INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΣΥΜΒΑΣΗ

Transcript

1 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :31:01 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6Ε79465ΦΘ3-ΤΘΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΘΑΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 17 Ιουνίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 3732 Ταχ. Δ/νση : Κύπρου 14 Ταχ. Κώδικας : / Τ.Θ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Κ. Πέικος Τηλέφωνο : / Fax : e-mai : efakav@culture.gr ΕΡΓΟ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: ΠΟΣΟ: «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Δράμας». Εργασίες «Εγκατάστασης, περιοδικής συντήρησης και αποξήλωσης εργοταξιακής παροχής ρεύματος μετά της προμήθειας των αναγκαίων υλικών» 2.201,70ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (1.790,0 +411,70 ) με δυνατότητα προαίρεσης 20% επί του καθαρού ποσού, ήτοι συνολικού ποσού 2642,04 με ΦΠΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ εκτέλεση εργασιών «Εγκατάστασης, περιοδικής συντήρησης και αποξήλωσης εργοταξιακής παροχής ρεύματος μετά της προμήθειας των αναγκαίων υλικών»για τις ανάγκες του υποέργου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Δράμας» της πράξης «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Δράμας» Στην Καβάλα, σήμερα, την 17 Ιουνίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη στα γραφεία της Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας Θάσου, στην διεύθυνση Κύπρου 14, και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: Α) Της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας Θάσου, η οποία εδρεύει στη διεύθυνση Κύπρου 14, ΤΚ , Καβάλα, με ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Δ ΑΘΗΝΩΝ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από την κα. ΔΑΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου και Β) Της επιχείρησης Α. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε, Εμπορία Ηλεκτρολογικού Υλικού- Ηλεκτρομηχανολογικά -Ενεργειακά Έργα, με έδρα την Δράμα, Ηφαιστίωνος & 19ης Μαιου, Τ.Κ:66100 και Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Δράμας τηλέφωνο , εφεξής καλούμενη ως «ΑΝΑΔΟΧΟΣ». Συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαίως δεκτά τα εξής: Η πρώτη των συμβαλλομένων, κ. ΔΑΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, με την παραπάνω ιδιότητά της και έχοντας υπόψη: -1-

2 1. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 2. Το ΠΔ 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/ ) Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, και μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 3. Το ΠΔ 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/ ) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού». όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 31 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/ ) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του Ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». 4. Το ΠΔ 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α/ ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/275923/40952/379/ Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2891/Β/ ) «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στις Περιφερειακές και Ειδικές Υπηρεσίες και στα Δημόσια Μουσεία αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/ΤΝΕ/295789/3260/37/5 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3114/Β/ ). 6. Την αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΜΝ/276033/40980/36082/18068/ Απόφαση «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων Επιπέδου Διεύθυνσης Υπηρεσιών της Κεντρικής, των Περιφερειακών, Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών και Δημοσίων Μουσείων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ». 