15SYMV

Transcript

1 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :44:11 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 64Φ546Ψ8Ζ6-ΚΑΛ ΓΕΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΝ ΣΥΜΒΑΣΗ Στο ΓΕΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΝ σήερα την 30/12/2014 και εταξύ των εξής συβαλλοένων ερών: 1. Του ΓΕΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΝ ε τον διακριτικό τίτλο «Γ.Π.Α.», το οποίο εδρεύει στην Ιερά Οδό 75 Βοτανικός Αθήνα Τ.Κ ε Α.Φ.Μ.: ,.Ο.Υ.: ΣΤ ΑΘΗΝΝ, όπως εκπροσωπείται νόια για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Παπαδούλη Θ. Γεώργιο, Πρύτανη του Γ.Π.Α. και 2. Της Εταιρείας «HOSPICO' ΑΤΕΕ», η οποία εδρεύει στο Μοσχάτο και στην οδό Λ. Κατσώνη 134, Τ.Κ ε ΑΦΜ: και ΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, όπως εκπροσωπείται νόια για την υπογραφή της παρούσας από τον: Χρήστο Λιανόπουλο ε Α.<.Τ. ΑΗ /2009 της ανωτέρω Εταιρείας εφεξής καλούενης o «ΑΝΑΟΧΟΣ». Αφού έλαβαν υπόψη τους: 1. Την πρόσκληση ενδιαφέροντος και κατάθεσης προσφορών του του Έργου: «Ανακαίνιση χώρου του εργαστηρίου Μηχανικής, Επεξεργασίας και Συντήρησης Γεωργικών προϊόντων», συνολικού προϋπολογισού # ,00 # (είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ) συπεριλαβανοένου του Φ.Π.Α., 1

2 ΑΔΑ: 64Φ546Ψ8Ζ6-ΚΑΛ 2. Ότι η Ανάδοχος διαβεβαίωσε το Ίδρυα (Γ.Π.Α.) ότι διαθέτει την απαραίτητη υποδοή και οργάνωση για να ανταποκρίνεται επρόθεσα στον προβλεπόενο όγκο εργασιών και να παρέχει ταυτόχρονα τις υπηρεσίες που αναφέρονται κατωτέρω ε την προσφορά του. 3. Ότι ενόψει των ανωτέρω, το Ίδρυα (Γ.Π.Α.) αποδέχεται (απόφαση Συγκλήτου 468/22I12I2014) την πρόταση συνεργασίας της Αναδόχου Εταιρείας σύφωνα ε τους όρους του παρόντος: ΣυIφωνούνται, συνοiολογούνται και γίνονται αiοιβαίως δεκτά τα εξής: 4. «Ανακαίνιση χώρου του εργαστηρίου Μηχανικής, Επεξεργασίας και Συντήρησης Γεωργικών προϊόντων» όπως ορίζονται από τις 8/09/2014 τεχνικές περιγραφές και προδιαγραφές της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύατος οι οποίες επισυνάπτονται στο Παράρτηα και αποτελούν αναπόσπαστο κοάτι της παρούσας σύβασης, αντί συνολικής τιής # ,00 # (είκοσι τριών χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα δύο ευρώ) συπεριλαβανοένου του Φ.Π.Α. 23%. από τα εδώ σ Άρθρο 2: ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ Q ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΟΣΗΣ 2.1. Η Ανάδοχος θα εκτελέσει το έργο εντός πέντε (5) ηνών από την υπογραφή της σύβασης, σύφωνα ε τους όρους, ρήτρες και προϋποθέσεις του παρόντος. Ο τύπος, η ποιότητα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές των εργασιών θα είναι πάντα σύφωνα ε αυτές της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Π.Α Ο τόπος εργασιών θα είναι η έδρα του Γ.Π.Α. Η Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο τυχαίας καταστροφής ή χειροτέρευσης του έργου έως την παράδοση αυτού και την οριστική παραλαβή του (ε πρωτόκολλο παράδοσηςiπαραλαβής I 1 ου & Τελικού Λογαριασού) από Επιτροπή του Γ.Π.Α. 2

