ΣΥΜΒΑΣΗ. Άρθρο 1ο Αντικείµενο Σύµβασης και Τιµές Μονάδας

Transcript

1 ιεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία ΑΡ./ΗΜ.: ΥΑΕ/ ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Αθήνα σήµερα την..µεταξύ της ΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (εφεξής καλούµενης η «ΕΗ» ή «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ») που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Χαλκοκονδύλη 30 και εδώ εκπροσωπείται νόµιµα από την κ. Μαρία Τολάκη, ιευθύντρια της ιεύθυνσης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία και της Εταιρείας.. (εφεξής καλούµενης ο "ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ" ή ΑΝΑ ΟΧΟΣ"), που εδρεύει στην οδό..και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ, συµφωνούνται και συνοµολογούνται τα ακόλουθα, η ισχύς των οποίων µε καµία άλλη συµφωνία που δεν περιλαµβάνεται στην παρούσα σύµβαση δύναται να αναιρεθεί. Κατά συνέπεια κανένα από τα συµβαλλόµενα µέρη δεν δικαιούται να επικαλεσθεί οποιαδήποτε συµφωνία που δεν περιλαµβάνεται στην παρούσα σύµβαση, τα Παραρτήµατα ή τα Συµπληρώµατα αυτής. Οποιεσδήποτε ανακοινώσεις, έγγραφες ή προφορικές, που έγιναν πριν από την υπογραφή της παρούσας σύµβασης θεωρούνται σαν ανακληθείσες και σαν στερούµενες οποιασδήποτε ισχύος. Ακόµη, οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αναδόχου ή Εργολάβου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου ή της υπηρεσίας πρέπει να είναι σε απόλυτη συµφωνία προς τις απαιτήσεις και διατάξεις της Σύµβασης, ακόµη και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται ειδικά στη Σύµβαση. Άρθρο 1ο Αντικείµενο Σύµβασης και Τιµές Μονάδας 1. Με τη Σύµβαση αυτή η Επιχείρηση αναθέτει και ο εργολάβος αναλαµβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονοµική και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, όπως αυτές αναφέρονται παρακάτω και αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη Τεχνική Περιγραφή του Έργου, έτσι ώστε η εκτέλεση των εργασιών να είναι σε πλήρη συµµόρφωση προς τους όρους της Σύµβασης. 2. Ο εργολάβος αναλαµβάνει την αποµάκρυνση φύλλων αµιαντοτσιµέντου που καλύπτουν χώρους στάθµευσης οχηµάτων, επενδύσεις δαπέδου από αµίαντο και αµιαντοσωλήνα, σε υπαίθριο χώρο της /νσης Λιγνιτικού Κέντρου υτικής Μακεδονίας που εδρεύει στο νοµό Κοζάνης. Συγκεκριµένα οι ποσότητες που πρόκειται να αποµακρυνθούν αφορούν σε: Υπόστεγους χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων 2.800m 2 και βάρους kg περίπου. Στέγαστρα αεροσυµπιεστών 30m 2 και βάρους 430 kg περίπου. Σελίδα 1 από 9

2 Επενδύσεις δαπέδου (πλακίδια) 350 m 2 και βάρους kg περίπου. Αµιαντοσωλήνα 8 m µήκους. 3. Η αµοιβή για την εκτέλεση της εργασίας που αναλαµβάνεται µε την παρούσα από τον εργολάβο θα οριστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 3 της Τεχνικής Περιγραφής, στο πέρας του έργου, βάσει των ποσοτήτων του αµιάντου που θα καθαιρεθούν, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 4. Στην παραπάνω τιµή συµπεριλαµβάνεται, όχι µόνο η αµοιβή του εργολάβου, αλλά και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη ή επιβάρυνση αυτού που θα γίνεται µε σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαµβάνει µε την παρούσα σύµβαση (µισθοί προσωπικού, εισφορές σε διάφορα ταµεία κ.