16.111,16 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 12 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Κύπρου 14 ΤΑΧ. ΚΩ.: Τηλέφωνο : , FAX.: eba@culture.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 5955 Καβάλα, 01 Νοεµβρίου 2013 ΕΡΓΟ: ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΝΗΣ: ΠΟΣΟ: «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ» «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΟΥ ΠΩΡΟΛΙΘΟΥ» ,16 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΟΥ ΠΩΡΟΛΙΘΟΥ για τις ανάγκες του υποέργου «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ» (Κωδ. Πράξης - κωδ. 2010ΣΕ MIS ) της ενταγµένης στο Ε.Π. Μακεδονία-Θράκη ΕΣΠΑ πράξης «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ», µε αριθ. διακήρυξης πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού 4981/ Στην Καβάλα, σήµερα, την 1η Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή, στα γραφεία της 12ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Κύπρου 14 στην Καβάλα, και µεταξύ των εξής συµβαλλοµένων µερών: Α) Της 12 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, η οποία εδρεύει στην οδό Κύπρου 14, ΤΚ , Καβάλα, µε ΑΦΜ ,.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ, όπως εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από την κα. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Α ΑΚΗ, Προϊσταµένη της 12 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, και Β)Της «ΣΑΡΡΗ ΦΛΩΡΑ» Λατοµεία, Επεξεργασία, Εµπόριο πέτρας ΑΛΦΑ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, ο οποίος εδρεύει στο Ρέθυµνο, µε ΑΦΜ Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ όπως εκπροσωπείται νοµίµως από την κυρία Σαρρή Φλώρα, εφεξής καλούµενος ως «ΑΝΑ ΟΧΟΣ». Συµφωνούνται, συνοµολογούνται και γίνονται αµοιβαίως δεκτά τα εξής: 1

2 Η πρώτη των συµβαλλοµένων, κα. Σταυρούλα αδάκη, µε την παραπάνω ιδιότητά της και έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς». 2. Το Π. 191/03 (ΦΕΚ 146/Α/ ) «Περί Οργανισµού του ΥΠΠΟ». 3. Το Π 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/ ) «Τροποποίηση του Π 85/2012 και µετονοµασία του ΥΠΑΙΘΠΑ σε Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού». 4. Το Π 16/1980 (ΦΕΚ 8/Α/ ) «Περί µεταβιβάσεως αρµοδιοτήτων εις τας Περιφερειακάς Υπηρεσίας αρµοδιότητας Γενικής ιευθύνσεως Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως του Υπουργείου Πολιτισµού και Επιστηµών. 5. Το Π. 74/85 (ΦΕΚ 26/Α/ ) «Συµπλήρωση του Π 16/1980 «Περί µεταβιβάσεως αρµοδιοτήτων εις τας Περιφερειακάς Υπηρεσίας αρµοδιότητας Γενικής ιευθύνσεως Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως του Υπουργείου Πολιτισµού και Επιστηµών». 6. Την αριθ. ΥΠΠΟ/ ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/ (ΦΕΚ 180/Β / ) «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του ΥΠΠΟ στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες αρµοδιότητας της Γενικής /νσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και της Γενικής /νσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του ΥΠΠΟ». 7. Το Ν. 1958/91 (ΦΕΚ122/Α/ ) άρθρο 81 Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων. 8. Το Π. 99/92 (ΦΕΚ46/Α/ ) Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων. 9. Το Π. 118/2007 (ΦΕΚ150/Α/ ) Κανονισµός Προµηθειών του ηµοσίου. 10. Την Υ. Α /739/ (ΦΕΚ 1291/ ) Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 11. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ. Α / ) Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις. 12. Το Π 113/2010 (ΦΕΚ Α/194/ Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες. 13. Την ΥΑ ΥΠΠΟΤ/ ΟΕΥΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/30044/ ΦΕΚ 566/Β/ Ορισµός δευτερευόντων διατακτών για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων οι οποίες τίθενται στη διάθεσή τους κατ εντολή του κύριου διατάκτη». 14. Την µε αριθ. πρωτ. 8135/16/11/2010 απόφαση ένταξης της πράξης «Στερέωση Αποκατάσταση Βυζαντινού Πύργου Μαρµαρίου Αµφιπόλεως Ν. Σερρών» στο Ε.Π. Μακεδονία-Θράκη ΕΣΠΑ Την αριθ. ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ37-46/114326/4681/ (Α Α: 4ΙΦΓΓ-Π4) Υπουργική απόφαση για την έγκριση εκτέλεσης των εργασιών απολογιστικά και µε αυτεπιστασία στο πλαίσιο της ανωτέρω πράξης. 16. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/ ) «ιαχείριση Έλεγχος και Εφαρµογή Αναπτυξιακών παρεµβάσεων για τη προγραµµατική περίοδο ». 17. Την υπ αρ /ΕΥΣ 1749/ (ΥΠΑΣΥ ) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΦΕΚ 540/Β/ ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 18. Την ύπαρξη της αναγκαίας πίστωσης της «Στερέωση Αποκατάσταση Βυζαντινού Πύργου Μαρµαρίου Αµφιπόλεως Ν. Σερρών», σύµφωνα µε την µε την υπ. αριθ / Ε-1665/ (Α Α ΒΕΑΦΦ-ΚΩΞ) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων. 19. Την αριθ. 4981/ (Α Α: ΒΛ9ΚΓ-ΧΘ5) διακήρυξη του αναφερόµενου στο θέµα πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού. 2

3 20. Την αριθ. 5664/ (Α Α: ΒΛΛ1Γ-ΗΗ3) απόφαση κατακύρωσης του πρακτικού διενέργειας του εν λόγω πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού. 21. Την έγκαιρη κατάθεση και τον έλεγχο των απαιτούµενων δικαιολογητικών βάσει του αριθ. πρωτ. 5878/ Πρακτικού Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού. Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι Στο δεύτερο των συµβαλλοµένων το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΟΥ ΠΩΡΟΛΙΘΟΥ» για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης «Στερέωση Αποκατάσταση Βυζαντινού Πύργου Μαρµαρίου Αµφιπόλεως Ν. Σερρών» (Κωδ. Πράξης: κωδ. 2010ΣΕ , MIS ) του Ε.Π. «Μακεδονία- Θράκη». Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει τα προς προµήθεια είδη σεβόµενος πλήρως τους όρους που τίθενται από την αριθ. 4981/ διακήρυξη του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα καθώς και τις προδιαγραφές που ορίζονται στο συνηµµένο τεύχος τεχνικής περιγραφής. Οι όροι της σύµβασης έχουν ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείµενο της σύµβασης και συµφωνηθείσα αµοιβή µε δυνατότητα προαίρεσης έως 20%- Τεχνικά χαρακτηριστικά Αντικείµενο της σύµβασης είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΟΥ ΠΩΡΟΛΙΘΟΥ» για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου «Στερέωση Αποκατάσταση Βυζαντινού Πύργου Μαρµαρίου Αµφιπόλεως Ν. Σερρών». Συγκεκριµένα η προµήθεια περιλαµβάνει τα παρακάτω υλικά και εργασίες µε βάση την κατατεθείσα οικονοµική προσφορά του Αναδόχου ως εξής: α/α 1 2 ΕΙ ΟΣ Ασβεστολιθικός πωρόλιθος Οµάδα Α Ασβεστολιθικός πωρόλιθος Οµάδα Β ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ m3 4, , ,50 m3 6, , ,00 Συνολική Τιµή όλου του Έργου : ,50 ( έκα Τρείς Χιλιάδες Ενενήντα Οχτώ Ευρώ και Πενήντα Λεπτά) Φ.Π.Α. (23%): 3.012,66 ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: και έκα Έξι Λεπτά) ,16 ( έκα Έξι Χιλιάδες Εκατόν Έντεκα Ευρώ Όλα τα παραπάνω υλικά πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στο τεύχος τεχνικής περιγραφής στο Παράρτηµα I της παρούσας σύµβασης και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα αυτής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προµήθεια αγαθά απαλλαγµένα ελαττωµάτων (πραγµατικών και νοµικών) και µε όλες τις συνοµολογηµένες ιδιότητες. 3