3 ΑΔΑ: 64Φ546Ψ8Ζ6-ΚΑΛ Άρθρο 3: ΤΙΜΕΣ ΠΛΗΡΜΗ 3.1. Η τιή εκτέλεσης των εργασιών πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. προσδιορίζεται στην προσφορά της ανωτέρω εταιρείας. Η εν λόγω τιή παραένει σταθερή για όλη τη διάρκεια του παρόντος και δεν εταβάλλεται Η τιή περιλαβάνει όλα τα έξοδα και δαπάνες της Αναδόχου, περιλαβανοένων ενδεικτικά εταφορικών εξόδων, οδοιπορικών, αποθήκευτρων, συσκευασίας κ.λ.π.. Με την εξόφληση της τιής εξαντλείται κάθε υποχρέωση του Ιδρύατος (Γ.Π.Α.) έναντι της Αναδόχου και ο τελευταίος ουδεία απαίτηση έχει ή διατηρεί κατά του Ιδρύατος Η καταβολή του ανωτέρω τιήατος θα γίνει ε την έκδοση σχετικού τιολογίου το οποίο ο ανάδοχος θα εκδώσει ετά την ποιοτική και ποσοτική οριστική παραλαβή του έργου. Οι κρατήσεις που βαρύνουν την διαδικασία εξόφλησης του τιολογίου του Αναδόχου είναι η παρακράτηση ποσοστού 0,10% επί της καθαρής αξίας του τιολογίου υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής <ηοσίων Συβάσεων πλέον χαρτοσήου και ΟΓΑ χαρτοσήου αυτού. Επιπλέον θα υπάρχει και παρακράτηση φόρου 8% για την παροχή υπηρεσιών στην καθαρή αξία του τιολογίου. Το ως άνω τιολόγιο της Αναδόχου εξοφλείται εντός εύλογου χρονικού διαστήατος και ετά την έγκριση του σχετικού εντάλατος από τον πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το Γ.Π.Α. δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση πληρωής του αναδόχου, ούτε και για την καταβολή των αντίστοιχων τόκων, σε περίπτωση που η εν λόγω καθυστέρηση οφείλεται σε έλλειψη των σχετικών πιστώσεων, για την οποία το Γ.Π.Α. δεν ευθύνεται Η πληρωή της αξίας θα γίνει ε έκδοση χρηατικού εντάλατος στο όνοα του δικαιούχου και η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισό του έργου 2014ΣΕ I ΕΡΓΑ ΥΠΟ<ΟΜΗΣ ΓΠΑ το οποίο περιλαβάνεται στο Π<Ε 2014 και θα πληρωθεί ετά την έγκριση πίστωσης I χρηατοδότησης από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευάτων 3

4 ΑΔΑ: 64Φ546Ψ8Ζ6-ΚΑΛ Άρθρο 4: ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗ 4.1. Η Ανάδοχος ρητώς αναλαβάνει την υποχρέωση και εγγυάται ότι τα υλικά που θα χρησιοποιηθούν στο έργο βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και είναι αρίστης ποιότητας, κατάλληλα για τη συφωνηένη χρήση, απαλλαγένα από ελαττώατα και προσαροσένα σε υψηλής ποιότητας πρότυπα. Τα υλικά πρέπει επίσης να είναι πλήρως προσαροσένα στις απαιτούενες τεχνικές προδιαγραφές και συνοολογηθείσες ιδιότητες και στα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται από την κοινοτική και εθνική νοοθεσία Η Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει την ποιότητα και τις προδιαγραφές του έργου πριν την παράδοσή του στο Ίδρυα (Γ.Π.