λ.π.). 5. Ο εργολάβος οφείλει να αποκαθιστά αµέσως κάθε έλλειψη, παράλειψη ή πληµµελή εργασία που θα παρατηρείται και θα γνωστοποιείται σ αυτόν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Επίσης υποχρεούται να προσαρµόζει τις υπηρεσίες του σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ΕΗ και ανάλογα µε τις ανάγκες που θα προκύπτουν από τις δραστηριότητές του. Άρθρο 2ο ιάρκεια ισχύος Σύµβασης Η Σύµβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει από την ηµεροµηνία υπογραφής της, ενώ ο συµβατικός χρόνος ολοκλήρωσης του έργου προσδιορίζεται σε τέσσερις (4) µήνες από την έναρξη των υπαίθριων εργασιών, σύµφωνα µε το άρθρο 2, παράγραφος 2.3 της Τεχνικής Περιγραφής. Άρθρο 3ο Παραλαβή του έργου Μετά την ολοκλήρωση του έργου, θα εκδοθεί από την Προϊστάµενη Υπηρεσία ( ΥΑΕ) Βεβαίωση Περάτωσης των εργασιών του εργολάβου και θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής (άρθρο 4 της Τεχνικής Περιγραφής του έργου). Άρθρο 4ο Πληρωµή τιµήµατος Ο εργολάβος θα λάβει το συµβατικό τίµηµα σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί σε αυτόν µετά την έκδοση των απαραίτητων αδειοδοτήσεών του και καθορίζεται στο 20% της τιµής της οικονοµικής προσφοράς που υπέβαλε µε βάση την προϋπολογισθείσα ποσότητα του προς καθαίρεση αµιάντου. Η δεύτερη δόση, που συνιστά και εξόφληση του εργολάβου, θα πραγµατοποιηθεί εφάπαξ, στο τέλος του έργου, µετά την πλήρη και άρτια εκτέλεσή του και τη σύνταξη Τελικού Λογαριασµού των ποσοτήτων του αµιάντου που αποξηλώθηκαν. Η πρώτη και η δεύτερη δόση της πληρωµής του εργολάβου θα πραγµατοποιηθούν αντίστοιχα την 24η ηµέρα του τρίτου µήνα µετά το µήνα προσκόµισης των απαραίτητων κατά περίπτωση δικαιολογητικών. Για την καταβολή τους στον εργολάβο είναι απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να είναι επακριβή και πλήρη: 1. Τιµολόγιο του εργολάβου. Σελίδα 2 από 9

3 2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που απαιτείται από το Νόµο, το οποίο τυχόν θα ζητηθεί από τα αρµόδια όργανα της ΕΗ. 3. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας του εργολήπτη, ως προς την εµπρόθεσµη καταβολή εισφορών εργοδότη και ασφαλισµένων του απασχολούµενου προσωπικού του. 4. Βεβαίωση Περάτωσης των εργασιών κατά τρόπο ικανοποιητικό και σύµφωνο µε τους όρους της σύµβασης, εγκεκριµένη από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία (όσον αφορά την εξόφληση). Άρθρο 5ο Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 1. Για την καλή, πιστή και εµπρόθεσµη εκτέλεση των όρων και συµφωνιών της παρούσας σύµβασης και την εξασφάλιση της ικανοποίησης κάθε αξίωσης της ΕΗ κατ' αυτού από την τυχόν παράβαση των υποχρεώσεών του, ο εργολάβος κατέθεσε στη ΕΗ την υπ αριθ.. εγγυητική επιστολή, εκδοθείσα από..., ποσού ΕΥΡΩ ίσου µε το 10% της τιµής της οικονοµικής προσφοράς που υπέβαλε ανά τόνο προϋπολογισθείσας ποσότητας του προς καθαίρεση αµιάντου. Η παραπάνω εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί ατόκως στον εργολάβο µετά τη λήξη της παρούσας σύµβασης, µετά