4 Ενδεικτικά θεωρείται ότι ο Ανάδοχος εκπληρώνει την ανωτέρω υποχρέωσή του όταν τα προµηθευόµενα αγαθά ανταποκρίνονται στις ποσότητες και προδιαγραφές του Παραρτήµατος I της παρούσας. Τα αγαθά πρέπει να είναι κατάλληλα για τη σύµφωνη µε το σκοπό της συγκεκριµένης σύµβασης ειδική χρήση και να έχουν την ποιότητα και την απόδοση που η Αναθέτουσα Αρχή εύλογα προσδοκά από πράγµατα της ίδιας κατηγορίας, λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις δηµόσιες δηλώσεις, διαφηµίσεις και επισηµάνσεις του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαθιστά αµέσως και χωρίς καθυστέρηση κάθε τµήµα των υλικών του που υφίσταται κάποια βλάβη, µε άλλο ισοδύναµο. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την ευθύνη της σωστής και ασφαλούς µεταφοράς των υλικών στο εργοτάξιο του έργου «Στερέωση Αποκατάσταση Βυζαντινού Πύργου Μαρµαρίου Αµφιπόλεως Ν. Σερρών». ΑΡΘΡΟ 2. Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Ο Ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζηµιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες κατασκευές και εγκαταστάσεις στο χώρο εκφόρτωσης που θα οφείλεται στα µηχανήµατα, όργανα και µέσα, που χρησιµοποίησε για την προµήθεια των προς ανάθεση υλικών. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει αποκλειστικώς και εξ ολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι οποιουδήποτε τρίτου προβάλλοντος δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, σηµάτων κλπ., που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε µελέτες, υλικά, µηχανήµατα, µεθόδους, τρόπους εργασίας, συστήµατα, εφευρέσεις κλπ. που θα χρησιµοποιηθούν για την εκ µέρους του πλήρη εκτέλεση της προµήθειας. Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί τόσο εκ των προτέρων, όσο και καθ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου που έχει αναλάβει, µε την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 3. Αξία Η συνολική δαπάνη της εν λόγω προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των έκα Έξι Χιλιάδων Εκατόν Έντεκα Ευρώ και εκαέξι Λεπτών #16.111,16 # συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, µε δικαίωµα προαίρεσης σε ποσοστό µέχρι 20% επί του καθαρού ποσού. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του ενταγµένου στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς , Ε.Π. Μακεδονία Θράκη έργου «Στερέωση Αποκατάσταση Βυζαντινού Πύργου Μαρµαρίου Αµφιπόλεως Ν. Σερρών» µε κωδικό 2010ΣΕ κωδ. ΜΙΣ της ΣΑ µε κωδικό Ε0148 του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων σε συγχρηµατοδότηση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει η σχετική πίστωση, σύµφωνα µε την υπ. αριθ / Ε-1665/ (Α Α ΒΕΑΦΦ- ΚΩΞ) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διακόψει, εφόσον το κρίνει σκόπιµο αιτιολογηµένα, ανά πάσα στιγµή την εκτέλεση της Σύµβασης. ύναται επίσης να µην εξαντλήσει το σύνολο του προϋπολογισµού του έργου εφ όσον κρίνει κάτι τέτοιο σκόπιµο. Σε περίπτωση λύσης της σύµβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του παραπάνω συνολικού τιµήµατος ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώµατός του για το υπόλοιπο ποσό. ΑΡΘΡΟ 4. είγµα Στον συµβασιούχο προµηθευτή παραδίδεται, ύστερα από αίτηµά του, το επίσηµο δείγµα του φορέα ή µέρος αυτού ανάλογα µε τη φύση του υλικού, για να του χρησιµεύσει κατά 4