Α.) καθώς και να εγγυάται την καλή ποιότητα και λειτουργία του. Η Ανάδοχος επίσης αναλαβάνει την υποχρέωση να αντικαθιστά κάθε ελαττωατικό είδος ή είδος από το οποίο λείπουν οι συνοολογηθείσες ιδιότητες ή δεν είναι προσαροσένο στις τεχνικές προδιαγραφές ετά από σχετική ενηέρωση του Ιδρύατος. Η Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να αποκαθιστά κάθε περαιτέρω ζηία του Ιδρύατος που προκαλείται από το ελάττωα ή την έλλειψη συνοολογηθεισών ιδιοτήτων ή των απαιτούενων τεχνικών προδιαγραφών Η Ανάδοχος ευθύνεται έναντι του Ιδρύατος και υποχρεούται να αποκαταστήσει πλήρως κάθε ζηία της προερχόενη από αξίωση τρίτου οφειλόενη σε οποιαδήποτε παραβίαση των υποχρεώσεων της Αναδόχου δυνάει του παρόντος (και ενδεικτικά: ύπαρξη πραγατικών ελαττωάτων, έλλειψη συνοολογηθεισών ιδιοτήτων, η συόρφωση προς τις προδιαγραφές κ.λπ.) καθώς και για κάθε αποζηίωση λόγω προσβολής δικαιωάτων πνευατικής ή βιοηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων. Σε περίπτωση καθυστέρησης από τον ανάδοχο εκπλήρωσης του συνόλου ή έρους των επιέρους εργασιών του έργου για οποιοδήποτε λόγο οφειλόενο σε υπαιτιότητα του, επιβάλλονται εκτός των προβλεπόενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστια του άρθρου 32 του Π.<. 118/07. 4

5 ΑΔΑ: 64Φ546Ψ8Ζ6-ΚΑΛ 4.4. Η Ανάδοχος ευθύνεται έναντι του προσωπικού της και για το λόγο αυτό ε την υπογραφή της σύβασης κατατέθηκε από την Ανάδοχο Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία δηλώνουν ότι το προσωπικό που θα χρησιοποιηθεί στο έργο είναι ασφαλισένο στον εκάστοτε ασφαλιστικό φορέα και το Γ.Π.Α. ουδεία ευθύνη έχει για τυχόν εργατικό ατύχηα του προσωπικού της Αναδόχου. Άρθρο 5: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΚΑΙΟΟΣΙΑ 5.1. Αρόδια δικαστήρια για κάθε διαφορά που θα προκύψει από το παρόν και συπεριλαβανοένων διαφορών περί την ισχύ, ερηνεία ή εκτέλεση αυτού είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. Άρθρο 6: ΙΑΡΚΕΙΑ Q ΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 6.1. Η παρούσα σύβαση διαρκεί έχρι το πέρας της εκτέλεσης των εργασιών του ανωτέρω έργου το οποίο συφωνείται να ολοκληρωθεί εντός πέντε (5) ηνών από την ηεροηνία υπογραφής της σύβασης Η παρούσα λύεται πρόωρα και αζηίως για τα έρη, είτε ε ειδική έγγραφη συφωνία υπογεγραένη νοίως από τα εδώ συβαλλόενα έρη είτε ε προηγούενη γραπτή ειδοποίηση Σε περίπτωση που το ένα συβαλλόενο έρος παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωσή του που αναφέρεται στην παρούσα σύβαση (περιλαβανοένων των Τεχνικών Περιγραφών Προδιαγραφών και Προϋπολογισού του έργου που επισυνάπτονται παρακάτω), που όλες θεωρούνται ουσιώδεις, το άλλο συβαλλόενο έρος δικαιούται να καταγγείλει αζηίως γι' αυτό οποτεδήποτε την παρούσα, και επιπλέον να απαιτήσει από τον αντισυβαλλόενό του την πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε επελθούσας ζηίας του. 5

