, γάντζοι, ιάντες) να είναι ο προβλεπόενος και χωρίς φθορές (Π 1073/1981) Οι χειριστές να έχουν τα κατάλληλα προσόντα (αδειούχοι) και επειρία (Π 31/1990) Τα συρατόσχοινα σαπάνια να είναι ελεγένα και προσαρτηένα σωστά στο φορτίο (Π 1073/1981, Π 395/1994, Π 89/1999, Π 304/2000) Η περιοχή να είναι αποκλεισένη για τους η έχοντες εργασία (Π 1073/1981) Οι εργαζόενοι σε γειτονικά σηεία να έχουν ενηερωθεί Να υπάρχει συνεχώς καλή ορατότητα του φορτίου από τον χειριστή ή υπάρχει έπειρος κουανταδόρος (Π 1073/1981) Οι ανυψωτικοί ηχανισοί να βρίσκονται σε θέσεις όπου είναι εδρασένοι καλά (Π 1073/1981) Απαγορεύεται η ελεύθερη αιώρηση φορτίου (Π 1073/1981) Απαγορεύεται η υπερφόρτωση του ανυψωτικού ηχανισού (Π 1073/1981) Απαγορεύεται η προσπάθεια πλάγιας εταφοράς φορτίου (Π 1073/1981) Απαγορεύεται η απότοη ανύψωση/ κατέβασα (Π 1073/1981) Απαγορεύεται η διακίνηση φορτίων πάνω από εργαζοένους (Π 1073/1981) Απαγορεύεται η χρήση ανυψωτικών όταν πνέουν θυελλώδεις άνεοι (Π 1073/1981) Ενδεχό1ενος ΚΙΝΥΝΟΣ : Πιάσι1ο σύνθλιψη χτύπη1α Βαθός επικινδυνότητας : 2 Μέτρα Τα κινούενα έρη των ηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π 395/1994) Οι εργαζόενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από ηχανήατα, οχήατα και εξοπλισό Οι εργαζόενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούενα φορτία (Π 1073/1981) 4 Οι εργαζόενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται εταξύ κινούενου φορτίου, ηχανήατος, οχήατος, εξοπλισού και σταθερού δοικού στοιχείου (Π 1073/1981) 5 Οι εργαζόενοι πρέπει να αποφεύγουν τις ετατροπές, συντηρήσεις εξοπλισού, εφόσον δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (Π 1073/1981, Π 395/1994) Ενδεχό1ενος ΚΙΝΥΝΟΣ : Ηλεκτροπληξία Βαθός επικινδυνότητας : 2 Μέτρα Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ HD 384. Η ίδια πρόβλεψη ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή ηχάνηα που λειτουργεί ε ηλεκτρικό ρεύα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανοής πρέπει να είναι εταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, ε δυνατότητα κλειδώατος. Οι πίνακες πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας αντιηλεκτροπληξιακός αυτόατος). Η εγκατάσταση και η συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο. Οι πίνακες πρέπει να παραένουν κλειδωένοι (Π 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) Οι γραές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύατος να είναι ενισχυένης ηχανικής αντοχής και ηλεκτρικής όνωσης (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 68

132 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (συνέχεια) Ενδεχό1ενος ΚΙΝΥΝΟΣ : Ηλεκτροπληξία (συνέχεια) Βαθός επικινδυνότητας : 2 4 Οι διαδροές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να η δηιουργούν προβλήατα στη λειτουργία του εργοταξίου. Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασα σε σωλήνες, σκέπασα ε αδέρια, υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδροή και η τοποθέτηση τους εκτός διαδρόων κίνησης προσωπικού, ηχανηάτων και οχηάτων (Π 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 5 Η κατάσταση του εξοπλισού να είναι άριστη. Φθαρένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και πρίζες πρέπει να αντικαθίστανται άεσα (Π 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) Ενδεχό1ενος ΚΙΝΥΝΟΣ : Πυρκαγιά Βαθός επικινδυνότητας : 2 Μέτρα Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (Π 1073/1981) Αποφυγή εκτέλεσης "θερών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) κοντά σε εύφλεκτα υλικά (Π 1073/1981, Π 95/1978) Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (Π 1073/1981) Αποψήλωση θάνων και χαηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς ήνες Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρανση) (Π 1073/1981) Απαγόρευση καπνίσατος και γυνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (Π 1073/1981) 7 Χρήση πυροσβεστικών έσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσατική χρήση των πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται ενηέρωση του προσωπικού. Επίσης σηειώνεται ότι τα πυροσβεστικά έσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιες θέσεις (Π 1073/1981, Π 95/1978) 8 Σύσταση οάδας πυρασφάλειας εργοταξίου (συνιστάται τα έλη της να βρίσκονται στο εργοτάξιο σε καθηερινή βάση, να γνωρίζουν το εργοτάξιο και να έχουν ενηερωθεί για τη χρήση των πυροσβεστικών έσων) (Π 1073/1981, Π 95/1978) Ενδεχό1ενος ΚΙΝΥΝΟΣ : Θόρυβος Βαθός επικινδυνότητας : 1 Μέτρα Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) ακριά από τις θέσεις εργασίας (Π 85/1991) Αποόνωση των πηγών θορύβου ε χωρίσατα (Π 85/1991) Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυπιεστή) ακριά από άλλα συνεργεία (Π 85/1991) Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυάτων των ηχανηάτων (Π 85/1991, Π 395/1994) Συντήρηση του εξοπλισού σύφωνα ε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Π 395/1994) Αποστάσεις ασφαλείας από ηχανήατα και εξοπλισό που παράγει θόρυβο (Π 85/1991) Περιορισός της έκθεσης σε θόρυβο ε διαχειριστικά έτρα (διαλείατα, εναλλαγή αντικειένου εργασίας, εναλλαγή εργαζοένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (Π 85/1991) Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π 85/1991, Π 17/1996, Ν 1568/1981) Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσατα) (Π 396/1994) Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας Ενδεχό1ενος ΚΙΝΥΝΟΣ : Μυοσκελετικοί τραυ1ατισ1οί Βαθός επικινδυνότητας : 1 Μέτρα Περιορισός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων ε τη βοήθεια ηχανικών έσων, όπου είναι εφικτό (Π 397/1994) Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήα, λαβές, σύσταση) (Π 397/1994) Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαβάνονται υπόψη απαιτούενη σωατική προσπάθεια (στροφή κορού, απότοη ετακίνηση, ασταθής σωατική στάση) (Π 397/1994) Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιο ύψος, κλίση και ολισθηρότητα δαπέδου, θεροκρασία, υγρασία, αερισός, φωτισός) (Π 397/1994) Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθός εργασίας) (Π 397/1994) Ενηέρωση των εργαζοένων για τα έτρα ασφάλειας που πρέπει να λαβάνουν. Επίσης η κατάσταση της υγείας τους και η σωατική τους διάπλαση πρέπει να η δηιουργούν προβλήατα στην εκτέλεση των συγκεκριένων εργασιών (Π 397/1994) Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π 397/1994, Π 17/1996, Ν 1568/1985) 69