7. Το άρθρο 31 του Ν.4305/2014, ΦΕΚ 237/Α/ «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποι ηση του Ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογη της εθνικη ς νομοθεσι ας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». 8. Το Ν. 1958/91 (ΦΕΚ 122/Α/ ) άρθρο 81 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων». 9. Το Π.Δ. 99/92 (ΦΕΚ 46/Α/ ) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων». 10. Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 11. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 12. Τον Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/ ), άρθρο «Θέματα Ολυμπιακής φιλοξενίας, έργων ολυμπιακής υποδομής και άλλες διατάξεις». 13. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου». 14. Την Υ.Α /739/ (ΦΕΚ 1291/ ) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 15. Την αριθ. Π1/2622/2014 (ΦΕΚ 3435/Β/ ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ) μέχρι των προμηθειών που εντάσσονται σε Συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΣΠΑ). -2-

3 16 Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 17 Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ194/Α/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 18 Την ΥΑ ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΥΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/30044/ (ΦΕΚ 566 /Β /2011) «Ορισμός δευτερευόντων διατακτών για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων οι οποίες τίθενται στη διάθεσή τους κατ εντολη του κυ ριου διατα κτη». 19 Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/ ) «Διαχείριση Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών παρεμβάσεων για τη προγραμματική περίοδο ». 20 Την αριθ /ΕΥΣ/1749/ (ΦΕΚ 540/Β/ ) Υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 21. Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ55/18547/10301/1076/351/ απόφαση σχετικά με αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες ως υποέργα σε τεχνικά έργα τρίτων, ενταγμένα στο ΕΣΠΑ, που έχουν αναληφθεί από από τις συσταθείσες Εφορείες Αρχαιοτήτων του νέου Οργανισμού του ΥΠΠΟΑ κατά το ΠΔ. 104/ Την αριθ. πρωτ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΠΕΠΑΝ76/5374/ (ΑΔΑ: ΒΛΓΕΓ-ΓΤ1) απόφαση ένταξης της πράξης «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Δράμας» με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». 23. Την αριθ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/18351/10908/631/253/ απόφαση για την έγκριση εκτέλεσης των εργασιών απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας- Θάσου στο πλαίσιο της ανωτέρω πράξης. 24. Την ύπαρξη της αναγκαίας πίστωσης της πράξης «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Δράμας», σύμφωνα με την με την υπ. αριθ / (ΑΔΑ: 7ΗΟΕ465ΦΘΘ-1ΔΨ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. 25. Το αριθ (ΑΔΑΜ: 15REQ ) πρωτογενές αίτημα των επιβλεπόντων του έργου σχετικά με την «εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών». 26. Την έρευνα αγοράς των επιβλεπόντων του έργου και τις κατατεθείσες προσφορές των ενδιαφερομένων (3554/ , 3577/ , 3613/ , 3626/ ). 27. Την αριθ. πρωτ. 3731/ απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας - Θάσου σχετικά με την ανάθεση εργασιών «Εγκατάστασης, περιοδικής συντήρησης και αποξήλωσης εργοταξιακής παροχής ρεύματος μετά της προμήθειας των αναγκαίων υλικών». Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι Στο δεύτερο των συμβαλλομένων τις εργασίες «Εγκατάστασης, περιοδικής συντήρησης και αποξήλωσης εργοταξιακής παροχής ρεύματος μετά της προμήθειας των αναγκαίων υλικών» για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Δράμας» (Κωδ. Πράξης: 2013ΣΕ του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΣ ). Ο Ανάδοχος οφείλει να ολοκληρώσει τις υπό εκτέλεση εργασίες σεβόμενος πλήρως τους όρους που τίθενται στην τεχνική έκθεση βάση της οποίας κατατέθηκε η οικονομική προσφορά, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). Οι όροι της σύμβασης έχουν ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της σύμβασης -3-

