ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΝΗΣ: Ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τις ανάγκες του υποέργου «Στερέωση

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 12 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΒΑΛΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5151 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, 23 Σεπτεµβρίου 2013 Στερέωση Αποκατάσταση Βυζαντινού Πύργου Μαρµαρίου Αµφιπόλεως Ν. Σερρών». ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΝΗΣ: Ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τις ανάγκες του υποέργου «Στερέωση Αποκατάσταση Βυζαντινού Πύργου Μαρµαρίου Αµφιπόλεως Ν. Σερρών» ΠΟΣΟ: 2829,00ΕΥΡΩ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) (ΕΦΟΣΟΝ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ) ΣΥΜΒΑΣΗ Σύµβαση για την: παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τις ανάγκες του υποέργου Στερέωση Αποκατάσταση Βυζαντινού Πύργου Μαρµαρίου Αµφιπόλεως Ν. Σερρών». της ενταγµένης στο Ε.Π Μακεδονία-Θράκη ΕΣΠΑ πράξης Στερέωση Αποκατάσταση Βυζαντινού Πύργου Μαρµαρίου Αµφιπόλεως Ν. Σερρών». Στην Καβάλα, σήµερα, την 23η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα ευτέρα στα γραφεία της 12 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Κύπρου 14 στην Καβάλα, και µεταξύ των εξής συµβαλλοµένων µερών: Α) της 12 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, η οποία εδρεύει στην οδό Κύπρου 14, ΤΚ , Καβάλα, µε ΑΦΜ ,.Ο.Υ. IA ΑΘΗΝΩΝ, όπως εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από την κα. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Α ΑΚΗ, Προϊσταµένη της 12 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, και Β) της στην κ. Γαλάνη Κυριακή µε Α.Φ.Μ Ο.Υ. Α ΣΕΡΡΩΝ, κάτοικο Σερρών, εφεξής καλούµενη ως «ΑΝΑ ΟΧΟΣ». Συµφωνούνται, συνοµολογούνται και γίνονται αµοιβαίως δεκτά τα εξής: Η πρώτη των συµβαλλοµένων, Σταυρούλα αδάκη, µε την παραπάνω ιδιότητά της και έχοντας υπόψη: - 1 -

2 1. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς». 2. Το Π. 191/03 (ΦΕΚ 146/Α/ ) «Περί Οργανισµού του ΥΠΠΟ». 3. Το Π 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/ ) «Τροποποίηση του Π 85/2012 και µετονοµασία του ΥΠΑΙΘΠΑ σε Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού». 4. Το Π 16/1980 (ΦΕΚ 8/Α/ ) «Περί µεταβιβάσεως αρµοδιοτήτων εις τας Περιφερειακάς Υπηρεσίας αρµοδιότητας Γενικής ιευθύνσεως Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως του Υπουργείου Πολιτισµού και Επιστηµών. 5. Το Π. 74/85 (ΦΕΚ 26/Α/ ) «Συµπλήρωση του Π 16/1980 «Περί µεταβιβάσεως αρµοδιοτήτων εις τας Περιφερειακάς Υπηρεσίας αρµοδιότητας Γενικής ιευθύνσεως Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως του Υπουργείου Πολιτισµού και Επιστηµών». 6. Την αριθ. ΥΠΠΟ/ ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/ (ΦΕΚ 180/Β / ) «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του ΥΠΠΟ στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες αρµοδιότητας της Γενικής /νσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και της Γενικής /νσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του ΥΠΠΟ». 7. Το Ν. 1958/91 (ΦΕΚ 122/Α/ ) άρθρο 81 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων». 8. Το Π. 99/92 (ΦΕΚ 46/Α/ ) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων». 9. Τον Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/ ), άρθρο «Θέµατα Ολυµπιακής φιλοξενίας, έργων ολυµπιακής υποδοµής και άλλες διατάξεις». 10. Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Προµήθειες ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 11. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/ ) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 12. Το Π. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης ηµοσίων Συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών». 13. Το Π. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισµός Προµηθειών του ηµοσίου». 14. Την Υ. Α /739/ (ΦΕΚ 1291/ ) «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 15. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις». 16. Το Π 113/2010 (ΦΕΚ194/Α/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες». 17. Την ΥΑ ΥΠΠΟΤ/ ΟΕΥΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/30044/ (ΦΕΚ 566/Β/2011) «Ορισµός δευτερευόντων διατακτών για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων οι οποίες τίθενται στη διάθεσή τους κατ εντολή του κύριου διατάκτη». 18. ην µε αριθ.πρωτ. 8135/ (A Α: 4Ι0ΠΙΑ0-ΤΡ) απόφαση της Γ.Γ. της Περιφέρειας Kεντρικής Μακεδονίας µε την οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Μακεδονία-Θράκη ΕΣΠΑ της εν λόγω Περιφέρειας η πράξη «Στερέωση Αποκατάσταση Βυζαντινού Πύργου Μαρµαρίου Αµφιπόλεως Ν. Σερρών»