από σχετική έγγραφη αίτησή του και µετά την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων αυτού από την παρούσα σύµβαση και εφόσον δεν προέκυψε λόγος κατάπτωσης της εγγύησης υπέρ της ΕΗ για παράβαση των όρων της. 2. Σε περίπτωση παράτασης ισχύος της παρούσας σύµβασης, µε τις προϋποθέσεις και τους όρους του παραπάνω άρθρου 2 «ιάρκεια Ισχύος Σύµβασης», η αρχικά κατατεθείσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αντικατασταθεί µε νέα, η οποία θα καλύπτει το 10% του τιµήµατος. Μετά την κατάθεση της νέας εγγυητικής επιστολής η αρχικά κατατεθείσα θα επιστραφεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 6ο Ποινικές ρήτρες Ρητά συµφωνείται ότι οι ποινικές ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στη ΕΗ κεχωρισµένα και αθροιστικά, ανεξάρτητα αν η Επιχείρηση έχει υποστεί ζηµιές και ότι οι ποινικές ρήτρες του παρόντος άρθρου είναι εύλογες και δίκαιες. Οι ποινικές ρήτρες που δύναται να επιβληθούν περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω: 1. Σε περίπτωση καθυστέρησης πέραν του προβλεπόµενου χρονικού διαστήµατος, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 1% επί του συµβατικού τιµήµατος για κάθε εβδοµάδα καθυστέρησης. Το σύνολο της ποινικής ρήτρας δεν θα υπερβεί το 5%. 2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ελλιπής παροχή των συµβατικών υπηρεσιών, η Επιχείρηση θα προβεί σε έγγραφη προειδοποίηση (µε FΑΧ) προς τον εργολάβο. Αν ο εργολάβος δεν προβεί στις απαιτούµενες ενέργειες εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από την αποστολή του FAX, η ΕΗ θα αποστείλει δεύτερη έγγραφη προειδοποίηση (µε FΑΧ). Σε περίπτωση που και µετά τη δεύτερη έγγραφη προειδοποίηση ο Ανάδοχος δεν κάνει καµία ενέργεια για την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, η ΕΗ θα στείλει τρίτη έγγραφη ειδοποίηση και ταυτόχρονα θα αναγγείλει σε αυτόν, ότι του επιβάλλεται ποινική ρήτρα ποσού ίσου µε το 5% του συµβατικού τιµήµατος. 3. Η πληρωµή της ποινικής ρήτρας θα γίνεται µε παρακράτηση του ποσού από το τιµολόγιο εξόφλησης. Σελίδα 3 από 9

4 4. Οι ποινικές ρήτρες θα επιβάλλονται από την Προϊστάµενη Υπηρεσία ( ΥΑΕ). 5. Επισηµαίνεται ότι πέραν της παρέλευσης χρονικού διαστήµατος τριών (3) εργασίµων ηµερών (από την αποστολή της δεύτερης έγγραφης ειδοποίησης), εάν ο εργολάβος δεν έχει κάνει καµία ενέργεια για την αποκατάσταση της ελλιπούς παροχής υπηρεσιών και εκπλήρωσης των συµβατικών του υποχρεώσεων, η ΕΗ χωρίς άλλη ειδοποίηση παρά µόνο µε απλή έγγραφη αναγγελία διατηρεί το δικαίωµα να προβεί στην καταγγελία της σύµβασης και σε κατάπτωση της αναφερόµενης στο άρθρο 5 της παρούσας σύµβασης εγγύησης. Άρθρο 7ο Παράβαση Σύµβασης Καταγγελία 1. Εάν ο εργολάβος ήθελε παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους και συµφωνίες της παρούσας σύµβασης, ρητά συνοµολογούµενων όλων σαν εξίσου ουσιωδών, υποχρεούται να αποζηµιώσει τη ΕΗ για κάθε ζηµιά, θετική ή αποθετική, που τυχόν αυτή θα υποστεί από το λόγο αυτό. Για κάθε τέτοια παράβαση ή αθέτηση των συµβατικών του υποχρεώσεων, η ΕΗ θα έχει επιπλέον το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση µε έγγραφη ανακοίνωσή της προς τον εργολάβο. Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, καταπίπτει υπέρ της ΕΗ η αναφερόµενη στο άρθρο 5 της παρούσας σύµβασης εγγύηση λόγω συµφωνηµένης ποινικής ρήτρας και επιπλέον ο εργολάβος υποχρεούται να αποκαταστήσει και κάθε ζηµιά της ΕΗ, ανεξάρτητα από την κατάπτωση της ποινικής ρήτρας. 2. Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύµβασης, η ΕΗ διατηρεί το δικαίωµα να καταγγείλει αυτήν αναιτίως και οποτεδήποτε, αφού προειδοποιήσει γι αυτό τον εργολάβο 60 ηµέρες νωρίτερα, χωρίς να καταβάλει σ αυτόν οποιαδήποτε αποζηµίωση γι' αυτό το λόγο. Επίσης ο εργολάβος µπορεί να καταγγείλει τη σύµβαση, µετά την παρέλευση όµως της µονοετούς αρχικής ισχύος της, εφόσον προειδοποιήσει γι' αυτό τη ΕΗ, επίσης 60 ηµέρες νωρίτερα, αζηµίως και για τα δύο µέρη. Άρθρο 8ο Ευθύνες του εργολάβου 1. Συµφωνείται ρητά ότι η ευθύνη για κάθε ατύχηµα που τυχόν θα συµβεί κατά τις εργασίες ή και εξαιτίας τούτου, είτε στο προσωπικό του Εργολάβου είτε στο προσωπικό της ΕΗ είτε σε κάθε τρίτο και τις τυχόν ζηµιές ή βλάβες που ενδεχοµένως θα προκληθούν σε όλους αυτούς, βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον εργολάβο. Το ίδιο ισχύει όχι µόνο για τις σωµατικές βλάβες ή τη θανάτωση προσώπου και για την εξ αυτών χρηµατική ικανοποίησή του λόγω ηθικής ή ψυχικής οδύνης, αλλά και για υλικές ζηµιές σε κάθε τρίτον, σαν τέτοιου (τρίτου) νοούµενης και της ΕΗ µετά του προσωπικού της. 2. Ο Εργολάβος υποχρεούται να αποκαθιστά απροφάσιστα κάθε ζηµιά, η οποία τυχόν θα προκληθεί σε βάρος της ΕΗ, έστω κι αν αυτή οφείλεται και σε ελαφρά ακόµη αµέλεια αυτού ή των από αυτόν προσληφθέντων προσώπων. Σε περίπτωση µη αποκατάστασης από τον Εργολάβο τέτοιας ζηµιάς εντός ευλόγου προθεσµίας, η ΕΗ θα δικαιούται να την αποκαταστήσει η ίδια µε δαπάνες του Εργολάβου. 3. Ο Εργολάβος είναι υποχρεωµένος να ορίσει σύµφωνα µε το Νόµο υπεύθυνο πρόσωπο για την παρακολούθηση των εργασιών, για τη λήψη των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας και για την περίπτωση που συµβεί ατύχηµα. Το ονοµατεπώνυµο, τη διεύθυνση και το Σελίδα 4 από 9

5 τηλέφωνο αυτού του υπευθύνου προσώπου οφείλει να γνωρίσει στη ΕΗ µε σχετική επιστολή του. 4. Ο Εργολάβος υποχρεούται τόσο να αναφέρει εγγράφως και εντός 24 ωρών, όλα τα ατυχήµατα τα οποία ήθελαν συµβεί, στο οικείο Αστυνοµικό Τµήµα και στον Επιθεωρητή Εργασίας, σύµφωνα µε τους κείµενους νόµους και τις διατάξεις, όσο και να διαφυλάξει το χώρο του ατυχήµατος όπως έχει. 5. Ο Εργολάβος υποχρεούται απαρεγκλίτως να τηρεί και να εφαρµόζει όλες τις διατάξεις αστυνοµικές, διοικητικές, πυροσβεστικές, εργατικής νοµοθεσίας κοινωνικής ασφάλισης κ.λ.π., καθώς και τις διατάξεις περί καταβολής των νόµιµων αποδοχών, τήρησης του νόµιµου ωραρίου εργασίας της ασφαλιστικής κάλυψης, των όρων υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού του και γενικά όλες τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. 