133 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (συνέχεια) Ενδεχό1ενος ΚΙΝΥΝΟΣ : Γλίστρι1α παραπάτη1α Βαθός επικινδυνότητας : 1 Μέτρα ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π 1073/1981) ιατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (Π 1073/1981) Επαρκής φωτισός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (Π 1073/1981) 4 Αποφυγή περάσατος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιοποιούνται ως προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή το πέρασα τους από τα άκρα των διαδρόων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήανση τους (Π 1073/1981) 5 Άεσος καθαρισός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (Π 1073/1981) Ενδεχό1ενος ΚΙΝΥΝΟΣ : Κίνδυνοι από τη χρήση εξοπλισ1ού εργασίας Βαθός επικινδυνότητας : 2 Μέτρα Μ.Α.Π Ο εξοπλισός εργασίας πρέπει να είναι πιστοποιηένος και να φέρει την ένδειξη CE. Επίσης πρέπει να συνοδεύεται ε εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης του, στην Ελληνική γλώσσα (Π 395/1994, Π 89/1999) Η συναρολόγηση και αποσυναρολόγηση του εξοπλισού εργασίας πρέπει να γίνεται σύφωνα ε τις προβλέψεις του κατασκευαστή του (Π 395/1984, Π 89/1999) Οι χειριστές εξοπλισού εργασίας πρέπει να έχουν τις απαιτούενες γνώσεις για το χειρισό του και άδειες εφόσον απαιτείται από τη Νοοθεσία ή τον κατασκευαστή του (Π 395/1984, Π 89/1999) Ο χειρισός του εξοπλισού εργασίας δεν πρέπει να δηιουργεί κινδύνους στο προσωπικό (Π 395/1984, Π 89/1999) Ο εξοπλισός εργασίας πρέπει να διαθέτει ασφαλή συστήατα χειρισού. Επίσης πρέπει να φέρει σύστηα ασφαλούς διακοπής λειτουργίας. Ακούσιος χειρισός πρέπει να αποκλείεται (Π 395/1984, Π 89/1999) Ο εξοπλισός εργασίας πρέπει να φέρει προστατευτικές διατάξεις (προφυλακτήρες) για την αποφυγή πιασίατος των άκρων των εργαζοένων, ακούσιας διαφυγής υλικών, καθώς και τυχαίας επαφής ε θερά έρη τους (Π 395/1984, Π 89/1999) Ο εξοπλισός εργασίας πρέπει να διαθέτει τις προβλεπόενες ενδείξεις και σηάνσεις (Π 395/1984, Π 89/1999) Πρέπει να εξασφαλίζεται η ευστάθεια του εξοπλισού εργασίας (Π 395/1984, Π 89/1999) Ο φωτισός του χώρου εργασίας πρέπει να είναι επαρκής Αν χρησιοποιούνται ηχανές εσωτερικής καύσης (ή υπάρχουν αναθυιάσεις), δεν πρέπει να λειτουργούν σε χώρο που δεν αερίζεται για εγάλο χρονικό διάστηα (Π 395/1984, Π 89/1999) Ο εξοπλισός εργασίας που λειτουργεί ε ηλεκτρικό ρεύα πρέπει να είναι γειωένος και διπλά ονωένος (Π 395/1984, Π 89/1999) Οι κινητοί εξοπλισοί εργασίας πρέπει να φέρουν σύστηα πέδησης (και εφεδρικό, εφόσον απαιτείται) (Π 395/1984, Π 89/1999) Οι κινητοί εξοπλισοί εργασίας πρέπει να φέρουν φώτα πορείας (Π 395/1984, Π 89/1999) Οι κινητοί εξοπλισοί εργασίας πρέπει να φέρουν πυροσβεστήρες, εφόσον δεν προβλέπεται άλλο έσο πυρόσβεσης στο χώρο εργασίας (Π 395/1984, Π 89/1999) Οι κινητοί εξοπλισοί εργασίας πρέπει να διαθέτουν συστήατα είωσης των συνεπειών ενδεχόενης σύγκρουσης (Π 395/1984, Π 89/1999) Κατά το χειρισό τους πρέπει να δίνεται προσοχή για την αποφυγή παγίδευσης εργαζόενου σε κινούενα έρη (πχ τροχοί, ερπύστριες) (Π 395/1984, Π 89/1999) Η εγκατάσταση των εξοπλισών εργασίας που χρησιοποιούνται για ανυψωτικές εργασίες πρέπει να είναι ασφαλής (Π 395/1984, Π 89/1999) Οι εξοπλισοί εργασίας που χρησιοποιούνται για ανυψωτικές εργασίες πρέπει να φέρουν ευδιάκριτη ένδειξη του ονοαστικού φορτίου τους (καθώς και κάθε συσχηατισού τους) (Π 395/1984, Π 89/1999) Οι εξοπλισοί εργασίας που χρησιοποιούνται για ανυψωτικές εργασίες πρέπει να διαθέτουν τις προβλεπόενες ενδείξεις και σηάνσεις (Π 395/1984, Π 89/1999) Πρέπει να δίνεται έρινα για την αποφυγή πρόσκρουσης, ελεύθερης πτώσης καθώς και ακούσιας απαγκίστρωσης του φορτίου (Π 395/1984, Π 89/1999) Εφόσον από τη χρήση εξοπλισού εργασίας προκύπτουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι, ο χειρισός πρέπει να γίνεται όνο από εργαζόενους στους οποίους έχει ανατεθεί η χρήση του (Π 395/1984, Π 89/1999) Εφόσον από τη χρήση εξοπλισού εργασίας προκύπτουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι, οι εργασίες ελέγχου, συντήρησης, ετατροπής και επισκευής του πρέπει να γίνονται από αρόδιο πρόσωπο (Π 395/1984, Π 89/1999) Κράνος ε ενσωατωένη άσκα ηλεκτροσυγκολλητή ΕΝ 175, ΕΝ 169 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 70

134 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (συνέχεια) ΕΡΓΑΣΙΑ : Ανάλυση εργασίας : Ζώνη ασφαλείας 5 σηείων ΕΝ 361 Γάντια ΕΝ 388 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 Γάντια για ηλεκτροσυγκολλήσεις ΕΝ 388, ΕΝ 407 Ποδιά για ηλεκτροσυγκολλήσεις ΕΝ 470 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΟΟΥΣ ΥΠΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Ενδεχό1ενος ΚΙΝΥΝΟΣ : Τροχαίο Βαθός επικινδυνότητας : 3 Εργασίες σε οδούς υπό κυκλοφορίας Μέτρα Μ.Α.Π Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδό υπό κυκλοφορία πρέπει να ενηερωθούν οι αρόδιες αρχές και οι άεσα ενδιαφερόενοι. (ΥΑ 503/2003) Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενηερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθίσεις, ώστε να διευθετηθεί το θέα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η συνδροή της τροχαίας για τη ρύθιση της κυκλοφορίας. (ΥΑ 503/2003) Η προσωρινή σήανση της οδού πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήατα της ΥΑ 502/2003 ή τη σχετική ελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήατα). (ΥΑ 503/2003) Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών, αποτρέποντας τους η έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται η είσοδος οχηάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο. (ΥΑ 503/2003) Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου. (ΥΑ 503/2003) Όλοι οι εργαζόενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς. (ΥΑ 503/2003, Π 396/1994) Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και ο ευρύτερος χώρος περί αυτόν (οδόστρωα).(υα 503/2003) Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήατα και ηχανήατα πρέπει να ασφαλίζονται. (ΥΑ 503/2003) Η ανάρτηση των πινακίδων, κατά τις ανυψωτικές εργασίες που απαιτούνται για την τοποθέτηση τους, πρέπει να γίνεται ξεχωριστά για καθεία και ε «πνιχτό» δέσιο. (ΥΑ 503/2003) Οι εργαζόενοι πρέπει να αποακρύνονται από το χώρο τοποθέτησης των πινακίδων έχρι να πλησιάσουν στο έδαφος. (ΥΑ 503/2003) Οι εργαζόενοι που τοποθετούν πινακίδες και στηθαία πρέπει να χρησιοποιούν γάντια. (ΥΑ 503/2003, Π 396/1994) Οι πινακίδες πρέπει να στερεώνονται, ώστε να ην ανατραπούν (βαριές βάσεις, πρόσδεση). (ΥΑ 503/2003) Συνιστάται να χρησιοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόενος για την προσωρινή ρύθιση της κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, κράνος, παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σηαία. Επίσης πρέπει να είναι ενηερωένος για τους τρόπους ρύθισης της κυκλοφορίας και ενηέρωσης των διερχόενων οδηγών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών πρέπει να χρησιοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισό του εργοταξίου από την οδό. (ΥΑ 503/2003) Να χρησιοποιείται, αν απαιτείται, όχηα προειδοποίησης των διερχόενων οδηγών. (ΥΑ 503/2003) Πρέπει να ελέγχεται σε καθηερινή βάση ότι δεν ετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήανσης ή ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άεσα τα έτρα ασφάλειας. (ΥΑ 503/2003) Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 71

