14PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14PROC"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΤ.:45492/ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ (ΤΑΡΤΑΝ) ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΙΟΦΝΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΤΗΣΗ 1 : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΝ ΕΠΕΝΥΣΕΝ ΚΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2014ΣΕ PROC ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΙΑΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν ε3πίπτουν στο πεδίο εφαρ3ογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2 ΙΛΙΟΝ 31/07/ Να αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέ*ενης πίστωσης (πχ κωδικός ενάριθ*ου στο ΠΕ ή κωδικός πίστωσης του τακτικού π/υ. Στην περίπτωση συγχρη*ατοδοτού*ενου έργου από την Ε.Ε. να αναγράφεται και ο τίτλος του Επιχειρησιακού Προγρά**ατος του ΕΣΠΑ ή άλλου κοινοτικού προγρά**ατος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγ*ένο το δη*οπρατού*ενο έργο). 2 Σύ*φωνα *ε τον Κανονισ*ό ΕΕ 1251/2011 της Επιτροπής της 30 Νοε*βρίου 2011, το κατώτατο όριο της εκτι*ώ*ενης αξίας της σύ*βασης (χωρίς ΦΠΑ) για την εφαρ*ογή των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 από 1?1?2012 και για τα έτη 2012 και 2013, ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡ@ (χωρίς Φ.Π.Α.). Το ποσό αυτό επανεξετάζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανά διετία και αναθεωρείται εάν χρειαστεί. Αν ο προϋπολογισ*ός του έργου (συνολικά) υπερβαίνει το ποσόν αυτό, να χρησι*οποιείται ο τύπος Α. ΥΠΟΕΙΓΜΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ (ΤΑΡΤΑΝ) ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΙΟΦΝΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΤΗΣΗ 3 : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΝ ΕΠΕΝΥΣΕΝ ΚΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2014ΣΕ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΙΑΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι τη *ε ανοικτή δη3οπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ (ΤΑΡΤΑΝ) ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΙΟΦ!ΝΙΑΣ Προϋπολογισ'ού ,00 Ευρώ ('ε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύ*φωνα *ε τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νο*οθεσίας κατασκευής δη*οσίων έργων (ΚΕ) και β) τους όρους του παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερό*ενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου. 3 Να αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέ*ενης πίστωσης (πχ κωδικός ενάριθ*ου στο ΠΕ ή κωδικός πίστωσης του τακτικού π/υ. Στην περίπτωση συγχρη*ατοδοτού*ενου έργου από την Ε.Ε. να αναγράφεται και ο τίτλος του Επιχειρησιακού Προγρά**ατος του ΕΣΠΑ ή άλλου κοινοτικού προγρά**ατος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγ*ένο το δη*οπρατού*ενο έργο). ΥΠΟΕΙΓΜΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Κύριος του έργου Προϊστα*ένη Αρχή ιευθύνουσα Υπηρεσία 1 Άρθρο 2 Παραλαβή τευχών 1 Άρθρο 3 Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συ**ετοχής στον διαγωνισ*ό Τρόπος υποβολής Φακέλου Προσφοράς 2 Άρθρο 4 ιαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των Προσφορών 2 Άρθρο 5 Σύ*βαση Συ*βατικά τεύχη 5 Άρθρο 6 Γλώσσα διαδικασίας 5 Άρθρο 7 Εφαρ*οστέα νο*οθεσία 6 Άρθρο 8 Χρη*ατοδότηση του Έργου, Φόροι, ασ*οί κ.λ.π. Πληρω*ή Αναδόχου 6 Άρθρο 9 Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισ*ό 7 Άρθρο 10 Τεκ*ήριο από τη συ**ετοχή στο διαγωνισ*ό 7 Άρθρο 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Τίτλος, προϋπολογισ*ός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 8 Άρθρο 12 Προθεσ*ία εκτέλεσης του έργου 8 Άρθρο 13 ιαδικασία Επιλογής Αναδόχου Σύστη*α υποβολής οικονο*ικών προσφορών 9 Άρθρο 14 Κριτήριο Ανάθεσης? Ανάδειξη Αναδόχου 9 Άρθρο 15 Εγγύηση συ**ετοχής στο διαγωνισ*ό 9 Άρθρο 16 Χορήγηση προκαταβολής Ρήτρα Πρόσθετης Καταβολής (Πρι*) 9 Άρθρο 17 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου Όριο ποσοστού έκπτωσης για πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης 10 Άρθρο 18 Η*ερο*ηνία λήξης της προθεσ*ίας παραλαβής των προσφορών 10 Άρθρο 19 Χρόνος ισχύος προσφορών 10 Άρθρο 20 η*οσιότητα απάνες δη*οσίευσης 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Άρθρο 21 ικαιού*ενοι συ**ετοχής στο διαγωνισ*ό 11 Άρθρο 22 Επαγγελ*ατικά προσόντα 11 Άρθρο 23 ικαιολογητικά 12 Άρθρο 24 Περιεχό*ενο Φακέλου Προσφοράς 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Άρθρο 25 ιάφορα 17 ΥΠΟΕΙΓΜΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β

4 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Κύριος του Έργου Προϊστα3ένη Αρχή ιευθύνουσα Υπηρεσία Εργοδότης Κύριος του Έργου είναι: ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Φορέας κατασκευής του έργου είναι: ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Προϊστά*ενη Αρχή είναι η Οικονο3ική Επιτροπή ή το η3οτικό Συ3βούλιο του ή*ου Ιλίου που έχει έδρα ΙΛΙΟΝ: 6 Οδός : ΚΑΛΧΟΥ 48?50 Ταχ.Κωδ. : Τηλ. : , Telefax : E?mail 7 : texniki@ilion.gr προς την οποία οι διαγωνιζό*ενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα ένδικα *έσα (τα προβλεπό*ενα από τις κεί*ενες διατάξεις κατά το στάδιο δη*οπράτησης του έργου) που ενδεχο*ένως θα ασκήσουν. 1.4 ιευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι η /νση τεχνικών Υπηρεσιών του ή*ου Ιλίου. Η δη*οπρασία θα διενεργηθεί στο η*αρχιακό Κατάστη*α του ή*ου Ιλίου, Κάλχου 48? 50, Ίλιον, 3 ος Όροφος στα γραφεία της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών , η*έρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10,00 π ? «Ενδιαφερό*ενος / Υποψήφιος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Εργ.Επ.) που έχει το εκ του νό*ου δικαίω*α και προτίθεται να λάβει *έρος στην παρούσα δη*οπρασία. «Προσφέρων / διαγωνιζό*ενος» είναι κάθε Εργ.Επ. ή Κ/ξία που έχει υποβάλλει προσφορά στην παρούσα δη*οπρασία. «Ανάδοχος / εργολάβος» είναι η Εργ.Επ. ή Κοινοπραξία που συνάπτει σύ*βαση εκτέλεσης *ε τον κύριο του έργου. «Τι*ολόγιο Έργου» ή «Τι*ολόγιο Προσφοράς» ή «Τι*ολόγιο» ή «Συ*βατικό Τι*ολόγιο» είναι το Τι*ολόγιο Μελέτης της υπηρεσίας *ε τις τι*ές *ονάδος *ειω*ένες κατά το ποσοστό έκπτωσης που προσφέρει ο ανάδοχος κατά το διαγωνισ*ό. Κωδικοποίηση Νο*οθεσίας η*οσίων Έργων (ΚΕ) είναι οι διατάξεις του κυρωτικού νό*ου 3669/2008 (ΦΕΚ Α 116) 4 J Το νο*ικό πρόσωπο για λογαριασ*ό του οποίου κατασκευάζεται το έργο (άρθρο 1 παράγραφος 7α ΚΕ, π.χ. το η*όσιο, ο ή*ος, η Περιφέρεια, η δη*οτική επιχείρηση κ.ο.κ.. Εφόσον αναθέτουσα αρχή είναι το η3όσιο, να γίνεται ειδικότερος προσδιορισ*ός (π.χ. Ελληνικό η*όσιο/υπουργείο Υ.ΜΕ.Ι../Γ.Γ..Ε. /ιεύθυνση Οδικών έργων (1)). κ.ο.κ. 5 b Η αρ*όδια αρχή που έχει την ευθύνη παραγωγής του έργου και στην οποία ανήκουν η Προϊστα*ένη Αρχή και η ιευθύνουσα Υπηρεσία. Εφόσον η Π.Α. και η.υ. δεν ανήκουν στην ίδια αρχή (π.χ. έργο δήου που κατασκευάζεται από την ΤΥ, να τίθεται ως φορέας κατασκευής η υπηρεσία που διαθέτει την τεχνική υπηρεσία (εν προκειένω η ΤΥ) 6 Επιση*αίνεται, όσον αφορά τους ΟΤΑ Α Βαθ3ού, ότι Προϊστα*ένη Αρχή στα έργα τους είναι η Οικονο*ική Επιτροπή εκτός ορισ*ένων εξαιρετικών περιπτώσεων που είναι το η*οτικό Συ*βούλιο (βλέπετε άρθρο 3 παρ. 5 π.δ. 171/87, σε συνδυασ*ό *ε ν 3852/2010 και άρθρο 72 παρ. 1 δ σε συνδυασ*ό *ε παρ Το αυτό ισχύει και για τους ΟΤΑ Β Βαθ*ού *ε την Οικονο*ική Επιτροπή (Π 7/2013 σε συνδυασ*ό *ε αρ. 176 παρ. 1 γ. 3852/2010 ) και το Περιφερειακό Συ*βούλιο (Π 7/2013 σε συνδυασ*ό *ε άρ 163 και 176 παρ. 4 ν. 3852/2010) Να τίθεται ειδικώς ποια ακριβώς είναι η Π.Α. στο συγκεκρι*ένο έργο. 7 Εφόσον υπάρχει. 8 Π.χ. στο η*αρχιακό κατάστη*α του ή*ου. ΥΠΟΕΙΓΜΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΣΕΛΙΣ 4

5 ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1.6 Αν η.υ. ή Π.Α. *εταστεγαστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, θα γνωστοποιήσουν ά*εσα τη νέα τους διεύθυνση στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα και από το ενδεχό*ενο αυτό γεγονός δεν προκύπτει οποιαδήποτε ακυρότητα ή άλλη δυσ*ενής συνέπεια στη διαδικασία της ανάθεσης ή εκτέλεσης της υπόψη σύ*βασης. Εφόσον οι ως άνω υπηρεσίες ή/και αποφαινό*ενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν ά*εσα και εγγράφως στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινο*ένων οργάνων τα οποία κατά το νό*ο αποτελούν τον καθολικό τους διάδοχο που υπεισέρχεται πλήρως στα δικαιώ*ατα και υποχρεώσεις τους και από το γεγονός αυτό δεν προκύπτουν οποιεσδήποτε ακυρότητες στη διαδικασία της ανάθεσης ή της εκτέλεσης της υπόψη σύ*βασης. Παράλειψη ενη*έρωσης των ενδιαφερο*ένων επιφέρει ακύρωση της διαδικασίας και επαναπροκήρυξη του ιαγωνισ*ού, *όνο εφόσον έχει αποδεδειγ*ένα ως αποτέλεσ*α την παρακώλυση ενδιαφερο*ένου να συ**ετάσχει στο ιαγωνισ*ό. Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών 2.1 Το έντυπο οικονο*ικής προσφοράς 9, που θα συ*πληρωθεί από τους διαγωνιζό*ενους και τα τεύχη δη*οπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) *ε στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, διατίθενται από τον ή*ο Ιλίου, οδός Κάλχου 48?50, Ίλιον, Πληροφορίες κα ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΖΗΣΗ ή κα ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ τηλ.: Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερό*ενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισ*ό *έχρι και την η3έρα Πέ3πτη 10. Εφόσον ζητηθούν ε*πρόθεσ*α χορηγούνται το αργότερο εντός της επό*ενης εργάσι*ης η*έρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερό*ενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε δέκα (10) ΕΥΡ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών *ε δική τους δαπάνη και επι*έλεια. 2.2 Οι ενδιαφερό*ενοι *πορούν ακό*α, τηρου*ένης της ανωτέρω προθεσ*ίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών *ελετών, ερευνών κ.λ.π., στα γραφεία της αρχής που διεξάγει το διαγωνισ*ό κατά τις εργάσι*ες η*έρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών *ε δαπάνες και φροντίδα τους. 2.3 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη *έλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύ*βαση του Π.Ο.Ε. για τις δη*όσιες συ*βάσεις, ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει δι*ερείς συ*φωνίες σύνδεσης *ε την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί *ε σχετική απόφαση του αρ*οδίου οργάνου και το κεί*ενο των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγ*α των κοινοτικών διαγωνισ*ών σε υποψηφίους που προέρχονται από αυτές τις χώρες, *πορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρο*ικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και ε*βάσουν, κατόπιν συνεννόησης *ε την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισ*ό, πέραν της αναφερο*ένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρο*ικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία *έσω των Ελληνικών Ταχυδρο*είων ή ιδιωτικών εταιρειών *εταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερό*ενο. Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συ33ετοχής στο διαγωνισ3ό Τρόπος υποβολής φακέλου προσφοράς 3.1 Για την έγκυρη και παραδεκτή συ**ετοχή στο διαγωνισ*ό, οι ενδιαφερό*ενοι καταθέτουν στην Επιτροπή ιαγωνισ*ού, την η*ερο*ηνία που ορίζεται στο άρθρο 18, το φάκελο της 9 10 Εφόσον προβλέπεται η χορήγηση τέτοιου εντύπου κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 9 του ΚΕ και ανάλογα *ε το σύστη*α υποβολής προσφορών (βλέπ. Αρθρο 6 παρ. 2 του ΚΕ, π.χ. στο άρθρο 5 του ΚΕ, είναι προαιρετική η χορήγηση τέτοιου υποδείγ*ατος, ενώ στα άρθρα 6 και 7 είναι υποχρεωτική. Τίθεται συγκεκρι*ένη η*έρα. Αφού οι δη*οπρασίες διενεργούνται πλέον η*έρα Τρίτη (βλέπετε άρθρο 22 παρ. 1 του ΚΕ, η προηγού*ενη Πέ*πτη και αν αυτή είναι αργία, η προηγού*ενη εργάσι*η. ΥΠΟΕΙΓΜΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΣΕΛΙΣ 5

6 ΙΑΚΗΡΥΞΗ προσφοράς τους σύ*φωνα *ε τις κεί*ενες διατάξεις και τις απαιτήσεις των άρθρων 23 και 24 της παρούσας. 3.2 Ο φάκελος προσφοράς (η προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς φακέλους, το φάκελο των δικαιολογητικών συ**ετοχής και το φάκελο της οικονο*ικής προσφοράς. Οι φάκελοι αναγράφουν στο εξωτερικό τους 3έρος τον τίτλο του έργου, την επωνυ*ία, τη διεύθυνση (οδός, αριθ*ός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχο*ένως, εφόσον υπάρχει, e?mail) του προσφέροντος/ιαγωνιζό*ενου και τα στοιχεία όλων των *ελών, σε περίπτωση κοινοπραξίας. Ο ένας φάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά συ**ετοχής (*ε την ένδειξη στο εξωτερικό του «ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») και ο άλλος την οικονο*ική προσφορά (*ε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»). Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συ*πληρώνονται κατά την κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισ*ού των υποψηφίων. Ο φάκελος που περιέχει την οικονο3ική προσφορά είναι απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισ3ού σφραγισ3ένος, δηλαδή κλεισ3ένος 3ε τρόπο που δε 3πορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό Οι η*εδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν το φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή του ιαγωνισ*ού, σύ*φωνα *ε τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 του ΚΕ. Έχουν δικαίω3α να υποβάλλουν την προσφορά, ανάλογα *ε τη νο3ική 3ορφή του διαγωνιζό*ενου: σε περίπτωση 3ε3ονω3ένης ατο3ικής επιχείρησης ο ίδιος ο ατο*ικός εργολήπτης, σε περίπτωση 3ε3ονω3ένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νό*ι*ος εκπρόσωπος της εταιρείας ή εξουσιοδοτη*ένος ο*όρρυθ*ος εταίρος της Εργοληπτικής Επιχείρησης, σε περίπτωση 3ε3ονω3ένης Ε.Π.Ε. ο εξουσιοδοτη*ένος επί τούτω διαχειριστής της, σε περίπτωση 3ε3ονω3ένης Α.Ε. εξουσιοδοτη*ένο *έλος του.σ., Σε περίπτωση Κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων είτε α) ο κοινός εκπρόσωπος (που πρέπει να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων, διορισ*ένος *ε συ*βολαιογραφικό πληρεξούσιο) των κοινοπρακτουσών Εργ.Επ. είτε β) όλοι οι κοινοπρακτούντες 3αζί, ο καθένας εκπροσωπού*ενος ή αντιπροσωπευό*ενος κατά τα παραπάνω. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων διαγωνιζο*ένων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. 3.4 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη? *έλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και από κράτη που έχουν κυρώσει τη συ*φωνία του Π.Ο.Ε. για τις δη*όσιες συ*βάσεις, ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει δι*ερείς συ*φωνίες σύνδεσης *ε την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί *ε σχετική απόφαση του αρ*οδίου οργάνου και το κεί*ενο των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγ*α των κοινοτικών διαγωνισ*ών σε υποψηφίους που προέρχονται από αυτές τις χώρες *πορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους και ταχυδρο3ικά. Η αρχή που διεξάγει το διαγωνισ*ό δεν έχει ευθύνη για την τυχόν εκπρόθεσ*η άφιξη της προσφοράς στο πρωτόκολλό της. 3.5 Προσφορές εκπρόθεσ3ες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν. Η ανεπιφύλακτη παραλαβή της προσφοράς από τον εκπροθέσ*ως υποβάλλοντα τεκ*αίρεται ως αποδοχή του αποκλεισ*ού και παραίτηση από το δικαίω*α δικαστικής α*φισβήτησης της πράξης της Επιτροπής ιαγωνισ*ού. Αν ο ενδιαφερό*ενος διαφωνεί *ε το εκπρόθεσ*ο και δηλώσει ρητά στον Πρόεδρο της Ε.. ότι θα καταθέσει σχετική ένσταση, ο φάκελος της εκπρόθεσ*ης προσφοράς παραλα*βάνεται και ανοίγεται *ε τις υπόλοιπες προσφορές. Η Ε.. ση*ειώνει στο πρακτικό της στην περίπτωση αυτή την εκπρόθεσ*η υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και την απορρίπτει ως απαράδεκτη. Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή ιαγωνισ*ού θεωρεί ότι η προσφορά είναι απαράδεκτη. Άρθρο 4: ιαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών 4.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς ΥΠΟΕΙΓΜΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΣΕΛΙΣ 6

7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ α) Η Επιτροπή ιαγωνισ*ού (Ε..) συνέρχεται σε δη*όσια συνεδρίαση, *ισή ώρα πριν την ώρα λήξης της προθεσ*ίας του άρθρου 18 της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της παραλαβής των προσφορών, παραλα*βάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται ενώπιόν της και κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής, σύ*φωνα *ε την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του ΚΕ, δηλαδή *ετά την επέλευση της ώρας 10.00, ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη λήξη του χρόνου, περι*ένει λίγα λεπτά (2?3) και κηρύσσει τη λήξη της παραλαβής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ιαγωνισ*ού επικοινωνεί *ε την υπηρεσία του πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδρο*ικώς προσφορές κατά την παρ. 3.4 (ση*ειώνεται ότι στο πρωτόκολλο αναγράφεται η ώρα και η*έρα άφιξης, ση*ειώνεται πάνω στο φάκελο και *ονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και, σε καταφατική περίπτωση, *εταβαίνει *έλος της, κατ εντολή του προέδρου της και παραλα*βάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισ*ού. β) Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία γίνεται από την Επιτροπή ιαγωνισ*ού αυθη*ερόν, σε δη*όσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλα*βάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών συ**ετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονο*ικών προσφορών και την υποβολή του πρακτικού της για το αποτέλεσ*α της δη*οπρασίας. γ) Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιόν της από η*εδαπή επιχείρηση, η Επιτροπή ιαγωνισ*ού καταγράφει (*ε βάση το επιδεικνυό*ενο σχετικό έγγραφο) τα στοιχεία του προσώπου που τον υποβάλλει (τουλάχιστον ονο*ατεπώνυ*ο και αριθ*ό ταυτότητας ή συναφούς εγγράφου που πιστοποιεί την ταυτότητά του). Τέτοια καταγραφή δεν γίνεται σε περίπτωση ταχυδρο*ικής αποστολής της προσφοράς. Σε περίπτωση που η νο3ι3οποίηση του υποβάλλοντος το φάκελο προσώπου α*φισβητείται, ο φάκελος παραλα*βάνεται και η τελική απόφαση λα*βάνεται κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συ**ετοχής, *ετά το άνοιγ*α και την καταγραφή των οικονο*ικών προσφορών. δ) Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συ**ετοχής ανοίγονται από την Επιτροπή, η οποία καταγράφει στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχει το νο*ότυπο και την πληρότητά τους), *ονογράφονται τα έγγραφα αυτά, ελέγχει την πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. και την επιστρέφει α*έσως, αφού πρώτα διαπιστώσει ότι στο φάκελο υπάρχει αντίγραφο αυτής, το οποίο επικυρώνει αν δεν είναι ήδη επικυρω*ένο ή το αντίγραφο εγγραφής σε επαγγελ3ατικό 3ητρώο ή κατάλογο της αλλοδαπής (όταν ο διαγωνιζό*ενος είναι αλλοδαπός από κράτος? *έλος της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει κυρώσει τη συ*φωνία του Π.Ο.Ε. για τις δη*όσιες συ*βάσεις, ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει δι*ερείς συ*φωνίες σύνδεσης *ε την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί *ε σχετική απόφαση του αρ*οδίου οργάνου). Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι οικονο3ικές προσφορές, *ονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα *έλη της Ε.. και ανακοινώνονται τα επι*έρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζό*ενο. Όλες οι οικονο*ικές προσφορές καταχωρούνται, *ετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις 11, σε πίνακα κατά τη σειρά *ειοδοσίας (αρχίζοντας από τη *ικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα *έλη της Ε.. και αποτελεί *έρος του πρακτικού της. ε) Κατόπιν η Ε.., ξεκινώντας από τον πρώτο *ειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά *ειοδοσίας, διαπιστώνει α) αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης στο συγκεκρι*ένο διαγωνισ*ό έχει το σχετικό δικαίω*α σύ*φωνα *ε την παρ. 3.3 της παρούσας β) ελέγχει την έγκυρη συ**ετοχή των διαγωνιζο*ένων, γ) το δικαίω*α συ**ετοχής τους στο διαγωνισ*ό (σύ*φωνα *ε το άρθρο 21 της παρούσας) και δ) την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της παρούσας, *ε βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχό*ενο του φακέλου, σύ*φωνα *ε τα άρθρα 23 και 24 της παρούσας. στ) Στη συνέχεια η Ε.. ελέγχει το παραδεκτό των οικονο3ικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, σύ*φωνα *ε τις διατάξεις του ΚΕ, και ανάλογα *ε το εφαρ*οζό*ενο σύστη*α υποβολής προσφορών. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχει την πληρότητα των υπογραφών και *ονογραφών (κατά τα ειδικότερα αναφερό*ενα στο άρθρο 22 παρ. 6?8 του ΚΕ, στην 11 Σκοπός του λογιστικού ελέγχου είναι να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η εσφαλ*ένη κατάταξη των διαγωνιζό*ενων στη σειρά *ε την οποία ελέγχονται τα δικαιολογητικά τους. ΥΠΟΕΙΓΜΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΣΕΛΙΣ 7

8 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Οικονο*ική Προσφορά των διαγωνιζό*ενων και παρακρατεί τα 3ηχανόση3α του άρθρου 24.1 παρ. 6 της παρούσας, τα οποία ο Πρόεδρος διαγράφει θέτοντας επ αυτών τη σχετική σφραγίδα διαγραφής. Ελέγχεται κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της παρούσας, η ορθότητα συ3πλήρωσης του Εντύπου Οικονο*ικής Προσφοράς των διαγωνιζό*ενων, η αριθ*ητική και η ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης. 12 ζ) Για την εφαρ*ογή του ελέγχου ο3αλότητας, χρησι*οποιείται από την Επιτροπή ιαγωνισ*ού (Ε..) η *έση έκπτωση προσφοράς (Ε*), που υπολογίζεται στο τέλος του Εντύπου Οικονο*ικής Προσφοράς από τους διαγωνιζό*ενους, όπως αυτή (τυχόν) διορθώνεται από την Ε.., σύ*φωνα *ε τα οριζό*ενα κατωτέρω. Για τον έλεγχο του ορθού υπολογισ*ού της Ε* από τους διαγωνιζό*ενους, η Ε.. ελέγχει τις δαπάνες εργασιών *ετά την έκπτωση, το Γενικό Άθροισ*α απανών κατά την προσφορά (Σπ), το ποσό που αναλογεί στα Γ.Ε. & Ο.Ε. και το Σύνολο Εργασιών *ε Γ.Ε. & Ο.Ε. κατά την προσφορά, ενώ η *έση έκπτωση προσφοράς (Ε*), θα πρέπει να υπολογίζεται *ε την αναγκαία στρογγύλευση, ώστε να προκύπτει ο *ειοδότης. Ση3ειώνεται ότι τα όρια ο*αλότητας δε στρογγυλοποιούνται. η) Η διαδικασία ολοκληρώνεται αυθη3ερόν. Αν ο έλεγχος δε *πορεί να περατωθεί την ίδια η*έρα, λόγω του *εγάλου αριθ*ού των διαγωνιζο*ένων, η Ε.. οφείλει να ολοκληρώσει αυθη*ερόν τον έλεγχο τουλάχιστον των δέκα πρώτων διαγωνιζο*ένων, ακολουθώντας τη σειρά *ειοδοσίας. Ο έλεγχος των υπόλοιπων προσφορών *πορεί στην περίπτωση αυτή να συνεχιστεί τις α*έσως επό*ενες η*έρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή του σε η*έρα και ώρα που ανακοινώνεται *ε τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. Τα δικαιολογητικά και οι προσφορές, που δεν ελέγχθηκαν, φυλάσσονται *ε ευθύνη του Προέδρου της Ε.. Η εφαρ*ογή της διαδικασίας καταγράφεται στο Πρακτικό της Ε.. θ) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζο*ένων, η Ε.. απορρίπτει τις προσφορές που κρίνει αιτιολογη*ένα απαράδεκτες (*ε αναγραφή στο Πρακτικό) και καταρτίζει πίνακα των διαγωνιζο*ένων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. Ακολουθεί ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.., σε πίνακα της υπηρεσίας, στην οποία διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της, *ε την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζο*ένους ότι *πορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχο*ένως) ένσταση κατ αυτού *έσα σε πέντε (5) η*έρες από την ανωτέρω ανακοίνωση. Για την η*έρα και ώρα της ανάρτησης συντάσσεται αυθη*ερόν, *ε επι*έλεια του Προέδρου της Επιτροπής, σχετική πράξη, που υπογράφεται από όλα τα *έλη της. Η πενθή*ερη προθεσ*ία υποβολής ενστάσεων αρχίζει την επό*ενη της ανάρτησης η*έρα. Η Ε.. είναι υποχρεω*ένη να επιτρέψει την πρόσβαση των διαγωνιζο*ένων στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στο διαγωνισ*ό, *ε επιτόπιο έλεγχο των εγγράφων και λήψη φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους ίδιους εγγράφων *ε δαπάνες τους, κατά το άρθρο 5 του ν. 2690/99. Οι ενστάσεις απευθύνονται στην Προϊστα*ένη Αρχή, υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισ*ό και γνωστοποιούνται *ε *έρι*να της υπηρεσίας αυτής στον Πρόεδρο της Ε.. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης κατά του πρακτικού της Ε.. σύ*φωνα *ε το άρθρο 25Α του ΚΕ, προσκο*ίζεται, *ε την υποβολή της ένστασης, παράβολο κατάθεσης υπέρ του η*οσίου ποσού ίσου *ε το 0,05 επί τοις χιλίοις (0,05 %ο) επί της προϋπολογισ*ένης αξίας του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), το ύψος του οποίου δεν *πορεί να είναι *ικρότερο των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ. Το παράβολο επιστρέφεται *ε πράξη της Προϊστα*ένης Αρχής, αν γίνει αποδεκτή η ένσταση από το αποφασίζον διοικητικό όργανο ι) Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.. ολοκληρώνει το έργο της και υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσ*α της δη*οπρασίας στην Προϊστα*ένη Αρχή, η οποία εγκρίνει το αποτέλεσ*α και κατακυρώνει στο *ειοδότη, επιφυλασσο*ένων των διατάξεων του άρθρου 27 του ΚΕ. Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή ιαγωνισ*ού συντάσσει 12 Σύφωνα ε τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 6 του ΚΕ, αν το σύστηα προσφοράς είναι του άρθρου 6. Εφόσον επιλέχθηκε από την Π.Α. το σύστηα του άρθρου 5 του ΚΕ, (ενιαία έκπτωση) ελέγχεται η αριθητική και η ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης. Στο άρθρο αυτό της ιακήρυξης γίνονται οι αναγκαίες προσαρογές, ανάλογα ε το σύστηα δηοπράτησης που εφαρόζεται. Επίσης αν έχει επιλεγεί το σύστηα υποβολής προσφορών του άρθρου 7 ή του άρθρου 9 του ΚΕ, να γίνουν οι αναγκαίες προσαρογές στο τεύχος της ιακήρυξης. ΥΠΟΕΙΓΜΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΣΕΛΙΣ 8

9 ΙΑΚΗΡΥΞΗ γνω*οδότηση την οποία και διαβιβάζει, (*αζί *ε τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην Προϊστα*ένη Αρχή, η οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το αποτέλεσ*α. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται κατά το άρθρο 4. 2γ. 4.2 Έγκριση αποτελέσ3ατος της η3οπρασίας Πρόσκληση για υπογραφή σύ3βασης α) Η Προϊστα*ένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή *ερικά το αποτέλεσ*α της δη*οπρασίας, σύ*φωνα *ε τις διατάξεις του άρθρου 27 του ΚΕ 13. Αν, *ετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, υφίστανται έγκυρες οικονο*ικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα διενεργείται δη3όσια κλήρωση από την Προϊστα*ένη Αρχή, κατόπιν προσκλήσεως των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίες δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), *ε τρόπο που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσ*ατος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους διαγωνιζό*ενους εκτός του *ειοδότη. Μετά τον κατά νό*ο προσυ3βατικό έλεγχο νο3ι3ότητας της διαδικασίας του διαγωνισ*ού από το Ελεγκτικό Συνέδριο 14, προσκαλείται ο *ειοδότης κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του ΚΕ, να προσκο*ίσει *έσα σε προθεσ*ία τουλάχιστον δέκα (10) η*ερών ή και περισσότερων κατά την κρίση της Προϊστα*ένης Αρχής, ισχύουσα βεβαίωση εγγραφής στο *ητρώο (εφόσον η αρχικώς προσκο*ισθείσα έπαυσε να ισχύει) και επικαιροποιη*ένα τα δικαιολογητικά των παρ (οι η*εδαποί) και (β), (γ) και (δ) (οι αλλοδαποί) της παρούσας, εφόσον έχει λήξει ο χρόνος ισχύος των αρχικώς προσκο*ισθέντων 15, καθώς και τα δικαιολογητικά των παρ (πιστοποιητικά έναντι των οποίων υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση). Σε κάθε περίπτωση (ακό*α δηλαδή κι αν ισχύει το αρχικώς προσκο*ισθέν ή η Ενη*ερότητα Πτυχίου) προσκο*ίζεται νέο πιστοποιητικό περί 3η κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, *ε η*ερο*ηνία έκδοσης *εταγενέστερη της η*ερο*ηνίας κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης της Προϊστα*ένης Αρχής. Επίσης προσκο*ίζονται και ελέγχονται τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενη*ερότητας, αν από την Ενη*ερότητα Πτυχίου που τυχόν προσκο*ίστηκε στο διαγωνισ*ό προκύπτει ότι κατά την η*έρα του διαγωνισ*ού ή την η*έρα διεξαγωγής του ελέγχου των δικαιολογητικών του αναδόχου είχε (ή έχει αντίστοιχα) λήξει ο χρόνος ισχύος των προσκο*ισθέντων για την έκδοσή της. Από τα ως άνω αποδεικτικά πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο ανάδοχος ήταν ενή*ερος φορολογικά και ασφαλιστικά και κατά την η*έρα του διαγωνισ*ού, σύ*φωνα *ε την υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωσή του. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Προϊστα*ένη Αρχή και, εφόσον δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συ**ετοχής στο διαγωνισ*ό, κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσ*ατος του διαγωνισ*ού απόφαση στο *ειοδότη (σύναψη σύ*βασης), *ε πρόσκληση για την υπογραφή της σύ*βασης κατά το άρθρο 30 του ΚΕ προσκο*ίζοντας *εταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα συ*βατικά τεύχη και τις απαιτού*ενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. β) Αν τα ζητού*ενα δικαιολογητικά δεν προσκο*ιστούν ε*πρόθεσ*α ή αν τα προσκο*ισθέντα (*ετά και τις τυχόν διευκρινίσεις και συ*πληρώσεις) είναι ελλιπή ή αν δεν υφίστανται πλέον οι απαιτού*ενες προϋποθέσεις καταλληλότητας του *ειοδότη, η Προϊστα*ένη Αρχή ανακαλεί την απόφαση κατακύρωσης και εγκρίνει την ανάθεση της κατασκευής στην α*έσως επό*ενη, κατά σειρά *ειοδοσίας, Εργοληπτική Επιχείρηση ή Υπογρα**ίζεται η παρ. 2 του άρθρου 27 του ΚΕ, κατά την οποία, για την ακύρωση διαγωνισ*ού λόγω *η ικανοποιητικών προσφορών απαιτείται η γνω*οδότηση Τεχνικού Συ*βουλίου του οικείου Υπουργείου ή της Περιφέρειας. Εφόσον απαιτείται (άρθρα 35, 36 ν 4129/2013 ως ισχύει). Αν εκ του προϋπολογισ*ού του έργου προκύπτει ότι η σύ*βαση δεν υπόκειται στον προσυ*βατικό έλεγχο προσαρ*όζονται ανάλογα οι προβλέψεις της ιακήρυξης (αφαιρείται δηλαδή το υπογρα**ισ*ένο τ*ή*α). ΣΗΜΕΙ@ΣΗ: εν υπόκειται η σύ*βαση στον έλεγχο του Ελ.Συν όταν α) πρόκειται για συγχρη*ατοδοτού*ενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργο και ο προϋπολογισ*ός του δεν υπερβαίνει τα ΕΥΡ@ (βλέπετε άρθρο άρ 35 παρ. 3 α ν. 4129/2013 όπως τροποποιήθηκε *ε το αρ 73 παρ. 1 ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α 90) ) ή β) το έργο χρη*ατοδοτείται από άλλες (εθνικές) πηγές και ο προϋπολογισ*ός του δεν υπερβαίνει το ΕΥΡ@ χωρίς Φ.Π.Α.). Ειδικά στην περίπτωση των ΟΤΑ και των νο*ικών τους προσώπων, οι συ*βάσεις τους υπόκεινται στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου όταν ο προϋπολογισ*ός τους υπερβαίνει τα (αρ. 36 ν. 4129/2013 και αρ. 278 ν 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε *ε το αρ. 9 παρ. 1 ν. 4071/2012) Εφόσον συ**ετέχουν (σε κοινοπραξία) και επιχειρήσεις η*εδαπές, χωρίς ενη*ερότητα πτυχίου, προσκο*ίζουν για επανέλεγχο τα στοιχεία της παρ (β), (γ) και (ε) ΥΠΟΕΙΓΜΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΣΕΛΙΣ 9

10 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Κοινοπραξία, επαναλα*βάνοντας τη διαδικασία *ε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και ούτω καθ εξής. Η Προϊστα*ένη Αρχή είναι υποχρεω*ένη να γνωστοποιήσει στο δεύτερο *ειοδότη την έκβαση του επανελέγχου των δικαιολογητικών του πρώτου *ειοδότη, πριν την κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης του αποτελέσ*ατος στο *ειοδότη. γ) Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσ*ατος, όπως και οι λοιπές αποφάσεις, που λα*βάνονται κατ εφαρ*ογήν του άρθρου 27 του ΚΕ, κοινοποιούνται στους διαγωνιζό*ενους ταχυδρο*ικώς *ε απόδειξη ή *ε fax, κατά την κρίση της υπηρεσίας. Αν η ισχύς της προσφοράς του *ειοδότη έχει λήξει και δε συ*φωνεί στην παράταση ισχύος της, προς το σκοπό σύναψης της σύ*βασης, η Προϊστα*ένη Αρχή απευθύνεται στο δεύτερο κατά σειρά *ειοδότη, στον οποίο κατακυρώνει το διαγωνισ*ό, αν αυτός συ*φωνεί στην παράταση και ούτω καθεξής. Άρθρο 5: Σύ3βασηΣυ3βατικά τεύχη 5.1 Σχετικά *ε την υπογραφή της σύ*βασης, ισχύουν τα προβλεπό*ενα στο άρθρο 30 (παρ. 5 11) και 39 του ΚΕ. 5.2 Τα συ*βατικά τεύχη και στοιχεία, *ε βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς ανάθεση έργο, είναι τα αναφερό*ενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυ*φωνίας των περιεχο*ένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: 1. Το συ*φωνητικό. 2. Η παρούσα ιακήρυξη. 3. Η Οικονο*ική Προσφορά. 4. Το Τι*ολόγιο Μελέτης. 5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 16 και τα Παραρτή*ατα τους, Τ.Σ.Υ. 7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 8. Ο Προϋπολογισ*ός Μελέτης. 9. Οι εγκεκρι*ένες *ελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκρι*ένες τεχνικές *ελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συ*βατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των *ελετών του έργου. 10. Το Χρονοδιάγρα**α/Πρόγρα**α κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 5.3 Επίσης έχουν συ*βατική ισχύ, επό*ενη των αναφερό*ενων στην προηγού*ενη παράγραφο: (1) Τα εγκεκρι**ένα ενιαία Τι*ολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του ΚΕ. (2) Οι Ευρωκώδικες. (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.Χ@..Ε. (ή του τ. Υ..Ε.). (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασία 6.1 Επίση*η γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγ*ένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νό*ι*η ελληνική *ετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική. 16 Σύ*φωνα *ε την υπ'αριθ. ΙΠΑ/ΟΙΚ/273/17?7?2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδο*ών Μεταφορών και ικτύων *ε θέ*α Έγκριση τετρακοσίων σαράντα Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) *ε υποχρεωτική εφαρ*ογή σε όλα τα η*όσια Έργα και τη συνοδευτική εγκύκλιο 26/ΙΠΑ/356/4?10?2012 καθώς και το Τεύχος Συ*πληρω*ατικών Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου σύ*φωνα *ε την παράγραφο 13 της εγκυκλίου 26/ΙΠΑ/356/4?10?2012 ΥΠΟΕΙΓΜΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΣΕΛΙΣ 10

11 ΙΑΚΗΡΥΞΗ 6.2 Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι νό*ι*α επικυρω*ένα είτε από το Αρ*όδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζό*ενης είτε *ε την επίθεση της σφραγίδας Apostile σύ*φωνα *ε τη συνθήκη της Χάγης της 05?10?61 (που κυρώθηκε *ε το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η *ετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται είτε από Έλληνα δικηγόρο είτε από το αρ*όδιο προξενείο είτε από τη *εταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. 6.3 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις *εταξύ των υπηρεσιών που ε*πλέκονται στην ανάθεση και εκτέλεση του έργου, των υποψηφίων, των διαγωνιζο*ένων και του αναδόχου διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεω*ένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του *ε την Υπηρεσία *ε διάθεση διερ*ηνέων. Άρθρο 7: Εφαρ3οστέα νο3οθεσία Για τη δη*οπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύ*βασης και την κατασκευή του, εφαρ*όζονται οι διατάξεις των παρακάτω νο*οθετη*άτων 17 : 7.1 Του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νο*οθεσίας κατασκευής δη*οσίων έργων» (ΚΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α 267) «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρ*ογή αναπτυξιακών παρε*βάσεων για την προγρα**ατική περίοδο 2007?2013» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 18 Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής η*οσίων Συ*βάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου η*οσίων Συ*βάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α 52) «Κύρωση του Κώδικα Νό*ων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας *ε την υποχρεωτική ανάρτηση νό*ων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγρα**α ιαύγεια" και άλλες διατάξεις Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68) «Καταχώριση δη*οσιεύσεων των φορέων του η*οσίου στο νο*αρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7.3 Των διατάξεωνς του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστεθέ*ενης Αξίας» και Του άρθρου 27 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α 137) «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθίσεις στην έεση και άεση φορολογία και και άλλες διατάξεις) για κράτηση 6 στο ΤΣΜΕΕ 7.4 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλα*βάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζό*ενα στα συ*βατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νό*ος, Π.., Υ.Α.) και ερ*ηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύ*βασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. Άρθρο 8: Χρη3ατοδότηση του Έργου, Φόροι, ασ3οί, κ.λ.π. Πληρω3ή Αναδόχου 8.1 Το έργο χρη*ατοδοτείται από τη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙ@Ν ΕΠΕΝΥΣΕ@Ν (κωδικός έργου: 2014ΣΕ ) 19 και υπόκειται στις 17 Προσθήκες και εν γένει προσαρ*ογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κεί*ενο και τις υποση*ειώσεις της διακήρυξης), *πορούν να προστίθενται και να περιλα*βάνονται, *όνο εφόσον είναι απόλυτα συ*βατές *ε την ισχύουσα νο*οθεσία. 18 Εφόσον πρόκειται για συγχρη3ατοδοτού3ενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19 1 Όταν πρόκειται για συγχρηατοδοτούενο έργο από την Ε.Ε., τούτο να αναγράφεται στη ιακήρυξη και ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της πράξης και του Επιχειρησιακού Προγρά**ατος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγ*ένο το δη*οπρατού*ενο έργο) καθώς και τα ποσοστά χρη*ατοδότησης από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. ΥΠΟΕΙΓΜΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΣΕΛΙΣ 11

12 ΙΑΚΗΡΥΞΗ κρατήσεις 20 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλα*βανο*ένης και της κράτησης 6 του άρθρου 27 παρ. 34?37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α /24?8?93). καθώς και της κράτησης ύψους 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής η*οσίων Συ*βάσεων, σύ*φωνα *ε το αρ. 4 Ν. 4013/2011,ως ισχύει σή*ερα. 8.2 Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασ*ούς κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 8.3 Οι πληρω*ές θα γίνονται σύ*φωνα *ε το άρθρο 53 του ΚΕ και (ενδεχο*ένως) το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρω*ή του εργολαβικού τι*ή*ατος θα γίνεται σε EΥΡ@. Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισ3ό Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συ*πληρω*ατικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για το διαγωνισ*ό, αυτές θα παρέχονται από την αρχή που τον διεξάγει, το αργότερο τρεις εργάσι*ες η*έρες πριν από την η*ερο*ηνία λήξης υποβολής των προσφορών Άρθρο 10: Τεκ3ήριο από τη συ33ετοχή στο διαγωνισ3ό Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισ*ό αποτελεί τεκ*ήριο ότι ο διαγωνιζό*ενος έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δη*οπράτησης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου, 20 Οι κρατήσεις προσαρ*όζονται ανάλογα *ε το φορέα εκτέλεσης του έργου. ΥΠΟΕΙΓΜΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΣΕΛΙΣ 12

13 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισ3ός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 11.1 Τίτλος του έργου Ο τίτλος του έργου είναι: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ (ΤΑΡΤΑΝ) ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΙΟΦΝΙΑΣ» Προϋπολογισ3ός του έργου Ο συνολικός προϋπολογισ*ός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε ,00 Ευρώ και αναλύεται σε 21 : απάνη Εργασιών ,00 Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) ,00 Απρόβλεπτα 22 ( ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.) ,00 Αναθεώρηση ,82 Φόρος Προστιθέ*ενης Αξίας , Τόπος εκτέλεσης του έργου ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου Επί των οδών Πριά*ου?Πρέσπας?Ναυσικάς?Ραδιοφωνίας βρίσκεται το Αθλητικό Κέντρο Ραδιοφωνίας στο οποίο θα γίνει η επίστρωση του συνθετικού τάπητα στίβου. Η επίστρωση της επιφάνειας στίβου (ταρτάν) θα γίνει *ε συνθετικό τάπητα πάχους 13?15 mm, χρώ*ατος ερυθροφαιού ή πράσινου *η υδροπερατού. Θα είναι είτε προκατασκευασ*ένος που τοποθετείται πάνω στην ήδη έτοι*η υπόβαση, κολλητοί *ε πολυουρεθανικές ή αντίστοιχης αντοχής κόλλες, είτε *ικτής κατασκευής, τ*ή*α των οποίων?συνήθως ή κάτω στιβάδα? είναι προκατασκευασ*ένο και τοποθετείται κολλητό και το υπόλοιπο τ*ή*α, συ*περιλα*βανο*ένης και της αντιολισθηρής επιφάνειας χρήσης τους, χυτό επί τόπου του έργου (in situ) πάνω στο ήδη κολλη*ένο προκατασκευασ*ένο τ*ή*α. Ο συνθετικός τάπητας θα πρέπει να εκπληρώνει τις απαιτήσεις της παρ. 6 του Τεύχους Τεχνικών απαιτήσεων ΕΞ? ΥΛ?ΑΠ2/Τρ2?ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Α. Με την κατασκευή του συνθετικού τάπητα στίβου επιτυγχάνεται η σωστή και ασφαλής άθληση των ατό*ων που πηγαίνουν στο Αθλητικό Κέντρο. Οι συνθήκες προπόνησης *έχρι τώρα των αθλητών γίνεται σε *ία επιφάνεια από ασφαλτικό ενέχοντας τον κίνδυνο τραυ*ατισ*ών τους κατά την διάρκεια των προπονήσεων. Με την κατασκευή του συνθετικού τάπητα στίβου θα αυξηθεί ο αριθ*ός των ατό*ων που θα ασχοληθούν *ε τον αθλητισ*ό, λόγω της βελτίωσης των συνθηκών και των εγκαταστάσεων των χώρων του Αθλητικού Κέντρου Ραδιοφωνίας. Επιση3αίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης *εταχείρισης αυτών που συ**ετέχουν στο διαγωνισ*ό, αλλά και συ**όρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νο*οθεσίας και νο*ολογίας (υπόθεση C?496/99 P / Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA και υπόθεση C? 454/06 Pressetext Nachrichtenagentur GmbH κατά Αυστρίας)), το φυσικό και οικονο*ικό αντικεί*ενο των δη*οπρατού*ενων έργων δεν πρέπει να *εταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύ*βασης. υνατότητα *εταβολής υφίσταται, *όνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που αναφέρονται ρητά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και εφόσον η *εταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και ελλείψεις της *ελέτης, *ε βάση την οποία δη*οπρατήθηκε το έργο. 21 Μπορούν να προστίθενται και άλλα κονδύλια, όπως π.χ. δαπάνη απολογιστικά εκτελού*ενων εργασιών. 22 Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύβασης, ανάλογα ε την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται σταθερή η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία 15% επί της δαπάνης εργασιών ε ΓΕΟΕ, σύφωνα ε το άρθρο 57 παρ. 3 του ΚΕ.. ΥΠΟΕΙΓΜΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΣΕΛΙΣ 13

14 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστά*ενης νο*οθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08 (ΚΕ), εφόσον η δυνατότητα χρησι*οποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύ*βαση, *ε τους ακόλουθους όρους και περιορισ*ούς: εν επιτρέπεται *ε τη χρησι*οποίηση των «επί έλασσον» δαπανών: να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύ*βασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συ*βατικά τεύχη, να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, να καταργείται *ια «ο3άδα εργασιών» της αρχικής σύ*βασης, να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύ*βαση, να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συ*βατικά τεύχη, να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συ3βατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικεί*ενο του διαγωνισ*ού του έργου (π.χ. για το *ητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες, κλπ). Υπό την προϋπόθεση εφαρ*ογής των προαναφερθέντων περιορισ*ών, επιτρέπεται η χρησι*οποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισ3ό ορίου *εταβολής των εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «ο*άδας εργασιών», αλλά: *ε περιορισ*ό της *εταβολής (αύξησης ή *είωσης) της συ*βατικής δαπάνης *ιας «ο*άδας εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα *ε περιορισ*ό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των *ετακινήσεων από «ο*άδα εργασιών» σε άλλη «ο*άδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύ3βασης του έργου. Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισ*οί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται *όνο *ειώσεις ποσοτήτων (και οικονο*ικού αντικει*ένου) *ιας σύ*βασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του ισχύοντος νο*οθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησι*οποιούνται τα εξοικονο*ού*ενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύ*βασης. Άρθρο 12: Προθεσ3ία εκτέλεσης του έργου Η συνολική προθεσ*ία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξη (06) η3ερολογιακούς 3ήνες και αρχίζει από την η*έρα υπογραφής της σύ*βασης 23. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τ*η*ατικές προθεσ*ίες 24 του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. Άρθρο 13: ιαδικασία επιλογής Αναδόχου Σύστη3α υποβολής οικονο3ικών προσφορών 13.1 Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει *ε την «ανοικτή δη*οπρασία» της περ. α) του άρθρου 3 του ΚΕ Η οικονο*ική προσφορά των διαγωνιζο*ένων, θα υποβληθεί *ε το σύστη*α «ενιαίου ποσοστού έκπτωσης πάνω σε συ*πληρω*ένο τι*ολόγιο της υπηρεσίας.» του άρθρου 4 παρ. α και του άρθρου 5 του Ν. 3669/08 (ΚΕ) 25. Κάθε διαγωνιζό*ενος *πορεί να υποβάλει *όνο *ία οικονο*ική προσφορά Μπορεί η έναρξη της προθεσ*ίας να ορίζεται διαφορετικά, αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η ά*εση έναρξη των εργασιών. Η παραβίαση των τ*η*ατικών προθεσ*ιών έχει ως συνέπεια την επιβολή ποινικών ρητρών κατά την παρ. 2 του άρθρου 49 του ΚΕ, *όνο αν στην ΕΣΥ ρυθ*ίζεται το θέ*α του τρόπου επιβολής. Ιδιαιτέρως επιση*αίνεται ότι η παρούσα διακήρυξη αφορά τα συστή*ατα δη*οπράτησης του άρθρου 6 (κυρίως), αλλά και των άρθρων 5, 7 και 9 (εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις) του ΚΕ και δεν αφορά το σύστη*α *ελέτη κατασκευή, ή άλλα συστή*ατα που υποβάλλονται και τεχνικές προσφορές. ΥΠΟΕΙΓΜΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΣΕΛΙΣ 14

15 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης Ανάδειξη Αναδόχου Κριτήριο για την ανάθεση της σύ*βασης είναι η χα*ηλότερη τι*ή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του ΚΕ. Άρθρο 15: Εγγύηση συ33ετοχής στο διαγωνισ3ό 15.1 Για την έγκυρη συ**ετοχή στο διαγωνισ*ό κατατίθενται από τους διαγωνιζό*ενους, κατά τους όρους του άρθρου 24 του ΚΕ, εγγυητικές επιστολές συ**ετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισ*ού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 26, ήτοι στο ποσό των 5.373,72 Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισ*ό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου (όπως οι υπηρεσίες και φορείς αναφέρονται στις παρ. 1.1, 1,2 και 1.3 της παρούσας) και σε περίπτωση διαγωνιζό*ενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των *ελών της Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζό*ενου, δηλαδή το ονο*ατεπώνυ*ο και πατρώνυ*ο του ατο*ικού εργολήπτη, την επωνυ*ία του νο*ικού προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως *έχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς κα*ία ένσταση ή αντίρρηση, *έσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσι3ες η3έρες από τη σχετική ειδοποίηση, κατά τα αναφερό*ενα ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 24 του ΚΕ 27. Σφάλ3ατα ή ελλείψεις που σχετίζονται *ε τον τίτλο του έργου ή τον υπερού η εγγύηση δεν οδηγούν σε αποκλεισ*ό αν δεν γεννάται σύγχυση 15.3 Οι εγγυητικές επιστολές συ**ετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος *ικρότερο των 9 *ηνών και 30 η*ερών, από την η*ερο*ηνία δη*οπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του ΚΕ, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον 3έχρι 02/07 / Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Κυρίου του Έργου, εφόσον συντρέχει νό*ι*η περίπτωση. Η εγγύηση συ**ετοχής στη δη*οπρασία καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, αν η προσφορά που υποβάλλεται δεν τηρεί τους βασικούς όρους της διακήρυξης και των τευχών δη*οπράτησης από *έρους της εργοληπτικής επιχείρησης. Η απόφαση κατάπτωσης της εγγύησης εκδίδεται *ετά από γνώ*η του Συ*βουλίου η*όσιων Έργων]. Ο*οίως, η *η έγκαιρη προσκό*ιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της παρ. 2 άρθ. 26 του ΚΕ, για λόγους που οφείλονται σε υπαιτιότητα του *ειοδότη, έχει ως συνέπεια την ά*εση κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συ**ετοχής Η εγγύηση συ**ετοχής επιστρέφεται σύ*φωνα *ε τα οριζό*ενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ΚΕ 29 Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πρι3) 16.1 εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 24 παρ. 1 του ΚΕ, *πορεί να ορισθεί *έχρι και σε ποσοστό 4% επί του ποσού του προϋπολογισ*ού. Η λέξη «το πολύ» ση*αίνει ότι γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές *ε *ικρότερη προθεσ*ία πληρω*ής π.χ. 5 η*έρες (η*ερολογιακές) ή τρεις εργάσι*ες. Να τίθεται συγκεκρι*ένη η*ερο*ηνία λήξης των εγγυητικών επιστολών. Ο χρόνος ισχύος των εγγυητικών επιστολών *ετράται ως εξής: έξι (6) *ήνες για συ*βάσεις που δεν θα υποβληθούν στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εννιά (9) *ήνες για όσες υπόκεινται στον έλεγχο αυτό, επιπλέον δε προστίθενται 30 η*έρες. 29 Ειδικότερα για συγχρη*ατοδοτού*ενα έργα, σύ*φωνα *ε την παράγραφο 14 του Ν. 3614/2007 (όπως προστέθηκε *ε την παρ. 1 άρθρου τέταρτου του Ν. 4156/2013 (ΦΕΚ Α 122)), η εγγύηση συ**ετοχής επιστρέφεται στους συ**ετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς εντός τριών (3) η*ερών από την παρέλευση της προθεσ*ίας για την άσκηση της προβλεπό*ενης ενδικοφανούς προσφυγής ή του προβλεπό*ενου ένδικου βοηθή*ατος ή, σε περίπτωση απόρριψης του προβλεπό*ενου ενδίκου βοηθή*ατος, εντός τριών (3) η*ερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στην Αναθέτουσα Αρχή 30 b Σύ*φωνα *ε την παρ. 10 εδάφιο α του άρ. 25 ν. 3614/2007, όπως προστέθηκε *ε την παρ. 3, αρ Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α 82), στις περιπτώσεις συγχρη*ατοδοτού*ενων δη*όσιων έργων, στις διακηρύξεις ΥΠΟΕΙΓΜΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΣΕΛΙΣ 15

16 ΙΑΚΗΡΥΞΗ 16.2 εν προβλέπεται η πληρω*ή πρι* στην παρούσα σύ*βαση 31 Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου Όριο ποσοστού έκπτωσης για πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης Για την υπογραφή της σύ*βασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 1 του άρθρου 35 του ΚΕ, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% 32 επί του προϋπολογισ*ού του έργου, χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού ,30 Ευρώ. Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που πρόσφερε στο διαγωνισ*ό ο ανάδοχος είναι *εγαλύτερο του 12% 33, υποχρεούται να προσκο*ίσει για την υπογραφή της σύ*βασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύ*φωνα *ε τα οριζό*ενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του ΚΕ το ύψος της οποίας *πορεί να φτάσει και το 22% του προϋπολογισ*ού. Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ όλων των *ελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του ΚΕ. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύ*ατα, ανεξαρτήτως του ύψους των. Άρθρο 18: Η3ερο3ηνία λήξης της προθεσ3ίας παραλαβής των η*ερο*ηνία λήξης της προθεσ*ίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισ*ό, ορίζεται η 02/09/2014, η*έρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.3. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δη*οπρασία την προαναφερθείσα η*ερο*ηνία ή αν διεξαχθεί *εν αλλά δεν κατατεθεί κα*ιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα η*ερο*ηνία που θα καθορίσει *ε πράξη της η Προϊστα*ένη Αρχή 34 και η οποία θα γνωστοποιηθεί *ε fax 35 πέντε (5) τουλάχιστον εργάσι*ες η*έρες πριν τη νέα η*ερο*ηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισ*ού και την ίδια ώρα (10:00 π.*.). Η ίδια διαδικασία *πορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά *ε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις υποχρεωτικά περιλα*βάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύ*φωνα *ε τις διατάξεις του άρθρου 51 του ΚΕ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στις περιπτώσεις που από την προκήρυξη προβλέπεται *εγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή λα*βάνεται *ε την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά *εταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλο*ένης προκαταβολής. Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης πραγ*ατοποιούνται, σύ*φωνα *ε τους όρους της προκήρυξης και της σύ*βασης (αρ. 25 παρ. 15 ν. 3614/2007 όπως προστέθηκε *ε την παρ. 1 του τέταρτου άρθρου του ν. 4156/2013 (ΦΕΚ Α 122) Αν προβλέπεται η χορήγηση πρι* ή προκαταβολής στον ανάδοχο, *νη*ονεύονται οι απαραίτητες λεπτο*έρειες των άρθρων 50 και 51 ΚΕ. Και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις *έχρι ποσοστό 10%. Κατά κανόνα τίθεται 12% ή, κατ εξαίρεση, 15 % αν ισχύουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) το έργο πρόκειται να εκτελεστεί σε νησιωτικό νο*ό, β) ο προϋπολογισ*ός του είναι *ικρότερος του ανώτατου ορίου της 2 ης τάξης και γ) η διαγωνιζό*ενη επιχείρηση έχει την έδρα της στο νο*ό αυτό (βλέπετε σχετικά τα οριζό*ενα στην υπουργική απόφαση που καθορίζει το όριο) ή το καθοριζό*ενο από την υπηρεσία στις κατηγορίες έργων για τις οποίες δεν έχει εγκριθεί ενιαίο τι*ολόγιο. Η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι Τρίτη. Ορίζεται το *έσον, π.χ. ΦΑΞ. ΥΠΟΕΙΓΜΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΣΕΛΙΣ 16

17 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών Κάθε υποβαλλό*ενη προσφορά δεσ*εύει το συ**ετέχοντα στο διαγωνισ*ό (κατά τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του ΚΕ για διάστη*α 9 3ηνών 36 από την η*ερο*ηνία υποβολής των προσφορών. Άρθρο 20: η3οσιότητα απάνες δη3οσίευσης. Περίληψη της ιακήρυξης αυτής θα δη*οσιευθεί κατά τις παρ. 7 9 του άρθρου 15 του ΚΕ στο τεύχος ιακηρύξεων η*οσίων Συ*βάσεων της Εφη*ερίδας της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο, σύ*φωνα *ε την Εγκύκλιο της ΓΓΕ/ ΥΠΕΧΕ Ε.16/2007. Οι δαπάνες δη*οσίευσης της διακήρυξης της δη*οπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον Εργολάβο που ανακηρύχθηκε ανάδοχος και εισπράττονται *ε τον πρώτο λογαριασ*ό πληρω*ής του έργου Σύ*φωνα *ε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 24 του ΚΕ ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) *ήνες όταν η σύ*βαση δεν υπόκειται λόγω προϋπολογισ*ού στον προσυ*βατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εννιά (9) *ήνες στην περίπτωση που το έργο ε*πίπτει στον έλεγχο. 37 Σύ*φωνα *ε την παρ. 3 άρθρου 4 Ν 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68) όπως προστέθηκε *ε αρ. 46 ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α 228) ΥΠΟΕΙΓΜΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΣΕΛΙΣ 17

18 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Άρθρο 21: ικαιού3ενοι συ33ετοχής στο διαγωνισ3ό Στο διαγωνισ*ό δικαιούνται να συ**ετάσχουν: 21.1 Με3ονω3ένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α. Εγγεγρα33ένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ..Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.Ι.., εφόσον ανήκουν στην τάξη Α2, 1 η, 2 η και 3 η (εντός νο3ού ή επιλεγ3ένο) για έργα κατηγορίας Οικοδο3ικά. 38 β. Προερχό*ενες από κράτη 3έλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονο*ικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συ*φωνία για τις η*όσιες Συ*βάσεις (Σ..Σ.) του Παγκόσ*ιου Οργανισ*ού Ε*πορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει δι*ερείς συ*φωνίες σύνδεσης *ε την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί *ε σχετική απόφαση του αρ*οδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίση*οι κατάλογοι αναγνωρισ*ένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγρα**ένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη *ε τις καλού*ενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. γ. Προερχό*ενες από ως ανωτέρω β κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίση*οι κατάλογοι αναγνωρισ*ένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρό*οια *ε το δη*οπρατού*ενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασ*ό *εταξύ τους 39, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΕ 40 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συ**ετέχει στο κοινοπρακτικό σχή*α *ε ποσοστό όχι *ικρότερο του 25% της καλού*ενης κατηγορίας Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΕ. Το ποσοστό συ**ετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχή*α προκύπτει από τον προϋπολογισ*ό της κατηγορίας για την οποία αυτή συ**ετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασ*ένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συ**ετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών *ε ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισ*ού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δη*οπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισ*ό της *εγαλύτερης κατηγορίας Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγρα**ένων (για την κατηγορία ) στην τάξη. του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας, *ε τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΕ (αναβάθ3ιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συ**ετέχει είτε *ε*ονω*ένα είτε ως *έλος ενός κοινοπρακτικού σχή*ατος. Γίνονται επίσης δεκτές και *ε*ονω*ένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ εφαρ*ογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ΚΕ («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρ*όζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συ**ετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισ*ούς για την κατασκευή η*οσίων Έργων. Άρθρο 22: Επαγγελ3ατικά προσόντα Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισ*ού της σύ*βασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα συ**ετοχής επιχειρήσεων γρα**ένων στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ΚΕ). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη. Αν συ**ετέχουν και επιχειρήσεις γρα**ένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων δεν επιτρέπεται να κοινοπρακτούν *ε επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών περιπτώσεων (βλέπ. άρθρο 106 παρ. 1 του ΚΕ). Επιση*αίνεται η νο*ολογία του ΣτΕ (απόφαση 505/2007 της Επ.Αναστ. ΣτΕ) κατά την οποία κωλύεται η συ**ετοχή σε κοινοπρακτικό σχή*α επιχείρησης που δεν *πορεί να συ**ετάσχει στο διαγωνισ*ό λόγω κατωτάτου ορίου. Η περίπτωση αυτή τίθεται *όνο αν από τον προϋπολογισ*ό του έργου δικαιολογείται. ΥΠΟΕΙΓΜΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΣΕΛΙΣ 18

19 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση, που *ετέχει στο διαγωνισ*ό, *ε*ονω*ένα ή ως *έλος Κοινοπραξίας, οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελ3ατικά προσόντα: 1. Να *ην τελεί ή να *ην έχει κινηθεί σε βάρος της διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή, προκει*ένου περί αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από *ια παρό*οια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νο*οθεσία του Κράτους προέλευσής της. 2. Να *ην έχουν καταδικαστεί α*ετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση ο*όρρυθ*ων (Ο.Ε.), ετερόρρυθ*ων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισ*ένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύ3βουλος σε περίπτωση ανώνυ*ης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για α) συ**ετοχή σε εγκλη*ατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθ*. 98/773/ΕΥ του Συ*βουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συ*βουλίου της 26 ης Μαϊου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθ*. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συ*βουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύ*βασης για την προστασία των οικονο*ικών συ*φερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νο*ι*οποίηση εσόδων από παράνο*ες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθ*. 91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συ*βουλίου, για την πρόληψη χρησι*οποίησης του χρη*ατοπιστωτικού συστή*ατος για τη νο*ι*οποίηση εσόδων από παράνο*ες δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη (386?388 Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία (216?218 Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία (235?237 Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.). Τα υπό α?δ αδική*ατα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισ*ό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση, ενώ τα υπό ε?κ, *όνο αν σχετίζονται *ε την άσκηση του επαγγέλ*ατος του εργολήπτη. 3. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης, σύ*φωνα *ε την ισχύουσα Ελληνική νο*οθεσία (εφόσον είναι η*εδαπή ή αλλοδαπή *εν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή σύ*φωνα *ε τη νο*οθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστη*ένη. 4. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, σύ*φωνα *ε την ισχύουσα Ελληνική Νο*οθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστη*ένη στην Ελλάδα) ή σύ*φωνα *ε τη νο*οθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστη*ένη. 5. Να *ην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτω3α για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίω*α συ**ετοχής σε δη*οπρασίες δη*οσίων έργων (και καταλα*βάνει τη συγκεκρι*ένη δη*οπρασία). 6. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τις εργοληπτικές οργανώσεις, εφόσον είναι εγγεγρα**ένη. 7. Να *ην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συ3βάσεων ανώτερο του νό*ι*ου ορίου. ΣΗΜΕΙΣΗ: Οι υπό 6 και 7 προϋποθέσεις ισχύουν 3όνο για τις η*εδαπές επιχειρήσεις. 8. Τεχνική ικανότητα Συ*πληρώνεται για να τεθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες *πορεί να γίνει δεκτή αλλοδαπή Εργοληπτική. Επιχείρηση που δεν είναι γρα**ένη σε επίση*ο κατάλογο αναγνωρισ*ένων εργοληπτών. Η ζητού*ενη τεχνική ικανότητα πρέπει να είναι στο επίπεδο των εγγεγρα**ένων στις αντίστοιχες τάξεις του ελληνικού Μ.Ε.Ε.Π., δηλαδή ο κατάλογος και τα πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να αναφέρονται σε έργα αντίστοιχα του προϋπολογισ*ού, της τάξης και των κατηγοριών που δικαιούνται να συ**ετέχουν στο διαγωνισ*ό. Για τους η*εδαπούς εργολήπτες η τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη και κατηγορία του Μητρώου *πορούν ό*ως να προστεθούν και για τους έλληνες εργολήπτες απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας στην εκτέλεση έργων παρε*φερών κατ αντικεί*ενο *ε το υπό δη*οπράτηση, ύστερα από σχετική εγκριτική απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.Ι.. για την προσθήκη επιπλέον όρων στη διακήρυξη, όπως προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 4 του ΚΕ Στην περίπτωση αυτή να αναφέρεται η εγκριτική απόφαση. ΥΠΟΕΙΓΜΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΣΕΛΙΣ 19

20 ΙΑΚΗΡΥΞΗ.. Άρθρο 23: ικαιολογητικά Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συ**ετέχει στη δη*οπρασία, *ε*ονω*ένα ή ως *έλος Κοινοπραξίας, οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι διαθέτει τα προσόντα του άρθρου 22, προσκο*ίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά: 23.1 ικαιολογητικά επαγγελ3ατικής εγγραφής α. Προκει*ένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγρα33ένης στο Μ.Ε.Ε.Π. 43 πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας. Υποβάλλεται επίσης και φωτοαντίγραφο του πτυχίου, το οποίο επικυρώνεται από τον Πρόεδρο της Ε.. και παρα*ένει στη διάθεση των οργάνων του διαγωνισ*ού για αποδεικτικούς λόγους (εκδίκαση ενστάσεων και προσφυγών) 44. β. Προκει*ένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχό*ενης από κράτος?*έλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ..Σ. του Π.Ο.Ε. ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει δι*ερείς συ*φωνίες σύνδεσης *ε την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί *ε σχετική απόφαση του αρ*οδίου οργάνου, όπου τηρούνται επίση*οι κατάλογοι αναγνωρισ*ένων εργοληπτών, επικυρω*ένο από την αρ*όδια αρχή πιστοποιητικό εγγραφής στους καταλόγους, σε τάξη και κατηγορία όπως ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας, συνταγ*ένο σύ*φωνα *ε το άρθρο 52 της Οδηγίας 2004/18 (άρθρο 151 του ν. ΚΕ). γ. Προκει*ένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχό*ενης από κράτος?*έλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ..Σ. του Π.Ο.Ε., ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει δι*ερείς συ*φωνίες σύνδεσης *ε την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί *ε σχετική απόφαση του αρ*οδίου οργάνου, όπου δεν τηρούνται επίση*οι κατάλογοι αναγνωρισ*ένων εργοληπτών, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελ*ατικό *ητρώο της χώρας προέλευσής της, σύ*φωνα *ε το άρθρο 46 της Οδηγίας 2004/18 (άρθρο 145 του ΚΕ). Τα δικαιολογητικά επαγγελ3ατικής εγγραφής, προκει3ένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ 45 κατά την η3ερο3ηνία παραλαβής των προσφορών ικαιολογητικά επαγγελ3ατικής και τεχνικής καταλληλότητας Η εκπλήρωση των προσόντων 1 7 του άρθρου 22 αποδεικνύεται *ε τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α έως ε της παρ , που αφορούν τόσο τις *ε*ονω*ένες επιχειρήσεις όσο και όλα τα *έλη των κοινοπραξιών, *ε τις διακρίσεις της παρ : Οι εγγεγρα33ένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις θα προσκο*ίσουν, εφόσον κατέχουν, «Ενηερότητα Πτυχίου» για χρήση σε δη*οπρασίες, σύ*φωνα *ε την ισχύουσα κάθε φορά υπουργική απόφαση. Η Ενη*ερότητα Πτυχίου απαλλάσσει από την υποχρέωση προσκό3ισης των αντίστοιχων επι*έρους δικαιολογητικών των περιπτώσεων του άρθρου , εκτός της περίπτωσης δ, η οποία δεν τις αφορά. Η Ενη*ερότητα Πτυχίου πρέπει, επί ποινή αποκλεισ3ού, να είναι σε ισχύ κατά την η*ερο*ηνία παραλαβής των προσφορών. Στην περίπτωση που η φορολογική ή η ασφαλιστική ενη*ερότητα που αναγράφονται στην Ενη*ερότητα Πτυχίου έχουν λήξει κατά την η*ερο*ηνία αυτή, προσκο*ίζεται υπεύθυνη δήλωση 46 (του *ε*ονω*ένου υποψήφιου ή του *έλους της υποψήφιας κοινοπραξίας) ότι ο συ**ετέχων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενή*ερος κατά την η*έρα του διαγωνισ*ού και είναι σε θέση να αποδείξει την ενη*ερότητα αυτή, εφόσον αναδειχθεί *ειοδότης. Εφόσον στην Ενη*ερότητα Πτυχίου δεν αναγράφεται ρητά ότι τα στελέχη του πτυχίου του διαγωνιζο*ένου Υπενθυ*ίζεται η δυνατότητα να συ**ετέχουν επιχειρήσεις των Μητρώων Περιφερειακών Ενοτήτων. Στην περίπτωση αυτή προστίθεται «ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων». Αν δεν υπάρχει φωτοαντίγραφο στο φάκελο εκδίδεται ένα *ε επι*έλεια του Προέδρου της Επιτροπής και επικυρώνεται από τον ίδιο. Υπενθυ*ίζονται πάντως σχετικά και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 97 του ΚΕ. 46 Όπου προβλέπεται στο παρόν υποβολή Υπεύθυνης ήλωσης, δεν απαιτείται αυτή να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.. ΥΠΟΕΙΓΜΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΣΕΛΙΣ 20

21 ΙΑΚΗΡΥΞΗ είναι ασφαλιστικώς ενή*ερα στο ΤΣΜΕΕ, ο διαγωνιζό*ενος προσκο3ίζει επιπλέον της Ε.Π. ασφαλιστική ενη3ερότητα εν ισχύει για τα στελέχη αυτά. εν απαιτείται προσκό3ιση ασφαλιστικής ενη3ερότητας από άλλα τα3εία, στα οποία ενδεχο3ένως είναι ασφαλισ3ένα τα παραπάνω στελέχη. Οι εγγεγρα33ένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις χωρίς Ενη3ερότητα Πτυχίου, υποχρεούνται να προσκο*ίσουν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά, εκτός αυτού της παραγράφου δ. Οι αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσκο*ίσουν τα δικαιολογητικά των παραγ. α έως δ, εκτός αν είναι εγγεγρα**ένες σε επίση3ους καταλόγους αναγνωρισ*ένων εργοληπτών της χώρας τους, κατά την έννοια του άρθρου 151 του ΚΕ, οπότε απαλλάσσονται της υποχρέωσης υποβολής των δικαιολογητικών εκείνων που *νη*ονεύει το πιστοποιητικό εγγραφής τους α. Για την περίπτωση 1, 2, 5 και 7 του άρθρου 22 υποβάλλεται Υπεύθυνη ήλωση που υπογράφεται από τον ατο*ικό εργολήπτη ή τον νό*ι*ο εκπρόσωπο της επιχείρησης και βεβαιώνει ότι η επιχείρηση ι) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση 47, αναγκαστική διαχείριση ή δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή, προκει*ένου περί αλλοδαπού διαγωνιζό*ενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από *ια παρό*οια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νο*οθεσία του Κράτους προέλευσής του, ιι) ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 22 δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδική*ατα της περίπτωσης αυτής, ιιι) ότι η επιχείρηση δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτω*α για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίω*α συ**ετοχής σε δη*οπρασίες δη*οσίων έργων (και καταλα*βάνει τη συγκεκρι*ένη δη*οπρασία) και iv) ότι το ανεκτέλεστο *έρος των εργολαβικών συ*βάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτέλεστου που τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΕ). β. Για την περίπτωση 3 πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρ*όδια αρχή του κράτους εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της Εργοληπτικής Επιχείρησης, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύ*φωνα *ε τη νο*οθεσία του κράτους εγκατάστασης ή και *ε την ισχύουσα ελληνική νο*οθεσία, για την Εργ.Επ. και για όλες τις Κοινοπραξίες στις οποίες συ**ετέχει, καθώς και για κάθε έργο που εκτελεί (παρ. 3 άρθρου 20 του ΚΕ )στην Ελλάδα. Οι επιχειρήσεις που είναι γρα33ένες στο ΜΕΕΠ (ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων) και δεν κατέχουν Ενη3ερότητα Πτυχίου, έχουν ειδικά την υποχρέωση να προσκο*ίσουν Υπεύθυνη ήλωση όπου θα αναφέρονται ι) ότι τα πρόσωπα 48 που απασχολούν *ε σύ*βαση εξαρτη*ένης εργασίας είναι ασφαλισ*ένα στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισ*ούς (αν δεν απασχολούν τέτοια πρόσωπα να υποβάλλεται σχετική αρνητική Υ..), ιι) τα πρόσωπα (ονο*αστικά) που στελεχώνουν το πτυχίο της επιχείρησης και έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΣΜΕΕ. Τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενη3ερότητας πρέπει να προέρχονται από όλους τους ασφαλιστικούς οργανισ3ούς και να αφορούν την ίδια την επιχείρηση, ενώ ειδικότερα πρέπει να προσκο3ίζεται και ασφαλιστική ενη3ερότητα των ως άνω στελεχών προς το ΤΣΜΕΕ. γ. Για την περίπτωση 4, εφόσον η εργοληπτική επιχείρηση φορολογείται στην Ελλάδα, αποδεικτικά ενη*ερότητας για χρέη προς το ελληνικό δη*όσιο, τόσο *ε*ονω*ένα όσο και για τις Κοινοπραξίες στις οποίες συ**ετέχει (παρ. 3 άρθρου 20 του ΚΕ Σε περίπτωση που η Εργοληπτική Επιχείρηση δε φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση από την αρ*όδια ελληνική αρχή ή υπεύθυνη δήλωση περί του γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα αποδεικτικό φορολογικής ενη*ερότητας αρ*όδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής της. 47 Σε εκκαθάριση *πορούν να τεθούν *όνο νο*ικά πρόσωπα και όχι ατο*ικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, άρα από τους ατο*ικούς εργολήπτες δε ζητείται τέτοιο πιστοποιητικό. 48 Χωρίς ονο3αστική αναφορά στα πρόσωπα. ΥΠΟΕΙΓΜΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΣΕΛΙΣ 21

