14SYMV

Transcript

1 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :50:25 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Σ35Γ-Ν64 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΘΑΣΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 704 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Κύπρου 14 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλέφωνο:(2510) FAX.: (2510) efakav@culture.gr ΕΡΓΟ: Καβάλα 08 Δεκεμβρίου 2014 «Στερέωση Αποκατάσταση Οχύρωσης Ανακτορούπολης Νέας Περάμου, Ν. Καβάλας». ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: Συμπληρωματική προμήθεια οικοδομικών υλικών ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : Οικοδομικά υλικά (απλά υλικά κονιαμάτων) ΠΟΣΟ: 7.564,50 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) ΣΥΜΒΑΣΗ Σύμβαση για την συμπληρωματική προμήθεια οικοδομικών υλικών (απλά υλικά κονιαμάτων) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου «Στερέωση Αποκατάσταση οχύρωσης Ανακτορούπολης Νέας Περάμου, Ν. Καβάλας» της ενταγμένης στο Ε.Π. Μακεδονία-Θράκη ΕΣΠΑ πράξης «Στερέωση Αποκατάσταση οχύρωσης Ανακτορούπολης Νέας Περάμου, Ν. Καβάλας». Στην Καβάλα σήμερα, την 8η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας - Θάσου, Κύπρου 14 στην Καβάλα, και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: Α) της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας - Θάσου, η οποία εδρεύει στην οδό Κύπρου 14, ΤΚ , Καβάλα, με ΑΦΜ: , Δ.Ο.Υ.: Δ ΑΘΗΝΩΝ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από την κα. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΑΔΑΚΗ, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας - Θάσου, και Β) του ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΜΠΡΟΥΣΑ, Χωματουργικές Εργασίες, Οικοδομικά Υλικά -Σχιστόλιθοι, Δασικά προϊόντα, με έδρα Αγ. Χριστόφορος Ν. Καβάλας, Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ.: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ, τηλέφωνο: , fax.: , εφεξής καλούμενος ως«αναδοχοσ». Συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαίως δεκτά τα εξής: Η πρώτη των συμβαλλομένων, Σταυρούλα Δαδάκη, με την παραπάνω ιδιότητά της και έχοντας υπόψη:

2 1. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 2. Το ΠΔ 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/ ) «Τροποποίηση του ΠΔ 85/2012 και Ίδρυση Υπουργείων Υποδομών Μεταφορών.. και μετονομασία του ΥΠΑΙΘΠΑ σε Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού». 3. Το ΠΔ 89/2014 (ΦΕΚ 134/Α/ ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 4. Το ΠΔ 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/ ) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού». 5. Την ΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/275923/40952/379/ (ΦΕΚ 2891/ ) «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στις Περιφερειακές και Ειδικές Υπηρεσίες και στα Δημόσια Μουσεία αρμοδιότητας της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Δ/νσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού». 6. Την ΥΑ ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΔΥ/ ΔΙΟΙΚ/ ΤΔΜΝ/ / 40980/ 36082/ 18068/ «Τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών Μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης Υπηρεσιών της Κεντρικής, των Περιφερειακών, Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών και Δημοσίων Μουσείων της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ. 7. Το άρθρο 31 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/ ) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του Ν. 3448/2006 και άλλες διατάξεις». 8. Την ΥΑ ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΔΥ/ ΔΙΟΙΚ/ ΤΔΜΝ/ / 41006/ 36107/ 18081/ «Τοποθέτηση Προϊσταμένων και ανάθεση άσκησης καθηκόντων αναπληρωτών προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων επιπέδου Τμήματος Υπηρεσιών της Κεντρικής, των Περιφερειακών, Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών και Δημοσίων Μουσείων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Το Ν. 1958/91 (ΦΕΚ122/Α/ ) άρθρο 81 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων». 9. Το Ν. 1958/91 (ΦΕΚ122/Α/ ) άρθρο 81 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων». 10. Το ΠΔ. 99/92 (ΦΕΚ46/Α/ ) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων». 11. Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ19Α/1-2-95) «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 12. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ247/Α/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 13. Τον Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/ ), άρθρο «Θέματα Ολυμπιακής φιλοξενίας, έργων ολυμπιακής υποδομής και άλλες διατάξεις». 14. Το ΠΔ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». 15. Το ΠΔ. 118/2007 (ΦΕΚ150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου». 16. Την Υ. Α /739/ (ΦΕΚ 1291/ ) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 17. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ. Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».