135 6. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Οι κανόνες ασφάλειας που περιγράφονται παρακάτω είναι γενικοί και ισχύουν ανεξαρτήτως φάσεως. Σε περίπτωση αντίθεσης ε τις Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας που αναπτύχθηκαν παραπάνω ισχύ έχουν οι οδηγίες. Κάθε άτοο στο εργοτάξιο πρέπει να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας και υγείας στο έργο που το αφορούν. εν θα ανατίθεται ία δουλειά σε κανένα άτοο αν δεν είναι σωατικά και πνευατικά κατάλληλο γι αυτήν. Όλα τα άτοα στο εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλο προστατευτικό κράνος. Εξαιρούνται οι χώροι των γραφείων, υγιεινής και ανάπαυσης. Όλα τα άτοα στο εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήατα. Η ελάχιστη απαίτηση ασφάλειας για τα υποδήατα είναι να έχουν προστατευτική εταλλική επένδυση για τα δάχτυλα και στη σόλα. Η ασφαλής προσέγγιση και έξοδος πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλες τις θέσεις εργασίες και χώρους. Όλα τα άτοα πρέπει να συορφώνονται ε τις οδηγίες της σήανσης ασφάλειας του εργοταξίου. Φωτιές ε σκοπό την θέρανση δεν επιτρέπονται στο εργοτάξιο. Απαγορεύεται η χρήση αλκοόλ στους χώρους του εργοταξίου. Κανένα άτοο δεν θα ξεκινά την εργασία του εάν δεν είναι κατάλληλα ντυένο. Οι εργαζόενοι δεν επιτρέπεται να φορούν φαρδιά ξεκούπωτα ρούχα, σορτς και να είναι γυνοί από τη έση και πάνω. Κανένα άτοο δεν επιτρέπεται να επαναπροσδιορίσει, αποακρύνει, τροποποιήσει, χαλάσει, καταστρέψει οποιοδήποτε σήανση ή εξοπλισό ασφάλειας. Όλοι οι εργαζόενοι είναι υποχρεωένοι να αναφέρουν οποιαδήποτε ανασφαλή κατάσταση εργασίας και να απευθυνθούν για βοήθεια αν δεν πορούν να την ελέγξουν όνοι τους. Το εργοτάξιο πρέπει να διατηρείται καθαρό. Μόνο εξουσιοδοτηένα άτοα να χειρίζονται τον εξοπλισό του εργοταξίου. Όλοι οι επισκέπτες στο εργοτάξιο πρέπει να συνοδεύονται από άτοο που γνωρίζει τους χώρους του εργοταξίου και να συορφώνονται ε τις οδηγίες του. 72

136 7. ΟΡΓΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΜΟΙΟΤΗΤΕΣ Για την υλοποίηση της πολιτικής ασφάλειας του Αναδόχου και τη λήψη των απαιτούενων έτρων ασφάλειας προτείνεται η κατανοή αροδιοτήτων σε όλη την ιεραρχία εκτέλεσης του έργου, όπως καθορίζεται στο Πρόγραα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ). 73

137 74

138 75

139 76

140 Σύφωνα ε τις προβλέψεις της Ελληνικής Νοοθεσίας για την ασφάλεια κάθε επλεκόενος στην εκτέλεση του έργου έχει συγκεκριένες αροδιότητες, αναλόγως των γενικότερων καθηκόντων του. Συγκεκριένα: Ο εργοταξιάρχης, ως νόιος εκπρόσωπος του Αναδόχου, είναι υπεύθυνος για την τήρηση των έτρων ασφαλείας που αφορούν ολόκληρο το έργο. Συγκεκριένα έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: Να διαβιβάσει στην αρόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών την εκ των προτέρων γνωστοποίηση του έργου. Να ερινήσει για την εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας και για την κατάρτιση Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας, τα οποία πρέπει να τηρούνται στο εργοτάξιο. Να τηρεί Ηερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας. Να τηρεί, σύφωνα ε τους κανόνες της επιστήης και της τέχνης, τις οδηγίες του επιβλέποντος ηχανικού. Να λαβάνει υπόψη τις υποδείξεις των συντονιστών για θέατα ασφάλειας και υγείας και να ερινά για την τήρηση του ΣΑΥ. Ο εργοταξιάρχης, ως νόιος εκπρόσωπος του Αναδόχου, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις όσον αφορά στο προσωπικό της εταιρείας του: Να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας, και να λαβάνει έτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων. Να έχει στη διάθεσή του γραπτή εκτίηση των υφισταένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία. H εκτίηση αυτή πραγατοποιείται από τους τεχνικό ασφάλειας, ιατρό εργασίας. Να χρησιοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας (και ιατρού εργασίας για επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζοένους). Οι υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας ή/και του ιατρού εργασίας δεν θίγουν την αρχή της ευθύνης του εργοδότη. Να εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόενο κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση στον τοέα της ασφάλειας και της υγείας. Να ερινεί για τη χορήγηση στο προσωπικό του, όλων των αναγκαίων Μέσων Ατοικής Προστασίας για τη δουλειά που εκτελεί. Να εξασφαλίζει ότι οι εργαζόενοι σε εξωτερικές επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες στην επιχείρησή του έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για την ασφάλεια και την υγεία. Να αναγγέλλει όλα τα εργατικά ατυχήατα στις αρόδιες επιθεωρήσεις εργασίας και στις αρόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισού στον οποίο υπάγεται ο τραυατίας εντός 24 ωρών. Εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυατισού ή θανάτου, πρέπει να τηρούνται αετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύνανται να χρησιεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήατος. Να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχηάτων και κατάλογο των εργατικών ατυχηάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόενο ανικανότητα εργασίας εγαλύτερη των τριών εργάσιων ηερών. Ο εργοταξιάρχης, ως εργαζόενος, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νοοθεσία για τον εργαζόενο. Κάθε αρόδιος ηχανικός του Αναδόχου, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: Να δίνει οδηγίες κατασκευής, σύφωνες ε τους κανόνες της επιστήης και της τέχνης, για την εκτέλεση εργασιών στο τήα του έργου που έχει αναλάβει. Να επιβλέπει την τήρηση των οδηγιών του πριν από την έναρξη των εργασιών και περιοδικά κατά την εκτέλεσή τους (κατ ελάχιστον κάθε εβδοάδα και ύστερα από θεοηνία). Να εφαρόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, για την εκτέλεση εργασιών στο τήα του έργου που έχει αναλάβει. Να τηρεί το Ηερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας του έργου (υποχρεωτικές αναγραφές που του αντιστοιχούν). Κάθε αρόδιος ηχανικός του Αναδόχου, ως εργαζόενος, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νοοθεσία για τον εργαζόενο. Κάθε υπεργολάβος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: Να λαβάνει και να τηρεί όλα τα έτρα ασφαλείας που αφορούν στο τήα του έργου που έχει αναλάβει. Να τηρεί, σύφωνα ε τους κανόνες της επιστήης και της τέχνης, τις οδηγίες του 77

141 επιβλέποντος. Να εφαρόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, για την εκτέλεση εργασιών στο τήα του έργου που έχει αναλάβει. Να λαβάνει υπόψη τις υποδείξεις των συντονιστών για θέατα ασφάλειας και υγείας. Ο υπεργολάβος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις, ως εργοδότης, όσον αφορά στο προσωπικό της εταιρίας του: Να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας, και να λαβάνει έτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων. Να έχει στη διάθεσή του γραπτή εκτίηση των υφισταένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία. H εκτί ηση αυτή πραγατοποιείται από τους τεχνικό ασφάλειας, ιατρό εργασίας. Να χρησιοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας (και ιατρού εργασίας για επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζοένους). Οι υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας ή/και του ιατρού εργασίας δεν θίγουν την αρχή της ευθύνης του εργοδότη. Να εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόενο κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση στον τοέα της ασφάλειας και της υγείας. Να χορηγεί στο προσωπικό του, όλα τα αναγκαία Μέσα Ατοικής Προστασίας για τη δουλειά που εκτελεί. Να εξασφαλίζει ότι οι εργαζόενοι σε εξωτερικές επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες στην επιχείρησή του έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για την ασφάλεια και την υγεία. Να αναγγέλλει στις αρόδιες επιθεωρήσεις εργασίας και στις αρόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόενος εντός 24 ωρών όλα τα εργατικά ατυχήατα και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυατισού ή θανάτου, να τηρεί αετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύνανται να χρησιεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήατος. Να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχηάτων και κατάλογο των εργατικών ατυχηάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόενο ανικανότητα εργασίας εγαλύτερη των τριών εργάσιων ηερών. Ο υπεργολάβος, ως εργαζόενος, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νοοθεσία για τον εργαζόενο. Κάθε εργοδηγός, ως εκπρόσωπος του εργοδότη, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: Να καθοδηγεί τους εργαζόενους του συνεργείου του, για την τήρηση των απαιτούενων έτρων ασφαλείας σε κάθε φάση εργασίας. Να επιθεωρεί το προσωπικό του συνεργείου του τουλάχιστον ια φορά την ηέρα, προκειένου να διαπιστώσει την τήρηση των έτρων ασφαλείας από αυτούς. Να εφαρόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, για την εκτέλεση εργασιών στο τήα του έργου που έχει αναλάβει. Να λαβάνει υπόψη τις υποδείξεις των συντονιστών για θέατα ασφάλειας και υγείας. Κάθε εργοδηγός, ως εργαζόενος, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νοοθεσία για τον εργαζόενο. Κάθε εργαζόενος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: Να εφαρόζει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και να φροντίζει ανάλογα ε τις δυνατότητές του, για την ασφάλεια και την υγεία του καθώς και των άλλων ατόων που επηρεάζονται από τις πράξεις ή παραλείψεις του κατά την εργασία, σύφωνα ε την εκπαίδευσή του και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη του. Για την πραγατοποίηση αυτών των στόχων, οφείλει ειδικότερα, σύφωνα ε την εκπαίδευσή του και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη του: α) Nα χρησιοποιεί σωστά τις ηχανές, τις συσκευές, τα εργαλεία, τις επικίνδυνες ουσίες, τα εταφορικά και άλλα έσα. β) Nα χρησιοποιεί σωστά τον ατοικό προστατευτικό εξοπλισό που τίθεται στη διάθεσή του και ετά τη χρήση να τον τακτοποιεί στη θέση του. γ) Nα η θέτει εκτός λειτουργίας, αλλάζει ή ετατοπίζει αυθαίρετα τους ηχανισούς ασφάλειας των ηχανών, εργαλείων, συσκευών, εγκαταστάσεων και κτιρίων και να χρησιοποιεί σωστά αυτούς τους ηχανισούς ασφαλείας. δ) Nα αναφέρει αέσως στον εργοδότη (ή/και σε όσους ασκούν αροδιότητες τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας), όλες τις καταστάσεις που πορεί να θεωρηθεί εύλογα ότι παρουσιάζουν άεσο και σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία, καθώς και 78