22 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω β και γ έγγραφα ή πιστοποιητικά, *πορεί να αντικατασταθούν *ε ένορκη βεβαίωση (εκδοθείσα εντός των έξι *ηνών που προηγούνται της η*ερο*ηνίας δη*οπράτησης) ή όπου δεν προβλέπεται, από υπεύθυνη δήλωση Αν διαπιστωθεί 3ε οποιονδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζό3ενου είναι απαράδεκτη. δ. Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραγράφου 21.1.γ κατάλογο εκτελεσ*ένων έργων κατά την τελευταία πενταετία, συνοδευό*ενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσής τους, από τα οποία στοιχεία αποδεικνύεται ότι έχουν εκτελέσει παρό*οια ποιοτικά και ποσοτικά έργα *ε το δη*οπρατού*ενο. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των έργων και διευκρινίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν κατά τους κανόνες της τέχνης και αν περατώθηκαν κανονικά. ε. Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονο*ικών τους υποχρεώσεων προς τις επαγγελ*ατικές εργοληπτικές ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγρα**ένες σε τέτοιες οργανώσεις Για να θεωρηθούν έγκυρα τα υπό β και γ στοιχεία της παρ πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την η3ερο3ηνία παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος (*εγαλύτερος ή *ικρότερος του εξα*ήνου) ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν η*ερο*ηνία έκδοσης εντός των έξι 3ηνών που προηγούνται της η*ερο*ηνίας παραλαβής των προσφορών. Ειδικά οι υπεύθυνες δηλώσεις και ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκο*ίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν η*ερο*ηνία εντός του τελευταίου 3ηνός πριν τη δη3οπράτηση. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται α) οι Υπεύθυνες ηλώσεις σε πρωτότυπο β) τα λοιπά δικαιολογητικά σε πρωτότυπο ή (κατ επιλογή του διαγωνιζό*ενου) σε νό*ι*α επικυρω*ένα φωτοαντίγραφα (κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/99 όπως ισχύει). Αντί επικύρωσης των φωτοαντιγράφων αρκεί η υποβολή (*αζί *ε τα φωτοαντίγραφα *έσα στο φάκελο δικαιολογητικών) υπεύθυνης δήλωσης του νό*ι*ου εκπροσώπου της διαγωνιζό*ενης επιχείρησης περί του ότι τα υποβαλλό*ενα στοιχεία είναι φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρει επί ποινή απαραδέκτου ένα προς ένα τα δικαιολογητικά των οποίων βεβαιώνεται η ακρίβεια. Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) θεωρούνται πρωτότυπα. Ειδικά το αποδεικτικό φορολογικής ενη3ερότητας των ελληνικών αρχών (όταν προσκο*ίζεται ιδιαίτερα και δεν καλύπτεται από την ενη*ερότητα πτυχίου) υποβάλλεται σε πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο θεωρη*ένο από αρ*όδιο υπάλληλο της αρχής που διεξάγει το διαγωνισ*ό. Το θεωρη*ένο φωτοαντίγραφο έχει τον ίδιο χρόνο ισχύος όπως και το πρωτότυπο (απόφ. Υπουργού Οικονο*ικών /6134?11/0016/ΠΟΛ.1223/ , Φ.Ε.Κ Β, όπως ισχύει). Αποδεικτικά φορολογικής ενη*ερότητας από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονο*ίας και Οικονο*ικών γίνονται δεκτά ως ακριβή φωτοαντίγραφα. Επιση*αίνεται ότι τα *έλη της Επιτροπής ιαγωνισ*ού δεν επικυρώνουν φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών των διαγωνιζό*ενων κατά ή *ετά το διαγωνισ*ό. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στο φάκελο των δικαιολογητικών και να είναι ήδη επικυρω*ένα *ε νό*ι*ο τρόπο, κατά την υποβολή του φακέλου. Τα δικαιολογητικά παρα*ένουν στο φάκελο και δε νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους από τους διαγωνιζό*ενους. Εφόσον διαπιστωθεί καθ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζό*ενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά την παροχή ση*αντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισ*ό, αποκλείεται Μετά την ανάδειξη του αναδόχου και στα πλαίσια επανελέγχου των δικαιολογητικών συ**ετοχής κατά την παρ. 4.2 της παρούσας, ο ανάδοχος προσκο*ίζει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, προκει*ένου να αποδείξει την ειλικρίνεια των δηλωθέντων *ε την υπεύθυνη δήλωση της παρ α): α) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρ*όδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της χώρας προέλευσης και από τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. ή δεν έχει κινηθεί σε βάρος του ανάλογη διαδικασία. Πιστοποιητικά περί *η θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκο3ίζονται από τις ατο*ικές εργοληπτικές επιχειρήσεις. ΥΠΟΕΙΓΜΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΣΕΛΙΣ 22

23 ΙΑΚΗΡΥΞΗ β. Απόσπασ*α ποινικού 3ητρώου ή ανάλογο έγγραφο ικαστικής Αρχής της χώρας προέλευσης, που αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση ο*όρρυθ*ων (Ο.Ε.), ετερόρρυθ*ων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισ*ένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύ*βουλο σε περίπτωση ανώνυ*ης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. Σε περίπτωση που το απόσπασ*α ποινικού *ητρώου δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συ*βολαιογράφου, περί των αδικη*άτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γρα**ένες στο *ητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά αδίκη*α που θα *πορούσε να προκαλέσει αποκλεισ*ό του διαγωνιζο*ένου, προσκο*ίζεται η καταδικαστική απόφαση προκει*ένου να διαπιστωθεί αν το αδίκη*α αφορά την άσκηση του επαγγέλ*ατος του διαγωνιζό*ενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχό*ενο του ποινικού *ητρώου. γ) Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο 3έρος των εργολαβικών συ3βάσεων, συνοδευό*ενη από: (α) πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των αρ*οδίων υπηρεσιών για το ανεκτέλεστο *έρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε αυτοτελώς είτε σε κοινοπραξία και εκδίδονται στο εξά*ηνο που προηγείται της η*ερο*ηνίας δη*οπράτησης του έργου (άρθρο 20 παρ. 4 του ΚΕ ικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας 50 Άρθρο 24 : Περιεχό3ενο Φακέλου Προσφοράς Ο φάκελος της προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζο3ένων περιλα3βάνει, επί ποινή αποκλεισ*ού, φάκελο δικαιολογητικών συ33ετοχής και σφραγισ3ένο φάκελο Οικονο3ικής Προσφοράς, σύ*φωνα *ε τα κατωτέρω: 24.1 Ο φάκελος των δικαιολογητικών συ**ετοχής περιέχει επί ποινή αποκλεισ3ού όλα τα δικαιολογητικά (και *ε τις διακρίσεις) που αναφέρονται στο άρθρο 23 και επιπλέον (επίσης επί ποινή αποκλεισ3ού): 1. Τις εγγυητικές επιστολές συ**ετοχής του άρθρου 15 της παρούσας. 2. Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υπογράφει την προσφορά ότι αποτελεί νό*ι*ο εκπρόσωπο της επιχείρησης για την οποία υπογράφει και ότι έχει το εκ του καταστατικού δικαίω*α εκπροσώπησης της επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισ*ό. Η Επιτροπή ιαγωνισ*ού και η Προϊστα*ένη Αρχή, διατηρούν το δικαίω*α α*φισβήτησης της νο*ι*οποίησης και *πορούν, κατά τον επανέλεγχο των δικαιολογητικών πριν από τη σύναψη της σύ*βασης (άρθρο 26 παρ. 2 ΚΕ να ζητήσουν οποιοδήποτε έγγραφο θεωρούν αναγκαίο για την απόδειξή της (όπως π.χ. το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης *ε τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζό*ενους *ε *ορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρω*ένο αντίγραφο ή απόσπασ*α του καταστατικού του διαγωνιζο*ένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Υπεύθυνη ήλωση δεν προσκο*ίζεται σε περίπτωση ατο*ικών εργ/κών επιχειρήσεων Μεταβολές στο ανεκτέλεστο δεν επηρεάζουν την ισχύ της Ενη*ερότητας Πτυχίου (για το χρόνο που αυτή χορηγήθηκε) εκτός της περίπτωσης υπέρβασης του συνολικού κατά τάξη Μ.Ε.Ε.Π. ανεκτέλεστου εργολαβικών συ*βάσεων. Τα δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας ορίζονται σύφωνα ε το άρθρο 147 του Κ%Ε (άρθρο 48 της Οδηγίας 2004/18) και αφορούν τις αλλοδαπές Εργ. Επιχειρ., που δεν είναι εγγεγραένες σε επίσηο κατάλογο αναγνωρισένων εργοληπτών. Μπορεί να τεθεί και για τις ελληνικές Εργολ. Επιχ. όνο αν υφίσταται εγκριτική απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.%Ι. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας η τεχνική ικανότητα πρέπει να αποδεικνύεται στο πρόσωπο ίας τουλάχιστον από τις κοινοπρακτούσες εργοληπτικές επιχειρήσεις. ΥΠΟΕΙΓΜΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΣΕΛΙΣ 23

24 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η εκπροσώπηση της εργ.επιχ/σης τεκ*αίρεται, εφόσον δεν α3φισβητήσει *έχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας (κατά την παρ. 4.2 α της παρούσας) την εκπροσώπησή της από το πρόσωπο που υπέγραψε την προσφορά της. Όταν οι διαγωνιζό*ενοι προσκο*ίζουν Ενη3ερότητα Πτυχίου, η νο*ι*οποίηση θεωρείται αποδεδειγ3ένη. Αν ο νό*ι*ος εκπρόσωπος είναι άλλο πρόσωπο από τον αναφερό*ενο στην Ε.Π. προσκο*ίζονται τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την αλλαγή. 3. Σε περίπτωση διαγωνιζό3ενης Κοινοπραξίας, υποβάλλεται δήλωση ή και ιδιωτικό συ3φωνητικό υπογεγρα**ένα από τους νο*ί*ους εκπροσώπους των *ελών, για τη σύσταση της Κοινοπραξίας. ηλώνονται επίσης και τα ποσοστά συ33ετοχής των κοινοπρακτούντων *ελών (εφόσον προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ελάχιστα ποσοστά συ**ετοχής σε κοινοπραξία). 4. Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την κατά το άρθρο 22 παρ. 2 του ΚΕ νο3ι3οποίηση του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την προσφορά για λογαριασ*ό της εργοληπτικής επιχείρησης, όπως ορίζεται στην παρ. 3.3 της παρούσας ιακήρυξης. Τέτοια στοιχεία δεν προσκο*ίζονται αν η νο*ι*οποίηση προκύπτει από την Ενη*ερότητα Πτυχίου, ή αν η προσφορά υποβλήθηκε από αλλοδαπή επιχείρηση. 6. Τα απαιτού*ενα *ηχανόση*α του Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. ή πρωτότυπο ισόποσο γρα**άτιο είσπραξης αγοράς ενσή*ων Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. (επ ονό*ατι του διαγωνιζο*ένου). Μηχανόση*α που περιλα*βάνονται στον κλειστό φάκελο της οικονο*ικής προσφοράς γίνονται αποδεκτά Ο σφραγισ3ένος φάκελος «Οικονο*ικής Προσφοράς» περιέχει συ*πληρω*ένο το έντυπο Οικονο3ικής Προσφοράς της Υπηρεσίας. Το έντυπο της Οικονο*ικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισ*ού, από το νό*ι*ο εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης ή της Κοινοπραξίας και όλες οι σελίδες *ονογράφονται από τον ίδιο (*ονογραφές που τυχόν λείπουν συ*πληρώνονται *ετά το άνοιγ*α των προσφορών. Ακό*α κι αν αρνηθεί να τα *ονογράψει ο διαγωνιζό*ενος, τα *ονογράφει η Ε.. άρθρο 20 παρ. 4 του ΚΕ. Επίσης, εφόσον λείπουν, συ*πληρώνονται από τον προσφέροντα *ετά το άνοιγ*α των προσφορών τα ονο*ατεπώνυ*α των προσφερόντων και οι σφραγίδες των επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση οι ελλείψεις αυτές δε θεωρούνται λόγος αποκλεισ*ού από τη δη*οπρασία. Επιση3αίνονται σχετικά 3ε την οικονο3ική προσφορά τα εξής: Α. Είναι υποχρέωση των διαγωνιζο*ένων να συ*πληρώσουν το Έντυπο Οικονο*ικής Προσφοράς. Αποκλείονται διαγωνιζό*ενοι που δεν συ*πληρώνουν ουσιώδες *έρος των στοιχείων της προσφοράς τους. Β. Αποκλείονται από το διαγωνισ*ό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ο*άδας εργασιών του εντύπου της οικονο*ικής προσφοράς ολογράφως και αριθ3ητικώς 52. Γ. Η ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης αριθ*ητικής 53.. Αν παρουσιαστούν α) επουσιώδεις ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονο*ικής προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισ*ό), β) διαφορές *εταξύ της ολόγραφης και της αριθ*ητικής τι*ής ή γ) λογιστικά σφάλ3ατα στα αθροίσ*ατα, τα γινό*ενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή ιαγωνισ3ού διορθώνει τα σφάλ*ατα και αναγράφει την ορθή οικονο*ική προσφορά. 51 Τίθεται απ την υπηρεσία ο συγκεκρι3ένος αριθ3ός των 3ηχανόση3ων (υπολογιζό*ενος *ε βάση τον προϋπολογισ*ό του έργου χωρίς ΦΠΑ) προκει*ένου να αποφεύγονται α*φισβητήσεις από διαφορετικούς υπολογισ*ούς των διαγωνιζο*ένων. Η οποιαδήποτε υποδιαίρεση του *ηχανόση*ου καλύπτεται 3ε ακέραιο 3ηχανόση3ο. 52 Ανάλογα *ε το σύστη*α υποβολής προσφορών διαγράφεται ό,τι δεν χρειάζεται. Αν το σύστη*α είναι των 53 άρθρων 7 ή 9 του ΚΕ τίθενται οι αντίστοιχες προβλέψεις. Τα παραπάνω αναφέρονται στο σύστη*α υποβολής προσφορών του άρθρου 6 του ΚΕ. Σε περίπτωση που εφαρ*όζεται άλλο σύστη*α οι σχετικοί όροι προσαρ*όζονται ανάλογα. ΥΠΟΕΙΓΜΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΣΕΛΙΣ 24

25 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Άρθρο 25: ιάφορες ρυθ3ίσεις 25.1 Η έγκριση κατασκευής του δη*οπρατού*ενου έργου και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, αποφασίστηκαν *ε την αριθ*. 220/2014 Απόφαση η*οτικού Συ*βουλίου και την αρίθ*. 291/2014 Απόφαση Οικονο*ικής Επιτροπής αντίστοιχα Ο Κύριος του Έργου *πορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύ*βουλο. Ο Ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού Συ*βούλου που πηγάζουν από τη συ*βατική σχέση της Υπηρεσίας *ε αυτόν ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Με την αριθ*ό. 291/2014 απόφαση Οικονο*ικής Επιτροπής ή*ου Ιλίου ΙΛΙΟΝ, 31/ 07 / 2014 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ 54 Προαιρετική επιλογή. 55 Εφόσον στη ιακήρυξη τίθενται επιπλέον όροι τεχνικής ικανότητας, αναφέρεται η σχετική απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.Ι. όπως απαιτείται από το άρθρο 15 παρ. 4 του ΚΕ. 56 Σύ*φωνα *ε την παρ. 2 του άρθρου 25 Α του Ν. 3614/2007, στις διακηρύξεις συγχρη*ατοδοτού*ενων συ*βάσεων δη*οσίων έργων *πορεί να προβλέπεται για την επίλυση των διαφορών η εφαρ*ογή κατ επιλογή, είτε των διατάξεων των άρθρων 76 και 77 του ΚΕ, είτε της διαδικασίας ιαιτησίας του άρθρου 25 Α του Ν. 3614/2007., ΥΠΟΕΙΓΜΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΣΕΛΙΣ 25

26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ (ΤΑΡΤΑΝ) ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΙΟΦΝΙΑΣ». Α.Μ. : ΟΙΚ 5/2013 ΠΡΟΫΠ : ,00 ( (ε Φ.Π.Α.)

27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ (ΤΑΡΤΑΝ) ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΙΟΦΝΙΑΣ. ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Μ. : ΟΙΚ 5/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΣΕΝ ( Τ.Σ.Υ.) 6. ΕΙΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΣΕΝ ( Ε.Σ.Υ.) 7. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ( Φ.Α.Υ.) 8. ΣΧΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ( Σ.Α.Υ.) 9. ΠΙΝΑΚΑΣ Ε.Τ.Ε.Π. ΑΡΘΡΝ ΜΕΛΕΤΗΣ

28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ (ΤΑΡΤΑΝ) ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΙΟΦΝΙΑΣ. ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Μ. : ΟΙΚ 5/2013 TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ

29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (TAΡΤΑΝ) ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΙΟΦΝΙΑΣ. ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Μ : OIK 5/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά το έργο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ (ΤΑΡΤΑΝ) ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΙΟΦΝΙΑΣ». Επί των οδών Πριά<ου>Πρέσπας>Ναυσικάς>Ραδιοφωνίας βρίσκεται το Αθλητικό Κέντρο Ραδιοφωνίας στο οποίο θα γίνει η επίστρωση του συνθετικού τάπητα στίβου. Με την κατασκευή του συνθετικού τάπητα στίβου επιτυγχάνεται η σωστή και ασφαλής άθληση των ατό<ων που πηγαίνουν στο Αθλητικό Κέντρο. Οι συνθήκες προπόνησης <έχρι τώρα των αθλητών γίνεται σε <ία επιφάνεια από ασφαλτικό ενέχοντας τον κίνδυνο τραυ<ατισ<ών τους κατά την διάρκεια των προπονήσεων. Με την κατασκευή του συνθετικού τάπητα στίβου θα αυξηθεί ο αριθ<ός των ατό<ων που θα ασχοληθούν <ε τον αθλητισ<ό, λόγω της βελτίωσης των συνθηκών και των εγκαταστάσεων των χώρων του Αθλητικού Κέντρου Ραδιοφωνίας. Το έργο περιλα<βάνει: 1. Επίστρωση συνθετικού τάπητα (ταρτάν). Η διάρκεια του έργου είναι έξι ( 6 ) η<ερολογιακοί <ήνες. ΙΛΙΟΝ 14 /04 /2014 ΙΛΙΟΝ 14 /04 /2014 ΙΛΙΟΝ 14 /04 /2014 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΡΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η Προϊστα<ένη Τ<ή<ατος Μελετών Ο Προϊστά<ενος ιεύθυνσης Τ.Υ Μαρία Μαγγίνα Αγγελική η-ητρακοπούλου Κυριάκος Καραγιώργης Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Αρχιτέκτων Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός

30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ (ΤΑΡΤΑΝ) ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΙΟΦΝΙΑΣ. ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Μ. : ΟΙΚ 5/2013 TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ (ΤΑΡΤΑΝ) ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΙΟΦΝΙΑΣ. ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Μ : ΟΙΚ 5/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Περίληψη του αντικει)ένου του έργου Περιγραφή της Χωροθέτησης του Έργου Οι εργασίες που περιλα)βάνονται στο ανωτέρω έργο θα εκτελεσθούν στο Αθλητικό Κέντρο Ραδιοφωνίας. Ειδικότερα, στο συγκεκρι)ένο έργο θα γίνει η επίστρωση συνθετικού τάπητα στίβου (ταρτάν). Το έργο προς υλοποίηση Οι εργασίες που θα εκτελεστούν και που αποτελούν αντικεί)ενο της παρούσας εργολαβίας είναι οι ακόλουθες : Επίστρωση συνθετικού τάπητα (ταρτάν). καθώς και κάθε άλλη εργασία που θα κριθεί αναγκαία για την πλήρη και σωστή κατασκευή του πιο πάνω έργου όπως αυτές οι εργασίες αναφέρονται στον προϋπολογισ)ό της )ελέτης και σύ)φωνα )ε τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.. 2. Αναλυτική περιγραφή του έργου Γενικές παρατηρήσεις Ο τρόπος που θα χρησι)οποιηθεί το κάθε υλικό θα ανταποκρίνεται πλήρως στα δεδο)ένα της επιστή)ης, της τέχνης, και ιδιαίτερα τα εξειδικευ)ένα υλικά θα χρησι)οποιηθούν σύ)φωνα )ε τις οδηγίες του κατασκευαστή τους, έτσι ώστε η κατασκευή να είναι άρτια από κάθε άποψη. Κατά συνέπεια η επιλογή των υλικών θα γίνει )ε τα ακόλουθα κριτήρια : Τις απαιτήσεις των συ)βατικών τευχών Τις λειτουργικές ανάγκες Τους φυσικούς και )ηχανικούς παράγοντες, όπως θερ)οκρασίες, νερό, παγετός, κραδασ)οί, εξωτερικές, συνήθεις )όνι)ες ή )εταβλητές επιδράσεις κ.λ.π. Τους χη)ικούς παράγοντες, όπως οξειδώσεις, αποσύνθεση, πολυ)ερισ)ός, αλλοιώσεις, θρυ))ατισ)ός, κ.λ.π. Τους οργανικούς παράγοντες, όπως ζωικοί οργανισ)οί, βακτηρίδια, )ύκητες, κ.λ.π. Τις ιδιότητες των υλικών (υδροαπορρόφηση, υδροπερατότητα, γρα))ικές διαστολές συστολές, παρα)ορφώσεις, αλλοίωση όγκου, κ.λ.π.). Την διάρκεια ζωής. Την εύκολη συντήρηση. Την διαθεσι)ότητα επάρκεια στην αγορά. Τους ισχύοντες Κανονισ)ούς. Τις σχετικές διατάξεις του Π.. 334/94 «Προϊόντα οκι)ών Κατασκευών» καθώς και διατάγ)ατα, αποφάσεις, εγκύκλιοι, κ.λ.π. κατ εφαρ)ογή του Π.. 334/94. Τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) οι οποίες εγκρίθηκαν )ε την )ε αριθ)ό ΙΠΑ/ΟΙΚ/273/17G07/2012 (ΦΕΚ 2221 Β / G 2012) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο)ών, Μεταφορών και ικτύων )ε υποχρεωτική εφαρ)ογή σε όλα τα η)όσια Έργα και συνιστούν ση)αντική ποιοτική αναβάθ)ιση των υπαρχουσών Τεχνικών Προδιαγραφών και Τεχνικών ή Ειδικών Συγγραφών Υποχρεώσεων, οι οποίες χρησι)οποιούνται )έχρι σή)ερα στις δη)όσιες συ)βάσεις κατασκευής έργων. Όλα τα υλικά που θα χρησι)οποιηθούν για τις εργασίες του έργου θα συνοδεύονται από επίση)α έγγραφα πιστοποίησης (πιστοποιητικά ποιοτικής συ))όρφωσης, πιστοποιητικά συστή)ατος

32 διαχείρισης ποιότητας, πιστοποιητικά συστή)ατος περιβαλλοντικής διαχείρισης, κ.λ.π.) από τα οποία θα αποδεικνύονται οι ιδιότητές τους και θα προκύπτει η καταλληλότητά τους για τη συγκεκρι)ένη χρήση, καθώς και τα ανάλογα έγγραφα ε)πορίας και διακίνησης όπου θα αναγράφεται η ποιότητά τους, οπότε θα επιτρέπεται η εισαγωγή τους στο εργοτάξιο, προκει)ένου να ενσω)ατωθούν στο έργο. Απαγορεύεται η χρησι)οποίηση υλικών για την κατασκευή του έργου απροσδιόριστης ποιότητας ή άγνωστης προέλευσης ή η ενσω)άτωση στο έργο υλικών που δεν φέρουν την σή)ανση CE και δεν έχουν προηγου)ένως τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. 3. Περιγραφή οικοδο)ικών εργασιών Επίστρωση συνθετικού τάπητα (ταρτάν) Ο συνθετικός τάπητας στίβου που θα χρησι)οποιηθεί θα πρέπει να πληρεί τις προδιαγραφές της Γ.Γ.Α. *ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΝ ΤΑΠΗΤΝ 1. ΥΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ Ο συνθετικός τάπητας θα είναι Oη υδροπερατός. 2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ς προς τα υλικά και την σύνθεση του τάπητα που θα κατασκευασθεί θα είναι: 1. Είτε συνθετικός τάπητας που αποτελούνται από Oία στρώση κόκκων λάστιχου ή ανακυκλωoένου λάστιχου, ή ειδικού λάστιχου E.P.D.M ή βουλκανισoένου λάστιχου, συνδεδεoένων συνήθως Oε πολυουρεθάνη (P.U) ή αντίστοιχο υλικό και από Oία στρώση Oη υδροπερατής καθαρής πολυουρεθάνης (P.U) ή βουλκανισoένου λάστιχου που Oαζί Oε τους κόκκους αντιολισθηρότητας από E.P.D.M. ή P.U. ή το ειδικό προφίλ (προκειoένου για πλήρως προκατασκευασoένους συνθετικούς τάπητες) που έχει ελάχιστο πάχος 4 χιλστ., έτσι ώστε το συνολικό πάχος του συνθετικού τάπητα να είναι από 13 χιλιοστά κατ ελάχιστο Oέχρι και 15 χιλιοστά κατά Oέγιστο (των παχών OετρουOένων σύoφωνα Oε τα καθοριζόoενα από τον γερoανικό κανονισoό DIN 18035/6, παραγρ ). 2.Είτε συνθετικός τάπητας του οποίου η κάτω στιβάδα αποτελείται από καθαρή πολυουρεθάνη (P.U.) σε ποσοστό τουλάχιστον 60% και κόκκους ανακυκλωoένου λάστιχου αναoεoειγoένους στην Oάζα της πολυουρεθάνης σε Oέγιστο ποσοστό 40%, η ανω στιβάδα από καθαρή πολυουρεθάνη (P.U.) ελαχίστου πάχους 2 χιλ. Oε εoβαπτισoένους εν Oέρει κόκκους αντιολισθηρότητας από E.P.D.M. ή P.U και έχουν συνολικό πάχος από 13 χιλ. κατ ελάχιστο Oέχρι και 15 χιλ. κατά Oέγιστο (των παχών OετρουOένων σύoφωνα Oε τα καθοριζόoενα από τον γερoανικό κανονισoό DIN 18035/6, παραγρ ). 3. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ο τάπητας θα είναι α)είτε πλήρως προκατασκευασoένος (βιοoηχανοποιηoένος) συνθετικός τάπητας που τοποθετείται πάνω στην ήδη έτοιoη υπόβαση, κολλητός Oε πολυουρεθανικές ή αντίστοιχης αντοχής κόλλες β)είτε συνθετικός Oικτής κατασκευής, τoήoα του οποίουgσυνήθως η κάτω στιβάδαg είναι προκατασκευασoένο και τοποθετείται κολλητό, και το υπόλοιπο τoήoα, συoπεριλαoβανοoένης και της αντιολισθηρής επιφάνειας χρήσης του, χυτό επι τόπου του έργου (in situ) πάνω στο ήδη κολληoένο προκατασκευασoένο τoήoα. Παράλληλα ο τάπητας θα πρέπει να εκπληρώνει τις απαιτήσεις της παρ. 6 του τεύχους Τεχνικών απαιτήσεων ΕΞGΥΛGΑΠ2/Τρ2GΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ της Γ.Γ.Α. Ήτοι: *ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ ΕΝΑΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ Η επικάλυψη ενός στίβου ή γενικότερα ενός αθλητικού χώρου Oε συνθετικό τάπητα πρέπει να είναι τέτοια που να εγγυάται, την ευχρηστία του, την ανθεκτικότητά του σε σχέση Oε την αθλητική του λειτουργία και συoπεριφορά, τις τεχνικές του ιδιότητες και την προστατευτική του λειτουργία και συoπεριφορά (απόσβεση των κρουστικών δυνάoεων που ενεργούν στον αθλούoενο σαν αποτέλεσoα της απόδοσης του συνθετικού τάπητα). Η εκπλήρωση των παραπάνω προϋποθέτει την τήρηση συγκεκριoένων απαιτήσεων σε αναφορά Oε τις ακόλουθες ιδιότητες. ΥΠΟΧbΡΗΣΗ, ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΡΦΙΑ (SPIKES), ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΙΑΤΡΗΣΗ, ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΥΣΗ, ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΓΗΡΑΝΣΗ, ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΣΗ. Οι παραπάνω απαιτήσεις καθορίζονται από τον ΓερOανικό ΚανονισOό DIN 18035/Oέρος 6, Απρίλιος 78 και περιγράφονται αναλυτικότερα όπως φαίνεται στη συνέχεια:

33 6.1. (παρ. DIN ) επιφάνεια, κλίση, επιπεδότητα Η επιπεδότητα της επιφάνειας ενός συνθετικού τάπητα είναι προφανές ότι εξαρτάται άoεσα από την επιπεδότητα της επιφάνειας της υπόβασής του, και από το πάχος του συνθετικού τάπητα, αφού ληφθούν υπόψη οι Oέγιστες επιτρεπόoενες ανοχές του, σύoφωνα Oε την παρ. DIN Η επιφάνεια οποιουδήποτε συνθετικού τάπητα (υδροδιαπερατού ή Oη υδροδιαπερατού) πρέπει να κατασκευάζεται Oε Oέγιστη επιτρεπόoενη κλίση 1% (οι αντίστοιχοι κανονισoοί της IAAF και DLV σε ορισoένες περιπτώσεις δεν είναι δυνατό να τηρηθούν για τεχνικούς λόγους). Στο σκαρίφηoα Ι δίνεται ένα παράδειγoα σχηoατισoού των κλίσεων, και εάν είναι αναγκαίο η κλίση στο ηoικύκλιο Oπορεί να διαφοροποιηθεί σύoφωνα Oε τις συγκεκριoένες εγκαταστάσεις που περιλαoβάνονται σ αυτήν την περιοχή. Όπου η υπόβαση έχει κατασκευαστεί Oε Oηχανικά Oέσα ή όπου ένας ασφαλτικό τάπητας έχει κατασκευαστεί Oε όχι Oηχανικό τρόπο, το κενό από την εφαρoογή 4Oετρου πήχη ελέγχου επιπεδότητας δεν πρέπει να είναι Oεγαλύτερο από 6 χιλ. στην επιφάνεια του συνθετικού τάπητα Εάν υπάρχουν κενά Oεγαλύτερα από 2 χιλ., το Oήκος της πλευράς της υποχώρησης κατά τη διεύθυνση της απορροής, πρέπει να είναι τουλάχιστον 200 φορές το βάθος και κατά τις άλλες διευθύνσεις 100 φορές το λιγότερο (σκαρίφηoα 2). Στην περίπτωση όπου η υπόβαση του συνθετικού τάπητα έχει κατασκευαστεί Oε όχι Oηχανικό τρόπο, το κενό από την εφαρoογή 4Oετρου πήχυ ελέγχου επιπεδότητας δεν πρέπει να είναι Oεγαλύτερο από 8χιλ. Εάν υπάρχουν κενά Oεγαλύτερα από 2 χιλ. το Oήκος της πλευράς της υποχώρησης κατά τη διεύθυνση της απορροής πρέπει να είναι τουλάχιστον 150 φορές το βάθος και κατά τις άλλες διευθύνσεις 100 φορές το λιγότερο (σκαρίφηoα 2) (παρ. DIN ) ΠαραOόρφωση και πάχος Οι απαιτήσεις σε ότι αφορά την παραoόρφωση και το πάχος δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί (πίνακας 3) Oε επιπλέον διατάξεις στις παραγράφους DIN και DIN ΠαραOόρφωση Οι τιoές που δίνονται στον πίνακα 3 για την κανονική (standard) παραoόρφωση, είναι οριακές τιoές και ισχύουν για την θερoοκρασιακή κλίoακα από + 0 Oέχρι + 10οC ΕφαρOόζονται για το Oέσο πάχος του συνθετικού τάπητα. Ο συνθετικός τάπητας πρέπει να εφαρoόζεται επαρκώς οoοιόoορφα και να έχει επαρκώς οoοιόoορφη σύνθεση για να εξασφαλίζεται ότι η standard κατακόρυφη παραoόρφωση, στους 20οC δεν θα εoφανίζει διαφορές Oεγαλύτερες από 0,4 χιλ. και ότι η standard οριζόντια παραoόρφωση Oεγαλύτερες από 1,0 χιλ. σε όλη την επιφάνεια του συνθετικού τάπητα. Στην περίπτωση εγκαταστάσεων για στίβους που πρέπει να σχεδιαστούν ειδικά για αγώνες, συνιστάται να προτιoούνται τιoές από την περιοχή των χαoηλότερων τιoών της κλίoακας, ενώ στην περίπτωση εγκαταστάσεων για στίβους που πρόκειται να χρησιoοποιούνται για σχολικές και γενικές αθλητικές ανάγκες ο στόχος επιτυγχάνεται στην περιοχή των υψηλοτέρων τιoών της κλίoακας. Η παραoόρφωση πρέπει να υπολογίζεται σύoφωνα Oε την παράγραφο DIN Πίνακας 3. ΠαραOόρφωση και πάχος Κατηγορία αθλητικών χώρων Κοιν. ΠαραOόρφωση κατά την κατακόρυφη StVv σε χιλ. Κανον. ΠαραOόρφωση κατά την οριζόντια St Vb σε χιλ. ΟνοOαστικό πάχος σε χιλ. ιαδροoές στίβου και διάδροoοι φοράς αλoάτων ακοντισoού κ.λ.π. 0,6 ως 1,8 1.0 ως χώροι παιδειάς (1) 1.0 ως ως ιάδροoοι προθέρoανσης 1.8 ως ως (1) Αν οι χώροι αυτοί χρησιoοποιούνται και σαν διαδροoές στίβου και διάδροoοι φοράς, πρέπει να εκπληρούν επίσης τις απαιτήσεις παρουσιάζοντας αντίσταση στα σπάικς σύoφωνα Oε την παράγραφο DIN DIN Πάχος

34 Για να εξασφαλιστεί η οoοιοoορφία ιδιοτήτων του συνθετικού τάπητα, τόσο για την αθλητική λειτουργία, όσο και για τεχνικούς λόγους, οι επιτρεπόoενες ανοχές από το ονοoαστικό πάχος είναι + 2χιλ. και + 3χιλ. σε ένα Oέγιστο 5% από τα OετρούOενα σηoεία, (οoοιόoορφα κατανεoηoένα στην επιφάνεια του συνθετικού τάπητα). Η Oέση τιoή από όλα τα OετρηOένα σηoεία δεν πρέπει ποτέ να είναι Oεγαλύτερη από 1.0 χιλ. κάτω από το ονοoαστικό πάχος. Στην περιοχή εκτινάξεως, των διαδρόoων για το άλoα σε Oήκος, το τριπλούν (Oεταξύ της βαλβίδας εκτίναξης και του σκάooατος) στην περιοχή ρίψεως των διαδρόoων ακοντισoού (σε Oήκος 5 Oέτρων), στην περιοχή εκτίναξης του πεδίου φοράς για το άλoα εις ύψος (2 χ 5O.) και στην περιοχή εκτίναξης της λίoνης στήπλ, το πάχος του συνθετικού τάπητα θα είναι από 20 Oέχρι 25 χιλ. Το πάχος του συνθετικού τάπητα πρέπει να υπολογίζεται σύoφωνα Oε την παράγραφο DIN (παρ. DIN ) ΑποτέλεσOα ολισθαίνουσας πίεσης Στην περίπτωση επιφανειών που χρησιoοποιούνται για στίβο ο συνθετικός τάπητας θα σχεδιάζεται έτσι ώστε όταν χρησιoοποιείται η Oέθοδος ελέγχου Α (επιφάνεια υγρή, σόλα ελέγχου χαλύβδινη) σύoφωνα Oε την παράγραφο DIN , ο συντελεστής τριβής ολισθήσεως να έχει τιoή τουλάχιστον 0.8. Στην περίπτωση αθλοπαιδιών, ο συνθετικός τάπητας θα είναι σχεδιασoένος Oε τέτοιο τρόπο, ώστε όταν χρησιoοποιείται η Oέθοδος ελέγχου Α, ο συντελεστής τριβής ολισθήσεως να έχει τιoή τουλάχιστον 0.5 και όταν χρησιoοποιείται η Oέθοδος ελέγχου Β, τιoή 1.1. κατά Oέγιστο (ο στόχος είναι να επιτυγχάνονται Oικρότερες τιoές) (παρ. DIN ) Αναπήδηση σφαίρας Η αναπήδηση της Oπάλας πρέπει να είναι τουλάχιστον 90% στη δοκιoασία σύoφωνα Oε την παράγραφο DIN (παρ. DIN ) Υδροπερατότητα ιάκριση γίνεται Oεταξύ υδροπερατών συνθετικών ταπήτων και εκείνων που είναι υδροπερατοί Oέχρις ενός περιορισoένου ορίου. Οι υδροπερατοί συνθετικοί τάπητες πρέπει να έχουν συντελεστή απορρόφησης ύδατος τουλάχιστον 0.1 cm/s Συνθετικοί τάπητες Oε συντελεστή απορρόφησης ύδατος Oεταξύ 0.05 και 0.1 cm/s θεωρούνται σαν περιορισoένης υδροπερατότητας. Ο συντελεστής υδροαπορρόφησης πρέπει να ελέγχεται σύoφωνα Oε την παράγραφο DIN (παρ. DIN ) ΑποτέλεσOα ελέγχου φθοράς. Η σχετική αντίσταση σε φθορά rv στην περίπτωση συνθετικών ταπήτων Oε κοκκώδη επιφάνεια (παράγραφος DIN περιπτώσεις a, b και d για την περίπτωση c βλέπε παράγραφο DIN ), πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.0. Στην περίπτωση συνθετικών ταπήτων χωρίς κοκκώδη επιφάνεια πρέπει να είναι τουλάχιστον 5,0 (Η υψηλότερη τιoή είναι επιθυoητή γιατί σ αυτούς τους συνθετικού τάπητες παρατηρείται φθορά όχι Oόνον στην επιφάνεια χρήσης, αλλά επίσης και στο σύνολο του τάπητα. Στην περίπτωση που rv = 1 η επιφάνεια δεν θα ήταν Oόνον Oαλακή, αλλά και ο τάπητας θα Oπορούσε να υποστεί ουσιαστική φθορά). (παρ. DIN ) ΦινίρισOα επιφάνειας χρήσης. Το φινίρισoα της επιφάνειας γίνεται για να δοθεί η υφή στην επιφάνεια του συνθετικού τάπητα. Υπάρχουν οι παρακάτω δυνατότητες: Α. ΨεκασOός ενός εύκαoπτου κοκκώδους υλικού, στο υλικό του συνθετικού τάπητα ή πάνω στην τελική στρώση του τάπητα όταν ακόoη είναι σε υγρή κατάσταση. Β. ΨεκασOός ή άπλωoα Oε τσουγκράνα, κοκκώδους υλικού που δηoιουργεί στρώση που έχει πάχος περίπου από 0.3 Oέχρι 1.0 χιλ. Γ. ΕφαρOογή ενός σφραγιστικού υλικού πάχους Oικρότερου από 0,3 χιλ.. ενσωoάτωση της πάνω επιφάνειας Oε Oία Oέθοδο εφαρoογής κατά τη διάρκεια της κατασκευής στο εργοστάσιο. Η σχετική αντοχή σε φθορά πρέπει να υπολογίζεται σύoφωνα Oε την παράγραφο DIN (παρ. DIN 4.5.7) Αντοχή σε καρφιά (σπάικς) Οι συνθετικοί τάπητες για επικάλυψη στίβων, πρέπει να συoφωνούν Oε τις απαιτήσεις της κατηγορίας Ι στην δοκιoασία σύoφωνα Oε την παράγραφο DIN Οι συνθετικοί τάπητες για αθλητικούς χώρους που συνδυάζονται Oε χώρους για στίβο πρέπει να κατατάσσονται τουλάχιστον στην κατηγορία ΙΙ, στην δοκιoασία σύoφωνα Oε την παράγραφο DIN Οι συνθετικοί τάπητες στις περιοχές εκτίναξης των εγκαταστάσεων άλoατος εις ύψος και στις περιοχές ρίψεως των διαδρόoων ακοντισoού θα πρέπει να παρουσιάζουν ιδιαίτερη υψηλή αντίσταση στην καταπόνηση των spikes.

35 6.8. (παρ. DIN 4.5.8) Γήρανση Σας αποτέλεσoα της έκθεσης κατά την διάρκεια της δοκιoασίας επιταχυνοoένης γηράνσεως σύoφωνα Oε την παράγραφο DIN η επιφάνεια ή το πάνω τoήoα της επιφάνειας του συνθετικού τάπητα, δεν πρέπει να γίνεται εύθραυστο, να σκληρύνεται, να γίνεται κολλώδες ή να αποσυντίθεται. Επιπροσθέτως η πάνω επιφάνεια δεν πρέπει να γίνεται σηoαντικά πιο ανοικτόχρωoη ή πιο σκουρόχρωoη. Το Oέτρο της γήρανσης είναι η αλλαγή στην τάση θραύσεως, στην επιoήκυνση κατά τη θραύση και στο Oέτρο ελαστικότητας, σαν αποτέλεσoα των δοκιoασιών γήρανσης. Το πηλίκο Qz δεν πρέπει να είναι Oικρότεροαπό 0,75. Το πηλίκο Qb δεν θα πρέπει να είναι Oικρότερο από 0,75. Το πηλίκο Qd θα πρέπει να είναι στην κλίoακα από 0,75 Oέχρι 1,25 (Qz > 0,75 Qb > 0,75 και 0,75 > Qd > 1,25) (παρ. DIN 4.5.9) Επίδραση διάτρησης Το αποoένον αποτύπωoα Oετά τη δοκιoασία διάτρησης σύoφωνα Oε την παράγραφο DIN , πρέπει να είναι Oικρότερο από 1.0 χιλ (παρ. DIN ) Αντίσταση σε καύση Ο συνθετικός τάπητας πρέπει να κατατάσσεται στην κατηγορία Ι σύoφωνα Oε τον DIN Αν ο τάπητας δεν εκπληροί αυτή την απαίτηση, 30 λεπτά Oετά από την αρχή της δοκιoασίας, το κάψιoο ή η καoένη επιφάνεια του συνθετικού τάπητα, δεν πρέπει να είναι Oεγαλύτερη σε έκταση από 0.1 Μ2. Η δοκιoασία πρέπει να γίνει σύoφωνα Oε την παράγραφο DIN (παρ. DIN ) Επιφανειακή υφή Η υφή της επιφάνειας του συνθετικού τάπητα δεν πρέπει να είναι πολύ τραχεία (Oηχανικά) ή σκληρή τόσο, ώστε ένα ελαφρό πέσιoο να προκαλεί επιφανειακά τραύoατα στο δέρoα. Εν πάσει περιπτώσει πρέπει να έχει τις αναγκαίες ιδιότητες ολίσθησης σύoφωνα Oε την παράγραφο DIN (παρ. DIN ) ΓραOOογράφηση Ο χρωoατισoός ή ο ψεκασoός Oε χρώoα, της γραooογράφησης των διαδροoών του στίβου ή της γραooογράφησης των γηπέδων αθλοπαιδιών, πρέπει να είναι Oατ και άρρηκτα συγκολληoένος Oε τον συνθετικό τάπητα. Το υλικό που χρησιoοποιείται για τον σκοπό αυτό, πρέπει να εναρoονίζεται, σε σχέση Oε την σκληρότητα και τις ιδιότητες του συνθετικού τάπητα. Η σχετική αντίσταση σε φθορά πρέπει να είναι τουλάχιστον 0.3. Τα χρώoατα γραooογραφήσεως πρέπει να Oην αλλάζουν σηoαντικά την παραoόρφωση, τις ιδιότητες ολίσθησης και την υφή της επιφάνειας (απορροή οoβρίων) του συνθετικού τάπητα. Στις δοκιoές της επιταχυνοoένης γηράνσεως σύoφωνα Oε την παράγραφο DIN τα χρώoατα γραooογραφήσεως δεν πρέπει να γίνονται εύθραυστα να σκληρύνονται, να κιτρινίζουν ή να χάνουν σε σηoαντικό βαθoό λαoπρότητα (στην αoέσως επόoενη βαθoίδα της γκρι κλίoακας, σύoφωνα Oε τον DIN 54001) (παρ. DIN ) Σφραγιστικά επιφανείας Τα σφραγιστικά επιφανείας πρέπει να εναρoονίζονται Oε τις απαιτήσεις της παραγράφου DIN Ιδιαίτερα δεν πρέπει να έχουν δυσoενή επίδραση στις ιδιότητες του ελαστικού τάπητα, όπως επεξηγείται στις παραγράφους DIN Oέχρι (παρ. DIN ) Τάση θραύσης ΕπιOήκυνση κατά τη θραύση Οι συνθετικοί τάπητες που έχουν κατασκευαστεί επι τόπου του έργου, πρέπει να είναι συγκολληoένοι Oε έναν επαρκώς ισχυρό και διαρκή τρόπο στην υπόβαση. Οι προκατασκευασoένοι συνθετικοί τάπητες πρέπει να είναι συγκολληoένοι διαρκώς ή κατά τέτοιο τρόπο φτιαγoένοι ή στερεωoένοι (π.χ. στην περίπτωση των συνθετικών ταπήτων που στρώνονται χωρίς να συγκολλούνται) ελεύθερα έτσι ώστε να καλύπτουν τις λειτουργικές απαιτήσεις που απαιτούνται από τα αθλήoατα που εξυπηρετούν. ΕπισηOαίνεται ότι εφόσον για τα θέoατα στα οποία αναφέρονται τα DIN που αναγράφονται στην προδιαγραφή αυτή, υπάρχουν Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ), εφαρoόζονται τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, όπως κάθε φορά ισχύουν, τόσο για προϊόντα όσο και για εργασίες. Γενική ΓραOOατεία ΑθλητισOού Κατασκευή ελαστικού τάπητα. *Τα στοιχεία είναι από τις Προδιαγραφές συνθετικών ταπήτων από την Γ.Γ.Α. Επισυνάπτονται Προδιαγραφές συνθετικών ταπήτων από τη Γ.Γ.Α. Ο ανάδοχος οφείλει να έχει ε)πειρία σε έργα παρό)οιου φυσικού αντικει)ένου ή αλλιώς πρέπει να προσκο)ίσει στην υπηρεσία συ)βολαιογραφική πράξη συνεργασίας )ε εταιρεία που να έχει ISO εφαρ)ογής αθλητικών δαπέδων και ε)πειρία σε αντίστοιχο έργο,επίσης ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει πιστοποιήσει το σύστη)α του συνθετικού τάπητα σε εργαστήριο αποδεκτό από την IAAF (IAAF tested)

36 Άλλες εργασίες Άλλες εργασίες οι οποίες είναι απαραίτητες για να γίνει η ολοκλήρωση κατασκευής του έργου, και οι οποίες προσιδιάζουν στο υπόψη έργο και η πληρω)ή τους περιλα)βάνεται ανηγ)ένα στις τι)ές )ονάδας της προσφοράς του αναδόχου, όπως : Ειδικές διευθετήσεις για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας οχη)άτων και πεζών, Ειδικές προσωρινές αντιστηρίξεις υφιστά)ενων κατασκευών όπου ενδέχεται να παρουσιαστούν επικίνδυνες υποχωρήσεις ή άλλες )ετακινήσεις κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου, Ειδική προσωρινή κατάληψη ιδιωτικών χώρων για δη)ιουργία εργοταξίων, Ειδικές )ελέτες που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος για λογαριασ)ό του στα πλαίσια των υποχρεώσεών του για έλεγχο και επαλήθευση εκείνων των )ελετών τις οποίες θα του χορηγήσει η Υπηρεσία, Ση)άνσεις κάθε φύσης. Ειδικότερα η σή)ανση και ση)ατοδότηση του τ)ή)ατος του δρό)ου στον οποίο εκτελούνται σχετικές εργασίες, σύ)φωνα )ε τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και η λήψη των απαραίτητων )έτρων ασφαλείας, σε συνεννόηση )ε τις αρ)όδιες Αρχές. Η περίφραξη των ορυγ)άτων σε οδούς για την προστασία των περαστικών. Η λήψη πριν την έναρξη των εργασιών όλων των απαιτού)ενων αδειών από τις αρ)όδιες Αρχές, Όλες οι )ελέτες εφαρ)ογής για την κατασκευή τυχόν εγκαταστάσεων, η έγκριση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την παραγγελία της προ)ήθειας των σχετικών υλικών, εξαρτη)άτων κτλ Επίσης κάθε άλλη εργασία που θα κριθεί αναγκαία για την σωστή και έντεχνη κατασκευή του παραπάνω έργου. Λήψη <έτρων κατά τη φάση κατασκευής Κατά τη φάση κατασκευής του έργου θα ληφθούν τα ακόλουθα )έτρα: 1. Ειδικές οριακές τι)ές στάθ)ης θορύβου και δονήσεων. Θα τηρηθεί η ισχύουσα νο)οθεσία που αφορά στις ηχητικές εκπο)πές )ηχανη)άτων εργοταξίου, λόγω της ά)εσης γειτνίασης του έργου )ε οικίες : Υ.Α. 2640/270/88 (ΦΕΚ 689Β/88) Υ.Α /1613/86 (ΦΕΚ 570Β/86) Υ.Α /1921/88 (ΦΕΚ 751Β/88) Υ.Α. 765/91 (ΦΕΚ 81Β/91). 2. Τεχνικά έργα, )έτρα, όροι και περιορισ)οί που επιβάλλεται να κατασκευαστούν ή να ληφθούν για την αντι)ετώπιση της ρύπανσης ή γενικότερα της υποβάθ)ισης του περιβάλλοντος : α) Τα υλικά εκσκαφής που δεν θα χρησι)οποιηθούν ως υλικό πλήρωσης θα διατεθούν σε κατάλληλο χώρο. β) Θα αποφεύγεται η προσωρινή αποθήκευση )εγάλου όγκου χω)ατισ)ών στο χώρο των εκσκαφών και θα γίνεται συστη)ατική διαβροχή αυτών καθώς και των διαδρό)ων κίνησης για να )ην δη)ιουργούνται προβλή)ατα από την παραγό)ενη σκόνη. Τα οχή)ατα )εταφοράς των προϊόντων εκσκαφών και αδρανών υλικών θα είναι καλυ))ένα. γ) Τα )ηχανή)ατα έργων που θα χρησι)οποιηθούν θα διαθέτουν σή)ανση τύπου ΕΚ και η σή)ανση CE θα επιτίθεται κατά τρόπο ορατό, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο σε κάθε τύπο εξοπλισ)ού. δ) Θα διακόπτονται οι εργασίες κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. ε) Θα γίνει κατάλληλη περίφραξη των σκα))άτων. στ) Θα τοποθετηθεί κατάλληλη σή)ανση στους δρό)ους που περικλείουν το κάθε έργο καθώς και διαβάσεις πεζών. ΙΛΙΟΝ, 14 /04/ 2014 ΙΛΙΟΝ, 14 /04/ 2014 ΙΛΙΟΝ, 14 /04/ 2014 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΡΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η Προϊστα<ένη Τ<ή<ατος Μελετών Ο Προϊστά<ενος /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Μαρία Μαγγίνα Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Αγγελική η)ητρακοπούλου Αρχιτέκτων Μηχανικός Κυριάκος Καραγιώργης Πολιτικός Μηχανικός

37 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ (ΤΑΡΤΑΝ) ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΙΟΦΝΙΑΣ. ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Μ. : ΟΙΚ 5/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

38 ΑΑ Είδος#Εργασιών Κωδικός Αρθρου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ#ΜΕΛΕΤΗΣ D1W1 Κωδικός Αναθεώρησης Μον1 Pετρ1 Ποσότητα Τιµή Μονάδας +Ευρώ, Μερική απάνη απάνη#+ευρώ, : ; < 43 41#ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ#/ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ Ολική απάνη 4 Επίστρωση#επιφάνειας#στίβου +ταρτάν,#µε#συνθετικό#τάπητα1 Σύνολο#41#ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ#/ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΝΑΟΙΚ Α_:61:914ΜΜ 4 ΟΙΚ#:6<9 p /33 4<;1333/33 4<;1333/33 4<;1333/33 Αθροισµα 4<;1333/33 Προστίθεται#ΓΕ#)#ΟΕ 4;/33#( /33 Αθροισµα Απρόβλεπτα 48/33#( / /33 Αθροισµα Πρόβλεψη#αναθεώρησης 59;19;9/ :/;5 Αθροισµα ΦΠΑ 56/33#( 5;51446/;5 971;;9/4; Γενικό#Σύνολο 67:1333/33

39 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ (ΤΑΡΤΑΝ) ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΙΟΦΝΙΑΣ. ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Μ. : ΟΙΚ 5/2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

40 Τιµαριθµική#5345Γ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ#ΜΕΛΕΤΗΣ 4#ΓΕΝΙΚΟΙ#ΟΡΟΙ 414#Αντικείµενο#του#παρόντος#Τιµολογίου#είναι#ο#καθορισµός#των#τιµών#µονάδος#µε#τις#οποίες#θα#εκτελεσθεί#το#έργο/ όπως#προδιαγράφεται#στα#λοιπά#τεύχη#δηµοπράτησης#που#ορίζονται#στη#διακήρυξη1 415#Στις#τιµές#µονάδος#του#παρόντος#Τιµολογίου/#που#αναφέρονται#σε#µονάδες#περαιωµένης#εργασίας#και#ισχύουν#ενιαία για#όλες#τις#εργασίες#που#θα#εκτελεσθούν#στην#περιοχή#του#υπόψη#έργου/#ανεξάρτητα#από#την#θέση#αυτών περιλαµβάνονται= 41514#Όλες#οι#απαιτούµενες#δαπάνες#για#την#πλήρη#και#έντεχνη#εκτέλεση#των#εργασιών#του#έργου/#σύµφωνα#µε#τους όρους#του#παρόντος/#των#τευχών#και#σχεδίων#της#µελέτης#και#των#υπολοίπων#τευχών# ηµοπράτησης#του#έργου #%Κάθε#δαπάνη%#γενικά/#έστω#και#αν#δεν#κατονοµάζεται#ρητά#αλλά#είναι#απαραίτητη#για#την#πλήρη#και#έντεχνη εκτέλεση#της#µονάδας#κάθε#εργασίας1#καµία#αξίωση#ή#διαµφισβήτηση#δεν#µπορεί#να#θεµελιωθεί#που#να#έχει#σχέση#µε#το είδος#και#την#απόδοση#των#µηχανηµάτων/#την#ειδικότητα#και#τον#αριθµό#του#εργατοτεχνικού#προσωπικού/#όπως#και#την δυνατότητα#χρησιµοποίησης#ή#όχι#µηχανικών#µέσων1 416#Σύµφωνα#µε#τα#παραπάνω/#ενδεικτικά#και#όχι#περιοριστικά/#µνηµονεύονται#+για#απλή#διευκρίνιση#του#όρου#%κάθε δαπάνη%,#οι#παρακάτω#δαπάνες#που#περιλαµβάνονται#στο#περιεχόµενο#των#τιµών#του#παρόντος#τιµολογίου #Οι#δαπάνες#των#κάθε#είδους#επιβαρύνσεων#στα#υλικά#από#φόρους/#δασµούς/#ειδικούς#φόρους#κ1λπ1#^πλην#Φόρου Προστιθέµενης#Αξίας#+Φ1Π1Α1,` Ρητά#καθορίζεται#ότι#στις#τιµές#µονάδας#περιλαµβάνονται#οι#δασµοί#και#λοιποί#φόροι/#κρατήσεις/#τέλη#εισφοράς#και δικαιώµατα#για#προµήθειες#εξοπλισµού#και#εφοδίων#γενικά#του#έργου1#κατά#συνέπεια#και#σύµφωνα#µε#τις#διατάξεις#της Τελωνειακής#Νοµοθεσίας#δεν#παρέχεται#ουσιαστικά#στην#Υπηρεσία/#που#θα#εποπτεύσει#την#εκτέλεση#του#έργου/#ή#σε άλλη#υπηρεσία/#η#δυνατότητα#να#εγκρίνει#χορήγηση#οποιασδήποτε#βεβαίωσης#για#την#παροχή#οποιασδήποτε#ατέλειας#ή απαλλαγής#από#τους#δασµούς#και#τους#υπόλοιπους#φόρους/#εισφορές#και#δικαιώµατα#στα#υλικά#και#είδη#εξοπλισµού#του έργου/#ούτε#στους#ενδιαφερόµενους#δικαίωµα#να#ζητήσουν#χορήγηση#τέτοιας#ατέλειας#ή#απαλλαγής#έµµεσα#ή#άµεσα1#ο Ανάδοχος#δεν#απαλλάσσεται#από#τα#τέλη#διοδίων#των#κάθε#είδους#µεταφορικών#µέσων #Οι#δαπάνες#προµηθείας#των#πάσης#φύσεως/#ενσωµατουµένων#και#µη/#κυρίων#και#βοηθητικών#υλικών/#µεταφοράς τους#στις#θέσεις#εκτέλεσης#των#εργασιών/#αποθήκευσης/#φύλαξης/#επεξεργασίας#τους#+αν#απαιτείται,#και#προσέγγισής τους/#µε#τις#απαιτούµενες#φορτοεκφορτώσεις/#τις#ασφαλίσεις#των#µεταφορών/#τις#σταλίες#των#µεταφορικών#µέσων#και#τις απαιτούµενες#πλάγιες#µεταφορές/#εκτός#των#ειδικών#περιπτώσεων/#που#η#µεταφορά#πληρώνεται#ιδιαιτέρως#µε#αντίστοιχα άρθρα#του#τιµολογίου1 Οµοίως#οι#δαπάνες#για#την#φορτοεκφόρτωση#και#µεταφορά#+µε#την#σταλία#µεταφορικών#µέσων,#των#πλεοναζόντων#ή2και ακατάλληλων#προϊόντων#εκσκαφών#και#λοιπών#υλικών/#σε#κατάλληλους#χώρους#απόρριψης/#λαµβανοµένων#υπόψη#των ισχυόντων#περιβαλλοντικών#όρων/#σύµφωνα#µε#την#ε1σ1υ1#και#τους#λοιπούς#όρους#δηµοπράτησης #Οι#δαπάνες#µισθών/#ηµεροµισθίων/#υπερωριών/#υπερεργασιών/#ασφαλιστικών#εισφορών#+στο#Ι1Κ1Α1/#σε ασφαλιστικές#εταιρείες/#ή#σε#άλλους#ηµεδαπούς#ή2και#αλλοδαπούς#ασφαλιστικούς#οργανισµούς#κλπ1,/#δώρων#εορτών/ επιδοµάτων#που#καθορίζονται#από#τις#ισχύουσες#εκάστοτε#συλλογικές#συµβάσεις#εργασίας#+αδείας/#οικογενειακού/ θέσεως/#ανθυγιεινής#εργασίας/#εξαιρεσίµων#αργιών#κλπ,/#νυκτερινής#απασχόλησης#+πλην#των#έργων#που#η#εκτέλεσή#τους προβλέπεται#κατά#τις#νυκτερινές#ώρες#και#τιµολογούνται#ιδιαιτέρως,#κλπ/#του#πάσης#φύσεως#προσωπικού +επιστηµονικού/#εργατοτεχνικού#όλων#των#ειδικοτήτων/#υπαλλήλων#εργοταξιακών#γραφείων/#οδηγών#και#χειριστών οχηµάτων#και#µηχανηµάτων/#τεχνιτών#συνεργείων#κλπ1,#ηµεδαπού#ή#αλλοδαπού#που#απασχολείται#για#την#κατασκευή#του έργου/#επί#τόπου#ή#οπουδήποτε#αλλού #Οι#δαπάνες#εξασφάλισης#εργοταξιακών#χώρων/#διαρρύθµισης#αυτών/#ανέγερσης#γραφείων/#εργαστηρίων#και λοιπών#εγκαταστάσεων#του#αναδόχου/#εξασφάλισης#ύδρευσης/#ηλεκτρικού#ρεύµατος/#τηλεφωνικής#σύνδεσης#και αποχέτευσης#των#εργοταξιακών#εγκαταστάσεων/#καθώς#και#λοιπών#απαιτουµένων#ευκολιών/#σύµφωνα#µε#τους#όρους δηµοπράτησης #Οι#δαπάνες#λειτουργίας#όλων#των#εργοταξιακών#εγκαταστάσεων#και#ευκολιών#και#αποµάκρυνσής#τους#µετά#την περαίωση#του#έργου/#καθώς#και#οι#δαπάνες#αποκατάστασης#των#χώρων#κατά#τρόπο#αποδεκτό#από#την#υπηρεσία#και σύµφωνα#µε#τους#εγκεκριµένους#περιβαλλοντικούς#ορους #Οι#κάθε#είδους#δαπάνες#για#την#εγκατάσταση/#εξοπλισµό#και#λειτουργία#εργοταξιακού#εργαστηρίου/#εάν προβλέπεται/#την#λήψη#και#µεταφορά#των#δοκιµίων#και#την#εκτέλεση#ελέγχων#και#δοκιµών/#είτε#στο#εργοταξιακό εργαστήριο#ή#σε#κρατικό#ή#σε#ιδιωτικό#της#εγκρίσεως#της#υπηρεσίας/#σύµφωνα#µε#τους#όρους#δηµοπράτησης1 4161:#Οι#δαπάνες#εγκατάστασης#και#λειτουργίας#µονάδων#παραγωγής#σκυροδέµατος/#και#προκατασκευασµένων#στοιχείων +όταν#προβλέπονται#προς#ενσωµάτωση#στο#έργο,#στον#εργοταξιακό#χώρο#ή#εκτός#αυτού1 Στις#δαπάνες#αυτές#περιλαµβάνονται=#η#εξασφάλιση#του#απαιτουµένου#χώρου/#η#κατασκευή#των#υποδοµών/#κτιριακών#και λοιπών#έργων#των#µονάδων/#η#εγκατάσταση#του#απαιτουµένου#κατά#περίπτωση#εξοπλισµού/#οι#λειτουργικές#δαπάνες πάσης#φύσεως/#οι#φορτοεκφορτώσεις#και#µεταφορές#των#πρώτων#υλών#στην#µονάδα#και#των#παραγοµένων#προϊόντων µέχρι#τις#θέσεις#ενσωµάτωσής#τους#στο#εργο/#καθώς#και#η#αποσυναρµολόγηση#των#εγκαταστάσεων#µετά#το#πέρας#των εργασιών/#η#καθαίρεση#των#υποδοµών#τους#+βάσεις/#τοιχία#κλπ#κατασκευές#από#σκυρόδεµα#ή#οποιοδήποτε#άλλο#υλικό, και#αποκατάστασης#του#χώρου#σε#βαθµό#αποδεκτό#από#την#υπηρεσία#και#σύµφωνα#µε#τους#ισχύοντες#περιβαλλοντικούς όρους1 Οι#ως#άνω#όροι#για#την#αποξήλωση#των#µονάδων#και#αποκατάσταση#των#χώρων#έχουν#εφαρµογή#στις#ακόλουθες περιπτώσεις=

41 Σελίδα 5 Τιµολόγιο#Μελέτης +α,#όταν#η#εγκατάσταση#των#µονάδων#έχει#γίνει#σε#χώρο#που#έχει#παραχωρηθεί#από#το# ηµόσιο +β,#όταν#οι#µονάδες#έχουν#ανεγερθεί#µεν#σε#χώρους#που#έχει#εξασφαλίσει#ο#ανάδοχος/#αλλά#έχει#δοθεί#προσωρινή#άδεια εγκατάστασης0λειτουργίας#για#τις#ανάγκες#του#συγκεκριµένου#έργου1 4161;#Τα#πάσης#φύσεως#ασφάλιστρα#για#το#προσωπικό#του#Έργου/#τις#µεταφορές/#τα#µεταφορικά#µέσα/#τα#µηχανήµατα έργων#και#τις#εγκαταστάσεις/#καθώς#και#τις#λοιπές#ασφαλιστικές#καλύψεις#όπως#καθορίζονται#στην#ειδική#συγγραφή Υποχρεώσεων#του#Έργου1 4161<#Οι#δαπάνες#των#µέτρων#προστασίας#των#όµορων#κατασκευών#των#χώρων#εκτέλεσης#των#εργασιών/#της#πρόληψης ατυχηµάτων#εργαζοµένων#ή#τρίτων/#της#αποφυγής#βλαβών#σε#κινητά#ή#ακίνητα#πράγµατα#τρίτων/#της#αποφυγής ρύπανσης#ρεµάτων/#ποταµών/#ακτών#κλπ/#καθώς#και#οι#δαπάνες#των#µέτρων#προστασίας#των#έργων#σε#κάθε#φάση#της κατασκευής#τους#ανεξαρτήτως#της#εποχής#του#έτους#+εκσκαφές/#θεµελιώσεις/#ικριώµατα/#σκυροδετήσεις#κλπ,#και#µέχρι#την οριστική#παραλαβή#τους #Οι#δαπάνες#διεξαγωγής#των#ελέγχων#ποιότητος#και#οι#δαπάνες#κατασκευής#των#πάσης#φύσεως#%δοκιµαστικών τµηµάτων%#που#προβλέπονται#στην#τ1σ1υ1#και#τους#λοιπούς#όρους#δηµοπράτησης#+µετρήσεις/#εργαστηριακοί#έλεγχοι#και δοκιµές/#αξία#υλικών/#χρήση#µηχανηµάτων/#εργασία#κλπ1, #Οι#δαπάνες#διάθεσης/#προσκόµισης#και#λειτουργίας#του#κυρίου#και#βοηθητικού#µηχανικού#εξοπλισµού#και#µέσων +π1χ1#ικριωµάτων/#εργαλείων,#που#απαιτούνται#για#την#κατασκευή#του#έργου#στο#πλαίσιο#του#εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος/#στις#οποίες#περιλαµβάνονται#τα#µισθώµατα/#η#µεταφορά#επί#τόπου/#η#συναρµολόγηση#+όταν απαιτείται,/#η#αποθήκευση/#η#φύλαξη/#η#ασφάλιση/#οι#αποδοχές#οδηγών/#χειριστών/#βοηθών#και#τεχνιτών/#τα#καύσιµα/#τα λιπαντικά#και#λοιπά#αναλώσιµα/#τα#ανταλλακτικά/#οι#επισκευές/#οι#µετακινήσεις#στον#χώρο#του#έργου/#οι#ηµεραργίες#για οποιαδήποτε#αιτία/#οι#πάσης#φύσεως#σταλίες#και#καθυστερήσεις#+που#δεν#οφείλονται#σε#υπαιτιότητα#του#κυρίου#του Έργου,/#η#αποσυναρµολόγησή#τους#+εάν#απαιτείται,#και#η#αποµάκρυνσή#τους#από#το#Έργο1 Περιλαµβάνονται#επίσης#οι#πάσης#φύσεως#δαπάνες#του#εφεδρικού#εξοπλισµού#που#διατηρείται#σε#ετοιµότητα#για#την αντιµετώπιση#βλαβών#ή#για#οποιαδήποτε#άλλη#αιτία #Οι#δαπάνες#εξασφάλισης#αναγκαίων#χώρων#για#την#εναπόθεση#των#εργαλείων/#µηχανηµάτων#κ1λπ #Οι#επιβαρύνσεις#από#καθυστερήσεις/#µειωµένη#απόδοση#και#µετακινήσεις#µηχανηµάτων#και#προσωπικού#που οφείλονται= +α,#σε#εµπόδια#στο#χώρο#εκτέλεσης#των#εργασιών#+αρχαιολογικά#ευρήµατα/#δίκτυα +β,#στις#τυχόν#ιδιαίτερες#απαιτήσεις#αντιµετώπισης#των#εµποδίων#από#τους#αρµόδιους#για#αυτά#φορείς#+υπ1πο/# 1Ε1Η/ ΕΥΑ{#κλπ1,/ +γ,#στην#ενδεχόµενη#εκτέλεση#των#εργασιών#κατά#φάσεις#λόγω#των#ως#άνω#εµποδίων/ +δ,#στην#διενέργεια#των#απαιτουµένων#µετρήσεων/#ελέγχων#και#ερευνών#+τοπογραφικών/#εργαστηριακών/#γεωτεχνικών κ1α1,/#καθώς#και#στις#λοιπές#υποχρεώσεις#του#αναδόχου#που#προβλέπονται#στα#τεύχη#δηµοπράτησης/#είτε#τα#ως#άνω αποζηµιώνονται#ιδιαίτερα#είτε#είναι#ανηγµένα#στο#ποσοστό#γ1ε1)#ο1ε1#ή#σε#άλλα#άρθρα#του#παρόντος#τιµολογίου +ε,#σε#προσωρινές#ή#µόνιµες#κυκλοφοριακές#ρυθµίσεις#στην#ευρύτερη#περιοχή#του#έργου#για#οποιαδήποτε#αιτία#+π1χ1 εορτές/#εργασίες#συντήρησης#οδικού#δικτύου#και#υποδοµών/#βλάβες#σε#άλλα#έργα/#εκτέλεση#άλλων#έργων#κλπ1, #Οι#δαπάνες#των#τοπογραφικών#εργασιών#+αποτυπώσεων/#πασσαλώσεων/#αναπασσαλώσεων/#πύκνωσης τριγωνοµετρικού#και#πολυγωνοµετρικού#δικτύου/#εγκατάστασης#χωροσταθµικών#αφετηριών#κλπ,#που#απαιτούνται#για#την χάραξη#των#επιµέρους#στοιχείων#του#έργου/#οι#δαπάνες#σύνταξης#µελετών#εφαρµογής#+όταν#απαιτείται#για#την προσαρµογή#των#στοιχείων#της#οριστικής#µελέτης#στο#ακριβές#ανάγλυφο#του#εδάφους#ή#υφιστάµενες#κατασκευές,/ κατασκευαστικών#σχεδίων#και#σχεδίων#λεπτοµερειών1 Επίσης#οι#δαπάνες#ανίχνευσης#και#εντοπισµού#εµποδίων#στον#χώρο#εκτέλεσης#του#έργου#και#εκπόνησης#µελετών αντιµετώπισης#αυτών#+λ1χ1#υπάρχοντα#θεµέλια/#υψηλός#ορίζοντας#υπογείων#υδάτων/#δίκτυα#οργανισµών#κοινής#ωφελείας ^ΟΚΩ`,/#καθώς#οι#δαπάνες#σύνταξης#του#Προγράµµατος#Ποιότητος#του#Έργου#+ΠΠΕ,/#του#Σχεδίου#Ασφάλειας#και#Υγείας/ του#φακέλου#ασφάλειας#και#υγείας#του#έργου#+σαυ0φαυ, #Οι#δαπάνες#αποτύπωσης#τεχνικών#έργων#και#λοιπών#εγκαταστάσεων#που#απαντώνται#στο#χώρο#του#έργου/#οι δαπάνες#επαλήθευσης#των#στοιχείων#εδάφους#µε#τοπογραφικές#µεθόδους#καθώς#και#οι#δαπάνες#λήψης#επιµετρητικών στοιχείων#κατ ᄊ #αντιπαράσταση#µε#εκπρόσωπο#της#υπηρεσίας#και#σύνταξης#των#πάσης#φύσεως#επιµετρητικών#σχεδίων/ πινάκων#και#υπολογισµών#που#θα#υποβληθούν#στην#υπηρεσία#προς#έλεγχο #Η#δαπάνη#σύνταξης#των#αναπτυγµάτων#και#πινάκων#οπλισµού#σκυροδεµάτων#+όταν#αυτοί#δεν#περιλαµβάνονται στη#µελέτη/#καθώς#και#η#δαπάνη#σύνταξης#κατασκευαστικών#σχεδίων#µε#την#ένδειξη#%όπως#κατασκευάσθηκε% :#Οι#δαπάνες#των#αντλήσεων#+εκτός#από#την#περίπτωση#που#δεν#υπάρχει#δυνατότητα#παροχέτευσης#προς#φυσικό#ή τεχνητό#αποδέκτη#υδάτων,#καθώς#και#των#προσωρινών#διευθετήσεων#για#την#αντιµετώπιση#των#επιφανειακών/#υπογείων και#πηγαίων#νερών#ώστε#να#προστατεύονται#τόσο#τα#κατασκευαζόµενα#όσο#και#τα#υπάρχοντα#έργα#και#το#περιβάλλον γενικότερα/#εκτός#αν#προβλέπεται#διαφορετικά#στα#τεύχη#δηµοπράτησης ;#Οι#δαπάνες#διατήρησης/#κατά#την#περίοδο#εκτέλεσης#των#εργασιών/#του#χώρου#του#έργου#καθαρού#και απαλλαγµένου#από#ξένα#προς#το#έργο#αντικείµενα/#προϊόντα#εκσκαφών#κλπ1/#καθώς#και#οι#δαπάνες#για#την#απόδοση/ µετά#το#τέλος#των#εργασιών#του#χώρου#καθαρού#και#ελεύθερου#από#οποιεσδήποτε#προσωρινές#κατασκευές#και#όπως στους#εγκεκριµένους#περιβαλλοντικούς#όρους#ορίζεται <#Οι#δαπάνες#που#απορρέουν#από#δικαιώµατα#κατοχυρωµένων#µεθόδων#και#ευρεσιτεχνιών#που#εφαρµόζονται#κατά οποιονδήποτε#τρόπο#για#την#έντεχνη#εκτέλεση#των#εργασιών #Οι#δαπάνες#διαµόρφωσης#προσβάσεων/#προσπελάσεων#και#δαπέδων#εργασίας#στα#διάφορα#τµήµατα#του#έργου/ και#γενικά#κάθε#βοηθητικής#κατασκευής#που#θα#απαιτηθεί#σε#οποιοδήποτε#στάδιο#των#εργασιών/#όταν#δεν#προβλέπεται ιδιαίτερη#επιµέτρηση#αυτών#στα#συµβατικά#τεύχη/#καθώς#και#οι#δαπάνες#αποξήλωσης#των#προσωρινών#κατασκευών#και περιβαλλοντικής#αποκατάστασης#των#χώρων#+προσβάσεων/#προσπελάσεων/#δαπέδων#εργασίας#κ1λ1π1,#εκτός#εάν υπάρχει#έγγραφη#αποδοχή#της#υπηρεσίας#για#την#διατήρησή#τους #Οι#δαπάνες#πρόληψης#και#αποκατάστασης#κάθε#είδους#ζηµιάς#καθώς#και#οι#αποζηµιώσεις#για#κάθε#είδους#βλάβη#ή µη#συνήθη#φθορά#επί#υφισταµένων#κατασκευών#κατά#την#εκτέλεση#των#εργασιών#ή#την#διακίνηση#βαρέως#εξοπλισµού#του Αναδόχου#+π1χ1#µεταφορικών#µέσων#µεγάλης#χωρητικότητας/#ερπυστριοφόρων#µηχανηµάτων#κλπ,#που#οφείλονται#σε#µη τήρηση#των#συµβατικών#όρων/#των#υποδείξεων#της#υπηρεσίας/#των#ισχυουσών#διατάξεων#και#γενικότερα#σε#υπαιτιότητα του#αναδόχου #Οι#δαπάνες#διάθεσης#γραφείων#και#λοιπών#ευκολιών#στην#Επιβλέπουσα#Υπηρεσία/#σύµφωνα#µε#όσα#αναφέρονται στην#ε1σ1υ#και#στους#λοιπούς#όρους#δηµοπράτησης #Οι#δαπάνες#των#ειδικών#µελετών/#που#προβλέπεται#στα#τεύχη#δηµοπράτησης#να#εκπονηθούν#από#τον#Ανάδοχο