3 18. Το ΠΔ 113/2010 (ΦΕΚ194/Α/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 19. Την ΥΑ ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΥΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/30044/ (ΦΕΚ 566/ Β/ ) «Ορισμός δευτερευόντων διατακτών για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος πιστω σεων οι οποι ες τι θενται στη δια θεση τους κατ εντολη του κυ ριου διατα κτη». 20. Τον Ν.3614/2007 (ΦΕΚ267/Α/ ) «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο ». 21. Την υπ αρ /ΕΥΣ 1749/ (ΥΠΑΣΥΔ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 540/Β/ ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 22. Την με αριθ. 8076/ (ΑΔΑ:4Ι0ΕΙΑ9-ΣΣ) απόφαση της Γενικής Γραμματέας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης περί ένταξης της πράξης «Στερέωση Αποκατάσταση Οχύρωσης Ανακτορούπολης Νέας Περάμου, Ν. Καβάλας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη » (ΣΑΕ: 2010ΕΠ , MIS: ). 23. Την αριθ. ΥΠΠΟΤ /ΓΔΑΠΚ /ΑΡΧ /Β1 /Φ37-46 / /4817 / (ΑΔΑ:4ΙΦΣΓ-6Ι) υπουργική απόφαση για την έγκριση εκτέλεσης των εργασιών απολογιστικά και με αυτεπιστασία στο πλαίσιο της ανωτέρω πράξης. 24. Τα αριθ. πρωτ. ΕΥΤΟΠ/ Γρ.Προïστ./ ΦVIβ/ 5107/ , ΕΥΤΟΠ/ Α/ ΦVI/ 5361/ και ΕΥΤΟΠ/ Α/ ΦΧVII/ 5360/ έγγραφα της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού του ΥΠ.ΠΟ.Α «Προσαρμογή διαδικασιών υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ στο Νέο Οργανισμό του ΥΠ.ΠΟ.Α». 25. Την αριθ. 7603/ (ΑΔΑ:7Σ927ΛΒ-70Ε) 1 η τροποποίηση της πράξης Στερέωση Αποκατάσταση Οχύρωσης Ανακτορούπολης Νέας Περάμου, Ν. Καβάλας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη » (ΣΑΕ: 2010ΕΠ , MIS: ). 26. Την ύπαρξη της αναγκαίας πίστωσης της «Στερέωση Αποκατάσταση οχύρωσης Ανακτορούπολης Νέας Περάμου, Ν. Καβάλας», σύμφωνα με την με την υπ. αριθ /ΔΕ-7431/ (ΑΔΑ: 4ΙΦΜΦ-Τ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 27. Το αριθ. πρωτ. 5501/ (ΑΔΑΜ: 14REQ ) εγκεκριμένο αίτημα προμήθειας της συγκεκριμένης δαπάνης. 28. Την αριθ. 5727/ έγκριση διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού. 29. Την αριθ. 5728/ (ΑΔΑ:Β2ΜΒΓ-ΧΡΘ) διακήρυξη του αναφερόμενου στο θέμα πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού. 30. Τις αριθ. 6462/ και 6603/ αποφάσεις κατακύρωσης ή μη, των Α και Β πρακτικών διενέργειας του εν λόγω πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού. 31. Την αριθ. 6514/ απόφαση ορισμού μελών επιτροπής παραλαβής οικοδομικών υλικών και εργαλειομηχανών έργων ΕΣΠΑ για την Αναθέτουσα Αρχή έτους Την έγκαιρη κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι Στο δεύτερο των συμβαλλομένων τη συμπληρωματική προμήθεια οικοδομικών υλικών (απλά υλικά κονιαμάτων)- ΕΝΟΤΗΤΑ 1 για τις ανάγκες του υποέργου «Στερέωση Αποκατάσταση Οχύρωσης Ανακτορούπολης Ν. Περάμου, Ν. Καβάλας» της ενταγμένης στο Ε.Π Μακεδονία-Θράκη ΕΣΠΑ πράξης «Στερέωση Αποκατάσταση Οχύρωσης Ανακτορούπολης Νέας Περάμου, Ν. Καβάλας» («Κωδ. Πράξης: 2010ΕΠΟ του Ε.Π. «Μακεδονία- Θράκη»). Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει την προμήθεια των υλικών, σεβόμενος πλήρως τους όρους που τίθενται από αριθ. 5728/ (ΑΔΑ: Β2ΜΒΓ-ΧΡΘ) διακήρυξη του