4 Αντικείμενο της σύμβασης είναι οι εργασίες «Εγκατάστασης, περιοδικής συντήρησης και αποξήλωσης εργοταξιακής παροχής ρεύματος μετά της προμήθειας των αναγκαίων υλικών» για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Δράμας». Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις υπό εκτέλεση εργασίες και να χρησιμοποιήσει υλικά απαλλαγμένα ελαττωμάτων (πραγματικών και νομικών) και με όλες τις συνομολογημένες ιδιότητες. Ενδεικτικά θεωρείται ότι ο Ανάδοχος εκπληρώνει την ανωτέρω υποχρέωσή του όταν τα χρησιμοποιούμενα υλικά ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του Παραρτήματος I της παρούσας. Οι εργασίες και τα υλικά πρέπει να έχουν την ποιότητα και την απόδοση που η Αναθέτουσα Αρχή εύλογα προσδοκά από πράγματα της ίδιας κατηγορίας, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις δημόσιες δηλώσεις, διαφημίσεις και επισημάνσεις του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη της σωστής και ασφαλούς μεταφοράς και τοποθέτησης των υλικών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών, τηρώντας τα προβλεπόμενα από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία μέτρα ασφαλείας για το προσωπικό που απασχολεί. Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε επιστροφή και αντικατάσταση σε περίπτωση διαπίστωσης ελαττωματικού υλικού. Για όλα τα υλικά και εφ όσον απαιτηθεί να είναι διαθέσιμο από τον προμηθευτή αποδεικτικό και εγγύηση της ποιότητας των υλικών. ΑΡΘΡΟ 2. Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Ο Ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζημιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες κατασκευές και εγκαταστάσεις στο χώρο εκφόρτωσης που θα οφείλεται στα μηχανήματα, όργανα και μέσα, που χρησιμοποίησε για την εκτέλεση των προς ανάθεση εργασιών. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει αποκλειστικώς και εξ ολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι οποιουδήποτε τρίτου προβάλλοντος δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, σημάτων κλπ., που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με μελέτες, υλικά, μηχανήματα, μεθόδους, τρόπους εργασίας, συστήματα, εφευρέσεις κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν για την εκ μέρους του πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί τόσο εκ των προτέρων, όσο και καθ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου που έχει αναλάβει, με την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 3. Αξία Η συνολική δαπάνη της εν λόγω εργασίας ανέρχεται στο ποσό ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ ΕΥΡΩ (#2.201,70# ΕΥΡΩ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρό ποσό 1.790,0 + Φ.Π.Α. 411,70 ) με δικαίωμα προαίρεσης ή απομείωσης 20% του παραπάνω ποσού. Η δαπάνη θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις της πράξης με κωδικό 2013ΣΕ της ΣΑΕ 0148 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε συγχρηματοδότηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει η σχετική πίστωση, σύμφωνα υπ. αριθ / (ΑΔΑ: 7ΗΟΕ465ΦΘΘ-1ΔΨ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διακόψει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο αιτιολογημένα, ανά πάσα στιγμή την εκτέλεση της Σύμβασης. Δύναται επίσης να μην εξαντλήσει το σύνολο του προϋπολογισμού του έργου εφ όσον κρίνει κάτι τέτοιο σκόπιμο. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του παραπάνω συνολικού τιμήματος ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματός του για το υπόλοιπο ποσό. -4-