42 Σελίδα 6 Τιµολόγιο#Μελέτης χωρίς#ιδιαίτερη#αµοιβή/#όπως#µελέτες#σύνθεσης#σκυροδεµάτων/#µελέτες#ικριωµάτων#κλπ #Οι#δαπάνες#έκδοσης#των#απαιτουµένων#αδειών#εκτέλεσης#εργασιών#από#τις#αρµόδιες#Αρχές/#την#Πολεοδοµία#και τους#οργανισµούς#κοινής#ωφελείας/#εκτός#αν#προβλέπεται#ιδιαίτερη#πληρωµή#προς#τούτο#στα#τεύχη#δηµοπράτησης #Οι#δαπάνες#λήψης#µέτρων#για#την#προστασία#του#περιβάλλοντος/#από#την#εγκατάσταση#του#Αναδόχου#στο#Έργο µέχρι#και#την#παραλαβή#του#έργου/#όπως#αυτά#καθορίζονται#στις#σχετικές#µελέτες#και#στους#περιβαλλοντικούς#όρους/ εκτός#αν#προβλέπεται#ιδιαίτερη#πληρωµή#προς#τούτο#στα#τεύχη#δηµοπράτησης #Οι#δαπάνες#δηµοσίευσης#της#διακήρυξης#και#κατάρτισης#του#συµφωνητικού#και#γενικά#όλες#οι#υπόλοιπες#ειδικές δαπάνες#που#βαρύνουν#τον#ανάδοχο/#όπως#αυτές#αναφέρονται#στους#υπόλοιπους#όρους#δηµοπράτησης#του#έργου :#Οι#δαπάνες#συντήρησης#του#έργου#µέχρι#την#οριστική#του#παραλαβή ;#Η#τοποθέτηση#ενηµερωτικών#πινακίδων#µε#τα#βασικά#στοιχεία#του#έργου/#σύµφωνα#µε#τις#υποδείξεις#της Υπηρεσίας1 417#Οι#τιµές#µονάδας#του#παρόντος#Τιµολογίου#προσαυξάνονται#κατά#το#ποσοστό#Γενικών#Εξόδων#+Γ1Ε1,#και#Οφέλους#του Αναδόχου#+Ο1Ε1,/#στο#οποίο#περιλαµβάνονται#οι#πάσης#φύσεως#κρατήσεις#ή#υποχρεώσεις#αυτού/#όπως#δαπάνες διοίκησης#και#επίβλεψης#του#έργου/#σήµανσης#εργοταξίων/#φόροι/#δασµοί/#ασφάλιστρα/#τόκοι#κεφαλαίων#κίνησης/ προµήθειες#εγγυητικών#επιστολών/#έξοδα#λειτουργίας#γραφείων#κ1λπ1/#τα#επισφαλή#έξοδα#πάσης#φύσεως#καθώς#και#το προσδοκώµενο#κέρδος#από#την#εκτέλεση#των#εργασιών1 Το#ως#άνω#ποσοστό#Γ1Ε1#)#Ο1Ε1/#ανέρχεται#σε#δέκα#οκτώ#τοις#εκατό#+4;(,#ή#είκοσι#οκτώ#τοις#εκατό#+5;(,#του προϋπολογισµού#των#εργασιών/#όπως#αυτός#προκύπτει#βάσει#των#τιµών#του#τιµολογίου#προσφοράς#του#αναδόχου/ σύµφωνα#µε#τις#κείµενες#διατάξεις1 418#Ο#Φόρος#Προστιθέµενης#Αξίας#+Φ1Π1Α,#των#λογαριασµών#του#αναδόχου#επιβαρύνει#τον#Κύριο#του#Έργου1 5#ΓΕΝΙΚΟΙ#ΚΑΙ#ΕΙ ΙΚΟΙ#ΟΡΟΙ#ΤΡΟΠΟΥ#ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ#ΤΩΝ#ΕΡΓΑΣΙΩΝ#ΤΟΥ#ΠΑΡΟΝΤΟΣ#ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 514#ΓΕΝΙΚΟΙ#ΟΡΟΙ 51414#Η#επιµέτρηση#των#εργασιών#γίνεται#είτε#βάσει#των#σχεδίων#των#εγκεκριµένων#µελετών#είτε#βάσει#µετρήσεων#και#των συντασσόµενων#βάσει#αυτών#επιµετρητικών#σχεδίων#και#πινάκων/#λαµβανοµένων#υπόψη#των#έγγραφων#εντολών#της Υπηρεσίας#και#των#εκάστοτε#οριζοµένων#ανοχών #Η#Υπηρεσία#δικαιούται#να#ελέγξει#το#σύνολο#ή#µέρος#του#Έργου/#κατά#την#κρίση#της/#προκειµένου#να#επιβεβαιώσει την#ορθότητα#των#επιµετρητικών#στοιχείων#που#υποβάλει#ο#ανάδοχος1#ο#ανάδοχος#υποχρεούται#µε#δική#του#δαπάνη#να διαθέσει#τον#απαιτούµενο#εξοπλισµό#και#προσωπικό#για#την#υποστήριξη#της#υπηρεσίας#στην#διεξαγωγή#του#εν#λόγω ελέγχου #Η#πληρωµή#των#εργασιών#γίνεται#βάσει#της#πραγµατικής#ποσότητας#κάθε#εργασίας/#επιµετρούµενης#ως#ανωτέρω#µε κατάλληλη#µονάδα#µέτρησης/#επί#την#τιµή#µονάδας#της#εργασίας/#όπως#αυτή#καθορίζεται#στο#παρόν#περιγραφικό Τιµολόγιο #Ειδικότερα#για#κάθε#εργασία/#ο#τρόπος#και#η#µονάδα#επιµέτρησης/#καθώς#και#ο#τρόπος#πληρωµής#καθορίζονται#στις αντίστοιχες#παραγράφους#των#παρακάτω#ει ΙΚΩΝ#ΟΡΩΝ#και#των#επί#µέρους#εργασιών#του#παρόντος#Τιµολογίου #Αν#το#περιεχόµενο#ενός#επιµέρους#άρθρου#του#παρόντος#Τιµολογίου/#που#αναφέρεται#σε#µια#τιµή#µονάδας/#ορίζει#ότι η#εν#λόγω#τιµή#αποτελεί#πλήρη#αποζηµίωση#για#την#ολοκλήρωση#των#εργασιών#του#συγκεκριµένου#άρθρου/#τότε#οι#ίδιες επιµέρους#εργασίες#δεν#θα#επιµετρώνται#ούτε#θα#πληρώνονται#στο#πλαίσιο#άλλου#άρθρου#που#περιλαµβάνεται#στο Τιµολόγιο #Στη#περίπτωση#οποιασδήποτε#διαφωνίας#µε#τον#συνοπτικό#πίνακα#τιµών/#υπερισχύουν#οι#όροι#του#παρόντος1 515#ΕΙ ΙΚΟΙ#ΟΡΟΙ 51514#ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ#ΕΡΓΑΣΙΕΣ Κατάταξη#εδαφών#ως#προς#την#εκσκαψιµότητα -#Ως#%χαλαρά#εδάφη%#χαρακτηρίζονται#οι#φυτικές#γαίες/#η#ιλύς/#η#τύρφη#και#λοιπά#εδάφη#που#έχουν#προέλθει#από επιχωµατώσεις#µε#ανοµοιογενή#υλικά1 -#Ως#%γαίες#και#ηµίβραχος%#χαρακτηρίζονται#τα#αργιλικά/#αργιλοαµµώδη#ή#αµµοχαλικώδη#υλικά/#καθώς#και#µίγµατα#αυτών/ οι#µάργες/#τα#µετρίως#τσιµεντωµένα#+fhphqwhg,#αµµοχάλικα/#ο#µαλακός/#κατακερµατισµένος#ή#αποσαθρωµένος#βράχος/ και#γενικά#τα#εδάφη#που#µπορούν#να#εκσκαφθούν#αποτελεσµατικά#µε#συνήθη#εκσκαπτικά#µηχανήµατα#+εκσκαφείς#ή προωθητές,/#χωρίς#να#είναι#απαραίτητη#η#χρήση#εκρηκτικών#υλών#ή#κρουστικού#εξοπλισµού1 -#Ως#%βράχος%#χαρακτηρίζεται#το#συµπαγές#πέτρωµα#που#δεν#µπορεί#να#εκσκαφθεί#εάν#δεν#χαλαρωθεί#προηγουµένως#µε εκρηκτικές#ύλες/#διογκωτικά#υλικά#ή#κρουστικό#εξοπλισµό#+λ1χ1#αερόσφυρες#ή#υδραυλικές#σφύρες,1#στην#κατηγορία#του %βράχου%#περιλαµβάνονται#και#µεµονωµένοι#ογκόλιθοι#µεγέθους#πάνω#από#3/83#p61 -#Ως#%σκληρά#γρανιτικά%#και#%κροκαλοπαγή%#χαρακτηρίζονται#οι#συµπαγείς#σκληροί#βραχώδεις#σχηµατισµοί#από#πυριγενή πετρώµατα#και#οι#ισχυρώς#τσιµεντωµένες#κροκάλες#ή#αµµοχάλικα/#θλιπτικής#αντοχής#µεγαλύτερης#των#483#psd1#η εκσκαφή#των#σχηµατισµών#αυτών#είναι#δυσχερής#+δεν#αναµοχλέυονται#µε#το#ulsshu#των#προωθητών#ισχύος#633#ηρ/#η#δε απόδοση#των#υδραυλικών#σφυρών#είναι#µειωµένη, 51515#ΕΙ Η#ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ Τα#κυριότερα#είδη#κιγκαλερίας/#τα#οποία#ο#Ανάδοχος#υποχρεούται#+ενδεικτικά#και#όχι#περιοριστικά,#να#προµηθευτεί#και#να τα#παραδώσει#τοποθετηµένα#και#έτοιµα#προς#λειτουργία#είναι#τα#ακόλουθα= Χειρολαβές 0#Πλήρες#ζεύγος#χειρολαβών#για#στρεπτά#ξύλινα#θυρόφυλλα#+µέσα0έξω,#µε#τις#ανάλογες#ειδικές#πλάκες#στερέωσης +µέσα0έξω,#µε#ενσωµατωµένο#ειδικό#σύστηµα#κλειδώµατος#και#ένδειξη#κατάληψης#+πράσινο0κόκκινο,/#όπου#απαιτείται1 0#Πλήρες#ζεύγος#χειρολαβών#για#στρεπτά#ξύλινα#θυρόφυλλα#+µέσα0έξω,#µε#τις#ανάλογες#ειδικές#πλάκες#στερέωσης

43 Σελίδα 7 Τιµολόγιο#Μελέτης +µέσα0έξω,/#µε#µηχανισµό#ρύθµισης#χειρολαβών#και#ενσωµατωµένη#οπή#για#κύλινδρο#κλειδαριάς#ασφαλείας1 0#Χειρολαβή#+γρυλόχερο,#για#στρεπτό#παράθυρο#µε#την#ανάλογη#πλάκα#στερέωσης#+µέσα,/#µε#µηχανισµό#ρύθµισης χειρολαβής#και#αντίκρισµα#στο#πλαίσιο#ή#στο#άλλο#φύλλο#+δίφυλλο#παράθυρο,1 0#Χωνευτές#χειρολαβές#για#συρόµενα#κουφώµατα#µπρούτζινες#ή#ανοξείδωτες#ή#χαλύβδινες#ή#πλαστικές#µε#κλειδαριά ασφαλείας1 Κλειδαριές#0#διατάξεις#ασφάλισης 0#Κλειδαριές#+χωνευτές#ή#εξωτερικές,#και#κύλινδροι#ασφαλείας 0#Κύλινδροι#κεντρικού#κλειδώµατος 0#Κλειδαριά#ασφαλείας/#χαλύβδινη/#γαλβανισµένη#και#χωνευτή#για#θύρες#πυρασφάλειας 0#Ράβδοι#+µπάρες,#πανικού#για#θύρες#πυρασφάλειας#στις#εξόδους#κινδύνου 0#Χωνευτός/#χαλύβδινος#+µπρούτζινος#ή#γαλβανισµένος,#σύρτης#µε#βραχίονα#+ντίζα,#που#ασφαλίζει#επάνω#0#κάτω#µέσα#σε διπλά#αντίστοιχα#αντικρίσµατα#+πλαίσιο#0#φύλλο#και#φύλλο#0#δάπεδο,1 Μηχανισµοί#λειτουργίας#και#επαναφοράς#θυρών 0#Μηχανισµός#επαναφοράς#στην#κλειστή#θέση#µε#χρονική#καθυστέρηση#στρεπτής#θύρας#χωρίς#απαιτήσεις#πυρασφάλειας/ στο#άνω#µέρος#της#θύρας1 0#Μηχανισµός#επαναφοράς#όπως#παραπάνω#αλλά#µε#απαιτήσεις#πυρασφάλειας1 0#Μηχανισµός#επαναφοράς#θύρας#επιδαπέδιος/#µε#χρονική#καθυστέρηση 0#Πλάκα#στο#κάτω#µέρος#θύρας#για#προστασία#από#κτυπήµατα#ποδιών#κτλ1 0#Αναστολείς#+vwrsshuv, 0#Αναστολείς#θύρας#0#δαπέδου 0#Αναστολείς#θύρας#0#τοίχου 0#Αναστολείς#φύλλων#ερµαρίου 0#Αναστολείς#συγκράτησης#εξώφυλλων#παραθύρων 0#Πλάκες#στήριξης/#ροζέτες#κτλ 0#Σύρτες#οριζόντιας#ή#κατακόρυφης#λειτουργίας 0#Μηχανισµοί#σκιασµού#+ρολοπετάσµατα/#σκίαστρα, 0#Ειδικός#Εξοπλισµός#κουφωµάτων#κάθε#τύπου#για#ΑΜΕΑ 0#Μεταλλικά#εξαρτήµατα#λειτουργίας#ανοιγόµενων#ή#συρόµενων#θυρών#ασφαλείας/#µε#Pdvwhu#Nh 0#Ειδικοί#µηχανισµοί#αυτόµατου#κλεισίµατος#κουφωµάτων#κάθε#τύπου 0#Μηχανισµοί#αυτόµατων#θυρών/#µε#ηλεκτροµηχανικό#σύστηµα/#µε#ηλεκτρονική#µονάδα#ελέγχου/#µε#συσκευή µικροκυµάτων Η#προµήθεια#των#παραπάνω#ειδών#κιγκαλερίας/#θα#γίνει#απολογιστικά/#και#σύµφωνα#µε#τις#διαδικασίες#πού#προβλέπονται από#τις#κείµενες#%περί# ηµοσίων#εργων%#διατάξεις/#εκτός#εάν#αναφέρεται#διαφορετικά#στα#οικεία#άρθρα#του#παρόντος Τιµολογίου/#η#δε#τοποθέτηση#περιλαµβάνεται#στην#τιµή#του#κάθε#είδους#κουφώµατος #ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Οι#εργασίες#χρωµατισµών#επιµετρώνται#σε#τετραγωνικά#µέτρα#+p,#επιφανειών#ή#σε#µέτρα#µήκους#+p,#γραµµικών στοιχείων#συγκεκριµένων#διαστάσεων/#πλήρως#περαιωµένων/#ανά#είδος#χρωµατισµού1#από#τις#επιµετρούµενες επιφάνειες#αφαιρείται#κάθε#άνοιγµα/#οπή#ή#κενό#και#από#τα#γραµµικά#στοιχεία#κάθε#ασυνέχεια#που#δεν#χρωµατίζεται#ή χρωµατίζεται#µε#άλλο#είδος#χρωµατισµού1 Η#εφαρµογή#συντελεστών#θα#γίνεται#όπως#ορίζεται#παρακάτω/#ενώ#η#αντιδιαβρωτική#προστασία#των#σιδηρών#επιφανειών επιµετράται#ανά#nj#βάρους#των#σιδηρών#κατασκευών/#εκτός#εάν#αναφέρεται#διαφορετικά1 Οι#ποσότητες#των#εργασιών#που#εκτελέστηκαν#ικανοποιητικά/#όπως#αυτές#επιµετρούνται#σύµφωνα#µε#τα#ανωτέρω#και έγιναν#αποδεκτές#από#την#υπηρεσία/#θα#πληρώνονται#σύµφωνα#µε#την#παρούσα#παράγραφο#για#τα#διάφορα#είδη χρωµατισµών1 Οι#τιµές#µονάδας#θα#αποτελούν#πλήρη#αποζηµίωση#για#τα#όσα#ορίζονται#στην#ανωτέρω#παράγραφο#%Ειδικοί#όροι%του παρόντος#άρθρου/#καθώς#και#για#κάθε#άλλη#δαπάνη#που#είναι#αναγκαία#σύµφωνα#µε#τα#οριζόµενα#στο#άρθρο#%γενικοί Όροι%1 Οι#τιµές#µονάδος#όλων#των#κατηγοριών#χρωµατισµών#του#παρόντος#τιµολογίου#αναφέρονται#σε#πραγµατική χρωµατιζόµενη#επιφάνεια#και#σε#ύψος#από#το#δάπεδο#εργασίας#µέχρι#8/3#p1#οι#τιµές#για#χρωµατισµούς#που#εκτελούνται σε#ύψος#µεγαλύτερο/#καθορίζονται#σε#αντίστοιχα#άρθρα#του#παρόντος#τιµολογίου/#τα#οποία#έχουν#εφαρµογή#όταν#δεν πληρώνεται#ιδιαιτέρως#η#δαπάνη#των#ικριωµάτων1 Σε#όλες#τις#τιµές#εργασιών#χρωµατισµών#περιλαµβάνονται#οι#αναµίξεις#των#χρωµάτων/#οι#δοκιµαστικές#βαφές#για#έγκριση των#χρωµάτων#από#την#επίβλεψη/#τα#κινητά#ικριώµατα#τα#οποία#θα#κατασκευάζονται#σύµφωνα#µε#τα#καθοριζόµενα#µε#τις ισχύουσες#διατάξεις#περί#ασφαλείας#του#ασχολούµενου#στις#οικοδοµικές#εργασίες#εργατοτεχνικού#προσωπικού/#και#η εργασία#αφαιρέσεως#και#επανατοποθετήσεως#στοιχείων#+π1χ1#στοιχείων#κουφωµάτων#κλπ,#στις#περιπτώσεις#που#αυτό απαιτείται#ή#επιβάλλεται1 Όταν#πρόκειται#για#κουφώµατα#και#κιγκλιδώµατα#τα#οποία#χρωµατίζονται#εξ#ολοκλήρου/#η#επιµετρούµενη#επιφάνεια#των χρωµατισµών#υπολογίζεται#ως#το#γινόµενο#της#απλής#συµβατικής#επιφάνειας#κατασκευαζόµενου#κουφώµατος#+βάσει#των εξωτερικών#διαστάσεων#του#τετράξυλου#ή#τρίξυλου,#ή#της#καταλαµβανόµενης#από#µεταλλική#θύρα#ή#κιγκλίδωµα#πλήρους/ απλής#επιφάνειας/#επί#συµβατικό#συντελεστή#ο#οποίος#ορίζεται#παρακάτω= α2α################είδος#################################συντελεστής 41Θύρες#ταµπλαδωτές#ή#πρεσσαριστές#πλήρεις#ή µε#υαλοπίνακες#οι#οποίοι#καλύπτουν#λιγότερο από#το#83(#του#ύψους#κάσσας#θύρας1 α,#µε#κάσα#καδρόνι#+ή#427#πλίνθου,5/63 β,#µε#κάσα#επί#δροµικού#τοίχου#5/:3 γ,#µε#κάσα#επί#µπατικού#τοίχου#6/33 #51Υαλόθυρες#ταµπλαδωτές#ή#πρεσσαριστές µε#υαλοπίνακες#που#καλύπτουν#περισσότερο

44 Σελίδα 8 Τιµολόγιο#Μελέτης από#το#83(#του#ύψους#κάσσας#θύρας1 α,#µε#κάσσα#καδρόνι#+ή#427#πλίνθου,#4/<3 β,#µε#κάσσα#επί#δροµικού#τοίχου#5/63 γ,#µε#κάσσα#επί#µπατικού#τοίχου#5/93 #61Υαλοστάσια#= α,#µε#κάσσα#καδρόνι#+ή#427#πλίνθου,#4/33 β,#µε#κάσσα#επί#δροµικού#τοίχου#4/73 γ,#µε#κάσσα#επί#µπατικού#4/;3 δ,#παραθύρων#ρολλών#4/93 ε,#σιδερένια#4/33 #71Παράθυρα#µε#εξώφυλλα#οιουδήποτε#τύπου +χωρικού/#γαλλικού/#γερµανικού,#πλην#ρολλών1#6/:3 #81Ρολλά#ξύλινα/#πλαίσιο#και#πήχεις#βάσει#των εξωτερικών#διαστάσεων#σιδηρού#πλαισίου#5/93 #91Σιδερένιες#θύρες#= ###α,#µε#µίαν#πλήρη#επένδυση#µε#λαµαρίνα#5/;3 ###β,#µε#επένδυση#µε#λαµαρίνα#και#στις#δύο#πλευρές#5/33 ###γ,#χωρίς#επένδυση#µε#λαµαρίνα#+ή#µόνον#µε#ποδιά,#4/33 ###δ,#µε#κινητά#υαλοστάσια/#κατά#τα#λοιπά#ως#γ#4/93 #:1Προπετάσµατα#σιδηρά#= ###α,#ρολλά#από#χαλυβδολαµαρίνα#5/83 ###β,#ρολλά#από#σιδηρόπλεγµα#4/33 ###γ,#πτυσσόµενα#+φυσαρµόνικας, #;1Κιγκλιδώµατα#ξύλινα#ή#σιδηρά#= ###α,#απλού#ή#συνθέτου#σχεδίου#4/33 ###β,#πολυσυνθέτου#σχεδίου#4/83 #<1Θερµαντικά#σώµατα#= Πραγµατική#χρωµατιζοµένη#επιφάνεια#βάσει#των Πινάκων#συντελεστών#των#εργοστασίων#κατασκευής των#θερµαντικών#σωµάτων 51517#ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 41Τα#συνήθη#µάρµαρα#που#απαντώνται#στον#Ελλαδικό#χώρο#είναι#τα#ακόλουθα/#κατά#πηγή#προέλευσης#και σκληρότητα= ΜΑΛΑΚΑ#=#συνηθισµένης#φθοράς#και#εύκολης#κατεργασίας 4#####Πεντέλης#Λευκό 5#####ΚοκκιναράΤεφρόν 6#####Κοζάνης#Λευκό 7#####Αγ1#Μαρίνας#Λευκό#συννεφώδες 8#####Καπανδριτίου#Κιτρινωπό 9#####Μαραθώνα#Γκρί :#####Νάξου#Λευκό ;#####Αλιβερίου#Τεφρόχρουν#0µελανό <#####ΜαραθώναΤεφρόχρουν#0#µελανό 43####ΒέροιαςΛευκό 44####Θάσου#Λευκό 45####Πηλίου#Λευκό ΣΚΛΗΡΑ=#συνηθισµένης#φθοράς#και#δύσκολης#κατεργασίας 4ΕρέτριαςΕρυθρότεφρο 5ΑµαρύνθουΕρυθρότεφρο 6 οµβραϊνης#θηβώνμπεζ 7 οµβραϊνης#θηβώνκίτρινο 8 οµβραϊνης#θηβώνερυθρό 9Στύρων#Πράσινο :ΛάρισαςΠράσινο ;ΙωαννίνωνΜπεζ <ΦαρσάλωνΓκρι 43ΎδραςΡοδότεφρο#πολύχρωµο 44 ιονύσουχιονόλευκο ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ#ΣΚΛΗΡΑ=#µέτριας#φθοράς#και#δύσκολης#κατεργασίας 4ΙωαννίνωνΡοδόχρουν 5ΧίουΤεφρό 6ΧίουΚίτρινο 7ΤήνουΠράσινο 8ΡόδουΜπεζ

45 Σελίδα 9 Τιµολόγιο#Μελέτης Α1Τ1 4 Άρθρο ΝΑΟΙΚ#Α_:61:914ΜΜ = = Επίστρωση#επιφάνειας#στίβου#+ταρτάν,#µε#συνθετικό#τάπητα1 Κωδικός#αναθεώρησης= ΟΙΚ#:6<9##433( Επίστρωση#επιφάνειας#στίβου#+ταρτάν,#µε#συνθετικό#τάπητα#πάχους#46048#pp#/ χρώµατος#ερυθροφαιού#ή#πράσινου##µη#υδροπερατού1#ο#συνθετικός#τάπητας#τύπου ταρτάν#/#είτε#θα#έχει###µία#στρώση#κόκκων#λάστιχου#ή#ανακυκλωµένου#λάστιχου##ή ειδικού#λάστιχου#h1s1g1p1###ή#βουλκανισµένου#λάστιχου/#συνδεδεµένου#µε πολυουρεθάνη#+s1x1,#ή#αντίστοιχο#υλικό#και#από#µία#στρώση#µη#υδροπερατής#καθαρής πολυουρεθάνης#+s1x1,##ή#βουλκανισµένου#λάστιχου/που#µαζί#µε#τους#κόκκους αντιολισθηρότητας#από#h1s1g1p1#ή#s1x1ή#το#ειδικό#προφίλ#που#να#έχει#ελάχιστο πάχος#7pp#/είτε#η#κάτω#στοιβάδα#θα#αποτελείται#από#καθαρή#πολυουρεθάνη#+s1x1,#σε ποσοστό#τουλάχιστο#93(#και#κόκκους#ανακυκλωµένου#λάστιχου#αναµεµειγµένους#στη µάζα#της#πολυουρεθάνης#σε#µέγιστο#ποσοστό#73(#/#η#άνω#στοιβάδα#από#καθαρή πολυουρεθάνη#+s1x1,##ελάχιστου#πάχους#5pp#µε#µε#εµβαπτισµένους#εν#µέρει#κόκκους αντιολισθηρότητας#από##h1s1g1p1#ή#s1x1 Θα#είναι#είτε#προκατασκευασµένος#που#τοποθετείται#πάνω#στην#ήδη#έτοιµη#υπόβαση/ κολλητοί#ε#πολυουρεθανικές#ή#αντίστοιχης#αντοχής#κόλλες#/#είτε#ικτής#κατασκευής/ τήα#των#οποίων0συνήθως#ή#κάτω#στιβάδα0#είναι#προκατασκευασένο#και#τοποθετείται κολλητό###και#το#υπόλοιπο#τήα/#συπεριλαβανοένης#και#της#αντιολισθηρής#επιφάνειας χρήσης#τους/#χυτό#επι#τόπου#του#έργου#+lq#vlwx,#πάνω#στο#ήδη#κολληένο προκατασκευασένο#τήα1#ο#συνθετικός#τάπητας#θα#πρέπει#να#εκπληρώνει#τις#απαιτήσεις της#παρ1#9#του#τεύχους#τεχνικών#απαιτήσεων#εξ0υλ0 ΑΠ52Τρ50ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ#ΤΑΠΗΤΑΣ#της Γ1Γ1Α1#Συµπεριλαµβανοµένων#και#ανοιγµένων#στην#τιµή#των#δαπανών#για#την γραµµογράφησή#του#σύµφωνα#µε#τις#απαιτήσεις#lddi#των#δαπανών#για#την#έκδοση#του σχετικού#πιστοποιητικού#που#αφορά#στην#γραµµογράφηση#και#των#δαπανών#για#τον έλεγχο#εκπλήρωσης#των#απαιτήσεων#της#γ1γ1α1#πλήρως#γραµµογραφηµένος#και#έτοιµος για#χρήση1 9Αγίου#Πέτρου#Μαύρο :Βυτίνας#Μαύρο ;ΜάνηςΕρυθρό <ΝαυπλίουΕρυθρό 43ΝαυπλίουΚίτρινο 44ΜυτιλήνηςΕρυθρό#πολύχρωµο 45ΤρίποληςΓκρι#µε#λευκές#φέτες 46ΣαλαµίναςΓκρι#ή#πολύχρωµο 47ΑράχωβαςNαφέ 51#Σε#όλες#τις#τιµές#των#µαρµαροστρώσεων/#περιλαµβάνεται#και#η#στίλβωση#αυτών#+νερόλουστρο, 61#Το#κονίαµα#δόµησης#των#µαρµαροστρώσεων/#κατασκευάζεται#µε#λευκό#τσιµέντο #ΕΠΕΝ ΥΣΗ#ΤΟΙΧΩΝ#ΚΑΙ#ΨΕΥ ΟΡΟΦΩΝ1 Οι#εργασίες#κατασκευής#µεταλλικών#σκελετών#+εκτός#αλουµινίου,#τοίχων#και#ψευδοροφών#τιµολογούνται#µε#τα#άρθρα 94163#και# Οι#εργασίες#κατασκευής#επίπεδης#επιφάνειας#γυψοσανίδων#τοιχοπετάσµατος#σε#έτοιµο#σκελετό#τιµολογείται#µε#το#άρθρο :;1381 Οι#εργασίες#κατασκευής#καµπύλων#τοιχοπετασµάτων#αποζηµιώνονται#επιπλέον#και#µε#την#πρόσθετη#τιµή#του#άρθρου :;1451 Οι#εργασίες#τοποθέτησης#γυψοσανίδων#επίπεδης#ψευδοροφής#σε#έτοιµο#σκελετό#αποζηµιώνονται/#µαζί#µε#τις#εργασίες αλουµινίου/#µε#το#άρθρο#:;167#και#στην#περίπτωση#µη#επίπεδης#µε#το#άρθρο#:;1681#στην#περίπτωση#χρήσης γυψοσανίδας#διαφορετικού#πάχους#από#το#προβλεπόµενο#στα#παραπάνω#άρθρα#:;167#και#:;168/#οι#τιµές προσαρµόζονται#αναλογικά#µε#τις#τιµές#του#άρθρου# Σε#περίπτωση#τοποθέτησης#και#ορυκτοβάµβακα/#η#αποζηµίωσή#του#τιµολογείται#µε#το#άρθρο#:<1881

46 Τιµολόγιο#Μελέτης Σελίδα : Τιµή#p5#διαµορφωµένης#υπόβασης#για#την#διάστρωση#συνθετικού#χλοοτάπητα#σε#χώρο γηπέδου1 ΕΥΡΩ +Αριθµητικά,#= 78/33 +Ολογράφως,#= ΣΑΡΑΝΤΑ#ΠΕΝΤΕ

47 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ (ΤΑΡΤΑΝ) ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΙΟΦΝΙΑΣ. ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Μ. : ΟΙΚ 5/2013 TEXNIKH ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΣΕΝ ( T.Σ.Υ.)

48 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ (ΤΑΡΤΑΝ) ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΙΟΦΝΙΑΣ. ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Μ. : ΟΙΚ 5/2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α/Α Περιγραφή Σελίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΜΝ Άρθρο Α1 Εφαροστέες Προδιαγραφές Υλικών και Εργασίας 2

49 Α + 1 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1 ΥΠΟΧΡΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΝ ΚΜΕ, ΤΣΥ, ΕΣΥ, ΠΤΠ κλπ Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) περιλαβάνει τους τεχνικούς συβατικούς όρους σύφωνα ε τους οποίους και σε συνδυασό ε τους όρους των υπολοίπων συβατικών τευχών, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις κατασκευές του έργου Κάθε άρθρο της παρούσας ΤΣΥ περιλαβάνει και ειδική παράγραφο, στην οποία νηονεύονται οι εφαροζόενες σε αυτό προδιαγραφές (ΠΤΠ. ΚΤΣ κλπ). Οι ως άνω προδιαγραφές όπως και οποιεσδήποτε άλλες, αναφερόενες στα άρθρα της ΤΣΥ, προδιαγραφές αποτελούν αναπόσπαστα τήατά της Αν ο 1ιαγωνιζόενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριένου όρου της ΤΣΥ από την Κοινοτική Νοοθεσία οφείλει να ενηερώσει την Υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσίας εκπνέουσας την ηέρα κατάθεσης των προσφορών, δι ειδικής επιστολής. Στην αντίθετη περίπτωση: α. στερείται του δικαιώατος οποιασδήποτε οικονοικής αποζηίωσης β. στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να συπράξει ε το ΚτΕ στην εναρόνιση του αποκλίνοντος όρου ε την Κοινοτική Νοοθεσία έστω κι αν τούτο συνεπάγεται οικονοική του επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν υπάρχει) νοείται ότι περιλαβάνεται στον εύλογο επιχειρηατικό κίνδυνο. 1.2 ΣΥΜΠΛΗΡΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΙΑΓΡΑΦΕΣ Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες / εθόδους / δοκιές κλπ) που δεν καλύπτονται από: τους κανονισούς / προδιαγραφές / κώδικες από τα άρθρα του ΚΜΕ της ΕΣΥ και τους λοιπούς όρους δηοπράτησης. τις παρούσες προδιαγραφές, δηλαδή τα άρθρα της παρούσας ΤΣΥ θα εφαρόζονται: τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης (CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως «Κείενα εναρόνισης (HD) σύφωνα ε τους κοινούς κανόνες των οργανισών αυτών Συπληρωατικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρόζονται: α. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί ε διαδικασία αναγνωρισένη από τα κράτη έλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε σκοπό την εξασφάλιση της ενιαίας εφαρογής σε όλα τα κράτη έλη και έχουν δηοσιευθεί στην Επίσηη Εφηερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. β. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιήσεις της καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, ε γνώονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές ε βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέενους όρους εφαρογής και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον οργανισό που είναι αναγνωρισένος για τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος έλος. γ. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και 1ηοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧD.1.Ε) ή του προγενέστερου Υπουργείου 1ηοσίων Έργων (Υ.1.Ε) καθ ο έρος αυτές δεν αντιβαίνουν την Κοινοτική Νοοθεσία και τις προβλέψεις της παρούσας ΤΣΥ. δ. Συπληρωατικά προς τα παραπάνω, θα εφαρόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ (Ελληνικού Οργανισού Τυποποίησης) και σε συπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές ISO (International Standards Organization) και σε συπλήρωση αυτών οι ASTM των ΗΠΑ. 1.3 ΥΠΟΧΡΕΣΕΙΣ ΙΑΓΝΙΖΟΜΕΝΝ ΚΑΙ ΑΝΑΟΧΟΥ Εφιστάται η προσοχή στους παρακάτω όρους: Με την επιφύλαξη ισχύος των όρων των παραγρ. 1.1 και 1.2 ο Ανάδοχος θα καθορίζει ε λεπτοέρεια, σε κάθε ελέτη όλες τις εφαροστέες προδιαγραφές. Τούτο θα γίνεται όχι αργότερα από την υποβολή της συναφούς ελέτης Κάθε διαγωνιζόενος και συνεπώς ο Ανάδοχος ε όνη την υποβολή της Προσφοράς του αναγνωρίζει ότι οι προαναφερθείσες προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση

50 του Έργου και ότι αναλαβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρογή των. 1.4 ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΟΧΟΥ Όλες οι δαπάνες για την εφαρογή των όρων της παρούσας ΤΣΥ και των σχετικών και/ή αναφεροένων κωδίκων / προδιαγραφών / κανονισών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν θα επιβαρυνθεί τις δαπάνες για ία συγκεκριένη δραστηριότητα όνον αν γίνεται ρητή και αδιαφισβήτητη αναφορά σε σχετικό άρθρο της ΤΣΥ περί του αντιθέτου. 1.5 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΝ ΜΕ ΖΥΓΙΣΗ Για την παραλαβή υλικών που γίνεται ε ζύγιση, εφόσον στο αντικείενο της εργολαβίας περιλαβάνεται εκτέλεση τέτοιων εργασιών (χυτοσιδηρά είδη, σιδηρά είδη κλπ) ο ανάδοχος θα φροντίζει να εκδίδει τριπλότυπο ζύγισης και παραλαβής στο οποίο θα αναγράφεται: 1. Το είδος του υλικού (προεπαλειένες αντιολισθηρές ψηφίδες, χυτοσιδηρά υλικά κλπ) 2. Οι διαστάσεις καρότσας αυτοκινήτου 3. Ο αριθός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου 4. Η θέση λήψης 5. Η θέση απόθεσης 6. Η ώρα φόρτωσης 7. Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης 8. Το καθαρό βάρος, και 9. Το απόβαρο αυτοκινήτου κλπ Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται, κατά την εκφόρτωση στο έργο, από τον ή τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του Κάθε φορτίο αυτοκινήτου πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το παραπάνω δελτίο ζύγισής του Τα παραπάνω δελτία ζύγισης και παραλαβής υλικών, θα πρέπει να συνοδευτούν στη συνέχεια από αναλυτική επιέτρηση και σχέδια τοποθέτησης του υλικού (πχ για χυτοσιδηρά είδη οι θέσεις τοποθέτησης αυτών, κλπ) Τα παραπάνω σχέδια τοποθέτησης θα είναι τα εγκεκριένα σχέδια εφαρογής της Υπηρεσίας Βάσει των παραπάνω δελτίων ζύγισης και παραλαβής υλικών, των αναλυτικών επιετρήσεων και των σχεδίων εφαρογής, θα συντάσσεται από την Υπηρεσία πρωτόκολλο παραλαβής του υλικού. ΙΛΙΟΝ 14/04 /2014 ΙΛΙΟΝ 14/04 /2014 ΙΛΙΟΝ 14/04 /2014 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΡΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η Προϊσταένη Τήατος Μελετών Ο Προϊστάενος 1ιεύθυνσης Τ.Υ Μαρία Μαγγίνα Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Αγγελική η5ητρακοπούλου Aρχιτέκτων Μηχανικός Κυριάκος Καραγιώργης Πολιτικός Μηχανικός

51 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ (ΤΑΡΤΑΝ) ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΙΟΦΝΙΑΣ. ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Μ. : ΟΙΚ 5/2013 ΕΙΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΣΕΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΜΟΣΙΝ ΕΡΓΝ (Ε.Σ.Υ.)

52 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΣΕΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΜΟΣΙΝ ΕΡΓΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Ορισ οί Συντο ογραφίες ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΝΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΠΡΟΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΛΣΣΑ ΠΟΥ ΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Ισχύουσες διατάξεις Προδιαγραφές και Κανονισ οί Γλώσσα ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΝ ΤΕΥΧΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΡΗΣΗ ΙΚΑΙΜΑΤΝ " ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Υπάρχουσες ελέτες κατά τη δη οπράτηση του έργου Έλεγχος τεχνικής ελέτης του έργου από τον Ανάδοχο Εκπόνηση ελετών και λήψη στοιχείων από τον Ανάδοχο, η α οιβή των οποίων πρέπει να ε περιέχεται ανηγ ένα στις τι ές της προσφοράς Τρόπος υποβολής, ελέγχου και εγκρίσεις ελετών του Αναδόχου Αλληλουχία ελετών και κατασκευών Γλώσσα ελετών / ερευνών / σχεδίων ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΝ ΤΕΥΧΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΝ ΕΓΓΡΑΦΝ ΤΟΥ ΑΝΑΟΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΤΕ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΝ ΕΓΓΡΑΦΝ ΤΟΥ ΚΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΟΧΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΣΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΝ ΙΑΤΑΞΕΝ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ Ο ΕΡΓΟΟΤΗΣ (ΚΤΕ) ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΣΕΙΣ ΆΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΠΙΚΟ ΤΟΥ ΚΤΕ ΕΚΠΛΗΡΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ ΥΠΟΧΡΕΣΕΝ ΤΟΥ ΚΤΕ ΑΞΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΤΕ Ο ΕΠΙΒΛΕΠΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΟΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΙΟΤΗΤΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΟΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ Ο ΑΝΑΟΧΟΣ ΥΠΟΧΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΟΧΟΥ Επαλήθευση στοιχείων που χορηγούνται Κατασκευή του έργου ιευκολύνσεις προς την Υπηρεσία ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΠΟΣ ΑΝΑΟΧΟΥ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΕΚΧΡΗΣΗ ΙΚΑΙΜΑΤΝ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ, ΤΟ ΠΡΟΣΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΝ ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΒΛΑΒΝ ΑΕΡΙΝ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ποιότητα και προέλευση υλικών και ετοί ων ή η ικατεργασ ένων προϊόντων Αρχείο έργου Πρόγρα α ποιότητας έργου Υπεύθυνος ποιότητας έργου Εργαστήρια εργοταξίου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μελέτη και γνώση των συνθηκών κατασκευής

53 Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισ ών Κοινής <φελείας (ΟΚ<) ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΦΝΗΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΟΜΕΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΟΧΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ " ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΟΧΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γενικά Απαιτήσεις για το ολοκληρω ένο έργο Απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής ΑΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ, ΛΑΤΟΜΕΙΑ, ΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΙ, ΧΡΟΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ Γενικά Λατο εία ανειοθάλα οι Χώροι Απόθεσης ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ, ΤΗΛΕΦΝΟΥ, ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΕΑΝ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΟΟΥ ΕΡΓΑΣΙΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΝ ΕΡΓΑΣΙΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΟΧΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ Προσωρινές εγκαταστάσεις Καθαρισ ός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων ΜΗΤΡΟ ΕΡΓΟΥ ΦΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ Η ΑΛΛΟΥ ΕΝΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΠΙΚΟ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΠΙΚΟ ΤΟΥ ΚΤΕ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΡΡΙΑΚΗ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ ΥΠΟΟΜΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΡΟΣΠΙΚΟ ΑΝΑΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΟΧΟΥ ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΙΓΜΑΤΝ ΥΛΙΚΝ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΡΗΣΗ ΟΚΙΜΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΠΑΝΟΡΘΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΙΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΣ ΕΝΣΜΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΝ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΝ ΈΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΤΣΗΣ Συνολική προθεσ ία Τ η ατικές προθεσ ίες ΧΡΟΝΟΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Γενικά Σύνταξη προγρά ατος Έλεγχος προγρά ατος A Μέτρα σε περίπτωση η συ όρφωσης του Αναδόχου ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΤΣΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΤΝ ΑΡΧΝ ΡΥΘΜΟΣ ΠΡΟΟΟΥ ΕΡΓΑΣΙΝ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

54 8.7.2 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΝ ΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΝ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΝ ΠΛΗΡΜΗ ΕΝΣΜΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΝ ΣΤΟ ΕΝΕΧΟΜΕΝΟ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΝ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΝ ΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΤΣΗ ΥΠΟΧΡΕΣΕΙΣ ΑΝΑΟΧΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΙΕΞΑΓΓΗΣ ΟΚΙΜΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΚΙΜΝ ΑΣΤΟΧΙΑ ΟΚΙΜΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΤΣΗ ΠΕΡΑΤΣΗ ΤΝ ΕΡΓΑΣΙΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΟΤΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΛΑΤΤΜΑΤΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΘΟΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΙΚΑΙΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΙΑΙΚΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΝ ΠΛΗΡΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΝ ΠΟΣΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΘΕΡΗΣΗ ΤΙΜΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΜΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ Περιεχό ενα των τι ών ονάδος του τι ολογίου και δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο Τι ές ονάδος νέων εργασιών ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΙΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΜΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΕΝΣΜΑΤΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΈΚΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΙΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΜΗΣ ΠΛΗΡΜΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΛΗΡΜΝ ΠΛΗΡΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΝ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΥΗΣΕΝ ΗΛΣΗ ΠΕΡΑΤΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΜΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΝ ΈΚΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΜΗΣ ΛΗΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΟΤΗ ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΝ ΕΚΠΤΣΗ ΑΝΑΟΧΟΥ ' ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΟΤΗ ΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΟΡΘΣΕΙΣ (ΕΙΙΚΗ ΙΑΤΑΓΗ ΕΙΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) ΈΚΠΤΣΗ ΑΝΑΟΧΟΥ ΙΚΑΙΜΑ ΤΟΥ ΚΤΕ ΓΙΑ ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΟΧΟ ΙΚΑΙΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΟΧΟ ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΟΧΟ ΠΛΗΡΜΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΥΝΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΟΧΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ

55 17.4 ΕΥΘΥΝΗ ΚΤΕ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΥΘΥΝΝ ΤΟΥ ΚΤΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΙΚΑΙΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΟΧΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΤΕ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΝ ΣΥΜΒΑΣΕΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΟΧΟΥ Ελάχιστη κάλυψη ασφάλισης του έργου «κατά παντός κινδύνου» Ασφάλιση κατά σω ατικών βλαβών και ζη ιών ιδιοκτησίας (Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων) Ασφάλιση Κυρίου Μηχανικού Εξοπλισ ού ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΟΧΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΝ ΜΗΧΑΝΙΚΝ / ΜΕΛΕΤΗΤΝ ΕΙΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΕΡΑ ΒΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ ΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΕΡΑ ΒΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΝ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΝΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ ΑΝΤΕΡΑ ΒΙΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΥΣΗ, ΠΛΗΡΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΕΣΜΕΥΣΗ ΑΞΙΣΕΙΣ, ΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΗΣΙΑ ΑΞΙΣΕΙΣ ΑΝΑΟΧΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΝ ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΝ

56 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ (ΤΑΡΤΑΝ) ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΙΟΦΝΙΑΣ. ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Μ. : OIK 5/2013 ΕΙΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΣΕΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΜΟΣΙΝ ΕΡΓΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Αντικεί4ενο (1) Το παρόν τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) αφορά τους ειδικούς συdβατικούς όρους, Dε βάση τους οποίους, σε συνδυασdό Dε τους όρους των λοιπών τευχών δηdοπράτησης και στοιχείων της Dελέτης, θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο που θα αναδειχθεί, τα κάθε φύσης ηdόσια Έργα που εκτε" λούνται από την Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση και από τα εποπτευόdενα από τις ανωτέρω Αυτοδιοικήσεις ΝοDικά Πρόσωπα ηdοσίου ικαίου. (2) Το ακριβές αντικείdενο κάθε έργου / σύdβασης θα είναι όπως ορίζεται στην αντίστοιχη ιακήρυξη ηdοπρασίας και τα λοιπά τεύχη δηdοπράτησης που τη συνοδεύουν. 1.2 Ορισ4οί συντο4ογραφίες Ορισ4οί Οι λέξεις και εκφράσεις που χρησιdοποιούνται έχουν το νόηdα που καθορίζεται στο Άρθρο 1 του Ν 3669/2008 και επί πλέον όπως καθορίζεται κατωτέρω: α. «ΣυDβατικό ΤίDηDα»: το ποσό του εργολαβικού συdφωνητικού (εκτιdώdενη δαπάνη εργασιών Dαζί Dε ΓΕ και ΟΕ, ποσό απροβλέπτων δαπανών, εκτιdώdενη δαπάνη τυχόν απολογιστικών εργασιών, δαπάνη αdοιβής Dητρώου έργου) χωρίς την αναθεώρηση και το ΦΠΑ. β. «Έργο»: το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη ΣύDβαση, τις οποίες καλείται να εκπληρώσει ο Ανάδοχος και οι οποίες συνιστούν την παροχή του. γ. «Προσωρινές Εργασίες» ή «Προσωρινά Έργα»: όλες οι εργασίες, τα έργα και οι εγκαταστάσεις κάθε είδους, που έχουν προσωρινό χαρακτήρα και απαιτού" νται για την εκτέλεση του έργου. δ. «ΜόνιDες Εργασίες» ή «ΜόνιDα Έργα»: όλα τα DόνιDου χαρακτήρα έργα, που θα εκτελεστούν και θα συντηρηθούν σύdφωνα Dε τη ΣύDβαση. ε. «Εργοτάξιο»: το σύνολο των χώρων όπου πραγdατοποιούνται εργασίες οικοδοdικές ή/και πολιτικού Dηχανικού και γενικά εκτελείται τεχνικό έργο, όπως ορίζεται στις κείdενες διατάξεις. στ. «Υπηρεσία»: η αρdόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία του ΚτΕ, η οποία δηdοπρατεί το έργο και συναλλάσσεται Dε τον Ανάδοχο ως ιευθύνουσα Υπηρεσία ή / και ως ΠροϊσταDένη Αρχή, όπως κατά περίπτωση ορίζεται στο νόdο. ζ. «ιαγωνιζόdενοι» ή «ιαγωνιζόdενος»: οι εργοληπτικές επιχειρήσεις ή / και κοινοπραξίες των ανωτέρω επιχειρήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις συddε" τοχής τους στο ιαγωνισdό της ανάθεσης εκτέλεσης του έργου. η. «Απρόβλεπτες απάνες»: οι δαπάνες που δεν είναι δυνατόν να εξειδικευτούν πλήρως στη φάση δηdοπράτησης του έργου και δεσdεύονται για να καλύψουν τις δαπάνες που ορίζονται στο Άρθρο 57 του Ν 3669/2008. θ. «Ευρωκώδικες»: είναι Dια σειρά δέκα Ευρωπαϊκών Προτύπων (EN) για το σχεδιασdό των κατασκευών που εκπονήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυ" ποποίησης (CEN) για την ολοκλήρωση της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ «Προϊόντα οdικών Έργων». ι. «ΕναρDονισDένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα» : οι τεχνικές προδιαγραφές ενός προϊόντος που εγκρίνονται από την CEN/ CENELEC/ETSI Dετά από εντολή της Επι" τροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ια. «Ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση»: η ευνοϊκή τεχνική εκτίdηση της καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, η οποία βασίζεται σε ελέγχους δοκιdές και αξιο" λόγηση βάση των ερdηνευτικών εγγράφων και των κατευθυντήριων γραddών που αφορούν το προϊόν ή την αντίστοιχη οdάδα προϊόντων, όπως τροποποιού" νται και ισχύουν κάθε φορά.. ιβ. «Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές» : οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί Dε την Dε αριθdό ΙΠΑ/ΟΙΚ/273/2012 (ΦΕΚ 2221Β/30"07"2012) Από" φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, ΥποδοDών, Μεταφορών και ικτύων και συνιστούν σηdαντική ποιοτική αναβάθdιση των υπαρχουσών Τεχνικών Προδιαγραφών και Τεχνικών ή Ειδικών Συγγραφών Υποχρεώσεων, οι οποίες χρησιdοποιούνται Dέχρι σήdερα στις δηdόσιες συd" βάσεις κατασκευής έργων. ιγ. «Προϊόν» : κάθε προϊόν του τοdέα δοdικών κατασκευών το οποίο κατασκευάζεται για να ενσωdατωθεί κατά τρόπο διαρκή στα δοdικά έργα που καλύπτει τόσο τα κτίρια όσο και τα έργα υποδοdής Συντο4ογραφίες Συντο4ογραφίες Τευχών η4οπράτησης : ιακήρυξη ηdοπρασίας ΤΣΥ : Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΣΥ : Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΠΜ : ΠροϋπολογισDός Μελέτης ΠΠ : ΠροϋπολογισDός Προσφοράς ΤΠ : ΤιDολόγιο Προσφοράς ΤεΠε : Τεχνική Περιγραφή ΤΜ : ΤιDολόγιο Μελέτης Συντο4ογραφίες Κωδίκων, Προδιαγραφών, Κανονισ4ών, Οδηγιών EUROCODE : Ευρωκώδικες (EC"0 έως EC"9) ΕΤΕΠ : Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές CE : Η σήdανση του προϊόντος που συdβολίζει τη συ]]όρφωσή του προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατασκευαστές για το προϊόν, δυνάdει των κοινοτικών διατάξεων που προβλέπουν την τοποθέτησή της AASHTO : ΑDερικάνικος ΣύνδεσDος Κρατικών Υπαλλήλων Οδοποιίας και Μεταφορών ASTM BS CEN : ΑDερικανικές Πρότυπες Μέθοδοι οκιdών : Βρετανικά Πρότυπα : Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 6

57 CENELEC : Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης ETSI : Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων CIE : ιεθνής Επιτροπή ΦωτισDού DIN : ΓερDανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης ΕΛΟΤ : Ελληνικός ΟργανισDός Τυποποίησης ΕΤΕ : Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις ISO : ιεθνής ΟργανισDός Τυποποίησης ΚΜΛΕ : ΚανονισDός Μεταλλευτικών και ΛατοDικών Εργασιών ΚΤΣ : ΚανονισDός Τεχνολογίας ΣκυροδέDατος ΚΤΧ : ΚανονισDός Τεχνολογίας Χάλυβα NF : Γαλλικά Πρότυπα ΟΜΟΕ : Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων ΠΤΠ : Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές Συντο4ογραφίεςΥπηρεσιών/Οργανισ4ών ΥΠΕΣΑ : Υπουργείο Εσωτερικών, ηdόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης ΥΠΕΧΕ : Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηdοσίων Έργων ΥΠΟΜΕΙ : Υπουργείο ΥποδοDών Μεταφορών και ικτύων ΓΓΕ : Γενική ΓραDDατεία ηdοσίων Έργων ΓΥΣ : Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού ΕΗ : ηdόσια Επιχείρηση ΗλεκτρισDού ΕΚΟ : ηdόσιες Επιχειρήσεις και ΟργανισDοί ΕΕ : Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΟΚ : Ευρωπαϊκή ΟικονοDική Κοινότητα ΕΟΧ : Ευρωπαϊκός ΟικονοDικός Χώρος ΙΚΑ : ΊδρυDα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΚΕΕ : Κεντρικό Εργαστήριο ηdοσίων Έργων ΝΠ : ΝοDικά Πρόσωπα ηdοσίου ικαίου ΝΠΙ : ΝοDικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου ΝΣΚ : ΝοDικό ΣυDβούλιο του Κράτους ΟΚ : ΟργανισDοί Κοινής φέλειας ΠΕΕ : Περιφερειακό Εργαστήριο ηdοσίων Έργων ΠΕΠ : Περιφερειακό Επιχειρησιακό ΠρόγραDDα ΤΕΕ : Τεχνικό ΕπιDελητήριο Ελλάδος ΆλλεςΣυντο4ογραφίες ΑΠΕ : Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ΗΠΑ : ΗνωDένες Πολιτείες ΑDερικής ΚΥΑ : Κοινή Υπουργική Απόφαση Ν : ΝόDος Π : Προεδρικό ιάταγdα ΠΚΤΜΝΕ : Πρωτόκολλο ΚανονισDού ΤιDών Μονάδος Νέων Εργασιών ΦΕΚ : Φύλλο ΕφηDερίδας Κυβερνήσεως ΦΠΑ : Φόρος ΠροστιθέDενης Αξίας ΥΑ : Υπουργική Απόφαση 1.3 Ερ4ηνείες Στα συdβατικά τεύχη, εκτός αν από τα συdφραζόdενα ρητά προκύπτει διαφορετικά: (1) Λέξεις που αναφέρονται σε κάποιο συγκεκριdένο γένος θα αφορούν και σε όλα τα γένη και αντίστροφα. (2) Λέξεις που αναγράφονται στον ενικό θα αφορούν την ίδια έννοια και στον πληθυντικό και αντίστροφα. (3) Λέξεις που αναγράφονται Dε κεφαλαία γράddατα θα έχουν την ίδια έννοια Dε τις ίδιες λέξεις που αναγράφονται Dε πεζά γράddατα και αντίστροφα. (4) Εκτός εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά, «ηdέρα»,«βδοdάδα», «Dήνας»,«έτος» κτλ. θα σηdαίνει «ηdερολογιακή ηdέρα», «ηdερολογιακή βδοdάδα», «ηdερολο" γιακός Dήνας», «ηdερολογιακό έτος» κτλ. (5) ιατάξεις, που αναφέρονται σε «συdφωνία»,«συγκατάθεση» ή σε συνώνυdα / παράγωγά τους, προϋποθέτουν ότι η υπόψη συdφωνία, συγκατάθεση κτλ., θα διατυπώνεται εγγράφως. (6) «Εγγράφως» ή παράγωγα της λέξης αυτής, έχουν τη σηdασία που αποδίδεται στις έννοιες αυτές από τον Κώδικα Πολιτικής ικονοdίας. (7) Οι τίτλοι που χρησιdοποιούνται γενικά δεν θα λαdβάνονται υπόψη κατά την ερdηνεία του κειdένου της παρούσας. (8) Όπου αναφέρονται οι όροι «Dε δαπάνη του Αναδόχου», «βαρύνουν τον Ανάδοχο», «σε βάρος του Αναδόχου», «χωρίς ιδιαίτερο αντάλλαγdα», «χωρίς ιδιαίτε" ρη αποζηdίωση», νοείται ότι όλες οι σχετικές δαπάνες έχουν περιληφθεί ανηγdένα στις τιdές Dονάδας της προσφοράς και ο Ανάδοχος δεν δικαιούται κανένα πρόσθετο αντάλλαγdα ή/και καdία πρόσθετη αdοιβή ή αποζηdίωση πέρα από τις τιdές της προσφοράς του. (9) Όπου στην παρούσα και στα λοιπά συdβατικά τεύχη γίνεται αναφορά σε συγκεκριdένα άρθρα, παραγράφους, εδάφια κτλ. νόdων, προεδρικών διαταγdάτων, υπουργικών αποφάσεων, συdβατικών τευχών κτλ., αυτή γίνεται για διευκόλυνση και ευθεία αναφορά στις πλέον συναφείς διατάξεις, χωρίς από την αναφορά αυτή να αποκλείεται η ισχύς άλλης ισχύουσας διάταξης που τυχόν δεν αναφέρεται ρητά. 1.4 Επικοινωνία Κοινοποίηση εγγράφων (1) Ισχύουν τα οριζόdενα στο Άρθρο 44 του Ν. 3669/2008. (2) Ο Αντίκλητος του Αναδόχου θα είναι εξουσιοδοτηdένος για την παραλαβή των εγγράφων της Υπηρεσίας που απευθύνονται ή κοινοποιούνται στον Ανάδοχο από τα γραφεία της ιευθύνουσας Υπηρεσίας ή της ΠροϊστάDενης Αρχής. (3) Συναινέσεις, εγκρίσεις, προσδιορισdοί, ειδοποιήσεις, αιτήσεις, ενστάσεις, δηλώσεις, που απαιτούνται στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου πρέπει: i. να γίνονται εγγράφως Dε την έννοια του Κώδικα Πολιτικής ικονοdίας, ii. να επιβεβαιώνεται η πραγdατοποίησή τους Dε κάθε νόdιdο τρόπο και iii. να γίνονται στις δηλωdένες Dε τα έγγραφα της προσφοράς ή της σύdβασης διευθύνσεις, εκτός εάν έχουν λάβει χώρα Dεταβολές, οι οποίες όdως έ" χουν γνωστοποιηθεί εγγράφως, άλλως οι ανωτέρω πράξεις λογίζεται ότι γίνονται εγκύρως στις ήδη δηλωdένες διευθύνσεις. 1.5 Θεσ4ικό πλαίσιο, προδιαγραφές, κανονισ4οί και γλώσσα που διέπουν τη σύ4βαση Ισχύουσες διατάξεις (1) Η εκτέλεση των έργων διέπεται, ερdηνεύεται και συdπληρώνεται από την Ελληνική ΝοDοθεσία και, για έργα που συγχρηdατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και την Κοινοτική ΝοDοθεσία. Ειδικότερα, σε θέdατα παραγωγής δηdοσίων έργων, ισχύουν οι διατάξεις του Ν 1418/84 (ΦΕΚ 23 Α/29"2"1984) «ηdόσια Έργα και ρυθdίσεις συναφών θεdάτων», του Π 609/85 (ΦΕΚ 223 Α/31"12"1985) «Κατασκευή ηdοσίων Έργων» και του Ν. 3263/04 (ΦΕΚ 179 Α /28"09"2004), του Ν. 3669/2008, του Ν. 4070/2012, όπως τροποποιήθηκαν και συdπληρώθηκαν Dε τους αντίστοιχους νόdους και προεδρικά διατάγdα" τα. Η εκτέλεση των έργων συdπληρώνεται Dε τους όρους της παρούσας και των λοιπών συdβατικών τευχών, όπως αυτά προβλέπονται από τις ισχύουσες δι" ατάξεις και την οικεία ιακήρυξη ηdοπρασίας. (2) ΣυDπληρωDατικά Dε τα ανωτέρω, η εκτέλεση των έργων θα διέπεται, ανάλογα Dε τη φύση τους και τον Κύριο του Έργου, και από τις διατάξεις που προβλέ" πονται στην οικεία ΕΣΥ. (3) Όπου γίνεται αναφορά σε νοdοθεσία, ισχύουσες διατάξεις ή κείdενες διατάξεις, νοείται, εκτός εάν ρητά προβλέπεται διαφορετικά, κάθε κανόνας δικαίου, εθνικός, κοινοτικός ή διεθνής εφαρdοζόdενος στην Ελλάδα, περιεχόdενος σε κάθε πηγή δικαίου (ΣύνταγDα, ΝόDοι, Προεδρικά ιατάγdατα, Υπουργικές Α" 7

58 ποφάσεις, Εγκύκλιοι, Οδηγίες, ΚανονισDοί, Εθνικοί και Ευρωπαϊκής Ένωσης) όπως αυτός τροποποιήθηκε, συdπληρώθηκε και ισχύει κάθε φορά κατά την ηdεροdηνία δηdοσίευσης της ιακήρυξης ηdοπρασίας Προδιαγραφές και Κανονισ4οί Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν τα οριζόdενα στο Άρθρο 21 του Ν 1418/84, στα άρθρα 5 και 7 της ιακήρυξης, στο Π. 334/1994 καθώς και διατάγdατα, απο" φάσεις, εγκύκλιοι, κ.λ.π. κατ εφαρdογή του Π. 334/94. Αναλυτικότερα, ισχύουν οι κανονισdοί και προδιαγραφές που ορίζονται κατωτέρω: (1) Γενικώς για την κατασκευή του έργου και των επί Dέρους εργασιών έχουν εφαρdογή: i. Οι Ευρωκώδικες (EC"0 έως EC"9) ii. iii. Τα εναρdονισdένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα όπως έχουν εγκριθεί από την CEN/ CENELEC/ETSI Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), κανονισdοί και πρότυπα και οι άλλες διατάξεις (νόdοι, διατάγdατα, υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι κτλ.) που ισχύουν στην Ελλάδα, περιλαdβανοdένων των ΠΤΠ έργων οδοποιίας έκδοσης 1966 και εντεύθεν της τέως /νσης Γ3β του τέως Υπουρ" γείου ηdοσίων Έργων και των Dη καταργηθεισών ΠΤΠ οδοποιίας (κωδικοποίηση 1964) της τέως /νσης Γ3β του τέως Υπουργείου ηdοσίων Έρ" γων. Σε περίπτωση πού οι ανωτέρω προδιαγραφές ή/και πρότυπα διαφέρουν από τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά τότε ισχύουν αυτά που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CΕΝ). iv. Οι Τεχνικές Εγκρίσεις v. Τα διεθνή πρότυπα, όπως έχουν εγκριθεί από το ιεθνή ΟργανισDό Τυποποίησης (ISO). (2) ΕπισηDαίνουDε ιδιαίτερα ότι, προκειdένου για τον εκσυγχρονισdό του ΣυστήDατος Παραγωγής των ηdοσίων Έργων, την 30 Ιουλίου 2012, δηdοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 2221Β/30"07"2012 οι τετρακόσιες σαράντα (440) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) οι οποίες εγκρίθηκαν Dε απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, ΥποδοDών, Μεταφορών και ικτύων Dε υποχρεωτική εφαρdογή σε όλα τα ηdόσια Έργα. Όσα από τα κανονι" στικά κείdενα αντίκεινται στις εγκεκριdένες ΕΤΕΠ, παύουν να ισχύουν. (3) Κάθε επιdέρους πρότυπο θα χρησιdοποιείται καθ' ολοκληρία και ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος ώστε να εξασφαλίζει ότι τα επί Dέρους στοιχεία ή τdήdατα των κατασκευών και του εξοπλισdού είναι συdβατά Dεταξύ τους, ώστε το σύνολο του έργου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ποιότητας. (4) ιευκρινίζεται ότι τα έργα της παρούσας σύdβασης υπόκεινται στις διατάξεις των ισχυόντων κανονισdών και των σχετικών Dε αυτές Εγκυκλίων και Αποφά" σεων του ΥΠΕΧΕ (όπως π.χ. ο κανονισdός οπλισdένου σκυροδέdατος, ο κανονισdός φόρτισης δοdικών έργων κτλ). (5) Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, όλα τα πρότυπα και κανονισdοί που θα εφαρdοστούν, θα πρέπει να είναι στις πιο πρόσφατες εκδόσεις τους ως προς το χρόνο δηdοπράτησης του υπόψη έργου, συdπεριλαdβανοdένων και των σχετικών τροποποιήσεών τους Γλώσσα ΕπίσηDη γλώσσα της σύdβασης είναι η Ελληνική και σε αυτή θα συντάσσονται όλα τα έγγραφα, η αλληλογραφία κτλ. Αναδόχου και Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που υπάρχουν κείdενα συνταγdένα σε δύο γλώσσες, για κάθε περίπτωση ερdηνείας επίσηdη και υπερισχύουσα είναι η Ελληνική Γλώσσα. 1.6 Σειρά ισχύος συ4βατικών τευχών Τα συdβατικά τεύχη αλληλοσυdπληρώνονται, αλλά σε περίπτωση ασυdφωνίας Dεταξύ των περιεχοdένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος των ως άνω τευχών καθορίζε" ται ως εξής, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη ιακήρυξη ηdοπρασίας: α. Το Εργολαβικό ΣυDφωνητικό β. Η ιακήρυξη ηdοπρασίας γ. Το Έντυπο ΟικονοDικής Προσφοράς δ. Το ΤιDολόγιο της Μελέτης ε. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ) στ. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα ΠαραρτήDατά τους, Τ.Σ.Υ ζ. Η Τεχνική Περιγραφή του έργου (Τ.Π) η. Ο ΠροϋπολογισDός Dελέτης θ. Οι εγκεκριdένες Dελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία καθώς και οι Τεχνικές Μελέτες που τυχόν θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο σύdφωνα Dε τους όρους δηdοπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία ι. Το ΠρόγραDDα Ποιότητας Έργου, όπως τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία, ια. Το ΧρονοδιάγραDDα κατασκευής του έργου, όπως τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία, ιβ. Τα τυπικά σχέδια της Υπηρεσίας (εφόσον διατίθενται). Επίσης συdβατική ισχύ έχουν, επόdενες των αναφερόdενων στην προηγούdενη παράγραφο, επειδή είναι δηdοσιευdένα κείdενα : α. Τα εγκεκριdένα ενιαία ΤιDολόγια του άρθρου 8 του Ν.3263/2004. β. Οι Ευρωκώδικες. γ. Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές δ. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.Χ..Ε. (ή του τ. Υ..Ε.). ε. Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 1.7 Σύ4βαση (1) Η σύdβαση για την εκτέλεση του έργου θα υπογραφεί σύdφωνα Dε όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 5 του Ν 1418/84, των Άρθρων 26 και 35 του Π 609/85, στον Ν. 3263/04 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και στη ιακήρυξη ηdοπρασίας. (2) Με τον όρο «ΣύDβαση» νοείται η σύdβαση που περιγράφεται στη ιακήρυξη ηdοπρασίας, σε συνδυασdό Dε τα λοιπά τεύχη δηdοπράτησης, Dε βάση τα οποία ο Ανάδοχος: i. Θα εκτελέσει τις εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα και αναλύονται στην Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά τεύχη δηdοπράτησης, i. Θα εκτελέσει τις τυχόν αναγκαίες συdπληρωdατικές έρευνες για το έργο, όπως αναφέρεται στην παρούσα, που θα προτείνει και θα εγκριθούν από την Υπηρεσία, ii. Θα εκπονήσει τις τυχόν αναγκαίες Dελέτες εφαρdογής για το έργο, όπου αυτό επιτρέπεται σύdφωνα Dε το Π 696/74 και την Εγκ. 37/95, όπως ορί" ζεται στην παρούσα, iii. Θα συντηρήσει το έργο, Dε DέριDνα και δαπάνες του κατά το χρονικό διάστηdα που ορίζεται στην παρούσα. 1.8 Εκχώρηση δικαιω4άτων ' υποκατάσταση Η εκχώρηση του έργου ή / και των δικαιωdάτων που απορρέουν από τη σύdβαση διέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του Άρθρου 5 του Ν 1418/84, των παραγράφων 1 έως 4 του Άρθρου 51 του Π 609/85 και του άρθρου 7 του Ν. 3263/ Μελέτες του έργου Υπάρχουσες 4ελέτες κατά τη δη4οπράτηση του έργου (1) Κατά την ηdεροdηνία έγκρισης της ιακήρυξης ηdοπρασίας, αντίγραφα των Dελετών βρίσκονται στη διάθεση των διαγωνιζοdένων. Κατά την υπογραφή της σύdβασης κατασκευής του έργου θα παραδοθούν στον Ανάδοχο εγκεκριdένες όλες οι Dελέτες, τουλάχιστον σε επίπεδο οριστικής Dελέτης. (2) Οι ιαγωνιζόdενοι υποχρεούνται να λάβουν γνώση όλων των στοιχείων που υπάρχουν από έρευνες ή και Dελέτες που έχουν γίνει ή ακόdη και Dε αναζητή" σεις / συνεντεύξεις στους φορείς, οργανισdούς, γραφεία γεωτεχνικών ερευνών κτλ., που έχουν εκπονήσει σχετικές Dελέτες / έρευνες για την Υπηρεσία και το έργο. Οι ιαγωνιζόdενοι θα πρέπει επίσης να προβούν και σε δικές τους έρευνες εδάφους / υπεδάφους, τουλάχιστον στις χαρακτηριστικές θέσεις υψηλών επιχωdάτων, Dεγάλων τεχνικών, λατοdικών χώρων, περιοχών εκσκαφών, τοίχων αντιστήριξης κτλ. Η έκταση των ερευνών / αναζητήσεων που αναφέρονται ανωτέρω εναπόκειται στην κρίση των ιαγωνιζοdένων Έλεγχος τεχνικής 4ελέτης του έργου από τον Ανάδοχο (1) Μέσα στις προθεσdίες που προσδιορίζονται στην παρούσα (παρ. 8.2), ο Ανάδοχος θα πραγdατοποιήσει πλήρη έλεγχο των τεχνικών Dελετών του έργου, Dε τυχόν διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων, περιορισdένων δειγdατοληπτικών ερευνών κτλ. (2) Στα ανωτέρω πλαίσια, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγξει την πληρότητα και επάρκεια των υφισταdένων γεωτεχνικών Dελετών και ερευνών και να διερευ" νήσει την αναγκαιότητα εκτέλεσης συdπληρωdατικών ερευνών, επισηdαίνοντας έγκαιρα το ενδεχόdενο αυτό στην Υπηρεσία εντός της προβλεπόdενης για το σκοπό αυτό προθεσdίας (παρ. 8.2 της παρούσας). Σε περίπτωση που κρίνει ότι απαιτούνται συdπληρωdατικές έρευνες υποχρεούται: i. να συντάξει σύdφωνα Dε τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας πρόγραddα αναγκαίων συdπληρωdατικών γεωτεχνικών ερευνών 8

59 ii. να υποβάλει το πρόγραddα αυτό στην Υπηρεσία προς έγκριση. (3) Ο έλεγχος των τεχνικών Dελετών και η διερεύνηση της αναγκαιότητας εκτέλεσης συdπληρωdατικών ερευνών, κατά τις δύο προηγούdενες παραγράφους, υπάγεται στις διατάξεις της παρ (2) της παρούσας, που αφορά σε επαλήθευση των διατιθέdενων στοιχείων, για την οποία δεν προβλέπεται καταβολή αdοιβής στον Ανάδοχο, επειδή η δαπάνη της περιλαdβάνεται ανηγdένα στις τιdές της προσφοράς. (4) Ο έλεγχος θα αναφέρεται στις εγκεκριdένες συdβατικές τεχνικές Dελέτες ή / και έρευνες και θα έχει σκοπό τον εντοπισdό και, στη συνέχεια, συdπλήρωση τυχόν ελλείψεων και επί Dέρους θεdάτων, Dε σκοπό να προκύψει Dε βάση τις εγκεκριdένες συdβατικές τεχνικές Dελέτες, όπως αυτές που τυχόν θα συdπλη" ρωθούν ως ανωτέρω, συνολικό έργο τεχνικά άρτιο και λειτουργικό που να ανταποκρίνεται στον προορισdό του και να επιτυγχάνει την προδιαγραφόdενη διάρκεια ζωής του. (5) Στην ίδια προθεσdία Dε αυτήν που αναφέρεται στις ανωτέρω παραγράφους (1) και (2), ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στη ιευθύνουσα Υπηρεσία τεχνική έκθεση που θα περιλαdβάνει τις παρατηρήσεις του Dετά τον έλεγχο των προηγούdενων παραγράφων και επίσης τον αναλυτικό προϋπολογισdό της τελικής δαπάνης (σχέδιο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου σύdφωνα Dε τα ανωτέρω. (6) Το σχέδιο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών θα συνοδεύεται από έκθεση, στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά οι προτεινόdενες από τον Ανάδοχο συdπληρώσεις των τεχνικών Dελετών, Dε πλήρη τεκdηρίωσή τους και ανάλυση των προτεινόdενων Dε το σχέδιο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, δια" φοροποιήσεων των ποσοτήτων των συdβατικών εργασιών ή / και των τυχόν απαιτούdενων τιdών Dονάδος νέων εργασιών. (7) Η υποβολή του υπόψη σχεδίου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών δεν αναστέλλει την υποχρέωση του Αναδόχου να εκτελεί το έργο, σύdφωνα Dε τις υπάρχουσες εγκεκριdένες τεχνικές Dελέτες και να συddορφώνεται Dε τα προβλεπόdενα στα συdβατικά τεύχη της εργολαβίας, Dέχρις ότου αποφασισθούν αν και ποιες θα γίνουν δεκτές από τις αρdόδιες Υπηρεσίες. (8) Εφόσον προταθούν τροποποιητικές συdπληρώσεις των εγκεκριdένων Dελετών, θα καλείται ο Dελετητής που τις συνέταξε, προκειdένου να διατυπώσει τις απόψεις του, και κατά τα λοιπά θα εφαρdόζονται τα οριζόdενα στο Άρθρο 30 του Π 609/85. (9) Οι εγκρίσεις, σύdφωνα Dε τα ανωτέρω, των αναγκαίων συdπληρώσεων εγκεκριdένων Dελετών θα γίνονται Dε Απόφαση της ΠροϊστάDενης Αρχής, που εκδί" δεται ύστερα από γνώdη του αρdοδίου Τεχνικού ΣυDβουλίου και κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόdενα στην παρ. 10 του Άρθρου 4 του Ν 1418/84. (10) Σχετικά Dε τις αυξοdειώσεις εργασιών ή τις νέες εργασίες που θα προκύψουν είτε από την εκπόνηση των Dελετών των προηγούdενων παραγράφων, είτε από άλλες αιτίες, επισηdαίνεται ότι έχουν ισχύ οι διατάξεις του Άρθρου 8 του Ν 1418/84 και το Άρθρο 43 του Π 609/85. (11) Το χρονοδιάγραddα κατασκευής του έργου θα αναπροσαρdοσθεί σύdφωνα Dε τις ενδεχόdενες τροποποιήσεις που θα αποδεχθεί η Υπηρεσία, βάσει των ανω" τέρω προτάσεων του Αναδόχου, ύστερα από σύνταξη και έγκριση του κατά το νόdο προβλεπόdενου ΑΠΕ. Η αναπροσαρdογή του χρονοδιαγράddατος είναι δυνατόν να συνεπάγεται και παράταση των προθεσdιών (τdηdατικών ή και συνολικής) εφόσον υπάρξει αρdόδια έγκριση Εκπόνηση 4ελετών και λήψη στοιχείων από τον Ανάδοχο, η α4οιβή των οποίων πρέπει να ε4περιέχεται ανηγ4ένα στις τι4ές της προσφοράς (1) Ανεξάρτητα από τον έλεγχο της τεχνικής Dελέτης και των τυχόν παρεπόdενων δραστηριοτήτων των παραγράφων και ανωτέρω, ο Ανάδοχος υπο" χρεούται να λάβει όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των έργων, τη σύνταξη των επιdετρήσεων και, γενικότερα, τη χρονική, ποσοτική, ποιοτική και οικονοdική τεκdηρίωση τους, όπως ορίζεται στην παρούσα και τα λοιπά συdβατικά τεύχη. Στην κατηγορία αυτή εdπίπτουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η αποτύπωση της Dορφής του φυσικού εδάφους και η παράδοση των στοιχείων στη Dορφή που ορίζεται, η τυχόν προσαρdογή των εγκεκριdέ" νων οριστικών Dελετών σε επίπεδο Dελετών εφαρdογής, η σύνταξη και ενηdέρωση του χρονοδιαγράddατος αδειοδοτήσεων, Dελετών, υποβολών, εργασιών κατασκευής, δοκιdών, ελέγχων κτλ., η σύνταξη και ενηdέρωση προγράddατος διασφάλισης ποιότητας και το ΣΑΥ και ΦΑΥ, η εκπόνηση Μελετών Περιβαλ" λοντικών Επιπτώσεων για λατοdεία, δανειοθαλάdους, χώρους απόθεσης κτλ. που τυχόν θα απαιτηθούν, η εκπόνηση Dελετών και η σύνταξη σχεδίων σήdαν" σης και ασφάλισης των προσωρινών ρυθdίσεων της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής, κτλ. (2) Οι ως άνω Dελέτες ή/και έρευνες θα εκπονηθούν σύdφωνα Dε τις κείdενες διατάξεις, ενώ θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και να τεθεί υπόψη της Υπη" ρεσίας η αλληλουχία υποβολής όλων των Dελετών ή/και ερευνών του έργου. Η υποβολή των Dελετών αυτών θα γίνεται έγκαιρα στη ιευθύνουσα Υπηρεσία, για την αρdόδια έγκριση. (3) ΥπενθυDίζεται ότι τόσο για την εφαρdογή των Dελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, Dόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος της κατασκευής και ο έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη αυτή, ή την οποιαδήποτε άλλη που προκύπτει γι αυτόν από τις συdβατικές του υποχρεώσεις και τις κείdενες διατάξεις Τρόπος υποβολής, ελέγχου και εγκρίσεις 4ελετών του Αναδόχου (1) Για την εκπόνηση και υποβολή των Dελετών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο 1.9, ο Ανάδοχος πέρα από το γενικό χρονοδιάγραddα κατασκευής του έργου θα εκπονήσει και ειδικό αναλυτικό χρονοδιάγραddα Dελετών ή/και ερευνών, συνδυασdένο Dε το χρονοδιάγραddα κατασκευής, το οποίο θα υποβάλει για έ" γκριση Dέσα στην προβλεπόdενη προθεσdία. Οι υποβολές των Dελετών που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος θα γίνουν σύdφωνα Dε το εγκεκριdένο χρονοδιάγραd" Dα Dελετών του έργου. (2) Οι εγκρίσεις των υποβαλλοdένων Dελετών ή/και αποτελεσdάτων ερευνών θα γίνονται, υπό την προϋπόθεση επαρκούς πληρότητας και ορθότητάς των, Dετά από έλεγχο, εντός της προθεσdίας που ορίζεται στην παρούσα, λαdβάνοντας υπόψη και τον διατιθέdενο, από το χρονικό προγραddατισdό του έργου, χρόνο. Σε περίπτωση ελλιπούς ή λανθασdένης Dελέτης ή/και έρευνας, η υποβολή θα επιστρέφεται και ο χρόνος ελέγχου και έγκρισης θα εκκινεί από τη συdπλήρω" ση / διόρθωση και επανυποβολή της. Ο χρόνος συdπλήρωσης / διόρθωσης και επανέλεγχου δεν αναγνωρίζεται ως αιτία καθυστέρησης των εργασιών του έρ" γου και των Dελετών ή/και ερευνών. (3) Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωdα να προβεί σε λεπτοdερή έλεγχο Dερικών ή και του συνόλου των Dελετών ή/και ερευνών του Αναδόχου, Dε ή χωρίς τη σύdπραξη ΣυDβούλων. Αν κατά τη διαδικασία ελέγχου προκύψουν αdφισβητήσεις ως προς την επάρκεια των σχετικών υπολογισdών ή των εφαρdοζοdένων υπολογιστικών Dεθόδων, η Υπηρεσία δύναται να ζητήσει πρόσθετους υπολογισdούς ή/και ελέγχους Dε την εφαρdογή άλλων συναφών υπολογιστικών Dεθό" δων. (4) Όλες οι υποβολές θα γίνονται στην Υπηρεσία σε τέσσερα (4) αντίτυπα εκ των οποίων η Dια σειρά θα είναι τα πρωτότυπα σχέδια σε διαφάνειες. (5) Μετά την έγκριση η Υπηρεσία θα παραδίδει στον Ανάδοχο Dια (1) θεωρηdένη σειρά Αλληλουχία 4ελετών και κατασκευών (1) ΟυδεDία κατασκευή θα εκτελείται αν προηγουdένως δεν έχει εγκριθεί η τυχόν απαιτούdενη Dελέτη. Τούτο αφορά και τα ενδιάdεσα στάδια κατασκευής των προσωρινών ή των DόνιDων έργων. (2) Ο Ανάδοχος οφείλει να προγραddατίσει κατάλληλα τις κατασκευαστικές του δραστηριότητες, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για την εκπόνηση των Dελε" τών ή/και ερευνών και για τις αντίστοιχες εγκρίσεις. (3) Η έγκριση των Dελετών ή/και ερευνών (υπολογισdών, σχεδίων, κτλ.) από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του που απορρέουν από τη σύdβαση. (4) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που υφίσταται ανάγκη άdεσης κατασκευαστικής επέdβασης προς αποτροπή κινδύνου ατυχήdατος, ο όρος της παρ (1) Dπορεί, κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, να Dην εφαρdόζεται. ΌDως και τότε οι σχετικές εγκρίσεις θα ακολουθούν Γλώσσα 4ελετών / ερευνών / σχεδίων Τόσο οι αναγραφές στα σχέδια όσο και οι παραδοχές Dελέτης και οι υπολογισdοί θα είναι στην Ελληνική γλώσσα. Ξενόγλωσσες εκτυπώσεις θα είναι αποδεκτές Dόνο για υπολογισdούς από ηλεκτρονικό υπολογιστή, εφόσον αυτοί συνοδεύονται από Dετάφραση " υπόdνηdα στην Ελληνική γλώσσα, που θα τύχει της αποδοχής της Υπηρεσίας Παροχή και 4έρι4να των τευχών (1) Οι διαγωνιζόdενοι θα παραλάβουν τα τεύχη δηdοπράτησης που αναφέρονται στη ιακήρυξη και υποχρεούνται να λάβουν γνώση των υπολοίπων τευχών, σχεδίων κτλ., στα γραφεία της Υπηρεσίας, σύdφωνα Dε τα οριζόdενα στη ιακήρυξη. (2) Οι διαγωνιζόdενοι υποχρεούνται να Dελετήσουν και ενδεχόdενα να πάρουν αντίγραφα Dε DέριDνα και δαπάνη τους, οποιωνδήποτε από τα στοιχεία και τις Dελέτες που υπάρχουν. Στοιχεία των Dελετών, που υπάρχουν, Dπορούν να προdηθευθούν οι διαγωνιζόdενοι από την Υπηρεσία. (3) ΌDοια Dε τα ανωτέρω για τις Dελέτες, οι διαγωνιζόdενοι Dπορούν να Dελετήσουν, και ενδεχόdενα να πάρουν αντίγραφα, Dε DέριDνα και δαπάνες τους, για όλες τις γεωτεχνικές ή/και άλλες έρευνες που έχουν εκτελεσθεί, Dέσω της Υπηρεσίας. (4) Σχετικά Dε τις Dελέτες που έχουν εκπονηθεί ή θα εκπονηθούν για το έργο, γίνεται αναφορά στο Άρθρο 1.9 της παρούσας. (5) Στον Ανάδοχο, κατά την υπογραφή της σύdβασης, θα χορηγηθεί Dία σειρά των συdβατικών τευχών του έργου και θεωρηdένων αντιγράφων σχεδίων των υπαρχουσών τεχνικών Dελετών, καθώς και των τυπικών σχεδίων της Υπηρεσίας, εφόσον αυτά τα τελευταία διατίθενται. Ο Ανάδοχος Dπορεί να παράγει για τις ανάγκες του πρόσθετα αντίγραφα των ανωτέρω τευχών, Dε DέριDνα και δαπάνες του. 9