5 την κατασκευή του υλικού. Ο προµηθευτής υποχρεούται να το επιστρέψει το αργότερο µετά την παράδοση του υλικού. ΑΡΘΡΟ 5. ιάρκεια/τόπος/τρόπος και Χρόνος παράδοσης Η διάρκεια της Σύµβασης είναι ένας µήνας. Η παράδοση της προµήθειας θα γίνει στο χώρο του εργοταξίου του έργου «Στερέωση Αποκατάσταση Βυζαντινού Πύργου Μαρµαρίου Αµφιπόλεως Ν. Σερρών». Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης παράδοσης της προµήθειας ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία της σύµβασης. Σε περίπτωση παράτασης ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 13, παρ.3 του Π..118/2007. Εκτός των φυσικών καθυστερήσεων που τυχόν προκύπτουν, ο Ανάδοχος οφείλει να ολοκληρώσει την παράδοση για το σύνολο της προµήθειας εντός είκοσι πέντε ηµερολογιακών ηµερών από την παραλαβή ειδοποίησης και την πρώτη τµηµατική εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την ειδοποίηση των επιβλεπόντων. Η πρώτη ειδοποίηση θα είναι αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης. Στην περίπτωση πολλαπλών τµηµατικών παραλαβών ισχύει η παραπάνω χρονική προθεσµία από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης από τους επιβλέποντες του έργου. Η ειδοποίηση των επιβλεπόντων θα είναι έγγραφη και θα αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης από τον ανάδοχο ή αν λήξει ο παραταθείς χρόνος χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής υλικών της 12 ης ΕΒΑ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 27 του Π 118/2007. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί ο προµηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος µε µακροσκοπικό έλεγχο και πρακτική εµπειρία. Στη συνέχεια συντάσσεται το σχετικό πρωτόκολλο εντός προθεσµίας τριών (3) ηµερών. Σε περίπτωση απόρριψης των υλικών εφαρµόζεται η διαδικασία του άρθρου 27 του Π 118/2007. ΑΡΘΡΟ 6. Παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής. Συµφωνείται ότι η παραλαβή των ανωτέρω υλικών θα γίνει αφού διαπιστωθεί από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής της 12η Ε.Β.Α. ότι αυτά ανταποκρίνονται ποιοτικά και ποσοτικά στις απαιτήσεις της υπηρεσίας, όπως αυτές διατυπώνονται στην τεχνική περιγραφή και σύµφωνα µε τα άρθρα 27 και 28 του Π 118/2007. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί ο προµηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται µε κάθε πρόσφορο τρόπο και σε κάθε περίπτωση µε µακροσκοπική εξέταση, µε εργαστηριακή εξέταση (χηµική ή µηχανική), µε πρακτική διαδικασία και µε έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών µε βάση τα συνοδευτικά τεχνικά έντυπα του Αναδόχου που απαιτούνται από τη Σύµβαση. Η Εφορεία διατηρεί το δικαίωµα εργαστηριακής εξέτασης (χηµικής ή µηχανικής) των προς παράδοση υλικών µε ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου σε περίπτωση που τα αποτελέσµατα των δυο παραπάνω ελέγχων δεν θεωρηθούν ικανοποιητικά. Σε περίπτωση που πέραν της µακροσκοπικής εξέτασης, πραγµατοποιηθεί και εργαστηριακή εξέταση, µε ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου, εκτός από το πρωτόκολλο µακροσκοπικού ελέγχου και δειγµατοληψίας, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής και οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) µετά τα αποτελέσµατα τούτης (χηµικής εξέτασης, µηχανικής εξέτασης, πρακτικής δοκιµασίας). Στην περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύµβασης και τους λόγους απόρριψης και γνωµατεύει αν το υλικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί. 5