142 ε) Nα συντρέχει τον εργοδότη (και όσους ασκούν αροδιότητες τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας), όσον καιρό χρειαστεί, ώστε να καταστεί δυνατή η εκπλήρωση όλων των καθηκόντων ή απαιτήσεων για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοένων κατά την εργασία. στ) Nα συντρέχει τον εργοδότη (και όσους ασκούν αροδιότητες τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας), όσον καιρό χρειαστεί, ώστε ο εργοδότης να πορεί να εγγυηθεί ότι το περιβάλλον και οι συνθήκες εργασίας είναι ασφαλείς και χωρίς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία εντός του πεδίου δραστηριότητάς του. Να παρακολουθεί τα σχετικά σεινάρια ή άλλα επιορφωτικά προγράατα σε θέατα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Προκειένου να πορέσει να εκπληρώσει την παραπάνω υποχρέωση, έχει δικαίωα να λάβει επαρκή απαλλαγή από την εργασία χωρίς απώλεια αποδοχών, καθώς και να του παρασχεθούν τα αναγκαία έσα. Να φορά κράνος προστασίας της κεφαλής και υποδήατα ασφαλείας, τα οποία χορηγούνται από τον εργοδότη του. Ο Τεχνικός Ασφάλειας κάθε επιχείρησης έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: Να παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέατα σχετικά ε την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχηάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης (ΒΥΤΑ). Να συβουλεύει σε θέατα σχεδιασού, προγραατισού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προήθειας έσων και εξοπλισού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσατικότητας των ατοικών έσων προστασίας, καθώς και διαόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας Να ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών έσων, πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και εθόδων εργασίας πριν από την εφαρογή τους και επιβλέπει την εφαρογή των έτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχηάτων, ενηερώνοντας σχετικά τους αρόδιους προϊστάενους των τηάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης. Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των έτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει έτρα αντιετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρογή τους. Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατοικών έσων προστασίας, Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχηάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσατα των ερευνών του και να προτείνει έτρα για την αποτροπή παρόοιων ατυχηάτων Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερού για τη διαπίστωση ετοιότητας προς αντιετώπιση ατυχηάτων. Να ερινά ώστε οι εργαζόενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους ενηερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελατικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους Να συετέχει στην κατάρτιση και εφαρογή των προγραάτων εκπαίδευσης των εργαζοένων σε θέατα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο. Να συνεργάζεται κατά την εκτέλεση του έργου του ε τον ιατρό εργασίας, πραγατοποιώντας ε αυτόν κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας. Οφείλει να διαθέσει στον εργοδότη ια γραπτή εκτίηση των υφισταένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία συπεριλαβανοένων εκείνων που αφορούν οάδες εργαζοένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους. H εκτίηση αυτή πραγατοποιείται σε συνεργασία ε τον ιατρό εργασίας, EΣYΠΠ ή EΞYΠΠ, σύφωνα ε τις κείενες διατάξεις. Ο Τεχνικός Ασφάλειας, ως εργαζόενος, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νοοθεσία για τον εργαζόενο Η άσκηση του έργου του Τεχνικού Ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση σ αυτόν από τον εργοδότη και άλλων καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησής του ως τεχνικού ασφάλειας. Ο Τεχνικός Ασφάλειας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης. Έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζοένους. Τυχόν διαφωνία του ε τον εργοδότη, για θέατα της αροδιότητάς του, δεν πορεί να αποτελέσει λόγο 79

143 καταγγελίας της σύβασης του. Ο Ιατρός Εργασίας κάθε επιχείρησης έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: Να παρέχει υποδείξεις και συβουλές στον εργοδότη, στους εργαζοένους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά ε τα έτρα που πρέπει να λαβάνονται για τη σωατική και ψυχική υγεία των εργαζοένων. Τις γραπτές υποδείξεις τις καταχωρεί στο ειδικό βιβλίο υποδείξεων. Ο εργοδότης λαβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ αυτό το βιβλίο. Να προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζοένων σχετικό ε τη θέση εργασίας τους, ετά την πρόσληψή τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση του επιθεωρητή εργασίας ύστερα από αίτηα της επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοένων, όταν τούτο δεν ορίζεται από το νόο. Να ερινά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και ετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. Να εκτιά την καταλληλότητα των εργαζοένων για τη συγκεκριένη εργασία, να αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσατα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιήσεων και την κοινοποιεί στον εργοδότη. Το περιεχόενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζοένου και πορεί να ελεγχθεί από τους υγειονοικούς επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας, για την κατοχύρωση του εργαζοένου και του εργοδότη. Να επιβλέπει την εφαρογή των έτρων προστασίας της υγείας των εργαζοένων και πρόληψης των ατυχηάτων. Για το σκοπό αυτό: Να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο. Να αναγγέλλει έσω της επιχείρησης στην επιθεώρηση εργασίας ασθένειες των εργαζοένων που οφείλονται στην εργασία. Να ενηερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζοένους για οποιοδήποτε παράγοντα στο χώρο εργασίας και έχει επίπτωση στην υγεία. Να συνεργάζεται κατά την εκτέλεση του έργου του ε τον τεχνικό ασφάλειας, πραγατοποιώντας ε αυτόν κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας. Ο Ιατρός Εργασίας, ως εργαζόενος, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νοοθεσία για τον εργαζόενο: Ο Ιατρός Εργασίας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης. Έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζοένους. Τυχόν διαφωνία του ε τον εργοδότη, για θέατα της αροδιότητάς του, δεν πορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύβασης του. Ο Συντονιστής ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: Να συντονίζει την εφαρογή των γενικών αρχών πρόληψης και ασφάλειας στις τεχνικές ή/και οργανωτικές επιλογές, προκειένου να προγραατίζονται οι διάφορες εργασίες ή φάσεις εργασίας που διεξάγονται ταυτόχρονα ή διαδοχικά και στην πρόβλεψη της διάρκειας εκτέλεσης των διαφόρων αυτών εργασιών ή φάσεων εργασίας. Συντονίζει την εφαρογή των σχετικών διατάξεων ερινώντας ώστε ο Ανάδοχος και οι υπεργολάβοι και, εάν αυτό είναι αναγκαίο για την προστασία των εργαζοένων, οι αυτοαπασχολούενοι να εφαρόζουν ε συνέπεια τις υποχρεώσεις που τους αντιστοιχούν και να εφαρόζουν το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου. Να αναπροσαρόζει ή να ερινά ώστε να αναπροσαροστεί το Σχέδιο και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας. Να οργανώνει αζί ε τους Τεχνικούς Ασφάλειας και τους Ιατρούς Εργασίας τη συνεργασία, εταξύ του Αναδόχου και των υπεργολάβων, συπεριλαβανοένων και εκείνων που διαδέχονται ο ένας τον άλλον στο εργοτάξιο, και το συντονισό των δραστηριοτήτων για την προστασία των εργαζοένων και την πρόληψη των ατυχηάτων και των επαγγελατικών ασθενειών, καθώς και την αοιβαία ενηέρωση τους, όταν πολλές επιχειρήσεις οιράζονται τον ίδιο χώρο εργασίας, ερινώντας για τη συετοχή εφόσον υπάρχει ανάγκη των αυτοαπασχολουένων. Να συντονίζει την εποπτεία για την ορθή εφαρογή των εργασιακών διαδικασιών. Να λαβάνει τα αναγκαία έτρα ώστε να επιτρέπεται η είσοδος στο εργοτάξιο όνο στα πρόσωπα που έχουν τη σχετική άδεια. Να συνεργάζεται ε τους Τεχνικούς Ασφάλειας και τους Ιατρούς Εργασίας καθ' όλη τη διάρκεια απασχόλησης στο εργοτάξιο και να ζητά τη γνώη τους κάθε φορά που κρίνει απαραίτητο. 80