60 (6) Όλα τα τεχνικά έγγραφα, τεύχη, λογισdικό κτλ., που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση του έργου, όπως, σχέδια, Dελέτες, καταdετρητικά / επιdετρητικά στοιχεία, εφαρdογές προγραddάτων Η/Υ κτλ. θα είναι στην κατοχή του Αναδόχου και θα φυλάσσονται Dε DέριDνά του, Dέχρις ότου παραδο" θούν οριστικά στην Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Υπηρεσία αντίγραφα των ανωτέρω τευχών, Dε DέριDνα και δαπάνες του, όποτε ζη" τηθεί από την Υπηρεσία ή τους εκπροσώπους της. (7) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει επί τόπου του έργου ένα τουλάχιστον αντίγραφο των συdβατικών τευχών και των τυχόν τροποποιήσεών τους, των προδιαγραφών και προτύπων που αναφέρονται στα συdβατικά τεύχη, των τεχνικών τευχών που ο ίδιος συνέταξε κατά την προηγούdενη παράγραφο, καθώς και της αλληλογραφίας του έργου. Η Υπηρεσία θα δικαιούται να έχει πρόσβαση στα ανωτέρω κατά τις εργάσιdες ηdέρες και ώρες ή κατά τις ώρες λειτουρ" γίας του εργοταξίου, εφόσον αυτές υπερβαίνουν τις κατά τα ανωτέρω εργάσιdες. (8) Εφόσον υποπίπτει στην αντίληψη ενός εκ των συdβαλλοdένων Dερών σφάλdα ή ελάττωdα τεχνικής φύσης σε οποιοδήποτε έγγραφο, σχέδιο, Dελέτη κτλ., που προορίζεται για χρήση κατά την εκτέλεση του έργου, το υπόψη Dέρος θα ενηdερώσει άdεσα το άλλο Dέρος σχετικά ΚυριότητακαιχρήσητωνεγγράφωντουΑναδόχουαπότονΚτΕ (1) Ο Ανάδοχος διατηρεί τα δικαιώdατα δηdιουργού (copyright) και τα πνευdατικά δικαιώdατα των εγγράφων, σχεδίων, Dελετών, λογισdικού, εφαρdογών λογι" σdικού κτλ., που αναφέρονται στην παρ. 1.10(6) ανωτέρω που συντάχθηκαν από αυτόν ή για λογαριασdό του Dε δική του δαπάνη. Με την υπογραφή της σύdβασης, ο Ανάδοχος θεωρείται ότι παραχωρεί στον ΚτΕ και τους νοdίdους εκπροσώπους του το δωρεάν ανέκκλητο δικαίωdα της χρήσης των υπόψη εγ" γράφων, σχεδίων, Dελετών, λογισdικού, εφαρdογών λογισdικού κτλ., συdπεριλαdβανοdένου και του δικαιώdατος τροποποιήσεων, βελτιώσεων κτλ. αυτών, καθώς και του δικαιώdατος χρήσης των υπόψη τροποποιηdένων ή/και βελτιωdένων εκδόσεων για τις ανάγκες του έργου καθ όλη τη διάρκεια της ωφέλιdης ή της πραγdατικής ζωής του έργου. (2) Η κυριότητα των προγραddάτων Η/Υ και λογισdικού εdπορίου που τυχόν θα χρησιdοποιηθούν από τον Ανάδοχο παραdένει σε αυτόν, όdως ο ΚτΕ έχει το δικαίωdα να τα χρησιdοποιεί χωρίς καdία επιβάρυνση και χωρίς κανένα περιορισdό κατά τη διάρκεια και για τις ανάγκες της σύdβασης. (3) Εάν τα κατά τα ανωτέρω έγγραφα, σχέδια, Dελέτες, εφαρdογές προγραddάτων Η/Υ κτλ. ευρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στον ΚτΕ κατά την Dε οποιοδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της σύdβασης. Σε περίπτωση αρχείων Dε στοιχεία σε ηλεκτρονική Dορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνο" δεύσει την παράδοσή τους Dε έγγραφη τεκdηρίωσή τους και Dε οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους Κυριότητα και χρήση των εγγράφων του ΚτΕ από τον Ανάδοχο Ο ΚτΕ διατηρεί τα δικαιώdατα δηdιουργού (copyright) και τα πνευdατικά δικαιώdατα των ΤΣΥ, των τεχνικών ή άλλων Dελετών, των εγχειριδίων ποιότητας, των τυπικών σχεδίων κτλ. που συντάχθηκαν από αυτόν ή για λογαριασdό του. Ο Ανάδοχος θα έχει το δικαίωdα, Dε DέριDνα και δαπάνη του, να χρησιdοποιήσει και να παράγει αντίγραφα των υπόψη εγγράφων για τις ανάγκες της σύdβασης. Τα υπόψη έγγραφα δεν θα αντιγραφούν, κοινοποιηθούν ή χρησιdοποιηθούν, κατά οποιοδή" ποτε τρόπο, από τρίτα πρόσωπα πέραν του Αναδόχου και των υπεργολάβων του, παρά Dόνο για τις ανάγκες του έργου και Dε την έγγραφη συγκατάθεση της Υπηρεσί" ας Ε4πιστευτικότητα (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέσει υπόψη της Υπηρεσίας όλα τα στοιχεία που θα του ζητηθούν εκάστοτε, ακόdα και τα θεωρούdενα ως εdπιστευτικά (κο" στολογικά κ.ά.), που εύλογα θα επιτρέψουν στην Υπηρεσία να διαπιστώσει τη συddόρφωση του Αναδόχου Dε τις συdβατικές του υποχρεώσεις. (2) Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα, ο Ανάδοχος αναλαdβάνει να τηρήσει εdπιστευτικά και να Dην γνωστοποιήσει προς τρίτους (συdπεριλαdβα" νοdένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, γραπτού ή/και ηλεκτρονικού) οποιαδήποτε έγγραφα ή/και πληροφορίες, που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση του έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, χωρίς προηγούdενη έγγραφη άδεια του ΚτΕ Συ44όρφωση 4ε το θεσ4ικό πλαίσιο τήρηση αστυνο4ικών διατάξεων (1) Ο Ανάδοχος αναλαdβάνει τη συdβατική υποχρέωση να τηρεί το σύνολο των κανόνων του εσωτερικού δικαίου, την κοινοτική νοdοθεσία, καθώς και τη διεθνή νοdοθεσία, που έχει καταστεί εσωτερικό δίκαιο. Η κατά τα προηγούdενα συdβατική υποχρέωση του Αναδόχου αναφέρεται στους κανόνες δικαίου που διέ" πουν τις πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των συdβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια Dε αυτές. Επιπροσθέτως, ο Ανάδοχος αναλαdβάνει τη συdβατική υποχρέωση να τηρεί τους κανόνες δικαίου της εσω" τερικής νοdοθεσίας άλλων κρατών, εφόσον οι τελευταίοι διέπουν πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των συdβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις ή παρα" λείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια Dε αυτές. (2) Οι ανωτέρω υποχρεώσεις του Αναδόχου επεκτείνονται και στην τήρηση του δικαίου της διεθνούς ευθύνης για τις περιπτώσεις που τυχόν έχουν εφαρdογή και της οποίας ο DηχανισDός κινείται αυτόdατα και απειλούνται κυρώσεις τόσο κατά του υπαίτιου Αναδόχου όσο και κατά του κράτους της υπηκοότητάς του ή της έδρας του. (3) Επίσης ο Ανάδοχος αναλαdβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει αdέσως στην Υπηρεσία το περιεχόdενο όλων των δικογράφων ή άλλων δηdοσίων ή ιδιωτι" κών εγγράφων, που του κοινοποιούνται και αναφέρονται στην εκπλήρωση των συdβατικών του υποχρεώσεων. Η υποχρέωσή του αυτή καλύπτει και έγγραφα που εκδόθηκαν από αρχές της αλλοδαπής. (4) Ο Ανάδοχος, ως υπεύθυνος για την τήρηση των ΝόDων, των ΑστυνοDικών και λοιπών διατάξεων, υποχρεούται ειδικότερα να ανακοινώνει χωρίς αdέλεια στη ιευθύνουσα Υπηρεσία τις σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά Dε υποδεικνυόdενα Dέτρα ελέγχου και ασφαλείας κτλ., που α" πευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύdβασης Ευθύνη 4ελών κοινοπραξίας Η ευθύνη Dελών Κοινοπραξίας διέπεται από τα οριζόdενα στην παράγραφο 7 του Άρθρου 5 του Ν 1418/84 και στις παραγράφους 3 και 4 του Άρθρου 35 του Π 609/ Ο ΕΡΓΟΟΤΗΣ (ΚτΕ) 2.1 Απαλλοτριώσεις (1) Ο ΚτΕ αναλαdβάνει την υποχρέωση να ενεργήσει όλες τις απαιτούdενες διατυπώσεις για την απαλλοτρίωση δηdοτικών, κοινοτικών, Ν.Π... ή ιδιωτικών γηπέδων, κατοικιών κτλ., απαραίτητων για την εκτέλεση των DονίDων έργων, υπέχοντας και όλες τις υλικές και δικαστικές ευθύνες για τη διαδικασία των υπόψη απαλλοτριώσεων. (2) Ο ΚτΕ υποχρεούται, Dέσα σε εύλογο χρονικό διάστηdα από την εγκατάσταση του Αναδόχου, να παραδώσει στον Ανάδοχο τα απαραίτητα για την εκτέλεση των έργων γήπεδα, ελεύθερα από κάθε δέσdευση. (3) Η Υπηρεσία έχει λάβει υπόψη της την πρόοδο των απαλλοτριώσεων κατά τη σύνταξη των όρων δηdοπράτησης και για τον καθορισdό της συνολικής προθε" σdίας. Αντίστοιχα ο Ανάδοχος θεωρείται, ότι έχει λάβει υπόψη του το γεγονός αυτό κατά τη διαdόρφωση της προσφοράς του και για τη διαdόρφωση του χρονοδιαγράddατος, εξασφαλίζοντας τη Dέγιστη δυνατή ανάπτυξη εργασιών. (4) Εκτός αν ρητά ορίζεται το αντίθετο στην παρούσα, ο ΚτΕ ουδεdία υποχρέωση αναλαdβάνει για να απαλλοτριώσει ή και παραχωρήσει χώρους για ίδρυση λατοdείων, για δανειοληψία, για απόθεση, για εγκαταστάσεις εργοταξίων κτλ. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να εξευρεθούν και ενοικιαστούν ή/και αγορασθούν από τον Ανάδοχο Dε αποκλειστική του DέριDνα και δαπάνη. 2.2 Άδειες και Εγκρίσεις (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ή εξασφάλιση, Dε DέριDνα, ευθύνη και δαπάνες του, των κάθε είδους αδειών ή υποχρεωτικών παραστατικών στοιχεί" ων που προβλέπονται από τη νοdοθεσία ή αλλαχού και που είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των κάθε είδους εργασιών. Προς τούτο ο Ανά" δοχος θα πρέπει να υποβάλλει το σχετικό αίτηdά του στην, κατά περίπτωση, αρdόδια Υπηρεσία του ΚτΕ ή αλλού. Παράλληλα οφείλει να κοινοποιεί το αίτη" Dά του (Dε αντίγραφα όλων των συναφών δικαιολογητικών) στην Επίβλεψη. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις περιπτώσεις αδειών ή υποχρεώσεων χρη" DατοοικονοDικής φύσης. (2) Όσον αφορά άδειες που Dπορούν να εκδοθούν κατά διακριτική ευχέρεια της αρdόδιας διοικητικής αρχής, ο Ανάδοχος εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά τον κίνδυνο Dη έκδοσής τους. Κατ' εξαίρεση, ο ΚτΕ αναλαdβάνει την υποχρέωση να τον συνδράdει, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: i. Ο νόdος καταλείπει στον ΚτΕ τη διακριτική ευχέρεια να παράσχει τη συνδροdή αυτή ή όχι. ii. Η παροχή της συνδροdής αυτής δεν θα συνιστούσε κακή χρήση της διακριτικής του ευχέρειας ή κατάχρηση εξουσίας. (3) Ο ΚτΕ αναλαdβάνει να παράσχει τη συνδροdή του κατόπιν σχετικού αιτήdατος του Αναδόχου και Dόνο Dε τους τύπους και τα Dέσα, που του επιτρέπει ή του επιβάλλει η κατά περίπτωση εφαρdοστέα για την έκδοσή της άδειας διοικητική ή αποδεικτική διαδικασία. 10

61 (4) Για τη θέση των ηλεκτροdηχανολογικών εγκαταστάσεων σε λειτουργική ετοιdότητα απαιτείται η έκδοση των αδειών λειτουργίας από το Υπουργείο ΒιοDη" χανίας ή/και από τη ΕΗ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη σύνταξη των σχεδίων και λοιπών στοιχείων που απαιτούνται και την έγκαιρη ενέργεια, ώστε να Dην προκύπτει καdία καθυστέρηση για την έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων. (5) Σχετικά Dε την προστασία του περιβάλλοντος, για τις σχετικές άδειες και διαδικασίες γίνεται αναφορά στο Άρθρο 4.18 της παρούσας. (6) Σχετικά Dε την αδειοδότηση για αδρανή υλικά, λατοdεία, δανειοθαλάdους και χώρους απόθεσης, ισχύουν τα προβλεπόdενα στο Άρθρο 4.19 της παρούσας. (7) εν χορηγείται στον Ανάδοχο ατέλεια ή απαλλαγή από τους δασdούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώdατα στα υλικά και είδη εξοπλισdού του έργου. Κάθε τυχούσα απαλλαγή, που θα δοθεί κατά την εκτέλεση του έργου, από οποιαδήποτε από τις ανωτέρω επιβαρύνσεις, θα εκπίπτεται προς όφε" λος του έργου. (8) Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους Dεταφορικών του Dέσων. Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασdούς και από κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωdα υπέρ του ηdοσίου, για καύσιdα και λιπαντικά, σύdφωνα Dε την ισχύουσα νοdοθεσία. 2.3 Προσωπικό του ΚτΕ Ο ΚτΕ θα είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι το προσωπικό του, οι συνεργάτες του, οι τυχόν σύdβουλοί του και οι τυχόν λοιποί εργολήπτες που εργάζονται για λογα" ριασdό του στο εργοτάξιο: (1) Συνεργάζονται Dε τον Ανάδοχο στα πλαίσια της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του σύdφωνα Dε το Άρθρο 4.6 της παρούσας (2) ΣυDπεριφέρονται κατά τρόπο που προσήκει Dε τα όσα απαιτούνται από τον Ανάδοχο στα πλαίσια των Άρθρων 4.8 και Εκπλήρωση οικονο4ικών υποχρεώσεων του ΚτΕ Ισχύουν τα οριζόdενα στις παραγράφους 9, 10 και 11 του Άρθρου 5 και στην παράγραφο 2 του Άρθρου 7 του Ν 1418/ Αξιώσεις του ΚτΕ (1) Εάν ο ΚτΕ θεωρεί ότι δικαιούται οποιαδήποτε αποζηdίωση σύdφωνα Dε τα οριζόdενα στα συdβατικά τεύχη και στα πλαίσια της σύdβασης, η Υπηρεσία θα ειδοποιήσει τον Ανάδοχο σχετικά, εγγράφως και τεκdηριωdένα. Το παρόν άρθρο δεν αφορά κατ αρχήν περιπτώσεις εκπλήρωσης υποχρεώσεων του Αναδό" χου, όπως, π.χ., εκείνων των Άρθρων 4.20, 4.21 κτλ. της παρούσας ή/και άλλων που απορρέουν από τη σύdβαση, οι οποίες αυτονόητα θα τακτοποιούνται αυ" τόdατα από τον Ανάδοχο χωρίς ανάγκη όχλησης εκ Dέρους της Υπηρεσίας, όπως επίσης δεν αφορά σε περιπτώσεις επιβολής προστίdων ή/και ποινικών ρη" τρών στον Ανάδοχο. (2) Η ειδοποίηση θα κατατίθεται το συντοdότερο δυνατό από το χρόνο κατά τον οποίο υπέπεσε στην αντίληψη του ΚτΕ το γεγονός ή οι περιστάσεις που στοιχει" οθετούν την αξίωσή του και Dέσα στις εκάστοτε προθεσdίες που τυχόν ορίζονται στην παρούσα και στις ισχύουσες διατάξεις του Άρθρου 1.5 της παρούσας. Στην ειδοποίηση θα καθορίζεται και η προθεσdία Dέσα στην οποία πρέπει να καταβληθούν τα οφειλόdενα. (3) Σε περίπτωση Dη εdπρόθεσdης καταβολής των οφειλοdένων από τον Ανάδοχο, οι σχετικές δαπάνες θα επιβαρύνονται Dε το νόdιdο τόκο υπερηdερίας. Σε περίπτωση που παρέλθει τρίdηνο χωρίς η καταβολή να έχει συντελεσθεί, ο ΚτΕ έχει το δικαίωdα: " να συdψηφίσει το σχετικό ποσό (Dε τους τόκους υπερηdερίας) Dε επόdενη καταβολή προς τον Ανάδοχο, αν υπάρχει, είτε " να εκπέσει το σχετικό ποσό (Dε τους τόκους υπερηdερίας) από τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις του Αναδόχου που έχει στα χέρια του, είτε " να αναζητήσει το οφειλόdενο ποσό (Dε τους τόκους υπερηdερίας) Dε τις νόdιdες διαδικασίες είσπραξης οφειλής προς το ηdόσιο. Οι τόκοι υπερηdερίας θα υπολογίζονται από την ηdεροdηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο των οφειλοdένων ποσών. 3. Ο ΕΠΙΒΛΕΠΝ 3.1 Καθήκοντα και δικαιοδοσία του Επιβλέποντα (1) Η Υπηρεσία διοικεί, παρακολουθεί και επιβλέπει το έργο και εκπροσωπείται από το προσωπικό επίβλεψης του έργου, το οποίο διευθύνει ο ΠροϊστάDενος της ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας και οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στους επιβλέποντες και σε όλους τους εντεταλdένους για την επίβλεψη του έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας, όπως επίσης και στους συdβούλους, που τυχόν θα χρησιdοποιήσει η Υπηρεσία για να τη συνδράdει και για όποιον άλλο η Υπηρεσία αποφασίσει να δώσει σχετική έγκριση. (2) Το γεγονός ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει από τις συdβατικές του υποχρεώσεις και τους ισχύοντες νόdους (βλ. και Άρθρο 17.2 της παρούσας). (3) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόdενα στα άρθρα 36, 37 και 40 του Ν. 3669/2008, στο άρθρο 186 του Ν.4070/2012 και στην υπ' αριθd. 17Α/08/78/ΦΝ433β/ΕΓΚ.11/16"5"12 εγκύκλιο ΥΠΟΜΕΙ 3.2 Μεταβίβαση αρ4οδιοτήτων εκ 4έρους του Επιβλέποντα Ισχύουν τα οριζόdενα στις παρ. 3.1(1) και 3.1(3) ανωτέρω. 3.3 Οδηγίες του Επιβλέποντα Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συddορφώνεται προς τις προφορικές ή έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας που δίνονται για την κανονική και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόdενα στο Άρθρο 37 του Ν.3669/ Αντικατάσταση Επιβλέποντα Ο ΚτΕ διατηρεί το δικαίωdα της αντικατάστασης του προσωπικού της ιευθύνουσας Υπηρεσίας ή της ΠροϊσταDένης Αρχής οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε αιτία, χωρίς εκ του λόγου τούτου να θεωρείται ότι προσβάλλεται έννοdο συdφέρον του Αναδόχου ή να στοιχειοθετείται δικαίωdα στον Ανάδοχο να αξιώσει αποζηdίωση ή παράταση προθεσdιών. 4. Ο ΑΝΑΟΧΟΣ 4.1 Υποχρεώσεις του Αναδόχου Επαλήθευση στοιχείων που χορηγούνται (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, Dετά την υπογραφή της σύdβασης, αλλά και όλοι οι διαγωνιζόdενοι κατά τη φάση του διαγωνισdού εφόσον το κρίνουν αναγκαίο, να επαληθεύσει όλα τα στη διάθεσή τους στοιχεία από την Υπηρεσία και να εκτελέσει και τυχόν συdπληρωdατικές έρευνες και Dελέτες εφαρdογής, προκει" Dένου να οριστικοποιηθούν τα κατασκευαστικά σχέδια των έργων. (2) Η επαλήθευση των διατιθεdένων στοιχείων Dε επί τόπου Dετρήσεις υπάγεται στην κατηγορία των ειδικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, για τις οποίες δεν προβλέπεται καταβολή αdοιβής στον Ανάδοχο. Σχετικά Dε την αποτύπωση της Dορφής του φυσικού εδάφους ισχύουν τα αναφερόdενα στα Άρθρο 4.7 της παρούσας Κατασκευή του έργου (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει το έργο σύdφωνα Dε τα οριζόdενα στην παράγραφο 1 του Άρθρου 7 και στο Άρθρο 8 του Ν 1418/84 καθώς και στις παραγράφους 1, 3, 4, 5, 6, 11 του Άρθρου 34 του Π 609/85. (2) Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύdφωνα Dε τους κανόνες της τέχνης και σύdφωνα Dε τις διατάξεις της παρούσας και τα σχέδια της εγκε" κριdένης Dελέτης ή/και της Dελέτης εφαρdογής, που θα υποβάλει στην Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος διατηρεί την πλήρη ευθύνη για την καλή εκτέλεση των εργα" σιών (βλ. και Άρθρο 17.2 της παρούσας) ιευκολύνσεις προς την Υπηρεσία Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εντός της προθεσdίας που προβλέπεται και Dε δικές του δαπάνες, να παραχωρήσει στην Επίβλεψη κατάλληλο χώρο γραφείου Dετά χώρων στάθdευσης τροχοφόρων, αποδεκτό από την Υπηρεσία, για το προσωπικό της Επίβλεψης, τους εκπροσώπους της, και τους τυχόν συdβούλους της. Το γραφείο αυτό θα κατασκευασθεί εντός του εργοταξίου και παραπλεύρως προς το Γραφείο του Αναδόχου. 4.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης των κατασκευών του έργου σύdφωνα Dε τις διατάξεις του Άρθρου 4 του Ν 3263/04 (2) Στην περίπτωση Κοινοπραξίας οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των Dελών της (άρθρο 35, παράγραφος 2 του Π. 609/85). 4.3 Νό4ι4ος Εκπρόσωπος Αναδόχου ΣύDφωνα Dε όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 του Άρθρου 29, στις παραγράφους 4 και 5 του Άρθρου 35 του Π 609/85 καθώς και στην παράγραφο 6 του Άρθρου 6 του Ν 1418/84, σχετικά Dε το προσωπικό του Αναδόχου, ισχύουν και τα ακόλουθα: 11

62 (1) Το βραδύτερο σε τριάντα (30) ηdερολογιακές Dέρες από την υπογραφή της σύdβασης κατασκευής του έργου, θα αναλάβει τα καθήκοντά του ο προϊστάdενος του εργοταξιακού γραφείου και γενικός διευθυντής του έργου για λογαριασdό του Αναδόχου. Ο προϊστάdενος του εργοταξιακού γραφείου θα διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα και την ανάλογη εdπειρία. (2) Για την έγκριση του ανωτέρω προτεινόdενου προϊστάdενου του εργοταξιακού γραφείου, ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία όλες τις πληροφορίες, πιστοποιητικά και λοιπά λεπτοdερή στοιχεία, που θα αφορούν στα προσόντα και στην εdπειρία του. Η Υπηρεσία Dπορεί, κατά την απόλυτη κρίση της, να Dην δώσει την έγκρισή της για τον προτεινόdενο, σε περίπτωση κατά την οποία θεωρήσει ότι αυτός δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα και πείρα ή δεν είναι κα" τάλληλος για την ανωτέρω θέση. Ο προϊστάdενος του εργοταξιακού γραφείου οφείλει να οdιλεί, διαβάζει και γράφει άριστα την Ελληνική γλώσσα. Σε αντί" θετη περίπτωση θα υπάρχει DόνιDα ειδικός τεχνικός διερdηνέας. (3) Ο προϊστάdενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης για το υπόψη έργο και η απουσία του από το εργοτάξιο θα είναι αιτιολο" γηdένη και θα οφείλεται Dόνο σε λόγους που έχουν να κάνουν Dε εκτός εργοταξίου απασχόληση που αφορά στο υπόψη έργο. Όταν ο προϊστάdενος του εργο" ταξιακού γραφείου απουσιάζει, ως ανωτέρω, θα υπάρχει στο εργοτάξιο ο αναπληρωτής του που θα έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία. (4) Ο προϊστάdενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι πλήρως εξουσιοδοτηdένος Dε συdβολαιογραφικό πληρεξούσιο να εκπροσωπεί τον Ανάδοχο σε όλα τα θέdατα του εργοταξίου, περιλαdβανοdένης της παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί τόπου του έργου και της υπογραφής κάθε εγγράφου και στοιχείου που η υπογραφή του προβλέπεται επί τόπου του έργου (παραλαβές, επιdετρήσεις, ηdερολόγια κτλ). (5) Ο προϊστάdενος του εργοταξιακού γραφείου είναι αρdόδιος για την έγκαιρη, έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και για τη λήψη και εφαρ" Dογή των απαιτούdενων Dέτρων προστασίας και ασφάλειας των εργαζοdένων στο έργο, καθώς και κάθε τρίτου. Γι αυτό ο προϊστάdενος του εργοταξιακού γραφείου πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση, Dε την οποία να αποδέχεται το διορισdό του και τις ευθύνες του. (6) Η Υπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ανακαλέσει την έγγραφη έγκρισή της για τον ορισdό του προϊστάdενου του εργοταξιακού γραφείου ή του αναπληρωτή του, οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να τους αποdακρύνει και να τους αντικαταστήσει Dε άλλους, των οποίων ο διορισdός θα υπόκειται επί" σης στην έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. (7) Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισdός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καdία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες και τις υποχρεώ" σεις του, ο δε Ανάδοχος παραdένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία. 4.4 Υπεργολάβοι (1) Ισχύουν τα οριζόdενα στους Ν. 1418/84, Ν. 2940/01 και Ν. 3263/04, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. (2) Σε περίπτωση χρησιdοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο Ανάδοχος παραdένει Dόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες, τις συνυφασdένες συνέπειες και ευθύνες, έστω και αν οι υπεργολάβοι αυτοί έχουν τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. (3) Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωdα να ζητήσει κάθε στοιχείο (συdβατικό, οικονοdικό, προόδου, ολοκλήρωσης κτλ.) που σχετίζεται Dε την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των υπεργολάβων, ως εάν αυτά αφορούσαν την εκπλήρωση συdβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου κατά τη σύdβαση. 4.5 Εκχώρηση δικαιω4άτων Υπεργολαβίας Ισχύουν τα οριζόdενα στην παράγραφο 6 του Άρθρου 5 του Ν 1418/84 και στις παραγράφους 1 έως 4 του Άρθρου 51 του Π 609/85, όπως κωδικοποιήθηκαν στα άρθρα 65 και 179 του Ν. 3669/ Συνεργασία 4ε τον Κύριο του Έργου, το προσωπικό της Επίβλεψης και 4ε τρίτους (1) Γενικά ισχύουν τα οριζόdενα στην παράγραφο 6 του Άρθρου 2 του Ν 1418/84 καθώς και στην παράγραφο 4 του Άρθρου 28 και την παράγραφο 11 του Άρ" θρου 34 του Π 609/85. (2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία ή από άλλους εργολήπτες που χρησιdοποιούνται από τον Κύριο του Έργου σε εργασίες παράπλευρων χώρων, που δεν περιλαdβάνονται στη σύdβαση του, ενώ πρέπει να συνεργαστεί, κατά το δυνατόν, Dε τους τυχόν προηγού" Dενους ή επόdενους αναδόχους των έργων για την τάχιστη αποτύπωση και παραλαβή της παρούσας κατάστασης των έργων ως έχουν. (3) Ενδεικτικά, αναφέρονται ως Dέτρα διευκόλυνσης, η εξασφάλιση διελεύσεων (οχηdάτων/ DηχανηDάτων / προσωπικού / υλικών) άλλων εργοληπτών, η ρύθ" Dιση της σειράς των εργασιών του ώστε να συντονίζονται Dε τις εργασίες από την παρουσία άλλων εργοληπτών στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών ή/και από την εγκατάσταση εξοπλισdού του ΚτΕ ή άλλων. Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συdπεριφέρεται και Dε τα συνεργεία ή τους εργολήπτες των Εται" ρειών και ΟργανισDών Κοινής φέλειας, που τυχόν θα εργάζονται στα εργοτάξια ή τις παρυφές του έργου. 4.7 Τοπογραφικά στοιχεία και έλεγχοι χαράξεις τοπογραφικά διαγρά44ατα (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει για αποκλειστική χρήση της Υπηρεσίας, σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, όλα τα όργανα ελέγχου, τα βοηθητι" κά εξαρτήdατα και το κατάλληλο προσωπικό, που είναι αναγκαία για όλους τους τοπογραφικούς ελέγχους που θα απαιτηθούν σε όλες τις φάσεις κατασκευής του έργου. (2) Ο Ανάδοχος, πριν αρχίσει κάθε DόνιDη εργασία, πρέπει να εγκαταστήσει ένα ολοκληρωdένο σύστηdα DόνιDων υψοdετρικών αφετηριών (REPERES) στα διάφορα τdήdατα του έργου, όπως απαιτείται ή σύdφωνα Dε τις οδηγίες που θα του δοθούν. (3) Οι ανωτέρω αφετηρίες θα τοποθετηθούν Dε κλειστή όδευση, θα οριοθετηθούν και θα προστατευθούν από κάθε πιθανή φθορά και θα είναι εκτός εύρους κα" τάληψης των κατασκευών, ώστε να Dη θίγονται και να είναι προσβάσιdες ανεξάρτητα των εκτελούdενων εργασιών. Η τοποθέτηση, οριοθέτηση, προστασία και εξασφάλιση των εν λόγω υψοdετρικών αφετηριών, θα γίνει Dε δαπάνες του Αναδόχου, που θεωρούνται ανηγdένες στις τιdές προσφοράς του έργου. (4) Μέσα στις υποχρεώσεις του Dηχανικού εξοπλισdού του Αναδόχου περιλαdβάνεται και ο κατάλληλος τοπογραφικός εξοπλισdός, που θα βρίσκεται συνέχεια επί τόπου του έργου, Dε τον οποίο θα γίνονται οι χαράξεις των έργων και οι τοπογραφικοί και λοιποί γεωdετρικοί έλεγχοι της κατασκευής. (5) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία για έγκριση Dεθοδολογία τοπογραφικών εργασιών, χαράξεων και ελέγχων της κατασκευής (εκχερ" σώσεις, εκσκαφές, επιχώdατα, εξυγίανση εδαφών, χαράξεις τεχνικών έργων και κτιρίων κάθε φύσης, οριζοντιογραφικά και υψοdετρικά σε όλα τα στάδια, σκυροδετήσεις, οδοστρωσία, ασφαλτικές στρώσεις σταθερού ή Dεταβλητού πάχους, ασφαλτικές διορθωτικές στρώσεις κτλ.). Η Dεθοδολογία αυτή θα πρέπει να υποβληθεί Dέσα στην προθεσdία της παρ. 8.2 της παρούσας και να περιγραφεί Dε επαρκή ακρίβεια, σε συσχετισdό Dε τον πίνακα προσωπικού και την οργάνωση της σχετικής εργασίας, για τη διασφάλιση του ποιοτικού ελέγχου του έργου. (6) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει τοπογραφικά διαγράddατα, σε όσες θέσεις είναι αναγκαία και δεν υπάρχουν, στην κατάλληλη και αποδεκτή από την Υπηρεσία ακρίβεια και κλίdακα, για όλες τις περιπτώσεις που τέτοια διαγράddατα θα απαιτηθούν, όπως π.χ., για δανειοθαλάdους, λατοdεία, χώρους απόθε" σης, προσωρινά έργα, χώρους εργοταξίων, τεχνικά έργα κτλ. Εφόσον δοθεί σχετική εντολή από την Υπηρεσία, τα διαγράddατα αυτά θα συνδέονται Dε το ΤριγωνοDετρικό ίκτυο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού. (7) Για τη σύνταξη των τοπογραφικών διαγραddάτων σε θέσεις λατοdείων, δανειοθαλάdων, χώρων απόθεσης, εργοταξιακών περιοχών, προσωρινών έργων κτλ., που δεν θα χρησιdοποιηθούν από τα DόνιDα έργα, δεν θα καταβληθεί στον Ανάδοχο ουδεdία αdοιβή. Οι ανωτέρω τοπογραφήσεις είναι απαιτητές από τον ΚτΕ για λόγους σχετιζόdενους Dε την επίβλεψη του έργου, αλλά από τον Ανάδοχο θα θεωρηθούν ότι οι σχετικές τους δαπάνες περιλαdβάνονται, κατά τρόπο ανηγdένο, στις τιdές του τιdολογίου προσφοράς. 4.8 Μέτρα Ασφαλείας Πρόληψη ατυχη4άτων Έλεγχος επιβλαβών αερίων (1) Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει τα επιβαλλόdενα για κάθε περίπτωση Dέτρα ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήdατος και οποιασδήποτε ζηdιάς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, είναι δε Dόνος υπεύθυνος γι' αυτά και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει, είτε από δική του υπαιτιότητα (από πράξεις ή/και παραλείψεις του), είτε από τα εργαλεία και DηχανήDατα που απασχολούνται στο έργο του. Οι σχετικές ευθύνες του Αναδόχου ορίζονται περαιτέρω στο Άρθρο 17 της παρούσας. (2) Σε περιπτώσεις που απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής, κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες κατασκευές καθώς και στη λήψη κάθε άλλου Dέτρου, για την αποφυγή πρόκλησης ζηdιών σε τρίτους ή και στο έργο, και αποζηdιώνεται για αυ" τά Dε βάση τις τιdές του συdβατικού ΤιDολογίου ή Dε βάση τις τιdές Dονάδος νέων εργασιών για τις Dη προβλεπόdενες από το συdβατικό ΤιDολόγιο εργασί" ες. (3) Για την προστασία και αντιdετώπιση πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις των εργοταξιακών χώρων και στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και σε κάθε DηχάνηDα του εξοπλισdού του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει : i. Για την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισdού πυρόσβεσης. ii. iii. Για τον περιοδικό καθαρισdό των χώρων από επικίνδυνα για ανάφλεξη υλικά και την κατάλληλη διάθεσή τους. Να Dην πραγdατοποιεί εργασίες συγκολλήσεων ή εργασίες ανοικτής φλόγας κοντά σε χώρους αποθήκευσης καυσίdων ή άλλων εύφλεκτων υλών, του εργοταξίου και των γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν σε τρίτους. 12

63 iv. Για την ασφαλή αποθήκευση των εκρηκτικών υλών, που θα γίνεται κατόπιν και σύdφωνα Dε σχετική άδεια της αρdόδιας Αρχής και βάσει των κεί" Dενων διατάξεων διαχείρισής τους. (4) Επίσης ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα ενδεδειγdένα Dέτρα για την αποφυγή ζηdιών και ατυχηdάτων από τη χρήση εκρηκτικών υλών, όπως π.χ. ελεγ" χόdενες εκρήξεις, συστήdατα συναγερdού για την αποdάκρυνση ατόdων από τους χώρους των εκρήξεων, λήψη προστατευτικών Dέτρων για υπερκείdενες, υποκείdενες ή παρακείdενες κατασκευές και ιδιοκτησίες κτλ., εφόσον βεβαίως του επιτραπεί από την Υπηρεσία να χρησιdοποιήσει εκρηκτικές ύλες στις εκ" σκαφές. Τέλος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί όλες τις υποδείξεις των εντεταλdένων οργάνων του Κράτους (Επιθεώρηση Εργασίας, Επιθεώρηση Μεταλλείων κτλ.). (5) Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, ο Ανάδοχος παραdένει Dόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζοdένων ή των Dε άλλο τρόπο εdπλεκοdένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγdένων και ορθών Dέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονι" σdών. Για θέdατα πρόληψης ατυχηdάτων ισχύουν όσα ορίζονται από την Ελληνική νοdοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει, κατά το χρόνο εφαρdογής των σχετι" κών διατάξεων. (6) Όλες οι δαπάνες, που συνεπάγονται τα ανωτέρω, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θεωρούνται ανηγdένες στις τιdές της προσφοράς του. 4.9 ιασφάλισηποιότητας 4.9.1Ποιότητα και προέλευση υλικών και ετοί4ων ή η4ικατεργασ4ένων προϊόντων (1) Ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιdοποιήσει υποχρεωτικά τα υλικά και τα έτοιdα ή ηdικατεργασdένα προϊόντα που προδιαγράφονται για την κατασκευή του έργου, συνοδευόdενα, από κατάλληλα πιστοποιητικά ποιοτικής συddόρφωσης, πιστοποιητικά συστήdατος διαχείρισης ποιότητας, πιστοποιητικά συστήdατος περιβαλλοντικής διαχείρισης, κ.λ.π. Απαγορεύεται η χρησιdοποίηση υλικών απροσδιόριστης ποιότητας ή άγνωστης προέλευσης ή η ενσωdάτωση στο έργο υλικών που δεν φέρουν την σήdανση CE και δεν έχουν προηγουdένως τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. (2) Όλα τα προσκοdιζόdενα από τον Ανάδοχο είδη και υλικά για ενσωdάτωση στα έργα θα είναι καινούργια, χωρίς ελαττώdατα και θα πληρούν τους αντίστοι" χους συdβατικούς όρους, που καθορίζουν τον τύπο, κατηγορία και λοιπά χαρακτηριστικά των ειδών και υλικών που θα χρησιdοποιηθούν. (3) Ειδικότερα ως προς τον έλεγχο προσκοdιζόdενων ειδών και υλικών και την παραλαβή υλικών Dε ζύγιση ισχύουν τα παρακάτω: i. Όλα τα είδη και υλικά για την κατασκευή του έργου ή την ενσωdάτωσή τους σε αυτό θα πληρούν τις απαιτήσεις των αντίστοιχων ΕΤΕΠ, ΤΣΥ, κ.λ.π. ii. Για τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων υλικών από την Υπηρεσία ουσιαστικά δικαιολογητικά θεωρούνται τα σήdατα ποιότητας CE του προϊόντος, οι τεχνικές εγκρίσεις και πιστοποιήσεις και που έχουν εκδοθεί στις χώρες παραγωγής των, αλλά και σε άλλες χώρες της ΕΕ και του ΕΟΧ, της Ελβετί" ας, των ΗΠΑ και του Καναδά,. iii. Σχετικά Dε την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών που χρησιdοποιούνται στην κατασκευή του έργου ή προορίζονται για ενσωdά" iv. τωση σε αυτό, καθώς και για τον χαρακτηρισdό των εδαφών, ισχύουν τα προβλεπόdενα στο Άρθρο 6 του Ν 1418/84. Σχετικά Dε την αποδοχή των υλικών και ειδών που πρόκειται να χρησιdοποιηθούν στην κατασκευή του έργου, θα εφαρdόζονται οι σχετικές διατά" ξεις του Π 334/94 «Προϊόντα οκιdών Κατασκευών» καθώς και διατάγdατα, αποφάσεις, εγκύκλιοι, κ.λ.π. κατ εφαρdογή του Π. 334/94. v. Η παραλαβή υλικών που γίνεται Dε ζύγιση, για όσες εργασίες του έργου κατατάσσονται σε αυτήν την κατηγορία, θα γίνεται σύdφωνα Dε τα συdβα" τικά τεύχη Υποβολή τεχνικών στοιχείων και δειγ4άτων υλικών (1) Όχι αργότερα από τις προθεσdίες που ορίζονται, ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει προσκοdίσει στην Υπηρεσία, για προέγκριση της παραγγελίας τους, τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία (προέλευση, διαφηdιστικά και κυρίως τεχνικά φυλλάδια, τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά ποιότητας, ανάλυση λειτουρ" γίας και λοιπά χρήσιdα στοιχεία, σύdφωνα Dε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας) και δείγdατα όλων των βασικών υλικών και του εξοπλισdού, που ενσωdατώ" νονται στο έργο, καθώς και όλων των συσκευών, οργάνων και λογισdικού, τα οποία πρόκειται να χρησιdοποιηθούν από τον Ανάδοχο ή/και υπεργολάβους του κατά την κατασκευή του έργου. (2) ΕπισηDαίνεται ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωdα να Dην εγκρίνει τη χρησιdοποίηση οποιουδήποτε υλικού, εξοπλισdού, οργάνου ή συσκευής ή/και επί Dέρους στοιχείου του έργου, για το οποίο δεν τεκdηριώνεται, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, ότι τα χαρακτηριστικά και οι επιδόσεις είναι σε πλήρη συd" Dόρφωση Dε τα συdβατικά τεύχη. Επίσης θα ληφθεί υπόψη η αξιοπιστία του προdηθευτικού οίκου ή βιοdηχανίας, η ύπαρξη οργανωdένης αντιπροσωπείας στην Ελλάδα για εισαγόdενα είδη, η παρεχόdενη υποστήριξη Dετά την πώληση κτλ. Από ενδεχόdενη απόρριψη του προτεινόdενου υλικού ή είδους από την Υπηρεσία λόγω ελλιπούς τεκdηρίωσης, δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωdα οικονοdικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσdίας. (3) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοdίσει στοιχεία τεκdηρίωσης της συddόρφωσής τους Dε τις απαιτήσεις της σύdβασης και δείγdατα (κατά περίπτωση), για τα υλικά, είδη, όργανα και συσκευές που ορίζονται στα συdβατικά τεύχη Ειδικές υποχρεώσεις για παραγγελίες 4ηχανη4άτων, υλικών, συσκευών, ετοί4ων προϊόντων (1) Για τα διάφορα DηχανήDατα, υλικά, συσκευές κτλ., οποιασδήποτε προέλευσης, που παραγγέλλονται έτοιdα από το εdπόριο (δηλ. δεν κατασκευάζονται ειδικά Dε συγκεκριdένες προδιαγραφές για το έργο), των οποίων οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά τυχόν δεν καθορίζονται επακριβώς στα συdβατικά τεύχη και για την πρόληψη πιθανών παρερdηνειών, ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν από την παραγγελία, Dε DέριDνα και δαπάνη του, να υποβάλλει για έ" γκριση στην Υπηρεσία δείγdατα υλικών, συσκευών ή DηχανηDάτων, τα οποία πρόκειται να συdπεριλάβει στο έργο, Dαζί Dε τα ονόdατα προdηθευτών και τυχόν υπάρχοντα δικαιώdατα ευρεσιτεχνίας, που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά του κατασκευαστή τους, ώστε να αποδεικνύ" εται, κατ ένδειξη, ότι τα είδη που θα παραγγελθούν συdφωνούν Dε τους γενικούς όρους των συdβατικών τευχών. (2) Τα κατατιθέdενα δείγdατα θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά για όλη την αποστολή και τα υλικά δεν θα χρησιdοποιηθούν πριν ελεγχθούν και εγκριθούν αρdόδια τα δείγdατα. (3) Σε όσες περιπτώσεις δεν υπάρχουν δείγdατα, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει πιστοποιητικά δοκιdών, συνοδευόdενα από τεχνικά φυλλάδια και τεχνικά χαρα" κτηριστικά του κατασκευαστή τους εις τριπλούν, DεταφρασDένα στην ελληνική γλώσσα. (4) Για τις περιπτώσεις που αυτό έχει σηdασία για τα έργα, ο Ανάδοχος θα συνοδεύει τα υποβαλλόdενα στοιχεία Dε γενικά σχέδια, εις τριπλούν, που θα εdφα" νίζουν σε κατάλληλη κλίdακα τη διάταξη των DηχανηDάτων και συσκευών που θα παραγγελθούν, Dέσα στους χώρους εγκατάστασης τους και που θα ανα" γράφουν τις γενικές εξωτερικές διαστάσεις τους. (5) Οι ανωτέρω υποβολές στοιχείων στην Υπηρεσία για έγκριση, πρέπει να γίνονται έγκαιρα πριν από την παραγγελία, κατά τρόπον ώστε η Υπηρεσία, αφού εκτελέσει τις οποιεσδήποτε κατ αυτήν αναγκαίες δοκιdές και διερευνήσει κατάλληλα το θέdα, να έχει στη διάθεσή της επαρκή χρόνο για να διατυπώσει διαφωνία, αποδοχή, ή οποιαδήποτε παρατήρηση και να αποdένει επίσης επαρκής χρόνος στον Ανάδοχο για να αναπροσαρdόσει, σύdφωνα Dε τις απόψεις της Υπηρεσίας την παραγγελία του. (6) ΣύDφωνα Dε τα ανωτέρω, στο χρονοδιάγραddα του έργου θα εξασφαλίζονται τα κατάλληλα χρονικά περιθώρια πριν από τις παραγγελίες των εν λόγω Dη" χανηdάτων, υλικών, συσκευών και έτοιdων προϊόντων και θα γίνεται έγκαιρη πρόβλεψη παραγγελιών, ώστε να Dη δηdιουργούνται καθυστερήσεις στην ε" κτέλεση των έργων. (7) Η Dία σειρά (από τις τρεις) των στοιχείων κτλ. που υπέβαλε ο Ανάδοχος, επιστρέφεται σε αυτόν Dαζί Dε την κατά τα ανωτέρω έκφραση των απόψεων της Υπηρεσίας. (8) Η έγκριση των ειδών αυτών από την Υπηρεσία, που γίνεται για την πραγdατοποίηση της παραγγελίας από τον Ανάδοχο, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του και την υποχρέωση του να είναι τα είδη που θα εγκαταστήσει σύdφωνα Dε τα συdβατικά τεύχη και να αποδειχθεί τούτο κατά τις δοκιdές και παραλαβές των εγκαταστάσεων. (9) Εξάλλου παραdένει στο ακέραιο το δικαίωdα της Υπηρεσίας να προβεί σε τυχαία δειγdατοληψία επί των υλικών, συσκευών, DηχανηDάτων, έτοιdων προϊό" ντων κτλ. που προσκοdίσθηκαν στο εργοτάξιο και να εκτελέσει δοκιdές παραλαβής, σύdφωνα Dε τα συdβατικά τεύχη, να διατάξει δε την άdεση αποdά" κρυνση από το εργοτάξιο κάθε είδους υλικού, DηχανήDατος, συσκευής, ετοίdου προϊόντος κτλ., που δεν πληροί τους συdβατικούς όρους που αναφέρονται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του. (10) Οποιαδήποτε καθυστέρηση προκύψει από τυχόν εσφαλdένη επιλογή από τον Ανάδοχο, και απόρριψη της από την Υπηρεσία, καθώς και η επανυποβολή νέων στοιχείων από τον Ανάδοχο, δεν θα αποτελεί λόγο για παράταση των συdβατικών προθεσdιών αποπεράτωσης του έργου. (11) ΕπισηDαίνεται ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωdα να Dην εγκρίνει την ενσωdάτωση στο έργο προϊόντων για τα οποία θα εκφράζονται αdφιβολίες διαθε" σιdότητας ανταλλακτικών, αξιοπιστίας της παραγωγής (βιοτεχνικής ή βιοdηχανικής) ή ύπαρξης οργανωdένης αντιπροσωπείας στην Ελλάδα (για εισαγόdε" να προϊόντα από το εξωτερικό). Επιπρόσθετα, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωdα να αξιολογήσει Dόνη εκείνη ότι τα οποιαδήποτε σχετικά προϊόντα θα λει" τουργούν αξιόπιστα κάτω από τις συνθήκες για τις οποίες προορίζονται, επί τη χρονική περίοδο για την οποία προορίζονται, και Dε προϋπόθεση εύλογης 13

64 δαπάνης συντήρησης. Από τα κατά τα ανωτέρω δικαιώdατα της Υπηρεσίας για προϊόντα, κατά τα άλλα σύdφωνα Dε τα συdβατικά τεύχη, δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωdα οικονοdικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσdίας Φύλαξηυλικών (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαχωρίζει και φυλάσσει, Dε DέριDνα και δαπάνη του, σε ιδιαίτερους φυλασσόdενους χώρους όσα υλικά έχουν υποστεί ποιοτι" κό έλεγχο. ΟDοίως, σε ιδιαίτερους χώρους θα φυλάσσονται τα κατά τα ανωτέρω δείγdατα υλικών, συσκευών, DηχανηDάτων, κτλ. (2) Οι χώροι αποθήκευσης υλικών που έχουν υποστεί ποιοτικό έλεγχο και δειγdάτων θα υπάρχουν στο εργοτάξιο ή σε κατάλληλο εργοταξιακό χώρο του Ανα" δόχου, όπως θα συdφωνηθεί Dεταξύ του Αναδόχου και της Υπηρεσίας, για την καλύτερη δυνατή αποδοτικότητα και την αξιοπιστία της ποιότητας του έρ" γου Αρχείοέργου Ο Ανάδοχος θα οργανώσει ένα λειτουργικό και αποτελεσdατικό αρχείο στοιχείων και βιβλιοθήκη στην οποία θα καταχωρούνται η αλληλογραφία, τα πρωτόκολλα, τα συdφωνητικά, τα σχέδια κτλ., και θα ελέγχεται η διανοdή τους. Οι λεπτοdέρειες οργάνωσης και τήρησης του αρχείου αυτού θα καθορίζονται στο ΠρόγραDDα Ποιότη" τας του Έργου, η εφαρdογή του οποίου θα επιτηρείται από τον Υπεύθυνο Ποιότητας του έργου Πρόγρα44α ποιότητας έργου (1) Εφόσον απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει, συντάξει και υποβάλει για έγκριση από την Υπηρεσία ΠρόγραDDα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ), σύdφωνα Dε τα οριζόdενα στο άρθρο 59 του Ν.3669/2008 και στο άρθρο 135 του Ν. 4070/2012. Το περιεχόdενο του ΠΠΕ θα εξειδικεύεται, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο. (2) Η ανάπτυξη του προγράddατος ποιότητας του έργου γίνεται σε επίπεδο Dελέτης εφαρdογής υπό την έννοια του Άρθρου 1.9 της παρούσας και όλες οι σχετικές εργασίες και τα παραδοτέα στοιχεία υπάγονται στην κατηγορία των Dελετών της παρ της παρούσας (Dελέτες η αdοιβή των οποίων πρέπει να εdπεριέχεται ανηγdένα στις τιdές της προσφοράς) Υπεύθυνος ποιότητας έργου (1) Εφόσον προβλέπεται, ο Ανάδοχος υποχρεούται, καθ όλη τη διάρκεια του έργου, να καλύπτει Dε ένα εξειδικευdένο στέλεχος τη θέση του Υπεύθυνου Ποιό" τητας έργου. Εάν δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη, καθήκοντα Υπευθύνου Ποιότητας θα ασκεί ο προϊστάdενος του εργοταξιακού γραφείου ή ο αναπληρωτής του. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει, στο οργανόγραddα, τα άτοdα εκείνα που έχουν αρdοδιότητες σε θέdατα διασφάλισης ποιότητας και να προσ" διορίσει γραπτά αυτές τις αρdοδιότητες στο ΠΠΕ που θα υποβάλει. Ο Υπεύθυνος Ποιότητας θα έχει πλήρη εξουσία, ώστε να διασφαλίζεται ότι η πολιτική ποιότητας είναι γνωστή σε όλο το προσωπικό και εφαρdόζεται, ότι το ΠΠΕ, που εγκρίθηκε, εφαρdόζεται, καθώς επίσης και να αναφέρει στον προϊστάdενο του εργοταξιακού γραφείου, σχετικά Dε την αποτελεσdατικότητα του προγράddατος, ώστε να λαdβάνονται Dέτρα βελτίωσης του. (2) Επίσης ο Υπεύθυνος Ποιότητας οφείλει να προdηθευτεί αρdόδια τις σχετικές Dε το αντικείdενό του διαδικασίες του συστήdατος διασφάλισης ποιότητας της Υπηρεσίας, εφόσον διατίθεται τέτοιο, για να τις λάβει υπόψη του κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής, αλλά και κατά τη σύνταξη του προ" γράddατος ποιότητας του έργου και των υποστηρικτικών εγγράφων Εργαστήρια εργοταξίου (1) Για τη διασφάλιση της ποιότητας και τον ποιοτικό έλεγχο των έργων, ανεξάρτητα από τον εργαστηριακό εξοπλισdό και το τυχόν εργαστηριακό προσωπικό του ΚτΕ και ανεξάρτητα εάν Dέρος του Ποιοτικού Ελέγχου έχει ανατεθεί από τον ΚτΕ σε εξωτερικό συνεργάτη, είναι πιθανή η ανάγκη εγκατάστασης εργο" ταξιακών εργαστηρίων εκ Dέρους του Αναδόχου, στα οποία πρέπει να εκτελούνται δοκιdές για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας κατα" σκευής των έργων, σύdφωνα Dε τις τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά συdβατικά τεύχη Στοιχεία πεδίου του έργου Μελέτη και γνώση των συνθηκών κατασκευής (1) Η συddετοχή στη δηdοπρασία Dε την υποβολή προσφοράς αποτελεί αdάχητο τεκdήριο ότι οι διαγωνιζόdενοι έχουν επισκεφθεί και πλήρως ελέγξει τη φύση και την τοποθεσία του έργου, και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής τούτου, κυρίως σε ότι αφορά τις κάθε φύσης πηγές λήψης υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης υλικών, δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού γενικά προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύdα" τος, φυσικού αερίου και οδών προσπέλασης, τις Dετεωρολογικές συνθήκες που συνήθως επικρατούν, τα υδρολογικά στοιχεία, τις διάφορες διακυdάνσεις της στάθdης του νερού των ποταdών, χειdάρρων, παλίρροιας ή παρόdοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο των έργων, τη διαdόρφωση και κατάσταση του εδά" φους, το είδος, την ποιότητα και ποσότητα των ευρισκοdένων στην περιοχή κατάλληλων εκdεταλλεύσιdων υλικών, το είδος και τα Dέσα (DηχανήDατα, υλι" κά και υπηρεσίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) που θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών, τις δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τυχόν εργασίες που θα εκτελούνται ταυτόχρονα στην περιοχή του έργου από τον ΚτΕ ή από άλλους εργολήπτες, τις εκτελεσθεί" σες απαλλοτριώσεις και εκείνες που παραdένουν ακόdη ανεκτέλεστες και οποιαδήποτε άλλα θέdατα που Dπορούν Dε οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών σε συνδυασdό Dε τους όρους της σύdβασης. (2) Επίσης ο διαγωνιζόdενος αποδέχεται ότι έχει Dελετήσει, Dε σκοπό τη συddόρφωσή του, το ισχύον θεσdικό πλαίσιο, τα εγκεκριdένα διαγράddατα και σχέδια της Dελέτης, τους περιβαλλοντικούς όρους για την υπόψη περιοχή και τις συνθήκες του έργου, τα τυχόν διατιθέdενα στοιχεία και πληροφορίες από τις Το" πικές Αρχές, ηdόσιες Επιχειρήσεις και ΟργανισDούς, καθώς και τα λοιπά συdβατικά στοιχεία της εργολαβίας που συdπεριλαdβάνονται στο φάκελο της δηdοπρασίας και αποτελούν Dαζί Dε τη διακήρυξη τη βάση της προσφοράς του, καθώς και ότι αποδέχεται και ανεπιφύλακτα αναλαdβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις ανωτέρω συνθήκες και όρους. (3) Τονίζεται ότι τα στοιχεία σχετικά Dε τις υφιστάdενες συνθήκες, όπως π.χ., ποιότητα υπεδάφους, αποτελέσdατα κάθε φύσης ερευνών, στοιχεία κάθε φύσης παρατηρήσεων κτλ., που έγιναν ή γίνονται από την Υπηρεσία ή από άλλους, τίθενται στη διάθεση των διαγωνιζόdενων για ενηdέρωσή τους και Dόνο. Τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά και δεν δεσdεύουν συdβατικά την Υπηρεσία, αλλά Dπορούν να χρησιdεύσουν ως βοήθηdα για τη σύνταξη των προσφορών. Αφήνεται πάντως στην κρίση των διαγωνιζοdένων να αξιολογήσουν τα στοιχεία αυτά ή και να προβούν Dε δική τους ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη σε οποι" εσδήποτε συdπληρωdατικές έρευνες ή παρατηρήσεις για επαλήθευση, επέκταση ή/και ακριβέστερο καθορισdό των στοιχείων που τους διατέθηκαν. Ο Ανά" δοχος Dε την προσφορά του θεωρείται ότι έχει πλήρως ενηdερωθεί στις επιτόπιες συνθήκες σύdφωνα Dε το παρόν Άρθρο (4) Παράλειψη του Αναδόχου προς ενηdέρωσή του Dε κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύdβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συddόρφωσή του προς τις συdβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωdα οικονοdικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσdίας εξ αιτίας αυτού του λόγου Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισ4ών Κοινής φελείας (ΟΚ) (1) Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι ενδέχεται στην περιοχή του έργου να υφίστανται εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις ΟΚ, ΕΚΟ ή ΝΠ, οι οποίες πρέπει να Dετατοπιστούν από τους κυρίους των. (2) Με τις εργασίες αυτές ουδεdία οικονοdική ή τεχνική ανάdιξη θα έχει ο Ανάδοχος (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά), υποχρεούται όdως αυτός να διευκολύνει χωρίς προφάσεις την εκτέλεση των ως άνω εργασιών, χωρίς να δικαιούται εξ αιτίας αυτού του λόγου ιδιαίτερη αποζηdίωση λόγω καθυστέρησης ή δυσχε" ρειών που τυχόν παρουσιάζονται στις εργασίες που εκτελούνται από αυτόν. (3) Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών σε περιοχές όπου ανα ένεται ε πλοκή ε υφιστά ενους αγωγούς ΟΚ<: i. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έρευνα που θα διεξάγει στα γραφεία των αρdοδίων ΟΚ, να αναζητήσει στοιχεία για τους υφιστάdενους, στην περιοχή των έργων, αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης κτλ., οι οποίοι εdπλέκονται Dε το έργο. Η επαλήθευση και συdπλήρωση των στοιχείων αυτών αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου. ii. Ο Ανάδοχος αdέσως Dετά την υπογραφή της σύdβασης υποχρεούται: στη λήψη οδηγιών και πληροφοριών από τους αρdόδιους φορείς (ΟΤΕ, ΕΗ, Ύδρευση, Αποχέτευση, Φυσικό Αέριο κτλ.) για τυχόν αγωγούς ή καλώδια στις θέσεις των έργων, καθώς και στην αποκάλυψη και ακριβή προσδιορι" σdό τούτων πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας, όπως και στη Dετέπειτα προστασία των προς αποφυγή ζηdιών, η αποκατάσταση ή η αποζη" Dίωση των οποίων θα βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. (4) Επιπρόσθετα, ειδικά για δίκτυα ύδρευσης ισχύουν τα κάτωθι: i. Ειδικά για το δίκτυο ύδρευσης και λόγω της εξαιρετικής σηdασίας που έχει το δίκτυο αυτό για τη ζωή και την υγεία των κατοίκων, ο Ανάδοχος υπο" χρεούται να εντείνει τα Dέτρα για την αποφυγή ζηdιών στο δίκτυο. Σε περίπτωση που παρ' όλα τα εν λόγω Dέτρα, συdβούν ζηdίες στο δίκτυο ύδρευ" σης, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται στην άdεση και το αργότερο εντός 4ώρου οριστική αποκατάσταση της ζηdίας. Αν παρέλθει το 4ωρο χωρίς η ζηdία να έχει αποκατασταθεί, τότε για κάθε επόdενο 4ωρο επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα σε βάρος του Αναδόχου. Η ειδική αυτή ποινική ρήτρα είναι α" νεξάρτητη και επιπλέον των τυχόν επιβαλλοdένων ποινικών ρητρών για λόγους Dη τήρησης των προθεσdιών. Ο Ανάδοχος Dε τη συddετοχή του στο διαγωνισdό, αποδεικνύει ότι έχει λάβει γνώση του όρου αυτού και τον αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 14

65 ii. Για ζηdιές ειδικά στο δίκτυο ύδρευσης η δαπάνη επισκευής αλλά και η ζηdία λόγω της αξίας του απολεσθέντος ύδατος βαρύνει τον Ανάδοχο και Dπο" ρεί να παρακρατείται από τα οφειλόdενα σε αυτόν από την υπόψη εργολαβία ή άλλη ή εφόσον αυτά δεν επαρκούν εισπράττεται σύdφωνα Dε τις διατά" ξεις για είσπραξη ηdοσίων Εσόδων Επάρκεια συ4φωνη4ένου εργολαβικού ανταλλάγ4ατος (1) Ο Ανάδοχος αποδέχεται, Dε την υπογραφή της σύdβασης, ότι το συdφωνηdένο εργολαβικό αντάλλαγdα επαρκεί για την κάλυψη των κάθε φύσης υποχρεώ" σεών του που απορρέουν από τη σύdβαση. (2) Οι διαγωνιζόdενοι θα πρέπει, κατά την υποβολή της Προσφοράς τους, να έχουν συνεκτιdήσει Dε επάρκεια τους επιχειρηdατικούς κινδύνους και όλες τις συν" θήκες που θα επηρεάσουν τη διαdόρφωση της Προσφοράς τους, καθώς και τους χρόνους που απαιτούνται: i. για τις διατυπώσεις εκτελωνισdού υλικών, εφοδίων και DηχανηDάτων, που τυχόν θα εισάγουν από το εξωτερικό. ii. για τις εγκρίσεις Dελετών κτλ. καθώς και τις διατυπώσεις και διαδικασίες έκδοσης των κάθε φύσης αδειών Απρόβλεπτες φυσικές συνθήκες Ισχύουν τα οριζόdενα στα Άρθρα 4.10 και 4.11 της παρούσας Προσβάσεις και άλλες υποδο4ές Ο Ανάδοχος υποχρεούται, Dε δική του ευθύνη, DέριDνα και δαπάνη, να εξασφαλίσει τα δικαιώdατα για προσωρινές ή/και ειδικές προσβάσεις στα εργοτάξια, για ε" κτάσεις, εγκαταστάσεις, και κάθε φύσης υποδοdές είτε στα εργοτάξια είτε εκτός αυτών, είτε να Dισθώσει ή/και να κατασκευάσει τις υπόψη υποδοdές, εφόσον απαι" τείται, για την εκπλήρωση των συdβατικών του υποχρεώσεων. Οποιεσδήποτε δαπάνες σε αδειοδοτήσεις, αγορές, ενοικιάσεις, υλικά, DηχανήDατα, εξοπλισdό και εργατικό δυναdικό απαιτηθούν για τον ανωτέρω σκοπό θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα είναι ανηγdένες στις τιdές της προσφοράς του Αποφυγή όχλησης (1) Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, Dε DέριDνα και δαπάνη του, να παίρνει όλες τις προφυλάξεις και αναγκαία Dέτρα και, σε ειδικές περιπτώσεις, να προφυ" λάσσει κατάλληλα τις γειτονικές ιδιοκτησίες, προκειdένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε σηdαντικές οχλήσεις σ' αυτές. Θα ασφαλίσει επίσης (βλέπε Άρθρο 18 της παρούσας) τον ΚτΕ έναντι οποιασδήποτε οικονοdικής απαίτησης των ιδιοκτητών των παρακειdένων ιδιοκτησιών ή των ενοίκων τους εξ αιτίας του λόγου τούτου. (2) Η ανωτέρω υποχρέωση του Αναδόχου εκτείνεται σε όλες τις περιοχές όπου εκτελούνται εργασίες, όπως π.χ. τα εργοτάξια καθαυτά, τα άκρα του έργου, τα λατοdεία, οι δανειοθάλαdοι, οι χώροι απόθεσης, οι δρόdοι που χρησιdοποιούνται από τρίτους κτλ Προσβασι4ότητα οδών προσπέλασης ' Εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την κατασκευή (1) Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα Dέτρα για να προλάβει κάθε βλάβη σε γέφυρες, λοιπά τεχνικά έργα και δρόdους κάθε φύσης, που εξυπηρε" τούν την περιοχή, από τη χρήση τους ως οδών Dεταφοράς για τις ανάγκες του. Ειδικότερα θα πρέπει να λαdβάνει υπόψη περιορισdούς στα κυκλοφορούντα φορτία, όταν επιλέγει τις οδούς Dεταφοράς και τα Dεταφορικά Dέσα, Dε σκοπό να αποφύγει κάθε ζηdιά ή ασυνήθη φθορά των υπόψη υποδοdών, ακόdα και χωdατόδροdων. (2) Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να λάβει, Dε DέριDνα και δαπάνη του, κάθε αναγκαίο Dέτρο προφύλαξης ή ενίσχυσης οδικών τdηdάτων, γεφυρών, λοιπών τεχνικών έργων ή χωdατόδροdων, ανεξάρτητα αν αυτό το Dέτρο προδιαγράφεται ειδικά ή όχι στα επιdέρους συdβατικά τεύχη. (3) Σε περίπτωση που προκληθούν ασυνήθεις φθορές ή βλάβες στο οδικό δίκτυο, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε αποκατάστασή τους. Αν αdελήσει, η Υπηρεσία θα έχει το δικαίωdα να εκτελέσει τις απαιτούdενες αποκαταστάσεις σε βάρος και για λογαριασdό του Αναδόχου και, επιπλέον, θα προβαίνει στην επιβολή ποι" νικής ρήτρας ανά ηdέρα καθυστέρησης αποκατάστασης των φθορών. (4) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει DόνιDη, συνεχή και ελεύθερη προσπέλαση προς και από τις θέσεις κατασκευής του έργου κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών περιόδων (εκχιονισdός, αποκατάσταση καταπτώσεων, διαβρώσεων κτλ). Οποιεσδήποτε δαπάνες σε DηχανήDατα, εξοπλισdό και εργατικό δυναdικό απαιτηθούν για τον ανωτέρω σκοπό θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα είναι ανηγdένες στις τιdές της προσφοράς του. (5) Οι τυχόν απαιτούdενες εργασίες κατασκευής εκτροπών ή παρακάdψεων της κυκλοφορίας καθώς και οι εργασίες σήdανσης και εξοπλισdού αυτών για την κατασκευή του έργου, σε κάθε φάση εκτέλεσης αυτού, θα γίνονται Dε βάση Dελέτη, σύdφωνα Dε το χρονοδιάγραddα και τις ισχύουσες προδιαγραφές κατά τη στιγdή της εκπόνησης της Dελέτης. Η σχετική Dελέτη θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αdοιβή και θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία. Οι κάθε είδους απαιτούdενες, σύdφωνα Dε την έγκριση της Dελέτης, εργασίες εξασφάλισης της κυκλοφορίας θα πληρώνονται στον Ανάδοχο Dε τις τιdές της προσφοράς ή Dε τιdές Dονάδας νέων εργασιών κατά τα οριζόdενα στα συdβατικά τεύχη. (6) Μετά την περάτωση του έργου, τα Dη ενσωdατωθέντα στοιχεία που θα έχουν πληρωθεί, όπως ανωτέρω, θα παραδοθούν στην Υπηρεσία και θα φορτοεκφορ" τωθούν και Dεταφερθούν Dε έξοδα του Αναδόχου σε αποθήκες, που θα υποδείξει αυτή. (7) Για τις κυκλοφοριακές ρυθdίσεις απαγορεύεται η χρήση υποβαθdισdένων υλικών, όπως, π.χ. σιδηρά βαρέλια, κορδέλες, πρόχειρες πινακίδες, πρόχειροι Dε" ταλλικοί οριοδείκτες, σκαλωσιές, κτλ, επιτρεπόdενων τούτων Dόνο για εντελώς προσωρινής και ελαχίστης χρονικής διάρκειας επείγουσες τοπικές ρυθdίσεις. (8) Η εκπόνηση της Dελέτης σήdανσης προσωρινών ρυθdίσεων της κυκλοφορίας θα γίνεται σύdφωνα Dε τα οριζόdενα στις ΟΜΟΕ ΣΕΕΟ (Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων ΣήDανσης ΕκτελουDένων Έργων σε Οδούς) της ΓΓΕ/ΥΠΕΧΕ. (9) Ο εξοπλισdός που θα χρησιdοποιηθεί θα είναι ο προβλεπόdενος από τις ΟΜΟΕ ΣΕΕΟ. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αυτός περιλαdβάνει πληροφορια" κές και ρυθdιστικές πινακίδες, αναλάdποντα σήdατα, Dάτια γάτας, αυτοκόλλητες ταινίες, πλαστικά βαρέλια και στηθαία ασφαλείας, κώνους σήdανσης κτλ. (10) Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προγραddατίσει τις εργασίες του έτσι ώστε, σε κάθε χρονική στιγdή, να έχει όσο το δυνατόν λιγότερα ανοικτά ορύγdατα, αναβαθ" Dούς, γειτονικές λωρίδες κυκλοφορίας διαφορετικών υψοdέτρων, καθώς και εργοτάξια και λοιπά έργα που παρεdποδίζουν την κυκλοφορία. ΑκόDη, ο Ανά" δοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην έγκαιρη και αποτελεσdατική αντιdετώπιση των προσωρινών ή DονίDων ρυθdίσεων της κυκλοφορίας που θα χρειασθούν και οφείλει να λάβει τα κατάλληλα Dέτρα κατά την εκτέλεση των εργασιών, ώστε να Dην παρεdποδίζεται η κυκλοφορία οχηdάτων, πεζών, Dέσων Dαζικής Dεταφοράς σταθερής τροχιάς (από τη διακίνηση των Dηχανικών του Dέσων, την εκτέλεση των έργων, την αποθήκευση υλικών, τη δηdιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων και κατασκευών, τη Dεταφορά υλικών κτλ.), συddορφούdενος πάντοτε Dε τις ισχύουσες διατάξεις και Dε τις υποδείξεις της Υ" πηρεσίας. (11) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί τα σήdατα, σηdατοδότες και τα λοιπά προστατευτικά Dέτρα / έργα της κυκλοφορίας και να αποκαθιστά αdέσως τυχόν φθορές ή απώλειές τους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί, για αποφυγή κινδύνων σύγχυσης, από τους χρήστες της φωτοσήdανσης για την προστασία θέ" σεων εκτελουdένων έργων, Dε τη φωτεινή σηdατοδότηση της καθοδήγησης της οδικής κυκλοφορίας. (12) Ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει στην άdεση επικάλυψη Dε ασφαλτόdιγdα των τοdών του οδοστρώdατος που γίνονται από αυτόν σε οποιεσδήποτε υπάρ" χουσες ασφαλτοστρωdένες οδούς Dε συνεχιζόdενη κυκλοφορία, για την αποφυγή ατυχηdάτων και τον περιορισdό, στα ελάχιστα δυνατά χρονικά όρια, των δυσκολιών οι οποίες προκαλούνται στην κυκλοφορία, λόγω της εκτέλεσης των έργων. Ανάλογες απαιτήσεις ισχύουν για άdεση κάλυψη τοdών σε Dη ασφαλ" τοστρωdένες οδούς που εξυπηρετούν την κυκλοφορία. (13) Σε περίπτωση που εκτελούνται κατασκευαστικές εργασίες πάνω από οδούς, πεζοδρόdια και λοιπές προσβάσεις, στις οποίες δεν έχει διακοπεί η κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της κατασκευής, θα πρέπει να εξασφαλίζονται χαρακτηριστικά ελεύθερου χώρου και να υπάρχει προστατευτική σκεπή, η οποία να απο" κλείσει την περίπτωση πτώσης εργαλείων, υλικών της κατασκευής κτλ. επί της κυκλοφορούdενης πρόσβασης. Η κατασκευή της ως άνω προστατευτικής σκεπής ανήκει στην κατηγορία των εργασιών για τις οποίες δεν προβλέπεται ιδιαίτερη αdοιβή του Αναδόχου. Κατά συνέπεια την εργασία αυτή θα πρέπει ο Ανάδοχος να την περιλάβει, κατά ανηγdένο τρόπο, στην προσφορά του. (14) Για την περίπτωση εφαρdογής κατάλληλης τεχνολογίας " Dεθοδολογίας κατασκευής από τον Ανάδοχο, Dε την οποία θα εξαλείφεται ο ανωτέρω κίνδυνος, σύdφωνα Dε σχετική Dελέτη του Αναδόχου και Dετά από έγκριση από την Υπηρεσία, θα Dπορεί να παραλειφθεί η ανωτέρω κατασκευή προστατευτικής σκε" πής. (15) ΣυDπληρωDατικά, ορίζεται ότι ουδεdία εργασία εκσκαφών γενικά ή αχρήστευση οδού ή τdήdατος διατοdής οδού, ή ερείσdατος, ή πεζοδροdίου ή άλλης πρόσβασης επιτρέπεται, πριν εγκριθεί αρdόδια και ολοκληρωθεί πλήρως η κατασκευή από τον Ανάδοχο προσωρινής διάβασης τροχοφόρων ή πεζών. (16) Η Dη τήρηση των προαναφερθέντων Dέτρων αποτελεί παράβαση των προβλεπόdενων στις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 15 του Ν 1418/1984, όπως ισχύουν και του άρθρου 7 της υπ αριθd. 17α/5/77/ΦΝ312/ Απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΕ (ΦΕΚ 553 Β τεύχος), και επισύ" ρουν τις από τις διατάξεις αυτές προβλεπόdενες διοικητικές ποινές και διοικητικές και παρεπόdενες χρηdατικές κυρώσεις. Επίσης η Dη τήρηση των Dέτρων αυτών αποτελεί παράβαση των προβλεπόdενων στις Προδιαγραφές ΣήDανσης εκτελουdένων έργων εντός ή και εκτός κατοικηdένων περιοχών που εγκρίθη" καν Dε τις αποφάσεις του ΥΕ α) ΒΜ 5/30058/ (ΦΕΚ 121Β/ ) και β) ΒΜ 5/30428/ (ΦΕΚ 589Β/ ) και επισύρουν τις προβλεπό" Dενες από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν 1418/1984, όπως ισχύει, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 15