6 Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγµατοποιείται µέσα σε τρέις µέρες από την ολοκλήρωση της παράδοσης της προµήθειας. Η παραλαβή θα ολοκληρωθεί δια της υπογραφής σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. ΑΡΘΡΟ 7. Πληρωµή Η πληρωµή θα είναι τµηµατική µετά την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των ανωτέρω υλικών από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής η οποία έχει ορισθεί από την 12 η Ε.Β.Α. Οι τµηµατικές πληρωµές θα πραγµατοποιούνται από την Υπηρεσία και γίνονται είτε µέσω ηλεκτρονικής κατάθεσης σε λογαριασµό ΙΒΑΝ του Αναδόχου για ποσά έως και 1.500, είτε µέσω επιταγής για ποσά µεγαλύτερα από Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία παρακράτηση φόρου στην καθαρή αξία των τιµολογίων, η οποία αποδίδεται από την Υπηρεσία και επιπλέον κράτηση 0,10% υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων, η οποία υπολογίζεται στην καθαρή αξία της σύµβασης και παρακρατείται µε την πρώτη πληρωµή. Για την πληρωµή/ τµηµατικές πληρωµές απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1. Πρωτόκολλο παραλαβής υλικών από την αρµόδια επιτροπή. 2. Τιµολόγιο του αναδόχου που να αναφέρει την ένδειξη: «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ». 3. Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη: «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ». 4. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα σε ισχύ κατά την ηµέρα πληρωµής καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν απαιτείται από την ισχύουσα νοµοθεσία. ΑΡΘΡΟ 8. ικαίωµα προαίρεσης ή αποµείωσης Το δικαίωµα προαίρεσης ανέρχεται σε ποσοστό µέχρι 20% επί του καθαρού ποσού δηλ. έως Τρείς Χιλιάδες ιακόσια Είκοσι ύο Ευρώ και Είκοσι Τρία Λεπτά (#3.222,23 #) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α (2.619, ,53 ) όπως το ορίζει η προκήρυξη. Το δικαίωµα προαίρεσης σε ποσοστό έως 20% δύναται να χρησιµοποιηθεί σε περίπτωση αύξησης των απαιτούµενων ποσοτήτων. ΑΡΘΡΟ 9. Χρόνος δέσµευσης του Αναδόχου για τις τιµές της προσφοράς Ο Ανάδοχος δεσµεύεται να διατηρήσει την τιµή της προσφοράς του καθ όλη την διάρκεια της Σύµβασης. Σε περίπτωση παράτασης της σύµβασης, λόγω αλλαγής του χρονοδιαγράµµατος του έργου, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 13 του Π 118/2007. ΑΡΘΡΟ 10. Εκχώρηση Υποκατάσταση Ο ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο σχετικά µε τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ αφορµής της παρούσας, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωµάτων άνευ της ρητής και εγγράφου αδείας της Προϊσταµένης της 12 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. 6

7 ΑΡΘΡΟ 11. Ανωτέρα Βία Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επικαλείται περιστατικό ανωτέρας βίας για τη µη εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα φέρει το βάρος της απόδειξης. Στερείται, όµως, το δικαίωµα να την επικαλεσθεί, εάν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία εντός είκοσι (20) ηµερών αφότου συνέβησαν τα περιστατικά που τη στοιχειοθετούν και προκάλεσαν τη µερική ή ολική αδυναµία του να εκτελέσει την προµήθεια που του ανατέθηκε. Κανένας από τους συµβαλλόµενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων του αν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 37 του Π.. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 12. Εµπιστευτικότητα - Πνευµατικά ικαιώµατα Καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικά και να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το Έργο χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτηµένα απ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να µην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά µόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και µε την ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα ή µεθόδους υλοποίησης του Έργου ή του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 13. Γλώσσα Επικοινωνίας Η επικοινωνία κάθε είδους (προφορική και γραπτή) του Αναδόχου µε την Αναθέτουσα Αρχή γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης απαιτηθεί διερµηνεία ή µετάφραση από ή/και προς τα ελληνικά, θα εξασφαλίζεται µε φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 14. ωσιδικία Εφαρµοστέο ίκαιο Η παρούσα Σύµβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό ίκαιο. Αποκλειστική αρµοδιότητα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς µεταξύ των µερών που απορρέει από την παρούσα έχουν τα ικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 15. Ισχύς της σύµβασης Η παρούσα Σύµβαση µε τα παραρτήµατα (I &ΙΙ) αυτής είναι η µόνη συµφωνία µεταξύ των µερών. Για τα θέµατα που ρητώς δεν ρυθµίζονται στην παρούσα, ισχύουν τα αναφερόµενα στη µε αριθ. 4981/ διακήρυξη και στις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο της παρούσας. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου της Σύµβασης δεν επιφέρει ακυρότητα της Σύµβασης. Η εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής, µη άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώµατά της, δεν µπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από το δικαίωµα αυτό, ούτε αποκλείει άσκησή του στο µέλλον. 7

8 Για την προσήκουσα εκτέλεση της προµήθειας, όλοι οι όροι της παρούσης θεωρούνται ουσιώδεις και η παραβίαση τους συνιστά λόγο καταγγελίας αυτής από την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 16. Τροποποίηση όρων της σύµβασης Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαφοροποίηση της παρούσας σύµβασης θα γίνεται µόνο έπειτα από γραπτή συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 24 του Π.. 118/2007. Τροποποιήσεις ή αλλαγές της σύµβασης επιτρέπονται, εφόσον δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείµενο (είδος, ποσότητα, παραδοτέα) και πραγµατοποιούνται µε έγγραφη συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών, η οποία θα αποτελεί Παράρτηµα της αρχικής σύµβασης. Σε πιστοποίηση των ανωτέρω η παρούσα σύµβαση αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται νοµίµως από τα συµβαλλόµενα µέρη σε τέσσερα (4) όµοια πρωτότυπα ως κατωτέρω. Από τα παραπάνω τέσσερα (4) πρωτότυπα ένα λαµβάνει ο Ανάδοχος και τα υπόλοιπα παραµένουν στην 12η Εφορεία. ΤΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Α ΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ Προϊσταµένη της 12ης ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Η Νόµιµος Εκπρόσωπος ΣΑΡΡΗ ΦΛΩΡΑ 8