5 ΑΡΘΡΟ 4. Τόπος/Τρόπος εκτέλεσης εργασιών Η εκτέλεση των υπό ανάθεση εργασιών και η παράδοση των υλικών θα γίνεται στο χώρο του εργοταξίου του έργου στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Δράμας. ΑΡΘΡΟ 5. Χρονική Δέσμευση Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης της αρχικής εγκατάστασης της εργοταξιακής παροχής ορίζεται σε ένα (1) μήνα. Η συντήρηση της εγκατάστασης μπορεί να διαρκέσει έως 7 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού ενώ η αποξήλωση μέσα σε διάστημα 7 ημερών από την έγγραφη εντολή από τους επιβλέποντες του έργου. Ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο. Σε περίπτωση παράτασης του έργου πέραν της η αποξήλωση μπορεί να παραταθεί μέχρι τη λήξη της παράτασης του έργου [ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 13, παρ.3 του Π.Δ.118/2007]. Εκτός των φυσικών καθυστερήσεων που τυχόν προκύπτουν, η μη συμμόρφωση του αναδόχου στα παραπάνω αναφερόμενα, μετά από τρεις (3) έγγραφες συστάσεις έχουν ως αποτέλεσμα να κηρυχθεί αυτός έκπτωτος. Έγγραφες συστάσεις μπορεί να είναι: η αναγραφή στο ημερολόγιο του έργου με ταυτόχρονη ενημέρωση του αναδόχου, η ειδοποίηση μέσω επιστολής ή μέσω mail του διαδικτύου στην ηλεκτρονική του διεύθυνση που θα δηλώσει ο ανάδοχος ή μέσω fax στον αριθμό που θα δηλώσει ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης των εργασιών χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης από τον ανάδοχο ή αν λήξει ο παραταθείς χρόνος χωρίς να παραδοθεί το υλικό ή να εκτελεστούν οι εργασίες, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Μετά από την εκτέλεση των εργασιών και την τοποθέτηση υλικών, υπογράφεται πρωτόκολλο παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή της Αναθέτουσας αρχής. Προηγείται αναφορά των επιβλεπόντων του έργου. ΑΡΘΡΟ 6. Πληρωμή Η πληρωμή για την εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται τμηματικά μετά την αντίστοιχη αναφοράεκτέλεσης εργασιών και προμήθειας-τοποθέτησης υλικών. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται από την Υπηρεσία μέχρι τις 20 του επομένου μήνα από την ημερομηνία κοπής του τιμολογίου και γίνονται με κατάθεση σε λογαριασμό ΙΒΑΝ του Αναδόχου και μετά την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής υλικών και εργασιών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου. Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία παρακράτηση φόρου στην καθαρή αξία των τιμολογίων, η οποία αποδίδεται από την Υπηρεσία. Για την παρακράτηση δίδεται σχετική βεβαίωση. Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία παρακράτηση φόρου στην καθαρή αξία των τιμολογίων, η οποία αποδίδεται από την Υπηρεσία και επιπλέον κράτηση 0,10% υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται στην καθαρή αξία της σύμβασης και παρακρατείται με την πρώτη πληρωμή. Για την πληρωμή απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1. Αναφορά επιβλεπόντων του έργου για την εκτέλεση εργασιών μετά υλικών. 2. Πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών και υλικών από την επιτροπή που αναφέρεται στα έχοντας υπόψη της παρούσας σύμβασης. -5-