3 19. Την αριθ. ΥΠΠΟT/Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ37-46/114326/4681/ (Α Α:4ΙΦΓΓ- Π4) Υπουργική απόφαση για την έγκριση εκτέλεσης των εργασιών απολογιστικά και µε αυτεπιστασία στο πλαίσιο της ανωτέρω πράξης. 20. Την ύπαρξη της αναγκαίας πίστωσης της «Στερέωση Αποκατάσταση Βυζαντινού Πύργου Μαρµαρίου Αµφιπόλεως Ν. Σερρών», σύµφωνα µε την µε την υπ. αριθ / Ε-1665/ (Α Α ΒΕΑΦΦ-ΚΩΞ) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων. 21. Το αριθ. πρωτ. 4210/ (Α ΑΜ: 13REQ = ) εγκεκριµένο αίτηµα προµήθειας της συγκεκριµένης δαπάνης. 22. Την αριθ. 5150/ απόφαση ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας. Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι Στο δεύτερο των συµβαλλοµένων την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τις ανάγκες του υποέργου Αποκατάσταση Βυζαντινού Πύργου Μαρµαρίου Αµφιπόλεως Ν. Σερρών» της ενταγµένης στο Ε.Π Μακεδονία-Θράκη ΕΣΠΑ πράξης Αποκατάσταση Βυζαντινού Πύργου Μαρµαρίου Αµφιπόλεως Ν. Σερρών» Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει τις συγκεκριµένες υπηρεσίες, σεβόµενος πλήρως τους όρους που τίθενται από το αριθ. 4210/ αίτηµα προµήθειας και την αριθ. 5047/ προσφορά του, και αποτυπώνονται στο επισυναπτόµενο παράρτηµα ΙΙ τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Οι όροι της σύµβασης έχουν ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1. - Αντικείµενο της σύµβασης Αντικείµενο της σύµβασης είναι ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΜΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ 1 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.3850/2010) 2 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 3 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ 4 ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 5 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΑΥ, ΦΑΥ 6 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ (ΕΛΑΦΡΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ) 7 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ (ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ) 8 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ (ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ) 1. Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες και ο τρόπος παροχής τους θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε την σχετική νοµοθεσία - Ν.3850/ Τα απαιτούµενα προσόντα του φυσικού προσώπου που θα παρέχει τις υπηρεσίες, είναι σύµφωνα µε την σχετική νοµοθεσία ( Ν.3850/2010), αποτυπώνονται στο Παράρτηµα Ι της παρούσας σύµβασης και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα αυτής