6 ΑΔΑ: 64Φ546Ψ8Ζ6-ΚΑΛ Άρθρο 7: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΧΡΗΣΗ 7.1. Τα συβαλλόενα έρη δεν δικαιούνται να υποκατασταθούν από τρίτο φυσικό ή νοικό πρόσωπο εν όλο ή εν έρει στα δικαιώατα ή υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την παρούσα, ούτε επιτρέπεται από οποιονδήποτε των συβαλλοένων η εκχώρηση έρους ή όλης της παρούσης (νοούενης ως έρους και της εκτέλεσης ίας παραγγελίας ή έρους παραγγελίας), χωρίς τη γραπτή έγκριση του αντισυβαλλόενου Αυτά αφού συφωνήθηκαν εταξύ των εδώ συβαλλοένων και αφού κατατέθηκε από την Ανάδοχο Εταιρεία εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύβασης του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚQΝ & <ΑΝΕΙQΝ ε αριθό αυτής και ποσού #970,00 # (εννιακοσίων εβδοήντα ευρώ ) η οποία καλύπτει το 5% της συνολικής συβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α.,.η οποία έχει ισχύ οκτώ (8) ηνών. Μετά την αποπεράτωση του έργου θα επιστραφεί,και θα αντικατασταθεί ε εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ποσοστού 2,5% επί της συνολικής συβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. και θα έχει ισχύ τουλάχιστον ενός έτους. Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) αντίτυπα τα οποία αφού υπογράφτηκαν ως ακολούθως, κάθε συβαλλόενο έρος έλαβε από ένα, ενώ το τρίτο θα παραείνει στο αρχείο του Ιδρύατος (Γ.Π.Α.). ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Η ΑΝΑΟΧΟΣ Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α. ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ Θ. ΠΑΠΑΟΥΛΗΣ 6

7 ΑΔΑ: 64Φ546Ψ8Ζ6-ΚΑΛ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σοφία Λένη, ιπλ. Πολιτικός Μηχ. Αθήνα, 8/09/2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έργο : Ανακαίνιση χώρου του εργαστηρίου Μηχανικής, Επεξεργασίας και Συντήρησης Γεωργικών προϊόντων Γενικά Η παρούσα *ελέτη αφορά στην ανακαίνιση υπογείου χώρου στο εργαστήριο Μηχανικής, Επεξεργασίας και Συντήρησης Γεωργικών προϊόντων, συνολικού προϋπολογισ5ού (συ*περιλα*βανο*ένου Φ.Π.Α. 23% ) ,00 Ευρώ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Αποξηλώσεις Καθαιρέσεις 9 Αποξήλωση της ενδιά*εσης τοιχοποιίας από γυψοσανίδες 9 Καθαίρεση επιστρώσεων πλακιδίων τοίχων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών διαστάσεων χώρος Α =77,00 χώρος Β= 49,20 Σύνολο 126,20 *2 9 Αποξήλωση *εταλλικών φεγγιτών διαστάσεων 1,30Χ0,57 (10 τε*άχια) 9 Καθαίρεση επιχρισ*άτων και καθαρισ*ός της επιφάνειας, ιαστάσεις 126,20*2 9 Αποξήλωση και καθαίρεση όλων των παλαιών ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων που δεν είναι σε λειτουργία ή σε χρήση και δεν πρόκειται να χρησι*οποιηθούν στη νέα πρόταση 9 Αποξήλωση των φωτιστικών οροφής 9 Απο*άκρυνση *παζών και προϊόντων αποξηλώσεων 9 καθαιρέσεων Μεταφορές Συνδέσεις Επανασυνδέσεις 9 Απο*άκρυνση των εργαστηριακών πάγκων από τον χώρο εργασίας *ε ταυτόχρονη αποσύνδεση από τα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτρισ*ού. Επανατοποθέτησή τους σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Εργαστήριο άπεδο Καλός καθαρισ*ός και εξυγίανση του υποβάθρου από σκόνες, λάδια, πίσσα, σαθρά υλικά κλπ. 1 Τελική επιφάνεια *ε αντιολισθηρά πλακάκια δαπέδου ανυάλωτα *ονόπυρα, ο*οιογενούς *άζης, Α ποιότητας, αντιολισθητικά, group ΙV ή V διαστάσεων τουλάχιστον 30Χ30, τα οποία θα κολληθούν 7