6 3. Τιμολόγιο του προμηθευτή που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 4. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 5. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής. ΑΡΘΡΟ 7. Χρόνος δέσμευσης του Αναδόχου για τις τιμές της προσφοράς Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να διατηρήσει την τιμή της προσφοράς του μέχρι τη λήξη της πράξης του έργου ( ) ή τυχόν παρατάσεων του έργου. [Σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης, λόγω αλλαγής του χρονοδιαγράμματος του έργου, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 του ΠΔ 118/2007.] ΑΡΘΡΟ 8. Εκχώρηση Υποκατάσταση Ο ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ αφορμής της παρούσας, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωμάτων άνευ της ρητής και εγγράφου αδείας της Προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου. ΑΡΘΡΟ 9. Ανωτέρα Βία Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επικαλείται περιστατικό ανωτέρας βίας για τη μη εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα φέρει το βάρος της απόδειξης. Στερείται, όμως, το δικαίωμα να την επικαλεσθεί, εάν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία εντός είκοσι (20) ημερών αφότου συνέβησαν τα περιστατικά που τη στοιχειοθετούν και προκάλεσαν τη μερική ή ολική αδυναμία του να εκτελέσει την προμήθεια που του ανατέθηκε. Κανένας από τους συμβαλλόμενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 37 του Π.Δ. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 10. Εμπιστευτικότητα - Πνευματικά Δικαιώματα Καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους υλοποίησης του Έργου ή του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 11. Γλώσσα Επικοινωνίας -6-

7 Η επικοινωνία κάθε είδους (προφορική και γραπτή) του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί διερμηνεία ή μετάφραση από ή/και προς τα ελληνικά, θα εξασφαλίζεται με φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 12. Δωσιδικία Εφαρμοστέο Δίκαιο Η παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστική αρμοδιότητα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των μερών που απορρέει από την παρούσα έχουν τα Δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 13. Ισχύς της σύμβασης Η παρούσα Σύμβαση με τα παραρτήματα αυτής (Ι και ΙΙ) είναι η μόνη συμφωνία μεταξύ των μερών. Για τα θέματα που ρητώς δεν ρυθμίζονται στην παρούσα, ισχύει το ΠΔ 118/2007. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου της Σύμβασης δεν επιφέρει ακυρότητα της Σύμβασης. Η εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, μη άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά της, δεν μπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, ούτε αποκλείει άσκησή του στο μέλλον. Για την προσήκουσα εκτέλεση της προμήθειας, όλοι οι όροι της παρούσης θεωρούνται ουσιώδεις και η παραβίαση τους συνιστά λόγο καταγγελίας αυτής από την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 14. Τροποποίηση όρων της σύμβασης Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαφοροποίηση της παρούσας σύμβασης θα γίνεται μόνο έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Π.Δ. 118/2007. Σε πιστοποίηση των ανωτέρω η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται νομίμως από τα συμβαλλόμενα μέρη σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα ως κατωτέρω. Από τα παραπάνω τέσσερα (4) πρωτότυπα ένα λαμβάνει ο Ανάδοχος και τα υπόλοιπα παραμένουν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου. ΤΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Η Προϊσταμένη της Εφορείας Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΑΔΑΚΗ Αρχαιολόγος με βαθμό Β Α. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ εκπρόσωπος της επιχειρ. Α. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε Εμπορία Ηλεκτρολογικού Υλικού- Ηλεκτρομηχανολογικά -Ενεργειακά Έργα -7-