6. Ο εργολάβος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για την εν γένει ασφάλιση και την καταβολή των σχετικών εισφορών στους οικείους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς για το απασχολούµενο σ αυτόν προσωπικό, καθώς επίσης και για την τήρηση και την πιστή εφαρµογή των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας περί υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού του, καθώς και της εξασφάλισης µόνιµης παραµονής και άδειας εργασίας σε περίπτωση προσωπικού αλλοδαπής προέλευσης. 7. Ο Εργολάβος υποχρεούται να υποβάλει προς έλεγχο ανά µήνα Ονοµαστικές µισθοδοτικές καταστάσεις, οι οποίες θα εµφανίζουν όλα τα µισθολογικά στοιχεία του προσωπικού του εργολάβου, µαζί µε τα αντίστοιχα αποδεικτικά αγοράς ενσήµων Ι.Κ.Α. (βιβλίο αγοράς ενσήµων) και λοιπά αποδεικτικά τακτοποίησης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων του εργολάβου. Εφόσον διαπιστώνεται διαφορά της πραγµατικής υποχρέωσης του εργολάβου προς τα ασφαλιστικά ταµεία, ως προς την υποχρέωση που προκύπτει από τις µισθοδοτικές καταστάσεις που υποβάλλονται από τον εργολάβο, η ΕΗ θα παρακρατεί αντίστοιχο ποσό είτε από προς πληρωµή τιµολόγιο είτε από την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης για να καλύψει ενδεχόµενη απαίτηση τρίτων. Άρθρο 9ο Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων Για την κάλυψη των κινδύνων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 8 της παρούσας σύµβασης, ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος, µε δικές του δαπάνες, να συνοµολογεί, διατηρεί και παρακολουθεί ασφάλιση "ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ". Το αντικείµενο, η διάρκεια, τα όρια αποζηµίωσης και οι ειδικοί και γενικοί όροι που πρέπει να περιλαµβάνονται στο ασφαλιστήριο Συµβόλαιο της παραπάνω ασφάλισης καθορίζονται στο συνηµµένο στην παρούσα «Τεύχος περί Ασφαλίσεων». Άρθρο 10ο Απαγόρευση Υποκατάστασης και Εκχώρησης 1. Ο εργολάβος δεν µπορεί να υποκατασταθεί από άλλον µερικώς ή ολικώς ή µε υπεργολαβία στην εκτέλεση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από αυτή τη σύµβαση, ούτε να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο τα οποιασδήποτε φύσεως δικαιώµατά του από αυτήν, χωρίς να έχει γι αυτό ειδική προγενέστερη γραπτή συναίνεση της ΕΗ. Σελίδα 5 από 9

6 2. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη έναντι της ΕΗ οποιαδήποτε παρά του εργολάβου µεταβίβαση, εκχώρηση ή παραχώρηση σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα φυσικά ή νοµικά, των από την παρούσα σύµβαση ή οποιοδήποτε τµήµα αυτής απορρεόντων οποιωνδήποτε δικαιωµάτων και απαιτήσεων αυτού εν όλω ή εν µέρει. 3. Κατ' εξαίρεση, ο εργολάβος επιτρέπεται να εκχωρήσει εφάπαξ τις πληρωµές που απορρέουν από την παρούσα σύµβαση, µόνο σε Τράπεζες που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα, χωρίς προηγούµενη συναίνεση της ΕΗ, αφού πρώτα αφαιρεθούν : 3.1. Κάθε απαίτηση της ΕΗ, από οποιονδήποτε λόγο ή αιτία και εάν προέρχεται 3.2. Κάθε οφειλή του εργολάβου προς οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος θα είχε το δικαίωµα να την εισπράξει από τη ΕΗ και 3.3. Κάθε οφειλή του εργολάβου προς το ηµόσιο, που θα προέρχεται από το αποδεικτικό Φορολογικής Ενηµερότητας, που η προσκόµισή του είναι απαραίτητη σύµφωνα µε τη σύµβαση και το Νόµο, για την πληρωµή οιουδήποτε ποσού πάνω από το όριο, που ορίζει εκάστοτε ο Νόµος. 