8 *ε ειδική ακρυλική ελαστική κόλλα. ιαστάσεις επιφάνειας Ε = ΑΔΑ: 123,86*2 64Φ546Ψ8Ζ6-ΚΑΛ Απόχρωση πλακιδίων σύ*φωνα *ε τις υποδείξεις της επίβλεψης. Σοβατεπί της ίδια σειράς Οι αρ*οί σφραγίζονται *ε *υκητοστατική βακτηριοστατική *αστίχη. Υλικά τύπου Ceresit9CU923 και Ceresit9CS925. Μεταλλικά προφίλ εξο*άλυνσης υψο*ετρικής διαφοράς υπάρχοντος και νέου δαπέδου στα ανοίγ*ατα των πορτών. Ανύψωση καλύ**ατος αποχετευτικού καναλιού Παράθυρα αλου5ινίου Αντικατάσταση των παραθύρων και πορτών (βλέπε και την ειδική περιγραφή). Κουφώ*ατα αλου*ινίου ανακλινό*ενα βιο*ηχανικής κατασκευής 5ε θερ5οδιακοπή και 5ηχανισ5ό ( πιστοποιη*ένο ) πολλαπλού κλειδώ5ατος, 5ε περι5ετρική ασφάλιση του κουφώ5ατος από διατο*ές αλου*ινίου, προερχό*ενα από πιστοποιη*ένη κατά ISO 9001 παραγωγική διαδικασία, *ε διάταξη των επι*έρους στοιχείων τους χαρακτηριστική της σειράς (αναφέρονται ενδεικτικά): Europa 5500 thermo 5ε περι5ετρικό 5ηχανισ5ό, ETEM Ε 45 thermo 5ε περι5ετρικό 5ηχανισ5ό, ALUMIL APOLLO ALUTHERM 5ε περι5ετρικό 5ηχανισ5ό, ELVIAL EL 4600 THERMO MULTI LOCK ή άλλης εταιρείας *ε αντίστοιχη σειρά πιστοποιη*ένη *ε δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, *ε ελαστικά παρε*βύσ*ατα και ταινίες (νεοπρέν), *ε πλήρη εξασφάλιση υδατοστεγανότητας, ανε*οστεγανότητας, αντοχή σε ανε*οπίεση, αντοχή *ηχανικών εξαρτη*άτων σε στατικές και δυνα*ικές καταπονήσεις, ηχο*όνωσης και θερ*ο*όνωσης και *ε την υποχρέωση τοποθέτησης των εξαρτη*άτων και *ηχανισ*ών λειτουργίας και ασφαλείας τους, χερούλια και όλα γενικά τα υλικά, *ικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης. Τα κουφώ*ατα θα είναι βα**ένα *ε ηλεκτροστατική βαφή *ε ελάχιστο πάχος βαφής 0,075 mm. Το χρώ*α εξειδικεύεται στην ειδική περιγραφή που ακολουθεί Στα παραπάνω κουφώ*ατα θα τοποθετηθούν διάφανοι διπλοί θερ*ο*ονωτικοί9 ηχο*ονωτικοί9 υαλοπίνακες συνολικού πάχους 24 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 15 mm, κρύσταλλο 4 mm). Oπου ση*ειώνεται στην ειδική περιγραφή, θα τοποθετηθεί σίτα (ανοιγό*ενη, κάθετης κίνησης). Κάθε κούφω*α αλου*ινίου θα πρέπει να φέρει υποχρεωτικά τη σή*ανση CE και να συνοδεύεται από τη ήλωση Επιδόσεων του Παραρτή*ατος ΙΙΙ του Κανονισ*ού 305/2011, σύ*φωνα *ε τις απαιτήσεις του εναρ*ονισ*ένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ και να υποβάλλεται σε αρχικές δοκι*ές τύπου στα εξής ουσιώδη χαρακτηριστικά: αεροδιαπερατότητα, υδατοστεγανότητα, αντίσταση σε ανε*οπίεση, θερ*οπερατότητα και σταθ*ισ*ένος δείκτης ηχο*είωσης. 8