4 πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού και την αριθ. 6086/ προσφορά του αναδόχου, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Οι όροι της σύμβασης έχουν ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1. - Αντικείμενο της σύμβασης Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η συμπληρωματική προμήθεια οικοδομικών υλικών (απλά υλικά κονιαμάτων)- ΕΝΟΤΗΤΑ 1 για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου «Στερέωση Αποκατάσταση οχύρωσης Ανακτορούπολης Νέας Περάμου, Ν. Καβάλας». Πιο συγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει τα παρακάτω υλικά κα ποσότητες : Α) ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΑΠΛΑ ΥΛΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ) Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Υδράσβεστος (ξηρή) Σακί / 25 Kgr Άμμος πυριτική (ποταμίσια) m Αδρανές ποταμίσιο (λευκό/γαιώδες)(6-12 mm) Σακί / 20 Kgr Πηλόχωμα Σακί / 20 Kgr Όλα τα παραπάνω οικοδομικά υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στο τεύχος τεχνικής περιγραφής του αναφερόμενου στο θέμα πρόχειρου διαγωνισμού, αποτυπώνονται στο Παράρτημα I της παρούσας σύμβασης και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια αγαθά απαλλαγμένα ελαττωμάτων (πραγματικών και νομικών) και με όλες τις συνομολογημένες ιδιότητες. Ενδεικτικά θεωρείται ότι ο Ανάδοχος εκπληρώνει την ανωτέρω υποχρέωσή του όταν τα προμηθευόμενα αγαθά ανταποκρίνονται στις ποσότητες και προδιαγραφές του Παραρτήματος I της παρούσας. Τα αγαθά πρέπει να είναι κατάλληλα για τη σύμφωνη με το σκοπό της συγκεκριμένης σύμβασης ειδική χρήση και να έχουν την ποιότητα και την απόδοση που η Αναθέτουσα Αρχή εύλογα προσδοκά από πράγματα της ίδιας κατηγορίας, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις δημόσιες δηλώσεις, διαφημίσεις και επισημάνσεις του Αναδόχου. 3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε επιστροφή και αντικατάσταση σε περίπτωση διαπίστωσης ελαττωματικού υλικού. 4. Για όλα τα υλικά και εφ όσον απαιτηθεί να είναι διαθέσιμο από τον προμηθευτή αποδεικτικό και εγγύηση της ποιότητας των υλικών. 5. Στις συσκευασίες θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία συσκευασίας ή παραγωγής αντίστοιχα με τις ενδείξεις του κάθε υλικού. ΑΡΘΡΟ 2 - Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου 1. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο

5 προσωπικό του, ή στο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. 2. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει αποκλειστικώς και εξ ολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι οποιουδήποτε τρίτου προβάλλοντος δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, σημάτων κλπ., που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με μελέτες, υλικά, μηχανήματα, μεθόδους, τρόπους εργασίας, συστήματα, εφευρέσεις κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν για την εκ μέρους του πλήρη εκτέλεση της προμήθειας. 3. Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί τόσο εκ των προτέρων, όσο και καθ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου που έχει αναλάβει, με την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 3. - Αξία 1. Η συνολική δαπάνη της εν λόγω συμπληρωματικής προμήθεια οικοδομικών υλικών ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών # 7.564,50 # συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% με δικαίωμα απομείωσης έως 20% επί του καθαρού ποσού (4.920,00 +Φ.Π.Α.). Η δαπάνη θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις της πράξης με κωδικό 2010ΕΠΟ της ΣΑΕΠ 031/8 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε συγχρηματοδότηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει η σχετική πίστωση, σύμφωνα με την με την υπ. αριθ /ΔΕ-7431/ (ΑΔΑ: 4ΙΦΜΦ-Τ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 2. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διακόψει αιτιολογημένα και ανά πάσα στιγμή την εκτέλεση της Σύμβασης, σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι όροι της παρούσας σύμβασης από την πλευρά του Αναδόχου. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του παραπάνω συνολικού τιμήματος ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματός του για το υπόλοιπο ποσό. 3. Η Αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναδιατάξει τις ποσότητες των υλικών μεταξύ τους ανά ενότητα στη διάρκεια της προμήθειας αλλά πάντα μέσα στο όριο του ποσού της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 4. - Τόπος / Τρόπος και Χρόνος παράδοσης των υλικών 1. Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης της εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε τριακόσιες εξήντα (360) ημέρες. Ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο. Σε περίπτωση παράτασης ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 13, παρ.3 του Π.Δ.118/ Η προμήθεια των υλικών θα γίνει στον τόπο του έργου - Αρχαιολογικός χώρος Ανακτορούπολης Νέας Περάμου Ν. Καβάλας. 3. Η παράδοση των υλικών θα γίνει τμηματικά και σε χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών, μετά την παραλαβή της έγγραφης παραγγελίας που θα αποστέλλεται στον προμηθευτή από τους επιβλέποντες του έργου. 4. Ο Ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζημιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες κατασκευές και εγκαταστάσεις στο χώρο του έργου που θα οφείλεται στα οχήματα και μέσα που χρησιμοποίησε για την παράδοση των υλικών. 5. Εκτός των φυσικών καθυστερήσεων που τυχόν προκύπτουν, ο Ανάδοχος οφείλει να αρχίσει την παράδοση των υλικών εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών από την λήψη της έγγραφης παραγγελίας. Η χρονοτριβή στην προμήθεια των υλικών ή ουσιώδης παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις και τους όρους που έχουν συμφωνηθεί (απόκλιση από προδιαγραφές υλικών σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, άρνηση αντικατάστασης αυτών, μη συμμόρφωση με τις υποδείξεις των επιβλεπόντων), δίνει το δικαίωμα στην Αναθέτουσα Αρχή, μετά από τρείς (3) έγγραφες συστάσεις, με ανώτατο όριο τις δεκαπέντε (15) ημέρες από την

6 πρώτη ειδοποίηση (αρ. 26 του Π.Δ.188/2007), να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο και να διακόψει τη σύμβαση, καθώς δυσχεραίνεται η εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος του έργου. Έγγραφες συστάσεις μπορεί να είναι: η αναγραφή στο ημερολόγιο του έργου, η ειδοποίηση μέσω επιστολής ή μέσω mail του διαδικτύου στην ηλεκτρονική του διεύθυνση που θα δηλώσει ο Ανάδοχος ή μέσω fax στον αριθμό που θα δηλώσει ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης Με την απόφαση έκπτωσης ο Ανάδοχος υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις και καθορίζεται προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της για την παραλαβή των απορριφθέντων υλικών από το εργοτάξιο. Μετά την παρέλευση του δεκαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν τα υλικά, πέραν του προστίμου, τα υλικά εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τα ισχύοντα (αρ.33, παρ. 1 του Π.Δ.118/2007). 6. Κατά την παραλαβή των ανωτέρω υλικών θα γίνεται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος από την επιτροπή παραλαβής οικοδομικών υλικών και εργαλειομηχανών έργων ΕΣΠΑ της Αναθέτουσας Αρχής για να βεβαιωθεί ότι αυτά ανταποκρίνονται ποιοτικά και ποσοτικά στις απαιτήσεις της υπηρεσίας και σύμφωνα µε τα άρθρα 27 και 28 του Π 118/ Κατά τη διαδικασία παραλαβής των εργασιών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο Ανάδοχος. Η παραλαβή θα ολοκληρωθεί δια της υπογραφής σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 8. Ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται με κάθε πρόσφορο τρόπο και σε κάθε περίπτωση με: μακροσκοπική εξέταση και έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών με βάση τα συνοδευτικά τεχνικά έντυπα του εξοπλισμού. Με πρακτική εμπειρία Μετά τη διενέργεια του μακροσκοπικού ή εμπειρικού ελέγχου η παραπάνω επιτροπή συντάσσει οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής. 9. Η Εφορεία διατηρεί το δικαίωμα χημικής ή μηχανικής εξέτασης των προς παράδοση υλικών με δικά της έξοδα σε περίπτωση που τα αποτελέσματα των δυο παραπάνω ελέγχων δεν θεωρηθούν ικανοποιητικά. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί εργαστηριακός έλεγχος συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) με βάση τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου. 10. Σε περίπτωση που η Επιτροπή παραλαβής οικοδομικών υλικών και εργαλειομηχανών έργων ΕΣΠΑ της Αναθέτουσας Αρχής απορρίψει τα προς προμήθεια υλικά, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζουν αυτά από τους όρους της Σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 27 του Π.Δ. 118/2007. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την παραπάνω Επιτροπή κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 5.- Πληρωμή 1. Η πληρωμή για την προμήθεια των υλικών θα γίνει τμηματικά με την έκδοση τιμολογίου, ανάλογα με τα εκάστοτε παραδοθέντα και μετά από το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της Επιτροπής παραλαβής οικοδομικών υλικών και εργαλειομηχανών έργων ΕΣΠΑ της Αναθέτουσας Αρχής.

7 2. Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1. Τιμολόγιο του προμηθευτή που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 2. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 3. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής για κάθε τιμολόγιο. 4. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από την Επιτροπή παραλαβής οικοδομικών υλικών και εργαλειομηχανών έργων ΕΣΠΑ για την Αναθέτουσα Αρχή και θα αφορά το εκάστοτε τμήμα της προμήθειας. 3. Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία παρακράτηση φόρου στην καθαρή αξία των τιμολογίων, η οποία αποδίδεται από την Υπηρεσία. Για την παρακράτηση δίδεται σχετική βεβαίωση. 4. Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία κράτηση 0,1% στην καθαρή αξία των τιμολογίων, υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων φόρου, η οποία αποδίδεται από την Υπηρεσία. ΑΡΘΡΟ 6. - Χρόνος δέσμευσης του Αναδόχου για τις τιμές της προσφοράς Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να διατηρήσει την τιμή της προσφοράς του μέχρι τη λήξη της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης, λόγω αλλαγής του χρονοδιαγράμματος του έργου, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 του Π.. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 7 - Εκχώρηση Υποκατάσταση Ο ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ αφορμής της παρούσας, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωμάτων άνευ της ρητής και εγγράφου αδείας της Προϊσταμένης της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 8. - Ανωτέρα Βία Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επικαλείται περιστατικό ανωτέρας βίας για τη μη εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα φέρει το βάρος της απόδειξης. Στερείται, όμως, το δικαίωμα να την επικαλεσθεί, εάν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία εντός είκοσι (20) ημερών αφότου συνέβησαν τα περιστατικά που τη στοιχειοθετούν και προκάλεσαν τη μερική ή ολική αδυναμία του να εκτελέσει την προμήθεια που του ανατέθηκε. Κανένας από τους συμβαλλόμενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 37 του Π.Δ. 118/2007 ΑΡΘΡΟ 9 - Εμπιστευτικότητα - Πνευματικά Δικαιώματα 1. Καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες

8 ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους υλοποίησης του Έργου ή του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 10 - Γλώσσα Επικοινωνίας Η επικοινωνία κάθε είδους (προφορική και γραπτή) του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί διερμηνεία ή μετάφραση από ή/και προς τα ελληνικά, θα εξασφαλίζεται με φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 11 - Δωσιδικία Εφαρμοστέο Δίκαιο Η παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστική αρμοδιότητα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των μερών που απορρέει από την παρούσα έχουν τα Δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ Η παρούσα Σύμβαση είναι η μόνη συμφωνία μεταξύ των μερών. Για τα θέματα που ρητώς δεν ρυθμίζονται στην παρούσα, ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας. 2. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου της Σύμβασης δεν επιφέρει ακυρότητα της Σύμβασης. 3. Η εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, μη άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά της, δεν μπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, ούτε αποκλείει άσκησή του στο μέλλον. 4. Για την προσήκουσα εκτέλεση της προμήθειας, όλοι οι όροι της παρούσης θεωρούνται ουσιώδεις και η παραβίαση τους συνιστά λόγο καταγγελίας αυτής από την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 13 - Τροποποίηση όρων της σύμβασης Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαφοροποίηση της παρούσας σύμβασης θα γίνεται μόνο έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Π.Δ. 118/2007. Σε πιστοποίηση των ανωτέρω η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται νομίμως από τα συμβαλλόμενα μέρη σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα ως κατωτέρω. Από τα παραπάνω τέσσερα (4) πρωτότυπα ένα λαμβάνει ο Ανάδοχος και τα υπόλοιπα παραμένουν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας - Θάσου. ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Σταυρούλα Δαδάκη Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας Θάσου Παράσχος Μπρούσας