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Για την εφαρµογή της εγκεκριµένης µε την αριθ/ ΥΠΑΙΘΠΑ- ΓΓΠ/Γ ΑΜΤΕ/ ΑΒΜΜ/39297/5756/1027/ ΥΑ συµπληρωµατικής µελέτης του έργου «Στερέωση-Αποκατάσταση Πύργου Μαρµαρίου», είναι απαραίτητη η προµήθεια πωρολίθου πέραν αυτού που έχει ήδη συγκεντρωθεί στο εργοτάξια από το αρχαίο υλικό. Ο συγκεκριµένος πωρόλιθος θα χρησιµοποιηθεί για τις εργασίες συµπληρώσεων και αποκαταστάσεων σε τµήµατα του περιβόλου και του πύργου του Μαρµαρίου. Τεχνικά χαρακτηριστικά πωρολίθου: Ασβεστολιθικός πωρόλιθος (πορώδης ασβεστόλιθος), αρραγής (συµπαγής, χωρίς ρωγµές), µη παγόπληκτος, χωρίς φλέβες και προσµίξεις, χρώµατος υπόλευκου µπέζ που να ταιριάζει στο µέγιστο δυνατό από άποψη σύνθεσης, σύστασης και οµοιογένειας µε το υλικό του µνηµείου (απαραίτητη η προσκόµιση δείγµατος). Η επιφάνεια του προς παραγγελία υλικού θα είναι λεία και η περαιτέρω επεξεργασία θα γίνει από το προσωπικό του έργου. ιαστάσεις και ποσότητες λίθου: Οι απαιτούµενες διαστάσεις και ποσότητες καταγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: ΟΜΑ Α Α Χαρακτηριστικά πωρόλιθου α/α Μήκος Ύψος Βάθος Ποσότητα Μ.Μ. Ονοµασία Τεµάχια (µ) (µ) (µ) 1 Ν2.1 0,51 0,60 1,15 1 0,35 µ3 2 Ν2.3 0,97 0,77 0,49 1 0,37 µ3 3 Ν2.I 0,75 0,77 0,32 1 0,18 µ3 4 Ν2.II 0,32 0,60 0,50 1 0,10 µ3 5 Ν2.III 0,42 0,60 0,50 1 0,13 µ3 6 Ν2.4 0,45 0,60 0,50 1 0,14 µ3 7 Ν2.5 0,50 0,56 0,30 1 0,08 µ3 8 Ν2.8 0,90 0,50 0,30 1 0,14 µ3 9 Ν2.9 0,54 0,50 0,30 1 0,08 µ3 10 Ν2.10 0,71 0,50 0,30 1 0,11 µ3 11 Α1.11 0,97 0,73 0,47 1 0,33 µ3 12 Α2.30 1,09 0,39 0,30 1 0,13 µ3 13 Β2.2 0,82 0,25 0,35 1 0,07 µ3 14 Β2.13 0,90 0,35 0,35 1 0,11 µ3 15 Β3.2 1,04 0,45 0,35 1 0,16 µ3 16 Β3.13 1,05 0,27 0,35 1 0,10 µ3 17 Β3.17 0,90 0,37 0,55 1 0,18 µ3 18 Β3.18 1,15 0,37 0,40 1 0,17 µ3 19 Β4.4 0,60 0,40 0,40 1 0,10 µ3 20 Β4.5 1,05 0,35 0,20 1 0,07 µ3 21 Β4.6 0,75 0,27 0,40 1 0,08 µ3 9

10 22 Β4.8 0,35 0,38 0,20 1 0,03 µ3 23 Β4.9 1,05 0,40 0,30 1 0,13 µ3 24* 1.2 1,08 0,76/0,65 0,25 1 0,19 µ ,70 0,70 0,30 1 0,15 µ ,75 0,43 0,45 1 0,15 µ ,30 0,33 0,35 1 0,15 µ ,25 0,50 0,30 1 0,04 µ ,82 0,50 0,40 1 0,16 µ ,05 0,38 0,45 1 0,18 µ ,86 0,30 0,45 1 0,12 µ ,67 0,37 0,45 1 0,11 µ3 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 4,59 µ3 *Ο λίθος 1.2 είναι σχήµα τραπέζιο µε ύψος από τη µία πλευρά 0,76µ και από την άλλη 0,65µ. Κάθε τεµάχιο από τα παραπάνω θα φέρει τον αριθµό του λίθου όπως αναγράφεται στον παραπάνω πίνακα. Η αναγραφή µπορεί να είναι σε ετικέτα πλαστική επί του λίθου (χωρίς καρφί για να µην υποστεί φθορά ο λίθος) ή επί του λίθου µε µαρκαδόρο οινοπνεύµατος ή επίσης σε µονωτική ταινία η οποία θα καλύπτει µέρος της επιφάνειας του πωρόλιθου. ΟΜΑ Α Β Λόγω διαφόρων εργασιών (αποκάλυψη φθαρµένων τεµαχίων, λάξευση πέτρας, ανάγκη πλήρωσης µεγάλων κενών για αντιστήριξη µε υλικά εκτός πωρολίθου κ.λ.π.) ενδεχοµένως να προκύψουν επιφάνειες, οι διαστάσεις των οποίων δεν µπορούν να προκαθορισθούν. Για τον λόγο αυτόν, πέραν των επιµετρουµένων όγκων, κρίνεται αναγκαία η προµήθεια επιπλέον όγκων πωρόλιθου ενδεικτικών διαστάσεων (µήκος*ύψος) 0,30*0,30µ και 0,50*0,50µ έτσι ώστε να κόβονται επί τόπου από το προσωπικό του έργου, για να πληρώνουν κενά τα οποία προκύπτουν µετά από εργασίες διαµόρφωσης της υπό αποκατάσταση επιφάνειας. Χαρακτηριστικά πωρόλιθου α/α Μήκος Ύψος Βάθος Ποσότητα Μ.Μ. Ονοµασία Τεµάχια (µ) (µ) (µ) 33 1,00 0,30 0, ,80 µ3 34 1,00 0,50 0, ,00 µ3 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 6,80 µ3 Τα παραπάνω τεµάχια του ενός µέτρου δεν χρειάζονται ονοµασία, οπότε ούτε αναγραφή. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Οικονοµική Προσφορά Αναδόχου α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 1. ΣΑΡΡΗ ΦΛΩΡΑ 5280/ , ,16 10

11 11