Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος Ν. Σμύρνης κ. Τζουλάκης Σταύρος

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης / Συνεδρίασης, του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός Απόφασης : 111/2016 Θέμα: Έγκριση Σύναψης και ειδικότερων όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής & Δήμου Ν. Σμύρνης για το έργο «Ανάπλαση οδών Ομήρου Παλαιολόγου και εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο Ν. Σμύρνης για την υπογραφή της. Στη Νέα Σμύρνη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την ημέρα Μεγάλη Δευτέρα και ώρα 16:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης, κατόπιν της υπ. αριθμ. πρωτ / πρόσκλησης της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τους Συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 67 του Ν.3852/10 την ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα (34) μέλη ήτοι : Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: 1. ΧΑΤΖΑΝΤΟΥΡΙΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 22. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2. ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 23. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 3. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 24. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4. ΝΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 25. ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 5. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 26. ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6. ΤΣΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 27. ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 7. ΣΥΡΙΓΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 28. ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 8. ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 29. ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 9. ΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30. ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 10. ΚΡΙΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31. ΚΟΥΤΕΤΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 11. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΩΝΟΡΑ 32. ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 12. ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 33. ΚΑΣΙΜΗ ΕΛΕΝΗ 13. ΖΑΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 34. ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14. ΚΛΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 35. ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ 15. ΣΙΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 36. ΤΣΑΜΑΣΙΡΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ 16. ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 37. ΚΑΤΑΛΕΙΦΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 17. ΑΠΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ 38. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18. AΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 39. ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19. ΑΛΥΚΑΤΟΡΑΣ ΤΡΥΦΩΝ 40. ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 20. ΠΕΡΑΘΩΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 41. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21. ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι ο κ.κ : 1. ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 2. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 3. ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ 4. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 5. ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 6. ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 7. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος Ν. Σμύρνης κ. Τζουλάκης Σταύρος 1

2 Η κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της υπ αριθμ. 6 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 25/4/2016 και εισηγούμενη το 3 ο Θέμα της Ημερησίας Διάταξης, διαβάζει την Εισήγηση του κ. Δημάρχου, που έχει ως εξής: Κυρία Πρόεδρε, Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα να λάβει απόφαση για : Την έγκριση της σύναψης και των ειδικότερων όρων της συνημμένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Νέας Σμύρνης για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ - ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ» αρ. μελ. 66/2015 Την Εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο για την υπογραφή της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Έχουν αποχωρήσει οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Κονιδάρης Διονύσιος, Τσιάπης Παναγιώτης, Σιούτας Νικόλαος & Πούλιος Κων/νος, ενώ έχουν προσέλθει οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Νάνου Δήμητρα, Μπακαλοπούλου Μαρία, Τερζόπουλος Θεόδωρος & Ζαβός Αλέξανδρος) Αφού άκουσε την Πρόεδρο και το Δήμαρχο και αφού έλαβε υπόψη του: Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του Το Π.Δ/τος 145/2010 (ΦΕΚ 238Α - 27/12/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» και την υπ αρ / Απόφαση Έγκριση Τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 2494Β 04/11/2011). Τις διατάξεις του N. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Τις ισχύουσες διατάξεις «περί κατασκευής δημοσίων έργων» σύμφωνα με το Ν. 1418/84 και το Π.Δ. 609/86, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν. 2229/94, Π.Δ. 368/94, Ν. 2576/98, 3263/04 κλπ και όπως κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/2008 και ισχύουν σήμερα. Τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93Α/ ). Την υπ αρ. 210/2014 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί έγκρισης της 1ης Τροποποίησης του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων (Π.Ε.Ε.) Περιφέρειας Αττικής οικ. Έτους 2015, σύμφωνα με την οποία το έργο εντάχθηκε αρχικά στο Πρόγραμμα. Την υπ αρ. 211/2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί έγκρισης της 3ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικ. Έτους 2015, σύμφωνα με την οποία το έργο εντάχθηκε στον Προϋπολογισμό. Την υπ αρ. 369/2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σχετικά με την έγκριση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων (Π.Ε.Ε.) της Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2016, σύμφωνα με την οποία, μετά από αίτημα του Δήμου αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του έργου και ανήλθε στο ποσό των ,00. Την υπ αρ. 1/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σχετικά με την έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικ. Έτους Το υπ αρ / έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής σχετικά με την επάρκεια της Τεχνικής Μελέτης. Το υπ αρ / έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής σχετικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. Το υπ αρ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής. Το υπ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/1η ΕΒΑ/61823/38144/1737/ έγγραφο της 1ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων περί έγκρισης έναρξης εργασιών στην περιοχή παρέμβασης. Το υπ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/Β ΕΠΚΑ/61649/38018/2117/ έγγραφο της Β ΕΠΚΑ περί έγκρισης εκσκαφών υπό όρους. Το υπ αρ. 56 Απόσπασμα Πρακτικού της 56ης Συνεδρίασης της του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής της Π.Ε. Νοτίου Τομέα σύμφωνα με το οποίο το Σ.Α. εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του σχετικά με την υποβληθείσα μελέτη. 2