9 Παράρτημα Ι ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες του υποέργου «Στερέωση Αποκατάσταση οχύρωσης Ανακτορούπολης Νέας Περάμου, Ν. Καβάλας» της πράξης «Στερέωση Αποκατάσταση οχύρωσης Ανακτορούπολης Νέας Περάμου, Ν. Καβάλας». Με στόχο την συνέχιση και ολοκλήρωση των εργασιών του έργου «Στερέωση Αποκατάσταση οχύρωσης Ανακτορούπολης Νέας Περάμου, Ν. Καβάλας», κρίνουμε αναγκαία την προμήθεια των κάτωθι υλικών, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατά είδος παρακάτω. Οι συγκεκριμένες ποσότητες οικοδομικών υλικών θα χρησιμοποιηθούν για εργασίες συμπληρώσεων, αποκαταστάσεων και αρμολογημάτων σε τμήματα της οχύρωσης Ανακτορούπολης Νέας Περάμου, Ν. Καβάλας. Τα υλικά θα παραδοθούν στον τόπο του έργου. Α) ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΑΠΛΑ ΥΛΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ) Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Υδράσβεστος (ξηρή) Σακί / 25 Kgr Άμμος πυριτική (ποταμίσια) m Αδρανές ποταμίσιο (λευκό/γαιώδες)(6-12 mm) Σακί / 20 Kgr Πηλόχωμα Σακί / 20 Kgr 100 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η υδράσβεστος να είναι κονία (ξηρή), καθαρή χωρίς προσμίξεις, να αντιστοιχεί στον τύπο CL90 και να τηρεί τους ισχύοντες κανονισμούς (ΕΛΟΤ-EN 459/1). Να έχει ομοιόμορφο χρώμα και να διέρχεται σε ποσοστό 100% από κόσκινο 0,25mm. Η άμμος απαιτείται να είναι κοκκομετρίας 0-8 mm, καστανού / ξανθού χρώματος, πυριτικής σύστασης, να προέρχεται από αμμοληψία σε ποτάμι, καλής κοκκομετρικής διαβάθμισης απαλλαγμένη από οργανικές προσμίξεις και άλατα (<1%). Το ποσοστό παιπάλης να μην υπερβαίνει το 2%. Να αναφέρεται η προέλευση της. Τα αδρανή υλικά να είναι ποταμίσια, κοκκομετρίας 6-12 mm. Να αναφέρεται η προέλευση τους. Το πηλόχωμα θα πρέπει να είναι κοκκομετρίας 0-1 mm και χρώματος ανοιχτού καστανού. Συγγραφή υποχρεώσεων για την Ενότητα 1 1. Για όλα τα παραπάνω και εφ όσον απαιτηθεί να είναι διαθέσιμο από τον προμηθευτή αποδεικτικό και εγγύηση της ποιότητας των υλικών. 2. Υποχρέωση επιστροφής σε περίπτωση διαπίστωσης ελαττωματικού υλικού. 3. Στις συσκευασίες θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία συσκευασίας ή παραγωγής αντίστοιχα με τις ενδείξεις του κάθε υλικού. 4. Η υπηρεσία μπορεί να αναδιατάξει τις ποσότητες των υλικών μεταξύ τους στη διάρκεια της προμήθειας αλλά πάντα μέσα στο όριο του ποσού της ανάθεσης. 5. Η προμήθεια όλων των παραπάνω θα γίνει τμηματικά από την υπογραφή της σύμβασης και το ανώτερο για ένα έτος ανάλογα με την πρόοδο του έργου. 6. Η παράδοση τους θα γίνεται στο εργοτάξιο του έργου.

10 7. Τα παραπάνω υλικά θα πρέπει να είναι ετοιμοπαράδοτα και να παραδίδονται εντός πέντε (5) ημερών από τη στιγμή που θα ζητηθούν στο χώρο του έργου σύμφωνα πάντα με το σχετικό αίτημα των επιβλεπόντων του έργου. 8. Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά και η παράδοση τους. 9. Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά με έκδοση τιμολογίου ανά δελτίο αποστολής. Ο συντάξας ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΤΣΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

11 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Παράρτημα ΙΙ Οικονομική Προσφορά Αναδόχου ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 1. ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΜΠΡΟΥΣΑΣ 6086/ , ,50