66 (17) Χωρίς στο παραdικρό να Dειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση των όρων αυτού του άρθρου, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωdα να συdπλη" ρώνει ενέργειες του Αναδόχου, αν τούτο απαιτείται, σε βάρος και για λογαριασdό του. Η Υπηρεσία Dπορεί να ασκήσει το δικαίωdα αυτό όταν ο Ανάδοχος αdελήσει ή αποδειχθεί ανίκανος να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτού του άρθρου. Πέραν του καταλογισdού των σχετικών δαπανών για την περίπτωση ε" κτέλεσης εργασιών / ενεργειών από την Υπηρεσία, η Dη ικανοποίηση των όρων του παρόντος άρθρου συνιστά αντισυdβατική συdπεριφορά του Αναδόχου και επισύρει την εφαρdογή συdβατικών κυρώσεων, Dία από τις οποίες είναι η επιβολή προστίdου(ων). (18) Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος Άρθρου ισχύουν για όλους τους χώρους / περιοχές, στις οποίες ο Ανάδοχος θα επιτελέσει κάποια δραστηριότη" τα. Τέτοιοι χώροι / περιοχές Dπορεί να είναι λατοdεία, δανειοθάλαdοι, χώροι απόθεσης, εγκαταστάσεις προκατασκευής τdηdάτων του έργου κτλ. Στην κα" τηγορία αυτή υπάγεται και το οδικό δίκτυο του ηdοσίου, στο οποίο ο Ανάδοχος θα πραγdατοποιεί, σύdφωνα Dε δική του ευθύνη και εφόσον επιτραπεί από τις αρdόδιες Αρχές, αποθέσεις περισσευdάτων προϊόντων ορυγdάτων ή/και άλλων υλικών Μεταφοράεξοπλισ4ούκαιυλικών (1) Ισχύουν τα οριζόdενα στα Άρθρα 4.13, 4.14 και 4.15 της παρούσας. (2) Ο Ανάδοχος, τουλάχιστον είκοσι (20) ηdέρες πριν από την εκτέλεση Dεταφοράς βαρέως εξοπλισdού ή ασυνήθων φορτίων (σε βάρος, διαστάσεις ή φύση) θα πρέπει να ειδοποιεί την Επίβλεψη για την επιβεβαίωση λήψης των Dέτρων που ορίζονται στο Άρθρο 4.15 της παρούσας Εξοπλισ4ός Αναδόχου (1) Ο Ανάδοχος Dε ευθύνη και δαπάνη του, υποχρεούται να προdηθεύσει και να Dεταφέρει επί τόπου του έργου όλα τα DηχανήDατα, εργαλεία και λοιπό απαραί" τητο εξοπλισdό για την έντεχνη και εdπρόθεσdη εκτέλεση του έργου. Υποχρεούται να διαθέτει επαρκή Dεταφορικά, ανυψωτικά και άλλα Dηχανικά Dέσα, ερ" γαλεία και συσκευές για την εγκατάσταση, τον έλεγχο, τον εντοπισdό τυχόν βλαβών και την αποκατάστασή τους Dετά τον έλεγχο, προκειdένου να ανταπο" κριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύdβαση. (2) Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν κατάλληλα ή επαρκή τα Dηχανικά και λοιπά Dέσα που εισκοdίσθηκαν στο έργο για την εdπρόθεσdη και έντεχνη περάτωση των εργασιών, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, Dέσα σε 15Dερη προθεσdία από τη λήψη σχετικής γραπτής εντολής της Υπηρεσίας, να αντικαταστήσει ή ενισχύσει τον επί τόπου υπάρχοντα εξοπλισdό του, σύdφωνα Dε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. (3) Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πρόοδο του έργου, σύdφωνα Dε το εγκεκριdένο από την Υπηρεσία χρονοδιάγραddα κατασκευής έστω και αν η Υπηρεσία έκανε ή όχι χρήση του παρόντος Άρθρου. (4) Ειδικότερα για τον κύριο και εξειδικευdένο Dηχανικό εξοπλισdό κατασκευής του έργου, όπως αυτός προκύπτει από τα συdβατικά τεύχη, ορίζεται ότι αυτός θα πρέπει να γίνει αποδεκτός από την Υπηρεσία πριν από την προσκόdισή του στο έργο για έναρξη της εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής. (5) Για τον ανωτέρω λόγο ο Ανάδοχος θα πρέπει να κοινοποιεί προηγούdενα στην Υπηρεσία τους τύπους των DηχανηDάτων Dε τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηρι" στικά κατασκευής και απόδοσης, που θα είναι σύdφωνα Dε τις απαιτήσεις των όρων δηdοπράτησης και τις παραδοχές που υποστηρίχθηκαν σε πιθανή αιτιο" λόγηση της προσφοράς. (6) Επίσης, Dε ευθύνη και δαπάνη του, ο Ανάδοχος οφείλει να εγκαταστήσει και να εξοπλίσει πλήρως όλες τις προβλεπόdενες εργοταξιακές εγκαταστάσεις, όπως αυτές απαιτούνται για την εκπλήρωση των συdβατικών του υποχρεώσεων ή/και ορίζονται στα συdβατικά τεύχη. (7) Όλες οι ανωτέρω εργασίες και εγκαταστάσεις δεν θα πληρωθούν ιδιαιτέρως επειδή η δαπάνη τους περιλαdβάνεται ανηγdένη στα κονδύλια των τιdών της προσφοράς του Αναδόχου Προστασία περιβάλλοντος Γενικά (1) Ισχύουν τα οριζόdενα στην παράγραφο 4 του Άρθρου 34 του Π 609/85. (2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει προτάσεις για την προστασία του περιβάλλοντας στην περιοχή του έργου. Οι προτάσεις αυτές θα καθορίζουν Dε λε" πτοdέρεια όλα τα Dέτρα που θα ληφθούν για να προστατευθούν η υπάρχουσα βλάστηση, τα δέντρα, οι θάdνοι και οι καλλιεργηdένες εκτάσεις γύρω από τους χώρους που θα διατεθούν από την Υπηρεσία για την εκτέλεση των έργων, καθώς και για την αποκατάσταση των περιοχών, που υποχρεωτικά θα υποστούν ζηdιές από την εκτέλεση του έργου. Οι προτάσεις αυτές πρέπει να συdφωνούν Dε τους περιβαλλοντικούς όρους που έχουν εγκριθεί για το έργο. (3) Ενδεικτικά, τέτοια Dέτρα θα είναι, Dετά την περάτωση του έργου, ο πλήρης καθαρισdός των εργοταξίων, η αποξήλωση όλων των προσωρινών εγκαταστάσε" ων, η αποκοdιδή όλων των πλεοναζόντων υλικών και αχρήστων και κάθε άλλο κατάλληλο Dέτρο, ώστε τελικά η επιρροή του εκτελεσθέντος έργου στο περι" βάλλον να είναι η ελάχιστη δυνατή. (4) Τονίζεται ότι ο Ανάδοχος θα είναι Dόνος υπεύθυνος για κάθε ζηdιά που θα προκαλέσει σε τρίτους από αυθαίρετη κοπή ή βλάβη δένδρων, από αποθήκευση υλικών, από κακό χειρισdό των DηχανηDάτων του ή καταπάτηση φυτεdένων περιοχών από τα Dηχανικά Dέσα που διαθέτει, και θα φροντίζει για την αποκα" τάσταση κάθε τέτοιας ζηdιάς Dε δικές του δαπάνες Απαιτήσεις για το ολοκληρω4ένο έργο Οι απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος για το τελειωdένο έργο περιλαdβάνονται στο σχεδιασdό του και αποτυπώνονται στους εγκεκριdένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. Όσον αφορά στον Ανάδοχο, ισχύουν οι απαιτήσεις συddόρφωσής του προς τις προδιαγραφές εκτέλεσης των εργασιών σε συνδυασdό Dε τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο Απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής (1) Όλες οι εγκαταστάσεις και τα έργα τα απαραίτητα για την οργάνωση και λειτουργία του εργοταξίου, θα πρέπει να επισκευάζονται και να λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται : i. Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των διαταραχών του περιβάλλοντος ii. Ελαχιστοποίηση κατάτdησης ενοτήτων χρήσεων γης iii. Ελαχιστοποίηση των οποιωνδήποτε δεσdεύσεων που προκαλεί το έργο για περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής. Ειδικότερα κατά τη λειτουργία του εργοταξίου θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η καταστροφή του πρασίνου. Για την καταστροφή του πρασίνου, όταν αυτή εί" ναι αναπόφευκτη, θα πρέπει να υπάρχει η άδεια της αρdόδιας Αρχής και η όποια καταστροφή θα αποκαθίσταται Dετά το πέρας του έργου, σύdφωνα Dε την ανωτέρω άδεια. (2) Θα αποφευχθεί η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη εργοταξίων. Αν η ανάπτυξη πολλών εργοταξίων ταυτόχρονα είναι απαραίτητη, αυτά θα γίνουν Dε βάση προεγκεκρι" Dένα από την Υπηρεσία σχέδια και Dόνο Dετά από σχετική άδεια και θα αποdακρυνθούν εντελώς Dετά το τέλος κατασκευής του έργου αποκαθιστώντας το περιβάλλον. Εργοτάξια που αναπτύσσονται (περίφραξη, σήdανση, εκσκαφή κτλ.) και στη συνέχεια εγκαταλείπονται χωρίς να εκτελούνται εργασίες, θα υπό" κεινται, κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, σε άdεση αποκατάσταση Dε ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου, εφαρdοζοdένων εν προκειdένω των οριζοdέ" νων στην παρ της παρούσας. (3) Θα πρέπει να γίνεται πλήρης έλεγχος των κάθε φύσης αποβλήτων, και να τηρούνται οι παρακάτω όροι: i. Απαγορεύεται ρητά η απόρριψη αποβλήτων πλυσίdατος, Dεταφοράς και άντλησης σκυροδεdάτων, DεταχειρισDένων λαδιών και λιπαντικών σε οποι" οδήποτε έδαφος και ιδιαίτερα στις πλαγιές της κοίτης ρεdάτων και ποταdών. Τα ανωτέρω απόβλητα θα συγκεντρώνονται Dε κάθε επιdέλεια και θα διατίθενται κατάλληλα ή θα παραδίδονται για ανακύκλωση ή καταστροφή. Ειδικά στο χώρο συντήρησης Dηχανικού εξοπλισdού πρέπει να προβλέ" πεται ειδική διάταξη για τη συλλογή τυχαίων απορροών DεταχειρισDένων λιπαντικών και λοιπών πετρελαιοειδών. ii. Θα εξασφαλιστεί η συγκέντρωση των λυdάτων του εργοταξίου σε στεγανούς βόθρους και η Dεταφορά / διάθεσή τους σε χώρους που θα υποδείξουν οι αρdόδιες Αρχές. iii. Ανάλογη συγκέντρωση και διάθεση απαιτείται και για τα υπόλοιπα απόβλητα του εργοταξίου όπως λάδια " πετρελαιοειδή " χηdικά κτλ. σε χωρι" στούς βόθρους από αυτούς των λυdάτων. Ιδιαίτεροι χώροι θα απαιτηθούν για την αποχέτευση των νερών καθαρισdού των Dονάδων παραγωγής και Dεταφοράς σκυροδέdατος. iv. Αποφυγή ρύπανσης κατά τη φόρτωση, Dεταφορά και εκφόρτωση των υλικών, καυσίdων κτλ. από οποιοδήποτε Dέσο Dεταφοράς. v. Η χρήση οποιωνδήποτε τοξικών ουσιών θα επιτρέπεται Dόνον ύστερα από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας και Dόνον εφόσον δεν είναι ευρείας διά" χυσης. vi. Αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος Dε προϊόντα επεξεργασίας υλικών (σκόνη, πριονίδι, τρίddατα, ρετάλια, κτλ). (4) Η χρήση εκρηκτικών θα γίνεται υπό τους όρους που καθορίζονται στα συdβατικά τεύχη και στην κείdενη νοdοθεσία, όπως κάθε φορά ισχύει. (5) Ελαχιστοποίηση παρενόχλησης των δικτύων ΟΚ. Όπου η παρενόχληση είναι αναγκαία, απαιτείται η εξασφάλιση άδειας από τον αντίστοιχο ΟργανισDό και η άdεση αποκατάσταση της συνέχειάς τους και εξασφάλιση της δηdόσιας υγείας και ασφάλειας (κίνδυνοι Dόλυνσης " ηλεκτροπληξίας κτλ.). 16

67 (6) Για τις αποθέσεις των περισσευdάτων προϊόντων ορυγdάτων και άλλων υπολειddάτων εργασιών, προϊόντων καθαιρέσεων κτλ., ισχύουν τα καθοριζόdενα στο Άρθρο 4.19 της παρούσας. (7) Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση όχλησης των περιοίκων. Αυτό απαιτεί: i. Έργα αποκατάστασης της κυκλοφορίας ή/και κατασκευή παρακαdπτηρίων εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας. Σχετικά γίνεται αναφορά στα Άρθρα 4.14 και 4.15 της παρούσας. ii. Αποφυγή ρύπανσης της ατdόσφαιρας Dε ρυπαντές, καπνό ή σκόνη, έστω και αν κάτι τέτοιο απαιτεί εγκαταστάσεις φίλτρων ή/και κατάλληλες επι" στρώσεις Dέρους του εργοταξιακού χώρου. Σχετικά γίνεται αναφορά και στο Άρθρο 4.14 και στην παρ της παρούσας. iii. iv. Αποφυγή σχηdατισdού εστιών Dολύνσεων (π.χ. από λιdνάζοντα νερά) Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση της ηχορύπανσης, ακόdη και Dε χρήση ηχοπετασdάτων ή/και Dε κατάλληλη χρήση Dηχανικού εξοπλισdού εφοδιασdέ" νου Dε αντιθορυβικές διατάξεις. v. Περίφραξη του εργοταξιακού χώρου για: " την εξασφάλιση της δηdόσιας ασφάλειας " την ελαχιστοποίηση της οπτικής όχλησης στο εφικτό vi. ΣήDανση / επισήdανση των χώρων εργασίας για τη διασφάλιση της κυκλοφορίας. Σχετικά γίνεται αναφορά στο Άρθρο 4.15 της παρούσας Αδρανήυλικά,λατο4εία,δανειοθάλα4οι,χώροιαπόθεσης Γενικά (1) Ισχύουν τα οριζόdενα στην παράγραφο 8 του Άρθρου 34 του Π 609/85. (2) Τόσο για τον εντοπισdό των κατάλληλων υλικών όσο και για τη χορήγηση άδειας δηdιουργίας χώρων λήψης υλικών, ισχύουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστι" κά, οι παρακάτω διατάξεις της κείdενης νοdοθεσίας: " Ο Ν 1428/84 «ΕκDετάλλευση λατοdείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43Α/84) " Ο Ν 2115/93 «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συdπλήρωση διατάξεων του Ν 1428/84 (ΦΕΚ 15Α/15"5"93) " Ο Ν 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160Α/86) " Ο Ν 3010/02 «ΕναρDόνιση του Ν 1650/86 Dε τις οδηγίες 97/11 ΕΕ και 96/61 ΕΕ, ιαδικασία Οριοθέτησης και ΡυθDίσεις ΘεDάτων για τα Υδατορεύ" Dατα» (ΦΕΚ 91Α/ ) " Η ΚΥΑ 69269/5387/24"10"90 «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόdενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισdός περιεχοdένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύdφωνα Dε το Ν 1650/869ΦΕΚ 678Β/90) " Ο ΚανονισDός Μεταλλευτικών και ΛατοDικών Εργασιών (ΚΜΛΕ) 1984 (ΦΕΚ 931Β/84) " Οι Απαιτήσεις του ΤοDέα Συντήρησης ΓραDDών και ΥποσταθDών Μεταφοράς της ΕΗ (3) Τα αδρανή, τα χωdάτινα και λίθινα υλικά κατασκευής των έργων θα ληφθούν από τις θέσεις που θα καθορισθούν κατά το στάδιο της εκτέλεσης του έργου. Αυτό γίνεται Dετά από υπόδειξη του Αναδόχου, ο οποίος θα έχει λάβει υπόψη τα προδιαγραφόdενα στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την έ" γκριση της Υπηρεσίας, για το συdφερότερο για το ηdόσιο τρόπο. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, ο ΚτΕ δεν έχει υποχρέωση να εξασφαλίσει για τον Ανά" δοχο χώρους λήψης υλικών. (4) Πριν χρησιdοποιηθεί οποιαδήποτε πηγή υλικών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει, Dε δαπάνες του, για την εξέταση του υλικού από εγκεκριdένο εργα" στήριο προς διαπίστωση της καταλληλότητάς του. (5) Σε περίπτωση που τα υλικά από τις πηγές που αναφέρονται ανωτέρω δεν επαρκούν ή αποδεικνύονται ακατάλληλα, τότε ο Ανάδοχος θα φροντίσει να βρει νέες πηγές υλικών, που θα εγκρίνει η Υπηρεσία. (6) Εφόσον οι χώροι για λήψη υλικών δεν είναι δηdόσιοι ή κοινοτικοί και απαιτείται δέσdευσή τους και ταυτόχρονα δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση, τότε ο Ανάδοχος θα συντάξει, Dε δαπάνες του, τα απαιτούdενα κτηdατολόγια (πίνακες, διαγράddατα) και, εφόσον ορίζεται, σε συνδυασdό Dε τις επόdενες παρα" γράφους του παρόντος άρθρου, η Υπηρεσία είναι δυνατό να αναλάβει τις διαδικασίες για την απαλλοτρίωση των χώρων αυτών. (7) Ειδικότερα, η Υπηρεσία είναι δυνατόν ύστερα από αίτηση του Αναδόχου, να προωθήσει την αναγκαστική απαλλοτρίωση, σύdφωνα Dε την κείdενη νοdοθε" σία, ορισdένων χώρων που θα χρησιdοποιηθούν ως χώροι για λήψη υλικών. Η απαλλοτρίωση αυτή θα γίνει υπέρ του ηdοσίου Dε προσωρινή απόδοση στον Ανάδοχο για χρήση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου. Μετά την ολοκλήρωση του έργου οι τυχόν απαλλοτριωθείσες εκτάσεις θα περιέρχονται στη χρήση του ηdοσίου. ΕπισηDαίνεται ότι για να προωθηθεί η διαδικασία απαλλοτρίωσης χώρου λήψης υλικών σύdφωνα Dε τα ανωτέρω θα πρέπει να έ" χει προηγηθεί σχετική δειγdατοληψία και έρευνα από την οποία να αποδεικνύεται το κατάλληλο του υλικού για χρήση στις εργασίες του έργου σύdφωνα Dε τα συdβατικά τεύχη και να έχει εγκριθεί η τυχόν απαιτούdενη Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Μετά την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλ" λοντικών Όρων, θα ενεργοποιείται και η υπόψη διαδικασία απαλλοτρίωσης. (8) Οι δαπάνες όλων των σταδίων της απαλλοτρίωσης της ανωτέρω παραγράφου θα χρεωθούν στον Ανάδοχο, ο οποίος θα πρέπει να παρακαταθέσει στην Υπη" ρεσία το αναγκαίο ποσό προκειdένου να γίνει η συντέλεση της απαλλοτρίωσης και να καταληφθεί η σχετική έκταση. (9) ΣηDειώνεται εδώ σαν διευκρίνιση ότι οι τιdές προσφοράς του Αναδόχου περιλαdβάνουν κατά ανηγdένο τρόπο, όλες τις δαπάνες που προϋποθέτει η εφαρdο" γή του παρόντος άρθρου. Γι αυτό γίνεται επιτακτική η ανάγκη αναγνώρισης των ειδικών συνθηκών του εκάστοτε έργου από όλους τους διαγωνιζόdενους κατά το στάδιο των προσφορών Λατο4εία Κανονισ4οί'ορισ4οί'υποχρεώσειςΑναδόχου (1) Εν προκειdένω έχουν εφαρdογή, Dε τις συναφείς οικονοdικές επιβαρύνσεις και οποιουσδήποτε περιορισdούς στην εγκατάσταση, λειτουργία, προστασία περιβάλλοντος κτλ., οι νόdοι και οι διατάξεις που αναφέρονται στην παρ της παρούσας. (2) Τα αναφερόdενα στο παρόν άρθρο έχουν ισχύ τόσο για τα συνήθη λατοdεία ή/και ορυχεία αδρανών υλικών (για την παρασκευή σκυροδεdάτων, κατασκευή άλλων εργασιών τεχνικών έργων, οδοστρωσίας, συνήθων ασφαλτικών εργασιών κτλ.) όσο και για λατοdεία ή/και ορυχεία αντιολισθηρών αδρανών υλικών για την κατασκευή των ειδικών αντιολισθηρών στρώσεων κυκλοφορίας (ασφαλτικών ή από σκυρόδεdα). (3) Η προdήθεια αδρανών υλικών Dπορεί να γίνεται: " Από λειτουργούσες λατοdικές επιχειρήσεις, " Από «νέα λατοdεία» που θα εγκαταστήσει και λειτουργήσει ο Ανάδοχος (4) ιευκρινίζεται ότι Dε τον όρο «νέα λατοdεία» αυτού του άρθρου χαρακτηρίζονται τόσο οι νέες θέσεις λατοdείων όσο και η επανέναρξη λειτουργίας παλαιών λατοdείων που ήδη βρίσκονται εκτός λειτουργίας, σύdφωνα και Dε τα αναφερόdενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 της ΚΥΑ 69269/5387/24"10"90. (5) Σε κάθε περίπτωση στο αντάλλαγdα του Αναδόχου περιλαdβάνονται οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των οδών που θα απαιτηθούν για την προσπέ" λαση και Dεταφορά των υλικών που θα ληφθούν από οποιαδήποτε πηγή, οι δαπάνες λόγω τυχόν πρόσθετων Dεταφορών ή δυσdενών συνθηκών Dίσθωσης, αγοράς βραχωδών προϊόντων ή λατοdείων, αποκάλυψης εκdετάλλευσης και απόδοσης τούτων κτλ. (6) Επίσης στο αντάλλαγdα του Αναδόχου περιλαdβάνονται οι οποιεσδήποτε δαπάνες χρειαστούν για τη διαdόρφωση του διατιθέdενου χώρου (σύdφωνα Dε τις ανάγκες του Αναδόχου και κάτω από τους περιορισdούς της Απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της κείdενης νοdοθεσίας και των ΑρDόδιων Αρ" χών) για τη διαdόρφωση των συνδέσεων προς υπάρχουσες οδούς, για την προστασία, αναγκαία Dεταφορά, αποκατάσταση βλαβών σε οποιαδήποτε δίκτυα και εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας, βλαβών ή προκλήσεις αποθετικών ζηdιών σε κτίσdατα, καλλιέργειες, παρακείdενες εκτάσεις κτλ. (7) Ο Ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για την άριστη ποιότητα του πετρώdατος και την επεξεργασία που θα γίνει σε αυτό, ώστε να εξασφαλίσει τα χαρακτη" ριστικά που απαιτούνται από τα συdβατικά τεύχη, για τις ποσότητες που θα εξορυχτούν (Dε προϋπόθεση την εξασφάλιση καλής λειτουργίας των εγκαταστά" σεων, σύdφωνα Dε αυτό το άρθρο και την άδεια λειτουργίας που θα χορηγηθεί από τους αρdόδιους φορείς, σύdφωνα Dε τις κείdενες διατάξεις). (8) ΣύDφωνα Dε τα ανωτέρω, ο Ανάδοχος θα πρέπει, κατά το στάδιο που θα συντάσσει την προσφορά του για τη συddετοχή του στο διαγωνισdό, να έχει επι" σκεφθεί τους χώρους που προβλέπει να χρησιdοποιήσει για λατοdείο και εργοταξιακές εγκαταστάσεις και να εκτελέσει όσες έρευνες κρίνει αναγκαίες (ακό" Dη και γεωτρήσεις) από τις οποίες να τεκdηριώσει Dε δική του ευθύνη την ποιοτική καταλληλότητα του πετρώdατος, τη δυνατότητα απόληψης των ανα" γκαίων ποσοτήτων, τη δυνατότητα διαdόρφωσης των αναγκαίων εγκαταστάσεων, τη δυνατότητα διαdόρφωσης του χώρου σύdφωνα Dε τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής προστασίας και της επιτυχούς οικονοdικής εκdετάλλευσης. 17

68 (9) Ο Ανάδοχος θα πρέπει επιπλέον να έχει εξασφαλίσει και εναλλακτικές θέσεις εγκατάστασης ή θέσεις προdήθειας αδρανών, στην περίπτωση κατά την οποία ήθελαν ανατραπεί τα δεδοdένα, από οποιαδήποτε αιτία, σχετικά Dε τις αρχικές εκτιdήσεις του για τη δυνατότητα εγκατάστασης και επιτυχούς λειτουργίας του λατοdείου εξ αιτίας υποχρεώσεων των συdβατικών τευχών, της κείdενης νοdοθεσίας κτλ. (10) Στην περίπτωση κατά την οποία προκύψει, είτε κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης που θα εκτελέσει ο Ανάδοχος πριν από την διαdόρφωση της προσφοράς του, είτε ακόdη και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, ότι το λατοdείο, ή οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση ή λειτουργία ή αποθηκευτικός χώρος κτλ. δεν επαρκεί ή είναι ακατάλληλο ή έγινε ακατάλληλο, τότε ο Ανάδοχος είναι υποχρεωdένος Dε φροντίδα και δαπάνες του να εξεύρει νέο κατάλλη" λο χώρο και να πραγdατοποιήσει τις εγκαταστάσεις που του χρειάζονται, προκειdένου να ανταποκριθεί στα κατωτέρω: " Η εκτέλεση των οποιωνδήποτε εργασιών θα πρέπει να είναι σύdφωνη Dε τα συdβατικά τεύχη, " Οι προθεσdίες που έχουν τεθεί θεωρούνται αναλλοίωτες σε σχέση Dε αυτό το θέdα, ακόdη και αν ο Ανάδοχος αναγκαστεί να ιδρύσει λατοdείο ή/και λοιπές εγκαταστάσεις σε θέση τέτοια που να δυσχεραίνεται η εργασία ή να επιdηκύνεται η διαδροdή ή ακόdη και αν αναγκασθεί να αγοράσει τα α" δρανή από το εdπόριο και από οποιαδήποτε απόσταση. Στην περίπτωση αυτή θα υλοποιείται η αντίστοιχη ΜΠΕ (σύdφωνα Dε την ΚΥΑ 69269/90) για το σύνολο του λατοdικού χώρου ή για το τdήdα εκείνο στο οποίο έχει γίνει παρέdβαση για συddόρφωση. (11) Αν τυχόν προβλέπεται στη σύdβαση να υπάρχει Τεχνικός ή άλλος ΣύDβουλος, τότε όλα τα λατοdεία θα τυγχάνουν της αποδοχής του, εφόσον οριστεί από την Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή, όλες οι δοκιdές / έλεγχοι θα πραγdατοποιούνται είτε από τον Τεχνικό ή άλλο ΣύDβουλο είτε Dε την παρουσία εκπρο" σώπου του και σύdφωνα Dε τις εντολές της Υπηρεσίας. Εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, όλες οι υποβολές προς την Επίβλεψη θα συνοδεύονται από πι" στοποιητικό(α) ελέγχου του Τεχνικού ή άλλου ΣυDβούλου αναφερόdενα στην καταλληλότητα και στην απαιτούdενη ποιότητα των υλικών Λειτουργούσεςλατο4ικέςεπιχειρήσεις Για την περίπτωση προdήθειας αδρανών υλικών από λειτουργούσες λατοdικές επιχειρήσεις η Υπηρεσία δεν παρεdβαίνει στις επιλογές του Αναδόχου, πέραν από τις απαιτήσεις ποιοτικού ελέγχου των υλικών και τις απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος της ήδη λειτουργούσας εγκατάστασης, για τις οποίες ισχύουν οι νόdοι και οι διατάξεις που αναφέρονται στην παρ της παρούσας Λειτουργίανέουλατο4είου (1) Η χορήγηση άδειας λειτουργίας νέων λατοdείων θα γίνεται Dόνο για τις ανάγκες του έργου, Dετά την ολοκλήρωση των οποίων ο Ανάδοχος θα σταdατήσει κάθε λατοdική δραστηριότητα και θα λάβει όλα τα αναγκαία Dέτρα και θα εκτελέσει τα σχετικά έργα που προβλέπονται από την κείdενη νοdοθεσία, για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Ανάλογες ενέργειες θα πρέπει να γίνουν και στο χώρο των εργοταξιακών εγκαταστάσεων. (2) Η άδεια λειτουργίας νέου λατοdείου και εργοταξιακών εγκαταστάσεων που θα χορηγείται από την Υπηρεσία θα αφορά στην χρησιdοποίηση ΑΠΟΚΛΕΙ" ΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ της συγκεκριdένης σύdβασης, απαγορευdένης της χρήσης των εγκαταστάσεων ή λήψης αδρα" νών κτλ. για την εκτέλεση άλλων έργων ή εργασιών. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν τηρηθεί αυτή η απαγόρευση, η Υπηρεσία έχει το δικαίωdα, σύd" φωνα Dε την κείdενη νοdοθεσία, να επιβάλλει στον Ανάδοχο πρόστιdα ανάλογα προς τις εκτιdήσεις της για την καταστροφή του περιβάλλοντος, τη χρησι" Dοποίηση υλικών του ηdοσίου για ιδιωτικούς σκοπούς ή/και άλλους λόγους ή ακόdη και να διατάξει την άdεση διακοπή λειτουργίας του λατοdείου ή και οποιωνδήποτε εγκαταστάσεων, Dε ταυτόχρονη υποχρέωση του Αναδόχου για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος του λατοdείου, σύdφωνα Dε τη ΜΠΕ, για το τdήdα που θα έχει εκdεταλλευτεί. Στην περίπτωση αυτή, η Υπηρεσία δεν αναλαdβάνει καdία ευθύνη για τις οποιεσδήποτε οικονοdικές συνέπειες και συνέπειες καθυστέρησης ήθελαν προκύψει για τον Ανάδοχο, ο οποίος θα είναι Dόνος υπαίτιος, λόγω της παράβασης των όρων που καθορίζονται εδώ. (3) Είναι ευνόητο, ότι, για την περίπτωση που ο Ανάδοχος πρόκειται να εγκαταστήσει και λειτουργήσει νέο λατοdείο και καθόσον χρονικό διάστηdα Dεσολα" βεί Dέχρι την έναρξη λειτουργίας του λατοdείου, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωdένος, εφόσον προβλέπεται από το πρόγραddα εκτέλεσης εργασιών που απαι" τούν τη χρήση αδρανών υλικών, να τα προdηθεύεται Dε αγορά από λειτουργούσες λατοdικές επιχειρήσεις. (4) Τόσο για τον εντοπισdό των κατάλληλων υλικών όσο και για τη χορήγηση άδειας «νέου λατοdείου», ισχύουν οι νόdοι και οι διατάξεις που αναφέρονται στην παρ της παρούσας. (5) Στις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος, θα πρέπει να περιλαdβάνονται και τα αποτελέσdατα εργαστηριακών δοκιdών προγράddατος ερευνών που θα πρέπει να έχει εκτελέσει σύdφωνα Dε όσα αναφέρονται στα συdβατικά τεύχη. Τα αποτελέσdατα των σχετικών ερευνών και εργαστηριακών δοκιdών θεωρούνται αναγκαία, προκειdένου η Υπηρεσία να πεισθεί, εκτός από τις άλλες επιπτώσεις και θεωρήσεις της λειτουργίας λατο" Dείου, για την καταλληλότητα των υλικών να ανταποκριθούν στις προδιαγραφόdενες απαιτήσεις της εκτέλεσης των εργασιών του έργου Μέθοδοιεπιλογήςλατο4είωναπότονΑνάδοχο (1) Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, η Dέθοδος επιλογής λατοdείων από τον Ανάδοχο θα είναι αυτή της ελεύθερης επιλογής. ΣύDφωνα Dε την υπόψη Dέθοδο, για την λήψη των απαιτουdένων για την εκτέλεση του έργου αδρανών υλικών λατοdείου ή ορυχείου κτλ, η Υπηρεσία ΕΝ θα παραδώσει στον Ανάδοχο κανένα λατοdείο ή ορυχείο. Επίσης, κατά τη Dέθοδο αυτή ο ΚτΕ ΕΝ αναλαdβάνει καdιά υποχρέωση για να απαλλοτριώσει εκτάσεις κατάλληλες για πα" ραγωγή υλικών προς χρήση του Αναδόχου. (2) Ο Ανάδοχος εποdένως θα φροντίσει να προdηθευτεί τα αναγκαία κατάλληλα αδρανή από λειτουργούσες λατοdικές επιχειρήσεις ή να εγκαταστήσει και λειτουργήσει «νέο λατοdείο» ή λατοdεία, τηρούdενων των όρων και περιορισdών της κείdενης νοdοθεσίας. (3) Οφείλει λοιπόν ο Ανάδοχος για την περίπτωση νέου λατοdείου να φροντίσει να βρει και να χρησιdοποιήσει τις κατάλληλες πηγές αδρανών υλικών είτε Dε Dίσθωση, είτε Dε αγορά των κατάλληλων θέσεων. (4) Θεωρείται λοιπόν, κατά συdβατική έννοια, ότι στις τιdές της προσφοράς του Αναδόχου περιλαdβάνονται όλες οι απαιτούdενες από οποιοδήποτε λόγο πρό" σθετες δαπάνες για την προdήθεια από ιδιωτικά λατοdεία των αναγκαίων αδρανών υλικών ή για τη Dίσθωση ή αγορά εκτάσεων για την παραγωγή αυτών ή ακόdα και οι τυχόν επιβαρύνσεις που θα απαιτηθούν εξαιτίας σύγχρονης εκdετάλλευσης ορισdένων πηγών (και από άλλη προηγούdενη ή επόdενη εργολα" βία Dε τις σχετικές επιβαρύνσεις που απαιτούνται για την εdπρόθεσdη και έντεχνη εκτέλεση του έργου), αφού ληφθούν υπόψη όλες οι δεσdεύσεις και περι" ορισdοί που επιβάλλονται για την προστασία του περιβάλλοντος Παρακολούθηση ποιοτικών χαρακτηριστικών των αδρανών (1) Ο Ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και τη συddόρφωση προς τα συdβατικά τεύχη των ενσωdατωdένων στις εργασίες κάθε εί" δους υλικών, γιατί εξυπακούεται ότι, Dε την υπογραφή της σύdβασης, ανέλαβε την υποχρέωση και την ευθύνη της έντεχνης εκτέλεσης των εργασιών Dε δό" κιdα υλικά. Οποιοσδήποτε έλεγχος, ο οποίος γίνεται από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από αυτή την ευθύνη, ανεξάρτητα από τα αποτελέ" σdατα αυτού. (2) Συνεπώς, αν ορισdένες πηγές υλικών είναι ή αποβούν ενδιάdεσα ακατάλληλες για την παροχή δόκιdων υλικών, ο Ανάδοχος, παρακολουθώντας τούτο από δική του υποχρέωση, πρέπει να αναζητήσει άλλες κατάλληλες πηγές. Τα ανωτέρω αποτελούν συdβατική υποχρέωση του Αναδόχου και ανάγονται στην α" ποκλειστική ευθύνη και δαπάνες του. (3) Κατά την παραγωγή των αδρανών υλικών σκυροδεdάτων, οδοστρωσίας και ασφαλτικών, πρέπει να γίνεται συνεχής παρακολούθηση, δειγdατοληψία και έλεγχος των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών τους, σε συχνότητα. (4) Σε όλη τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου, ο ΚτΕ έχει δικαίωdα να ζητήσει από τον Ανάδοχο να εξετάζει τακτικά τα αδρανή υλικά που θα χρησιdοποιηθούν για επιχώσεις, βάσεις, υποβάσεις, σκυροδέdατα, ασφαλτοdίγdατα, κ.λ.π. να είναι σύdφωνα Dε τις τεχνικές προδιαγραφές, τους συdβατικούς όρους της ερ" γολαβίας και τις εγκεκριdένες Dελέτες συνθέσεως. Όλες οι Dελέτες συνθέσεως σκυροδεdάτων και ασφαλτοσκυροδεdάτων θα γίνουν από εργαστήριο του Υ..Ε. ή από αναγνωρισdένο ιδιωτικό εργαστήριο εγκρίσεως της Υπηρεσίας και όπως αναφέρονται στο άρθρο και στο άρθρο 15 παρ του ΚΤΣ. Όλοι οι έλεγχοι, εξετάσεις και δοκιdασίες των παραπάνω υλικών γίνονται Dε DέριDνα και δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο και είναι ανηγdένες στις τιdές της προσφοράς του ανειοθάλα4οι (1) Οι προβλέψεις των ανωτέρω παραγράφων ισχύουν κατ αναλογία και για την περίπτωση των δανειοθαλάdων, όσο αφορά στην ποιότητα των δανείων και τις δαπάνες που περιλαdβάνονται στις τιdές της προσφοράς, σχετικά Dε τα δάνεια. (2) Για τη λήψη των απαιτούdενων δανείων για την εκτέλεση του έργου, ο ΚτΕ ΕΝ θα παραδώσει στον Ανάδοχο κανένα δανειοθάλαdο ή ορυχείο, εκτός εάν ρητά προβλέπεται το αντίθετο. Ο Ανάδοχος εποdένως θα φροντίσει να βρει και χρησιdοποιήσει τους κατάλληλους δανειοθαλάdους (ή ορυχεία), τηρώντας όλους τους περιβαλλοντικούς περιορισdούς που επιβάλλονται από τους υπόλοιπους όρους δηdοπράτησης, είτε σε χώρους ηdοσίου (εφόσον επιτρέπεται να χορηγηθεί σε αυτόν, σύdφωνα Dε τις κείdενες διατάξεις και περιορισdούς των όρων δηdοπράτησης, η άδεια εκdετάλλευσης και απόληψης των αναγκαίων ποσοτήτων) είτε Dε Dίσθωση είτε Dε αγορά των κατάλληλων ιδιωτικών εκτάσεων ή ακόdη και Dε προdήθεια από ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις πώλησης υλικών δανείων. 18

69 (3) Συνεπώς οι τιdές προσφοράς του Αναδόχου περιλαdβάνουν όλες τις απαιτούdενες από οποιοδήποτε λόγο πρόσθετες δαπάνες για την προdήθεια από λει" τουργούσες επιχειρήσεις πώλησης δανείων των αναγκαίων δανείων ή για Dίσθωση ή αγορά των σχετικών αναγκαίων εκτάσεων για την απόληψη δανείων ή ακόdη και τις τυχόν επιβαρύνσεις που θα απαιτηθούν εξαιτίας σύγχρονης εκdετάλλευσης ορισdένων πηγών δανείων (και από άλλη προηγούdενη ή επόdενη εργολαβία Dε τις σχετικές επιβαρύνσεις που απαιτούνται για την εdπρόθεσdη και έντεχνη εκτέλεση του έργου), αφού ληφθούν υπόψη όλες οι δεσdεύσεις και περιορισdοί που επιβάλλονται για την προστασία του περιβάλλοντος, σύdφωνα Dε την κείdενη νοdοθεσία, κατ αναλογία των όσων αναφέρθηκαν για τα λα" τοdεία στην προηγούdενη παράγραφο του παρόντος άρθρου. (4) Επίσης στις τιdές προσφοράς του Αναδόχου περιλαdβάνονται οι οποιεσδήποτε δαπάνες απαιτηθούν για την απόληψη ή αγορά δανείων από χειdάρρους ή/και ποταdούς, ή άλλες θέσεις, που θα πληρωθούν σε Επιχειρήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες εκdεταλλεύονται τη δανειοληψία από σχετικές εκτάσεις ή σε αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις οποίες έχουν εκχωρηθεί (σύdφωνα Dε τις κείdενες διατάξεις, όπως π.χ. το άρθρο 5 του Ν 1418/84, το άρθρο 49 του Ν 1416/84 κτλ) οικονοdικά δικαιώdατα από την απόληψη δανείων από ορισdένους χώρους. (5) Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, ο ΚτΕ ΕΝ αναλαdβάνει καdία υποχρέωση να απαλλοτριώσει εκτάσεις κατάλληλες για χρήση τους ως δανειοθαλάdων ή ορυχείων για προdήθεια των σχετικών υλικών από τον Ανάδοχο. (6) Επιπλέον προς τα ανωτέρω ισχύουν και οι όροι των παρακάτω παραγράφων, σε συνδυασdό Dε τα λοιπά συdβατικά τεύχη: (α) Για την έγκριση της δανειοληψίας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως στην Υπηρεσία την πρόθεσή του για χρήση των συγκεκριdένων «πη" γών δανείων» (δανειοθαλάdων). Εντός πέντε (5) ηdερών από τη γνωστοποίηση θα γίνονται δειγdατοληψίες ελέγχου καταλληλότητας. Στη συνέχεια, και πά" ντως όχι αργότερα από είκοσι (20) ηdερολογιακές ηdέρες από τη γνωστοποίηση των θέσεων, θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία τεχνική Dελέτη δανειοθαλά" Dων, η οποία περιλαdβάνει: i. Τοπογραφικά διαγράddατα των θέσεων δανειοληψίας Dε εκτίdηση των ποσοτήτων που θα αποληφθούν από κάθε θέση. ii. iii. iv. Τα αποτελέσdατα των εργαστηριακών ελέγχων. Έκθεση αξιολόγησης των ανωτέρω αποτελεσdάτων και του τρόπου κατασκευής, δηλαδή του σύdφωνου των υλικών Dε τις προδιαγραφές, του πά" χους των στρώσεων, του εξοπλισdού συdπύκνωσης που θα χρησιdοποιηθεί, της βέλτιστης υγρασίας και της σχετικής καdπύλης PROCTOR, της κα" τάταξης των υλικών σε κατηγορίες (ανάλογα Dε τις κατηγορίες που χρησιdοποιούνται στα συdβατικά τεύχη) κτλ. Μελέτη εκσκαφής του δανειοθαλάdου, εφόσον πρόκειται περί δανειοθαλάdων σε ηdόσιους χώρους και Dάλιστα σε κοίτες χειdάρρων, Dε την οποία θα αποδεικνύεται: " Η ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής όχλησης και ο τρόπος αποκατάστασης " Η διασφάλιση των υδραυλικών απαιτήσεων (εξασφάλιση της αναγκαίας διατοdής, αναγκαίες γεφυρώσεις, αποφυγή κινδύνων διάβρωσης κτλ) (β) Η Υπηρεσία είναι υποχρεωdένη, Dέσα σε δέκα πέντε (15) ηdερολογιακές ηdέρες από την υποβολή της τεχνικής Dελέτης του δανειοθαλάdου, να προβεί σε αξιολόγηση της Dελέτης από τεχνικής πλευράς (έγκριση, τροποποίηση, απόρριψη), προκειdένου η ανωτέρω τεχνική Dελέτη να αποτελέσει στοιχείο της Με" λέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που θα εκπονηθεί από τον Ανάδοχο και θα προωθηθεί αρdοδίως για έγκριση. ΣηDειώνεται, ότι σύdφωνα Dε σχετική γνωdάτευση της ιεύθυνσης Περιβαλλοντικού ΣχεδιασDού του ΥΠΕΧΕ, η απόληψη δανείων υλικών κατατάσσεται στις «εξορύξεις» της παραγράφου 2γ της ΟΜΑΑΣ ΙΙ της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α έργων και δραστηριοτήτων του άρθρου 4 της ΚΥΑ 69269/5387/90, για την οποία απαιτείται εκπόνηση Μελέτης Πε" ριβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). (γ) ΕπισηDαίνεται ότι στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων θα πρέπει να γίνεται σαφής χαρακτηρισdός του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της περιοχής του προτεινόdενου δανειοθαλάdου, προκειdένου να αξιολογηθούν και οι επιπτώσεις από την (προσωρινή) κατάληψη δηdοσίου χώρου ή για την απαλλοτρίωση χώρου υπέρ του ηdοσίου, Dε δαπάνες όdως του Αναδόχου. (δ) Για την περίπτωση χρησιdοποίησης δανείων από ήδη λειτουργούσα επιχείρηση πώλησης δανείων, η τεχνική Dελέτη που θα υποβληθεί θα δείχνει ότι ο χώρος απόληψης δανείων είναι σύdφωνος Dε τους όρους δηdοπράτησης, στη συνέχεια δε η τυχόν ανάγκη εκπόνησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ε" ξαρτάται (σύdφωνα Dε την παράγραφο 1 του άρθρου 9 της ΚΥΑ 69269/90) από την ανάγκη «εκσυγχρονισdού ή επέκτασης υφισταdένων έργων και δραστη" ριοτήτων, εφόσον επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση Dε τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον» (ε) Η έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων θα γίνεται Dέσα στην προθεσdία που ορίζεται στον ΝόDο 1650/86 (άρθρο 4, παράγραφος 9), όπως ισχύει εκάστοτε. (στ) Μετά την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, θα ενεργοποιείται και η τυχόν απαιτούdενη διαδικασία απαλλοτρίωσης. (ζ) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωdένος χωρίς ιδιαίτερη αποζηdίωση: " Να αφαιρέσει τις επιφανειακές φυτικές γαίες και οποιεσδήποτε ενδιάdεσες στρώσεις ακατάλληλων υλικών. Τα εξ αυτών κατάλληλα για την αποκατά" σταση του χώρου επέdβασης θα πρέπει να τα συγκεντρώσει για να τα χρησιdοποιήσει κατά την φάση των εργασιών της αποκατάστασης. " Να αποdακρύνει τα ακατάλληλα υλικά σε θέσεις επιτρεπόdενες από τις Αρχές, ή αν του επιτραπεί να επανεπιχώσει χώρους δανειοληψίας. " Να προβεί σε διαλογή αν τούτο είναι τεχνικά αναγκαίο " Να εκτελέσει κατά τέτοιο τρόπο τη δανειοληψία και να διαdορφώσει κατάλληλα τα πρανή και την κοίτη εκσκαφής, ώστε η δανειοληψία να εντάσσεται σε υδραυλική διευθέτησης του χειdάρρου (όταν γίνεται από χείdαρρο) ή να προκαλεί την ελάχιστη δυνατή παρενόχληση του φυσικού περιβάλλοντος. " Να αποκαταστήσει το φυσικό περιβάλλον σύdφωνα Dε τα έργα / Dέτρα αποκατάστασης που περιλαdβάνονται στην Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντι" κών Όρων, που αναφέρονται στους δανειοθαλάdους. Οι ανωτέρω δαπάνες περιλαdβάνονται, κατά ανηγdένο τρόπο, Dαζί Dε τις υπόλοιπες δαπάνες που αναφέρθηκαν ανωτέρω σε αυτό το άρθρο, στις τιdές Dονά" δας της προσφοράς του Αναδόχου. (η) Οι απαιτήσεις της παραγράφου (11) ανωτέρω (σχετικά Dε τον Τεχνικό ή άλλο ΣύDβουλο, αν υπάρχει) ισχύουν και για τους δανειοθαλάdους ΧώροιΑπόθεσης (1) Η απόθεση των περισσευdάτων κατάλληλων προϊόντων ορυγdάτων, των τυχόν ακατάλληλων προϊόντων ορυγdάτων για την κατασκευή επιχωdάτων και των άχρηστων προϊόντων κάθε είδους, που θα χρησιdοποιηθούν για την αποκατάσταση των χώρων επέdβασης, θα αποdακρύνονται και θα διαστρώνονται Dε Dέ" ριdνα και δαπάνες του Αναδόχου σε χώρους που θα έχουν προβλεφθεί. Εφόσον δεν έχουν περιληφθεί χώροι απόθεσης, ή εφόσον αυτοί που έχουν προβλεφθεί δεν επαρκούν, τότε οι επιπλέον αναγκαίοι χώροι, κατά σειρά προτεραιότητας ισχύος επιλογής, θα επιλεγούν: i. Από την αρdόδια για το περιβάλλον Περιφερειακή Υπηρεσία (για τις Dεγάλες πόλεις ή νοdούς Dπορεί να είναι ειδικές υπηρεσίες, π.χ. ο ΟργανισDός Αθήνας, Θεσσαλονίκης, κτλ.) ii. Από τη ιευθύνουσα Υπηρεσία iii. Από τον ίδιο τον Ανάδοχο, ύστερα από σχετική πρόταση που θα υποβάλλει, σύdφωνα Dε όσα αναφέρονται παρακάτω στις παραγράφους (7) και (8). (2) Ο Ανάδοχος, χωρίς καdία επί πλέον αποζηdίωση, υποχρεούται, πέρα από τη Dεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση (ή σε Dία συγκεκριdένη απόσταση, αν γίνεται σχετική ειδική Dνεία σε ειδικούς όρους δηdοπράτησης) και τη διάστρωση των προϊόντων στους χώρους απόθεσης, να εξασφαλίσει και τη σταθερο" ποίηση τους Dε τα απαραίτητα έργα υποδοdής και Dε κατάλληλη συdπύκνωση, ώστε οι επιφάνειες που θα προκύψουν να είναι βατές σε οχήdατα και αξιο" ποιήσιdες για χώρους αναψυχής, αθλοπαιδιών, ή άλλους παρόdοιους, για την τελική δε διαdόρφωσή τους να αποdένουν: " Οι επιφανειακές ειδικές χωdατουργικές διαdορφώσεις, σε συνδυασdό Dε τυχόν προβλεπόdενα τεχνικά έργα " Οι οποιεσδήποτε εκσκαφές θεdελίων (κατασκευής κτισdάτων, τοιχίσκων, αγωγών δικτύων Κοινής φελείας και λοιπών παρόdοιων) Dε τα σχετικά τε" χνικά έργα και οι επανεπιχώσεις του αποdένοντος όγκου σκαddάτων " Η διάστρωση επιφανειακού στρώdατος κηποχώdατος και η φύτευσή του " Η κατασκευή οδοστρωdάτων (ασφαλτικών, από σκυρόδεdα, ανασφάλτωτων), πλακοστρώσεων κτλ. " Τυχόν άλλες ειδικές κατασκευές που δεν ανήκουν στις γενικές χωdατουργικές διαdορφώσεις (και τα σχετικά τεχνικά έργα σταθεροποίησης αυτών) προκειdένου να ολοκληρωθούν τα «έργα αποκατάστασης» που περιλαdβάνονται στους εγκεκριdένους όρους της περιβαλλοντικής Dελέτης. Οι ανωτέρω δαπάνες θεωρούνται ότι περιλαdβάνονται, κατά ανηγdένο τρόπο, στις τιdές της προσφοράς του Αναδόχου. Γι' αυτό γίνεται επιτακτική η ανάγκη αναγνώρισης των ειδικών συνθηκών του έργου από όλους τους διαγωνιζόdενους κατά το στάδιο των προσφορών. (3) ΣύDφωνα Dε το άρθρο 5 της ΚΥΑ 69269/5387/90 ορίζεται κατά κανόνα στην παρούσα ότι οι χώροι απόθεσης, λόγω της σπουδαιότητας που παρουσιάζουν οι σχετικές εργασίες για το περιβάλλον, θεωρούνται ότι κατατάσσονται σε έργα και δραστηριότητες της ΟΜΑΑΣ ΙΙ της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α του άρθρου 4 της 19

70 ΚΥΑ 69269/5387/90 και θεωρείται αναγκαία η εκπόνηση ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΝ ΕΠΙΠΤΣΕΝ (ΜΠΕ), η οποία θα καλύπτει τις απαιτήσεις του πίνακα 2 του άρθρου 16 της υπόψη ΚΥΑ. Επιπλέον η ΜΠΕ θα πρέπει να περιλαdβάνει ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Dε όλα τα αναγκαία χαρακτηριστικά (σχέ" δια, φωτογραφίες, έκθεση διασφάλισης των υδραυλικών απαιτήσεων Dε την κατασκευή των αναγκαίων οχετών κτλ.) όπως και ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ" ΣΗΣ του χώρου απόθεσης, που θα πρέπει να τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. Η ΜΠΕ θεωρείται αναγκαία ακόdη και για χώρους απόθεσης που περιλαd" βάνονται στους ειδικούς όρους δηdοπράτησης, για τους οποίους όdως δεν έχει συνταχθεί σχετική ΜΠΕ. ΕπισηDαίνεται ότι στη ΜΠΕ θα πρέπει να γίνεται σαφής χαρακτηρισdός του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της περιοχής του προτεινόdενου χώρου απόθεσης, προκειdένου να αξιολογηθούν και οι επιπτώσεις από την κατάληψη ηdοσίου χώρου ή την απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας ιδιώτη υπέρ του ηdοσίου. Για την περίπτωση που οι σχετικές αποθέσεις θεωρούνται ότι έχουν Dικρή σηdασία (λόγω περιορισdένου όγκου αποθέσεων, θέσης του έργου κτλ.) τότε είναι δυνατόν, εφόσον γίνεται ρητή σχετική αναφορά, να Dη ζητείται για τη συγκεκριdένη εργολαβία η εκπόνηση σχετικής ΜΠΕ. (4) Στην περίπτωση που θα γίνουν αποθέσεις, σύdφωνα Dε τα προηγούdενα, σε ανενεργά λατοdεία, για τα οποία έχουν συνταχθεί σχετικές Μελέτες Περιβαλλο" ντικών Επιπτώσεων Dε τα περιλαdβανόdενα «Μέτρα Αποκατάστασης», τότε ο Ανάδοχος είναι υποχρεωdένος να εκτελέσει τις σχετικές αποθέσεις σύdφωνα Dε την ανωτέρω παράγραφο (2), εφαρdόζοντας τους εγκεκριdένους όρους των «Dέτρων αποκατάστασης», σύdφωνα Dε την εκδοθείσα Απόφαση Έ" γκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. (5) Για την περίπτωση που οι αποθέσεις γίνουν, Dερικά ή ολικά, σε ανενεργά λατοdεία ή/και σε άλλους χώρους, για τους οποίους δεν έχουν συνταχθεί ΜΠΕ, τότε ο Ανάδοχος θα πρέπει να συντάξει ο ίδιος την(τις) αναγκαία(ες) ΜΠΕ, σύdφωνα Dε την ανωτέρω παράγραφο (3). Η εκπόνηση της (των) ΜΠΕ κατατάσσεται(ονται) στην κατηγορία των εργασιών για τις οποίες δεν προβλέπεται καταβολή αdοιβής στον Ανάδοχο και θα πρέπει να περιλάβει τις σχετικές δαπάνες, κατά ανηγdένο τρόπο, στις τιdές της προσφοράς του. (6) Με την ενεργοποίηση της σύdβασης και εφόσον οι τυχόν προβλεπόdενοι στους ειδικούς όρους δηdοπράτησης χώροι απόθεσης δεν επαρκούν για τις ανάγκες του έργου και στην περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος δεν Dπορεί να διασφαλίσει θέσεις απόθεσης των επί πλέον όγκων σε κατάλληλους χώρους της ε" πιλογής του (που θα πρέπει να τυγχάνουν της έγκρισης των αρdοδίων αρχών), τότε αυτός θα υποβάλλει σχετική έγγραφη αίτηση στην Υπηρεσία, προσδιορί" ζοντας το συdπληρωdατικό απαιτούdενο όγκο των προς απόθεση χώρων, ώστε σε συνεργασία Αναδόχου και Υπηρεσίας Dε τις αρdόδιες για το περιβάλλον Αρχές, να προετοιdαστεί ένας πίνακας, προτεινόdενων χώρων απόθεσης ιδιοκτησίας του ηdοσίου, κατά προτίdηση ανενεργών λατοdείων, όπου θα αναφέ" ρονται και οι χονδρικά εκτιdώdενοι όγκοι απόθεσης σε συνδυασdό Dε τυχόν αναφερόdενους περιβαλλοντικούς όρους. Σε περίπτωση Dη ύπαρξης Dελέτης ΜΠΕ, σύdφωνα Dε την ανωτέρω παράγραφο (5), ο Ανάδοχος υποχρεούται σε εκπόνηση τέτοιας Dελέτης. (7) Σε περίπτωση που ο ανωτέρω πίνακας Dε τους εκτιdώdενους δυνατούς όγκους απόθεσης δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκαίων αποθέσεων των έργων, τότε ο Ανάδοχος θα υποβάλει εγκαίρως ένα συdπληρωdατικό πίνακα προτεινόdενων χώρων απόθεσης, Dε τους εκτιdώdενους δυνατούς όγκους απόθεσης, που θα συνοδεύεται από τις σχετικές ΜΠΕ σύdφωνα Dε την παράγραφο (3). Κατά προτεραιότητα, είναι επιθυdητό οι σχετικοί χώροι να είναι χώροι ανήκοντες στο ηdόσιο, αλλά θα είναι δυνατόν να περιληφθούν στον πίνακα και ιδιωτικές εκτάσεις, όταν τα συγκριτικά στοιχεία δαπανών και τυχόν επιβά" ρυνσης του περιβάλλοντος από τις εργασίες απόθεσης (π.χ. αποφυγή κατάληψης δασικών εκτάσεων και άλλων ευπαθών περιοχών) συνηγορούν υπέρ της χρησιdοποίησης χώρων απόθεσης σε ιδιωτικές εκτάσεις. (8) Στο συdπληρωdατικό πίνακα του Αναδόχου θα πρέπει να παρουσιάζονται οι αναγκαίοι προς απόθεση όγκοι (Dε ένα περιθώριο ασφαλείας) και οι δυνατοί όγκοι που Dπορούν να αποτεθούν στους νέους προτεινόdενους χώρους, οι οποίοι θα πρέπει να υπερκαλύπτουν τις ανάγκες των έργων, παρέχοντας τη δυνατό" τητα στην Υπηρεσία να επιλέξει, εναλλακτικά, Dία (ή Dερικές) από τις προτεινόdενες θέσεις. (9) Η έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων θα γίνεται Dέσα στην προθεσdία που ορίζεται από τον ΝόDο 1650/86 (άρθρο 4, παράγραφος 9), όπως ισχύει εκάστοτε. Στην ίδια Απόφαση θα γίνεται έγκριση της χρήσης ενός ή περισσοτέρων Χώρων Αποθέσεων για τις ανάγκες του έργου. (10) Στην περίπτωση κατά την οποία οι ανωτέρω εγκεκριdένες θέσεις Χώρων Απόθεσης περιλαdβάνουν επιφάνειες που ανήκουν σε ιδιώτες θα ενεργοποιείται και η τυχόν απαιτούdενη διαδικασία απαλλοτρίωσης υπέρ του ηdοσίου. (11) Η τυχόν απαλλοτρίωση των χώρων απόθεσης θα γίνεται υπέρ του ηdοσίου και οι σχετικές δαπάνες θα βαρύνουν τον Ανάδοχο Παροχή ηλεκτρισ4ού, τηλεφώνου, νερού και φυσικού αερίου (1) Ο Ανάδοχος Dε δική του ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη, θα εξασφαλίσει από τη ΕΗ σε κατάλληλες θέσεις ηλεκτρική ενέργεια στις ποσότητες και στην τάση που θα του είναι απαραίτητη. Ο Ανάδοχος παράλληλα θα φροντίσει να έχει στα εργοτάξιά του τις κατάλληλες βοηθητικές εγκαταστάσεις, για προσωρινή πα" ροχή ηλεκτρικής ενέργειας, είτε για την περίπτωση καθυστέρησης των αναγκαίων εργασιών της ΕΗ για την εξασφάλιση της ενέργειας από το εθνικό δίκτυ" ο, είτε για τις περιπτώσεις που το δίκτυο υποστεί βλάβη ή υπάρξουν διακοπές στην παροχή ενέργειας κατά τη διάρκεια της κατασκευής των έργων. Οι βοη" θητικές εγκαταστάσεις θα καλύπτουν τουλάχιστον τον ηλεκτροφωτισdό ασφαλείας, τα τυχόν συστήdατα ασφάλειας καθώς και την τροφοδότηση των ηλε" κτρονικών υπολογιστών της Επίβλεψης και του Αναδόχου. (2) Ανάλογα Dε το Dέγεθος των φορτίων και τον ελάχιστο αναγκαίο χρόνο συνεχούς παροχής ηλεκτρικού ρεύdατος, Dπορεί να χρησιdοποιηθούν ως βοηθητικές εγκαταστάσεις εφεδρικά συστήdατα παραγωγής (ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, γεννήτριες) ή αποθήκευσης και απόδοσης ηλεκτρικού ρεύdατος (συσσωρευτές, σύστηdα αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικού ρεύdατος " UPS). Τα υπόψη συστήdατα Dπορεί να είναι τύπου "STAND BY" εφόσον οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν δυνατότητα λειτουργίας για το χρονικό διάστηdα ενεργοποίησης του συστήdατος "STAND BY", αλλιώς θα πρέπει να εξασφαλισθούν συστήdατα τύ" που "ON LINE". (3) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να καταβάλλει όλες τις σχετικές δαπάνες για την εγκατάσταση των κατάλληλων υποσταθdών και την κατασκευή των απαραίτητων δικτύων για τη Dεταφορά και διανοdή του ηλεκτρικού ρεύdατος, που θα χρειασθεί για τις εργασίες του, από τα σηdεία παροχής στα σηdεία χρήσης. (4) Ο Ανάδοχος Dε δική του ευθύνη, φροντίδα και δαπάνες θα εξασφαλίσει από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας να γίνει σύνδεση τουλά" χιστον δύο εξωτερικών γραddών (Dιας στα εργοταξιακά του γραφεία και Dιας στα γραφεία Επίβλεψης), καθώς επίσης και παροχή πόσιdου νερού, φυσικού αερίου ή άλλης εγκατάστασης παροχής υπηρεσίας κοινής ωφέλειας για τις ανάγκες του έργου. (5) Όλες οι δαπάνες που αφορούν στις υποχρεώσεις του παρόντος Άρθρου, δεν θα πληρωθούν ιδιαιτέρως, και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί ανηγdένα στις τιdές προσφοράς του Αναδόχου Εξοπλισ4ός ΚτΕ και προ4ήθεια δωρεάν υλικού Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει Dε δαπάνες του τα DηχανήDατα, εργαλεία, υλικά κτλ. που παραδίδονται σε αυτόν από τον ΚτΕ για χρήση ή ενσωdάτωση στο έργο. Το ίδιο ισχύει και για όσα από τα ανωτέρω τυχόν πιστοποιηθούν πριν από την ενσωdάτωσή τους στο έργο Εκθέσεις προόδου εργασιών (1) Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει προς την Υπηρεσία Dηνιαίες εκθέσεις προόδου σε τέσσερα (4) αντίγραφα, σύdφωνα Dε τον τύπο που αυτή καθορίζει. Η πρώτη έκθεση προόδου θα καλύπτει την περίοδο Dέχρι το τέλος του πρώτου ηdερολογιακού Dήνα Dετά την υπογραφή της σύdβασης. Οι εκθέσεις προόδου θα υποβάλλονται εντός του πρώτου επταηdέρου κάθε Dήνα και θα αφορούν στην πρόοδο που επετεύχθη κατά τον αdέσως προηγούdενο Dήνα. Οι εκθέσεις προόδου θα υποβάλλονται κατά τα ανωτέρω Dέχρι την οριστική παραλαβή των έργων. (2) Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει οποιεσδήποτε άλλες εκθέσεις, που θα ζητηθούν από την Υπηρεσία και συναρτώνται, κατά την απόλυτη κρίση της, Dε την πρόοδο των έργων. (3) Παράλειψη ή αdελής σύνταξη και υποβολή των στοιχείων των αναφορών προόδου συνεπάγεται εφάπαξ ανέκκλητη ποινική ρήτρα Dέχρι ποσού ίσου προς το 15% της ποινικής ρήτρας της παρ (6)i της παρούσας, που επιβάλλεται σε κάθε τέτοια περίπτωση Σή4ανση και ασφάλεια εργοταξίου κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις που εκτελούνται οι εργασίες, να προβαίνει στην τοποθέτηση των γενικά απαιτούdενων, ανάλογα Dε τη φύση των έργων (συγκοινωνιακά, υδραυλικά, οικοδοdικά κτλ.), σηdάτων και πινακίδων ασφαλείας, προειδοποιητικών, ρυθdιστικών, πληρο" φοριακών και να επιdελείται της συντήρησης αυτών. Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά περίφραξη, ιδιαίτερη σή" Dανση, αυτόdατα σήdατα που θα αναβοσβήνουν (FLASH LIGHTS) και κατάλληλες διατάξεις ασφαλείας, λαdβανοdένου υπόψη του Κώδικα Οδικής Κυκλο" φορίας, όπως ισχύει. (2) Επίσης θα χρησιdοποιούνται όπου παρίσταται ανάγκη και τροχονόdοι υπάλληλοι του Αναδόχου για την ασφαλή καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων, για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία στις οδούς και στις παρακαdπτήριες και προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά την ηdέρα και τη νύχτα. Τα ανωτέρω Dέτρα θα λαdβάνονται Dε ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου. (3) Ο Ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηdα που οφείλεται στη Dη λήψη των απαραίτητων Dέτρων ασφαλείας. 20

71 (4) Σε κατάλληλο σηdείο, για σηdειακά έργα, και στην αρχή και στο τέλος, για γραddικά έργα, και σε εdφανείς θέσεις, ο Ανάδοχος υποχρεούται, Dε δικά του έξοδα, να τοποθετήσει πινακίδες, οι οποίες θα αναγράφουν τον τίτλο της Αρχής που εκτελεί τα έργα, την ονοdασία του εκτελούdενου έργου, το χρηdατοδότη, την επωνυdία (ή ονοdατεπώνυdο) του Αναδόχου, του Μελετητή και του τυχόν Τεχνικού ή άλλου ΣυDβούλου. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να τοποθετεί πλη" ροφοριακές πινακίδες οποιασδήποτε διαστάσεως, που έddεσα ή άdεσα τον διαφηdίζουν, χωρίς την έγγραφη αποδοχή του κειdένου της πινακίδας από τη ι" ευθύνουσα Υπηρεσία. Για έργα που συγχρηdατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά ΤαDεία, η ως άνω σήdανση θα συddορφώνεται επιπλέον και Dε τις σχετικές διατάξεις περί δηdοσιότητας των εκτελούdενων έργων, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν. (5) Για έργα που συγχρηdατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά ΤαDεία, ο Ανάδοχος υποχρεούται, Dε δικά του έξοδα, κατά τη φάση υλοποίησης του έργου να αναρ" τήσει στο εργοτάξιο διαφηdιστική (πληροφοριακή) πινακίδα. Η πινακίδα αυτή το αργότερο έξι (6) Dήνες από την ολοκλήρωση του έργου αντικαθίσταται από DόνιDη επεξηγηdατική πινακίδα. Στην διαφηdιστική (πληροφοριακή) και DόνιDη επεξηγηdατική πινακίδα θα αναφέρεται ρητά α) το έdβληdα της Ευρωπαϊ" κής Επιτροπής, β) το διαρθρωτικό ταdείο και γ) το επιλεγdένο DήνυDα από τη ιαχειριστική Αρχή που προβάλλει την προστιθέdενη αξία της κοινοτικής πα" ρέdβασης. Οι διαφηdιστικές και DόνιDες επεξηγηdατικές πινακίδες θα σχεδιαστούν σύdφωνα Dε τις σχεδιαστικές λεπτοdέρειες που περιγράφονται στο Κανο" νισdό 1828/2006 και στο Dε Αρ. Πρωτ. 4250/24"11"2011 (ΑΑ:457Ξ7Λ7"ΒΧΗ) έγγραφο της ΕνδιάDεσης ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής. (6) ΣυDπληρωDατικά των ανωτέρω, ισχύουν τα οριζόdενα στην παρ της παρούσας. 4.24Φύλαξητουεργοταξίου Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει τους εργοταξιακούς χώρους από άτοdα Dη έχοντα εργασία ή Dη διαπιστευdένα ή Dη δικαιούdενα για οποιοδήποτε λόγο να ευρίσκονται στους χώρους που εκτελούνται έργα. Για το σκοπό αυτό, θα χρησιdοποιούνται, όπου παρίσταται ανάγκη, φύλακες υπάλληλοι του Αναδόχου γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά την ηdέρα και τη νύχτα. Τα ανωτέρω Dέτρα θα λαdβάνονται Dε ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου. 4.25ραστηριότητεςΑναδόχουστοεργοτάξιο Προσωρινές εγκαταστάσεις (1) Όλες οι απαιτούdενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαdοι διαdονής, εργαστήρια, γραφεία κτλ.), για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας, θα ανεγερθούν Dε DέριDνα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου, σε θέσεις επιτρεπόdενες από την Υπηρεσία και τις λοιπές αρdόδιες Αρχές. (2) Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καdίας αποζηdίωσης ή παράτασης προθεσdίας περάτωσης του έργου λόγω τυχόν ανεπάρκειας των χώρων εργοταξίων ή από ο" ποιαδήποτε άλλη σχετική αιτία, διότι, κατά την υποβολή της προσφοράς του, δηλώνεται σαφώς ότι ο Ανάδοχος έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών. (3) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, να προβεί έγκαιρα στην αναζήτηση, κατάληψη και διευθέτηση των κατάλληλων χώρων στην άdεση περιοχή του έργου για την εγκατάσταση των εργοταξίων, ειδοποιώντας γι' αυτό την Υπηρεσία. Οι καταλαdβανόdενοι χώροι αν βρίσκονται Dέσα στην περιοχή ιδιοκτησίας του ΚτΕ, θα πρέπει επίσης να τύχουν της έγκρισης της Υπηρεσίας. (4) Αν ο Ανάδοχος εξεύρει δηdόσιους χώρους κατάλληλους για τις χρήσεις αυτές και υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί η χρήση τέτοιων χώρων από την Υπη" ρεσία, η παραχώρησή τους για χρήση (λατοdείων, δανειοθαλάdων, χώρων απόθεσης εργοταξίων κτλ.) θα γίνει από τον ΚτΕ στον Ανάδοχο χωρίς αντάλλαγdα, και Dε όρους χρήσης που θα πληρούν τους όρους των Άρθρων 4.18 και 4.19 της παρούσας και θα αναγραφούν στην σχετική άδεια χρήσης. (5) Έτσι, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση όλων των χώρων που θα χρησιdοποιήσει για τις κάθε φύσης εγκαταστάσεις του, όπως: " γραφείων επίβλεψης και χώρων στάθdευσης οχηdάτων " εργοταξιακών γραφείων και χώρων στάθdευσης οχηdάτων " εργοταξιακού εργαστηρίου " χώρων διαdονής προσωπικού " αποθήκευσης των κάθε είδους υλικών " παραγωγής σκυροδέdατος " παραγωγής, ανάπτυξης και φορτοεκφόρτωσης προκατασκευασdένων στοιχείων " παραγωγής ασφαλτοσκυροδέdατος " προετοιdασίας υλικών για την ενσωdάτωσή τους στην κατασκευή " προσωρινής εναπόθεσης κάθε φύσης αντικειdένων " συνεργείων συντήρησης Dηχανικού του εξοπλισdού " χώρων στάθdευσης Dηχανικού του εξοπλισdού κτλ. (6) Όλες οι δαπάνες για ενοικίαση ή/και αγορά τέτοιων χώρων βαρύνουν τον Ανάδοχο και είναι ανηγdένες στις τιdές της προσφοράς του. (7) Αν οι συνθήκες του έργου ή ο κίνδυνος ζηdιών σ' αυτό, δεν επιτρέπουν, κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, την απόθεση υλικών στους χώρους αποθή" κευσης, τότε θα αποτίθενται Dόνον τα υλικά εργασίας Dιας ηdέρας, χωρίς να προκύπτει δικαίωdα του Αναδόχου για αποζηdίωση, λόγω πρόσθετων ή πλάγιων Dεταφορών, φορτοεκφορτώσεων κτλ., γιατί θεωρείται ότι όλες αυτές περιλαdβάνονται στις τιdές της προσφοράς του. (8) Ο Ανάδοχος, Dε δική του DέριDνα και δαπάνη, θα διαρρυθdίσει κατάλληλα τον (τους) εργοταξιακό (ους) χώρο (ους), που θα περιλαdβάνει (ουν) όλες τις εγκα" ταστάσεις που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου, όπως επίσης και τις προσπελάσεις προς τους χώρους αυτούς. Επίσης υποχρεούται να Dην εdποδίζει τη λειτουργία άλλων εγκαταστάσεων κατά την εκτέλεση των εργασιών. Όλες οι ως άνω εγκαταστάσεις θα πληρούν τις απαιτήσεις των συdβατικών τευχών και τις τυχόν κατά περίπτωση εντολές της Υπηρεσίας. (9) Όλοι οι χώροι υγιεινής θα σχεδιαστούν και κατασκευαστούν σύdφωνα Dε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. (10) Όλες οι εγκαταστάσεις (υδραυλικές, ηλεκτρολογικές, λοιπές) θα σχεδιαστούν, κατασκευασθούν και λειτουργούν σύdφωνα Dε τις κείdενες διατάξεις που διέ" πουν τις υπόψη εγκαταστάσεις και σύdφωνα Dε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. (11) Τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων είτε πρόκειται για χώρους του Αναδόχου είτε πρόκειται για χώρους της απο" κλειστικής χρήσης της Υπηρεσίας, βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο οποίος και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και συντήρησή τους σύdφωνα Dε τις ισχύουσες δι" ατάξεις της δηdόσιας τάξης, ασφάλειας και υγιεινής Καθαρισ4ός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται Dε δαπάνη του και πριν από την παράδοση προς χρήση κάθε τdήdατος έργου, καθώς και Dετά την περάτωση ολόκληρου του έργου, να αφαιρέσει και αποdακρύνει από τους περί το επίdαχο τdήdα του έργου χώρους και γενικά από τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή κατασκευή ή εγκατάσταση που απαιτήθηκε, τα απορρίddατα, εργαλεία και ικριώdατα, DηχανήDατα, πλεονάζοντα υλικά χρήσιdα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις DηχανηDάτων κτλ., να άρει κάθε βοηθητικό έργο κτλ., το οποίο θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία ως άχρηστο ή επιζήdιο για τη Dετέπειτα λειτουργία του έργου ή τdήdατος αυτού, να ισοπεδώσει τους χώρους στους οποίους αυτά είχαν αποτεθεί ή εγκατασταθεί και να παραδώσει τελείως καθαρές/ούς τόσο τις κατασκευές όσο και τους χώρους γύρω από το εργοτάξιο και γενικά να DεριDνήσει για οτιδήποτε άλλο σχετικό απαιτείται για την παράδοση του έργου ώστε να λειτουργήσει εύ" ρυθdα, κατά τους όρους της σύdβασης. (2) Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει, από τη στιγdή που εξέλιπε ο λόγος, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, και στην άρση (καθαίρεση, αποκόdιση κτλ.) κάθε προστατευτικής κατασκευής που κατασκευάστηκε κτλ. για την εκτέλεση του έργου (εργασιών και παραγωγής υλικών) και που επιβλήθηκε από ο" ποιοδήποτε λόγο, για την αποφυγή κάθε φύσης ζηdιών, φθορών, ατυχηdάτων κτλ. σε ιδιοκτησίες, οικοδοdές, δένδρα, αγρούς, καλλιεργήσιdες εκτάσεις, κοι" νωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε φύσης έργα, καθώς και αποdάκρυνση των εργοταξίων. (3) Εάν Dέσα σε δέκα (10) ηdέρες από την έγγραφη υπόdνηση εκ Dέρους της ιευθύνουσας Υπηρεσίας δεν προβεί ο Ανάδοχος στην έναρξη και, Dέσα σε εύλογη προθεσdία, περάτωση των ανωτέρω εργασιών, αυτές εκτελούνται σε βάρος του Αναδόχου και εκπίπτει η δαπάνη που έγινε από την πρώτη επόdενη πληρωdή ή την εγγύηση καλής εκτέλεσης ή κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο σύdφωνα Dε τις κείdενες διατάξεις, πέρα από τη Dη έκδοση βεβαίωσης εdπρόθεσdης εκτέλε" σης του έργου ή τdήdατος αυτού εξ αιτίας αυτού του λόγου Μητρώο έργου φωτογραφίες (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, να προβεί στην σύνταξη Μητρώου του έργου που κατασκευάστηκε. (2) Στο Dητρώο του έργου συdπεριλαdβάνονται: i. Σειρά έγχρωdων φωτογραφιών των διαφόρων φάσεων του έργου, της παραγωγής υλικών και της εκτέλεσης δοκιdών ii. Σειρά σχεδίων του έργου Dε τις διαστάσεις που τελικά εφαρdόστηκαν σε έντυπη και ηλεκτρονική Dορφή iii. Σειρά σχεδίων Dε στοιχεία υψοdετρικών αφετηριών (Dε συντεταγdένες Χ, Υ, Ζ επί οριζοντιογραφίας) σε έντυπη και ηλεκτρονική Dορφή iv. Τεύχος διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου σε έντυπη και ηλεκτρονική Dορφή 21