4 ΑΡΘΡΟ 2 - Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου 1. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας και των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του έργου. 2. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει αποκλειστικώς και εξ ολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι οποιουδήποτε τρίτου προβάλλοντος δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, σηµάτων κλπ., που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε µελέτες, υλικά, µηχανήµατα, µεθόδους, τρόπους εργασίας, συστήµατα, εφευρέσεις κλπ. που θα χρησιµοποιηθούν για την εκ µέρους του πλήρη εκτέλεση των υπηρεσιών. 3. Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί τόσο εκ των προτέρων, όσο και καθ όλη τη διάρκεια της παροχής της υπηρεσίας που έχει αναλάβει, µε την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 3. - Αξία 1. Η συνολική δαπάνη της εν λόγω προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των δυο χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι εννέα ευρώ (#2829,00 #) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, εφόσον ζητηθούν και εκτελεστούν όλες οι περιγραφόµενες στον πίνακα του άρθρου 1 υπηρεσίες. Η παραπάνω δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισµό του έργου «Στερέωση Αποκατάσταση Βυζαντινού Πύργου Μαρµαρίου Αµφιπόλεως Ν. Σερρών» µε κωδικό 2010ΣΕ της ΣΑΕ 0148 του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων σε συγχρηµατοδότηση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει η σχετική πίστωση, σύµφωνα µε την υπ. αριθ / Ε-1665/ (Α Α ΒΕΑΦΦ-ΚΩΞ) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων. 2. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διακόψει, εφόσον το κρίνει σκόπιµο αιτιολογηµένα, ανά πάσα στιγµή την εκτέλεση της Σύµβασης. Σε περίπτωση λύσης της σύµβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του παραπάνω συνολικού τιµήµατος ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώµατός του για το υπόλοιπο ποσό. ΑΡΘΡΟ 4. - Τόπος / Τρόπος και Χρόνος παράδοσης 1. Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης της παροχής των ζητηθέντων υπηρεσιών θα είναι µέχρι 30/11/2013, Ως ηµεροµηνία έναρξης ορίζεται η ηµεροµηνία της σύµβασης. Σε περίπτωση παράτασης 2. Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνει στον τόπο των εργασιών του έργου - Στερέωση Αποκατάσταση Βυζαντινού Πύργου Μαρµαρίου Αµφιπόλεως Ν. Σερρών». 3. Εκτός των φυσικών καθυστερήσεων που τυχόν προκύπτουν, ο Ανάδοχος οφείλει να εφαρµόζει το µηνιαίο πρόγραµµα παρουσίας που θα δηλώσει µε την κατάθεση του βιβλίου τεχνικού ασφαλείας στο αρµόδιο όργανο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η µη τήρηση του δηλωµένου ωραρίου για δυο φορές, χωρίς έγκαιρη και τεκµηριωµένη αιτιολόγηση ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος

5 ΑΡΘΡΟ 5.- Πληρωµή 1. Η πληρωµή των υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας που καλείται να παρέχει και των µελετών που θα κληθεί να εκπονήσει ο Ανάδοχος θα πληρωθούν σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: A/ A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΜΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.3850/2010) ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 5 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΑΥ, ΦΑΥ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ (ΕΛΑΦΡΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ) ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ (ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ) ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ (ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ) ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΕΚ ΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΣΕ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ (ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ) ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (2,5 ΩΡΕΣ/ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ) ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.3850/2010. ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΜΕ ΕΚ ΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΜΕ ΕΚ ΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΜΕ ΕΚ ΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΤΩΝ ΙΟΡΘΩΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ Σ.Α.Υ. ΚΑΙ Φ.Α.Υ. ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ 2. Για την πληρωµή / τις τµηµατικές πληρωµές του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: α) τιµολόγιο του προµηθευτή που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. β) Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. γ) Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα σε ισχύ κατά την ηµέρα πληρωµής. 3. Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία παρακράτηση φόρου στην καθαρή αξία των τιµολογίων, η οποία αποδίδεται από την Υπηρεσία. Για την παρακράτηση δίδεται σχετική βεβαίωση

6 ΑΡΘΡΟ 6. - Χρόνος δέσµευσης του Αναδόχου για τις τιµές της προσφοράς Ο Ανάδοχος δεσµεύεται να διατηρήσει την τιµή της προσφοράς του µέχρι τη λήξη της παρούσας σύµβασης. Σε περίπτωση παράτασης της σύµβασης ισχύουν τα αναφερόµενα στο Π.. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 7 - Εκχώρηση - Υποκατάσταση Ο ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο σχετικά µε τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ αφορµής της παρούσας, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωµάτων άνευ της ρητής και εγγράφου αδείας της Προϊσταµένης της 12 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. ΑΡΘΡΟ 8. - Ανωτέρα Βία Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επικαλείται περιστατικό ανωτέρας βίας για τη µη εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα φέρει το βάρος της απόδειξης. Στερείται, όµως, το δικαίωµα να την επικαλεσθεί, εάν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία εντός είκοσι (20) ηµερών αφότου συνέβησαν τα περιστατικά που τη στοιχειοθετούν και προκάλεσαν τη µερική ή ολική αδυναµία του να εκτελέσει τις εργασίες που του ανατέθηκαν. Κανένας από τους συµβαλλόµενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων του αν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 37 του Π.. 118/2007 ΑΡΘΡΟ 9 - Εµπιστευτικότητα - Πνευµατικά ικαιώµατα 1. Καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικά και να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το Έργο χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση. 3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτηµένα απ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να µην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά µόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και µε την ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα ή µεθόδους υλοποίησης του Έργου ή του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 10 - Γλώσσα Επικοινωνίας Η επικοινωνία κάθε είδους (προφορική και γραπτή) του Αναδόχου µε την Αναθέτουσα Αρχή γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια - 6 -