9 Η σή*ανση CE να γίνεται σύ*φωνα *ε το παράρτη*α ΖΑ.3 του ΑΔΑ: παραπάνω 64Φ546Ψ8Ζ6-ΚΑΛ προτύπου Στην ήλωση Επιδόσεων του Κανονισ*ού 305/2011, δηλώνονται υποχρεωτικά οι κατηγορίες (κλάσεις)/τι*ές επιδόσεων (π.χ. συντελεστής Uw κατά ΚΕΝΑΚ) 2 Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλα*βάνει και τα ακόλουθα πιστοποιητικά ή υπεύθυνη δήλωση ότι αυτά *πορούν να προσκο*ισθούν σε πρώτη ζήτηση: 9 Πιστοποιητικό εξουσιοδότησης από εταιρία παραγωγής του συστή*ατος στον κατασκευαστή, ότι ακολουθεί τις προδιαγραφές για σή*ανση CE. 9 Πιστοποιητικό εταιρίας παραγωγής του συστή*ατος κατά ISO 9001: Πιστοποιητικό εταιρίας βαφής των προφίλ 9 Πιστοποιητικά συστή*ατος από Ελληνικά και ιεθνή Ινστιτούτα δοκι*ών 9 Πιστοποιητικό και τεχνικά χαρακτηριστικά υαλοπίνακα. 9 Πιστοποιη*ένα συνεργεία τοποθέτησης από κατασκευάστρια εταιρεία ή τον ΣΕΚΑ Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν από τον ανάδοχο, το αργότερο, πριν από την υπογραφή της σύ*βασης. Ο ανάδοχος θα παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας και συντήρησης των νέων κουφω*άτων από πάσης φύσεως κατασκευαστικό ελάττω*α καθώς και αστοχία τοποθέτησης τουλάχιστον διετούς διάρκειας. Στην τι*ή του προϋπολογισ*ού του έργου συ*περιλα*βάνεται το κόστος αποξήλωσης και απο*άκρυνσης των παλαιών παραθύρων καθώς και τα απαραίτητα αρ*οκάλυπτρα, σιλικόνη και επίχρισ*α για την σφράγιση των ατελειών κατά την τοποθέτηση Θα τοποθετηθούν τρία (3) σταθερά υαλοστάσια *ε πανέλα αλου*ινίου διαστάσεων 0,60Χ0,57 για τη δίοδο των αεραγωγών *ε οπή Φ200mm, τρεις (3) ανακλινό*ενοι φεγγίτες διαστάσεων 0,60Χ0,57 και επτά (7) ανακλινό*ενοι φεγγίτες διαστάσεων 0,57Χ1,30 Οι διατο*ές αλου*ινίου θα προέρχονται από πιστοποιη*ένη κατά ISO 9001 παραγωγική διαδικασία, *ε διάταξη των επι*έρους στοιχείων τους χαρακτηριστική της σειράς (όπως ως άνω) Ειδική Περιγραφή Σχέδιο Τε5 Τεχνικά στοιχεία 7 ΦΕΓΓΙΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟΙ, ΣΙΤΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Πλάτος 1,30 m Αλου*ίνιο *ε ηλεκτροσταστική βαφή Χρώ*α RAL σύ*φωνα *ε τις οδηγίες της επίβλεψης Σίτες κάθετης κίνησης Ύψος 0,57 m ιπλά τζά*ια, ΦΕΓΓΙΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟΙ, ΣΙΤΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Πλάτος 0,60 m Αλου*ίνιο *ε ηλεκτροσταστική βαφή 9

10 Χρώ*α RAL σύ*φωνα *ε τις οδηγίες της επίβλεψης Σίτες κάθετης κίνησης Ύψος 0,57 m ιπλά τζά*ια, ΑΔΑ: 64Φ546Ψ8Ζ6-ΚΑΛ Εσωτερικές Θύρες ύο (2) Θύρες πυρασφαλείας, *ονόφυλλες, ανοιγό*ενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min *ε *πάρα πανικού, διαστάσεων1,00χ2,30 *ε αντίστοιχες πυράντοχες κάσες. Άνοιγ*α προς τα έξω. Απόχρωση RAL σύ*φωνα *ε τις υποδείξεις της επίβλεψης Περιλα*βάνονται πό*ολα, κλειδαριές, *εντεσέδες. Επενδύσεις ιπλή πυράντοχη γυψοσανίδα DF (GKF) κατά το EN520 πάχους 12.5mm κατά DIN *ε σή*ανση CE επι *εταλλικού σκελετού για τα υπέρθυρα των πυράντοχων θυρών. Πλήρωση *ε ορυκτοβά*βακα. ιαστάσεις 0,68Χ1.00 το κάθε υπέρθυρο Σπατουλάρισ*α της γυψοσανίδας. Επιχρίσ5ατα Επιχρίσ*ατα τριπτά ή πατητά *ε τσι*εντοκονία*α ιαστάσεις 126,20*2 Χρω5ατισ5οί Χρω*ατισ*οί σπατουλαριστοί επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισ*άτων *ε υψηλής ποιότητας αντι*ουχλικό πλαστικό χρώ*α Προηγείται αστάρω*α. Επιφάνεια *ατ. Απόχρωση σύ*φωνα *ε τις υποδείξεις της επίβλεψης. Ε = 250*2 (126,20*2+123,86*29οροφή) Χρω*ατισ*οί επιφανειών γυψοσανίδων *ε χρήση πλαστικών ακρυλικών χρω*άτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως *ε σπατουλάρισ*α της γυψοσανίδας Προηγείται αστάρω*α. Επιφάνεια *ατ. Απόχρωση σύ*φωνα *ε τις υποδείξεις της επίβλεψης. Ε = 2,72*2 Βερνικοχρω*ατισ*οί ξυλίνων επιφανειών *ε βερνικοχρώ*ατα δυο συστατικών βάσως νερού, οικολογική ριπολίνη νερού *ε υποστρω*α οικολογικής βελατούρας νερού ιαστάσεις των shaft Ε= 13,20 Απόχρωση σύ*φωνα *ε τις υποδείξεις της επίβλεψης Χρω*ατισ*οί πυράντοχων θυρών *ε χρώ*α RAL σύ*φωνα *ε τις υποδείξεις της επίβλεψης. Επιφάνεια Ε = 9,20*2 Βαφή της γαλβανισ*ένης εσχάρας καναλιού. Αρχικά καλός καθαρισ*ός του υποβάθρου από λίπη, έλαια, σάπωνες *ετάλλου, αλκαλικούς λεκέδες (λάσπες, κονιά*ατα), χρώ*ατα, άλατα οξείδωσης κ.λ.π και εν γένει προϊόντα διάβρωσης. Στη συνέχεια πέρασ*α *ε υπόστρω*α χρω*ατισ*ού *ε βάση εποξειδικές, πολυουρεθανικές ρ ητίνες ή * ε β άση τ ο φ ωσφορικό ο ξύ και τ έλος β αφή * ε υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία. ιαστάσεις 4,40*2 Υδραυλική εγκατάσταση 10

11 Εγκατάσταση ν έας π αροχής κ ρύου ν ερού α πό χ αλκοσωλήνα ΑΔΑ: Φ 1564Φ546Ψ8Ζ6-ΚΑΛ σ το χ ώρο τ ων δ ύο ν έων εργαστηριακών αιθουσών, περι*ετρικά της αίθουσας. η*ιουργία 8 νέων θέσεων ανα*ονών για την τροφοδότηση των οργάνων και των νεροχυτών σε ύψος περίπου 40cm από το πάτω*α. Ειδικά για την Απαγωγό Εστία τοποθέτηση σφαιροδιακόπτη (ball valve) ½ ιακλάδωση παροχής *ε ανα*ονή για νέα παροχή σε συγκεκρι*ένες θέσεις (*ε τάπα ή βάνα, κατόπιν συνεννόησης *ε την επίβλεψη). Το νέο δίκτυο νερού θα οδεύσει στις θέσεις ανα*ονής *έσω της οροφής της; αίθουσας Αποχέτευση νεροχυτών πάγκου Φ40, εσωτερική για τους νεροχύτες. Σύνδεση *ε το επιδαπέδιο φρεάτιο εκτός του χώρου του εργαστηρίου Αποχέτευση για την Απαγωγό Εστία *ε νέο δίκτυο αποχέτευσης Φ50 από πολυπροπυλένιο, σε ύψος περίπου 25cm από το πάτω*α. Σύνδεση *ε το επιδαπέδιο φρεάτιο εκτός του χώρου του εργαστηρίου η*ιουργία τεσσάρων νέων αποχετεύσεων Φ40 από PVC σύ*φωνα *ε το πρότυπο ΕΝ 1329 *ε πέντε ανα*ονές *ε ανοικτή γωνία 60ο *ε την αντίστοιχη τάπα σε ύψος 50εκ. από την επιφάνεια του δαπέδου, για πέντε αντίστοιχα εργαστηριακά όργανα. Σύνδεση *ε το υφιστά*ενο κανάλι του εργαστηριακού χώρου Συνολικό *ήκος όδευσης περίπου 10*. ιακόπτες γωνιακοί σε όλους τους υδραυλικούς υποδοχείς Ηλεκτρική εγκατάσταση Νέος υποπίνακας και νέα ηλεκτρική εγκατάσταση, Σύνδεση των υποπινάκων στον κεντρικό πίνακα *ε ανεξάρτητες ασφάλειες τριών φάσεων. Ο πίνακας θα φέρει όλα τα απαραίτητα ηλεκτρολογικά εξαρτή*ατα (ασφάλειες, λυχνίες, διακόπτες, ρελέ, διακόπτη διαρροής ρεύ*ατος κ.λ.