72 v. Περιγραφική έκθεση της κατασκευής του έργου σε έντυπη και ηλεκτρονική Dορφή 4.27 Ευρή4ατα αρχαιολογικού ή άλλου ενδιαφέροντος (1) Ισχύουν τα οριζόdενα στην παράγραφο 10 του Άρθρου 34 του Π 609/85 και στον Ν. 3028/2002. (2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, αdέσως Dόλις διαπιστώσει την ύπαρξη αρχαιοτήτων, οποιασδήποτε ηλικίας, έργων τέχνης ή άλλων ευρηdάτων, να ειδοποιήσει την Υπηρεσία και την αρdόδια Αρχαιολογική ή άλλη Υπηρεσία και να διακόψει αdέσως κάθε εργασία στην περιοχή των ευρηdάτων, λαdβάνοντας συγχρόνως όλα τα απαραίτητα Dέτρα για την ανέπαφη διατήρηση και διαφύλαξη των υπόψη ευρηdάτων. (3) Μετά τον πρώτο χαρακτηρισdό των ευρηdάτων από την Αρχαιολογική ή άλλη Υπηρεσία, θα δοθούν οδηγίες στον Ανάδοχο είτε για τη συνέχιση των εργα" σιών είτε για τη διενέργεια έρευνας Dε δικά του Dέσα και την επίβλεψη της Αρχαιολογικής ή άλλης Υπηρεσίας είτε για την προσωρινή διακοπή των εργα" σιών, για το διάστηdα κατά το οποίο η αρdόδια Υπηρεσία θα διενεργεί έρευνες Dε τα δικά της Dέσα και για τη Dεταφορά του εξοπλισdού και του προσωπικού του σε άλλο Dέτωπο εργασίας, Dε ανάλογη τροποποίηση του χρονοδιαγράddατος. (4) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, άdεσα Dόλις απαιτηθεί κατά την κρίση της Υπηρεσίας, να Dετακινεί χωρίς ιδιαίτερη αποζηdίωση τον εξοπλισdό και το προσωπικό του από το ένα Dέτωπο εργασίας σε άλλο και να Dειώνει Dε τον τρόπο αυτόν τις καθυστερήσεις από τις αρχαιολογικές έρευνες. (5) Παράταση τdηdατικών ή/και της συνολικής προθεσdίας θα αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο λόγω καθυστερήσεων από αρχαιολογικές έρευνες, Dόνον στις περι" πτώσεις που υπάρχει ρητή πρόβλεψη προς τούτο. (6) Για την περίπτωση ερευνητικών εργασιών που θα εκτελεσθούν από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις απαιτούdενες διευ" κολύνσεις και να συντονίζει Dε αυτήν τις υπόλοιπες εργασίες του. (7) ιευκρινίζεται ότι για την αντιdετώπιση του κόστους των ανασκαφών για τα αρχαιολογικά ευρήdατα θα γίνεται πρόβλεψη σε ειδικό άρθρο «έξοδα αρχαιολο" γίας» ιδιαίτερα αν υπάρχουν στοιχεία ότι στην περιοχή του έργου είναι πιθανή η ύπαρξη αρχαιολογικών χώρων. Στην περίπτωση αυτή, είναι δυνατό ο Ανά" δοχος να υποχρεωθεί να εκτελέσει πρόγραddα διερευνητικών τοdών. Η πυκνότητα των τοdών και η φύση και έκταση των τυχόν ερευνητικών εργασιών, που πρόκειται να εκτελεσθούν στις σχετικές περιοχές, θα καθορισθεί από την αρdόδια Υπηρεσία. Οι τοdές θα πρέπει να διενεργηθούν Dε προειδοποίηση τουλάχι" στον τεσσάρων (4) εργασίdων ηdερών προς την επιβλέπουσα υπηρεσία προκειdένου να παραστεί. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τα έξοδα για τις ανωτέρω έ" ρευνες θα πληρώνονται στον Ανάδοχο απολογιστικά Dε τιdολόγια παροχής υπηρεσιών. (8) Όλα τα αρχαιολογικά ή άλλα ευρήdατα, οποιασδήποτε φύσης και αξίας, που ανακαλύπτονται κατά την εκτέλεση του έργου ανήκουν στο Ελληνικό ηdόσιο και σε κάθε τέτοια περίπτωση ισχύει η Ελληνική νοdοθεσία. 5. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ Ισχύουν τα οριζόdενα στο άρθρο 68 του Ν. 3669/ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΠΙΚΟ 6.1 Πρόσληψη εργατικού δυνα4ικού και λοιπού προσωπικού (1) Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύdβαση, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση, πρόσληψη και κινητοποίηση σύdφωνα Dε τις κείdενες διατά" ξεις όλου του προσωπικού που απαιτείται για την εκπλήρωση των συdβατικών του υποχρεώσεων, εργατοτεχνικού, επιστηdονικού ή άλλου, ηdεδαπού ή αλ" λοδαπού, καθώς και για την παροχή σε αυτό των Dέσων, εργαλείων κτλ. για την άσκηση των καθηκόντων του. Σχετικά ισχύουν τα οριζόdενα στις παρ. 3 και 6 του Άρθρου 34 του Π 609/85. (2) Ο Ανάδοχος Dπορεί να χρησιdοποιήσει ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό, σύdφωνα Dε την ισχύουσα νοdοθεσία. Το αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να εφοδιαστεί Dε σχετική άδεια παραdονής και εργασίας στην Ελλάδα, Dε ευθύνη, DέριDνα και δαπάνη του Αναδόχου και σύdφωνα Dε την εκάστοτε ισχύουσα εργατική και λοιπή νοdοθεσία. 6.2 Α4οιβές και Κανονισ4ός Εργασίας Ισχύουν τα οριζόdενα στις παρ. 4 και 7 του Άρθρου 34 του Π 609/ Προσωπικό του ΚτΕ Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προσλάβει ή να αποπειραθεί να προσλάβει προσωπικό που εργάζεται, Dε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, για λογαριασdό του ΚτΕ. 6.4 Εργατική νο4οθεσία Ισχύουν τα οριζόdενα στην παράγραφο 4 του Άρθρου 34 του Π 609/ ράριο εργασίας υπερωριακή, νυχτερινή εργασία αργίες και εορτές (1) Το ωράριο εργασίας θα είναι αυτό που εκάστοτε ορίζεται από τις διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας για τις εκτελούdενες κατά περίπτωση εργασίες. (2) Ενώ κατ αρχή θα πρέπει να αποφεύγεται, σε ειδικές περιπτώσεις και προκειdένου να αντιdετωπιστούν έκτακτα περιστατικά που σχετίζονται Dε την προστα" σία ζωής ή περιουσίας ή ασφάλειας των έργων ή για να καταστεί δυνατή η τήρηση του χρονοδιαγράddατος, επιτρέπεται η εκτέλεση υπερωριακής ή νυκτερι" νής εργασίας και εργασίας κατά τις αργίες και εορτές σύdφωνα Dε όσα σχετικά ορίζονται από την Ελληνική νοdοθεσία. Σε περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας ερ" γασίας, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζηdίωση. Κατά την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει τις σχετικές άδειες και να τηρεί όλους τους ΝόDους και κανονισdούς, που αφορούν τέτοια εργασία. Εφόσον καθίσταται αναγκαία η υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία ή η εκτέλεση εργασίας κατά τις αργίες και εορτές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να την εκτελεί χωρίς αντίρρηση, αναλαdβάνοντας και όλες τις δαπάνες. Σε οποιαδήποτε περίπτωση υπερωριακής απασχόλησης ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηdερώνει έγκαιρα την Υπηρεσία. (3) Ειδικά για την υπερωριακή εργασία η Υπηρεσία θα συνηγορήσει, εφόσον κρίνεται απαραίτητη και δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για εξασφάλιση περισσοτέ" ρου προσωπικού, αλλά δεν Dπορεί να εγγυηθεί την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από τις αρdόδιες Αρχές. (4) Αν ο Ανάδοχος δεν Dπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση για υπερωριακή εργασία, αυτό δεν θα αποτελέσει δικαιολογία για παράταση των προθεσdιών εκτέλε" σης του έργου. (5) Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει Dε δαπάνη του πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισdό για την ασφάλεια του προσωπικού του, του κοινού και εν γένει κάθε φύσης κυκλοφορίας, καθώς και κατάλληλα Dέσα, που να επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και επιθεώρηση υ" λικών και την από κάθε άποψη ορθή εκτέλεση των εργασιών. (6) Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ισχύουσα νοdοθεσία για ηχορύπανση και ώρες κοινής ησυχίας στην περιοχή, για τον προγραddατισdό εκτέ" λεσης του έργου. Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας και τις νυκτερινές ώρες θα πρέπει να αποφεύγεται εκτέλεση εργασιών που ηχορυπαίνουν την περιοχή και να λαdβάνονται κατάλληλα προς τούτο Dέτρα. 6.6 Υποδο4ές εργατικού δυνα4ικού και λοιπού προσωπικού (1) Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη σύdβαση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο προσωπικό του όλες τις διευκολύνσεις σε υποδοdές που σχετίζονται Dε την εκπλήρωση των συdβατικών του υποχρεώσεων και την άσκηση των καθηκόντων του προσωπικού του. (2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει προς την Υπηρεσία τις διευκολύνσεις σε υποδοdές που ορίζονται στην παρούσα (παρ ). (3) Οι ανωτέρω διευκολύνσεις παρέχονται Dε ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του Αναδόχου και θεωρούνται ανηγdένες στις τιdές της προσφοράς του. 6.7 Ασφάλεια και υγιεινή (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα Dε ασφαλή τρόπο και σύdφωνα Dε τους ΝόDους, ιατάγdατα, ΑστυνοDικές και λοιπές διατάξεις και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζοdένων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται οι επόdενες διατάξεις, οι οποίες θα εφαρdόζονται όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν εκάστοτε κατά το χρόνο της εφαρdογής τους: " Το Π 413/77 (ΦΕΚ 128 Α/1977 «Περί αγοράς, Dεταφοράς και καταναλώσεως εκρηκτικών υλών», " Το Π 447/75 (ΦΕΚ 142 Α/1975) «Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοdικαίς εργασίαις ασχολούdενων Dισθωτών» " Το Π 778/80 (ΦΕΚ 193 Α/1980) «Περί Dέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδοdικών εργασιών», " Το Π 1073/81 (ΦΕΚ 260 Α/1981) «Περί Dέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδοdών και πάσης φύσεως έργων αρdο" διότητος Πολιτικού Μηχανικού», " Το Ν 1396/83 (ΦΕΚ 126 Α/1983) «Περί υποχρέωσης λήψης και τήρησης Dέτρων ασφαλείας στις οικοδοdές και λοιπά ιδιωτικά έργα», " ΥΑ ΙΙ"5 η /Φ/17402/84 «ΚανονισDός Μεταλλευτικών και ΛατοDικών Εργασιών» (931/Β), Ν 1428/84 και Ν 2115/93, " To N 1430/84 (ΦΕΚ 49 Α/1984) «Κύρωση της 62 ιεθνούς ΣύDβασης Εργασίας που αφορά τις διατάξεις ασφαλείας στην οικοδοdική βιοdηχανία», 22

73 " Το Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177 Α/1985) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοdένων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασdό Dε το άρθρο 39 του Ν 1836/89 (79/Α) «Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελdατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις», " Το Π 294/88 (ΦΕΚ 138 Α/1988) «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνι" κού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκdεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1, παρ. 1 του Ν 1568/85», " Το Π 225/89 (ΦΕΚ 106 Α/1989) «Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα», " Το Π 157/92 (ΦΕΚ 74 Α/1992) «Επέκταση των Π και ΥΑ που εκδόθηκαν Dε τις εξουσιοδοτήσεις του Ν 1568/85 στο ηdόσιο, ΝΠ και ΟΤΑ», " Το Π 395/94 (ΦΕΚ 220 Α/1994) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιdοποίηση εξοπλισdού εργασίας από τους εργαζοdέ" νους κατά την εργασία τους σε συddόρφωση Dε την οδηγία 89/655/ΕΟΚ», σε συνδυασdό Dε τα Π 89/99 (ΦΕΚ 94 Α/1999), 396/94 (ΦΕΚ 220 Α/1994) και 304/00 (ΦΕΚ 241 Α/2000), " Το Π 16/96 (ΦΕΚ 10 Α/1996) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συddόρφωση Dε την Οδηγία 89/954/ΕΟΚ», το Π 17/96 (ΦΕΚ 11 Α/1996) «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοdένων κατά την εργασία σε συddόρ" φωση Dε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασdό Dε το Π 159/99 (ΦΕΚ 157 Α/1999), " Π 305/96 (ΦΕΚ 212 Α/1996) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρdόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συddόρφωση προς την Οδηγία 92/57/ΕΟΚ», " Η Υπουργική Απόφαση 3046/304/30"1"89 (ΦΕΚ 59) «ΚτιριοδοDικός κανονισdός» (Ειδικά το Άρθρο 5, παρ. 4,2 για τη χρήση εκρηκτικών) " Η Υπουργική Απόφαση Υ.ΠΕ.Χ..Ε /οικ/22"5"93 «Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτιρίων», Dε κατ αναλογία εφαρdογή της σε κατεδαφίσεις υπαρχόντων τεχνικών έργων κτλ.) (2) Προς τούτο πρέπει ο Ανάδοχος να ορίσει ένα Dέλος του εργοταξίου του σαν Υπεύθυνο Ασφαλείας. Το εν λόγω Dέλος του εργοταξίου θα έχει υποχρέωση για ενηdέρωση και παρακολούθηση τήρησης όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας από όλους τους εργαζόdενους. Ο προϊστάdενος του εργοταξιακού γρα" φείου του Αναδόχου παραdένει πάντα τελικός υπεύθυνος για την υγιεινή και ασφάλεια. (3) Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος παραdένει Dόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζοdένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγdένων και ορθών Dέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισdών. Για θέdατα πρόληψης ατυχηdάτων ισχύουν όσα ορίζονται από την Ελληνική νοdοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει κατά το χρόνο της εφαρdογής των διατάξεων. (4) Όλες οι δαπάνες εφαρdογής των διατάξεων υγιεινής και ασφάλειας βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί απ αυτόν κατά τη δια" Dόρφωση της προσφοράς του κατά ανηγdένο τρόπο στις τιdές της προσφοράς του. 6.8Προσωπικό Αναδόχου ΣύDφωνα Dε όσα αναφέρονται στα άρθρα 29, 34 και 35 του Π 609/85 και στην παράγραφο 6 του άρθρου 6 του Ν 1418/84, σχετικά Dε το προσωπικό του Αναδόχου, ισχύουν και τα ακόλουθα: (1) Το βραδύτερο σε τριάντα (30) ηdερολογιακές ηdέρες από την υπογραφή της σύdβασης κατασκευής του έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει οριστικό ορ" γανόγραddα εργοταξιακού προσωπικού που θα τεθεί υπόψη της ιευθύνουσας Υπηρεσίας για έλεγχο και αποδοχή ως προς την ελάχιστη κάλυψη των υπεύθυ" νων θέσεων του εργοταξίου. (2) Ειδικότερα ο Ανάδοχος εκτός από το διορισdό του προϊστάdενου του εργοταξιακού γραφείου και του αναπληρωτή του (Άρθρο 4.3 της παρούσας), υποχρεού" ται να στελεχώσει DόνιDα τις εργοταξιακές του λειτουργίες Dε ειδικευdένο και έdπειρο προσωπικό, αναγκαίο επί τόπου του έργου για την επαρκή καθοδήγη" ση, παρακολούθηση και εκτέλεση του έργου. Στο ανωτέρω προσωπικό, από το οποίο θα πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτονται και οι αρdοδιότητες υπεύθυνου χρονικού προγραddατισdού και ελέγχου της προόδου του έργου, υπεύθυνου ποιότητας έργου και υπεύθυνου υγιεινής και ασφάλειας, θα περιλαdβάνονται α" παραίτητα, κατ' ελάχιστον, και οι επιπλέον ειδικότητες που προβλέπονται. (3) Η Υπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ζητήσει την αποdάκρυνση Dέλους ή Dελών του προσωπικού του Αναδόχου από το έργο, οπότε ο Ανάδο" χος υποχρεούται να τους αποdακρύνει και να τους αντικαταστήσει Dε άλλους, των οποίων ο διορισdός θα υπόκειται στους όρους της παρούσας παραγράφου. Επίσης, η Υπηρεσία Dπορεί να διατάσσει τη στελέχωση του εργοταξίου Dε πρόσθετο προσωπικό, όποτε, κατά την κρίση της, γίνεται απαραίτητο. (4) Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισdός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καdία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες και τις υποχρεώ" σεις του, ο δε Ανάδοχος παραdένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία. (5) Επίσης, Dόνον η θέση υπεύθυνου ποιότητας έργου επιτρέπεται να καλυφθεί από τον προϊστάdενο του εργοταξιακού γραφείου του Αναδόχου ή τον αναπληρω" τή του. Ο υπεύθυνος χρονικού προγραddατισdού και ελέγχου της προόδου του έργου πρέπει να είναι Dηχανικός ή τεχνολόγος Dε γνώσεις χειρισdού λογισdι" κού χρονικού προγραddατισdού, Dε ενδεχόdενη περιοδική παρουσία επί τόπου του έργου, εφόσον απασχολείται Dόνο στο αντικείdενο αυτό, ή Dε DόνιDη πα" ρουσία εφόσον απασχολείται και σε άλλα αντικείdενα. (6) Ο υπεύθυνος υγιεινής και ασφάλειας συνιστάται να είναι τεχνικός επιπέδου γενικού εργοδηγού, ώστε αφενός να ευρίσκεται κυρίως στα εργοτάξια, σε στενή και ευθεία επαφή Dε το εργατοτεχνικό προσωπικό και αφετέρου να έχει την αρdοδιότητα και τη δικαιοδοσία να επιβάλλει τους σχετικούς κανόνες στους εργο" δηγούς ειδικοτήτων, στους επιστάτες και στο λοιπό προσωπικό. 6.9 Καταστάσεις προσωπικού και εξοπλισ4ού Αναδόχου (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία Dηνιαία κατάσταση του προσωπικού που απασχολεί στο έργο (ειδικότητα, πλήθος ανά ειδικότητα, ηdέρες απασχόλησης ανά Dήνα) καθώς και του Dηχανικού εξοπλισdού (είδος, δυναdικότητα, πλήθος, ηdέρες απασχόλησης ανά Dήνα). Οι υπόψη καταστά" σεις θα υποβάλλονται Dηνιαία, σε Dορφή που θα συdφωνηθεί Dε την Υπηρεσία, Dέχρι την οριστική παραλαβή των έργων. (2) Εφόσον εγκριθεί από την Υπηρεσία, οι κατά τα ανωτέρω καταστάσεις προσωπικού και εξοπλισdού Dπορεί να υποβάλλονται ως παράρτηdα της Dηνιαίας έκθεσης προόδου (Άρθρο 4.22 της παρούσας), εφόσον υποβάλλονται τέτοιες Ανάρ4οστη συ4περιφορά Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για τη λήψη των απαραίτητων Dέτρων ώστε να προληφθεί οποιαδήποτε ατασθαλία, παρανοdία, βίαιη διατάραξη τάξης ή κατά οποιοδήποτε τρόπο ανάρdοστη συdπεριφορά εκ Dέρους του προσωπικού του και για τη διατήρηση οdαλών συνθηκών και προστασίας προσώπων και περιουσιών στους εργοταξιακούς χώρους ή γύρω από αυτούς. 7. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 7.1 Τρόπος εκτέλεσης (1) Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου Dόνος υπεύθυνος Dε δική του δαπάνη για την επιλογή και παροχή των απαραίτητων εργατικών, υλικών και DηχανηDάτων, τη Dεταφορά τους από τις πηγές προdηθείας τους, τον έλεγχο δοκιdών των υλικών σε εργαστήριο ηdόσιας Υπηρεσίας ή αναγνωρισdένου Ιδιωτικού Φορέα για να διαπιστωθεί ότι τα προσκοdιζόdενα στο έργο υλικά συdφωνούν Dε τις προδιαγραφές του έργου καθώς και για τη χρησιdοποίηση τους και την εν γένει ε" κτέλεση των έργων κατά τους όρους της παρούσας, των σχετικών Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών εγκεκριdένων συdβατικών τευχών και σχεδίων. (2) Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύdφωνα Dε τα γενικά και λεπτοdερειακά σχέδια της εγκεκριdένης Dελέτης, καθώς και Dε τυχόν συdπλη" ρωdατικά, κατά το στάδιο της κατασκευής, που θα εγκριθούν από την Υπηρεσία. (3) Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου και Dέχρι την οριστική παραλαβή του, οι εργασίες ή τdήdα τους ή τα υλικά που χρησιdοποιού" νται ή που χρησιdοποιήθηκαν για την εκτέλεση των εργασιών είναι, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, ελαττωdατικά, ατελή ή ακατάλληλα ή δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και γενικά δεν συdφωνούν Dε εκείνα που ορίζονται στη σύdβαση, τότε εφαρdόζονται οι σχετικές διατάξεις του Άρθρου 7 του Ν 1418/84, του άρθρου 46 του Π 609/85 και της παρ της παρούσας. (4) Με την επιφύλαξη ισχύος όλων των δικαιωdάτων της Επίβλεψης για τους ελέγχους υλικών και κατασκευών, κανένα υλικό ή κατασκευή / εξοπλισdός δεν θα γίνονται αποδεκτά από τον ΚτΕ, εάν δεν έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από τον Υπεύθυνο Ποιότητας του Αναδόχου. ιευκρινίζεται ότι για τη λήψη των σχετι" κών εγκρίσεων, ουσιαστικά δικαιολογητικά θεωρούνται οι εγκριτικές απαιτήσεις (πιστοποιητικά ποιοτικής συddόρφωσης, πιστοποιητικά συστήdατος διαχεί" ρισης ποιότητας, πιστοποιητικά συστήdατος περιβαλλοντικής διαχείρισης, κ.λ.π.) που έχουν εκδοθεί στις χώρες παραγωγής τους αλλά και σε άλλες χώρες, όπου έχουν κατασκευαστεί ανάλογα έργα. (5) Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε καdία περίπτωση, να επικαλεστεί την παρουσία εκπρόσωπων της Υπηρεσίας στον τόπο του έργου, για να απαλλαχθεί από τις συdβατικές υποχρεώσεις του, εκεί όπου διαπιστώθηκαν, Dεταγενέστερα, ελαττωdατικές εργασίες, παραλείψεις ή ατέλειες, εκτός αν αυτές οφείλονται σε γρα" πτές εντολές ή οδηγίες της Υπηρεσίας. 23

74 (6) Ο Ανάδοχος θα έχει όλη την ευθύνη για κάθε καθυστέρηση στην πρόοδο ή αποπεράτωση του έργου από την εφαρdογή του παρόντος άρθρου, εκτός αν τα αποτελέσdατα των εργαστηριακών δοκιdών αποβούν υπέρ του Αναδόχου ή αν αποδειχθεί ότι τα έργα δεν είναι κακότεχνα. 7.2 Υποβολήδειγ4άτωνυλικών/εξοπλισ4ού Ισχύουν τα οριζόdενα στην παράγραφο της παρούσας. 7.3 Επιθεώρηση (1) Ισχύουν τα οριζόdενα στις παραγράφους 1 και 2 του Άρθρου 6 και στο Άρθρο 22 του Ν 1418/84, καθώς και στο Άρθρο 28 του Π 609/85. (2) Η Υπηρεσία έχει το δικαίωdα να προβαίνει σε οποιαδήποτε επιθεώρηση και έλεγχο ήθελε κρίνει αναγκαίο σχετικά Dε την ικανότητα και την επάρκεια του προσωπικού του Αναδόχου, τα υλικά, τις Dεθόδους εργασίας, την πρόοδο των εργασιών, το εργατικό κόστος κτλ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί Dε ακρί" βεια και πλήρη ενηdερότητα, σύdφωνα Dε τους εκάστοτε νόdους, όλα γενικά τα λογιστικά βιβλία, στοιχεία και Dητρώα που αφορούν στο προσωπικό που α" πασχολεί, τους Dισθούς, τα ηdεροdίσθια και τα επιδόdατα, τις ασφαλιστικές και άλλες εισφορές κτλ., τις απογραφές του εξοπλισdού, των DηχανηDάτων, των εργαλείων και υλικών που προσκοdίσθηκαν στο εργοτάξιο και χρησιdοποιούνται σε αυτό και γενικά όλα τα βιβλία, δελτία και καταστάσεις σχετικές Dε την πρόοδο των εργασιών, τα διαγράddατα, τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες και λοιπά στοιχεία που ήθελε ζητήσει η Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωdέ" νος να χορηγεί στην Υπηρεσία, Dετά από σχετική αίτησή της, αντίγραφα από τις εκθέσεις καταστάσεις κτλ. 7.4 οκι4ές (1) Ισχύουν τα οριζόdενα στο Άρθρο 46 του Π 609/85 και στο Άρθρο 7.1 της παρούσας. (2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει κάθε υλικό, συσκευή, εξοπλισdό, όργανο, συνδροdή, συdβατικό ή άλλο τεύχος ή πληροφορία, ηλεκτρικό ρεύdα, καύ" σιdα, αναλώσιdα, καθώς και το κατάλληλο εργατοτεχνικό και επιστηdονικό προσωπικό που απαιτείται κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας για την απο" δοτική εκτέλεση των δοκιdών που προδιαγράφονται στα συdβατικά τεύχη. (3) Μετά την ολοκλήρωση κάθε Dιας των κατά τα ανωτέρω δοκιdών, ο Ανάδοχος υποχρεούται, σε εύλογο χρονικό διάστηdα που θα συdφωνηθεί Dε την Υπηρε" σία, να παραδίδει τις εκθέσεις των δοκιdών, Dε τις καταγραφές των Dετρήσεων, τα αποτελέσdατα που εξήχθησαν από εργαστηριακή ή άλλη επεξεργασία και το σύdφωνο ή όχι Dε τις προδιαγραφές και τις ΤΣΥ. 7.5 Απόρριψη Ισχύουν τα οριζόdενα στο Άρθρο 46 του Π 609/85 και στο Άρθρο 7.1 της παρούσας. 7.6 Επανορθωτικές εργασίες Ισχύουν τα οριζόdενα στο Άρθρο 46 του Π 609/85 και στο Άρθρο 7.1 της παρούσας. 7.7 Ιδιοκτησιακό καθεστώς ενσω4ατού4ενου εξοπλισ4ού και υλικών Τα υλικά και ο εξοπλισdός, που προορίζονται να ενσωdατωθούν στα DόνιDα έργα που περιλαdβάνονται στη σύdβαση, θα περιέρχονται στην ιδιοκτησία του ΚτΕ είτε κατά τη χρονική στιγdή της προσκόdισής τους στο εργοτάξιο είτε κατά τη χρονική στιγdή κατά την οποία ο Ανάδοχος δικαιούται να εισπράξει το αντίτιdο των υπόψη υλικών και εξοπλισdών κατά τα οριζόdενα στο Άρθρο 8.10 της παρούσας, οποιοδήποτε από τα δύο ανωτέρω γεγονότα επέλθει νωρίτερα. 8. ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΝ 8.1 Έναρξη εργασιών Ισχύουν τα οριζόdενα στην παράγραφο 4 του Άρθρου 5 του Ν 1418/84, στην παράγραφο 1 του Άρθρου 26 και στην παράγραφο 2 του Άρθρου 36 του Π 609/ Προθεσ4ία περάτωσης Ισχύουν τα οριζόdενα στην παράγραφο 4 του Άρθρου 5 του Ν 1418/84, στο Άρθρο 36 του Π 609/85 και στο άρθρο 5 του Ν 3263/ Συνολική προθεσ4ία Για την περάτωση όλου του έργου ορίζεται συνολική προθεσdία έξι (6) ηdερολογιακών Dηνών από την ηdέρα που θα υπογραφεί η σύdβαση. Στην υπόψη συνολική προθεσdία, περιλαdβάνονται και οι προθεσdίες που αναφέρονται στο Άρθρο 1.9 της παρούσας για την τυχόν εκπόνηση και έγκριση Dελετών, όπως και για την τυχόν εκτέλεση συdπληρωdατικών γεωτεχνικών ερευνών. Στην ως άνω συνολική προθεσdία δεν περιλαdβάνεται η ολοκλήρωση των εργασιών τυχόν υδροσποράς αχυροκάλυψης (Dετά από εντολή της Υπηρεσίας), όπως και κάθε φύσης φύτευση. Εφόσον δεν έχει γίνει εφικτή η υλοποίηση τους σε προηγούdενη φυτευτική περίοδο εντός της συνολικής προθεσdίας, οι εργασίες αυτές, θα Dπορούν να ολοκληρωθούν Dέσα στην φυτευτική περίοδο (φθινόπωρο) που έπεται της συνολικής προθεσdίας του έργου (Dε τις τυχόν εγκεκριdένες παρατάσεις της), για όσα τdήdατα δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση της εργασίας εντός της συνολικής ως άνω προθεσdίας Τ4η4ατικές προθεσ4ίες Έννοιες ' ορισ4οί Εκτός από τη συνολική προθεσdία, ο ανάδοχος είναι υποχρεωdένος να τηρήσει τις: (α) Αποκλειστικές τdηdατικές προθεσdίες (Dε την έννοια της παραγράφου 4α του άρθρου 36 του Π 609/85 και Dε τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 36 του Π 609/85), για παράδοση τdηdάτων του έργου, που η έγκαιρη αποπεράτωσή τους έχει ιδιαίτερη σηdασία για τον κύριο του έργου. (β) Ενδεικτικές τdηdατικές προθεσdίες (Dε την έννοια της παραγράφου 4β του άρθρου 36 του Π 609/85), που καθορίζονται ως σταθdοί ενδιάdεσου ελέγχου της προόδου του έργου Καθορισ4ός βασικών τ4η4ατικών προθεσ4ιών (αποκλειστικών και ενδεικτικών) εν καθορίζονται τdηdατικές προθεσdίες. 8.3 Χρονοδιάγρα44α κατασκευής του έργου Ισχύουν τα οριζόdενα στα Άρθρα 46, 49 και 61 του Ν. 3669/ Γενικά Το άρθρο αυτό καθορίζει τις υποχρεώσεις του Αναδόχου σχετικά Dε: (1) Την ανάπτυξη, τεκdηρίωση, επεξεργασία και παρουσίαση του «χρονοδιαγράddατος κατασκευής του έργου», σε πλήρη συddόρφωση Dε τους χρονικούς, οικονοdικούς, ποσοτικούς, κτλ. περιορισdούς και όρους, που ορίζονται στη σύdβαση. (2) Τον έλεγχο, την τεκdηρίωση και την παρουσίαση της «προόδου του έργου» και την υποβολή τακτικών περιοδικών αναφορών («αναφορές προόδου») (3) Τη διαρκή ενηdέρωση του προγράddατος του έργου και τις διορθωτικές ενέργειες για την τήρησή του, σύdφωνα Dε τις οδηγίες και εγκρίσεις της Υπηρεσίας. Οι χρησιdοποιούdενοι στα τεύχη δηdοπράτησης όροι, σχετικά Dε τον προγραddατισdό και τον έλεγχο της προόδου, νοούνται κατά τον ακόλουθο τρόπο: (1) «ΧρονοδιάγραDDα κατασκευής του έργου» ή «χρονοδιάγραddα του έργου» ή «πρόγραddα κατασκευής του έργου» ή «πρόγραddα του έργου» είναι η τεκdηριω" Dένη και συστηdατική παρουσίαση των προβλέψεων και εκτιdήσεων του Αναδόχου σχετικά Dε τη χρονική, οικονοdική και ποσοτική εξέλιξη των «εργασιών», που περιλαdβάνονται στη σύdβαση και σε πλήρη συddόρφωση Dε τους χρονικούς, οικονοdικούς, ποσοτικούς, κτλ. περιορισdούς και όρους, που ορίζονται σε αυτήν. (2) Οι αναφερόdενες στην προηγούdενη παράγραφο «εργασίες» περιλαdβάνουν: i. Τις προεργασίες για την εγκατάσταση του εργοταξίου και την προετοιdασία των χώρων. ii. Τις απαιτούdενες αποτυπώσεις, έρευνες, Dελέτες, εγκρίσεις και άδειες. iii. Τις εργασίες κατασκευής και των τεχνικών έργων σε συνδυασdό Dε τις διάφορες φάσεις του έργου (προσωρινές και DόνιDες). iv. Τους ελέγχους και δοκιdές κάθε φύσης. v. Τις εργασίες λοιπών εdπλεκόdενων φορέων (ΟΚ, αρχαιολογία, κτλ.). vi. Τις απαλλοτριώσεις. Το πρόγραddα του έργου, που αναπτύσσεται, καταρτίζεται και τηρείται από τον Ανάδοχο, πρέπει, κατ ελάχιστον, να καλύπτει εξειδικευdένα όλα τα ανωτέρω θέdατα. (3) «Πρόοδος του έργου» είναι η συστηdατική αποτύπωση και τεκdηρίωση της πραγdατικής χρονικής, ποσοτικής, οικονοdικής και διοικητικής εξέλιξης των ανα" φερόdενων (τουλάχιστον) στην ανωτέρω παράγραφο (5) εργασιών, σε αντιπαράθεση Dε τις αντίστοιχες προβλέψεις του προγράddατος. (4) ς «τεκdηρίωση του προγράddατος» νοείται το σύνολο των στοιχείων, παραδοχών και Dεθόδων, Dε τα οποία προσδιορίζονται, αιτιολογούνται και ελέγχονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: i. η ανάπτυξη των Dετώπων του έργου και η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων ii. η επάρκεια και η καταλληλότητα των προτεινόdενων από τον Ανάδοχο Dέσων παραγωγής, iii. ο καταλογισdός των Dέσων παραγωγής στις δραστηριότητες και η απασχόλησή τους στο έργο, 24

75 iv. η ορθότητα των προβλέψεων, των Dέτρων και των Dεθόδων που προτείνει v. ο συσχετισdός των υποπρογραddάτων και η λογική αλληλουχία των δραστηριοτήτων τους vi. η χρονική διάρκεια και τα περιθώρια των επιdέρους δραστηριοτήτων vii. η ποσοτική και οικονοdική αποτίdηση των προς εκτέλεση εργασιών και η διαχρονική κατανοdή τους (πρόβλεψη απορρόφησης). (5) ς «τεκdηρίωση της προόδου» νοείται το σύνολο των στοιχείων, παραστατικών και Dεθόδων, Dε τα οποία αποτυπώνονται, πιστοποιούνται και ελέγχονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: i. ο βαθdός ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειdένου (συνολικό έργο, επιdέρους έργα, ποσότητες εργασιών που πραγdατικά εκτελέστηκαν) ii. η αξία των εργασιών που έχουν εκτελεστεί και του έργου που έχει πραγdατοποιηθεί iii. η αντίστοιχες εκταdιεύσεις (πληρωdές) iv. το υπολειπόdενο προς εκτέλεση έργο σε ποσότητα και αξία v. η υστέρηση, το προβάδισdα ή η συdφωνία σε σχέση Dε τις προβλέψεις του προγράddατος. (6) «ΕνηDέρωση του προγράddατος» είναι η συdπλήρωση ή/και τροποποίηση του ισχύοντος προγράddατος Dε στοιχεία νέων προβλέψεων ή/και Dε στοιχεία προό" δου, χωρίς να Dεταβάλλονται οι αρχικοί ενδιάdεσοι ή/και οι τελικοί χρονικοί και οικονοdικοί στόχοι (προθεσdίες, προϋπολογισdός) ή το αντικείdενο της σύdβα" σης. (7) «Αναθεώρηση ή αναπροσαρdογή του προγράddατος» είναι η απαραίτητη (υποχρεωτικά) ενηdέρωσή του, όταν προκύπτει ανάγκη Dεταβολής των αρχικών εν" διάdεσων ή/και των τελικών χρονικών ή/και οικονοdικών στόχων (προθεσdίες, προϋπολογισdός) ή του αντικειdένου της σύdβασης, στις περιπτώσεις που προ" βλέπονται από τις κείdενες διατάξεις. (8) «Οριστικοποίηση του προγράddατος» είναι η αποδοχή και έγκριση από την Υπηρεσία του προτεινόdενου από τον Ανάδοχο προγράddατος, όπως αυτό τελικά διαdορφώνεται Dετά τις παρατηρήσεις και υποδείξεις της Σύνταξηπρογρά44ατος (1) Η ανάπτυξη του προγράddατος γίνεται σε επίπεδο Dελέτης εφαρdογής υπό την έννοια του Άρθρου 8 των «προδιαγραφών Dελέτης και εφαρdογής χρονικού προ" γραddατισdού και διοίκησης έργου» (αποφ. 17/01/117/ΦΝ 332, ΦΕΚ 862Β/ ). Όλες οι σχετικές εργασίες και τα παραδοτέα στοιχεία υπάγονται στην κατηγορία των Dελετών της παρ της παρούσας (Dελέτες η αdοιβή των οποίων πρέπει να εdπεριέχεται ανηγdένα στις τιdές της προσφοράς). Ο Ανάδοχος υποχρεούται, καθ όλη τη διάρκεια του έργου, να καλύπτει τις αρdοδιότητες του υπεύθυνου χρονικού προγραddατισdού και ελέγχου της προόδου του έργου, Dε εξειδικευdένο και έdπειρο προσωπικό, σύdφωνα Dε τα αναφερόdενα στο Άρθρο 6.8 της παρούσας. (2) Η ανάπτυξη του προγράddατος του έργου και των υποπρογραddάτων του πρέπει να γίνει έτσι, ώστε να τεκdηριώνεται ότι τηρούνται οι προθεσdίες που αναφέ" ρονται στο Άρθρο 8.2 της παρούσας Έλεγχοςπρογρά44ατος'Μέτρασεπερίπτωση4ησυ44όρφωσηςτουΑναδόχου (1) Η πρώτη έκδοση και κάθε Dεταγενέστερη ενηdέρωση ή αναθεώρηση του προγράddατος του έργου, ή/και των υποπρογραddάτων του, υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση. Σε περίπτωση παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί του προγράddατος ή υποπρογραddάτων, που υποβάλλει ο Ανάδοχος, ο τελευταίος υποχρεούται να τα ανασυντάξει, ώστε να περιλάβει τις παρατηρήσεις αυτές. (2) Μετά την υποβολή του προγράddατος η Υπηρεσία εγκρίνει αυτό όπως υποβλήθηκε, Dε τυχόν συdπληρώσεις ή τροποποιήσεις, Dέσα σε δέκα (10) ηdέρες από την υποβολή του (παρ. 4, Άρθρου 5, Ν 1418/84 όπως ισχύει). Καθυστέρηση για έγκριση από την Υπηρεσία Dεγαλύτερη από την ανωτέρω προθεσdία των δέκα (10) ηdερών συνεπάγεται την αποδοχή του προγράddατος του Αναδόχου. (3) Σε περίπτωση Dη υποβολής από τον Ανάδοχο του προγράddατος στην προθεσdία που ορίζεται, τότε η Υπηρεσία θα αναλάβει να κοινοποιήσει στον Ανάδοχο πρόγραddα, που θα συντάξει η ίδια ή εξειδικευdένος σύdβουλος. Σε κάθε τέτοια περίπτωση (σύνταξη ή ενηdέρωση χρονοδιαγράddατος από την Υπηρεσία ή από ειδικό σύdβουλο) θα αφαιρείται από το λαβείν του Αναδόχου ποσό ίσο Dε αυτό που προσδιορίζεται στην παρ. 1α της απόφασης 17α/02/ΦΝ332/89 (ΦΕΚ 862Β/ ). (4) Ο Ανάδοχος κατά το χρονικό διάστηdα Dέχρι και την δεκάτη (10η) Dέρα από την υποβολή για έγκριση του προγράddατος του έργου ή/και των υποπρογραddά" των του, θα ενεργεί σύdφωνα Dε το δικό του χρονοδιάγραddα, φέροντας ακέραια την ευθύνη, αν αυτό αντίκειται στους όρους της παρούσας σύdβασης. Για το λόγο αυτό θεωρείται, συdβατικά, ότι η διαδικασία της κατάρτισης, έγκρισης ή Dεταβολής του χρονοδιαγράddατος δεν επιφέρει καθυστέρηση. Εξάλλου η έγκρι" ση του προγράddατος δεν περιλαdβάνει την, Dε οποιαδήποτε έννοια, συdφωνία της Υπηρεσίας πάνω στο βαθdό προσπάθειας που προβλέφθηκε από τον Ανάδο" χο. (5) Μετά την, κατά οποιονδήποτε τρόπο, σύdφωνα Dε τα προηγούdενα, οριστικοποίηση του προγράddατος (αρχικού ή Dεταγενέστερης ενηdέρωσης), αυτό, όπως έχει διαdορφωθεί Dε τις παρατηρήσεις της Υπηρεσίας, εφαρdόζεται υποχρεωτικά από τον Ανάδοχο, αποτελεί τη βάση σύγκρισης για την πραγdατοποιούdενη πρόοδο και ενηdερώνεται ή αναπροσαρdόζεται. (6) Η Dη τήρηση των προθεσdιών υποβολής χρονοδιαγράddατος του έργου (αρχικού ή Dεταγενέστερης ενηdέρωσης) Dε υπαιτιότητα του Αναδόχου συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών και παρεπόdενων χρηdατικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο έκπτωσης του αναδόχου και για τα αρdόδια όργανα του φορέα κατασκευής αποτελεί πειθαρχικό αδίκηdα, σύdφωνα Dε τα προβλεπόdενα στις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν 3669/ Παράταση προθεσ4ίας περάτωσης Ισχύουν τα οριζόdενα στην παράγραφο 4 του Άρθρου 5 και στις παραγράφους 2 και 3 του Άρθρου 10 του Ν 1418/84, καθώς και τα οριζόdενα στο Άρθρο 36 του Π 609/ Καθυστερήσεις 4ε υπαιτιότητα των Αρχών (1) Ισχύουν τα οριζόdενα στην παράγραφο 2 του Άρθρου 7 του Ν 1418/84. (2) Εφόσον ισχύουν οι εξής συνθήκες: i. Ο Ανάδοχος ακολούθησε επιdελώς τις διαδικασίες και κανονισdούς που ορίζονται από τις ηdόσιες Αρχές της χώρας και ii. οι υπόψη Αρχές καθυστερούν ή άλλως παρακωλύουν τις εργασίες του Αναδόχου και iii. η κατά τα ανωτέρω καθυστέρηση ή παρακώλυση είναι Dη προβλέψιdη σύdφωνα Dε τα οριζόdενα στη σύdβαση και τα λοιπά συdβατικά τεύχη, τότε, εφόσον αποδειχθεί ότι δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, η κατά τα ανωτέρω καθυστέρηση ή παρακώλυση είναι δυνατό να θεωρηθεί ως αιτία για χορήγηση παράτασης προθεσdίας, σύdφωνα Dε τα οριζόdενα στο Άρθρο 8.4. της παρούσας. 8.6 Ρυθ4ός προόδου εργασιών (1) Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου θα συγκαλείται, Dε συχνότητα ή κατά τα χρονικά ορόσηdα, σύσκεψη Dεταξύ της επίβλεψης και αντιπροσώπων του Αναδόχου, για καταγραφή προβληdάτων, έλεγχο προόδου, παρακολούθηση τήρησης ή τροποποίησης του χρονοδιαγράddατος κατασκευής και λήψης όλων των απαραίτητων Dέτρων, ώστε να Dην επηρεαστούν οι χρονικές προθεσdίες του έργου. (2) Εάν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου η πραγdατική πρόοδος των εργασιών υπολείπεται της αναdενόdενης ή της προγραddατισdένης, κατά το Άρθρο 8.3 της παρούσας, και εφόσον δεν οφείλεται σε αιτία που θα αντιdετωπιστεί κατά τα οριζόdενα στο Άρθρο 8.4 της παρούσας, ο Ανάδοχος υ" ποχρεούται Dε εντολή της Υπηρεσίας να υποβάλει αναθεωρηdένο χρονοδιάγραddα, συνοδευόdενο από αιτιολογική έκθεση, στην οποία ο Ανάδοχος θα περι" γράψει τις προτεινόdενες Dεθόδους που σκοπεύει να υιοθετήσει για την επιτάχυνση των εργασιών και την εdπρόθεσdη εκπλήρωση των συdβατικών του υπο" χρεώσεων. (3) Εκτός εάν ορίσει διαφορετικά η Υπηρεσία, ο Ανάδοχος θα εφαρdόσει τις υπόψη προτεινόdενες Dεθόδους, οι οποίες Dπορεί να προϋποθέτουν αύξηση των ωρών εργασίας ή του αριθdού προσωπικού και του εξοπλισdού ή άλλες τροποποιήσεις, Dε ευθύνη, DέριDνα και δαπάνες του Αναδόχου και χωρίς ιδιαίτερη αποζηdίωση. (4) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί το ηdερολόγιο του έργου, σύdφωνα Dε τα οριζόdενα στο Άρθρο 33 του Π 609/85 και τις εντολές της Υπηρεσίας. Αν ο Ανάδοχος δεν συddορφωθεί Dε τα ανωτέρω, το ηdερολόγιο θα συντάσσεται από την Υπηρεσία, θα κοινοποιείται σε αυτόν και θα θεωρείται ότι συντάχθηκε από τον Ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, οι δαπάνες για τη σύνταξη του ηdερολογίου θα βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα παρακρατούνται από τις πιστοποιή" σεις του έργου. 8.7 Ποινικές ρήτρες Ισχύουν γενικά τα οριζόdενα στην παράγραφο 5 του Άρθρου 5 του Ν 1418/84, στις παραγράφους 5, 7, 9, 10, 11 και 12 του Άρθρου 36 του Π 609/85, στο άρθρο 5 του Ν 3263/04 και στο άρθρο 49 του Ν. 3669/

76 8.7.1 Ποινικές ρήτρες υπέρβασης της συνολικής προθεσ4ίας Σε περίπτωση παραβίασης προθεσdιών του έργου (σύdφωνα Dε το άρθρο 5 του Ν.3263/2004) ορίζονται ποινικές ρήτρες οι οποίες καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, αν ο ανάδοχος υπερβεί, Dε υπαιτιότητά του, τη συνολική και τις τυχόν τεθείσες τdηdατικές προθεσdίες κατασκευής του έργου. Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν Dε αιτιολογηdένη απόφαση της ΠροϊσταDένης Αρχής και παρακρατούνται από τον αdέσως επόdενο λογαριασdό του έργου. Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της συνολικής και των αποκλειστικών τdηdατικών προθεσdιών δεν ανακαλείται. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των ενδεικτικών τdηdατικών προθε" σdιών ανακαλούνται υποχρεωτικά, αν το έργο περαιωθεί Dέσα στην συνολική προθεσdία και τις εγκεκριdένες παρατάσεις της. Ειδικότερα: Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ηdέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσdίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της Dέσης ηdερησίας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθdό ηdερών ίσο Dε το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόdενης από τη σύdβαση αρχικής συνολικής προθεσdίας. Για τις επόdενες ηdέρες Dέχρι ακόdα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσdίας η ποινική ρήτρα για κάθε ηdέρα ορίζεται σε είκοσι (20%) της Dέσης ηdερησίας αξίας του έργου. ς Dέση ηdερήσια αξία νοείται το πηλίκο του συνολικού χρηdατικού ποσού της σύdβασης, Dαζί Dε το ποσό των τυχόν συdπληρωdατικών συdβάσεων και χωρίς την αναθεώρηση και το Φόρο ΠροστιθέDενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς τη συνολική προθεσdία του έργου. Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσdίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της σύdβασης, χωρίς Φ.Π.Α Ποινικές ρήτρες υπέρβασης τ4η4ατικών προθεσ4ιών Εφόσον στη σύdβαση ορίζονται τdηdατικές προθεσdίες, ορίζεται υποχρεωτικά και το ποσοστό των ποινικών ρητρών ανά ηdέρα υπέρβασης, καθώς και ο συνολικός χρόνος για την επιβολή τους. Το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των τdηdατικών προθεσdιών δεν Dπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία τοις εκατό (3%) του ποσού της σύdβασης χωρίς Φ.Π.Α. 8.8 ιακοπή εργασιών (1) Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωdα να εκδώσει οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων εντολή στον Ανάδοχο περί διακοπής των εργασιών σε τdήdα του έργου ή/και σε ολόκληρο το έργο. Κατά τη διάρκεια της υπόψη διακοπής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει και φυλάσσει τα ανωτέρω τdήdατα του έργου ή/και να αποθηκεύσει και φυλάσσει τα τυχόν υλικά επί τόπου, περιλαdβανοdένων των DηχανηDάτων / εξοπλισdού / έτοιdων ή ηdικατερ" γασdένων προϊόντων, που προορίζονται για ενσωdάτωση στα DόνιDα έργα, έναντι φθοράς, απώλειας ή βλάβης. (2) Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωdα, κατά την απόλυτη κρίση της, να ανακοινώσει την αιτία της εντελλόdενης διακοπής των εργασιών. Εφόσον υπάρξει τέτοια ανακοίνωση και η αιτία της διακοπής οφείλεται σε ευθύνη του Αναδόχου, τα Άρθρα 8.9, 8.10 και 8.11 δεν θα έχουν ισχύ. 8.9 Συνέπειες διακοπής εργασιών (1) Ισχύουν τα οριζόdενα στο Άρθρο 9 του Ν 1418/84 και στο Άρθρο 48 του Π 609/85. (2) Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται παράτασης προθεσdίας ή/και αποζηdίωσης για τις περιπτώσεις επανόρθωσης των συνεπειών τυχόν ελλιπών Dελετών / ερευνών που θα έπρεπε να συνταχθούν / ελεγχθούν ή συντάχθηκαν Dε ευθύνη του κατά τα οριζόdενα στα συdβατικά τεύχη, ελαττωdατικής εργασίας ή υλικών, ή για περίπτωση Dη προστασίας ή/και φύλαξης των τdηdάτων του έργου όπου διεκόπησαν οι εργασίες, ή/και Dη αποθήκευσης ή/και φύλαξης των τυχόν υλικών κτλ., κατά τα οριζόdενα στο Άρθρο 8.8 ανωτέρω Πληρω4ή ενσω4ατού4ενου εξοπλισ4ού και υλικών στο ενδεχό4ενο διακοπής εργασιών Ισχύουν τα οριζόdενα στο Άρθρο 9 του Ν 1418/84 και στα Άρθρα 48 και 50 του Π 609/ Παρατετα4ένη διακοπή εργασιών Ισχύουν τα οριζόdενα στο Άρθρο 9 του Ν 1418/84 και στα Άρθρα 48, 49 και 50 του Π 609/ Επανεκκίνηση εργασιών Μετά από εντολή της Υπηρεσίας για επανεκκίνηση των εργασιών, ο Ανάδοχος και η Υπηρεσία θα επιθεωρήσουν από κοινού τα τdήdατα των έργων και τα υλικά κτλ., στα οποία αφορούσε η εντολή διακοπής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε φθοράς, ελαττώdατος ή απώλειας στα υπόψη τdήdατα / υλικά κτλ., που τυχόν επήλθε κατά τη διάρκεια της διακοπής των εργασιών, Dε DέριDνα, ευθύνη και δαπάνη του, χωρίς ιδιαίτερη αποζηdίωση. 9. ΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΤΣΗ 9.1 Υποχρεώσεις Αναδόχου (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην εκτέλεση των κάθε φύσης δοκιdών παραλαβής κατά την περάτωση του έργου ή τdηdάτων του, σύdφωνα Dε το παρόν άρθρο και το Άρθρο 7.4, αφού υποβάλει όλα τα απαιτούdενα δικαιολογητικά και παραδοτέα που ορίζονται στα συdβατικά τεύχη ή που θα ζητηθούν συdπληρωdα" τικά από την Υπηρεσία κατά τη σύdβαση. (2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την Υπηρεσία τουλάχιστον είκοσι Dια (21) ηdέρες πριν από την ηdεροdηνία κατά την οποία θα είναι έτοιdος για τη διεξαγωγή των δοκιdών. Εκτός εάν συdφωνηθεί διαφορετικά, οι δοκιdές θα εκτελεσθούν εντός δύο (2) εβδοdάδων από την ηdεροdηνία αυτή, σύdφωνα Dε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. (3) Με την επιτυχή ολοκλήρωση των ανωτέρω δοκιdών του περατωθέντος έργου ή τdηdάτων του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία τα αποτελέσdατα των υπόψη δοκιdών. 9.2 Καθυστέρηση διεξαγωγής δοκι4ών (1) Εάν η καθυστέρηση διεξαγωγής των δοκιdών παραλαβής κατά την περάτωση οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΚτΕ, ισχύουν τα οριζόdενα στην παρ. 2 του Άρθρου 7 του Ν 1418/84. (2) Εάν η καθυστέρηση διεξαγωγής των δοκιdών παραλαβής κατά την περάτωση οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωdα να εκδώσει εντολή προς τον Ανάδοχο για διεξαγωγή των δοκιdών εντός είκοσι Dια (21) ηdερών από την παραλαβή της υπόψη εντολής. Ο Ανάδοχος υποχρεού" ται να εκτελέσει τις δοκιdές εντός της ως άνω διορίας σε συνεννόηση Dε την Υπηρεσία. (3) Εάν ο Ανάδοχος δεν εκτελέσει τις αναγκαίες δοκιdές εντός της ορισθείσας διορία, ο ΚτΕ διατηρεί το δικαίωdα της διεξαγωγής τους, Dε ευθύνη, δαπάνη και για λογαριασdό του Αναδόχου και να κοινοποιήσει σε αυτόν τα αποτελέσdατα των δοκιdών. Στην περίπτωση αυτή, θα θεωρηθεί ότι οι δοκιdές εκτελέστη" καν ως εάν ο Ανάδοχος ήταν παρών και τα αποτελέσdατα θα θεωρηθούν ακριβή και έγκυρα. 9.3 Επανάληψη δοκι4ών Εάν το έργο ή τdήdα του δεν καταστεί δυνατό να παραληφθεί εξ αιτίας αστοχίας κατά τη διεξαγωγή των δοκιdών παραλαβής, θα εφαρdόζεται το Άρθρο 7.5 της πα" ρούσας και οι σχετικές δοκιdές θα επαναληφθούν σε εύλογο χρόνο, Dε τους ίδιους όρους που ορίζονται στην παρούσα και στα λοιπά συdβατικά τεύχη. 9.4 Αστοχία δοκι4ών παραλαβής κατά την περάτωση Ισχύουν τα οριζόdενα στα Άρθρα 37, 58, 60, 61, 71 και 179 του Ν. 3669/2008 και στο Άρθρο 135 του Ν.4070/ ΠΕΡΑΤΣΗ ΤΝ ΕΡΓΑΣΙΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΟΤΗ (1) Για τις έννοιες και τις διαδικασίες έκδοσης / συντέλεσης των: i. ιοικητικής παραλαβής για χρήση, ii. Βεβαίωσης περάτωσης εργασιών κατασκευής του έργου, iii. Προσωρινής παραλαβής του έργου που κατασκευάστηκε, iv. Χρόνου εγγύησης και υποχρεωτικής (Dε DέριDνα και δαπάνες του Αναδόχου) συντήρησης του έργου που κατασκευάστηκε, v. Οριστικής παραλαβής του έργου, ισχύουν τα οριζόdενα στα άρθρα 58, 71, 72, 73, 74, 75, 179 του Ν. 3669/2008, στο άρθρο 136 του Ν.4070/2012 και στην υπ' αριθd. 17Α/08/78/ΦΝ433β/ΕΓΚ.11/16"5"12 εγκύκλιο ΥΠΟΜΕΙ. (2) Η προσωρινή παραλαβή του έργου θα γίνει σύdφωνα Dε τα οριζόdενα στο Άρθρο 73 του Ν. 3669/2008, στο άρθρο 136 του Ν.4070/2012 και στην υπ' αριθd. 17Α/08/78/ΦΝ433β/ΕΓΚ.11/16"5"12 εγκύκλιο ΥΠΟΜΕΙ. (3) Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρησή του, ορίζεται σύdφωνα Dε το Άρθρο 74 του Ν. 3669/2008. (4) Η οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει σύdφωνα Dε τα οριζόdενα στο Άρθρο 75 του Ν. 3669/2008, στο άρθρο 137 του Ν.4070/2012 και στην υπ' αριθd. 17Α/08/78/ΦΝ433β/ΕΓΚ.11/16"5"12 εγκύκλιο ΥΠΟΜΕΙ. (5) ΕπισηDαίνεται ότι στις δαπάνες συντήρησης κατά το χρόνο εγγύησης περιλαdβάνονται και οι οποιεσδήποτε δαπάνες συντήρησης, εκτός από τις εργασίες πολιτικού Dηχανικού, των ηλεκτροdηχανολογικών εγκαταστάσεων, συdπεριλαdβανοdένων των αναλωσίdων (λαdπτήρες φωτισdού, φίλτρα κτλ.) 26

77 11. ΕΥΘΥΝΗ ΕΛΑΤΤΜΑΤΝ (1) Εν προκειdένω ισχύουν τα οριζόdενα στα Άρθρα 45 και 46 του Π 609/85. (2) Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση, Dε δική του οικονοdική επιβάρυνση, όλων των εργασιών επισκευών, διορθώσεων ή ανακατασκευών και για την επανόρθωση όλων των ελλείψεων, συρρικνώσεων, ατελειών ή άλλων ελαττωdάτων που τυχόν θα εdφανισθούν στο έργο Dέσα στο χρόνο συντήρησης από τη βεβαιωdένη περάτωση του έργου, Dε την προϋπόθεση ότι, κατά την άποψη του ΚτΕ, οι εργασίες αυτές θα προκύψουν λόγω χρησιdοποίησης ακατάλ" ληλων υλικών ή Dη ικανοποιητικής εργασίας κατά την κατασκευή. (3) Η Υπηρεσία και ο Ανάδοχος θα επιθεωρούν από κοινού το έργο σύdφωνα Dε το εγκεκριdένο χρονοδιάγραddα συντήρησής του και τουλάχιστον Dια φορά κάθε πέντε Dήνες κατά την περίοδο της συντήρησης Dε σκοπό τη διαπίστωση τυχόν τέτοιων ελαττωdάτων. (4) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί να εκτελέσει τις τυχόν επανορθωτικές εργασίες ή εργασίες αποκατάστασης, σύdφωνα Dε το παρόν Άρθρο, που απο" τελούν υποχρέωσή του και Dάλιστα σε εύλογο χρόνο (ανάλογα Dε το είδος της βλάβης) και σε βαθdό που να ικανοποιούν εύλογα την Υπηρεσία, η Υπηρεσία θα δικαιούται να αναθέσει σε τρίτους την εκτέλεση των εργασιών αυτών και να εισπράξει το κόστος τους καθ' οιονδήποτε τρόπο από τον Ανάδοχο. 12. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 12.1 Εργασίες προς επι4έτρηση Ισχύουν τα οριζόdενα στο Άρθρο 52 του Ν. 3669/2008 και στο άρθρο 186 του Ν. 4070/2012 Dε τις εξής διευκρινήσεις: i. ΠροκειDένου να εκδοθεί λογαριασdός οι επιdετρήσεις πρέπει να είναι πλήρεις, σύdφωνα Dε τα καθοριζόdενα στα Άρθρα 12.2 και 14.3 της παρούσας. ii. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου λαdβάνονται όλα τα αναγκαία στοιχεία για την επιdέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούdενων εργασιών. Τα επιdετρητικά στοιχεία λαdβάνονται από κοινού από τον επιβλέποντα και τον εκπρόσωπο του αναδόχου, καταχωρούνται σε επιdετρητικά φύλλα εις διπλούν, που υπογράφονται από τα δύο Dέρη και καθένα παίρνει από ένα αντίγραφο. Ειδικά για την περίπτωση της παραλαβής φυσικού εδάφους, η ΠροϊσταDένη Αρ" χή συγκροτεί Επιτροπή, στην οποία συddετέχουν υποχρεωτικά ο ΠροϊστάDενος της διευθύνουσας υπηρεσίας και ο επιβλέπων. iii. Στο τέλος κάθε Dήνα ο ανάδοχος συντάσσει επιdετρήσεις κατά διακριτά Dέρη του έργου για τις εργασίες που εκτελέσθηκαν τον προηγούdενο Dήνα. Η επιdέ" τρηση περιλαdβάνει για κάθε εργασία συνοπτική περιγραφή της Dε ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του τιdολογίου ή των πρωτοκόλλων κανονισdού τιdών Dονάδας νέων εργασιών που εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία γι αυτό επιdετρητικά σχέδια, στοιχεία και διαγράddατα, Dε βάση τα στοιχεία απευθείας καταdέ" τρησης των εργασιών ή των πρωτοκόλλων της παραγράφου 3 του άρθρου 52 του Ν. 3669/2008. Οι επιdετρήσεις συντάσσονται Dε DέριDνα και δαπάνη του αναδόχου και υπόκεινται στον έλεγχο της διευθύνουσας υπηρεσίας, ο οποίος ολοκληρώνεται Dε την εγκριτική απόφαση της τελευταίας. Η διευθύνουσα υπη" ρεσία, Dέσα σε τρεις Dήνες από την υποβολή των επιdετρήσεων από τον ανάδοχο, έχει την υποχρέωση να προβεί σε έλεγχο και διόρθωση των υπολογισdών, να εγκρίνει τις επιdετρήσεις και να κοινοποιήσει στον ανάδοχο τις επιdετρήσεις που έχουν ελεγχθεί και διορθωθεί. Η κοινοποίηση αυτή θεωρείται πράξη της διευθύνουσας υπηρεσίας κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 76 του Ν. 3669/2008 και ο ανάδοχος, εάν δεν αποδέχεται τις διορθώσεις, Dπορεί να ασκήσει το προβλεπόdενο δικαίωdα της ένστασης. Εάν οι υποβαλλόdενες επιdετρήσεις παρουσιάζουν ελλείψεις, που καθιστούν αδύνατο τον έλεγχο ή τη διόρθωσή τους, η διευθύνουσα υπηρεσία επιστρέφει τις επιdετρήσεις στον ανάδοχο Dέσα στην πιο πάνω τρίdηνη προθεσdία και τον καλεί για τη συdπλήρω" ση των συγκεκριdένων ελλείψεων. Τα στοιχεία που λείπουν και κρίνονται απαραίτητα από τη διευθύνουσα υπηρεσία πρέπει να αναφέρονται στην πρόσκληση συγκεκριdένα και αριθdηdένα. Ο ανάδοχος, Dέσα σε ένα Dήνα, υποχρεούται να επανυποβάλει τις επιdετρήσεις συdπληρώνοντας όλα τα στοιχεία που του ζη" τήθηκαν Dε την πρόσκληση. Μετά την πιο πάνω επανυποβολή των επιdετρήσεων, η διευθύνουσα υπηρεσία δεν Dπορεί να τις επιστρέψει εκ νέου στον ανάδο" χο προς συdπλήρωση, αλλά υποχρεούται Dέσα σε ένα Dήνα να τις ελέγξει, να τις διορθώσει, να τις εγκρίνει και να τις κοινοποιήσει στον ανάδοχο. Οι επιdε" τρήσεις, εάν δεν επιστραφούν εγκεκριdένες ή διορθωdένες ή για συdπλήρωση Dέσα στην πιο πάνω τρίdηνη προθεσdία, ή εάν, Dετά την επανυποβολή τους, αυτές δεν ελεγχθούν, διορθωθούν, εγκριθούν και κοινοποιηθούν στον ανάδοχο, Dέσα στην πιο πάνω Dηνιαία προθεσdία, θεωρούνται αυτοδίκαια εγκεκριdέ" νες, Dόνο υπό την έννοια ότι Dπορούν να συdπεριληφθούν από τον ανάδοχο σε επόdενο λογαριασdό. Οι επιdετρήσεις του έργου, εγκεκριdένες από τη διευθύ" νουσα υπηρεσία ή αυτοδίκαια εγκεκριdένες, Dπορεί να ελεγχθούν εκ νέου από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής και αν διαπιστωθεί η ύπαρξη αχρεωστή" τως καταβληθέντος εργολαβικού ανταλλάγdατος, αυτό είναι επιστρεπτέο ύστερα από σύνταξη αρνητικού λογαριασdού, σύdφωνα Dε τα οριζόdενα στην πα" ράγραφο 8 του άρθρου 53 του Ν.3669/2008. Οι αυτοδίκαια εγκεκριdένες επιdετρήσεις υπόκεινται στον έλεγχο της ιευθύνουσας Υπηρεσίας σε επόdενο λο" γαριασdό. iv. Όταν πρόκειται για εργασίες, η ποσοτική επαλήθευση των οποίων δεν είναι δυνατή στην τελική Dορφή του έργου, όπως εργασίες που πρόκειται να επικα" λυφθούν από άλλες και δεν είναι τελικά εdφανείς, ποσότητες που παραλαdβάνονται Dε ζύγιση ή άλλα παρόdοια, ο ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει την επι" τροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του Ν.3669/2008 και τον επιβλέποντα, προκειdένου να προβούν από κοινού στην καταdέτρηση ή ζύγιση και να συ" ντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών ή πρωτόκολλο ζυγίσεως αντίστοιχα. Το πρωτόκολλο αυτό, υπογραφόdενο από τον ανάδοχο, τον επιβλέ" ποντα και τα Dέλη της επιτροπής, αποτελεί προϋπόθεση για την πιστοποίηση των σχετικών εργασιών. v. ύο (2) Dήνες το αργότερο Dετά τη βεβαιωdένη περάτωση του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωdένος να υποβάλει στη διευθύνουσα υπηρεσία τυχόν επί Dέρους επιdετρήσεις που λείπουν και την «τελική επιdέτρηση», δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των τdηdατικών επιdετρήσεων και των πρωτοκόλλων της παραγράφου 3 του άρθρου 52 του Ν.3669/2008. Αν αυτές έχουν ελεγχθεί από τη διευθύνουσα υπηρεσία, οι ποσότη" τες τίθενται όπως διορθώθηκαν, έστω και αν εκκρεdούν κατ αυτών ενστάσεις του αναδόχου ή αιτήσεις θεραπείας. Η καταχώρηση αυτή στην τελική επιdέ" τρηση δεν αποτελεί παραίτηση του αναδόχου από τέτοιες αιτήσεις ή ενστάσεις που έχουν ασκηθεί νόdιdα, ούτε παρέχει το δικαίωdα σε αυτόν να υποβάλει νέες. Για τις επί Dέρους επιdετρήσεις, που δεν έχουν ακόdη ελεγχθεί από την υπηρεσία, καταχωρούνται οι ποσότητες των επιdετρήσεων όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο πριν από τον έλεγχο της υπηρεσίας. Η τελική επιdέτρηση υπογράφεται από τον ανάδοχο Dε την ένδειξη «όπως συντάχθηκε από τον ανάδο" χο». Η διευθύνουσα υπηρεσία έχει υποχρέωση να προβεί στον έλεγχο της τελικής επιdέτρησης, Dέσα σε δύο (2) Dήνες από την υποβολή της και να κοινο" ποιήσει στον ανάδοχο την ελεγdένη και τυχόν διορθωdένη επιdέτρηση. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 52 του Ν. 3669/2008 έχει εφαρ" Dογή για την τελική επιdέτρηση. vi. vii. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εdπρόθεσdα από τον ανάδοχο η τελική επιdέτρηση επιβάλλεται σε βάρος του, για κάθε συdπληρωdένο Dήνα καθυστέρη" σης, ειδική ποινική ρήτρα ποσοστού δύο χιλιοστών (2%ο) επί του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί στον ανάδοχο Dέχρι τότε για την όλη σύdβαση. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται Dε απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και για έξι (6) το πολύ Dήνες καθυστέρησης. Ανεξάρτητα από την επιβολή της ποινικής ρήτρας και Dετά την πάροδο του χρόνου επιβολής της, η τελική επιdέτρηση συντάσσεται από την υπηρεσία που Dπορεί να χρησιdοποιήσει γι αυτό ιδιώτες τεχνικούς και συνεργεία καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη σε βάρος του αναδόχου. Η τελική επιdέτρηση που συντάσσεται Dε αυτόν τον τρόπο κοινοποιεί" ται στον ανάδοχο. Μαζί Dε την τελική επιdέτρηση ο ανάδοχος Dπορεί να υποβάλει και κάθε άλλο αίτηdά του που σχετίζεται Dε δικαίωdά του από την εκτέ" λεση της σύdβασης, αν αυτό δεν έχει αποσβεστεί και η σχετική αξίωση παραγραφεί, κατά τα οριζόdενα στο άρθρο 75Α του Ν.3669/2008 ή αν το σχετικό δι" καίωdα δεν έχει αποσβεστεί ή χαθεί από κάποια άλλη αιτία. Μετά την υποβολή της τελικής επιdέτρησης, ο ανάδοχος Dπορεί να εγείρει σχετικές απαιτήσεις Dόνο για οψιγενείς αιτίες. Στις περιπτώσεις συdβάσεων που προβλέπουν πληρωdή Dε κατ αποκοπή τίdηdα, τελική επιdέτρηση είναι η επιβεβαίωση κατασκευής των επί Dέρους εργα" σιών ποιοτικά και ποσοτικά, όπως προβλέπονται στη σύdβαση. Για την πραγdατοποίηση των τdηdατικών πληρωdών εφαρdόζονται επί Dέρους ποσοστά ε" κτέλεσης εργασιών κατά τdήdατα του έργου, όπως ορίζεται στη σύdβαση Μεθοδολογία επι4έτρησης εργασιών (1) Ο τρόπος επιdέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών είναι αυτός που καθορίζεται από τα σχετικά άρθρα των ΤΣΥ, του τιdολογίου και των λοιπών συdβατι" κών τευχών. Για κάθε είδος εργασιών, για τις οποίες τυχόν δεν ορίζεται στα ανωτέρω τεύχη τρόπος επιdέτρησης, επιdετρούνται και πληρώνονται οι Dονάδες που έχουν πραγdατικά εκτελεσθεί, χωρίς να λαdβάνονται υπόψη τυχόν αντίθετες πρακτικές, συνήθειες ή έθιdα. (2) Όλα τα επιdετρητικά στοιχεία υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία σε έντυπη και σε ηλεκτρονική Dορφή ως αρχείο Η/Υ σε δισκέτα, στον τύπο που θα συdφωνηθεί Dε την Υπηρεσία. το αργότερο είκοσι ηdέρες Dετά το τέλος του εποdένου της εκτελέσεώς τους Dηνός. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο και είναι ανηγdένη στην προσφορά του Πιστοποίηση εργασιών Οι πιστοποιήσεις, για τις εργασίες που πράγdατι εκτελέστηκαν, συντάσσονται σύdφωνα Dε τις διατάξεις των Άρθρων 53, 54, 55, 60, 65 και 179 του Ν.3669/2008, του άρθρου 134 του ν.4070/2012 και της υπ' αριθd. 17Α/08/78/ΦΝ433β/ΕΓΚ.11/16"5"12 εγκυκλίου ΥΠΟΜΕΙ. 27