144 Ο Συντονιστής ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου, ως εργαζόενος, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νοοθεσία για τον εργαζόενο. Στο Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας είναι δυνατόν να ανατεθεί το έργο και οι αροδιότητες του Τεχνικού Ασφάλειας. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος απασχόλησης δεν συψηφίζεται, αλλά υπολογίζεται και εκτελείται ανεξάρτητα. 81

145 7.1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΟΧΟΥ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΝ Σύφωνα ε τις προβλέψεις του Π 17/1996 και Π 305/1996, ε ευθύνη του Αναδόχου, πρέπει να συντονίζονται οι δραστηριότητες εκτέλεσης του έργου. Επίσης πρέπει να γίνεται αοιβαία ενηέρωση εταξύ των υπεργολάβων, έσω του Αναδόχου, για τους κινδύνους που συνεπάγονται οι εργασίες καθώς και τα έτρα πρόληψης τους. Για την υλοποίηση του συντονισού εταξύ του Αναδόχου και των υπεργολάβων ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: Σε κάθε υπεργολάβο, πριν την υπογραφή Ιδιωτικού Συφωνητικού, αναλύονται οι Νοοθετικές υποχρεώσεις του, όπως καταγράφονται στο ΣΑΥ του έργου. Η τήρηση των Νοοθετικών υποχρεώσεων αποτελεί και συβατική υποχρέωση του υπεργολάβου. Πριν την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο έργο αυτός ενηερώνει τον Ανάδοχο για τα στοιχεία του εκπροσώπου του στο έργο, του τεχνικού ασφαλείας του (και του γιατρού εργασίας, εφόσον απασχολεί). Οι παραπάνω αρόδιοι του υπεργολάβου παραλαβάνουν τις Εκτιήσεις Επαγγελατικού Κινδύνου του ΣΑΥ που σχετίζεται ε τις δραστηριότητες που αναλαβάνουν. Κάθε Εκτίηση Επαγγελατικού Κινδύνου πρέπει να αναθεωρηθεί από το Τεχνικό Ασφάλειας της επιχείρησης. Με την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο έργο γίνεται ενηέρωση του εκπροσώπου του από τον Ανάδοχο σχετικά ε τη λειτουργία του εργοταξίου. Στη συνέχεια ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου ενηερώνει το προσωπικό του για τους κινδύνους και τα έτρα πρόληψης τους. Εφόσον κριθεί σκόπιο, ο Ανάδοχος ενηερώνει τους ήδη εγκατεστηένους υπεργολάβους για τη δραστηριοποίηση του νέου υπεργολάβου. Καθ όλη τη διάρκεια εργασιών του υπεργολάβου στο έργο πρέπει να εφαρόζονται έτρα πρόληψης των κινδύνων. Για την αοιβαία ενηέρωση των υπεργολάβων και του Αναδόχου προβλέπεται η διενέργεια συσκέψεων σε τακτά χρονικά διαστήατα που θα καθοριστούν από τον Ανάδοχο. Επίσης προβλέπεται η διενέργεια έκτακτων συσκέψεων, όταν προκύπτουν σχετικά θέατα. 82

146 83

147 7.2 ΕΝΗΜΕΡΣΗ ΠΡΟΣΠΙΚΟΥ Σύφωνα ε τις προβλέψεις του Π 17/1996 και Π 305/1996 κάθε υπεργολάβος πρέπει να ενηερώνει το προσωπικό του για τους κινδύνους που συνεπάγονται οι εργασίες του συνεργείου, καθώς και των άλλων συνεργείων, στο εργοτάξιο. Επίσης πρέπει να ενηερώνει το προσωπικό για όλα τα σχετικά έτρα προστασίας που λαβάνονται, σύφωνα ε τη Νοοθεσία και το ΣΑΥ του έργου. Για την υλοποίηση της ενηέρωσης προσωπικού ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: Με την εγκατάσταση στο εργοτάξιο, εκπρόσωπος του υπεργολάβου, αφού ενηερωθεί σχετικά από τον Ανάδοχο, ενηερώνει το συνεργείο του. Μετά από κάθε σύσκεψη για θέατα ασφάλειας που διενεργείται στο έργο ακολουθεί ενηέρωση του προσωπικού, εφόσον προκύπτουν σχετικά θέατα. Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τα συνεργεία του Αναδόχου. 84

148 7.3 ΕΚΠΑΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΠΙΚΟΥ Σύφωνα ε τις προβλέψεις του Π 17/1996 κάθε εργοδότης (Ανάδοχος και υπεργολάβοι) πρέπει να εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόενο επαρκή εκπαίδευση σε θέατα ασφάλειας και υγείας ε την ευκαιρία: Της πρόσληψης του Τυχόν ετάθεσης ή αλλαγής καθηκόντων Εισαγωγής ή αλλαγής εξοπλισού εργασίας και γενικότερα νέας τεχνολογίας που αφορά στην εργασία του. Η εκπαίδευση πρέπει να προσαρόζεται εφόσον προκύπτουν νέοι κίνδυνοι και να επαναλαβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήατα. Για την υλοποίηση της εκπαίδευσης προσωπικού ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου, ε τη συνδροή του τεχνικού ασφαλείας, εκπαιδεύει το προσωπικό του ε την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο εργοτάξιο. Η συγκεκριένη εκπαίδευση συνιστάται να συνδυαστεί ε την ενηέρωση που προβλέπεται. Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου εκπαιδεύει κάθε νεοεισερχόενο στο έργο εργαζόενο του συνεργείου του. Η παραπάνω εκπαίδευση επαναλαβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήατα, ανάλογα ε τη διάρκεια δραστηριοποίησης του υπεργολάβου, την εφάνιση νέων κινδύνων και την αύξηση της επικινδυνότητας των ήδη υπαρχόντων. Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τα συνεργεία του Αναδόχου. 85