3 Την υπ αρ. 93/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Σμύρνης, με την οποία εγκρίθηκε η κυκλοφοριακή μελέτη του έργου. Την αρ. 94/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Σμύρνης περί έγκρισης της οριστικής μελέτης του έργου. Την υπ αρ. 123/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για την έγκριση της σύναψης και των όρων της παρούσας και την εξουσιοδότηση της Περιφερειάρχη για την υπογραφή αυτής. Το συνημμένο Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Νέας Σμύρνης για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ - ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ» μετά από διαλογική συζήτηση και κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει με (25) θετικές ψήφους τη σύναψη και τους ειδικότερους όρους της παρακάτω Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Νέας Σμύρνης, για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ - ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ», αρ. μελ. 66/2015, εκτός του άρθρου 7 της συμβάσεως το οποίο εγκρίνεται με (20) θετικές ψήφους και για το οποίο οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Κουτελάκης Γεώργιος, Μάντζιου Αφροδίτη, Ιακωβάκη Μαρίνα, Κουτετέ Αικατερίνη και Κασίμη Ελένη ψήφισαν αρνητικά. Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Πάντος Παναγιώτης, Τσαμασίρου Ρουμπίνη, Καταλειφός Θεόφιλος, Πανταζής Δημήτριος & Βρεττός Άγγελος ψήφισαν αρνητικά, όλα τα άρθρα της Σύμβασης. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ - ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ» Στην Αθήνα σήμερα οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής» (Ο.Τ.Α. β βαθμού) που εδρεύει στην Αθήνα, Συγγρού Τ.Κ , όπως εκπροσωπείται νόμιμα από την Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ειρήνη Δούρου, 2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Νέας Σμύρνης» (Ο.Τ.Α. α βαθμού), που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη, Ελευθερίου Βενιζέλου 14, Νέα Σμύρνη - Τ.Κ , όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο κ. Σταύρο Τζουλάκη, Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α - 27/12/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» και την υπ αρ / Απόφαση Έγκριση Τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 2494Β 04/11/2011). 3. Το N. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 4. Τις ισχύουσες διατάξεις «περί κατασκευής δημοσίων έργων» σύμφωνα με το Ν. 1418/84 και το Π.Δ. 609/86, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν. 2229/94, Π.Δ. 368/94, Ν. 2576/98, 3263/04 κλπ και όπως κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/2008 και ισχύουν σήμερα. 5. Το άρθρο 47 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93Α/ ). 6. Την υπ αρ. 210/2014 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί έγκρισης της 1 ης Τροποποίησης του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων (Π.Ε.Ε.) Περιφέρειας Αττικής οικ. Έτους 2015, σύμφωνα με την οποία το έργο εντάχθηκε αρχικά στο Πρόγραμμα. 3

4 7. Την υπ αρ. 211/2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί έγκρισης της 3 ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικ. Έτους 2015, σύμφωνα με την οποία το έργο εντάχθηκε στον Προϋπολογισμό. 8. Την υπ αρ. 369/2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σχετικά με την έγκριση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων (Π.Ε.Ε.) της Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2016, σύμφωνα με την οποία, μετά από αίτημα του Δήμου αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του έργου και ανήλθε στο ποσό των , Την υπ αρ. 1/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σχετικά με την έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικ. Έτους Το υπ αρ / έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής σχετικά με την επάρκεια της Τεχνικής Μελέτης. 11. Το υπ αρ / έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής σχετικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. 12. Το υπ αρ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής. 13. Το υπ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/1 η ΕΒΑ/61823/38144/1737/ έγγραφο της 1 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων περί έγκρισης έναρξης εργασιών στην περιοχή παρέμβασης. 14. Το υπ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/Β ΕΠΚΑ/61649/38018/2117/ έγγραφο της Β ΕΠΚΑ περί έγκρισης εκσκαφών υπό όρους. 15. Το υπ αρ. 56 Απόσπασμα Πρακτικού της 56 ης Συνεδρίασης/ του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής της Π.Ε. Νοτίου Τομέα σύμφωνα με το οποίο το Σ.Α. εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του σχετικά με την υποβληθείσα μελέτη. 16. Την υπ αρ. 93/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η κυκλοφοριακή μελέτη του έργου. 17. Την αρ. 94/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Σμύρνης περί έγκρισης της οριστικής μελέτης του έργου. 18. Την υπ αρ. 123/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για την έγκριση της σύναψης και των όρων της παρούσας και την εξουσιοδότηση της Περιφερειάρχη για την υπογραφή αυτής. 19. Την υπ αρ.... Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Σμύρνης για την έγκριση της σύναψης και των όρων της παρούσας και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή αυτής. 20. Την υπ αρ... Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Συμφώνησαν να συνάψουν Προγραμματική Σύμβαση, οι όροι της οποίας έχουν ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1 : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Σκοπός και Αντικείμενο Σύμβασης Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής του έργου Προϋπολογισμός Χρηματοδότηση του έργου Φορέας εκτέλεσης και φορέας διαχείρισης του έργου Ιδιοκτησιακό καθεστώς Χρήση χώρου Χρονική διάρκεια της σύμβασης Χρονοδιάγραμμα Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων Σύσταση και ρόλος της Κοινής Επιτροπής 4