78 12.4 Παραλείψεις κατά την επι4έτρηση Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωdα να καλύψει τα αφανή τdήdατα του έργου προτού να ληφθούν τα στοιχεία για τη σύνταξη των σχετικών Πρωτοκόλλων Αφανών Εργασιών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, Dέχρι και την οριστική παραλαβή, εφόσον το ζητήσει η Υπηρεσία, να αποκαλύπτει οποιοδήποτε τdήdα αφανούς εργασίας για έλεγχο τυχόν ελαττωdάτων, ελλείψεων, βλαβών ή ατελειών. 13. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ 13.1 ικαίω4α τροποποιήσεων Η Υπηρεσία δικαιούται, κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου και υπό τις προϋποθέσεις του Άρθρου 13.3 της παρούσας, να επιφέρει τροποποιήσεις στη Dορφή του έργου, στην ποιότητα, στο είδος ή στην ποσότητα των εργασιών, αν η αρτιότητα, η λειτουργικότητα και η οικονοdία του έργου το επιβάλλουν. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβεί σε καdία αντίστοιχη τροποποίηση χωρίς έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας Ανάλυση λειτουργικής αξίας (1) Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων Dπορεί να προταθούν εγγράφως από τον Ανάδοχο τροποποιήσεις, οι οποίες θα επιτύχουν κατά την άποψή του ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα, εφόσον υιοθετηθούν: i. Θα επιταχύνουν την περάτωση του έργου, ii. Θα Dειώσουν το κόστος κατασκευής, λειτουργίας ή συντήρησης του έργου, iii. Θα βελτιώσουν την αποδοτικότητα ή την αξία του έργου για λογαριασdό του ΚτΕ, iv. Θα ωφελήσουν περαιτέρω τον ΚτΕ κατά οποιοδήποτε τρόπο. (2) Η κατά τα ανωτέρω πρόταση τροποποίησης θα συνταχθεί, τεκdηριωθεί και υποβληθεί Dε πρωτοβουλία, ευθύνη, DέριDνα και δαπάνες του Αναδόχου, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε πρόσθετη αdοιβή ή αποζηdίωση, είτε γίνει δεκτή είτε απορριφθεί από την Υπηρεσία ιαδικασία τροποποιήσεων Ισχύουν τα οριζόdενα στις παραγράφους 1, 3, 4, 5 του Άρθρου 8 του Ν 1418/84 και στο Άρθρο 43 του Π 609/ Πληρω4ή τροποποιήσεων Ισχύουν τα οριζόdενα στις παραγράφους 1, 3, 4, 5 του Άρθρου 8 του Ν 1418/84 και στο Άρθρο 43 του Π 609/ Ποσό απροβλέπτων Ισχύουν τα οριζόdενα στο Άρθρο 8 του Ν 1418/84 και στο Άρθρο 43 του Π 609/ Απολογιστικές εργασίες Ισχύουν τα οριζόdενα στο Άρθρο 42 του Π 609/ Προσαρ4ογές οφειλό4ενες σε τροποποιήσεις του θεσ4ικού πλαισίου Για την τυχόν προσαρdογή του χρονοδιαγράddατος του έργου εξ αιτίας ουσιωδών, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, τροποποιήσεων στο θεσdικό πλαίσιο ή σε κανόνες ή σε κανονισdούς που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικές Dετά την ανάθεση του έργου, ισχύουν τα οριζόdενα στα Άρθρα 8.3 και 8.4 της παρούσας. Για την κάλυψη τυχόν πρόσθετων δαπανών που προκύπτουν εξ αιτίας ουσιωδών τροποποιήσεων κατά τα ανωτέρω, ισχύουν τα οριζόdενα στην παράγραφο 2 του Άρθρου 8 του Ν 1418/84 και στην παράγραφο 2 του Άρθρου 43 του Π 609/ Αναθεώρηση τι4ών Ισχύουν τα οριζόdενα στο Άρθρο 10 του Ν 1418/84 και στο Άρθρο 41 του Π 609/ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΜΕΣ 14.1 Συ4βατικό τί4η4α Περιεχό4ενα των τι4ών 4ονάδος του τι4ολογίου και δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο (1) Οι συdβατικές τιdές Dονάδας που ισχύουν, αναφέρονται σε εργασίες πλήρως περαιωdένες σύdφωνα Dε τους όρους της σύdβασης. Οι τιdές αυτές, προσαυξη" Dένες κατά το κατά νόdο ποσοστό γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους του Αναδόχου, περιλαdβάνουν όλες τις απαραίτητες εργασίες για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή των έργων, καλύπτοντας όλες τις δαπάνες του Αναδόχου, άdεσες ή έddεσες και, Dε την επιφύλαξη των περί αναθεώρησης τιdών κειdένων διατάξεων, αποτελούν πλήρη αποζηdίωση του Αναδόχου για την κατά ανωτέρω εκτέλεση των εργασιών. (2) Κάθε τιdή Dονάδας ή/και κατ αποκοπή τίdηdα της προσφοράς περιλαdβάνει όλες τις κάθε είδους επιβαρύνσεις από φόρους, τέλη, δασdούς, ειδικούς φόρους κτλ. Το ίδιο ισχύει και για τις νέες τιdές Dονάδας που τυχόν θα εφαρdοσθούν. Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιdή Dονάδας περιλαdβάνονται οι δασdοί και λοιποί φόροι, τέλη εισφοράς και δικαιώdατα για προdήθειες εξοπλισdού και εφοδίων γενικά του έργου και, προκειdένου για είδη εσωτερικού, ο φόρος κύκλου εργασιών (ΦΚΕ) όπου ισχύει, τα τέλη χαρτοσήdου όπου ισχύουν, και γενικότερα όλοι οι φόροι, δασdοί, τέλη, κρατήσεις, κτλ., που θα ισχύουν κατά την εκτέ" λεση του έργου. Στις ανωτέρω επιβαρύνσεις περιλαdβάνεται και αυτή του άρθρου 27 του Ν 2166/93. (3) Ο Φόρος ΠροστιθέDενης Αξίας (ΦΠΑ) επί των τιdολογίων εισπράξεων του Αναδόχου επιβαρύνει τον ΚτΕ Τι4ές 4ονάδος νέων εργασιών (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τυχόν πρόσθετες εργασίες, κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας κατά το Άρθρο 13.1 της παρούσας, Dε τις συdβατικές τιdές ή Dε τιdές Dονάδος νέων εργασιών. Για την τροποποίηση των ποσοτήτων εργασιών που προβλέπονται στον προϋπολογισdό του έργου ή την προσθήκη νέων εργασιών, ισχύουν τα οριζόdενα στο Άρθρο 13.3 της παρούσας. (2) Για τον κανονισdό τιdών Dονάδων νέων εργασιών, θα εφαρdόζονται τα εγκεκριdένα ή συdβατικά αναλυτικά τιdολόγια (αναλύσεις τιdών) διευκρινίζεται ότι αυτά θα εφαρdόζονται άσχετα Dε τα Dέσα, που χρησιdοποιούνται ή θα χρησιdοποιηθούν από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών (δηλαδή Dικρού ή Dεγάλου αριθdού DηχανηDάτων, των γνωστών ή άλλων τύπων, καινούργιων ή όχι, Dε εργατικά χέρια Dερικά ή συνολικά, σε Dικρή ή σε Dεγάλη αναλογία, κτλ.) Προκαταβολή (1) Επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο κατά τις διατάξεις του Άρθρου 51 του Ν 3669/2008, εφ όσον και Dόνο η χορήγηση αυτή έχει προ" βλεφθεί από τη ιακήρυξη ηdοπρασίας. (2) Η χορήγηση προκαταβολής πραγdατοποιείται Dε αίτηση του Αναδόχου Dε αιτιολόγηση των ειδικών λόγων χορήγησής της και Dετά την εγκατάσταση εργοτα" ξίου από τον Ανάδοχο επί τόπου του έργου. (3) Πρόσθετη προκαταβολή, λόγω αύξησης της συdβατικής δαπάνης του έργου (Dε έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών), δεν θα χορηγείται Αίτηση για λογαριασ4ό / πιστοποίηση ενδιά4εσης πληρω4ής (1) Οι πιστοποιήσεις, για τις εργασίες που πράγdατι εκτελέστηκαν, θα συντάσσονται σύdφωνα Dε τις διατάξεις των Άρθρων 53 και 179 του Ν. 3669/2008 και του άρθρου 134 του Ν.4070/2012, όπως ισχύουν. (2) Στο λογαριασdό θα επισυνάπτονται όλα τα σχετικά δικαιολογητικά κατά τις κείdενες διατάξεις, οι βεβαιώσεις προόδου, τα δικαιολογητικά / πιστοποιητικά που αφορούν τους ποιοτικούς ελέγχους υπογεγραddένα από όλα τα ενδιαφερόdενα Dέρη, όλα τα προβλεπόdενα στο ΠρόγραDDα Ποιότητας του έργου, καθώς και τα δικαιολογητικά των κρατήσεων, φορολογικής ενηdερότητας κτλ., που απαιτούνται κατά τους όρους της παρούσας, και σύdφωνα Dε την κείdενη νοdο" θεσία. Αν συντρέχουν περιπτώσεις επιβολής ποινικής ρήτρας, προστίdων κτλ. (κατά του όρους των συdβατικών τευχών) αυτές θα αποdειώνουν το πιστοποι" ούdενο ποσό. (3) Κάθε λογαριασdός υποβάλλεται από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία σε έντυπη Dορφή, στον τύπο που θα συdφωνηθεί Dε την Υπηρεσία. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο και είναι ανηγdένη στην προσφορά του Εξοπλισ4ός και υλικά που ενσω4ατώνονται στο έργο Ισχύουν τα οριζόdενα στην παρ. 4 του Άρθρου 40 του Π 609/85 όπως κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 53 του Ν. 3669/ Έκδοση λογαριασ4ού / πιστοποίησης ενδιά4εσης πληρω4ής Ισχύουν τα οριζόdενα στα Άρθρα 12.3 και 14.3 της παρούσας Πληρω4ές Ισχύουν τα οριζόdενα στα Άρθρα 53, 54, 55, 56 και 60 του Ν. 3669/2008 και στο Άρθρο 134 του Ν.4070/ Καθυστέρηση πληρω4ών Ισχύουν τα οριζόdενα στα Άρθρα 36 και 53 του Ν. 3669/

79 14.8 Πληρω4ή κρατήσεων / επιστροφή εγγυήσεων (1) Πριν από κάθε προώθηση λογαριασdού για πληρωdή από τον υπόλογο του έργου, θα προσκοdίζονται από τον Ανάδοχο, πέρα από τα λοιπά δικαιολογητικά και τα παραστατικά καταβολής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος από τα οποία θα φαίνεται ότι κατατέθηκε στον τηρούdενο εκεί σχετικό λογαριασdό το ποσοστό που προβλέπεται ως κράτηση από τις διατάξεις του Άρθρου 27, παρ. 34 έως 37 του Ν 2166/93 (ΦΕΚ 137 Α/24"8"93). (2) Για την επιστροφή των εγγυήσεων ισχύουν τα οριζόdενα στο άρθρο 35 του Ν. 3669/ ήλωση περάτωσης εργασιών Ισχύουν τα οριζόdενα στο Άρθρο 71 του Ν. 3669/2008 και στο Άρθρο του136 του ν. 4070/ Αίτηση για λογαριασ4ό / πιστοποίηση τελικής πληρω4ής Ισχύουν τα οριζόdενα στο Άρθρο 53 του Ν. 3669/2008 και στο Άρθρο 134 του Ν. 4070/ Εκκαθάριση α4οιβαίων απαιτήσεων Ισχύουν τα οριζόdενα στα άρθρα 53 και 75 του Ν. 3669/2008 και στο άρθρο 134 του Ν. 4070/ Έκδοση λογαριασ4ού / πιστοποίησης τελικής πληρω4ής Ισχύουν τα οριζόdενα στο Άρθρο 53 του Ν. 3669/2008 και στο άρθρο 134 του Ν.4070/ Λήξη ευθύνης εργοδότη Ισχύουν τα οριζόdενα Άρθρο 53 του Ν. 3669/ Νό4ισ4α συναλλαγών Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη σύdβαση, όλες οι συναλλαγές Dεταξύ του ΚτΕ και του Αναδόχου θα υπολογίζονται και εκφράζονται σε ΕΥΡ και θα πραγdατο" ποιούνται σε ΕΥΡ. 15. ΕΚΠΤΣΗ ΑΝΑΟΧΟΥ ' ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΟΤΗ 15.1 Ειδοποίηση για επανορθώσεις (ειδική διαταγή ειδική πρόσκληση) Ισχύουν τα οριζόdενα στα άρθρα 60 και 61 του Ν.3669/2008, στο άρθρο 135 του Ν.4070/2012 και στην υπ' αριθd. 17Α/08/78/ΦΝ433β/ΕΓΚ.11/16"5"12 εγκύκλιο ΥΠΟΜΕΙ Έκπτωση Αναδόχου Ισχύουν τα οριζόdενα στο άρθρο 61 του Ν. 3669/08, στο άρθρο 135 του Ν.4070/2012 και στην υπ' αριθd. 17Α/08/78/ΦΝ433β/ΕΓΚ.11/16"5"12 εγκύκλιο ΥΠΟΜΕ" Ι ικαίω4α του ΚτΕ για διάλυση της σύ4βασης Ο ΚτΕ διατηρεί το δικαίωdα να διαλύσει τη σύdβαση οποτεδήποτε κατά τη διάρκειά της. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα προβλεπόdενα στις παρ. 1, 3 και 4 του Άρθρου 9 του Ν 1418/84, στα Άρθρα 48, 49, 50 και 51 του Π 609/85, όπως κωδικοποιήθηκαν στα άρθρα 62, 63, 64, 65 και 70 του Ν.3669/ ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΟΧΟ 16.1 ικαίω4α διακοπής εργασιών από τον Ανάδοχο Ισχύουν τα οριζόdενα στην παρ. 10 του Άρθρου 5 του Ν 1418/ ιάλυση της σύ4βασης από τον Ανάδοχο Ισχύουν τα οριζόdενα στην παράγραφο 2 του Άρθρου 9 του Ν 1418/84, στις παραγράφους 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του Άρθρου 48 και στο Άρθρο 49 του Π 609/ Πληρω4ή κατά τη διάλυση της σύ4βασης Ισχύουν τα οριζόdενα στην παράγραφο 3 του Άρθρου 9 του Ν 1418/84 και στο Άρθρο 50 του Π 609/ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΥΝΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 17.1 Εγγυήσεις Για τις απαιτήσεις παροχής εγγυήσεων εκ Dέρους του Αναδόχου ισχύουν τα οριζόdενα στα Άρθρα 4.2, 14.2 και 14.3 της παρούσας Ευθύνη Αναδόχου (1) ΣύDφωνα Dε τα συdβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν 1418/84 και Π 609/85, τόσο για την εφαρdογή των Dελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, Dόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος. Ο κάθε φύσης έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει Dε κανένα τρόπο τον Ανάδοχο από τη σχετική ευθύνη. (2) ΌDοια, ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου Dόνος υπεύθυνος για την επιλογή των υλικών που θα χρησιdοποιηθούν, τη χρησιdοποίηση αυτών και την εκτέλεση των εργασιών κατά τους όρους της παρούσας και των λοιπών εγκεκριdένων συdβατικών τευχών και σχεδίων. (3) Οι απαιτήσεις ασφάλισης εκ Dέρους του Αναδόχου του έργου, του ΚτΕ, των εκπροσώπων του, του προσωπικού του, των συνεργατών του και τρίτων ορίζο" νται στο Άρθρο 18 της παρούσας. (4) Εφόσον η εκτέλεση του έργου γίνεται σύdφωνα Dε τις κατευθύνσεις της Dελέτης της Υπηρεσίας και τα λοιπά συdβατικά τεύχη, ο Ανάδοχος δεν είναι υπεύθυ" νος για τα διατεταγdένα στοιχεία των DόνιDων έργων (τα οποία όdως θα πρέπει να ασφαλίσει κατά το Άρθρο 18 της παρούσας), διατηρείται όdως η ευθύνη του κατά το Άρθρο 2.2 της παρούσας και στις κατασκευαστικές Dεθόδους, στις χρήσεις υλικών, στη δηdιουργία και λειτουργία εργοταξιακών οδών, εργοτα" ξιακών εγκαταστάσεων και διαdόρφωσης των έργων, στις απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής, και στα στοιχεία των DόνιDων έργων, για τα οποία υπάρχει επιλογή βάσει των τυχόν Dελετών που θα εκπονηθούν από αυτόν. (5) Σχετικά Dε ζηdιές που τυχόν θα παρουσιαστούν στο έργο και στις DόνιDες εγκαταστάσεις του Αναδόχου στον τόπο του έργου, έχει ισχύ και η παράγραφος 6 του άρθρου 7 του Ν 1418/84, Dόνο σε όση έκταση δεν καλύπτεται από την ασφάλιση του έργου «κατά παντός κινδύνου» σύdφωνα Dε τους ειδικότερους ό" ρους που αναφέρονται στο Άρθρο 18 της παρούσας. Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν από οποιασδήποτε φύσης δυστυχήdατα ή ζηdιές στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται είτε σε αdέλεια είτε υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου εί" τε στις οποιεσδήποτε κατασκευαστικές δραστηριότητες του Αναδόχου είτε στην ύπαρξη του έργου καθ εαυτού, βαρύνουν αποκλειστικά και Dόνο τον ίδιο. Σχετικά Dε την ασφάλιση της «αστικής ευθύνης έναντι τρίτων» ισχύουν οι όροι της παρ της παρούσας. (6) Για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στη ΤΣΥ αλλά και όλων των ισχυουσών προδιαγραφών σχετικών έρ" γων, όπως αναφέρονται παρ της παρούσας. Οποιαδήποτε ζηdιά στο έργο είτε στα DηχανήDατα είτε στις εγκαταστάσεις, (εργοτάξια, δανειοθάλαdοι, λα" τοdεία κτλ.) που προέρχεται από οποιονδήποτε λόγο ή δολιοφθορά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών της σύdβασης, πλην ανωτέρας βίας όπως ορί" ζεται στην παρούσα που δεν έχει καλυφθεί από το ασφαλιστήριο συdβόλαιο, βαρύνει τον Ανάδοχο. Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωdένος να αποκαταστή" σει τις ζηdιές που προέρχονται από οποιασδήποτε φύσης δυστυχήdατα ή ζηdιές στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή και σε περιουσίες τρίτων και οφείλονται σε αdέλεια η υπαιτιότητά του. (7) Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να DεριDνά για τη φύλαξη κάθε υλικού, DηχανήDατος εργαλείου κτλ. που ανήκει σε αυτόν ή σε τρίτους και βρίσκεται στο χώρο του εργοταξίου και να παίρνει όλα τα προβλεπόdενα Dέτρα, προσλαdβάνοντας συγχρόνως και το κατάλληλο για το σκοπό αυτό προσωπικό (φύλακες ηdέρας, νυκτοφύλακες κτλ.). Σε περίπτωση απώλειας φθοράς, βλάβης, καταστροφής υλικού ή DηχανήDατος κτλ., που ανήκει σε αυτόν ή τρίτους, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος να αποζηdιώσει τον ιδιοκτήτη ή να αποκαταστήσει το υλικό κτλ., χωρίς να δικαιούται να προβάλει αξίωση για οποιαδήποτε δική του αποζηdίωση ή και να εγείρει αξίωση επέκτασης των προθεσdιών κατασκευής του έργου, πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας που δεν έχουν καλυφθεί από το ασφαλιστήριο συdβόλαιο. (8) Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει, κατά την εκτέλεση των Έργων, όλα τα απαιτούdενα Dέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νοdοθεσία καθώς και κάθε άλλο Dέτρο που αναφέρεται στην παρούσα και σύdφωνα Dε τις απαιτήσεις των ΤΣΥ. (9) Μετά την οριστική παραλαβή του έργου, ο Ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 29

80 17.3 Απαιτού4ενα4έτραασφαλείαςκαιυγείαςστοεργοτάξιο 1 (1) Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοdοθεσίας, των διατάξεων και κανονισdών για την πρόληψη ατυχηdάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηdάτων ή επαγγελdατικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου: προεδρικό διάταγα 305/1996 (άρθρα 7 " 9), νόος 3669/2008 (άρθρο 37 παράγρα" φος 7), νόος 3850/ (άρθρο 42). (2) Σταπλαίσιατηςευθύνηςτου,οανάδοχοςυποχρεούται: α. Να εκπονεί κάθε σχετική Dελέτη (στατική ικριωdάτων, Dελέτη προσωρινής σήdανσης έργων κ.λ.π.) και να λαdβάνει όλα τα σχετικά Dέτρα νόου 3669/2008 (άρθρο 37 παράγραφος 7). β. Να λαdβάνει Dέτρα προστασίας σύdφωνα Dε την ισχύουσα νοdοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθdίζεται Dε τις αποφάσεις του (τέως) Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηdοσίων Έργων: οίκοθεν ΙΠΑ/177/2001, ΕΕΠΠ/85/2001 και ΙΠΑ/889/2002, στο χρονο" διάγραddα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόdενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρdογές των Dελετών κατά τη φάση της Dελέτης και της κα" τασκευής του έργου: νόος 3669/2008 (άρθρο 37 παράγραφος 8 και άρθρο 182). γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρdογή των Dέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζοdένων, να τους ενηdερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των Dέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώdη τους και να διευκολύνει τη συddετοχή τους σε ζητήdατα ασφάλειας και υγείας: προεδρικό διάταγdα 1073/1981 (άρθρο 111), προεδρικό διάταγdα 305/1996 (άρθρα 10, 11), νόdος 3850/2010 (άρθρα 42 " 49). Για την σωστή εφαρdογή της παραγράφου γ στους αλλοδαπούς εργαζόdενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται α" παραίτητη ώστε να Dπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρdογής των Dέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τdήdα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευdένη εταιρεία). (3) Σύ4φωνα4εταπροαναφερό4ενατηςπαραγράφου2,οανάδοχοςυποχρεούταινατηρείταακόλουθα: 3.1.Εκ των προτέρων γνωστοποίηση ' Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) ' Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκρι4ένα: α. Να διαβιβάσει στην αρdόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειdένου για εργοτάξιο Dε προβλεπόdενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιdες ηdέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόdενοι ή ο προβλεπόdενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηdεροdίσθια: προεδρικό διάταγα 305/1996 (άρθρο 3 παράγραφοι 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύdφωνα Dε το παράρτηα ΙII του άρθρου 12 του προεδρικού διατάγατος 305/1996. β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας " Φάκελος Ασφάλειας Υγείας τα οποία αποτελούν τdήdα της τεχνικής Dελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρdογής) σύdφωνα Dε το προεδρικό διάταγα 305/1996 (άρθρο 3 παράγραφος 8) και την υπουργική απόφαση οίκοθεν [Α] ΕΕΠΠ//85/2001 του (τέως) Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηdοσίων η οποία ενσωdατώθηκε στο νόο 3669/2008 (άρθρο 37 παράγραφος 8 και άρθρο 182). γ. Να αναπτύξει, να προσαρdόσει και να συdπληρώσει τα Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας " Φάκελος Ασφάλειας Υγείας της Dελέτης (τυχόν παραλήψεις που θα δι" απιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύdφωνα Dε την Dεθοδολογία που θα εφαρdόσει στο έργο ανάλογα Dε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κ.λ.π. (Dέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισdός, κ.λ.π.). δ. Να αναπροσαρdόσει τα Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας " Φάκελος Ασφάλειας Υγείας ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω τροπο" ποίησης της εγκεκριdένης Dελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόdενα από την ισχύουσα νοdοθεσία, Dέτρα ασφάλειας και υγείας: προεδρικό διάταγα 305/1996 (άρθρο 3 παράγραφος 9) και υπουργική απόφαση οίκοθεν [Α] ΙΠΑ/889/2002 (παράγραφος 2.9) του (τέως) Υπουργείου Περιβάλλο" ντος, Χωροταξίας και ηdοσίων Έργων η οποία ενσωdατώθηκε στο νόο 3669/2008 (άρθρο 37 παράγραφος 8 και άρθρο 182). ε. Να τηρήσει τα Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας " Φάκελος Ασφάλειας Υγείας στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου: προεδρικό διάταγα 305/1996 (άρθρο 3 παράγραφος 10) και υπουργική απόφαση οίκοθεν [Α] ΙΠΑ/889/2002 (παράγραφος 2.9) του (τέως) Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηdοσίων Έργων και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. στ. ΣυDπληρωDατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ). Το Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισdό των κινδύνων για τους εργαζόdενους και για τα άλλα εdπλεκόdενα Dέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. Αντίστοιχα ο Φάκελος Ασφάλειας Υγείας αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισdό των κινδύνων για όσους Dελλοντικά ασχοληθούν Dε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 1. Το περιεχόdενο του Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας και του Φακέλου Ασφάλειας Υγείας αναφέρεται στο προεδρικό διάταγα 305/1996 (άρθρο 3 παρά" γραφοι 5 " 7) και στις υπουργικής αποφάσεις οίκοθεν: [Α] ΙΠΑ/177/2001 (άρθρο 3) και [Α] ΙΠΑ/889/2002 (παράγραφος 2.9) του (τέως) Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηdοσίων Έργων οι οποίες ενσωdατώθηκαν στο νόο 3669/2008 (άρθρα 37 και 182). 2. Η υποχρέωση εκπόνησης Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας προβλέπεται σύdφωνα Dε το προεδρικό διάταγα 305/1996 (άρθρο 3 παράγραφος 4), όταν: α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της Dελέτης, δηλαδή όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός συνεργεία στην κατασκευή. β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους: προεδρικό διάταγα 305/1996 (άρθρο 12 παράρτηα ΙΙ). γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρdόδια επιθεώρηση εργασίας. δ. Για την έναρξη των οικοδοdικών εργασιών, επιβάλλεται Dε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόdιdο δικαίωdα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου α" σφάλειας και υγείας του έργου από την αρdόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύdφωνα Dε το άρθρο 7 παράγραφος 1 εδάφιο α' του νόου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) και την αριθdό πρωτοκόλλου [Α] 10201/2012 εγκύκλιο του Ειδικού ΓραDDατέα του ΣώDατος Επιθεώρησης Εργασίας. 3. Ο φάκελος ασφάλειας και υγείας καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε ηdόσιου Έργου: υπουργική απόφαση οίκοθεν [Α] ΕΕΠΠ/433/2000 του (τέως) Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηdοσίων Έργων, η οποία ενσωdατώθηκε στο νόο 3669/2008 (άρθρα 73 και 75). 4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο φάκελος ασφάλειας και υγείας φυλάσσεται Dε ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το συνοδεύει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του: προεδρικό διάταγα 305/1996 (άρθρο 3 παράγραφος 11) και υπουργική απόφαση οίκοθεν [Α] ΙΠΑ/889/2002 (παράγραφος 2.9) του (τέως) Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηdοσίων Έργων. 5. ιευκρινίσεις σχετικά Dε την εκπόνηση του Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας και την κατάρτιση του φακέλου ασφάλειας και υγείας περιλαdβάνονται στην εγκύ" κλιο 6/2008 του (τέως) Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηdοσίων Έργων Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας ' τήρηση στοιχείων ασφάλειας και υγείας Ο ανάδοχος υποχρεούται: α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόdενους σύdφωνα Dε το νόο 3850/2010 (άρθρο 8 πα" ράγραφος 1 και άρθρο 12 παράγραφος 4). β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και άνω εργαζόdενους, σύdφωνα Dε το νόο 3850/2010 (άρθρο 8 παράγραφος 2 και άρθρα 4 έως 25). γ. Τα παραπάνω καθήκοντα Dπορεί να ανατεθούν σε εργαζόdενους στην επιχείρηση ή σε άτοdα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύdβαση Dε τις Εξωτε" ρικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοdα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργα" σίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής: νόος 3850/2010 (άρθρο 9). 1 H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σε συνδυασ ό ε το παράρτηα Ι του άρθρου 12 του προεδρικού διατάγατος 305/ O νόος 3850/2010 Κύρωση του Κώδικα νό ων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζο ένων άρθρο δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθ ίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των: νό ου [Ν] 1568/1985, προεδρικού διατάγατος 294/1988, προεδρικού διατάγατος 17/1996, κ.λ.π. 30

81 δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των: τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτά" ξιο, των ακόλουθων στοιχείων: 1. Γραπτή εκτίdηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των υφισταdένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συdπεριλαdβανοdένων εκείνων που αφορούν οdάδες εργαζοdένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους νόος 3850/2010 (άρθρο 43 παρά" γραφοι 1)α και 3 " 8). 2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας νόος 3850/2010 (άρθρο 14 παράγραφος 1 και άρθρο 17 παράγραφος 1). Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαdβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοdετρείται και θεωρείται από την αρdόδια επιθεώρηση εργασίας. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί Dε τις γραπτές υποδείξεις και συdβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (νόος 3850/2010 άρθρο 20 παράγραφος 4), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας ή στον εκπρόσωπο των εργαζοdένων των οποίων η σύσταση και οι αρdοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του νόου 3850/2010. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και Dόνο. 3. Βιβλίο ατυχηdάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήdατος και να το θέτει στη διάθεση των αρdόδιων αρχών νόου 3850/2010 (άρθρο 43 παράγραφος 2)β). Τα Dέτρα που λαdβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόdοιων ατυχηdάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρdόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνοdικές αρχές και στις αρdόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστι" κού οργανισdού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόdενος όλα τα εργατικά ατυχήdατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυdατισdού ή θανά" του, να τηρεί αdετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιdεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήdατος νόου 3850/2010 (άρθρο 43 παρά" γραφος 2)α). 4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηdάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόdενο ανικανότητα εργασίας Dεγαλύτερη των τριών εργάσιdων ηdερών νόου 3850/2010 (άρθρο 43 παράγραφος 2)γ). 5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόdενου του νόου 3850/2010 (άρθρο 18 παράγραφος 9). 3.3Η4ερολόγιοΜέτρωνΑσφάλειας(ΗΜΑ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο ΗDερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρdόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύdφωνα Dε το προεδρικό διάταγα 305/1996 (άρθρο 3 παράγραφος 14) σε συνδυα" σdό Dε την υπουργική απόφαση [Α] /1984 του (τέως) Υπουργείου Εργασίας. Το ΗDερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας θεωρείται, σύdφωνα Dε την παραπάνω υπουργικών αποφάσεων, από τις κατά τόπους ιευθύνσεις, ΤDήDατα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συdπληρώνεται από τους επιβλέποντες Dηχανικούς του αναδόχου και της ιευθύνουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιdών για ό,τι αφορά τα αποτελέσdατα των ελέγχων ή δοκιdών, από το αρdόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κ.λ.π.: προεδρικό διάταγα 1073/1981 (άρθρο 113), νόος 1396/1983 (άρθρο 8) και την εγκύκλιο 27/2003 του (τέως) Υπουργείου Περιβάλ" λοντος, Χωροταξίας και ηdοσίων Έργων Dε αριθdό πρωτοκόλλου ΕΕΠΠ/208/ Συσχετισ4όςΣχεδίουΑσφάλειαςΥγείας(ΣΑΥ)καιΗ4ερολογίουΜέτρωνΑσφάλειας(ΗΜΑ) Για την πιστή εφαρdογή του Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται Dε το ΗDερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας. Στα πλαίσια του συσχετισdού αυτού, να σηdειώνεται στο ΗDερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας κάθε αναθεώρηση και εdπλουτισdός του Σχεδίου Ασφάλειας Υ" γείας και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποdπή των αναγραφόdενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του Σχεδίου Ασφάλει" ας Υγείας. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήdατος. (4)Απαιτού4ενα4έτραασφάλειαςκαιυγείαςκατάτηνεκτέλεσηόλωντωνεργασιώνστοεργοτάξιο. 4.1Προετοι4ασία εργοταξίου ' Μέτρα Ατο4ικής Προστασίας (ΜΑΠ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω Dέτρα ασφάλειας και υγείας: α. Την ευκρινή και εdφανή σήdανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου Dε ιδιαίτερη προσοχή στη σήdανση και περίφραξη των επικίν" δυνων θέσεων: προεδρικό διάταγα 105/1995, προεδρικό διάταγα 305/1996 (άρθρο 12 παράρτηα ΙV Dέρος Α, παράγραφος 18.1). β. Τον εντοπισdό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναε" ρίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόdενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας: προεδρικό διά# ταγα 1073/1981 (άρθρα 75 " 79), προεδρικό διάταγα 305/1996 (άρθρο 12 παράρτηα ΙV Dέρος Β, τdήdα II, παράγραφος 2). γ. Τη σήdανση των εγκαταστάσεων Dε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατdών θερdών, υγρών ή αερίων κ.λ.π.) και τα απαιτούdενα Dέτρα προστασίας των εργα" ζοdένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών: προεδρικό διάταγα 1073/1981 (άρθρα 92 " 95), προεδρικό διάταγα 305/1996 (άρθρο 12 παράρτηα ΙV Dέρος Α, παράγραφος 6). δ. Τη λήψη Dέτρων αντιdετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση σχεδίου διαφυγής " διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόdενους, πρόληψη " αντιdετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυdιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κ.λ.π.: προεδρικό διάταγα 1073/1981 (άρθρα 92 " 96), προεδρικό διάταγα 305/1996 (άρθρο 12 παράρτηα ΙV Dέρος Α, παράγραφοι 3, 4, 8"10), νόος 3850/2010 (άρθρα 30, 32, 45). ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοdικού εξοπλισdού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρdακείου, αποχωρητηρί" ων, νιπτήρων, κ.λ.π.): προεδρικό διάταγα 1073/1981 (άρθρα 109, 110), νόος 1430/1984 (άρθρα 17, 18), προεδρικό διάταγα 305/1996 (άρθρο 12 παράρτηα ΙV Dέρος Α, παράγραφοι 13, 14). στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων ΑτοDικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόdενους όπως: προστατευτικά κράνη, Dπότες ασφαλείας, φω" σφορίζοντα γιλέκα, ολόσωdες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κ.λ.π., εφόσον τους ενηdερώσει εκ των προτέρων σχετικά Dε τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισdός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του: προεδρικό διάταγα 1073/1981 (άρθρα 102 " 108), νόος 1430/1984 (άρθρα 16 " 18), κοινή υπουργική απόφαση [Α] Β.4373/1205/1993 και οι τροποποιήσεις αυτής κοινή υπουργική απόφαση [Α] 8881/1994 και υπουργική α" πόφαση οίκοθεν [Α] Β.5261/190/1997, προεδρικό διάταγα 396/1994, προεδρικό διάταγα 305/1996 (άρθρο 9, παράγραφος γ). 4.2 Εργοταξιακή σή4ανση ση4ατοδότηση, συστή4ατα ασφαλείας, φόρτωση ' εκφόρτωση εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χη4ικοί παράγο' ντες κ.λ.π. Ο ανάδοχος υποχρεούται: α. Να προβεί στην κατάλληλη σήdανση και σηdατοδότηση, Dε σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των οχηdάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύdφωνα Dε: Την υπουργική απόφαση Dε αριθdό ΜΕΟ/Ο/613/2011 του τέως Υπουργείου ΥποδοDών, Μεταφορών και ικτύων: Οδηγίες Σή ανσης Εκτελού ενων ΈρA γων (ΟΜΟΕ"ΣΕΕΟ, τεύχος 7). Την κοινή υπουργική απόφαση Dε αριθdό [Α] 6952/2011 του τέως Υπουργείου Ενέργειας και ΚλιDατικής Αλλαγής και τέως Υπουργείου ΥποδοDών, Με" ταφορών και ικτύων Υποχρεώσεις και έτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικιa σ ών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: νόdος [Ν] 2696/1999 (άρθρα 9 11 και άρθρο 52) και την τροποποίηση αυτού: νόος 3542/2007 (άρθρα 7 " 9 και άρθρο 46). β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, κατάληψης τdήdατος οδού και πεζοδροdίου: νόdος [Ν] 2696/1999 (άρθρα 47, 48) και η τροποποίηση αυτού: νόος 3542/2007 (άρθρα 43, 44). γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηdάτων ασφαλείας και να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισdού εργοταξίου, κ.λ.π.: προεδρικό διάταγα 1073/1981 (άρθρα 75 " 84), προεδρικό διάταγα 305/1996 (άρθρο 8 παράγραφος δ και άρθρο 12, παράρτηα IV Dέρος Α, παράγραφος 2), νόος 3850/2010 (άρθρα 31, 35). 31

82 δ. Να προβεί στα απαραίτητα Dέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και Dεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων: προεδρικό διάταγdα [Π] 216/1978, προεδρικό διάταγα 1073/1981 (άρθρα 85 " 91), κοινή υπουργική απόφαση [Α] 8243/1113/1991 (άρθρο 8), προεδρικό διάταγα 305/1996 (άρθρο 8 (γ, ε, στ, ζ) και άρθρο 12, παράρτηα IV Dέρος Α παράγραφος 11 και Dέρος Β τdήdα ΙΙ παράγραφος 4), νόdος [Ν] 2696/1999 (άρθρο 32) και η τροποποίηση αυτού: νόος 3542/2007 (άρθρο 30). ε. Να τηρεί Dέτρα προστασίας των εργαζοdένων που αφορούν: α) κραδασdούς: προεδρικό διάταγα 176/2005, β) θόρυβο: προεδρικό διάταγdα [Π] 85/1991, προεδρικό διάταγα 149/2006, γ) προφυλάξεις της ο" σφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: προεδρικό διάταγα 397/1994, δ) προστασία από φυσικούς, χηdικούς και βιολογι" κούς παράγοντες: νόος 3850/2010 (άρθρα 36 " 41), προεδρικό διάταγα 82/ Μηχανή4αταέργων/Εξοπλισ4οί εργασίας ' αποδεικτικά στοιχεία αυτών. Οι εξοπλισdοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως DηχανήDατα έργων προεδρικό διάταγα 304/2000 (άρθρο 2). α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισdό των DηχανηDάτων (χωdατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών Dηχα" νηdάτων, των οχηdάτων, των εγκαταστάσεων, των Dηχανών και του λοιπού εξοπλισdού εργασίας (ζώνες ασφαλείας Dε DηχανισDό ανόδου και καθόδου, κυ" λιόdενα ικριώdατα, φορητές κλίdακες, κ.λ.π.): προεδρικό διάταγα 1073/1981 (άρθρο 17, 45 " 74), νόος 1430/1984 (άρθρα 11 " 15), προεδρικό διάταγα 31/1990, προεδρικό διάταγdα [Π] 499/1991, προεδρικό διάταγα 395/1994 και οι τροποποιήσεις αυτού: προεδρικό διάταγα 89/1999, προεδρικό διάταγα 304/2000 και προεδρικό διάταγα 155/2004, προεδρικό διάταγα 105/1995 (παράρτηα IX), προεδρικό διάταγα 305/1996 (άρθρο 12, παράρτηα IV Dέρος Β τdήdα ΙΙ παράγραφοι 7 " 9), κοινή υπουργική απόφαση [Α] 15085/593/2003, κοινή υπουργική απόφαση [Α] 13Ε/4800/2003, προεδρικό διάταγα 57/2010, νόος 3850/2010 (άρθρα 34, 35). β. Τα DηχανήDατα έργων σύdφωνα Dε το προεδρικό διάταγα 305/1996 (άρθρο 12, παράρτηα IV, Dέρος Β', τdήdα ΙΙ, παράγραφοι 7.4 και 8.5) και το προεδρικό διάταγα 304/2000 (άρθρο 2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία: 1. Πινακίδες αριθdού κυκλοφορίας 2. Άδεια κυκλοφορίας 3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 4. Αποδεικτικά πληρωdής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 5. Άδειες χειριστών DηχανηDάτων σύdφωνα Dε το προεδρικό διάταγα 305/1996 (άρθρο 12, παράρτηα IV, Dέρος Β', τdήdα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το προεδρικό διάταγα 89/1999 (παράρτηα II, παράγραφος 2.1). ΣηDειώνεται ότι η άδεια χειριστού DηχανήDατος συνοδεύει τον χειριστή. 6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισdού εργασίας (ορθή συναρdολόγηση " εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο ο" ποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσdατα των ελέγχων σύdφωνα Dε το προεδρικό διάταγα 89/1999 (άρθρο 4)α παράγραφοι 3 και 6). 7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού DηχανήDατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύdφωνα Dε την κοινή υπουργική απόφαση [Α] 15085/593/2003 (άρθρο 3 και άρθρο 4 παράγραφος 7). (5) Νο4οθετή4ατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτού4ενα 4έτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα 4ε το είδος των εργασιών του εκτελού4ενου έργου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόdενα, πρόσθετα απαιτούdενα Dέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανά" λογα Dε το είδος των εργασιών του εκτελούdενου έργου. Τα εν λόγω απαιτούdενα Dέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοdοθετήdατα: 5.1 Κατεδαφίσεις: νόdος [Ν] 495/1976, προεδρικό διάταγdα [Π] 413/1977, προεδρικό διάταγα 1073/1981 (άρθρα 18 " 33, 104), κοινή υπουργική απόφαση 8243/1113/1991 (άρθρο 7), υπουργική απόφαση οίκοθεν 31245/1993, νόος 2168/1993, προεδρικό διάταγα 396/1994 (άρθρο 9 παράγραφος 4 παράρτηα ΙΙΙ), υπουργική απόφαση 3009/2/21"γ/1994, υπουργική απόφαση 2254/230/Φ.6.9/1994 και οι τροποποιήσεις αυτής: υπουργική απόφαση Φ.6.9/13370/1560/1995 και υπουργική απόφαση Φ6.9/25068/1183/1996, προεδρικό διάταγα 305/1996 (άρθρο 12 παράρτηα ΙV Dέρος Β τdήdα II, παράγραφος 11), κοινή υπουργική απόφαση 3329/1989 και η τροποποίηση αυτής: υπουργική απόφαση Φ.28/18787/1032/2000, προεδρικό διάταγdα [Π] 455/1995 και η τροποποίηση αυτού προεδρικό διάταγdα [Π] 2/2006, προεδρικό διάταγα 212/2006,υπουργική απόφαση 21017/84/ Εκσκαφές (θε4ελίων, τάφρων, φρεάτων, κ.λ.π.), Αντιστηρίξεις: νόdος [Ν] 495/1976, προεδρικό διάταγdα [Π] 413/1977, προεδρικό διάταγα 1073/1981 (άρθρα 2 " 17, 40 " 42), υπουργική απόφαση 3046/304/1989 (άρθρο 8 " ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παράγραφος 4), κοινή υπουργική απόφαση 3329/1989 και η τροποποίηση αυτής: υπουργική απόφαση Φ.28/18787/1032/2000, νόος 2168/1993, προεδρικό διάταγα 396/1994 (άρθρο 9 παράγραφος 4 παράρτηα ΙΙΙ), υπουργική απόφαση 3009/2/21" γ/1994, υπουργική απόφαση 2254/230/Φ.6.9/1994 και οι τροποποιήσεις αυτής: υπουργική απόφαση Φ.6.9/13370/1560/1995 και υπουργική απόφαση Φ6.9/25068/1183/1996, προεδρικό διάταγdα [Π] 455/1995 και η τροποποίηση αυτού προεδρικό διάταγdα [Π] 2/2006, προεδρικό διάταγα 305/1996 (άρθρο 12 παράρτηα ΙV Dέρος Β τdήdα ΙΙ παράγραφος 10). 5.3 Ικριώ4ατα και κλί4ακες, Οδοί κυκλοφορίας ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε στέγες: προεδρικό διάταγα 778/1980, προεδρικό διάταγα 1073/1981 (άρθρα 34"44), νόος 1430/1984 (άρθρα 7"10), κοινή υπουργική απόφαση 16440/Φ.10.4/445/1993, προεδρικό διάταγα 396/1994 (άρθρο 9 παράγραφος 4 παράρτηα ΙΙΙ), προεδρικό διάταγα 155/2004, προεδρικό διάταγ# α 305/1996 (άρθρο 12 παράρτηα ΙV Dέρος Α παράγραφοι 1, 10 και Dέρος Β τdήdα ΙΙ παράγραφοι 4 " 6, 14). 5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερ4ές εργασίες: προεδρικό διάταγdα [Π] 95/1978, προεδρικό διάταγα 1073/1981 (άρθρα 96, 99, 104, 105), προεδρικό διάταγdα [Π] 70/1990 (άρθρο 15), προεδρικό διάταγα 396/1994 (άρθρο 9 παράγραφος 4 παράρτηα ΙΙΙ), Πυροσβεστική διάταξη 7, απόφαση 7568.Φ.700.1/1996, κοινή υπουργική απόφαση οίκο" θεν 16289/330/ Κατασκευή δο4ικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξα4ενές, κ.λ.π.): προεδρικό διάταγα 778/1980, προεδρικό διάταγα 1073/1981 (άρθρο 26 " 33, άρθρο 98), υπουργική απόφαση 3046/304/1989, προεδρικό διά# ταγα 396/1994 (άρθρο 9 παράγραφος 4 παράρτηα ΙΙΙ), προεδρικό διάταγα 305/1996 (άρθρο 12 παράρτηα ΙV Dέρος Β τdήdα ΙΙ παράγραφος 12). 5.6 Προετοι4ασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. (Σήραγγες κυκλοφορίας οχηdάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθdοί παραγωγής ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασdένα τdήdατα των οικοδοdικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθdη χαdηλότερη των 6.00 m κάτω από την επιφάνεια της γης.) νόdος [Ν] 495/1976, προεδρικό διάταγdα [Π] 413/1977, προεδρικό διάταγα 225/1989, κοινή υπουργική απόφαση 3329/1989 και η τροποποίηση αυτής: υπουργική απόφαση Φ.28/18787/1032/2000, νόος 2168/1993, προεδρικό διάταγα 396/1994 (άρθρο 9 παράγραφος 4 παράρτηα ΙΙΙ), υπουργική α" πόφαση 2254/230/Φ.6.9/1994 και οι τροποποιήσεις αυτής: υπουργική απόφαση Φ.6.9/13370/1560/1995 και υπουργική απόφαση Φ6.9/25068/1183/1996, υπουργική απόφαση 3009/2/21"γ/1994, προεδρικό διάταγdα [Π] 455/1995 και η τροποποίηση αυτού: προεδρικό διάταγdα [Π] 2/2006, προεδρικό διά# ταγα 305/1996 (άρθρο 12 παράρτηα ΙV Dέρος Β τdήdα ΙΙ παράγραφος 10). 5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λι4ενικά έργα (Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαdόρφωση πυθdένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κ.λ.π. Dε χρήση πλωτών ναυπηγηdάτων και καταδυτικού συνεργείου.) προεδρικό διάταγα 1073/1981 (άρθρο 100), νόος 1430/1984 (άρθρο 17), προεδρικό διάταγα 396/1994 (άρθρο 9 παράγραφος 4 παράρτηα ΙΙΙ), υπουργική απόφαση /20/95/1995, προεδρικό διάταγα 305/1996 (άρθρο 12 παράρτηα ΙV Dέρος Β τdήdα ΙΙ παράγραφοι 8.3 και 13). (6) Ακολουθεί κατάλογος 4ε τα νο4οθετή4ατα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλα4βάνουν τα απαιτού4ενα 4έτρα ασφάλειας και υγείας στο εργο' τάξιο. 32

83 Κατάλογοςνο4οθετη4άτωνκαικανονιστικώνδιατάξεων:Απαιτούενα έτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο Α. ΝόDοι νόdος [Ν] 495/1976 (ΦΕΚ 337/Α/1976) νόος 1396/1983 (ΦΕΚ 126/Α/1983) νόος 1430/1984 (ΦΕΚ 49/Α/1984) νόος 2168/1993 (ΦΕΚ 147/Α/1993) νόdος [Ν] 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/1999) νόος 3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α/2007) νόος 3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/2008) νόος 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/2010) νόος 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2012) Β. Προεδρικά διατάγdατα προεδρικό διάταγdα [Π] 413/1977 (ΦΕΚ 128/Α/1977) προεδρικό διάταγdα [Π] 95/1978 (ΦΕΚ 20/Α/1978) προεδρικό διάταγdα [Π] 216/1978 (ΦΕΚ 47/Α/1978) προεδρικό διάταγα 778/1980 (ΦΕΚ 193/Α/1980) προεδρικό διάταγα 1073/1981 (ΦΕΚ 260/A/1981) προεδρικό διάταγα 225/1989 (ΦΕΚ 106/Α/1989) προεδρικό διάταγα 31/1990 (ΦΕΚ 31/Α/1990) προεδρικό διάταγdα [Π] 70/1990 (ΦΕΚ 31/Α/1990) προεδρικό διάταγdα [Π] 85/1991 (ΦΕΚ 38/Α/1991) προεδρικό διάταγdα [Π] 499/1991 (ΦΕΚ 180/Α/1991) προεδρικό διάταγα 395/1994 (ΦΕΚ 220/Α/1994) προεδρικό διάταγα 396/1994 (ΦΕΚ 220/Α/1994) προεδρικό διάταγα 397/1994 (ΦΕΚ 221/Α/1994) προεδρικό διάταγα 105/1995 (ΦΕΚ 67/Α/1995) προεδρικό διάταγdα [Π] 455/1995 (ΦΕΚ 268/Α/1995) προεδρικό διάταγα 305/1996 (ΦΕΚ 212/Α/1996) προεδρικό διάταγα 89/1999 (ΦΕΚ 94/Α/1999) προεδρικό διάταγα 304/2000 (ΦΕΚ 241/Α/2000) προεδρικό διάταγα 155/2004 (ΦΕΚ 121/Α/2004) προεδρικό διάταγα 176/2005 (ΦΕΚ 227/Α/2005) προεδρικό διάταγα 149/2006 (ΦΕΚ 159/Α/2006) προεδρικό διάταγdα [Π] 2/2006 (ΦΕΚ 268/Α/2006) προεδρικό διάταγα 212/2006 (ΦΕΚ 212/Α/2006) προεδρικό διάταγα 82/2010 (ΦΕΚ 145/Α/2010) προεδρικό διάταγα 57/2010 (ΦΕΚ 97/Α/2010) Γ. Υπουργικές αποφάσεις υπουργική απόφαση /1984 (ΦΕΚ 154/Β/1984) κοινή υπουργική απόφαση 3329/1989 (ΦΕΚ 132/Β/1989) κοινή υπουργική απόφαση 8243/1113/1991 (ΦΕΚ 138/Β/1991) κοινή υπουργική απόφαση οίκοθεν Β.4373/1205/1993 (ΦΕΚ 187/Β/1993) κοινή υπουργική απόφαση 16440/Φ.10.4/445/1993 (ΦΕΚ 765/Β/1993) κοινή υπουργική απόφαση 8881/1994 (ΦΕΚ 450/Β/1994) υπουργική απόφαση οίκοθεν 31245/1993 (ΦΕΚ 451/Β/1993) υπουργική απόφαση 3009/2/21"γ/1994 (ΦΕΚ 301/Β/1994) υπουργική απόφαση 2254/230/Φ.6.9/1994 (ΦΕΚ 73/Β/1994) υπουργική απόφαση /20/95/1995 (ΦΕΚ 978/Β/1995) υπουργική απόφαση Φ.6.9/13370/1560/1995 (ΦΕΚ 677/Β/1995) υπουργική απόφαση Φ6.9/25068/1183/1996 (ΦΕΚ 1035/Β/1996) υπουργική απόφαση οίκοθεν Β.5261/190/1997 (ΦΕΚ 113/Β/1997) κοινή υπουργική απόφαση οίκοθεν 16289/330/1999 (ΦΕΚ 987/Β/1999) κοινή υπουργική απόφαση οίκοθεν 15085/593/2003 (ΦΕΚ 1186/Β/2003) κοινή υπουργική απόφαση 13Ε/4800/2003 (ΦΕΚ 708/Β/2003) κοινή υπουργική απόφαση 6952/2011 (ΦΕΚ 420/Β/2011) υπουργική απόφαση 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59//1989) υπουργική απόφαση Φ.28/18787/1032/2000 (ΦΕΚ 1035/Β/2000) 33

84 υπουργική απόφαση οίκοθεν 433/2000 υπουργική απόφαση οίκοθεν ΕΕΠΠ/85/2001 υπουργική απόφαση οίκοθεν ΙΠΑ/177/2001 υπουργική απόφαση οίκοθεν ΙΠΑ/889/2002 υπουργική απόφαση MEO/Ο/613/2011 υπουργική απόφαση 21017/84/2009 (ΦΕΚ 1176/Β/2000) (ΦΕΚ 686/Β/2001) (ΦΕΚ 266/Β/2001) (ΦΕΚ 16/Β/2003) (ΦΕΚ 905/Β/2011) (ΦΕΚ 1287/Β/2009) Πυροσβεστική διάταξη 7, απόφαση 7568.Φ.700.1/1996 (ΦΕΚ 155/Β/1996). Εγκύκλιοι Εγκύκλιος 27/2003 Εγκύκλιος 6/2008 ΕΕΠ Π/208/2003 ΙΠΑ/215/2008 Εγκύκλιος ΣώDατος Επιθεώρησης Εργασίας 10201/ Ευθύνη ΚτΕ Η ευθύνη του ΚτΕ κατά την εκτέλεση της σύdβασης διέπεται από τα οριζόdενα στην παράγραφο και στο Άρθρο 2.2 της παρούσας. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της σύdβασης, κατά το βαθdό που δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστήρια συdβόλαια του Άρθρου 18 της παρούσας, ο ΚτΕ αναλαdβάνει τους κινδύνους για ζηdιές προκαλούdενες από αποδεδειγdένη υπαιτιότητά του και από τις αιτίες που ορίζονται στο Άρθρο 19.1 της παρούσας Συνέπειες ευθυνών του ΚτΕ Εφόσον κατά τη διάρκεια της σύdβασης ο Ανάδοχος ή τα εκτελεσθέντα από αυτόν έργα υποστούν ζηdιές, προκαλούdενες από ευθύνη που έχει αναλάβει ο ΚτΕ κατά το Άρθρο 17.3 της παρούσας, θα ειδοποιήσει εγγράφως προς τούτο την Υπηρεσία και θα δικαιούται παράτασης προθεσdίας ή/και πληρωdής του κόστους αποκατά" στασης των ζηdιών στο βαθdό που αυτές δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστήρια συdβόλαια που ορίζονται στο Άρθρο 18 της παρούσας, κατά τα οριζόdενα στην πα" ρούσα και στο Άρθρο 45 του Π 609/ Πνευ4ατικά και βιο4ηχανικά δικαιώ4ατα (1) Σε περίπτωση που κάποια υλικά, DηχανήDατα, λογισdικό ή τρόποι εργασίας, από τα απαιτούdενα για το έργο, καλύπτονται από πνευdατικά ή βιοdηχανικά δικαιώdατα ή διπλώdατα ευρεσιτεχνίας, τα έξοδα απόκτησης των σχετικών δικαιωdάτων για τη χρησιdοποίησή τους βαρύνουν τον Ανάδοχο, χωρίς ιδιαίτερη αποζηdίωση από τον ΚτΕ. (2) Επίσης ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε παράτυπη ή παράνοdη χρησιdοποίηση υλικών, Dεθόδων, Dελετών, DηχανηDάτων, λογι" σdικών κτλ., που καλύπτονται από πνευdατικά ή βιοdηχανικά δικαιώdατα ή διπλώdατα ευρεσιτεχνίας. (3) Αν ο Ανάδοχος παραλείψει, σκόπιdα ή αθέλητα, να αποκτήσει Dε ορθό και νόdιdο τρόπο τα ανωτέρω δικαιώdατα, η παράλειψη αυτή θεωρείται αντισυdβατι" κή συdπεριφορά και επισύρει τις ακόλουθες κυρώσεις: i. Ο ΚτΕ δικαιούται, Dε DονοDερή ενέργεια του, να του παρακρατήσει από τον πρώτο επόdενο λογαριασdό ή να εκπέσει από τις εγγυήσεις για καλή εκτέλεση το ποσό που αντιστοιχεί στα ανωτέρω δικαιώdατα (πνευdατικά, βιοdηχανικά ή ευρεσιτεχνίας), ή το ποσό στο οποίο τυχόν θα καταδικαστεί ή συγκαταδικαστεί από τον κάτοχο του δικαιώdατος. Τούτο ισχύει έστω και αν η σχετική δίκη δεν έχει τελεσιδικήσει. Ο όρος αυτός έχει ισχύ, αν η προβλεπόdενη στο Άρθρο 18 της παρούσας ασφάλιση δεν καλύπτει και την περίπτωση αυτή. ii. Ο ΚτΕ δικαιούται να αξιώσει αποζηdίωση για ηθική βλάβη. 18. ΑΣΦΑΛΙΣΗ 18.1 Γενικές απαιτήσεις ασφάλισης (1) Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαdβάνει υπόψη του και να συddορφώνεται Dε τις διατάξεις της κείdενης νοdοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ηdέρα σύναψης των ασφαλιστικών συdβάσεων, όπως ενδεικτικά, Ν.. 400/70 όπως τροποποιήθηκε Dε το Π 118/85, Ν 489/76 όπως κωδι" κοποιήθηκε Dε το Π 237/86 και συdπληρώθηκε Dε το Ν 1569/85, Π 1019/81, Π 118/85, Ν 1256/82, Ν 1418/84, Π 609/85, Ν 1380/85. ΟDοίως, εφόσον το έργο συγχρηdατοδοτείται από πόρους της ΕΕ, ο Ανάδοχος οφείλει να συddορφώνεται Dε την περί ασφαλίσεων νοdοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Dε τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών. (2) Ο Ανάδοχος οφείλει να συddορφώνεται Dε τους όρους των ασφαλιστηρίων συdβολαίων. (3) ς ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύdφωνα Dε τις διατάξεις του Ν.. 400/1970. Οι αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθdίσεις του Ν.. 400/1970 και συνεπώς δεν γίνονται δεκτές ως ασφαλιστήρια του έργου. (4) Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, θα προσυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδό" τριας και διέπεται από το Ν.. 400/1970, όπως ισχύει. (5) Οι παρεχόdενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύdβαση του έργου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις προβλεπόdενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συdβάσεις απαλλαγές, εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόdια, περιορισdούς κτλ., και ο Ανάδοχος παραdένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζηdιών σε πρόσωπα ή/και πράγdατα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων. (6) Όλες οι ασφαλιστικές συdβάσεις : " θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως " θα περιλαdβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους των συdβατικών τευχών και " θα τυγχάνουν της αποδοχής του ΚτΕ. Η αποδοχή του ΚτΕ έχει την έννοια ότι οι όροι των ασφαλιστικών συdβάσεων ανταποκρίνονται στους όρους των συdβατικών τευχών. (7) Η εκ Dέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου, που αποτελεί ασφαλιστικό βάρος και που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόdων αποτελεσdάτων της ασφάλισης, θα γίνεται πριν από την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής περιόδου. (8) Οι γενικοί όροι ασφάλισης και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από το ΝόDο 489/76 και το Π 237/86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων, η οποία παραdένει αλώβητη από τους όρους του ασφαλιστηρίου. (9) Ο Ανάδοχος οφείλει, Dε DέριDνα και δαπάνη του, να συνάψει ασφαλιστικές συdβάσεις που να καλύπτουν κατ' ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντι" κείdενα ασφάλισης) που αναφέρονται στις παραγράφους 18.4,18.5 και 18.6 και σύdφωνα Dε τις ειδικές απαιτήσεις που ορίζονται στην παρ του παρό" ντος άρθρου. (10) Οι ασφαλιστικές εταιρίες θα είναι φερέγγυες στο Dέτρο των υποχρεώσεων που αναλαdβάνουν για το παρόν έργο και θα έχουν δόκιdη δραστηριότητα σε χώρες " Dέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και του ΕΟΧ. (11) Όλες οι ασφαλιστικές συdβάσεις θα συνάπτονται σε Ευρώ. (12) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των ασφαλιστών : " κάθε στοιχείο που έθεσε ο ΚτΕ υπόψη των διαγωνιζοdένων " κάθε στοιχείο από την προσφορά του που υπέβαλε ως διαγωνιζόdενος " κάθε στοιχείο από τις έρευνες / Dελέτες που τυχόν θα υποβάλει ως Ανάδοχος κατά την εκπλήρωση των συdβατικών του υποχρεώσεων " κάθε στοιχείο από τις Dελέτες που ο ΚτΕ θέτει υπόψη του Αναδόχου. Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκών του κτλ. από τους εκπροσώπους των ασφαλιστών. (13) Ο ΚτΕ έχει το δικαίωdα: " να επικοινωνεί απ' ευθείας Dε τους ασφαλιστές " να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος. 34

85 " να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και ελέγχων. Η υπό του ΚτΕ άσκηση του δικαιώdατος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωdα του Αναδόχου για οποιασδήποτε φύσης αποζηdιώσεις. (14) Κατά την υποβολή των ασφαλιστηρίων συdβολαίων του Άρθρου 18.4 οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να συνυποβάλλουν και Υπεύθυνη ήλωση, στην οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση του παρόντος άρθρου περί ασφαλίσεων και ότι Dε το ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως και χωρίς καdία εξαίρεση όλοι οι όροι και απαιτήσεις που αναφέρονται στα υπόψη άρθρα. ΌDοια κατά την υποβολή του ασφαλιστηρίου της παραγράφου 18.6, εφόσον τούτο αναφέρεται σε ασφαλιστήριο του συγκεκριdένου έργου (Project cover) και όχι σε ασφαλιστήριο ετήσιας βάσης των Dελετητών / συdβούλων (Annual open cover) Dε όριο κάλυψης τουλάχιστον τα ζητούdενα, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να υποβάλλουν Υπεύθυνη ήλωση ιδίου περιεχοdένου Dε την προηγούdενη υποπαράγραφο. (15) Εφιστάται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω : i. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις (ελληνικές και αλλοδαπές) υπόκεινται υποχρεωτικά στην αρdοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων και κάθε ασφαλι" στήριο που έρχεται σε αντίθεση προς τον κανόνα δηdοσίας τάξεως του άρθρου 23 παρ. 2 του Ν.. 400/1970 είναι άκυρο. ii. Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συdβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά Dόνο εάν έχουν επικυρωθεί από φορέα αρdόδιο για την έκδοση κυρωdένων αντι" γράφων. 18.2Ειδικές ρήτρες για τις περιπτώσεις 4η συ44όρφωσης του Αναδόχου 4ε τις υποχρεώσεις του (1) Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρίας ή τροποποίηση των όρων της ασφαλιστικής σύdβασης ή αdφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συddορφώνεται εντός δέκα πέντε (15) ηdερών από τη σχετική ειδοποίηση. Σε αντίθετη περίπτωση Dπορεί να εφαρdοστεί η διαδικασία σύdφωνα Dε το άρθρο 61 του Ν. 3669/2008. (2) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αdελήσει να συddορφωθεί Dε τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις, ο ΚτΕ δικαιούται να συνάψει στο όνοdα και Dε δαπάνες του Αναδόχου την(τις) αντίστοιχη(ες) ασφαλιστική(ές) σύdβαση(εις). Τα ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνες σύναψης της(των) σύdβασης(εων) θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο εντός δέκα πέντε (15) ηdερών από τη σχετική ειδοποίηση. (3) Σε περίπτωση Dη εdπρόθεσdης καταβολής των οφειλοdένων από τον Ανάδοχο, θα ισχύσουν τα οριζόdενα στην παράγραφο 2.5(3) της παρούσας, Dε τη διευ" κρίνιση ότι οι τόκοι υπερηdερίας θα υπολογίζονται: " για τα ασφάλιστρα, από την ηdεροdηνία καταβολής τους, " και για τα τυχόν λοιπά έξοδα από την ηdεροdηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο των οφειλοdένων ποσών. (4) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αdελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το οφειλόdενο ποσό των ασφαλίστρων, ο ΚτΕ για να αποφύγει ενδεχόdενη ακύρωση των ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, Dε χρέωση και για λογαριασdό του Αναδόχου, Dετά προηγούdενη ειδοποίηση του τελευταίου. Σε τέτοια περίπτωση, η εκ Dέρους του ΚτΕ είσπραξη των ποσών των ασφαλίστρων που κατέβαλε, προσαυξηdένων Dε τους τόκους υπερηdερίας, θα γίνεται σύdφωνα Dε τη παράγραφο 18.2(3) ανωτέρω. (5) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στους δικαιούχους κάθε ποσό που δεν Dπορεί να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κτλ., σύdφωνα Dε τους όρους των ασφαλιστηρίων. Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο ΚτΕ έχει το δικαίωdα να εισπράξει τα οφειλόdενα σύdφωνα Dε τη παράγραφο 18.2(3) ανωτέρω. (6) Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία Dε την οποία ο Ανάδοχος συνήψε ασφαλιστική σύdβαση, παραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει (Dερικά ή ολικά) ο" ποιαδήποτε ζηdιά κτλ., για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της Dη εξοφληdένης ζηdιάς ή βλάβης ή καταβολής αποζηdίωσης κτλ., σύdφωνα Dε τους όρους της σύdβασης. Ο ΚτΕ, σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό και θα έχει το δικαίωdα να εισπράξει τα οφειλόdενα σύdφωνα Dε τη παράγραφο 18.2(3) ανωτέρω. (7) Σε περίπτωση ολικής ή Dερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου, το έργο, σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί ένα" ντι όλων των ενδεχοdένων κινδύνων από τον ΚτΕ και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο κατά τα ανωτέρω ιαδικασία ελέγχου από τον ΚτΕ της επάρκειας των ασφαλιστικών συ4βάσεων (1) Ο ΚτΕ θα ελέγχει τις ασφαλιστικές συdβάσεις όσον αφορά τη συdβατότητα των όρων της ασφαλιστικής σύdβασης Dε τους όρους του παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων των συdβατικών τευχών. (2) Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία, κατά την υπογραφή του εργολαβικού συdφωνητικού, τις ασφαλιστικές συdβάσεις των παραγράφων 18.4 και εκτή γίνεται επίσης επίσηdη βεβαίωση ασφάλισης της/των ασφαλιστικής/ών εταιρίας/ιών (Cover Note Policy) συνοδευόdενη από την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 18.1(14) της παρούσας. (3) Τα εν λόγω ασφαλιστήρια θα υποβληθούν Dαζί Dε την απόδειξη πληρωdής της προκαταβολής των ασφαλίστρων. ΕπισηDαίνεται ότι στα ως άνω ασφαλιστήρια θα έχει περιληφθεί όρος ότι ο ΚτΕ διατηρεί το δικαίωdα για την απαρέγκλιτη εφαρdογή όλων των σχετικών απαιτήσεών του. (4) Σε περίπτωση αντιρρήσεων του ΚτΕ επί της ασφαλιστικής σύdβασης ισχύουν τα επόdενα: i. Ο Ανάδοχος οφείλει πλήρη συddόρφωση προς τις παρατηρήσεις του ΚτΕ. Προς τούτο, εντός δέκα πέντε (15) ηdερών από λήψεως της σχετικής ει" δοποίησης του ΚτΕ, θα υποβάλει την αναdορφωdένη ασφαλιστική σύdβαση προς επανέλεγχο. ii. Αν και η νέα ασφαλιστική σύdβαση δεν πληροί τους όρους αποδοχής της από τον ΚτΕ, τότε ο ΚτΕ δύναται να εφαρdόσει τις προβλέψεις της παρ. 18.2(1) της παρούσας. (5) Σε περίπτωση συdφωνίας του ΚτΕ, ο Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει το πρώτο ασφάλιστρο και να υποβάλει στην Υπηρεσία την κάθε ασφαλιστική σύdβαση Dε τα αποδεικτικά καταβολής του πρώτου ασφαλίστρου. (6) Ο έλεγχος ή η σιωπηλή αποδοχή ασφαλιστικής σύdβασης δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο, ούτε αποdειώνει οποιαδήποτε ευθύνη του, που απορρέει από το πα" ρόν Άρθρο και γενικά τη σύdβαση του έργου. (7) Αν ο Ανάδοχος δεν τηρήσει την προθεσdία των ανωτέρω παραγράφων 18.3(4)i ή 18.3(5) ο ΚτΕ δύναται να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο σύdφωνα Dε το άρθρο 61 του Ν. 3669/2008 ή να συνάψει τα ασφαλιστήρια συdβόλαια Dε ασφαλιστική εταιρία της επιλογής του και στο όνοdα, για λογαριασdό και Dε δαπά" νη του Αναδόχου Ασφάλιση εργασιών και εξοπλισ4ού του Αναδόχου Ελάχιστη κάλυψη ασφάλισης του έργου «κατά παντός κινδύνου» (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως και «κατά παντός κινδύνου» και σύdφωνα Dε τους όρους των συdβατικών τευχών, την Ελληνική και Κοινο" τική νοdοθεσία, για το συdβατικό τίdηdα του έργου συdπεριλαdβανοdένων των τυχόν αναπροσαρdογών αυτού (θετικών ή αρνητικών). (2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά από τους ασφαλιστές του, κατά τακτά χρονικά διαστήdατα, την αναπροσαρdογή του ύψους της ασφαλιστικής κάλυψης, σύdφωνα Dε το πραγdατικό συdβατικό τίdηdα του έργου. (3) Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζηdίας ή καταστροφής, Dερικής ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, τυχαία περιστατικά, αιφνίδια γεγονότα, φυσικά φαινόdενα, αdέλεια / σφάλdα / παράλειψη της Dελέτης οποθενδήποτε και αν προέρχεται ή/και κατασκευή, ελαττωdατικά ενσωdατωdένα υλικά, κακοτεχνία / λανθασdένη εργασία, πληddελή / ελλιπή συντήρηση κτλ. Επίσης η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για: " βλάβες / καταστροφές που προέρχονται από δυσdενείς καιρικές συνθήκες έστω και εξαιρετικά σπάνιας εdφάνισης (δεν θα θεωρούνται περιστάσεις ανωτέρας βίας) " βλάβες / καταστροφές από σεισdούς και άλλα συναφή Dε το έργο ατυχήdατα και ζηdιογόνα συdβάντα (δεν θα θεωρούνται περιστάσεις ανωτέρας βί" ας). ΌDοια θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα κάθε φύσης υλικά από την παραλαβή τους Dέχρι την ενσωdάτωσή τους στο έργο. (4) Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αποδεκτό να Dην περιλαdβάνει ζηdιές προκαλούdενες από τις αιτίες που θεdελιώνουν περιστάσεις ανωτέρας βίας κατά τα ορι" ζόdενα στο Άρθρο 19.1 της παρούσας. (5) Στην ασφαλιστική σύdβαση θα περιλαdβάνεται όρος ότι οι ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώdατος της υποασφάλισης. (6) Επίσης Dε το ίδιο ασφαλιστήριο θα ασφαλίζονται «κατά παντός κινδύνου» και οι DόνιDες ή/και προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του Αναδόχου, καθώς επίσης και ο εν γένει Dηχανικός εξοπλισdός, που θα χρησιdοποιηθεί για την κατασκευή του έργου. (7) Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει Dε την υπογραφή της σύdβασης και λήγει Dε το πέρας της περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης. Για τους πρώτους δέκα πέντε (15) Dήνες της περιόδου συντήρησης θα καλύπτονται ζηdίες κτλ. στο έργο, των οποίων το αίτιο ανάγεται στην περίοδο κατασκευής ή που προκαλού" 35

86 νται από τον ίδιο τον Ανάδοχο στα πλαίσια των συdβατικών εργασιών συντήρησης. Για το υπόλοιπο διάστηdα συντήρησης, που ενδεχόdενα προβλέπεται, η κάλυψη θα περιορίζεται σε ζηdιές κτλ. που προκαλούνται από τον ίδιο τον Ανάδοχο στα πλαίσια των συdβατικών εργασιών συντήρησης Ασφάλισηκατάσω4ατικώνβλαβώνκαιζη4ιώνιδιοκτησίας(Ασφάλισηαστικήςευθύνηςέναντιτρίτων) (1) Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η «αστική ευθύνη» του Αναδόχου έναντι τρίτων και οι ασφαλιστές υποχρεούνται να καταβάλουν αποζηdιώσεις σε τρίτους για σωdατικές βλάβες, ψυχική οδύνη, ηθική βλάβη και υλικές ζηdιές σε πράγdατα, ακίνητα και κινητά ή και ζώα, που προξενούνται καθ' όλη τη διάρκεια του έργου και εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζηdιών του έργου και διαφόρων άλλων ρυθdίσεων, ο" ποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των συdβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Θα καλύπτονται επίσης και ζηdιές σε όdο" ρες ιδιοκτησίες / εγκαταστάσεις. (2) Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει Dε την υπογραφή της σύdβασης και λήγει Dε το πέρας της περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης. (3) Τα όρια αποζηdίωσης από την ασφάλιση, σε ένα αυτοτελές ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων θα είναι, κατά περιστατικό. (4) Ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλισdένος για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων και κατά την περίοδο συντήρησης του έργου, Dε το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο ή Dε άλλο ανεξάρτητο, εκδιδόdενο πριν από την έναρξη της αντίστοιχης περιόδου συντήρησης και το οποίο θα υποβάλλεται εγκαίρως στον ΚτΕ για έλεγχο ΑσφάλισηΚυρίουΜηχανικούΕξοπλισ4ού (1) Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο «κατά παντός κινδύνου» θα καλύπτεται και ο βασικός ή εξειδικευdένος Dηχανικός εξοπλισdός, ο οποίος θα χρησιdοποιηθεί στην κατασκευή του έργου. (2) Στο ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση Dε τα χαρακτηριστικά και την ταυτότητα των αντίστοιχων DηχανηDάτων. Η συγκεκριdένη ασφα" λιστική κάλυψη θα παρέχεται για αξίες αντικατάστασης των DηχανηDάτων Dε καινούργια, αντίστοιχου τύπου ή τουλάχιστον ίδιας δυναdικότητας. (3) Ο Dηχανικός εξοπλισdός θα είναι ασφαλισdένος έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζηdιάς (εξαιρουdένων των ίδιων εσωτερικής φύσης Dηχανικών / ηλεκτρο" λογικών / ηλεκτρονικών κτλ. βλαβών), που οφείλονται ή προκαλούνται από ανωτέρα βία, ανθρώπινο λάθος ή/και τυχαία περιστατικά. (4) Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον ΚτΕ αποζηdίωση για τυχόν ζηdιά ή ολική απώλεια DηχανήDατος κτλ. ακό" Dη και για περίπτωση ανωτέρας βίας. (5) Η ασφάλιση των DηχανηDάτων θα καλύπτει και τη Dετακίνηση, τη Dεταφορά και τους τυχαίους ελιγdούς όλων των DηχανηDάτων προς και από την περιοχή του έργου Ασφάλιση προσωπικού του Αναδόχου (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισdένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ταdεία όλο το προσωπικό, ηdεδαπό και αλλοδαπό, που απασχολεί ο ίδιος ή οι υπεργο" λάβοι του, σύdφωνα Dε την εκάστοτε ισχύουσα νοdοθεσία και τις οικείες περί ΙΚΑ διατάξεις. (2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του, ηdεδαπό και αλλοδαπό, έναντι ατυχηdάτων σε ασφαλιστικούς οργανισdούς ή εταιρίες, αναγνωρισdένες από το Κράτος και που λειτουργούν νόdιdα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας νοdοθεσίας περί ΙΚΑ. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το κάθε φύσης προσωπικό που απασχολούν, Dε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, προ" Dηθευτές, σύdβουλοι και κάθε φύσης συνεργάτες του Αναδόχου. (3) Ο ΚτΕ δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των παρ. 18.5(1) και 18.5(2), ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον ΚτΕ όλα τα σχετικά στοιχεία για την πραγdατοποίηση των υπόψη ελέγχων. (4) Οι όροι των ανωτέρω παραγράφων ισχύουν από την υπογραφή της σύdβασης Dέχρι το πέρας της περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης Ασφάλιση επαγγελ4ατικής ευθύνης συ4βούλων 4ηχανικών / 4ελετητών (1) Ο Ανάδοχος θα DεριDνήσει για την ασφαλιστική κάλυψη, Dε ανεξάρτητο ασφαλιστήριο, της επαγγελdατικής αστικής ευθύνης τυχόν Dελετητών και συdβού" λων που θα χρησιdοποιήσει για την τυχόν εκπόνηση Dελετών για το έργο έναντι κινδύνων ή συνεπειών που θα απορρέουν από σφάλdατα ή παραλείψεις εκ Dέρους των Dελετητών / συdβούλων (Professional Indemnity Insurance " Project cover). Στην περίπτωση που ο Dελετητής ή ένας ή περισσότεροι επί Dέρους Dελετητές (από οdάδα Dελετητών) διαθέτουν ασφαλιστήριο επαγγελdατικής ευθύνης σε ετήσια βάση (Αnnual Open Cover), Dε όρια κάλυψης τουλάχιστον τα ζητούdενα, τότε είναι δυνατό αυτά να χρησιdοποιηθούν στα πλαίσια της ανωτέρω συγκεκριdένης απαίτησης. (2) Το ασφαλιστήριο θα καλύπτει την ευθύνη των Dελετητών που απορρέει από τον Αστικό Κώδικα και από το Ν 716/77, όπως ισχύει. Κατ ελάχιστο, θα καλύ" πτει σωdατικές βλάβες / θάνατο και άdεσες / έddεσες υλικές ζηdίες τρίτων που απορρέουν από αdέλεια / σφάλdα / παράλειψη σε σχέση Dε την εκπονηθείσα Dελέτη ή τις παρεχόdενες υπηρεσίες συdβούλου. Με το ίδιο ασφαλιστήριο θα καλύπτονται και κάθε φύσης δικαστικά έξοδα και δαπάνες καθώς επίσης και το κόστος επανασχεδιασdού, αναθεώρησης ή διόρθωσης της Dελέτης, εφόσον προκύπτει υπαιτιότητα του Dελετητή. (3) Στο ασφαλιστήριο πρέπει να αναφέρεται Dε σαφήνεια, ότι ο έλεγχος των Dελετών από τον ΚτΕ δεν περιορίζει τις ευθύνες του ασφαλιστή. (4) Το ασφαλιστήριο, από φερέγγυες ασφαλιστικές εταιρείες, θα προσκοdίζεται στον ΚτΕ, Dαζί Dε το βασικό ασφαλιστήριο κάλυψης της κατασκευής του έργου της παραγρ της παρούσας για σχετικό έλεγχο, κατά την υπογραφή της σύdβασης του έργου. εκτή γίνεται επίσης επίσηdη βεβαίωση ασφάλισης των ασφαλιστικών εταιριών (Cover Note Policy) συνοδευdένο από την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 18.1(14) ανωτέρω. (5) ς χρόνος παραγραφής της επαγγελdατικής αστικής ευθύνης Dελετητών / συdβούλων θα θεωρείται η εξαετία από τον έλεγχο της Dελέτης, κατ αναλογία προς την παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν 716/77 ή τουλάχιστον η τριετία Dετά την ηdεροdηνία της προσωρινής παραλαβής του έργου, στο οποίο αναφέρεται Ειδικοί όροι που πρέπει να περιλα4βάνονται στο ασφαλιστήριο του έργου Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων των παρ και 18.6 της παρούσας θα περιλαdβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: (1) Στην έννοια της λέξης «ΑσφαλιζόDενος» περιλαdβάνεται ο Ανάδοχος και το κάθε φύσης προσωπικό που απασχολεί Dε οποιαδήποτε συdβατική σχέση εργα" σίας Dε αυτόν στα πλαίσια του συγκεκριdένου έργου, καθώς επίσης και ο ΚτΕ, η εκπροσωπούσα αυτόν Υπηρεσία και τα εντεταλdένα όργανά της, οι τυχόν Υπεργολάβοι και οι Μελετητές του έργου. (2) Ο ΚτΕ, οι εκπροσωπούσες αυτόν Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, οι σύdβουλοι του ΚτΕ (ή/και των Υπηρεσιών του) και το προσωπικό τούτων θεωρούνται Τρίτα πρόσωπα, σύdφωνα Dε τους όρους και τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης Dε την εφαρdογή του παραρτήdατος «διασταυρούdενη ευθύνη αλλήλων» (cross liability), το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη ασφαλιζόdενων φορέων. (3) Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται τυχόν κατά: " του Αναδόχου " ή/και των υπεργολάβων, Dελετητών και συdβούλων του " ή/και του ΚτΕ " ή/και των εκπροσωπουσών τον ΚτΕ Υπηρεσιών ή/και των συdβούλων τους " ή/και Dέρους ή/και του συνόλου του προσωπικού των ανωτέρω Dε την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζηdιά από πράξη ή παράλειψη των ανωτέρω, οι οποίοι καλύπτονται από το ασφαλιστή" ριο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη ή/και ζηdιά που προκλήθηκε από πράξη ή παράλειψη των ανωτέρω. Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κτλ., που σχετίζονται Dε την αστική ευθύνη Dέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. (4) Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταdένης Dερικής καταστροφής ή βλάβης του έργου, προκειdένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετι" κή Dε τη ζηdιά κτλ. αποζηdίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγουdένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της Υπηρεσίας. Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, αυτόdατα και χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδικές ή άλλου είδους εντολή ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η απαίτηση του Αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της αποζηdίωσης εκχωρείται στην Υπηρεσία και η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζηdίωση στην Υπηρεσία Dετά από αίτηση της τελευταίας για το σκοπό αυτό. Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία Dε κανένα τρόπο δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη σύdβαση. (5) Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώdατος ανταγωγής κατά του ΚτΕ, της Υπηρεσίας, των εντεταλdένων οργάνων της, των συdβούλων της, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζηdιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθεληdένη, των ανωτέρω προσώπων. (6) Το ασφαλιστήριο δεν Dπορεί να ακυρωθεί, να τροποποιηθεί ή να λήξει χωρίς την έγγραφη, Dε συστηdένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) ηdερολογιακές ηdέρες, σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρίας τόσο προς τον Ανάδοχο όσο και προς την Υπηρεσία. (7) Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων των παραγράφων 18.4 και 18.6, θα καλύπτεται και η ευθύνη της Υπηρεσίας ή/και των συdβούλων της ή/και του προσωπικού των, που απορρέει από το άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα (Ευθύνη Προστήσαντος). 36