149 86

150 7.4 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΝ Σύφωνα ε τις προβλέψεις των Π 17/1996, Π 305/1996 και Π 1073/1981 κάθε εργοδότης (Ανάδοχος και υπεργολάβοι) οφείλει σε περίπτωση ατυχήατος να εξασφαλίζει την παροχή πρώτων βοηθειών στον παθόντα. Επίσης πρέπει να ερινήσει για την ασφαλή διακοιδή του παθόντα σε νοσοκοειακή ονάδα (εφόσον υπάρχει σχετική ανάγκη). Επίσης πρέπει να ενηερώσει τις αρόδιες Αρχές εντός 24 ωρών. Σε περίπτωση σοβαρού συβάντος πρέπει να διατηρούνται αετάβλητα όλα τα στοιχεία που πορεί να χρησιεύσουν στην εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήατος. Τέλος τα στοιχεία που προκύπτουν από τη διερεύνηση του ατυχήατος πρέπει να καταχωρούνται στα αντίστοιχα αρχεία (Βιβλίο Ατυχηάτων, Βιβλίο Υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας, γιατρού εργασίας, Κατάλογος Εργατικών Ατυχηάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόενο ανικανότητα εργασίας εγαλύτερη των τριών ηερών). Για τη διαχείριση των ατυχηάτων ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: Με την εγκατάσταση του Αναδόχου στο εργοτάξιο διερευνάται η ύπαρξη (και στοιχεία όπως τηλέφωνα και διευθύνσεις) νοσοκοειακών ονάδων που βρίσκονται κοντά στο εργοτάξιο. Με την εγκατάσταση του Αναδόχου στο εργοτάξιο οργανώνεται φαρακείο, οποίο περιέχει κατ ελάχιστον τα είδη που αναφέρονται στο Παράρτηα 1 του ΣΑΥ, ανάλογα ε τη θέση του έργου και το συνολικό αριθό των εργαζοένων σε αυτό. Κατά την εγκατάσταση κάθε υπεργολάβου στο εργοτάξιο γίνεται ενηέρωση του για θέατα οργάνωσης πρώτων βοηθειών. Σε περίπτωση ατυχήατος: Όποιος αντιληφθεί το συβάν πρέπει να προσφέρει πρώτες βοήθειες στον παθόντα, εφόσον γνωρίζει, και να ζητήσει βοήθεια (από άλλους εργαζόενους που γνωρίζουν). Επίσης πρέπει άεσα να ενηερωθεί ο εκπρόσωπος του εργοδότη του παθόντα. Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου, εφόσον κρίνει απαραίτητο, πρέπει να ζητήσει βοήθεια από ειδικευένο άτοο (εντός ή εκτός εργοταξίου). Ταυτόχρονα πρέπει να ενηερώσει τον Ανάδοχο για το συβάν. Εφόσον υπάρχει ανάγκη, ο παθών πρέπει να εταφερθεί σε νοσοκοειακή ονάδα. Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου πρέπει να ενηερώσει τις αρόδιες αρχές (ΚΕΠΕΚ, Αστυνοία) εντός 24 ωρών. Μετά το ατύχηα: Ο τεχνικός ασφαλείας του υπεργολάβου (και ο γιατρός εργασίας, εφόσον απασχολείται), σε συνεργασία ε τον εκπρόσωπο του στο εργοτάξιο, διερευνά τα αίτια του συβάντος και προτείνει έτρα για την αποφυγή επανάληψης στο έλλον. Η παραπάνω διερεύνηση καταγράφεται στο Βιβλίο Ατυχηάτων ή/και στο Βιβλίο Υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας, γιατρού εργασίας. Επίσης πρέπει να ενηερωθεί ο Κατάλογος Εργατικών Ατυχηάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόενο ανικανότητα εργασίας εγαλύτερη των τριών ηερών. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, προβλέπεται ενηέρωση των εργαζοένων του συνεργείου, σχετικά ε τα έτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποφυγή επανάληψης παρόοιου ατυχήατος στο έλλον. Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τα συνεργεία του Αναδόχου. Σε περίπτωση σοβαρού συβάντος πρέπει να διατηρούνται αετάβλητα όλα τα στοιχεία που πορεί να χρησιεύσουν στην εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήατος. 87

151 88

152 7.5 ΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Στο εργοτάξιο ενδέχεται να παρουσιαστούν συνθήκες καύσωνα κατά τους καλοκαιρινούς ήνες και ψύχους κατά τους χειερινούς. Για την αντιετώπιση τέτοιων καιρικών φαινοένων προβλέπονται (εφόσον επηρεάζουν τις εργασίες): Καθορισός διαλειάτων διάρκειας και συχνότητας αναλόγως των καιρικών συνθηκών που επικρατούν. Μετακύλιση του ωραρίου (αποφυγή εργασίας στις πρωινές ώρες το χειώνα και στις εσηεριανές το καλοκαίρι). ιακοπή των εργασιών όταν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσενείς (καύσωνας, ψύχος, θυελλώδεις άνεοι, έντονες βροχοπτώσεις). Παροχή στους εργαζόενους πόσιου δροσερού νερού (10,15 C) σε συνθήκες καύσωνα και ζεστών ροφηάτων σε συνθήκες ψύχους. Προγραατισός των εργασιών που συνεπάγονται υψηλή θερική καταπόνηση εκτός θεροκρασιακών αιχών, από τον υπεύθυνο του συνεργείου, και ετακύληση ή ενίσχυση του ωραρίου ώστε να υλοποιούνται κανονικά τα διαλείατα. 89

153 7.6 ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύφωνα ε τις προβλέψεις του Π 105/1995 πρέπει να τοποθετείται σήανση ασφάλειας όταν οι υπαρκτοί ή πιθανοί κίνδυνοι δεν πορούν να αποφευχθούν ή να ειωθούν επαρκώς ε τεχνικά έσα συλλογικής προστασίας ή ε έτρα, εθόδους ή διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας. Η σηατοδότηση ασφάλειας των χώρων εργασίας σε καία περίπτωση δεν υποκαθιστά ή περιορίζει τη λήψη των αναγκαίων εκάστοτε έτρων προστασίας των εργαζοένων. Η συόρφωση ε τη σήανση ασφάλειας είναι υποχρεωτική και κανείς η εξουσιοδοτηένος δεν επιτρέπεται να τη ετακινεί ή καταστρέφει. Στο Παράρτηα 2 του ΣΑΥ παρατίθενται συνήθη σήατα ασφάλειας. 90

154 7.7 ΥΓΙΕΙΝΗ Η τήρηση της υγιεινής των εργαζοένων ελέγχεται από τους επικεφαλής των τηάτων (εργοδηγοί, εκπρόσωποι υπεργολάβων, γιατροί εργασίας). Συγκεκριένα πρέπει οι εργαζόενοι να ην τρώνε ή πίνουν στο χώρο εργασίας, παρά όνο στους χώρους που προβλέπονται για την εστίασή τους. Επίσης, έρινα πρέπει να λαβάνεται για την τήρηση της υγιεινής πριν το φαγητό και την αναχώρηση από το εργοτάξιο. Τα απορρίατα από τα φαγητά πρέπει να εναποτίθενται στους κάδους απορριάτων. Οι κάδοι απορριάτων πρέπει να αδειάζονται και τα απορρίατα να αποακρύνονται από το εργοτάξιο σε χρονικά διαστήατα, κατάλληλα επιλεγένα, ώστε να διασφαλίζονται άριστες συνθήκες υγιεινής στο εργοτάξιο. 91

155 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Για τα εργοτάξια εντός κατοικηένων περιοχών τα παρακάτω είδη είναι απαραίτητο να περιέχονται στο φαρακείο του εργοταξίου: Α/Α ΕΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 1,25 25,50 51,100 1 Αντισηπτικό διάλυα ιωδίου Σκεύασα για κάψιο Οινόπνευα Οξυζενέ Εισπνεύσιη αωνία Αποστειρωένες γάζες Επίδεσοι γάζας Τριγωνικοί επίδεσοι Ελαστικός επίδεσος Λευκοπλάστ ρολλό Ύφασα καθαρισού Υγρό σαπούνι Ψαλίδι Τσιπίδα Βαβάκι Αντισταινική αλοιφή Σπασολυτικό Γάντια ιας χρήσης Φυλλάδιο πρώτων βοηθειών Για εργοτάξια εκτός κατοικηένων περιοχών, το φαρακείο του εργοταξίου πρέπει να περιέχει επιπλέον: Α/Α ΕΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 1,25 25,50 51, Ενέσιο κορτιζονούχο Σύριγγες πλαστικές ισκία αντιδιαρροϊκά ισκία αντιόξινα

156 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γεω1ετρικό σχή1α Ση1ασία Σήατα απαγόρευσης Σήατα υποχρέωσης Σήατα προειδοποίησης Σήατα διάσωσης ή βοήθειας Σήατα που αφορούν το πυροσβεστικό υλικό ή εξοπλισό Σή1ατα απαγόρευσης Απαγορεύεται το κάπνισα Απαγορεύεται η χρήση γυνής φλόγας και το κάπνισα Απαγορεύεται η διέλευση πεζών Απαγορεύεται η κατάσβεση ε νερό Mη πόσιο νερό Απαγορεύεται η είσοδος στους η έχοντες ειδική άδεια Απαγορεύεται η διέλευση στα οχήατα διακίνησης φορτίων Mην αγγίζετε Σή1ατα υποχρέωσης Υποχρεωτική προστασία των ατιών Υποχρεωτική προστασία του κεφαλιού Υποχρεωτική προστασία των αυτιών Υποχρεωτική προστασία των αναπνευστικών οδών Υποχρεωτική προστασία των ποδιών Υποχρεωτική προστασία των χεριών Υποχρεωτική προστασία του σώατος Υποχρεωτική προστασία του προσώπου Υποχρεωτική ατοική προστασία έναντι πτώσεων Υποχρεωτική διάβαση για πεζούς Γενική υποχρέωση 93

157 Σή1ατα προειδοποίησης Εύφλεκτες ύλες ή/ και υψηλή θεροκρασία Εκρηκτικές ύλες Τοξικές ύλες ιαβρωτικές ύλες Ραδιενεργά υλικά Αιωρούενα φορτία Οχήατα διακίνησης φορτίων Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας Γενικός κίνδυνος Kίνδυνος παραπατήατος Σή1ατα διάσωσης ή βοήθειας Πρώτες βοήθειες Φορείο Θάλαος Πλύση ατιών καταιονισού ασφαλείας Τηλέφωνο για διάσωση και πρώτες βοήθειες Όταν πρέπει να δείξουε την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουε για να φτάσουε στα έσα βοήθειας ή διάσωσης τότε τα αντίστοιχα σήατα συνδυάζονται ανάλογα ε τα παρακάτω σήατα κατεύθυνσης Σή1ατα που αφορούν το πυροσβεστικό υλικό ή εξοπλισ1ό Πυροσβεστική άνικα Σκάλα Πυροσβεστήρας Τηλέφωνο για την καταπολέηση πυρκαγιών Όταν πρέπει να δείξουε την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουε για να φτάσουε στον πυροσβεστικό εξοπλισό τότε τα αντίστοιχα σήατα συνδυάζονται ανάλογα ε τα παρακάτω σήατα κατεύθυνσης 94

158 95

159 96

160 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΧΡΟΝΟΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΗΜΕΙΣΗ Το Χρονοδιάγραα του έργου επισυνάπτεται ε την έναρξη των εργασιών και ενηερώνεται καθ όλη τη διάρκεια του έργου. 97

161 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΚΡΙΜΑΤΝ ΣΗΜΕΙΣΗ Η Μελέτη Κατασκευής Ικριωάτων θα επισυναφθεί σε εταγενέστερη φάση του έργου. Η Μελέτη Κατασκευής Ικριωάτων θα εκπονηθεί σύφωνα ε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή της και τα αναενόενα φορτία (ΚΥΑ 16440/1993). 98

162 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΕΝΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοένων», ΦΕΚ 117Α/85 Ν2224/1994 «Ρύθιση θεάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωάτων, Υγιεινής < Ασφάλειας κλπ», ΦΕΚ 112Α/94 Ν1396/1983 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των έτρων ασφάλειας στις οικοδοές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα», ΦΕΚ 126Α/83 N1430/1984 «Κύρωση της αριθ. 62 Aιεθνούς Συβάσεις Εργασίας, που αφορά τις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδοική βιοηχανία και τη ρύθιση θεάτων που έχουν σχέση ε αυτή», ΦΕΚ 49Α/84 Π17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοένων σε συόρφωση ε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», ΦΕΚ 11Α/96, όπως τροποποιήθηκε ε το Π159/1999 (ΦΕΚ 157Α/99) Π305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ», ΦΕΚ 212Α/96 Π1073/1981 «Περί έτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδοών και πάσης φύσεως έργων αροδιότητος Πολιτικού Μηχανικού», ΦΕΚ 260Α/81 Π395/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιοποίηση εξοπλισού εργασίας από τους εργαζόενους κατά την εργασία τους σε συόρφωση ε την οδηγία του Συβουλίου 89/655/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94, όπως τροποποιήθηκε ε τα Π89/1999 (ΦΕΚ 94Α/99) και Π304/2000 (ΦΕΚ 241Α/00) Π396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόενους εξοπλισών ατοικής προστασίας κατά την εργασία σε συόρφωση προς την οδηγία του Συβουλίου 89/656/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94 Π397/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζοένων σε συόρφωση προς την οδηγία του Συβουλίου 90/269/ΕΟΚ», ΦΕΚ 221Α/94 Π225/1989 «Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα» ΦΕΚ 106Α/89 Π778/1980 «Περί των έτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδοικών εργασιών», ΦΕΚ 193Α/80 Π31/1990 «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισός και συντήρηση ηχανηάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων» ΦΕΚ 11Α/90, όπως τροποποιήθηκε ε το Π49/1991 (ΦΕΚ 180Α/91) Π95/1978 «Περί έτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουένων εις εργασίας συγκολλήσεων» ΦΕΚ 20Α/78 Π77/1993 «προστασία των εργαζοένων από φυσικούς, χηικούς και βιολογικούς παράγοντες. Τροποποίηση και συπλήρωση προς την οδηγία του συβουλίου 88/642/ΕΟΚ», ΦΕΚ 34Α/93 Π 176/2005 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση εργαζοένων σε κινδύνους προερχόενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασούς), σε συόρφωση ε την Οδηγία 2002/44/ΕΚ», ΦΕΚ 227Α/05 Π105/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε συόρφωση ε την οδηγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΕΚ 67Α/95 ΥΑ 502/2003 «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήανσης Εκτελούενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικηένων περιοχών ως ελάχιστα όρια», ΦΕΚ 946/03 ΥΑ130646/1984 «Ηερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας», ΦΕΚ 154Β/84 ΚΥΑ16440/1993 «Κανονισός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρολογούενων εταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση εταλλικών σκαλωσιών», ΦΕΚ 756Β/93 ΑΠ. οικ 433/2000 «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου στοιχείου για τη προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Aηόσιου Έργου», ΦΕΚ 1176Β/00 ΑΠ. ΙΠΑ/οικ 177/2001 «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη ελέτη του έργου», ΦΕΚ 99

163 266Β/01 ΑΠ.ΕΕΠΠ/οικ 85/2001 «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση ελέτης στο στάδιο της οριστικής ελέτης ή/και της ελέτης εφαρογής σε κάθε Aηόσιο Έργο», ΦΕΚ 686Β/01 ΑΠ. ΙΠΑ/οικ 889/2002 «Πρόληψη και αντιετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή Aηοσίων Έργων», ΦΕΚ 16Β/03 100

164 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣΕΡΓΟΥ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΕΠΕΚΤΑΣΗΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΤΙΣΜΟΥ ΟΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΝ ΧΡΝ ΕΡΓ.Η1/13. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΙΟΝΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 101

165 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΓΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4. ΠΑΡΑΟΧΕΣ 5. ΥΛΙΚΑ 6. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 7. ΟΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΣΧΕΙΑ «AS BUILT» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΜΗΤΡ7Ο ΕΠΕΜΒΑΣΕ7Ν ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΕΝΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 102

166 ΕΙΣΑΓΓΗ Ο παρών ΦΑΥ συντάχθηκε σύφωνα ε τις προβλέψεις του Π 305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές για ασφάλεια και υγεία που πρέπει να εφαρόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συόρφωση ε την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.», ΦΕΚ 212 Α, 29/8/1996 και αποσκοπεί στην πρόληψη των κινδύνων κατά τις ενδεχόενες εταγενέστερες εργασίες καθ όλη τη διάρκεια ζωής του έργου Οι προβλέψεις του παρόντος ΦΑΥ στηρίζονται:? Στην Ελληνική Νοοθεσία (Νοοθετήατα που αφορούν στην Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοένων γενικά, αλλά και Νοοθετήατα που αφορούν στην Ασφάλεια για τα τεχνικά έργα και τις εργασίες που εκτελούνται σε αυτά).? Σε προδιαγραφές εξοπλισού που πρόκειται να ενσωατωθεί στο έργο.? Σε προδιαγραφές υλικών που πρόκειται να ενσωατωθούν στο έργο.? Στην καλή πρακτική, σύφωνα ε τους κανόνες των διεθνών προτύπων, της επειρίας και τέχνης. ΣΗΜΕΙΣΗ Μετά την εκτέλεση του έργου, ο αναθεωρηένος ΦΑΥ πρέπει να παραδοθεί στον Κύριο του έργου. Σηειώνεται ότι σε περίπτωση διαχωρισού του έργου σε επιέρους ιδιοκτήτες, κάθε ιδιοκτήτης πρέπει να λάβει αντίγραφο του ΦΑΥ. Ο ΦΑΥ περιέχει χρήσια στοιχεία για την ασφαλή συντήρηση του έργου καθώς και εργασίες ετατροπής του. Συνεπώς πρέπει να λαβάνεται υπόψη κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο από τους επλεκόενους και να ενηερώνεται εφόσον προκύπτουν στοιχεία. Σηειώνεται ότι η εφαρογή της Ελληνικής Νοοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία των εργαζοένων ελέγχεται από το αρόδιο Κέντρο Πρόληψης Επαγγελατικού Κινδύνου. ΠΡΟΣΟΧΗ Ο παρών ΦΑΥ σε καία περίπτωση δεν υποκαθιστά την Ελληνική Νοοθεσία. 103