8 Παράρτημα I ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ: Έργο:«Εγκατάστασης, περιοδικής συντήρησης και αποξήλωσης εργοταξιακής παροχής ρεύματος μετά της προμήθειας των αναγκαίων υλικών,» για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Δράμας. Το έργο «Aποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Δράμας» περιλαμβάνει συνοπτικά τις εξής εργασίες: Εξωτερικά του Ι. Ναού Τοποθέτηση ικριωμάτων όψεως περιμετρικά του Ι. Ναού, καθαιρέσεις σύγχρονων επιχρισμάτων με χρήση μηχανικών μέσων (ηλεκτρικών εργαλειομηχανών) αρμολογήματα λιθοδομών και ενεματώσεις, αποχωματώσεις στον περιβ. χώρο του Ι. Ναού (νότια πλευρά) με μηχανικά μέσα και κατασκευή φρεατίων ομβρίων για την απορροή επιφανειακών νερών και την αντιμετώπιση της υγρασίας που παρατηρείται (εσωτερικά και εξωτερικά) Εσωτερικά του Ι. Ναού Τοποθέτηση ικριωμάτων όψεως για αποκάλυψη ζωγραφικών διακόσμων,εργασίες ανάδειξης-συντήρησης τοιχογραφιών, μερική καθαίρεση υφιστ. ηλεκτρ. εξοπλισμού, εγκατάσταση εξοπλισμού αναβατορίου ΑΜΕΑ, τοπικά αρμολογήματα, μερική αποκατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης για την εύρυθμη λειτουργία του Ι. Ναού μετά το πέρας των παραπάνω εργασιών (κανάλια όδευσης καλωδίων, κα) Από την αυτοψία στο χώρο του έργου παρατηρήθηκαν τα εξής: 1. Η υφιστάμενη ηλεκτρολογική εγκατάσταση εντός του Ναού κρίνεται ανεπαρκής (η αρχική ηλεκτρολογική εγκατάσταση για τις ανάγκες του Ναού χρονολογείται το κυτία τύπου Μπέργκμαν, μονοφασικές πρίζες φωτισμού έτους 1980, καλώδια NYM 3x 1,5mm τρέχουν περιμετρικά εντός των σύγχρονων επιχρισμάτων του Ναού, ο ηλεκτρολ. πίνακας είναι ισχύος έως 6kw, δεν φέρει ρελέ αντιηλεκτροπληξίας κλπ) 2. Από τον πίνακα του Ναού ηλεκτροδοτείται πλέον το παρακείμενο γραφείο του ιερέα (υπογείως πιθανότατα με εξωτερικό καλώδιο),εξωτερική αντλία επιφανειακών υδάτων και το καμπαναριό κάτω από το σύγχρονο δαπέδο του Ναού 3. Δεν έχει εγκατασταθεί εξωτερικά θεμελιακή γείωση του Ναού για αντικεραυνική προστασία ενώ εσωτερικά υπάρχει εγκατάσταση συναγερμού 4. Σε απόσταση 20,0μ από το δυτικό όριο του Ναού υπάρχει πρόσφατα εγκατεστημένος εξωτερικός πίνακας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που εξυπηρετεί το παρακείμενο κτήριο της αίθουσας δεξιώσεων. 5. Σε επαφή με την εξωτερική περίφραξη του νότιου περιβάλλοντος χώρου του Ι. Ναού ευρίσκεται στύλος της ΔΕΗ (απέχει περίπου 12,0 μέτρα από το νότιο κλείτος του Ι. Ναού) 6. Αντίστοιχος στύλος της ΔΕΗ υπάρχει σε απόσταση 3,0μ από το βόρειο κλείτος του Ναού ( σε χώρο που χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης για τις ανάγκες των περιοίκων) Με βάση τα παραπάνω δεδομένα κρίνεται σκόπιμο να εκτελεσθούν οι παρακάτω προμήθειες σε ηλεκτρολογικό υλικό και οι ανάλογες εργασίες. -8-

9 Α) Εργασίες εγκατάστασης, συντήρησης και αποξήλωσης εργοταξιακής παροχής ρεύματος μετά της προμήθειας των αναγκαίων υλικών Προμήθειες ένα (1) εξωτερικό πλαστικό στεγανός πίνακας IP65 δύο σειρών και 24 ασφαλειών που θα περιλαμβάνει ενδεικτικά: τουλάχιστον ένα (1) γενικό διακόπτη 3x40A, τρείς (3) γενικές ασφάλειες τύπου νεοζέντ 25Α, ένα (1) ρελέ αντιηλεκτροπληξίας 4x40A, ένα (1) θερμομαγνητικό περιοχής ρύθμισης A, μία (1) αυτόματη τριφασική ασφάλεια Κ3x40A, τέσσερα (4) τεμάχια αυτόματες ασφάλειες Κ16Α, δύο (2) τριφασικές εξωτερικές επιτοίχιες στεγανές πρίζες 5x16A, τρείς (3) μονοφασικές εξωτερικές επιτοίχιες στεγανές πρίζες 1x16A, τρείς (3) στυπιοθλίπτες Φ29 mm, πέντε (3) στυπιοθλίπτες Φ16 mm, Μεταλλικό πίλλαρ ενδεικτικών διαστάσεων κάτοψης τουλάχιστο 1,10μ x 0,35μ ύψους 0,80μ από κοιλοδοκό πάχους τουλάχιστο 1mm επί των ανάλογων ορθοστατών. Το πίλαρ θα φέρει δύο ανοιγόμενα φύλλα με ενσωματωμένο μεταλλικό πύρο για λόγους ασφαλείας Γαλβανισμένος μεταλλ. σωλήνας πάχους 3in και μήκους τουλάχιστο 6,0μ με τα ανάλογα μικρουλικά για την στεγάνωση του (καπάκι και γάντζος). Χαλυβδοδωλήνας διατομής Φ29mm μήκους τουλαχ. 