87 19. ΑΝΤΕΡΑ ΒΙΑ 19.1 Ορισ4ός της ανωτέρας βίας Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, ως ανωτέρα βία ορίζονται, περιοριστικά και όχι ενδεικτικά, οι κατωτέρω περιστάσεις που αποδεδειγdένα επηρεάζουν την οdαλή εξέλιξη των εργασιών: (1) πόλεdος, εχθροπραξίες, εισβολή εχθρικής δύναdης στη χώρα, (2) ανταρτική δράση, επανάσταση, τροdοκρατική ενέργεια, στασίαση ή κατάλυση της συνταγdατικής τάξης της χώρας, εdφύλιος πόλεdος, (3) βίαιη διατάραξη της τάξης από πρόσωπα ξένα προς τον Ανάδοχο, τους υπεργολάβους του και το προσωπικό του, γενική απεργία εργαζοdένων, γενική αντα" περγία εργοδοτών, (4) ανεύρεση κεκρυddένων πυροdαχικών, εκρηκτικών υλών ή ναρκών, ιονίζουσα ακτινοβολία ή Dόλυνση ραδιενέργειας, εφόσον οι τελευταίες δεν οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου, των υπεργολάβων του ή του προσωπικού του, (5) άλλες αιτίες, που δεν εξαιρούνται ρητά στα συdβατικά τεύχη, και: i. που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα ενός από τα συdβαλλόdενα Dέρη, και ii. που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την προσφορά και για τις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 388 του Α.Κ., και iii. που δεν ήταν αντικειdενικά δυνατό να αποτραπούν ή να υπερνικηθούν Dετά την επέλευσή τους Dε ενέργειες εκ Dέρους ενός από τα συdβαλλόdενα Dέ" ρη Ειδοποίηση για ανωτέρα βία (1) Εφόσον ένα από τα συdβαλλόdενα Dέρη παρεdποδίζεται ή προβλέπεται να παρεdποδιστεί στην εκτέλεση των συdβατικών του υποχρεώσεων εξ αιτίας ανωτέ" ρας βίας, τότε θα ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο Dέρος για το γεγονός ή τις περιστάσεις που αποτελούν την υπόψη ανωτέρα βία και θα καθορίσει λεπτοdερώς τις υποχρεώσεις τις οποίες παρεdποδίζεται ή θα παρεdποδιστεί να εκπληρώσει. Η ειδοποίηση θα κατατεθεί εντός ανατρεπτικής προθεσdίας δέκα (10) ηdερών από την ηdέρα που το καταθέτον θιγόdενο Dέρος έλαβε γνώση ή θα έπρεπε να είχε λάβει γνώση του γεγονότος ή της περίστασης που αποτελεί κατά την άπο" ψή του ανωτέρα βία. Όταν πρόκειται για έργο που έχει περατωθεί και δεν έχει ακόdα παραληφθεί οριστικά, η ανωτέρω προθεσdία ορίζεται σε είκοσι (20) η" Dέρες. (2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η επίκληση ανωτέρας βίας δεν θα ισχύσει για υποχρεώσεις οποιουδήποτε από τα συdβαλλόdενα Dέρη αναφορικά Dε την καταβολή οφειλοdένων προς στο άλλο Dέρος σύdφωνα Dε τη σύdβαση Καθήκον για τη 4είωση καθυστερήσεων (1) Τα συdβαλλόdενα Dέρη, σε κάθε περίπτωση, θα καταβάλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων, που τυχόν θα επέλθουν ως αποτέλεσdα ανωτέρας βίας, κατά την εκτέλεση των συdβατικών τους υποχρεώσεων. (2) Το φερόdενο ως θιγόdενο Dέρος, όταν αρθούν οι συνθήκες ανωτέρας βίας που το αφορούν, υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο Dέρος Συνέπειες ανωτέρας βίας Όταν ο Ανάδοχος φέρεται να είναι το θιγόdενο Dέρος που παρεdποδίζεται στην εκπλήρωση των συdβατικών του υποχρεώσεων από ανωτέρα βία, για την οποία υπε" βλήθη η έγγραφη ειδοποίηση κατά τα οριζόdενα στο Άρθρο 19.2 της παρούσας, ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 45 του Π 609/ Ανωτέρα βία που επηρεάζει Υπεργολάβο Σε περίπτωση που κάποιος υπεργολάβος, ακόdα και εγκεκριdένος από την Υπηρεσία, δικαιούται, στα πλαίσια της σύdβασής του ή τυχόν άλλης συdφωνίας, ειδικότε" ρης αντιdετώπισης εξ αιτίας ανωτέρας βίας που προσδιορίζεται Dε όρους πρόσθετους, ευρύτερους ή ευνοϊκότερους από εκείνους που ορίζονται στο παρόν Άρθρο 19, η υπόψη υποχρέωση ειδικότερης αντιdετώπισης δεν αναγνωρίζεται ως ισχυρή από τον ΚτΕ και ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την απαίτηση της πλήρους εκπλή" ρωσης των συdβατικών του υποχρεώσεων έναντι του ΚτΕ κατά τα οριζόdενα στην παρούσα Προαιρετική λύση, πληρω4ή και αποδέσ4ευση Εφόσον η εκτέλεση όλων σχεδόν των υπό εξέλιξη έργων παρεdποδίζεται επί Dια συνεχή χρονική περίοδο που υπερβαίνει τους τρεις (3) Dήνες, εξ αιτίας περιστάσεων ανωτέρας βίας που έχουν γνωστοποιηθεί σύdφωνα Dε το Άρθρο 19.2 της παρούσας, ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει λύση της σύdβασης κατά τα οριζόdενα στο Άρθρο 16.2 της παρούσας. 20. ΑΞΙΣΕΙΣ, ΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΗΣΙΑ 20.1 Αξιώσεις Αναδόχου Ισχύουν τα οριζόdενα στα Άρθρα 76 και 179 του Ν. 3669/ ικαστική επίλυση διαφορών Ισχύουν τα οριζόdενα στο Άρθρο 77 του Ν. 3669/ ιαιτητική επίλυση διαφορών Ισχύουν τα οριζόdενα στο Άρθρο 78 του Ν. 3669/2008. ΙΛΙΟΝ 14 /04/ 2014 ΙΛΙΟΝ 14 /04/ 2014 ΙΛΙΟΝ 14 /04/ 2014 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΡΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η Προϊσταένη Τήατος Μελετών Ο Προϊστάενος /νσης Τ. Υ. Μαρία Μαγγίνα Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Αγγελική ηητρακοπούλου Αρχιτέκτων Μηχανικός Κυριάκος Καραγιώργης Πολιτικός Μηχανικός 37

88 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ (ΤΑΡΤΑΝ) ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΙΟΦΝΙΑΣ. ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Μ. : ΟΙΚ 5/2013 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

89 ΕΛΛΗΝΙΚΗ# ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ#ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ#ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ#ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ#ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ#ΤΑΠΗΤΑ#ΣΤΙΒΟΥ#+ΤΑΡΤΑΝ,#ΣΤΟ#ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ#ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ#ΕΡΓΟΥ##=#ΟΙΚ# ΦΑΚΕΛΟΣ#ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ#ΚΑΙ#ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ

90

91

92 41#ΓΕΝΙΚΑ#ΣΤΟΙΧΕΙΑ#ΤΟΥ#ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ#ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ#ΤΑΠΗΤΑ#ΣΤΙΒΟΥ#+ΤΑΡΤΑΝ,#ΣΤΟ#ΑΘΛΗΤΙΚΟ#ΚΕΝΤΡΟ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΑΣ ΕΙ ΟΣ#ΕΡΓΟΥ#ΚΑΙ#ΧΡΗΣΗ#ΑΥΤΟΥ ΣΤΟ#ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ#ΕΡΓΟ#ΘΑ#ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙ#ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ#ΤΑΠΗΤΑΣ#+ΤΑΡΤΑΝ,##ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ#ΚΕΝΤΡΟ#ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΑΣ#+ΕΠΙ##ΤΩΝ#Ο ΩΝ ΠΡΙΑΜΟΥ0ΠΡΕΣΠΑΣ0ΝΑΥΣΙΚΑΣ0ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΑΣ,1 ΠΕΡΙΟΧΗ#ΕΡΓΟΥ ΗΜΟΣ#ΙΛΙΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗ#ΣΤΟ#ΕΡΓΟ ΘΑ#ΓΙΝΕΙ#ΜΕΣΩ#ΤΩΝ#Ο ΩΝ##ΠΡΙΑΜΟΥ0ΠΡΕΣΠΑΣ0ΝΑΥΣΙΚΑΣ0ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ#Α ΕΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ#ΤΟΥ#ΕΡΓΟΥ ΗΜΟΣ#ΙΛΙΟΥ Ο#συντονιστής#ασφαλείας#κατά#την#εκπόνηση#της#µελέτης Ο#ανάδοχος Ο#συντονιστής#ασφαλείας#κατά#την#εκτέλεση#τού#έργου ΑΡΜΟ ΙΟ#ΚΕΠΕΚ ΚΕΠΕΚ##Αθηνών#0#Κρήτης#2#ΤΤΥΕ=#Αθηνών#2#Εδρα=#Αθήνα

93

94

95

96

97

98

99 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ#ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ#ΚΑΙ#ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ#ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ# Η#συντήρηση#του#εξοπλισµού#πρέπει#να#γίνεται#σύµφωνα#µε#τις#προβλέψεις#του#κατασκευαστή#του1 +Π #6<824<<7/#Π #;<24<<<, 4 Μέτρα Οι#εργασίες#συντήρησης#πρέπει#να#γίνονται#από#ειδικευµένο#προσωπικό1#+Π #6<824<<7/#Π #;<24<<<, 5 Κατά#τη#διάρκεια#των#εργασιών#συντήρησης/#ο#εξοπλισµός#πρέπει#να#τίθεται#εκτός#λειτουργίας1#Σε περίπτωση#που#προβλέπεται#συντήρηση#µε#λειτουργία#ταυτόχρονα#πρέπει#να#τηρούνται#αυστηρά#οι οδηγίες#του#κατασκευαστή1#+π #6<824<<7/#Π #;<24<<<, 6 Τα#µέτρα#ασφάλειας#που#πρέπει#να#τηρούνται#κατά#τη#διάρκεια#των#ηλεκτρολογικών#εργασιών προβλέπονται#από#τους#σχετικούς#ελληνικούς#κανονισµούς/#όπως#το#πρότυπο#hλοτ#kg#6;71#+φ :1824;492;;25337, 7 Ελαττωµένη#τάση1#Η#πρόβλεψη#αυτή#αφορά#τάση#µέχρι#93#yrowv#+75zdww,/#η#οποία#θεωρείται#ακίνδυνη για#τον#άνθρωπο#+παραδοχή#αντίστασης#του#σώµατος#περίπου#4333rkp,#εφόσον#διατηρείται#για χρόνο#µέχρι#88#vhf1#+φ#:1824;492;;25337, 8 ιαχωρισµός#+προστασία#µε#αποµόνωση1#η#εσωτερική#εγκατάσταση#ή#τµήµα#της#που#χρειάζεται ιδιαίτερη#προστασία#λόγω#συνθηκών#περιβάλλοντος#ή#µεθόδου#εργασίας/#δια#µέσω#µετασχηµατιστή 4241#Το#τµήµα#αυτό#της#εγκατάστασης#δεν#επιτρέπεται#να#γειώνεται#ή#να#συνδέεται#µε#γειωµένο ουδέτερο1#σε#περίπτωση#σφάλµατος#µονώσεως/#αποφεύγεται#η#κυκλοφορία#ρεύµατος#µέσω#γης1#+φ :1824;492;;25337, 9 Μονωτική#θέση1#Κατ ᄊ #αυτή/#τα#στοιχεία#τα#οποία#είναι#δυνατόν#να#βρεθούν#υπό#τάση#λόγω#κάποιου σφάλµατος#µόνωσης/#καλύπτονται#µε#µονωτικό1#αν#αυτό#δε#µπορεί#να#εφαρµοστεί#τοποθετείται µόνωση#στις#θέσεις#που#είναι#δυνατή#η#επαφή#του#ανθρώπου#προς#τα#στοιχεία#αυτά1#+φ :1824;492;;25337, : ιπλή#µόνωση1#η#µέθοδος#αυτή#περιλαµβάνει#διπλή#µόνωση#των#στοιχείων#που#έχουν#ηλεκτρική#τάση από#τα#στοιχεία/#τα#οποία#κανονικά#δεν#βρίσκονται#υπό#τάση1#+φ#:1824;492;;25337, ; Γείωση#άµεση1#Συνίσταται#στην#αγώγιµη#σύνδεση#µε#τη#γη/#µέσω#ηλεκτροδίου#γείωσης/#των µεταλλικών#στοιχείων#που#κανονικά#δεν#έχουν#ηλεκτρική#τάση1#η#αντίσταση#γείωσης#πρέπει#να#έχει τιµή#τέτοια#ώστε/#εφ ᄊ #όσον#παρουσιαστεί#τάση#πάνω#από#83#yrow/#το#ρεύµα#διαρροής#να#τήκει#την ασφάλεια#σε#πολύ#λίγο#χρόνο#+;#vhf,#ή#αντίστοιχα#να#ανοίγει#τον#αυτόµατο#διακόπτη1#+φ :1824;492;;25337, < Ουδετέρωση1#Η#µέθοδος#αυτή#που#λέγεται# ᄅ γείωση#δια#του#ουδετέρου ᆰ /#συνίσταται#στην#σύνδεση#των προστατευοµένων#µεταλλικών#µερών#ή#εγκαταστάσεων#µε#τον#γειωµένο#ουδέτερο1#στην#περίπτωση αυτή/#σώµα#µόνωσης#ισοδυναµεί#µε#βραχυκύκλωµα#µεταξύ#φάσης#και#ουδέτερου1#ο#ουδέτερος αγωγός#γειώνεται#τόσο#στον#υποσταθµό#όσο#και#στην#είσοδο#της#εγκατάστασης#µε#ίσες#αντιστάσεις1 +Φ#:1824;492;;25337, 43 Πέρα#από#τους#παραπάνω#τρόπους/#προστασία#µπορεί#να#εξασφαλιστεί#µε#χρήση# ιακόπτη# ιαφυγής +πηνίου#τάσης,#σε#περιπτώσεις#που#η#αντίσταση#γείωσης#είναι#µικρή#+σε#χρόνο#απόζευξης#3/4#vhf,#ή ιαφορικού# ιακόπτη#γενικής#προστασίας1#αυτός#κάνει#απόζευξη#όταν#το#αλγεβρικό#άθροισµα#των ρευµάτων#δια#των#αγωγών#τροφοδοσίας#είναι#διάφορο#από#µηδέν#+διαφορά#που#δεν#είναι#δυνατό#να προέρθει#παρά#µόνον#από#διαφυγή#προς#τη#γη,1#συνήθης#τιµή#απόζευξης#5;063#pα/#σε#χρόνο#πολύ µικρό1#το#µειονέκτηµα#που#παρουσιάζει#είναι#η#µεγάλη#ευαισθησία#του# ιακόπτη1#+φ :1824;492;;25337, 44 Ο#ηλεκτροτεχνίτης#πρέπει#να#διακόπτει#το#ρεύµα#σε#όλες#τις#φάσεις#και#από#όλα#τα#στοιχεία εκατέρωθεν#της#θέσης#εργασίας#του1#η#διακοπή#αυτή#πρέπει#να#είναι#ορατή1#+φ#:1824;492;;25337, 45 Ο#ηλεκτροτεχνίτης#πρέπει#να#εξασφαλίζει#ότι#δεν#θα#αποκατασταθεί#η#παροχή#ρεύµατος1#Αυτό επιτυγχάνεται#µε#αφαίρεση#φυσιγγίων#και#ασφάλιση#+ή2και#σήµανση,#της#εγκατάστασης#σε#όλα#τα σηµεία#+λουκέτα/#προειδοποιητικές#πινακίδες,1#+φ#:1824;492;;25337, 46 Ο#ηλεκτροτεχνίτης#πρέπει#να#εξακριβώνει#την#έλλειψη#τάσης1#Η#εξακρίβωση#γίνεται#µε#κατάλληλο δοκιµαστικό/#αφού#γίνει#εκφόρτιση#στοιχείων/#όπου#απαιτείται#+έλεγχοι#δοκιµαστικοί,1#+φ :1824;492;;25337, 47 Ο#ηλεκτροτεχνίτης#πρέπει#να#κάνει#γείωση#0#βραχυκύκλωση#γραµµών#εγκαταστάσεων1#Στο#σηµείο διακοπής#και##κοντά#στη#θέση#εργασίας#πρέπει#τοποθετεί#γειώσεις#0βραχυκυκλώµατα1#σε#κάθε#σηµείο πρέπει#πρώτα#να#τοποθετεί#το#ηλεκτρόδιο#γείωσης#ή#να#κάνει#σύνδεση#µε#υπάρχουσα#γείωση1#η σύνδεση#των#φάσεων#ακολουθεί1#+φ#:1824;492;;25337, 48 Ο#ηλεκτροτεχνίτης#πρέπει#να#διαχωρίζει#και#επισηµαίνει#τα#στοιχεία/#τα#οποία#εξακολουθούν#να#έχουν ηλεκτρική#τάση1#αυτά#πρέπει#να#το#καλύπτει#µε#ειδικούς#προφυλακτήρες#ή#σκεπάσµατα1#+φ :1824;492;;25337, 49 Φυσικά#µετά#το#τέλος#της#εργασίας/#ο#ηλεκτροτεχνίτης#αποµακρύνει#τα#εργαλεία#και#τον#εξοπλισµό#του από#την#εγκατάσταση#και#αποκαθιστά/#εφαρµόζοντας#τα#παραπάνω#κατά#την#αντίθετη#σειρά#εργασίας1 +Φ#:1824;492;;25337, 4: Σε#περίπτωση#που#η#διακοπή#ηλεκτρικής#τάσης#στην#συγκεκριµένη#εργασία#είναι#αδύνατη#+συνήθως για#λόγους#παραγωγής#ή#άλλης#µείζονος#ανάγκης,/#είναι#δυνατό#να#επιτραπεί#η#εργασία#υπό#χαµηλή τάση/#σε#εξειδικευµένους#αδειούχους#ηλεκτροτεχνίτες#µετά#ειδική#άδεια#του#αρµόδιου#προϊσταµένου +εργοδηγού/#εργοδότη,1#+φ#:1824;492;;25337, 4; Τα#ειδικά#µέτρα#ασφαλείας#που#απαιτούνται#σε#κάθε#περίπτωση/#περιλαµβάνουν#χρήση#εργαλείων µονωµένων/#ελαστικά#µονωτικά#γάντια#και#εφαρµογή#µεθόδων#ασφαλούς#εργασίας1#+φ :1824;492;;25337, 4< Γυαλιά#ΕΝ#499+Β, 4 Μ1Α1Π1

100 ΕΡΓΑΣΙΑ# ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ#ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ#ΚΑΙ#ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ#ΕΡΓΑΣΙΕΣ##+συνέχεια, Παπούτσια#+απαραίτητα#για#κάθε#εργασία#στο#εργοτάξιο,#ΕΝ#678#+V6, Γάντια#ΕΝ#6;; Κράνος#+απαραίτητο#για#κάθε#εργασία#στο#εργοτάξιο,#ΕΝ#6<:

101 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ#4=#ΜΕΛΕΤΕΣ#ΤΟΥ#ΕΡΓΟΥ#0#ΣΧΕ ΙΑ# ᄅ DV#EXLOW ᆰ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ο#Συντονιστής#Ασφαλείας#κατά#την#εκτέλεση#του#έργου#οφείλει#να#συµπεριλάβει#στο#παρόν κεφάλαιο#του#φαυ#κατάλογο#των#µελετών#εφαρµογής#και#των#%dv#exlow%#σχεδίων#του#έργου1

102 Γεωµετρικό#σχήµα Σηµασία Σήµατα#απαγόρευσης Σήµατα#υποχρέωσης Σήµατα#προειδοποίησης Σήµατα#διάσωσης#ή#βοήθειας Σήµατα#που#αφορούν#το πυροσβεστικό#υλικό#ή#εξοπλισµό Απαγορεύεται το#κάπνισµα Pη#πόσιµο#νερό Απαγορεύεται η#είσοδος#στους µη#έχοντες ειδική#άδεια Απαγορεύεται η#χρήση#γυµνής φλόγας#και#το κάπνισµα Απαγορεύεται η#κατάσβεση µε#νερό Απαγορεύεται η#διέλευση#πεζών Απαγορεύεται η#διέλευση#στα οχήµατα διακίνησης#φορτίων Pην#αγγίζετε Σήµατα απαγόρευσης Υποχρεωτική προστασία#των µατιών Υποχρεωτική προστασία#του σώµατος Υποχρεωτική προστασία#του προσώπου Υποχρεωτική προστασία#του κεφαλιού Υποχρεωτική προστασία#των αναπνευστικών οδών Υποχρεωτική προστασία#των αυτιών Υποχρεωτική ατοµική#προστασία έναντι#πτώσεων Υποχρεωτική διάβαση#για πεζούς Υποχρεωτική προστασία#των ποδιών Γενική υποχρέωση Υποχρεωτική προστασία#των χεριών Σήµατα υποχρέωσης

103 Σήµατα προειδοποίησης Εύφλεκτες#ύλες ή2#και#υψηλή θερµοκρασία Εκρηκτικές#ύλες Τοξικές#ύλες ιαβρωτικές#ύλες Ραδιενεργά#υλικά Αιωρούµενα φορτία Οχήµατα διακίνησης φορτίων Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας Γενικός#κίνδυνος Nίνδυνος παραπατήµατος Σήµατα διάσωσης#ή βοήθειας Πρώτες#βοήθειες Φορείο Θάλαµος Πλύση#µατιών καταιονισµού ασφαλείας Τηλέφωνο#για διάσωση#και πρώτες#βοήθειες Όταν#πρέπει#να#δείξουµε#την#κατεύθυνση#που#πρέπει#να#ακολουθήσουµε#για#να#φτάσουµε στα#µέσα#βοήθειας#ή#διάσωσης#τότε#τα#αντίστοιχα#σήµατα#συνδυάζονται#ανάλογα#µε#τα παρακάτω#σήµατα#κατεύθυνσης Σήµατα#που αφορούν#το πυροσβεστικό υλικό#ή εξοπλισµό Πυροσβεστική µάνικα Σκάλα Πυροσβεστήρας Τηλέφωνο#για#την καταπολέµηση πυρκαγιών Όταν#πρέπει#να#δείξουµε#την#κατεύθυνση#που#πρέπει#να#ακολουθήσουµε#για#να#φτάσουµε στον#πυροσβεστικό#εξοπλισµό#τότε#τα#αντίστοιχα#σήµατα#συνδυάζονται#ανάλογα#µε#τα παρακάτω#σήµατα#κατεύθυνσης

104

105

106

107

108 ΚΥΑ16440/1993 «Κανονισός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρολογούενων εταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση εταλλικών σκαλωσιών», ΦΕΚ 756Β/93 ΑΠ. οικ 433/2000 «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου στοιχείου για τη προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε 'ηόσιου Έργου», ΦΕΚ 1176Β/00 ΑΠ. ΙΠΑ/οικ 177/2001 «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη ελέτη του έργου», ΦΕΚ 266Β/01 ΑΠ.ΕΕΠΠ/οικ 85/2001 «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση ελέτης στο στάδιο της οριστικής ελέτης ή/και της ελέτης εφαρογής σε κάθε 'ηόσιο Έργο», ΦΕΚ 686Β/01 ΑΠ. ΙΠΑ/οικ 889/2002 «Πρόληψη και αντιετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή 'ηοσίων Έργων», ΦΕΚ 16Β/03 ΙΛΙΟΝ, 14/04/ 2014 ΙΛΙΟΝ, 14/04/ 2014 ΙΛΙΟΝ, 14/04/ 2014 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΡΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η Προϊσταένη Τήατος Μελετών Ο Προϊστάενος #/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Μαρία Μαγγίνα Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Αγγελική "η#ητρακοπούλου Aρχιτέκτων Μηχανικός Κυριάκος Καραγιώργης Πολιτικός Μηχανικός

109 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ (ΤΑΡΤΑΝ) ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΙΟΦΝΙΑΣ. ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Μ. : ΟΙΚ 5/2013 ΣΧΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ# ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ#ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ#ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ#ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ#ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ#ΤΑΠΗΤΑ#ΣΤΙΒΟΥ#+ΤΑΡΤΑΝ,#ΣΤΟ#ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ#ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ#ΕΡΓΟΥ##=#ΟΙΚ# ΣΧΕ ΙΟ#ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ#ΚΑΙ#ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΥ

111

112

113 Για#την#Εταιρεία Ηµεροµηνία

114 41#ΓΕΝΙΚΑ#ΣΤΟΙΧΕΙΑ#ΤΟΥ#ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ#ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ#ΤΑΠΗΤΑ#ΣΤΙΒΟΥ#+ΤΑΡΤΑΝ,#ΣΤΟ#ΑΘΛΗΤΙΚΟ#ΚΕΝΤΡΟ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΑΣ ΕΙ ΟΣ#ΕΡΓΟΥ#ΚΑΙ#ΧΡΗΣΗ#ΑΥΤΟΥ ΣΤΟ#ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ#ΕΡΓΟ#ΘΑ#ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙ#ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ#ΤΑΠΗΤΑΣ#+ΤΑΡΤΑΝ,##ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ#ΚΕΝΤΡΟ#ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΑΣ#+ΕΠΙ##ΤΩΝ#Ο ΩΝ ΠΡΙΑΜΟΥ0ΠΡΕΣΠΑΣ0ΝΑΥΣΙΚΑΣ0ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΑΣ,1 ΠΕΡΙΟΧΗ#ΕΡΓΟΥ ΗΜΟΣ#ΙΛΙΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗ#ΣΤΟ#ΕΡΓΟ ΘΑ#ΓΙΝΕΙ#ΜΕΣΩ#ΤΩΝ#Ο ΩΝ##ΠΡΙΑΜΟΥ0ΠΡΕΣΠΑΣ0ΝΑΥΣΙΚΑΣ0ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ#Α ΕΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ#ΤΟΥ#ΕΡΓΟΥ ΗΜΟΣ#ΙΛΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ Ο#συντονιστής#ασφαλείας#κατά#την#εκπόνηση#της#µελέτης Ο#ανάδοχος Ο#συντονιστής#ασφαλείας#κατά#την#εκτέλεση#τού#έργου ΑΡΜΟ ΙΟ#ΚΕΠΕΚ ΚΕΠΕΚ##Αθηνών#0#Κρήτης#2#ΤΤΥΕ=#Αθηνών#2#Εδρα=#Αθήνα

115

116 61#ΟΡΓΑΝΩΣΗ#ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 614##ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ# ΙΚΤΥΑ#Ο1Κ1Ω1

117 615##ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ##0##ΦΥΛΑΞΗ#ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

118 616##ΧΩΡΟΙ#ΥΓΙΕΙΝΗΣ#ΚΑΙ#ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ#ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 617##ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ#ΠΕΖΩΝ#ΚΑΙ#ΟΧΗΜΑΤΩΝ#ΕΝΤΟΣ#ΤΟΥ#ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ#

119 Νέα#φάση 0 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ#ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ#ΧΩΡΟΥ

120

121 ΦΑΣΗ#=#Νέα#φάση ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ#ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ#ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ#= Μεταφορά#υλικών#στο#χώρο ιαµόρφωση#χώρου Καθαριότητα Ανάλυση#εργασίας#= Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= 5 Βαθµός#επικινδυνότητας#= Σύγκρουση#µε#µηχάνηµα Πρέπει#να#τηρείται#απόσταση#ασφαλείας#από#τα#ΜΕ1#Οι#µη#έχοντες#εργασία#πρέπει#να#αποµακρύνονται από#το#χώρο#κίνησης#και#εργασίας#των#με#+π #43:624<;4, 4 Μέτρα Οι#εργαζόµενοι#να#µην#πλησιάζουν#τα#ΜΕ#εφόσον#ο#χειριστής#δεν#τους#έχει#αντιληφθεί1#Επίσης#δεν πρέπει#να#αναπαύονται#πάνω#ή#κοντά#σε#με#+π #43:624<;4, 5 Ο#χειρισµός#των#ΜΕ#πρέπει#να#γίνεται#από#αδειούχους#χειριστές/#ηλικίας#άνω#των#4;#ετών1#Επίσης επιτρέπεται#βοηθοί#χειριστών#να#χειρίζονται#με/#υπό#την#καθοδήγηση#χειριστή/#για#συγκεκριµένες ώρες1#οι#χειριστές#των#με#πρέπει#να#διαθέτουν#άδεια#αντίστοιχης#οµάδας#και#κατηγορίας#+π 6424<<3/#Π #43:624<;4, 6 Οι#εργαζόµενοι#κοντά#στο#χώρο#κίνησης#και#εργασίας#των#ΜΕ#πρέπει#να#φορούν#ανακλαστικό ρουχισµό#+π #6<924<<7, 7 Τα#ΜΕ#πρέπει#να#πληρούν#τις#προδιαγραφές#της#Ευρωπαϊκής#Νοµοθεσίας#και#να#φέρουν#την#ένδειξη ᄅ FH ᆰ #+Π #6<824<<7/#Π #;<24<<</#Π # , 8 Τα#ΜΕ#πρέπει#να#συνοδεύονται#µε#ενηµερωµένο#εγχειρίδιο#οδηγιών#λειτουργίας#και#συντήρησης#+στην Ελληνική#γλώσσα,1#Ο#χειρισµός#τους#πρέπει#να#είναι#σύµφωνος#µε#τις#προβλέψεις#του#εγχειριδίου#και της#νοµοθεσίας#+ακόµη#και#κατά#την#ακινητοποίηση#τους,#+π #6<824<<7/#Π #43:624<;4, 9 Η#λειτουργία#των#ΜΕ#πρέπει#να#επιβλέπεται#από#αρµόδιο#πρόσωπο#+σύµφωνα#µε#το#Β 724<84,1#Οι διατάξεις#ασφαλείας#+πχ#κουµπί#επείγουσας#διακοπής/#ηχητικό#σήµα#οπισθοπορείας,#καθώς#τα συστήµατα#πέδησης#και#διεύθυνσης##πρέπει#να#λειτουργούν#κανονικά1#τα#ελαστικά#πρέπει#να βρίσκονται#σε#άριστη#κατάσταση1#οι#ενδείξεις#του#ταµπλό#χειρισµού#πρέπει#να#λειτουργούν/#όπως επίσης#και#η#οι#διατάξεις#σήµανσης#+φώτα/#φάρος,#+π #43:624<;4/#Π #6<824<<7/#Π #;<24<<</#Π , : Τα#ΜΕ#καθώς#και#τα#κινούµενα#µέρη#τους/#πρέπει#να#εξασφαλίζονται#κατά#την#ακινητοποίηση#τους1 Επίσης#δεν#πρέπει#να#αφήνονται#χωρίς#φορτίο#+πχ#κάδοι#εκσκαπτικών,1#Πριν#την#επαναλειτουργία κάθε#με#πρέπει#να#προηγείται#γενικός#έλεγχος#+π #43:624<;4, ; Οι#χειριστές#να#µην#εγκαταλείπουν#τα#ΜΕ#χωρίς#να#λάβουν#τα#απαιτούµενα#µέτρα#εξασφάλισης#τους +Π #43:624<;4, < Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= 5 Βαθµός#επικινδυνότητας#= Πιάσιµο#0#σύνθλιψη#0#χτύπηµα Τα#κινούµενα#µέρη#των#µηχανών#πρέπει#να#φέρουν#προφυλακτήρες#+Π #6<824<<7, 4 Μέτρα Οι#εργαζόµενοι#πρέπει#να#κρατούν#αποστάσεις#ασφαλείας#από#µηχανήµατα/#οχήµατα#και#εξοπλισµό 5 Οι#εργαζόµενοι#πρέπει#να#κρατούν#αποστάσεις#ασφαλείας#από#κινούµενα#φορτία#+Π #43:624<;4, 6 Οι#εργαζόµενοι#πρέπει#να#αποφεύγουν#να#βρίσκονται#µεταξύ#κινούµενου#φορτίου/#µηχανήµατος/ οχήµατος/#εξοπλισµού#και#σταθερού#δοµικού#στοιχείου#+π #43:624<;4, 7 Οι#εργαζόµενοι#πρέπει#να#αποφεύγουν#τις#µετατροπές#0#συντηρήσεις#εξοπλισµού/#εφόσον#δεν#έχουν εξουσιοδοτηθεί#για#το#σκοπό#αυτό#+π #43:624<;4/#Π #6<824<<7, 8 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= 5 Βαθµός#επικινδυνότητας#= Τροχαίο Πριν#την#έναρξη#των#εργασιών#σε#οδούς#υπό#κυκλοφορία#πρέπει#να#ενηµερωθούν#οι#αρµόδιες#αρχές και#οι#άµεσα#ενδιαφερόµενοι#+υα# , 4 Μέτρα Η#τροχαία#της#περιοχής#πρέπει#να#ενηµερωθεί#για#τις#εργασίες#και#τις#κυκλοφοριακές#ρυθµίσεις/#ώστε να#διευθετηθεί#το#θέµα#των#αδειών1#επίσης#πρέπει#να#καθοριστεί#αν#απαιτείται#η#συνδροµή#της τροχαίας#για#τη#ρύθµιση#της#κυκλοφορίας#+υα# , 5 Η#σήµανση#πρέπει#να#γίνεται#όπως#προβλέπεται#από#τα#σκαριφήµατα#της#ΥΑ# #ή#τη#σχετική µελέτη#+εφόσον#η#περίπτωση#δεν#αντιστοιχεί#σε#κάποιο#από#τα#σκαριφήµατα,#+υα# , 6 Πρέπει#να#εξασφαλίζεται#πλήρης#και#ικανοποιητική#περίφραξη#του#χώρου#των#εργασιών/ αποτρέποντας#τους#µη#έχοντες#εργασία#να#εισέλθουν#σε#αυτόν1#επίσης#πρέπει#να#αποτρέπεται#η είσοδος#οχηµάτων/#που#έχουν#παρεκκλίνει#από#την#πορεία#τους/#στο#χώρο#+υα# , 7 Όλες#οι#εργασίες#πρέπει#να#εκτελούνται#εντός#της#περίφραξης#του#έργου#+ΥΑ# , 8 Όλοι#οι#εργαζόµενοι#πρέπει#να#φορούν#φωσφορίζοντα#γιλέκα#συνεχώς#+ΥΑ# /#Π #6<924<<7, 9 Να#διατηρείται#καθαρός#ο#χώρος#εργασίας#άλλα#και#το#οδόστρωµα#εκτός#του#εργοταξιακού#χώρου#+ΥΑ , : Μετά#το#τέλος#της#εργασίας#όλα#τα#οχήµατα#και#µηχανήµατα#πρέπει#να#ασφαλίζονται#+Π #43:624<;4, ; Οι#πινακίδες#οδικής#σήµανσης#που#τοποθετούνται#πρέπει#να#στερεώνονται/#ώστε#να#µην#ανατραπούν +βαριές#βάσεις/#πρόσδεση,#+υα# , <

122 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Τροχαίο##+συνέχεια, 5 ΕΡΓΑΣΙΑ#= ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ#ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ#ΧΩΡΟΥ##+συνέχεια, Συνιστάται#να#χρησιµοποιείται#τουλάχιστον#ένας#εργαζόµενος#για#την#προσωρινή#ρύθµιση#της κυκλοφορίας#αν#κριθεί#απαραίτητο1#ο#εργαζόµενος#πρέπει#να#φοράει#φωσφορίζον#γιλέκο/#κράνος/ παπούτσια#και#να#κρατάει#κόκκινη#σηµαία1#επίσης#πρέπει#να#είναι#ενηµερωµένος#για#τους#τρόπους ρύθµισης#της#κυκλοφορίας#και#ενηµέρωσης#των#διερχόµενων#οδηγών1#κατά#τη#διάρκεια#των#εργασιών πρέπει#να#χρησιµοποιούνται#κώνοι/#για#το#διαχωρισµό#του#εργοταξίου#από#την#οδό#+υα# /#π 6<924<<7, 43 Να#χρησιµοποιείται/#αν#απαιτείται/#όχηµα#προειδοποίησης#των#διερχόµενων#οδηγών#+ΥΑ# , 44 Πρέπει#να#ελέγχεται#σε#καθηµερινή#βάση#ότι#δεν#µετακινήθηκαν#ή#αφαιρέθηκαν#υλικά#σήµανσης#ή ασφάλισης1#σε#περίπτωση#που#έχει#συµβεί#κάτι#τέτοιο/#πρέπει#να#αποκαθίστανται#άµεσα#τα#µέτρα ασφάλειας#+υα# , 45 Οι#εργαζόµενοι#κοντά#οδούς#υπό#κυκλοφορία#πρέπει#να#φορούν#ανακλαστικό#ρουχισµό#+ΥΑ# / Π #6<924<<7, 46 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= 5 Βαθµός#επικινδυνότητας#= Ηλεκτροπληξία Οι#ηλεκτρικές#εγκαταστάσεις#του#εργοταξίου#να#ακολουθούν#τις#διατάξεις#του#Προτύπου#HΛΟΤ#KG#6;71 Η#ίδια#πρόβλεψη#ισχύει#και#για#κάθε#είδους#συσκευή#ή#µηχάνηµα#που#λειτουργεί#µε#ηλεκτρικό#ρεύµα +ΑΠ#Φ#:1824;492;;25337, 4 Μέτρα Οι#ηλεκτρικοί#πίνακες#διανοµής#πρέπει#να#είναι#µεταλλικοί#ή#πλαστικοί/#στεγανού#τύπου/#µε#δυνατότητα κλειδώµατος1#οι#πίνακες#πρέπει#να#γειώνονται1#επίσης#πρέπει#να#φέρουν#προστατευτικό#διακόπτη διαφυγής#+διαφορικής#προστασίας# ᄆ #αντιηλεκτροπληξιακός#αυτόµατος,1#η#εγκατάσταση#και#η συντήρηση#των#πινάκων#πρέπει#να#γίνεται#από#αδειούχο#ηλεκτρολόγο1#οι#πίνακες#πρέπει#να παραµένουν#κλειδωµένοι#+π #43:624<;4/#ΑΠ#Φ#:1824;492;;25337, 5 Οι#γραµµές#τροφοδοσίας#ηλεκτρικού#ρεύµατος#να#είναι#ενισχυµένης#µηχανικής#αντοχής#και#ηλεκτρικής µόνωσης#+απ#φ#:1824;492;;25337, 6 Οι#διαδροµές#των#καλωδίων#προς#τα#ηλεκτρικά#εργαλεία#πρέπει#να#µη#δηµιουργούν#προβλήµατα#στη λειτουργία#του#εργοταξίου1#συνιστάται#η#κάλυψη#τους#+πέρασµα#σε#σωλήνες/#σκέπασµα#µε#µαδέρια/ υπογειοποίηση,/#η#υπέργεια#διαδροµή#και#η#τοποθέτηση#τους#εκτός#διαδρόµων#κίνησης#προσωπικού/ µηχανηµάτων#και#οχηµάτων#+π #43:624<;4/#ΑΠ#Φ#:1824;492;;25337, 7 Η#κατάσταση#του#εξοπλισµού#να#είναι#άριστη1#Φθαρµένα#εργαλεία/#καλώδια/#φις/#πολύπριζα#και#πρίζες πρέπει#να#αντικαθίστανται#άµεσα#+π #43:624<;4/#ΑΠ#Φ#:1824;492;;25337, 8 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= 4 Βαθµός#επικινδυνότητας#= Θόρυβος#από#µηχανήµατα Αποφυγή#αφαίρεσης#σιγαστήρων#και#των#προστατευτικών#καλυµµάτων#των#µηχανηµάτων#+Π ;824<<4/#Π #6<824<<7, 4 Μέτρα Συντήρηση#του#εξοπλισµού#σύµφωνα#µε#τις#προδιαγραφές#του#κατασκευαστή#του#+Π #6<824<<7, 5 Αποστάσεις#ασφαλείας#από#µηχανήµατα#και#εξοπλισµό#που#παράγει#θόρυβο#+Π #;824<<4, 6 Εξέταση#της#κατάστασης#της#υγείας#του#προσωπικού#που#εκτίθεται#σε#θόρυβο#από#τον#γιατρό εργασίας#της#επιχείρησης#+π #;824<<4/#Π #4:24<<9/#Ν#489;24<;4, 7 Χρήση#ΜΑΠ#+ωτασπίδες/#ωτοβύσµατα,#+Π #6<924<<7, 8 Αποφυγή#εργασιών#κατά#τις#ώρες#καινής#ησυχίας 9 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= 4 Βαθµός#επικινδυνότητας#= Μυοσκελετικοί#τραυµατισµοί Περιορισµός#της#χειρωνακτικής#διακίνησης#φορτίων#µε#τη#βοήθεια#µηχανικών#µέσων/#όπου#είναι#εφικτό +Π #6<:24<<7, 4 Μέτρα Πριν#από#κάθε#χειρωνακτική#διακίνηση#φορτίου#πρέπει#να#λαµβάνονται#υπόψη#τα#χαρακτηριστικά#του φορτίου#+βάρος/#κέντρο#βάρους/#όγκος/#σχήµα/#λαβές/#σύσταση,#+π #6<:24<<7, 5 Πριν#από#κάθε#χειρωνακτική#διακίνηση#φορτίου#πρέπει#να#λαµβάνονται#υπόψη#απαιτούµενη#σωµατική προσπάθεια#+στροφή#κορµού/#απότοµη#µετακίνηση/#ασταθής#σωµατική#στάση,#+π #6<:24<<7, 6 Πριν#από#κάθε#χειρωνακτική#διακίνηση#φορτίου#πρέπει#να#λαµβάνονται#υπόψη#τα#χαρακτηριστικά#του εργασιακού#περιβάλλοντος#+ελεύθερος#χώρος/#διαθέσιµο#ύψος/#κλίση#και#ολισθηρότητα#δαπέδου/ θερµοκρασία/#υγρασία/#αερισµός/#φωτισµός,#+π #6<:24<<7, 7 Πριν#από#κάθε#χειρωνακτική#διακίνηση#φορτίου#πρέπει#να#λαµβάνονται#υπόψη#τα#χαρακτηριστικά#της εργασίας#+συχνότητα/#διάρκεια/#απόσταση/#χρόνος#ανάπαυσης/#ρυθµός#εργασίας,#+π #6<:24<<7, 8 Ενηµέρωση#των#εργαζοµένων#για#τα#µέτρα#ασφάλειας#που#πρέπει#να#λαµβάνουν1#Επίσης#η#κατάσταση της#υγείας#τους#και#η#σωµατική#τους#διάπλαση#πρέπει#να#µη#δηµιουργούν#προβλήµατα#στην#εκτέλεση των#συγκεκριµένων#εργασιών#+π #6<:24<<7, 9 Εξέταση#της#κατάστασης#της#υγείας#του#προσωπικού#που#εκτελεί#χειρωνακτικές#εργασίες#από#τον γιατρό#εργασίας#της#επιχείρησης#+π #6<:24<<7/#Π #4:24<<9/#Ν#489;24<;8, :

123 ΕΡΓΑΣΙΑ#= ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ#ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ#ΧΩΡΟΥ##+συνέχεια, Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= 4 Βαθµός#επικινδυνότητας#= Γλίστριµα#0#παραπάτηµα ιατήρηση#καλού#νοικοκυριού#στο#εργοτάξιο#+π #43:624<;4, 4 Μέτρα ιατήρηση#των#προσβάσεων#σε#καλή#κατάσταση#+π #43:624<;4, 5 Επαρκής#φωτισµός#των#θέσεων#εργασίας#και#των#προσβάσεων#σε#αυτές#+Π #43:624<;4, 6 Αποφυγή#περάσµατος#καλωδίων/#σωλήνων/#αγωγών#σε#δάπεδα#που#χρησιµοποιούνται#ως προσβάσεις#ή#θέσεις#εργασίας1#εναλλακτικά#προτείνεται#η#τοποθέτησή#τους#σε#ασφαλές#ύψος#ή#το πέρασµα#τους#από#τα#άκρα#των#διαδρόµων1#σε#αυτή#την#περίπτωση#πρέπει#να#ληφθεί#υπόψη#η προστασία#+κάλυψη,#και#η#σήµανση#τους#+π #43:624<;4, 7 Άµεσος#καθαρισµός#των#δαπέδων#που#καθίστανται#ολισθηρά#+πχ#από#πτώση#λιπαντικών,#+Π 43:624<;4, 8 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= 4 Βαθµός#επικινδυνότητας#= ονήσεις#από#συµπύκνωση Τακτική#συντήρηση#του#εξοπλισµού#και#επισκευή#φθορών#+Π #43:624<;4/#Π #6<824<<7, 4 Μέτρα Περιορισµός#της#έκθεσης#σε#κραδασµούς#µε#διαχειριστικά#µέτρα#+διαλείµµατα/#εναλλαγή#αντικειµένου εργασίας/#εναλλαγή#εργαζοµένων#για#την#εκτέλεση#της#ίδιας#εργασίας, 5 Εξέταση#της#κατάστασης#της#υγείας#του#προσωπικού#που#εκτίθεται#σε#δονήσεις#από#τον#γιατρό εργασίας#της#επιχείρησης#+π #4:24<<9/#Ν#489;24<;8, 6 Απόσταση#ασφαλείας#από#τα#µηχανήµατα#συµπύκνωσης#0#δόνησης#+Π #6<824<<7/#Π #;<24<<<, 7 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= 4 Βαθµός#επικινδυνότητας#= Σκόνη#από#µηχανήµατα#0#οχήµατα ιαβροχή#µε#λάστιχο#+π #43:624<;4, 4 Μέτρα ιαβροχή#µε#υδροφόρα#+π #43:624<;4, 5 Χρήση#Μέσων#Ατοµικής#Προστασίας#+µάσκα/#γυαλιά/#γάντια/#φόρµα,#+Π #6<924<<7, 6 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= 5 Βαθµός#επικινδυνότητας#= Εγκαύµατα Τα#θερµά#µέρη#των#µηχανών#πρέπει#να#φέρουν#προφυλακτήρες#+Π #6<824<<7/#Π #6::24<<6, 4 Μέτρα Οι#εργαζόµενοι#πρέπει#να#κρατούν#αποστάσεις#ασφαλείας#από#θερµά#µέρη#των#µηχανηµάτων/ οχηµάτων#και#εξοπλισµού#+π #6<824<<7/#Π #6::24<<6, 5 Οι#εργαζόµενοι#πρέπει#να#αποφεύγουν#τις#µετατροπές#0#συντηρήσεις#εξοπλισµού#που#φέρει#θερµά µέρη/#εφόσον#δεν#έχουν#εξουσιοδοτηθεί#για#το#σκοπό#αυτό#+π #6<824<<7/#Π #6::24<<6, 6 Οι#εργαζόµενοι#που#επεµβαίνουν#σε#σε#θερµά#µέρη#εξοπλισµού#πρέπει#να#εκτελούν#την#εργασία#τους µόνο#εφόσον#η#θερµοκρασία#έχει#κατέλθει#σε#ανεκτά#επίπεδα#+π #6<824<<7/#Π #6::24<<6, 7 Οι#εργαζόµενοι#που#επεµβαίνουν#σε#σε#θερµά#µέρη#εξοπλισµού#πρέπει#να#χρησιµοποιούν προστατευτικά#γάντια#+π #6<824<<7/#Π #6<924<<7/#Π #6::24<<6, 8 Οι#εργαζόµενοι#που#έρχονται#σε#επαφή#µε#θερµά#υλικά#πρέπει#να#χρησιµοποιούν#προστατευτικά γάντια#+π #6<824<<7/#Π #6<924<<7/#Π #6::24<<6, 9 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= 5 Βαθµός#επικινδυνότητας#= Έκθεση#σε#βλαπτικές#ουσίες Τα#χηµικά#πρέπει#να#συνοδεύονται#µε#τα# ελτία#πληροφοριών#ασφάλειας#+pvgv,#κατά#την#παραλαβή τους#στο#εργοτάξιο#+π #66<25334/#Π #6;;25334/#Π #63:254<;9/#Π #::24<<6, 4 Μέτρα Ενηµέρωση#των#εργαζοµένων#για#την#ασφαλή#χρήση#των#χηµικών/#σύµφωνα#µε#τα#αναγραφόµενα#στα ελτία#πληροφοριών#ασφάλειας#+pvgv,#τους#+π #66<25334/#Π #6;;25334/#Π #63:254<;9/#Π ::24<<6, 5 Αποθήκευση#των#χηµικών#σύµφωνα#µε#τις#προδιαγραφές#του#προµηθευτή#τους#+Π #66<25334/#Π 6;;25334/#Π #63:254<;9/#Π #::24<<6, 6 Χρήση#των#χηµικών#σύµφωνα#µε#τις#προδιαγραφές#του#προµηθευτή#τους#+Π #66<25334/#Π #6;;25334/ Π #63:254<;9/#Π #::24<<6, 7 Χρήση#ΜΑΠ/#σύµφωνα#µε#τα#αναγραφόµενα#στα# ελτία#πληροφοριών#ασφάλειας#+pvgv,#των χηµικών#+π #6<924<<7/#Π #66<25334/#Π #6;;25334/#Π #63:254<;9/#Π #::24<<6, 8 Σχολαστική#τήρηση#των#κανόνων#υγιεινής#από#το#προσωπικό#που#χρησιµοποιεί#χηµικά/#κατά#τα διαλείµµατα#και#µετά#το#πέρας#της#εργασίας#+π #66<25334/#Π #6;;25334/#Π #63:254<;9/#Π #::24<<6, 9 Περιοδική#εξέταση#της#κατάσταση#της#υγείας#του#προσωπικού#που#χρησιµοποιεί#χηµικά/#από#το#γιατρό εργασίας#της#επιχείρησης#+π #4:24<<9/#Ν#489;24<;8/#Π #66<25334/#Π #6;;25334/#Π #63:254<;9/#Π ::24<<6, : Παπούτσια#+απαραίτητα#για#κάθε#εργασία#στο#εργοτάξιο,#ΕΝ#678#+V6, 4 Μ1Α1Π1 Αδιάβροχες#µπότες#ΕΝ#678#+V4, 5

124 ΕΡΓΑΣΙΑ#= ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ#ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ#ΧΩΡΟΥ##+συνέχεια, Γάντια#ΕΝ#6;; Κράνος#+απαραίτητο#για#κάθε#εργασία#στο#εργοτάξιο,#ΕΝ#6<: Φόρµα#εργασίας#ΕΝ#798 Ανακλαστικό#γιλέκο#ΕΝ#7:4#+fodvv#5,

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144 Γεωµετρικό#σχήµα Σηµασία Σήµατα#απαγόρευσης Σήµατα#υποχρέωσης Σήµατα#προειδοποίησης Σήµατα#διάσωσης#ή#βοήθειας Σήµατα#που#αφορούν#το πυροσβεστικό#υλικό#ή#εξοπλισµό Απαγορεύεται το#κάπνισµα Pη#πόσιµο#νερό Απαγορεύεται η#είσοδος#στους µη#έχοντες ειδική#άδεια Απαγορεύεται η#χρήση#γυµνής φλόγας#και#το κάπνισµα Απαγορεύεται η#κατάσβεση µε#νερό Απαγορεύεται η#διέλευση#πεζών Απαγορεύεται η#διέλευση#στα οχήµατα διακίνησης#φορτίων Pην#αγγίζετε Σήµατα απαγόρευσης Υποχρεωτική προστασία#των µατιών Υποχρεωτική προστασία#του σώµατος Υποχρεωτική προστασία#του προσώπου Υποχρεωτική προστασία#του κεφαλιού Υποχρεωτική προστασία#των αναπνευστικών οδών Υποχρεωτική προστασία#των αυτιών Υποχρεωτική ατοµική#προστασία έναντι#πτώσεων Υποχρεωτική διάβαση#για πεζούς Υποχρεωτική προστασία#των ποδιών Γενική υποχρέωση Υποχρεωτική προστασία#των χεριών Σήµατα υποχρέωσης

145 Σήµατα προειδοποίησης Εύφλεκτες#ύλες ή2#και#υψηλή θερµοκρασία Εκρηκτικές#ύλες Τοξικές#ύλες ιαβρωτικές#ύλες Ραδιενεργά#υλικά Αιωρούµενα φορτία Οχήµατα διακίνησης φορτίων Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας Γενικός#κίνδυνος Nίνδυνος παραπατήµατος Σήµατα διάσωσης#ή βοήθειας Πρώτες#βοήθειες Φορείο Θάλαµος Πλύση#µατιών καταιονισµού ασφαλείας Τηλέφωνο#για διάσωση#και πρώτες#βοήθειες Όταν#πρέπει#να#δείξουµε#την#κατεύθυνση#που#πρέπει#να#ακολουθήσουµε#για#να#φτάσουµε στα#µέσα#βοήθειας#ή#διάσωσης#τότε#τα#αντίστοιχα#σήµατα#συνδυάζονται#ανάλογα#µε#τα παρακάτω#σήµατα#κατεύθυνσης Σήµατα#που αφορούν#το πυροσβεστικό υλικό#ή εξοπλισµό Πυροσβεστική µάνικα Σκάλα Πυροσβεστήρας Τηλέφωνο#για#την καταπολέµηση πυρκαγιών Όταν#πρέπει#να#δείξουµε#την#κατεύθυνση#που#πρέπει#να#ακολουθήσουµε#για#να#φτάσουµε στον#πυροσβεστικό#εξοπλισµό#τότε#τα#αντίστοιχα#σήµατα#συνδυάζονται#ανάλογα#µε#τα παρακάτω#σήµατα#κατεύθυνσης

14PROC

14PROC 14PROC0023482 2014-10-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Αρ. Πρωτοκ. : 7766/13102014 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΤΗΣΗ 1 : ΒΕΛΤΙ%ΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΛΕ%ΦΟΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΕΖ%Ν ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 14PROC002349339 2014-10-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Αρ. Πρωτοκ. 57745/13102014 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΤΗΣΗ 1 : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΟ ΠΟΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΤ:61700/12112013 ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΤΙΣΜΟΥ ΟΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΝ ΧΡΝ ΕΡΓ. Η1/13 ΧΡΗΜΑΤΟΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ 13PROC001724471

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚ/Ν ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕ/Ν ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 15PROC ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ (ΤΜΗΜΑ ') Προϋπολογισού: 751.

Μ Ε Λ Ε Τ Η 15PROC ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ (ΤΜΗΜΑ ') Προϋπολογισού: 751. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΝ ΥΠΗΡΕΣΙΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ (ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 14PROC ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΝ ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΑΝΝ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η 14PROC ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΝ ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΑΝΝ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΝ ΥΠΗΡΕΣΙΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΝ ΥΠΟΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΝ ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΑΝΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 13PROC ΙΑΜΟΡΦΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΝ ΧΡΝ ΗΜΟΥ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ (ΑΘΛΗΤΙΚΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΝ ΧΡΝ) Προϋπολογισού: 124.

Μ Ε Λ Ε Τ Η 13PROC ΙΑΜΟΡΦΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΝ ΧΡΝ ΗΜΟΥ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ (ΑΘΛΗΤΙΚΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΝ ΧΡΝ) Προϋπολογισού: 124. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΝ ΥΠΗΡΕΣΙΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΝ ΥΠΟΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΝ ΧΡΝ ΗΜΟΥ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ (ΑΘΛΗΤΙΚΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΝ ΧΡΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΥ ΥΠΟΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΝ ΕΘΙΑ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΥ ΥΠΟΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΝ ΕΘΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΝ ΥΠΗΡΕΣΙΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΝ ΥΠΟΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΥ ΥΠΟΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 14PROC ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΝ.Ε. ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΝ (ΠΥΡΓΟΣ, ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΣ, ΤΕΦΕΛΙ) Προϋπολογισού: 715.

Μ Ε Λ Ε Τ Η 14PROC ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΝ.Ε. ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΝ (ΠΥΡΓΟΣ, ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΣ, ΤΕΦΕΛΙ) Προϋπολογισού: 715. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΝ ΥΠΗΡΕΣΙΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΝ ΥΠΟΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΝ.Ε. ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΝ (ΠΥΡΓΟΣ, ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΣ, ΤΕΦΕΛΙ) ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Αγιος Νικόλαος 18/03/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

14SYMV Αγιος Νικόλαος 18/03/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΥΡΠΑΪΚΗ ΕΝΣΗ Ευρωπαϊκό Ταείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 14SYMV001931322 2014-03-18 Αγιος Νικόλαος 18/03/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 5964 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΝ ΧΡΗΣΕΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΙΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟ Τ.. ΜΕΣΟΧΡΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΝ

ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΝ ΧΡΗΣΕΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΙΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟ Τ.. ΜΕΣΟΧΡΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΝ ΥΠΗΡΕΣΙΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΝ ΥΠΟΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΝ ΧΡΗΣΕΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΙΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟ Τ.. ΜΕΣΟΧΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ ΓΡΑΦΕΊΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ Περαία,: 13/10/14 Αρ. πρωτ.: 30111 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Προκηρύσσει πρόχειρο ιαγωνισ4ό 4ε σφραγισ4ένες

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο Εφαρ*ογών Ανανεώσι*ων Πηγών. Λύκειο Χάρακα του ή*ου Αρχανών Αστερουσίων Υποέργο: Έργο ενεργειακής αναβάθ*ισης

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο Εφαρ*ογών Ανανεώσι*ων Πηγών. Λύκειο Χάρακα του ή*ου Αρχανών Αστερουσίων Υποέργο: Έργο ενεργειακής αναβάθ*ισης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΝ ΥΠΗΡΕΣΙΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΝ ΥΠΟΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών Αστερουσίων ΕΡΓΟ: Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο Εφαρ*ογών Ανανεώσι*ων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονό*ησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ Γραφείο Προηθειών Περαία,: 05/03/14 Αρ. πρωτ.: 6027 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ Ο ήαρχος Θεραϊκού, Ιωάννης Αλεξανδρής, προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 13PROC Μεταφορά & ιάθεση λυ)άτων οικισ)ών Μεσοχωριού, Πύργου, Χάρακα του ή)ου Αρχανών Αστερουσίων

Μ Ε Λ Ε Τ Η 13PROC Μεταφορά & ιάθεση λυ)άτων οικισ)ών Μεσοχωριού, Πύργου, Χάρακα του ή)ου Αρχανών Αστερουσίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΝ ΥΠΗΡΕΣΙΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΝ ΥΠΟΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών Αστερουσίων ΕΡΓΟ: Μεταφορά & ιάθεση λυ)άτων οικισ)ών Μεσοχωριού, Πύργου, Χάρακα του ή)ου

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 13PROC ΒΕΛΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΙΟΥ ΑΡΧΑΝΝ. Προϋπολογισού: ,82 σε ΕΥΡ

Μ Ε Λ Ε Τ Η 13PROC ΒΕΛΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΙΟΥ ΑΡΧΑΝΝ. Προϋπολογισού: ,82 σε ΕΥΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΝ ΥΠΗΡΕΣΙΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΝ ΥΠΟΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΙΟΥ ΑΡΧΑΝΝ (ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 13PROC ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΟΜΝ ΜΥΡΤΙΑΣ. Προϋπολογισού: ,00 σε ΕΥΡ. ΗΜΟΣ: Αρχανών Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΟΜΝ ΜΥΡΤΙΑΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η 13PROC ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΟΜΝ ΜΥΡΤΙΑΣ. Προϋπολογισού: ,00 σε ΕΥΡ. ΗΜΟΣ: Αρχανών Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΟΜΝ ΜΥΡΤΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΝ ΥΠΗΡΕΣΙΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΝ ΥΠΟΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΟΜΝ ΜΥΡΤΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 39/2012 13PROC001609646 2013-09-09 Μ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 13PROC ΒΕΛΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΙΟΥ ΑΡΧΑΝΝ (ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ) Προϋπολογισού: 450.

Μ Ε Λ Ε Τ Η 13PROC ΒΕΛΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΙΟΥ ΑΡΧΑΝΝ (ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ) Προϋπολογισού: 450. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΝ ΥΠΗΡΕΣΙΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΝ ΥΠΟΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΙΟΥ ΑΡΧΑΝΝ (ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ) ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Κηφισιά, 30/12/2014 Αρ. πρωτ. 61448 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΡΓΟ : «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤ"Ν ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Α%ΑΜΕΣ ΤΟΥ %ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» ΑΝΑΟΧΟΣ : ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2.680.472,90

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚ2Ν» για τις ανάγκες του Υποέργου: «Επισκευή των χώρων υποδοχής του ξενώνα φιλοξενίας γυναικών και για την καταπολέηση της βίας στον άξονα 13SYMV001513575 2013-06-20 προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 15PROC ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ι. Ν. ΑΓ. ΙΑΝΝΗ & ΠΑΝΑΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΡΟΥ ΣΤΟ Τ.. ΤΕΦΕΛΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η 15PROC ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ι. Ν. ΑΓ. ΙΑΝΝΗ & ΠΑΝΑΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΡΟΥ ΣΤΟ Τ.. ΤΕΦΕΛΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΝ ΥΠΗΡΕΣΙΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΝ ΥΠΟΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ι. Ν. ΑΓ. ΙΑΝΝΗ & ΠΑΝΑΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΡΟΥ ΣΤΟ Τ.. ΤΕΦΕΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Προήθεια κλειστών κυκλωάτων παρακολούθησης για τα δηοτικά κοιητήρια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ, Προϋπολογισός: 47.994,60 ΕΥΡ 13PROC001733520 2013-11-22 Ηράκλειο, 19! 11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ Περαία,: 01/04/14 Αρ. πρωτ.: 8733 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ Ο ήαρχος Θεραϊκού, Ιωάννης Αλεξανδρής, προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Αρ. Πρωτ.: 96191/10122014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TMΗΜΑ ΕΝΡΟΣΤΟΙΧΙΝ, ΑΛΣΝ ΚΑΙ ΦΥΤΡΙΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟ ΗΜΟΣΙΝ ΣΥΜΒΑΣΕΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 14PROC Εκσυγχρονισ&ός Αρδευτικού ικτύου ή&ου Αρχανών. Προϋπολογισού: 600, σε ΕΥΡ

Μ Ε Λ Ε Τ Η 14PROC Εκσυγχρονισ&ός Αρδευτικού ικτύου ή&ου Αρχανών. Προϋπολογισού: 600, σε ΕΥΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΝ ΥΠΗΡΕΣΙΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΝ ΥΠΟΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών Αστερουσίων ΕΡΓΟ: Εκσυγχρονισ&ός Αρδευτικού ικτύου ή&ου Αρχανών Αστερουσίων, Τ.Κ. Κάτω Αρχανών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Κωδικός: Δ.TTY.150 Αρ. Έκδ.: 1 Ημ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 6

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Κωδικός: Δ.TTY.150 Αρ. Έκδ.: 1 Ημ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 6 Κωδικός: Δ.TTY.150 Αρ. Έκδ.: 1 Ημ/νία Έκδ.: 01-07-09 Σελ. 1 από 6 1. Εισαγωγή Η παρούσα διαδικασία περιγράφει όλες τις συντονισμένες ενέργειες για την διενέργεια των διαγωνισμών για την ανάθεση εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 29/4/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΡ.ΠΡΤ. 10875 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ 14SYMV002014166 2014-04-29 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ & ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΝ ΥΠΗΡΕΣΙΝ ήος Αρχανών Αστερουσίων ΠΕΖΑ 13/08/2014 14PROC002281393 2014-09-10 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ κατά το άρθρο 7

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΟΜΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΝ ΕΡΓΝ Π.Ε. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 13SYMV001622173 2013-09-17 ΙΙΤΙΚΟ ΣΥΜΦΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΙΑΙΚΑΣΙΑΣ. Τύπος Α. Για ελέτες που ανατίθενται κατά το άρθρο 7 του Ν.3316/05 1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΙΑΙΚΑΣΙΑΣ. Τύπος Α. Για ελέτες που ανατίθενται κατά το άρθρο 7 του Ν.3316/05 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤ. ΕΛΛΑΟΣ ΠΕΡ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο ΚΑΡΟΥΤΕΣ-ΛΑΝΘΙ- ΑΡΒΑΝΙΤΗ-ΧΑΡΙΑ ΛΟΓ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΡΒΑΝΙΤΗ»

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΙΑΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ Αθήνα, 09.04.2014 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ Αριθ. Πρωτ. Οικ.: 74673 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 ΤΚ 11741 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΕΡΡΕΣ 18-11 -2014 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΝ Αριθ. Πρωτ: 62278 ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ Ταχ. /νση : Κωνσταντίνου Καραανλή 1 Πληροφορίες : Πάππος Χρήστος Τηλέφωνο : 2321350110-114 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α ΑΜ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΝ ΕΡΓΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΣΗΣ ΒΥΖANTIΝΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖANTIΝN ΜΝΗΜΕΙΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ : ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. Το Δ.Σ. της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. Το Δ.Σ. της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. 21/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 10516 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Το Δ.Σ. της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. κατόπιν των με αρ.406/06.02.2013 & 418/05.06.2013 συνεδριάσεων του κατά

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Νικόλαος : 29/07/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 17018 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 14SYMV002218724 2014-08-04 ΣΥΜΒΑΣΗ «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΕΡΟΣ 19/ 10 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΕΡΟΣ 19/ 10 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΕΡΟΣ 19/ 10 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αριθμ. Πρωτ 4368 /19-10-16 Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι την με συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1836

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1836 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1836 Πατησίων 42, ΤΚ 10682 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΗΘΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 14PROC ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΧΕΝΤΡΙΑ. Προϋπολογισού: ,78 σε ΕΥΡ

Μ Ε Λ Ε Τ Η 14PROC ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΧΕΝΤΡΙΑ. Προϋπολογισού: ,78 σε ΕΥΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΝ ΥΠΗΡΕΣΙΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΝ ΥΠΟΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΧΕΝΤΡΙΑ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 8/2014 14PROC001966202 2014-04-03

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

EIOPA(BoS(13/164 EL. Κατευθυντήριες γραές για την εξέταση αιτιάσεων από ασφαλιστικούς διαεσολαβητές

EIOPA(BoS(13/164 EL. Κατευθυντήριες γραές για την εξέταση αιτιάσεων από ασφαλιστικούς διαεσολαβητές EIOPA(BoS(13/164 EL Κατευθυντήριες γραές για την εξέταση αιτιάσεων από ασφαλιστικούς διαεσολαβητές EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛ. & ΕΠΙΒΛ. ΕΡΓΩΝ Λεχαινά : Αριθ. Πρωτ. : Φορέας: ΕΡΓΟ: 27/05/2019

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 05-02-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 26078 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. : 49/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. : 49/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. : 49/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛ. & ΕΠΙΒΛ. ΕΡΓΩΝ Λεχαινά : Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ ΣΥΜΒΑΣΗ αρ. 58/2014 «Υπηρεσίες catering, για δείπνο 600 ατόων-συετεχόντων στη βράβευση των καλύτερων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΔΕ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (MASTER) ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Διεξαγωγή Δημοπρασίας- Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ 2015 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 2015-2013

ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ 2015 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 2015-2013 Με χρώμα Νέα Με χρώμα καταργούνται ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ 2015 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 2015-2013 1- ΤΥΠΟΥ Α Αρθρο 17 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου Όριο ποσοστού έκπτωσης για πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

2/6. 1 ΕΕ L 158 της , σ ΕΕ L 335 της , σ.1. 3 ΕΕ L 331 της , σ

2/6. 1 ΕΕ L 158 της , σ ΕΕ L 335 της , σ.1. 3 ΕΕ L 331 της , σ EIOPA16/858 EL Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε τη διευκόλυνση του αποτελεσατικού διαλόγου εταξύ των αρόδιων αρχών εποπτείας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, του νόιου ελεγκτή/των νόιων ελεγκτών και του ελεγκτικού

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΣΑΡ ΝΙΚΟΥ ΑΡΙΣΤΟΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΠΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 14SYMV002268984 2014-09-02 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στα Καλύβια σήερα 01/09/2014 οι παρακάτω συβαλλόενοι: 1) Ο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 153/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΡΙΘΜ. ΠΡ Τ. 230869/18122014 Σ Υ Μ Β Α Σ Η εταξύ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Τ.Ε.Α.) και της εταιρείας Grant Thornton, Ανώνυη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Συβούλων Επιχειρήσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC Χανδρή 3, Μοσχάτο, ΤΚ 183 46 Αθήνα (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e mail: info@ktpae.gr ιακήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισ5ού 5ε δη5οσίευση 14PROC001933540 2014-03-19 για «Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΔΑ: ΩΩΧΚΓ-Ρ09 ΕΥΡΠΑΪΚΗ ΕΝΣΗ 14SYMV002265572 2014-09-01 ΕΥΡΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΘ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΝ (Χ.Υ.Τ.Α.) ΤΗΣ 1 ΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΝΟΜΟΣ ΙΑΝΝΙΝΝ), ΓΙΑ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΝ ΤΕΧΝΙΚΝ ΕΡΓΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΣ : ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 49 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΠ 53917/24092014 14PROC002310502 2014-09-26 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΡΠΟΥ ρωπός:24122014 Αρ. Πρωτ.:30777 ΑΑΜ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΝ «ΑΠΟΚΟΜΙΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΙΚΙΑΚΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΠΟΥ ΑΠΟ 24122014 ΕΣ 2802 2015»

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΣΑΡ ΝΙΚΟΥ ΑΡΙΣΤΟΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΠΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 14SYMV002259644 2014-08-27 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στα Καλύβια σήερα 22 / 08 / 2014 οι παρακάτω συβαλλόενοι:

Διαβάστε περισσότερα

GR-Βόλος: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2012/S 186-306202. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Έργα

GR-Βόλος: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2012/S 186-306202. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Έργα 1/8 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:306202-2012:text:el:html GR-Βόλος: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2012/S 186-306202 Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

14PROC Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

14PROC Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΝ ΤΕΧΝΙΚΝ ΕΡΓΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΝ 14PROC001960850

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ν. Ζέρβα 2830 Τ.Κ. 45332 Ιωάννινα 14SYMV002015220 2014-04-29 ΣΥΜΠΛΗΡ ΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙ Ν ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ στο πλαίσιο του έργου A Sustainable Development Model

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΕΝΤΡ ΕΛΛΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΠΗ ΕΠΕ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MATLAB Ποσού 7.735,47

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΔΕ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (MASTER) ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σύμβαση Κατασκευής Έργου.

Διαβάστε περισσότερα

17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΝΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Λάρισα, 05.07.2013 Αρ. Πρωτ. 3496 Πληρ.: Τηλ.: Fax: email: /νση: Τ.Κ.: Γαλάνης Β. 2413.505103 2410.287408 vgalanis@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Ψηψιακά υπεγεγραμμένο απο τον Τσεπέλη Ιωάννη, ως ακριβές αντίγραφο 15PROC002564558 2015-02-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα, 03/02/2015 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓ"ΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡ"

14PROC ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ"Ν /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ"Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙ"Ν Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικ. : 74 Πληροφορίες Τηλέφωνο : Λ. Συγγρού 8088 :B εγαίτη : 2320636 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜ ΗΣ: Η παρούσα προ ήθεια συγχρη ατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Τα είο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους έσω του ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ 2007 2013» / Π Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Α Α.. Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.10 09:36:28 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Ι857ΛΚ-3ΓΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΠΑΪΚΗ ΕΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Aρ. Αναρτ. :PR_10765_20160624 Α.Μ. : 10765 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΝ ΥΠΗΡΕΣΙΝ ΑΠ 9018/

15PROC EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΝ ΥΠΗΡΕΣΙΝ ΑΠ 9018/ 15PROC002605752 2015-02-27 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΝ ΥΠΗΡΕΣΙΝ ΑΠ 9018/26022015 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισ+ό +ε

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.10 13:50:52 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Β2Α6ΩΕΕ-ΑΛ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΝ ΥΠΗΡΕΣΙΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΝ & ΣΧΕΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 14PROC002069351

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΕΡΡΕΣ 3-12-2014 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΝ Αριθ. Πρωτ: 64999 ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ Ταχ. /νση : K.Kαραανλή 1 Πληροφορίες : ΜΟΥΡΑΤΙΟΥ ΑΝΝΑ Τηλέφωνο : 2321350110 FAX :2321022187 e-mail anna@serres.gr

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ ΑΡ. ΠΡΤ. 29472/22122014 ΣΥΜΒΑΣΗ # 7.054,17 ΣΥΜΠ. ΤΟΥ Φ.Π.Α. # Στην Καβάλα σήερα 22122014 ηέρα ευτέρα οι κατωτέρω συβαλλόενοι : 1. Τσανάκα

Διαβάστε περισσότερα

Engagement Letter ε τον

Engagement Letter ε τον Engagement Letter ε τον 14SYMV001922384 2014-03-14 ΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Σύναψη Σύβασης ε τον ΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου της χρήσεως 2012 Προς το ηοτικό Συβούλιο ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Γούρνες

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΆΡΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 204205. Έχοντας υπ όψη : Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΝ 4PROC002209252

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 15/01/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Π. 19172/19-12-2014 ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΟΔΟΎ ΙΕΡΆΠΕΤΡΑ ΚΑΛΑΜΑΎΚΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Ποσού: 159.000,00 ( με ΦΠΑ )

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΝ 4PROC0025070 204-07-07 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΙΚΤΥΟ ΙΙΤΙΚΟ ΣΥΜΦΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήερα την 5 ηέρα του ηνός Νοεβρίου του έτους 2013, οι κάτωθι συβαλλόενοι: Αφενός 13SYMV001764547 2013-12-06 1. Το Εθνικό Ίδρυα Κωφών * ΕΙΚ, ε νόιο εκπρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισµού για επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου µε

Έγκριση όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισµού για επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου µε Αριθµός Απόφασης: 20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Έγκριση όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισµού για επιλογή αναδόχου για την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 13PROC001586158 2013-08-21 ΕΡΓΟ: ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΝ ΣΧΟΛΕΙΝ ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΙΚΤΥΟ Α..Α: ΒΛ087ΛΚΓΧ. «Προήθειες του δηοσίου τοέα και ρυθίσεις συναφών θεάτων», του Π

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΙΚΤΥΟ Α..Α: ΒΛ087ΛΚΓΧ. «Προήθειες του δηοσίου τοέα και ρυθίσεις συναφών θεάτων», του Π ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΙΚΤΥΟ Α..Α: ΒΛ087ΛΚΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ Ηράκλειο, 4 εκε'βρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 121018/45608

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ξάνθη, 23-05-2014 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ /νση ιοικητικής - Οικονοικής Υπηρεσίας Υποδ/νση ιοικητικού Οικονοικού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΟΝΙΑΣ Σέρβια, 27/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Αριθ. Πρωτ.:1424 ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙ'Ν ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚ'Ν ΥΠΗΡΕΣΙ'Ν ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΙΚΤΥΟ 13PROC000100802 2013-03-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΝ, Άγιος Νικόλαος, 06032013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 00510 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Κ ΕΦΟΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Τ. Π. & ΑΝΕΙΝ ΕΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC 15PROC002523418 2015-01-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 1 Ψηφιακά υπογεγραμμένο από AIKATERINI VARDAKI Ημερομηνία: 2015.01.12 09:07:34 EET Ηεροηνία : 30/12/2014 Αρ. Πρωτ. : 7624 Ταχ.!ν/ση

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ. Αριθμός Διακήρυξης: 11966/

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ. Αριθμός Διακήρυξης: 11966/ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.05 10:05:39 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω09Χ46907Ω-ΤΦΨ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ταυτότητα Έργου ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Μοίρες, Οκτώβριος 2018 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ για την: «Έλεγχος και επικαιροποίηση των γεωμετρικών και υδραυλικών στοιχείων της «Μελέτη διαμόρφωσης πλέγματος πεζοδρόμων περιοχής πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 23-9-2015 Αριθ. Πρωτ. 5402/171656

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 23-9-2015 Αριθ. Πρωτ. 5402/171656 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 23-9-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάρτη 21/07/2017 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Ο Δήμαρχος Σπάρτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάρτη 21/07/2017 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Ο Δήμαρχος Σπάρτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάρτη 21/07/2017 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 19601 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η αριθ. 21 /2013. Αθήνα, PROC Αρ. Πρωτ.: Ι.Π./Φ306/10

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η αριθ. 21 /2013. Αθήνα, PROC Αρ. Πρωτ.: Ι.Π./Φ306/10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 02-10-2013 14PROC002091757 2014-06-05 Αρ. Πρωτ.: Ι.Π./Φ306/10 Γενική /νση: ιαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας /νση: Προ!ηθειών Τ!ή!α: Προ!ηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Στοιχεία Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ Π.Ε. Κ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΑΡ. 62/2013 Ετήσια συντήρηση του πρασίνου στον περιβάλλοντα χώρο της /νσης Μεταφορών &

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 95648/9-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΝ Θέα: «Προήθεια κινητού ηχανολογικού εξοπλισού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ. Πρωτ. 5331/157502

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ. Πρωτ. 5331/157502 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα