ΣΥΜΒΑΣΗ. Συµφωνούνται, συνοµολογούνται και γίνονται αµοιβαίως δεκτά τα εξής:

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 12 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Κύπρου 14 ΤΑΧ. ΚΩ.: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χριστίνα ηµητριάδου Τηλέφωνο : , FAX.: eba@culture.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 4657 Καβάλα 10 Ιουλίου 2014 ΕΡΓΟ: ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΝΗΣ: «Συντήρηση Χερσαίου Τείχους Καβάλας» «Εργοταξιακή Παροχή και δηµιουργία υποπίνακα παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος» ΠΟΣΟ: 2.952,00 Συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ για τις ανάγκες του υποέργου «Συντήρηση Χερσαίου Τείχους Καβάλας» (Κωδ. Πράξης 2010ΕΠ κωδ. MIS ) της ενταγµένης στο Ε.Π. Μακεδονία-Θράκη ΕΣΠΑ πράξης «Συντήρηση Χερσαίου Τείχους Καβάλας». Στην Καβάλα, σήµερα, την 10 η Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη, στα γραφεία της 12 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Κύπρου 14 στην Καβάλα, και µεταξύ των εξής συµβαλλοµένων µερών: α) Της 12 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, η οποία εδρεύει στην οδό Κύπρου 14, ΤΚ , Καβάλα, µε ΑΦΜ ,.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ, όπως εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από την κα. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Α ΑΚΗ, Προϊσταµένη της 12 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, και β) του Αρσονιάδη Γεωργίου, Πτυχ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., Εγνατίας 29, Κρηνίδες Καβάλας, µε ΑΦΜ Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ, εφεξής καλούµενος ως «ΑΝΑ ΟΧΟΣ». Συµφωνούνται, συνοµολογούνται και γίνονται αµοιβαίως δεκτά τα εξής: Η πρώτη των συµβαλλοµένων, κα. Σταυρούλα αδάκη, µε την παραπάνω ιδιότητά της και έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς». 2. Το Π 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/ ) «Τροποποίηση του Π 85/2012 και µετονοµασία του ΥΠΑΙΘΠΑ σε Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού». 3. Το Π. 191/03 (ΦΕΚ 146/Α/ ) «Περί Οργανισµού του ΥΠΠΟ». 1

2 4. Το Π 16/1980 (ΦΕΚ 8/Α/ ) «Περί µεταβιβάσεως αρµοδιοτήτων εις τας Περιφερειακάς υπηρεσίας αρµοδιότητας Γενικής ιευθύνσεως Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως του Υπουργείου Πολιτισµού και Επιστηµών». 5. Το Π. 74/85 (ΦΕΚ 26/Α/ ) «Συµπλήρωση του Π 16/1980 «Περί µεταβιβάσεως αρµοδιοτήτων εις τας Περιφερειακάς Υπηρεσίας αρµοδιότητας Γενικής ιευθύνσεως Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως του Υπουργείου Πολιτισµού και Επιστηµών». 6. Την αριθ. ΥΠΠΟ/ ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/ (ΦΕΚ180/Β / ) «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του ΥΠΠΟ στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες αρµοδιότητας της Γενικής /νσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και της Γενικής /νσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του ΥΠΠΟ». 7. Το Ν. 1958/91 (ΦΕΚ 122/Α/ ) άρθρο 81 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων». 8. Το Π. 99/92 (ΦΕΚ 46/Α/ ) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων». 9. Τον Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/ ), άρθρο «Θέµατα Ολυµπιακής φιλοξενίας, έργων ολυµπιακής υποδοµής και άλλες διατάξεις». 10. Το Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Προµήθειες ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 11. Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/ ) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 12. Το Π. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης ηµοσίων Συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών». 13. Το Π. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισµός Προµηθειών του ηµοσίου». 14. Την Υ.Α /739/ (ΦΕΚ 1291/ ) «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 15. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις». 16. Το Π 113/2010 (ΦΕΚ194/Α/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες». 17. Την ΥΑ ΥΠΠΟΤ/ ΟΕΥΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/30044/ (ΦΕΚ 566 /Β /2011) «Ορισµός δευτερευόντων διατακτών για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων οι οποίες τίθενται στη διάθεσή τους κατ εντολή του κύριου διατάκτη». 18. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/ ) «ιαχείριση Έλεγχος και Εφαρµογή Αναπτυξιακών παρεµβάσεων για τη προγραµµατική περίοδο ». 19. Την υπ αρ /ΕΥΣ 1749/ (ΥΠΑΣΥ ) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΦΕΚ 540/Β/ ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 20. Την µε αριθ.πρωτ. 8077/ (Α Α: 4Ι0ΕΙΑ9-ΠΓ) απόφαση της Γ.Γ. της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης µε την οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π Μακεδονία-Θράκη ΕΣΠΑ της εν λόγω Περιφέρειας η πράξη «Συντήρηση χερσαίου τείχους Καβάλας». 21. Την αριθ. ΥΠΠΟT/Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ37-46/118679/4816/ (Α Α: 4ΙΦΣΓ-Ι1) Υπουργική απόφαση για την έγκριση εκτέλεσης των εργασιών απολογιστικά και µε αυτεπιστασία στο πλαίσιο της ανωτέρω πράξης. 22. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/ ) «ιαχείριση Έλεγχος και Εφαρµογή Αναπτυξιακών παρεµβάσεων για τη προγραµµατική περίοδο ». Την υπ αρ /ΕΥΣ 1749/ (ΥΠΑΣΥ ) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΦΕΚ 540/Β/ ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 23. Την ύπαρξη της αναγκαίας πίστωσης της «Συντήρηση Χερσαίου Τείχους Καβάλας», σύµφωνα µε την µε την υπ. αριθ / Ε-7431/ (Α Α 4ΙΦΜΦ-Τ) απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 24. Το αριθ. πρωτ. 4207/ εγκεκριµένο αίτηµα (Α ΑΜ 14REQ ) προµήθειας της συγκεκριµένης δαπάνης. 25. Την ύπαρξη της αναγκαίας πίστωσης της «Συντήρηση χερσαίου τείχους Καβάλας», σύµφωνα µε την µε την υπ. αριθ / Ε-7431/ (Α Α 4ΙΦΜΦ-Τ) απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 26. Tην αριθ. 4207/ (αριθ. Μητρώου 14REQ ) έγκριση πρωτογενούς αιτήµατος. 27. Την µε αριθ. πρωτ.4656/ (Α Α: 69ΑΣΓ- 1Α) Απόφαση Ανάθεσης. 2

3 Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι Στο δεύτερο των συµβαλλοµένων το έργο «Εργοταξιακή Παροχή και δηµιουργία υποπίνακα παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος» για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης «Συντήρηση Χερσαίου Τείχους Καβάλας» (Κωδ. Πράξης 2010ΕΠ κωδ. MIS ) της ενταγµένης στο Ε.Π. Μακεδονία-Θράκη ΕΣΠΑ πράξης «Συντήρηση Χερσαίου Τείχους Καβάλας». ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείµενο της σύµβασης και συµφωνηθείσα αµοιβή Αντικείµενο της σύµβασης είναι η «Εργοταξιακή Παροχή και δηµιουργία υποπίνακα παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος» για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου «Συντήρηση Χερσαίου Τείχους Καβάλας». Οι εργασίες που θα γίνουν είναι οι εξής: Εξόφληση και τοποθέτηση των υλικών στήριξης τα οποία θα παραλάβει από την Ε ΗΕ. Εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου που είναι απαραίτητο για την υπογραφή του συµβολαίου µε την Ε ΗΕ. Κατασκευή και τοποθέτηση µεταλλικού ερµαρίου τύπου πίλαρ διαστάσεων 80*100 εκ.. Εντός του µεταλλικού ερµαρίου θα τοποθετηθούν το κιβώτιο µετρητή της ΕΗ, ο ηλεκτρικός πίνακας και το κιβώτιο πριζών. Το πίλαρ θα τοποθετηθεί σε τσιµεντένια βάση αναλόγων διαστάσεων στην οποία θα εγκιβωτιστεί και σωλήνα για την αγκύρωση του παροχικού καλωδίου της ΕΗ. Την τσιµεντένια βάση θα την κάνει το προσωπικό του έργου. Τοποθέτηση κεντρικής παροχής διατοµής 5*10 τ.χ. Κατασκευή νέου πίνακα µε τις απαραίτητες διατάξεις προστασίας (αντιηλεκτροπληξιακός, διακόπτες και ασφάλειες. Εγκατάσταση δύο τριφασικών και δύο µονοφασικών πριζών εντός µεταλλικού κιβωτίου. Κατασκευή γειώσεως. Συγκεκριµένα η προµήθεια περιλαµβάνει τις παραπάνω εργασίες µε βάση την κατατεθείσα οικονοµική προσφορά του Αναδόχου ως εξής: Α/Α ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Εργασίες εργολάβου ηλεκτρολόγου ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ αποκ , ,00 ΦΠΑ 23%: 552,00 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 2.952,00 Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος για να εκτελέσει τις εργασίες, πρέπει να είναι πιστοποιηµένα. 3

4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προµήθεια αγαθά απαλλαγµένα ελαττωµάτων (πραγµατικών και νοµικών) και µε όλες τις συνοµολογηµένες ιδιότητες. Τα αγαθά και οι παρεχόµενες εργασίες πρέπει να είναι κατάλληλα για τη σύµφωνη µε το σκοπό της συγκεκριµένης σύµβασης ειδική χρήση και να έχουν την ποιότητα και την απόδοση που η Αναθέτουσα Αρχή εύλογα προσδοκά. Ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαθιστά αµέσως και χωρίς καθυστέρηση κάθε τµήµα των υλικών του που υφίσταται κάποια βλάβη, µε άλλο ισοδύναµο. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την ευθύνη της σωστής και ασφαλούς εργασίας στο σηµείο που θα του ορισθεί από τους επιβλέποντες ου έργου ΑΡΘΡΟ 2. Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Ο Ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζηµιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες κατασκευές και εγκαταστάσεις στο χώρο εκφόρτωσης που θα οφείλεται στα µηχανήµατα, όργανα και µέσα, που χρησιµοποίησε για την προµήθεια των προς ανάθεση υλικών. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει αποκλειστικώς και εξ ολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι οποιουδήποτε τρίτου προβάλλοντος δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, σηµάτων κλπ., που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε µελέτες, υλικά, µηχανήµατα, µεθόδους, τρόπους εργασίας, συστήµατα, εφευρέσεις κλπ. που θα χρησιµοποιηθούν για την εκ µέρους του πλήρη εκτέλεση της προµήθειας. Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί τόσο εκ των προτέρων, όσο και καθ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου που έχει αναλάβει, µε την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 3. Αξία Η συνολική δαπάνη των εν λόγω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των ύο Χιλιάδων Εννιακοσίων Πενήντα ύο Ευρώ #2.952,00 # συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του ενταγµένου στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς , Ε.Π. Μακεδονία Θράκη έργου «Συντήρηση Χερσαίου Τείχους Καβάλας» µε κωδικό 2010ΕΠ της ΣΑΕΠ 031/8 του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων σε συγχρηµατοδότηση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει η σχετική πίστωση, σύµφωνα µε την µε την υπ. αριθ / Ε-7431/ (Α Α: 4ΙΦΜΦ-Τ) απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διακόψει, εφόσον το κρίνει σκόπιµο αιτιολογηµένα, ανά πάσα στιγµή την εκτέλεση της Σύµβασης. ύναται επίσης να µην εξαντλήσει το σύνολο του προϋπολογισµού του έργου εφ όσον κρίνει κάτι τέτοιο σκόπιµο. Σε περίπτωση λύσης της σύµβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του παραπάνω συνολικού τιµήµατος ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώµατός του για το υπόλοιπο ποσό. ΑΡΘΡΟ 4. ιάρκεια/τόπος/τρόπος και Χρόνος παράδοσης Η διάρκεια της σύµβασης είναι έως τις , δηλαδή µέχρι την λήξη του έργου. Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε χώρο πλησίον του υπέρκαλου πύργου (Π3) και η ακριβής θέση θα ορισθεί από τους επιβλέποντες. Εκτός των φυσικών καθυστερήσεων που τυχόν προκύπτουν, ο Ανάδοχος οφείλει να ολοκξληρώσει τις εργασίες εντός χρονικού διαστήµατος πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης. Η πρώτη ειδοποίηση θα είναι αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης. Η ειδοποίηση των επιβλεπόντων θα είναι έγγραφη και θα αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης από τον ανάδοχο ή αν λήξει ο παραταθείς χρόνος χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 4

5 Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί εγγράφως την Υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό. Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στο χώρο του έργου, ο προµηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον επιβλέποντα του έργου, στο οποίο αναφέρεται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίσθηκε. ΑΡΘΡΟ 5. Παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής. Συµφωνείται ότι η παραλαβή των ανωτέρω εργασιών θα γίνει αφού διαπιστωθεί από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής της 12η Ε.Β.Α. ότι αυτές ανταποκρίνονται ποιοτικά και ποσοτικά στις απαιτήσεις της υπηρεσίας, όπως αυτές διατυπώνονται στην τεχνική περιγραφή και σύµφωνα µε τα άρθρα 27 και 28 του Π 118/2007. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί ο προµηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται µε κάθε πρόσφορο τρόπο. Στην περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει τις εργασίες, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζουν αυτές και τους λόγους απόρριψης. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγµατοποιείται µέσα σε τρεις µέρες από την ολοκλήρωση της παράδοσης της προµήθειας. Η παραλαβή θα ολοκληρωθεί δια της υπογραφής σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. ΑΡΘΡΟ 6. Πληρωµή Η πληρωµή θα είναι τµηµατική µετά την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των ανωτέρω υλικών από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής η οποία έχει ορισθεί από την 12 η Ε.Β.Α. Οι τµηµατικές πληρωµές θα πραγµατοποιούνται από την Υπηρεσία και γίνονται είτε µέσω ηλεκτρονικής κατάθεσης σε λογαριασµό ΙΒΑΝ του Αναδόχου για ποσά έως και 1.500, είτε µέσω επιταγής για ποσά µεγαλύτερα από Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία παρακράτηση φόρου στην καθαρή αξία των τιµολογίων, η οποία αποδίδεται από την Υπηρεσία και επιπλέον κράτηση 0,10% υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων, η οποία υπολογίζεται στην καθαρή αξία της σύµβασης και παρακρατείται µε την πρώτη πληρωµή. Για την πληρωµή/ τµηµατικές πληρωµές απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1. Πρωτόκολλο παραλαβής υλικών από την αρµόδια επιτροπή. 2. Τιµολόγιο του αναδόχου που να αναφέρει την ένδειξη: «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ». 3. Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη: «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ». 4. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα σε ισχύ κατά την ηµέρα πληρωµής καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν απαιτείται από την ισχύουσα νοµοθεσία. ΑΡΘΡΟ 7. Χρόνος δέσµευσης του Αναδόχου για τις τιµές της προσφοράς Ο Ανάδοχος δεσµεύεται να διατηρήσει την τιµή της προσφοράς του µέχρι τη λήξη της παρούσας σύµβασης. Σε περίπτωση παράτασης της σύµβασης, λόγω αλλαγής του χρονοδιαγράµµατος του έργου, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 13 του Π 118/2007. ΑΡΘΡΟ 8. Εκχώρηση Υποκατάσταση Ο ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο σχετικά µε τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ αφορµής της παρούσας, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωµάτων άνευ της ρητής και εγγράφου αδείας της Προϊσταµένης της 12 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. 5