7 ισχύος της Σύµβασης απαιτηθεί διερµηνεία ή µετάφραση από ή/και προς τα ελληνικά, θα εξασφαλίζεται µε φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 11 - ωσιδικία Εφαρµοστέο ίκαιο Η παρούσα Σύµβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό ίκαιο. Αποκλειστική αρµοδιότητα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς µεταξύ των µερών που απορρέει από την παρούσα έχουν τα ικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ Η παρούσα Σύµβαση µε τα παραρτήµατα αυτής (Ι και ΙΙ) είναι η µόνη συµφωνία µεταξύ των µερών. Για τα θέµατα που ρητώς δεν ρυθµίζονται στην παρούσα, ισχύουν τα αναφερόµενα στις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο της παρούσας. 2. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου της Σύµβασης δεν επιφέρει ακυρότητα της Σύµβασης. 3. Η εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής, µη άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώµατά της, δεν µπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από το δικαίωµα αυτό, ούτε αποκλείει άσκησή του στο µέλλον. 4. Για την προσήκουσα εκτέλεση της προµήθειας, όλοι οι όροι της παρούσης θεωρούνται ουσιώδεις και η παραβίαση τους συνιστά λόγο καταγγελίας αυτής από την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 13 - Τροποποίηση όρων της σύµβασης Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαφοροποίηση της παρούσας σύµβασης θα γίνεται µόνο έπειτα από γραπτή συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 24 του Π.. 118/2007. σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 13, παρ.3 του Π..118/2007. Σε πιστοποίηση των ανωτέρω η παρούσα σύµβαση αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται νοµίµως από τα συµβαλλόµενα µέρη σε τέσσερα (4) όµοια πρωτότυπα ως κατωτέρω. Από τα παραπάνω τέσσερα (4) πρωτότυπα ένα λαµβάνει ο Ανάδοχος και τα υπόλοιπα παραµένουν στην 12 η Εφορεία. ΤΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ Σταυρούλα αδάκη ΓΑΛΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Προϊσταµένη της 12 ης ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ - 7 -

8 Παράρτηµα I Προσόντα και απαιτούµενο επίπεδο γνώσεων Τεχνικού ασφαλείας (Σύµφωνα µε τον Ν.3850/2010) Κατηγορία / Είδος Έργου: Β / ηµόσιο Έργο Αριθµός Εργαζοµένων: Επιστηµονικό προσωπικό: 0-1 άτοµα / Εργατοτεχνικό προσωπικό: 0-7 άτοµα A/ A 1 2 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (µε βάση την κατηγορία και το είδος του έργου) Πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) του εσωτερικού ή ισότιµων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείµενο σπουδών έχει σχέση µε τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλµατος, που χορηγείται από το Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)*, ή *µε προϋπηρεσία που υπολογίζεται από την απόκτηση του πτυχίου τουλάχιστον διετή 1 πτυχίο πανεπιστηµιακής σχολής εσωτερικού ή ισότιµων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείµενο σπουδών έχει σχέση µε τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλµατος, όταν αυτή προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία*, ή ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (µε βάση τον κλάδο δραστηριότητας ) 1. ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός ή 2. ιπλωµατούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός - 3 *µε προϋπηρεσία που υπολογίζεται από την απόκτηση του πτυχίου τουλάχιστον διετή 1 πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Τ.Ε.Ι.) ή ισότιµων σχολών του εξωτερικού ή πτυχίο των πρώην σχολών υποµηχανικών και των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.). *µε προϋπηρεσία που υπολογίζεται από την απόκτηση του πτυχίου τουλάχιστον 1. Πτυχιούχος Τµήµατος Πολιτικών Έργων Υποδοµής ή 2. Πτυχιούχος Τµήµατος Πολιτικών οµικών Έργων πενταετή 1 1 σε περίπτωση παρακολούθησης προγράµµατος επιµόρφωσης σε θέµατα ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών, σύµφωνα µε το άρθρο 22 που εκτελείται από τα αρµόδια Υπουργεία ή εκπαιδευτικούς ή άλλους δηµόσιους - 8 -

9 οργανισµούς ή από εξειδικευµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) πιστοποιηµένα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, η προϋπηρεσία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 µειώνεται ως εξής: α) για τους τεχνικούς των περιπτώσεων 1και 2 κατά ένα έτος, β) για τους τεχνικούς της περίπτωσης 3 κατά τρία έτη. Σηµείωση: Προκειµένου για νοµικά πρόσωπα µε άδεια ΕΞ.Υ.Π.Π. (Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης) τα απαιτούµενα προσόντα και ειδικότητα αφορούν το φυσικό πρόσωπο που θα χρησιµοποιηθεί ως τεχνικός ασφαλείας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Ο Τεχνικός Ασφαλείας παρέχει στην εταιρία υποδείξεις και συµβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέµατα σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας κα την πρόληψη των εργατικών ατυχηµάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο Τεχνικός Ασφαλείας καταχωρεί στο βιβλίο Παρατηρήσεων της εταιρίας, το οποίο σελιδοµετρείται και θεωρείται από το ΣΕΠΕ. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαµβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ αυτό το βιβλίο. 2. Ο Τεχνικός Ασφαλείας εκπληρώνει κάθε προβλεπόµενη υποχρέωση αφορούσα το αντικείµενό του, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.1568/1985, των Π.. 294/1988, 17/1996 και 95/1999, όπως και κάθε άλλης σχετικής διάταξης, ήδη ισχύουσας ή που πρόκειται να τεθεί σε ισχύ κατά την διάρκεια της παρούσας. 3. Ειδικότερα ο Τεχνικός Ασφαλείας : A. Συµβουλεύει σε θέµατα σχεδιασµού, προγραµµατισµού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προµήθειας µέσων και εξοπλισµού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσµατικότητας των ατοµικών µέσων προστασίας, καθώς και διαµόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας. B. Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών µέσων, πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και µεθόδων εργασίας πριν από την εφαρµογή τους και επιβλέπει την εφαρµογή των µέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχηµάτων, ενηµερώνοντας σχετικά τους αρµόδιους των τµηµάτων ή τη διεύθυνση της εταιρίας. Γ. Υποβάλλει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ γραπτή εκτίµηση των υφιστάµενων κατά την εργασία κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε ειδικούς κινδύνους Επίβλεψη συνθηκών εργασίας 1. Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει υποχρέωση: A. Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στην εταιρία οποιαδήποτε παράλειψη των µέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει µέτρα αντιµετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρµογή τους. B. Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατοµικών µέσων προστασίας

10 Γ. Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχηµάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσµατα των ερευνών του και να προτείνει µέτρα για την αποτροπή παρόµοιων ατυχηµάτων.. Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερµού για τη διαπίστωση ετοιµότητας προς αντιµετώπιση ατυχηµάτων. 2. Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην εταιρία ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει υποχρέωση: A. Να µεριµνά ώστε οι εργαζόµενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους ενηµερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελµατικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους. B. Να συµµετέχει στην κατάρτιση και εφαρµογή των προγραµµάτων εκπαίδευσης των εργαζοµένων σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Γ. Ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο. Συγγραφή υποχρεώσεων - Η παροχή των υπηρεσιών γίνεται στον χώρο του εργοταξίου (χώρος εργοταξίου υποέργου Στερέωση Αποκατάσταση Βυζαντινού Πύργου Μαρµαρίου Αµφιπόλεως Ν. Σερρών». - Στην τιµή περιλαµβάνονται τα έξοδα µετακίνησης ή διαµονής του Αναδόχου που θα χρησιµοποιηθεί ως τεχνικός ασφαλείας. - Η πληρωµή θα γίνει τµηµατικά µε έκδοση τιµολογίου. - Όλες οι υπηρεσίες θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε την σχετική νοµοθεσία (Ν.3850/2010)