π.) προκει*ένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής και ο*αλή λειτουργία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Στον υποπίνακα θα προβλεφθεί εφεδρικός χώρος 20% για τυχόν σύνδεση *ελλοντικών αναχωρήσεων. Ο υποπίνακας θα έχει χωριστές *πάρες ουδέτερου και γείωσης και τα υλικά των πινάκων θα είναι κατάλληλα για το ρεύ*α βραχυκύκλωσης του κάθε πίνακα Ο υποπίνακας θα είναι επισκέψι*ος και επιθεωρήσι*ος από *προστά. Ο υποπίνακας θα συνοδεύεται και από τα παρακάτω βοηθητικά εξαρτή*ατα, ανταλλακτικά, σχέδια, κλπ: α) *ία πλήρη σειρά διαγρα**άτων, λειτουργικών και κατασκευαστικών σχεδίων του πίνακα. β) κατάλογο ανταλλακτικών και καταλόγους των κατασκευαστών των διαφόρων συσκευών του πίνακα. γ) οδηγίες λειτουργίας, ρύθ*ισης και συντήρησης. δ) κατάλληλη θήκη στο εσωτερικό της πόρτας για το διάγρα**α συνδεσ*ολογίας του πίνακα. 11

12 Νέα ηλεκτρική εγκατάσταση *ε δύο οδεύσεις καλωδίων (δεξιά ΑΔΑ: και 64Φ546Ψ8Ζ6-ΚΑΛ αριστερά της αιθούσης), εντός πλαστικού/ων καναλιού/ων *ε σή*ανση CE κατάλληλης διατο*ής, που θα περιλα*βάνει συνολικά σαράντα (40) ρευ*ατοδότες Schuko σε θέσεις που απεικονίζονται στο συνη**ένο σχέδιο για την εξυπηρέτηση οργάνων, θέσεων εργασίας κ.λ.π. και που θα υποδειχθούν επακριβώς από την επίβλεψη, *ε αντίστοιχες ασφάλειες στον πίνακα. Οι οδεύσεις των καλωδίων θα πραγ*ατοποιηθούν *έσω της οροφής του εργαστηριακού χώρου. Επίσης θα τοποθετηθούν ανεξάρτητες γρα**ές τριφασικού ρεύ*ατος *ε έξι θέσεις ρευ*ατοδότη στις θέσεις που εικονίζονται στη συνη**ένη κάτοψη. Αντίστοιχες ασφάλειες στον πίνακα Ειδικότερα, για την εξυπηρέτηση των εργαστηριακών οργάνων προβλέπεται: Γρα**ή τριφασικού ρεύ*ατος 10KW (No 48) ύο Γρα**ές τριφασικού ρεύ*ατος τουλάχιστον 1000 W (Νο 37) Γρα**ή τριφασικού ρεύ*ατος τουλάχιστον 1000 W (Νο 41) ύο Γρα**ές τριφασικού ρεύ*ατος για τον Extruder Γρα**ή *ονοφασικού ρεύ*ατος 4 KW (Νο 43 και Νο 44) Γρα**ή *ονοφασικού ρεύ*ατος 10 KW (Νο 38, Νο 39 και Νο 42) Γρα**ή ηλεκτρικού ρεύ*ατος *ε καλώδιο 3Χ2,5 για την Απαγωγό Εστία (Ισχύς 370W) Ενας (1) τριπλός διακόπτης φωτισ*ού για κάθε χώρο. η*ιουργία *ιας ξεχωριστής γρα**ής για κάθε τριάδα φωτιστικών Το κανάλι, οι ρευ*ατοδότες, οι διακόπτες, οι ασφάλειες το ρελέ και γενικώς όλα τα υλικά και *ικρουλικά ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που θα χρησι*οποιηθούν, θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας σύ*φωνα *ε την ευρωπαϊκή νο*οθεσία και θα φέρουν σή*ανση CE. Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα είναι σύ*φωνη * ε τ α π ρότυπα χ α*ηλής τ άσης τ ης Ε.Ε. ΕΝ :2001 Φωτιστικά οροφής 2Χ36W *ε *εταλλικά παραβολικά κάτοπτρα *ε στάρτερ και ηλεκτρονικό ballast *ήκους L=1.20 και λά*πες φθορίου Τ5 σύ*φωνα *ε το συνη**ένο σχέδιο της άνοψης. Προ*ήθεια 9 τοποθέτηση 9 καλωδίωση δύο (2) φωτιστικών ασφαλείας (EXIT) πάνω από κάθε θύρα, *ε λα*πτήρα φθορισ*ού 8W (φωτεινής ροής τουλάχιστον 150lm) και ενσω*ατω*ένη *παταρίας Ni9Cd αυτονο*ίας 90min. Η συντάξασα Σοφία Λένη ιπλ. Πολιτικός Μηχ 12