6 ΑΡΘΡΟ 9. Ανωτέρα Βία Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επικαλείται περιστατικό ανωτέρας βίας για τη µη εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα φέρει το βάρος της απόδειξης. Στερείται, όµως, το δικαίωµα να την επικαλεσθεί, εάν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία εντός είκοσι (20) ηµερών αφότου συνέβησαν τα περιστατικά που τη στοιχειοθετούν και προκάλεσαν τη µερική ή ολική αδυναµία του να εκτελέσει την προµήθεια που του ανατέθηκε. Κανένας από τους συµβαλλόµενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων του αν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 37 του Π.. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 10. Εµπιστευτικότητα - Πνευµατικά ικαιώµατα Καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικά και να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το Έργο χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτηµένα απ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να µην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά µόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και µε την ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα ή µεθόδους υλοποίησης του Έργου ή του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 11. Γλώσσα Επικοινωνίας Η επικοινωνία κάθε είδους (προφορική και γραπτή) του Αναδόχου µε την Αναθέτουσα Αρχή γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης απαιτηθεί διερµηνεία ή µετάφραση από ή/και προς τα ελληνικά, θα εξασφαλίζεται µε φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 12. ωσιδικία Εφαρµοστέο ίκαιο Η παρούσα Σύµβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό ίκαιο. Αποκλειστική αρµοδιότητα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς µεταξύ των µερών που απορρέει από την παρούσα έχουν τα ικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 13. Ισχύς της σύµβασης Η παρούσα Σύµβαση µε το Παράρτηµα Ι είναι η µόνη συµφωνία µεταξύ των µερών. Για τα θέµατα που ρητώς δεν ρυθµίζονται στην παρούσα, ισχύουν τα αναφερόµενα που αναφέρονται στο προοίµιο της παρούσας. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου της Σύµβασης δεν επιφέρει ακυρότητα της Σύµβασης. Η εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής, µη άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώµατά της, δεν µπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από το δικαίωµα αυτό, ούτε αποκλείει άσκησή του στο µέλλον. Για την προσήκουσα εκτέλεση της προµήθειας, όλοι οι όροι της παρούσης θεωρούνται ουσιώδεις και η παραβίαση τους συνιστά λόγο καταγγελίας αυτής από την Αναθέτουσα Αρχή. 6

7 ΑΡΘΡΟ 14. Τροποποίηση όρων της σύµβασης Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαφοροποίηση της παρούσας σύµβασης θα γίνεται µόνο έπειτα από γραπτή συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 24 του Π.. 118/2007. Τροποποιήσεις ή αλλαγές της σύµβασης επιτρέπονται, εφόσον δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείµενο (είδος, ποσότητα, παραδοτέα) και πραγµατοποιούνται µε έγγραφη συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών, η οποία θα αποτελεί Παράρτηµα της αρχικής σύµβασης. Σε πιστοποίηση των ανωτέρω η παρούσα σύµβαση αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται νοµίµως από τα συµβαλλόµενα µέρη σε τέσσερα (4) όµοια πρωτότυπα ως κατωτέρω. Από τα παραπάνω τέσσερα (4) πρωτότυπα ένα λαµβάνει ο Ανάδοχος και τα υπόλοιπα παραµένουν στην 12η Εφορεία. ΤΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Α ΑΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 12 ης ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΡΣΟΝΙΑ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ΑΡΣΟΝΙΑ ΗΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4517/ , ,00 8