4. Σε περίπτωση µιας τέτοιας εκχώρησης, που θα της αναγγελθεί νόµιµα, η ΕΗ θα καταβάλει στην εκδοχέα Τράπεζα, τα ποσά και µόνο των πληρωµών, που απορρέουν από τη σύµβαση και τα οποία είναι υποχρεωµένη να καταβάλει στον εργολάβο, αφού πρώτα αφαιρεθούν από αυτά οι απαιτήσεις και οφειλές των παραπάνω υπεδαφίων 3.1, 3.2 και 3.3, που υπάρχουν κατά το χρόνο καταβολής στην Τράπεζα της εκχωρηθείσας πληρωµής. Άρθρο 11ο Μέτρα Ασφαλείας Ο εργολάβος δηλώνει ρητά ότι κατά τις εργασίες θα προβαίνει κάθε φορά στη λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων ασφαλείας που, κατά τους κανόνες της επιστήµης και της τεχνικής, τους τυχόν Κανονισµούς και τα διεθνή πρότυπα που ισχύουν και κατά την κρίση επιµελούς ανδρός, απαιτούνται για την ασφάλεια του προσωπικού του, του προσωπικού της ΕΗ και παντός τρίτου, καθώς και για την αποφυγή προκλήσεως οποιασδήποτε ζηµιάς στη ΕΗ ή σε τρίτους. Επίσης, κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρεί τα προβλεπόµενα του άρθρου 2, παρ. 5 & 6 της Τεχνικής Περιγραφής του έργου. Άρθρο 12ο Φορολογικές Υποχρεώσεις Όλοι ανεξαιρέτως οι σχετικοί µε την παρούσα σύµβαση και τις βάσει αυτής συναλλαγές, πληρωµές, έκδοση αποδείξεων, τιµολογίων κ.λ.π. επιβεβληµένοι (όχι όµως και όσοι τυχόν θα επιβληθούν στο µέλλον) πάσης φύσεως φόροι, τέλη χαρτοσήµου, κρατήσεις, εισφορές από οποιαδήποτε αιτία υπέρ του ηµοσίου, ήµων και Κοινοτήτων, Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου και γενικά παντός τρίτου, οι προσαυξήσεις και τα τυχόν πρόστιµα που θα επιβληθούν, βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον εργολάβο, µε εξαίρεση τον ΦΠΑ που βαρύνει τη ΕΗ. Η παραπάνω απαρίθµηση των επιβαρύνσεων έγινε εντελώς ενδεικτική και όχι περιοριστική. Εφόσον και σε όποια έκταση ο εργολάβος ή η Επιχείρηση ήθελαν απαλλαγεί οποιασδήποτε από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, το ποσό που θα προκύπτει από την απαλλαγή θα επιστρέφεται από τον εργολάβο στη ΕΗ, µειουµένου αντίστοιχα του συµβατικού ανταλλάγµατος κατά το ποσό αυτό. Σελίδα 6 από 9

7 Άρθρο 13 Αυξοµειώσεις Η οποιαδήποτε µεταβολή στο αντικείµενο της Σύµβασης, καθώς και η αυξοµείωση του αντικειµένου, θα πρέπει να είναι δικαιολογηµένες και εγκεκριµένες από το αρµόδιο όργανο της Επιχείρησης. Άρθρο 14 Ανωτέρα βία 1. Τα περιστατικά Ανωτέρας Βίας τα οποία επηρεάζουν το έργο είναι αποδεκτά µόνον ως λόγος καθυστέρησης και όχι ως λόγος αποζηµίωσης του αναδόχου. Ο εργολάβος δεν δικαιούται να εγείρει κατά της ΕΗ απαιτήσεις που αφορούν οποιεσδήποτε τυχόν δαπάνες ή άλλου είδους οικονοµική επιβάρυνσή του ως συνέπεια περιστατικού Ανωτέρας Βίας. 2. Το περιστατικό Ανωτέρας Βίας θα πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως και εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία που αυτό εκδηλώθηκε από τον εργολάβο προς την Επιχείρηση, άλλως δεν θα λαµβάνεται υπόψη από την Επιχείρηση και η µη γνωστοποίηση εντός της ως άνω περιοριστικής προθεσµίας, θα έχει ως συνέπεια το απαράδεκτο της οποιασδήποτε αίτησης του εργολάβου περί παράτασης των Συµβατικών Προθεσµιών. Άρθρο 15 Εκπροσώπηση της Επιχείρησης 1. Η ιοίκηση του έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος ασκούνται από την Επιχείρηση, µέσω της επιβλέπουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταµένης Υπηρεσίας (άρθρο 3 Τεχνικής Περιγραφής του έργου). Στα καθήκοντα της επιβλέπουσας Υπηρεσίας περιλαµβάνονται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας επιτόπου των εργασιών και της ποσότητας των εργασιών και γενικά η τήρηση των όρων της σύµβασης από τον εργολάβο. Στα καθήκοντα της Προϊσταµένης Υπηρεσίας περιλαµβάνεται η άµεση εποπτεία της επιβλέπουσας Υπηρεσίας και η επίλυση ή η προώθηση για επίλυση θεµάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της σύµβασης και δεν µπορούν να ρυθµιστούν άµεσα από την επιβλέπουσα υπηρεσία. 2. Προϊσταµένη Υπηρεσία ορίζεται η ΥΑΕ - Επιβλέπουσα Υπηρεσία ορίζεται ο Τοµέας Έλεγχου ιαχείρισης της Ασφάλειας. 3. Η Προϊσταµένη Υπηρεσία µπορεί µε έγγραφη ανακοίνωσή της να γνωστοποιεί προς τον εργολάβο ότι και άλλα όργανα της Επιχείρησης, καθώς και τρίτα πρόσωπα εξουσιοδοτηµένα από την Επιχείρηση, θα µπορούν να διενεργούν επιθεωρήσεις και ελέγχους σε σχέση µε το εκτελούµενο έργο. Άρθρο 16 Εκπροσώπηση του εργολάβου Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο εργολάβος γνωστοποιεί εγγράφως στην Επιχείρηση τον Υπεύθυνο του Εργοταξίου (ο οποίος θα ευρίσκεται σε καθηµερινή συνεργασία µε τον Εντεταλµένο Μηχανικό της ΕΗ), Τεχνικό Ασφάλειας και Ιατρό Εργασίας. Ο Υπεύθυνος Σελίδα 7 από 9

8 του Εργοταξίου θα είναι νόµιµα εξουσιοδοτηµένος να τον εκπροσωπεί σε όλα τα θέµατα που αφορούν στην εκτέλεση της σύµβασης και να προβαίνει εξ ονόµατός του στην τακτοποίηση όλων των διαφορών και διαφωνιών που ενδεχοµένως θα αναφύονται. Άρθρο 17 Υλικά, µηχανήµατα και εργαλεία Ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος µε δικές του δαπάνες να προβαίνει στην προµήθεια, τυχόν εγκατάσταση και λειτουργία οποιωνδήποτε µηχανηµάτων, εργαλείων, υλικών και εφοδίων, αναγκαίων ή χρήσιµων για την εκτέλεση του έργου. Τα υπόψη µηχανήµατα, εργαλεία, υλικά και εφόδια που χρησιµοποιούνται πρέπει να είναι άριστης κατάστασης, κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται. Άρθρο 18 Προσωπικό του εργολάβου 1. Ο εργολάβος υποχρεούται να διαθέσει µε δική του ευθύνη και δαπάνες όλο το προσωπικό που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που προκύπτουν από τη σύµβαση και είναι υπεύθυνος, δυνάµει του Αστικού και Ποινικού Ελληνικού ικαίου, για όλες τις πράξεις ή και παραλείψεις του εν λόγω προσωπικού που σχετίζονται µε το έργο. 2. Το προσωπικό που απασχολεί ο εργολάβος για την εκτέλεση του έργου πρέπει να είναι ικανό αριθµητικά, ειδικευµένο και να έχει όλα τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία και τους σχετικούς κανονισµούς, αποκλειόµενης της χρησιµοποίησης ανηλίκων και γενικά ατόµων που δεν έχουν τις νόµιµες προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εργατικές, υγειονοµικές και λοιπές διατάξεις, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και άρτια αποπεράτωση της παροχής υπηρεσιών. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπού προσωπικού, αυτό πρέπει να έχει άδεια εργασίας και να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα. 3. Ο εργολάβος οφείλει να υποβάλει στην Επιχείρηση, µε την εγκατάστασή του, κατάσταση του προσωπικού που θα απασχολεί (αριθµός, ειδικότητα) αρµοδίως θεωρηµένο από την Επιθεώρηση Εργασίας, καθώς και κάθε πληροφορία που κρίνει απαραίτητη η Επιχείρηση για το προσωπικό αυτό. Επίσης οφείλει να πληροφορεί την Επιχείρηση προκαταβολικά για οποιαδήποτε µεταβολή στο προσωπικό του καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης. Το προσωπικό του εργολάβου θα φέρει, σε εµφανές σηµείο, πλαστικοποιηµένη ταυτότητα µε τα στοιχεία του και τη φωτογραφία του, εγκεκριµένη από τη ΕΗ Α.Ε. 4. Η Επιχείρηση έχει το δικαίωµα να ζητά µε έγγραφη ειδοποίηση προς τον εργολάβο την αποµάκρυνση οποιουδήποτε µέλους του προσωπικού του (Έλληνα ή Αλλοδαπού) που κρίνεται για οποιοδήποτε βάσιµο λόγο ως ακατάλληλο. Ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος χωρίς αντιρρήσεις να αποµακρύνει το µέλος αυτό του προσωπικού του µε δικές του δαπάνες και δεν µπορεί να το ξαναχρησιµοποιήσει στο έργο χωρίς προηγούµενη γραπτή έγκριση της Επιχείρησης. 5. Στην περίπτωση που αποσύρεται ή αποµακρύνεται ένα µέλος του προσωπικού του Αναδόχου που εκτελεί εξειδικευµένη εργασία, ο Ανάδοχος δεν δύναται να επικαλεστεί την Σελίδα 8 από 9

9 αποµάκρυνση αυτή ως λόγο καθυστέρησης για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών ή οποιουδήποτε τµήµατός της. 6. Ο εργολάβος αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη σύµφωνα µε τους όρους και τις προβλέψεις που καθορίζονται στο άρθρο αυτό, για το δικό του προσωπικό. ηλαδή το προσωπικό που θα χρησιµοποιεί ο εργολάβος θα επιλέγεται, προσλαµβάνεται, αµείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ίδιο σύµφωνα µε την εργατική νοµοθεσία, ενώ η ΕΗ δεν έχει κάποια νοµική ή συµβατική υποχρέωση απέναντι στο προσωπικό του εργολάβου. 7. Ο Εργολάβος εγγυάται για την τιµιότητα και τη φερεγγυότητα του προσωπικού του, καθώς και για την κόσµια εµφάνιση και συµπεριφορά του τόσο προς το προσωπικό της ΕΗ όσο και προς κάθε τρίτο πρόσωπο που συναλλάσσεται µαζί του. Άρθρο 19ο ωσιδικία (Απαιτήσεις- ιαφωνίες) Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, που θα προκύπτει από την παρούσα σύµβαση, αποκλειστικά αρµόδια είναι τα ικαστήρια της Αθήνας και σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία. Ρητά συνοµολογείται από τώρα ότι ο Ανάδοχος υπάγει εαυτόν στη δικαιοδοσία των ικαστηρίων της Αθήνας ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας ή έδρας του. Άρθρο 20ο Τροποποίηση Σύµβασης Ρητά συµφωνείται ότι όλοι οι όροι της Σύµβασης είναι εξ' ίσου ουσιώδεις και ότι κάθε µελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε όρου της Σύµβασης θα γίνεται µόνο εγγράφως (Συµπληρώµατα, Εντολές τροποποιήσεως κ.λ.π.) Άρθρο 21ο Μέρη της Σύµβασης Η παρούσα Σύµβαση συναποτελείται από τα ακόλουθα µέρη : Τεχνική Περιγραφή του έργου Τεύχος περί Ασφαλίσεων Άρθρο 22ο Έναρξη ισχύος της Σύµβασης Η σύµβαση τίθεται σε ισχύ από την Για την επιβεβαίωση των παραπάνω, τα συµβαλλόµενα µέρη υπέγραψαν την παρούσα σύµβαση σε δύο (2) πρωτότυπα και πήραν από ένα (1) το καθένα. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟ Σελίδα 9 από 9