3,0μ για την όδευση του καλωδίου της παροχής ηλ. ρεύματος από την ΔΕΗ Πλήρη γείωση της της εργοταξιακής παροχής που θα περιλαμβάνει ενδεικτικά: τουλάχιστον μία (1) ράβδο γειώσεως μήκους 1,5-2,0μ από χαλκό διατομής 25mm 2, πλαστικό ανθεκτικό σπιράλ όδευσης Φ16 mm μήκους 3,0μ, καλώδιο παροχής- "μπαρσμάν" 5x10mm 2 μήκους 3,0μ εντός σπιράλ όδευσης Φ32 mm Σπιράλ πλαστικά βαρέως τύπου Φ40mm (750Nt) μήκους 150,0μ.μ, τρία (3) εύκαμπτα καλώδια 3x2,5mm τύπου NYLHI / 50,0μμ έκαστο, τρείς (3) ρευματολήπτες προέκτασης 16Α από καουτσούκ, τρείς (3) ρευματοδότες προέκτασης 16Α από καουτσούκ, τρείς (3) ρευματολήπτες προέκτασης 5x16Α από καουτσούκ, τρείς (3) ρευματολήπτες προέκτασης 5x16Α από καουτσούκ, δύο (2) καλώδια 5x2,5mm μήκους 50,0μ έκαστο καλώδιο 3x4mm 2 τύπου NYM μήκους 40,0μ.μ Εργασίες o Εγκατάσταση προσωρινής εργοταξιακής παροχής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης για τις ανάγκες του έργου (περιλαμβάνει τις εργασίες τοποθέτησης των παραπάνω υλικών στον περιβάλλοντα χώρο του εργοταξίου και σύνταξη απαραίτητων εγγράφων προς τον πάροχο-δεη) o Περιοδικό έλεγχο και συντήρηση (ανά ημερολογιακό τρίμηνο) της παραπάνω ηλ. εγκατάστασης με ανώτατο αριθμό πέντε (5) o Απεγκατάσταση της εργοταξιακής εγκατάστασης με την ολοκλήρωση των εργασιών ανεξαρτήτως ημερομηνίας Με βάση τα παραπάνω συντάχθηκε ο αρχικός Προϋπολογισμός (Πίνακας 1) ηλεκτρολογικών που περιλαμβάνει προμήθεια υλικών και εργασίες: Α. Για την εγκατάσταση, περιοδική συντήρηση και αποξήλωση εργοταξιακής παροχής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στον περιβ. χώρο του Ι. Ναού Αγίας Σοφίας καθ όλη τη διάρκεια του έργου -9-

10 Πίνακας 1. Προϋπολογισμός εργασιών «Εγκατάστασης, περιοδικής συντήρησης και αποξήλωσης εργοταξιακής παροχής ρεύματος μετά της προμήθειας των αναγκαίων υλικών» για το έργο «Aποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Δράμας» α/α Είδος Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή Μονάδας Μερική Δαπάνη 1 2 Εργασίες εγκατάστασης εργοταξιακής παροχής ρεύματος με υλικά Εργασίες συντήρησης με υλικά Τεμ 1 Κατ αποκοπήν 1.500,0 Τεμ 5 90,0 450,0 2 Εργασίες αποξήλωσης Τεμ 1 Κατ αποκοπήν 550,0 Μερικό σύνολο : 2.500,0 ΦΠΑ 23%: 575,0 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 3.075,0 Στις εκτιμούμενες ποσότητες θα πρέπει να υπολογιστεί μια πιθανή αυξομείωση 20% λαμβάνοντας υπόψη πιθανές τροποποιήσεις της εγκατάστασης ή προμήθειες επιπλέον υλικών. Γενικές παρατηρήσεις 1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη της εκπόνησης των απαιτούμενων ηλεκτρολογικών σχεδίων προς τον πάροχο (ΔΕΔΗΕ) 2. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και της ενσωμάτωσης στο έργο υλικών αρίστης ποιότητας. 3. Oι τιμές της προσφοράς θα παραμείνουν ίδιες καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 4. Η προσφορά θα δοθεί για το σύνολο των περιγραφομένων εργασιών. Κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών θα είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο. 5. Οι εργασίες αρχικής εγκατάστασης της εργοταξιακής παροχής θα πραγματοποιηθούν σε διάστημα έως και 30 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης και η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά με την πρόοδο των εργασιών. 6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί τις οδηγίες των επιβλεπόντων των έργων κατά τις εργασίες. Ο συντάξας ΚΩΣΤΗΣ ΠΕΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ -10-

11 Παράρτημα II Οικονομική Προσφορά Αναδόχου Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 1. Α. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 3577/ ,0 2201,70-11-