167 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,EΠΕΚΤΑΣΗ,ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦ7ΤΙΣΜΟΥ Ο7Ν ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤ7Ν Χ7Ρ7Ν ΕΡΓ Η1/2013. ΕΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΕΣ ΟΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΕΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΟΝΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε Ο συντονιστής ασφαλείας κατά την εκπόνηση της 1ελέτης Ο ανάδοχος Ο συντονιστής ασφαλείας κατά την εκτέλεση τού έργου ΑΡΜΟΙΟ ΚΕΠΕΚ ΚΕΠΕΚ Αθηνών, Κρήτης / ΤΤΥΕ: Αθηνών / Εδρα: Αθήνα 104

168 2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η τεχνική περιγραφή που ακολουθεί είναι σύντοη και παρατίθεται για την ευκολότερη καταννόηση του έργου από τον αναγνώστη του ΣΑΥ. Η τεχνική περιγραφή δεν υποκαθιστά και δεν υπερισχύει της τεχνικής περιγραφής κάθε επιέρους ελέτης του έργου. Οι εργασίες που περιλαβάνονται στην ελέτη αφορούν εργασίες βελτίωσης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.συγκεκριένα θα εκτελεστούν : 1.Τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωάτων,προβολέων,ιστών φωτισού 2.Τοποθέτηση νέων ηλεκτρικών πινάκων. Επίσης σε υπάρχοντες κοινόχρηστους χώρους θα βελτιωθεί το επίπεδο φωτισού ε την προσθήκη νέων ηλεκτρικών γραών,νέων φωτιστικών σωάτων και νέων ιστών ηλεκτροφωτισού. ΣΗΜΕΙΣΗ Σε περίπτωση που ακολουθήσουν τροποποιήσεις της ελέτης κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να ενηερώσει την παρούσα σύντοη τεχνική περιγραφή, ώστε να ανταποκρίνεται στα πραγατικά δεδοένα. 105

169 3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Οι Κανονισοί ε βάση του οποίους συντάχθηκε η ελέτη αναφέρονται παρακάτω. ΣΗΜΕΙΣΗ Σε περίπτωση τροποποιήσεων της ελέτης ο κατάλογος των Κανονισών πρέπει να ενηερώνεται, ώστε να ανταποκρίνεται στα πραγατικά δεδοένα. 106

170 4. ΠΑΡΑΟΧΕΣ Οι παραδοχές που ακολουθούν προέρχονται από τη ελέτη. Οι παραδοχές δεν υποκαθιστούν και δεν υπερισχύουν των αντίστοιχων της ελέτης. ΣΗΜΕΙΣΗ Σε περίπτωση τροποποιήσεων της ελέτης, ο κατάλογος των παραδοχών πρέπει να ενηερώνεται, ώστε να ανταποκρίνονται στα πραγατικά δεδοένα. 107

171 5. ΥΛΙΚΑ Τα υλικά που πρόκειται να ενσωατωθούν στο έργο πρέπει να είναι σύφωνα ε τα αναφερόενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικών. ΣΗΜΕΙΣΗ Το παρόν κεφάλαιο του ΦΑΥ πρέπει να ενηερώνεται, σύφωνα ε τις Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικών που ενσωατώνονται στο έργο. Ιδιαίτερα χρήσιη κρίνεται η απευθείας παραποπή στο Πρόγραα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ). 108

172 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Για τις εργασίες συντήρησης καθώς και ελλοντικές επεβάσεις στο έργο κρίνεται χρήσιο να ληφθούν υπόψη οι επισηάνσεις που αναφέρονται παρακάτω. ΣΗΜΕΙΣΗ Σε περίπτωση τροποποιήσεων της ελέτης, οι παρακάτω επισηάνσεις πρέπει να ενηερώνονται, ώστε να ανταποκρίνονται στα πραγατικά δεδοένα. 109

173 ΟΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Για τις εργασίες συντήρησης που αναένονται, κατά τη διάρκεια ζωής του έργου, παρατίθενται οι Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας. Κάθε Οδηγία Ασφαλούς Εργασίας περιέχει: Περιγραφή των προτεινόενων έτρων προστασίας για την αντιετώπιση των κινδύνων Αναφορά των απαραίτητων Μέσων Ατοικής Προστασίας που πρέπει να χρησιοποιούνται από το προσωπικό ΣΗΜΕΙΣΗ Ο Τεχνικός Ασφάλειας του συνεργείου που θα εκτελέσει τις συγκεκριένες εργασίες οφείλει να συντάξει Εκτίηση Επαγγελατικού Κινδύνου και να την υποβάλλει στον εργοδότη του. Ο επικεφαλής του συνεργείου πρέπει να λάβει υπόψη του τα περιεχόενα τόσο της Οδηγίας Ασφαλούς Εργασίας όσο και της Εκτίησης Επαγγελατικού Κινδύνου. 110

174 111

175 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΣΧΕΙΑ «AS BUILT» ΣΗΜΕΙ7ΣΗ Ο Συντονιστής Ασφαλείας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να συπεριλάβει στο παρόν κεφάλαιο του ΦΑΥ κατάλογο των ελετών εφαρογής και των "as built" σχεδίων του έργου. 112

176 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γεω1ετρικό σχή1α Ση1ασία Σήατα απαγόρευσης Σήατα υποχρέωσης Σήατα προειδοποίησης Σήατα διάσωσης ή βοήθειας Σήατα που αφορούν το πυροσβεστικό υλικό ή εξοπλισό Σή1ατα απαγόρευσης Απαγορεύεται το κάπνισα Απαγορεύεται η χρήση γυνής φλόγας και το κάπνισα Απαγορεύεται η διέλευση πεζών Απαγορεύεται η κατάσβεση ε νερό Mη πόσιο νερό Απαγορεύεται η είσοδος στους η έχοντες ειδική άδεια Απαγορεύεται η διέλευση στα οχήατα διακίνησης φορτίων Mην αγγίζετε Σή1ατα υποχρέωσης Υποχρεωτική προστασία των ατιών Υποχρεωτική προστασία του κεφαλιού Υποχρεωτική προστασία των αυτιών Υποχρεωτική προστασία των αναπνευστικών οδών Υποχρεωτική προστασία των ποδιών Υποχρεωτική προστασία των χεριών Υποχρεωτική προστασία του σώατος Υποχρεωτική προστασία του προσώπου Υποχρεωτική ατοική προστασία έναντι πτώσεων Υποχρεωτική διάβαση για πεζούς Γενική υποχρέωση 113

177 Σή1ατα προειδοποίησης Εύφλεκτες ύλες ή/ και υψηλή θεροκρασία Εκρηκτικές ύλες Τοξικές ύλες ιαβρωτικές ύλες Ραδιενεργά υλικά Αιωρούενα φορτία Οχήατα διακίνησης φορτίων Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας Γενικός κίνδυνος Kίνδυνος παραπατήατος Σή1ατα διάσωσης ή βοήθειας Πρώτες βοήθειες Φορείο Θάλαος Πλύση ατιών καταιονισού ασφαλείας Τηλέφωνο για διάσωση και πρώτες βοήθειες Όταν πρέπει να δείξουε την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουε για να φτάσουε στα έσα βοήθειας ή διάσωσης τότε τα αντίστοιχα σήατα συνδυάζονται ανάλογα ε τα παρακάτω σήατα κατεύθυνσης Σή1ατα που αφορούν το πυροσβεστικό υλικό ή εξοπλισ1ό Πυροσβεστική άνικα Σκάλα Πυροσβεστήρας Τηλέφωνο για την καταπολέηση πυρκαγιών Όταν πρέπει να δείξουε την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουε για να φτάσουε στον πυροσβεστικό εξοπλισό τότε τα αντίστοιχα σήατα συνδυάζονται ανάλογα ε τα παρακάτω σήατα κατεύθυνσης 114