5 Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης Αντισυμβατική Συμπεριφορά Συνέπειες Ρήτρες Επίλυση Διαφωνιών Τελικές διατάξεις ΑΡΘΡΟ 2 : ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ - ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού ,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%). Ειδικότερα, αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η ανάπλαση δύο βασικών οδών του Δήμου της Νέας Σμύρνης, της οδού Ομήρου από τη συμβολή της με την οδό Ελ. Βενιζέλου έως την οδό Κ. Παλαιολόγου και την οδό Κ. Παλαιολόγου από τη συμβολή της με την οδό Ομήρου έως την πλατεία Χρυσοστόμου Σμύρνης, συμπεριλαμβανομένης της νησίδας Παλαιολόγου, Ιωνίας και Κυδωνιών και των παρακείμενων σε αυτήν δύο ακόμη δρόμων Ιωνίας και Κυδωνιών. Επιπλέον, περιλαμβάνεται η μετατροπή της μιας λωρίδας της οδού Παλαιολόγου που εφάπτεται με την πλατεία Χρυσοστόμου Σμύρνης, σε ποδηλατόδρομο μέχρι τη λεωφόρο Ν. Πλαστήρα. Στόχος της έργου είναι να συγκεράσει τη βασική αντίθεση της λειτουργίας της περιοχής επέμβασης, που ενώ αποτελεί έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες εισόδου στη Νέα Σμύρνη, είναι ταυτόχρονα και ο πυρήνας του εμπορικού κέντρου του Δήμου. Για το λόγο αυτό επιχειρείται διευθέτηση της κίνησης των οχημάτων και των πεζών με σκοπό την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του κοινού και την ανάδειξη του χαρακτήρα του εμπορικού κέντρου. ΑΡΘΡΟ 3 : ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Το έργο της ανάπλασης θα εκτελεστεί σε βασικούς οδούς του περιγράφεται στο άρθρο 2. Δήμου Νέας Σμύρνης, όπως ΑΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σύμφωνα με τη μελέτη στο ποσό των ,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%), αφορά αποκλειστικά την εκτέλεση του έργου, τυχόν δε υπόλοιπο μετά τη δημοπράτηση δεν επαναδιατίθεται για την επέκταση του έργου ή για την εκτέλεση άλλου έργου, αλλά δύναται να διατεθεί για τυχόν αύξηση του Φ.Π.Α. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής με ΚΑΕ Η ροή της χρηματοδότησης θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας για τα δημόσια έργα. Κάθε αύξηση της συμβατικής δαπάνης (πλέον της νόμιμης αναθεώρησης), που θα προκύψει από ΑΠΕ ή συμπληρωματική σύμβαση θα βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους του Δήμου Νέας Σμύρνης. ΑΡΘΡΟ 5 : ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το έργο θα δημοπρατηθεί και θα εκτελεστεί από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής. Η μελέτη εκπονήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Σμύρνης και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης με την υπ αρ. 94/2015 απόφαση του. Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και τη κατασκευή του εφαρμόζονται οι διατάξεις των Ν.1418/84, Ν.3263/04, Π.Δ.186/96, Π.Δ.609/85 όπως κωδικοποιήθηκαν με τον Ν. 3669/08 και ισχύουν σήμερα. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου, ο Δήμος Νέας Σμύρνης θα αναλάβει τη συντήρησή του. 5

6 ΑΡΘΡΟ 6 : ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ Οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν στο οδικό δίκτυο του Δήμου Νέας Σμύρνης. Η εν λόγω περιοχή εντάσσεται στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο σύμφωνα με τα υπ αρ. Φ.Ε.Κ. 312/Δ/ και 337Δ/ περί Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης Ρυμοτομικού Σχεδίου Νέας Σμύρνης. Σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης υλοποίησης του έργου εξαιτίας οποιονδήποτε νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων σχετιζομένων είτε με το περιβαλλοντικό και πολεοδομικό καθεστώς, είτε με άλλα συναφή ζητήματα, είτε από μη λήψη των όποιων απαιτουμένων κατά νόμο αδειών και εγκρίσεων, ο Δήμος Νέας Σμύρνης ευθύνεται κατά νόμο. Ο Δήμος Νέας Σμύρνης είναι ο μόνος υπεύθυνος για καταβολή αποζημιώσεων ή άλλες υποχρεώσεις έναντι του αναδόχου του έργου ή άλλων προσώπων ελκόντων δικαιώματα από μία τέτοια αδυναμία ή καθυστέρηση ή διακοπή υλοποίησης του έργου. Ο Δήμος Ν. Σμύρνης είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων τρίτων σχετιζομένων είτε με το καθεστώς ιδιοκτησίας και τη χρήση των χώρων παρέμβασης είτε με τη μη λήψη όλων των κατά νόμο απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων. ΑΡΘΡΟ 7 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε πενήντα (50) μήνες. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων. Η ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης δεν μπορεί να συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής. Ο χρόνος για την αποπεράτωση του έργου, όπως αναγράφεται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (άρθρο 7) προσδιορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες, της προθεσμίας αρχομένης από την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περί δημοσίων έργων διατάξεων. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 8 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Α. Η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει: Την εξ ολοκλήρου χρηματοδότηση του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας κι όπως θα περιγράφεται στη μελέτη και στη σύμβαση κατασκευής του έργου με τον ανάδοχο, μέχρι του ποσού των ,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%). Τη δημοπράτηση από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής, την υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο και κατασκευή του έργου σύμφωνα με τους κανόνες των δημοσίων έργων και τις ισχύουσες κάθε φορά τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγραφές ασφαλείας. Τον ορισμό εκπροσώπων της που θα συμμετέχουν στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και την παροχή κάθε δυνατής και αναγκαίας πληροφορίας και βοήθειας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση. Την διοικητική παράδοση του έργου μετά τη σύνταξη της βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών. Β. Ο Δήμος Νέας Σμύρνης αναλαμβάνει: Τη μέριμνα για την απομάκρυνση κινητών και ακίνητων που βρίσκονται στην περιοχή παρέμβασης, ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη εγκατάσταση του εργοταξίου και η συνέχιση των εργασιών. Τη μέριμνα για την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων πριν τη δημοπράτηση του έργου. 6

7 Την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει κάθε επιπλέον δαπάνη μελετών και εργασιών που δεν συμπεριλαμβάνονται στη θεωρημένη μελέτη και η ανάγκη τους προκύπτει από εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις. Τις αιτήσεις σύνδεσης προς τις ΔΕΚΟ και τις δαπάνες που προκύπτουν εξ αυτών μετά τη διοικητική παραλαβή του έργου και την κατασκευή όλων των απαιτούμενων συνδέσεων με τα δίκτυα κοινής ωφελείας. Τον ορισμό τεχνικού υπαλλήλου, που θα συνδράμει στην επίλυση προβλημάτων που αναφύονται κατά την εκτέλεση του έργου και αφορούν θέματα αποκλειστικής αρμοδιότητας Δήμου. Τον ορισμό εκπροσώπου που θα συμμετάσχει στην προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου. Τη διοικητική παραλαβή του έργου μετά τη σύνταξη της βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών. Την ευθύνη για τη λήψη μέτρων φύλαξης του έργου μέχρι την οριστική παραλαβή του. Τη μέριμνα μετά την οριστική παραλαβή, για τη συντήρηση του έργου και των εγκαταστάσεων του, τη φύλαξη του και γενικά τη λήψη κάθε επιπλέον μέτρου για την αποτροπή βλαβών ή καταστροφών. Την υποχρέωση να προσδώσει δημοσιότητα στη χρηματοδότηση του έργου από την Περιφέρεια Αττικής, μέσω ανοικτής εκδήλωσης, ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο και το τοπικό ραδιόφωνο, καθώς και με την τοποθέτηση αναμνηστικής πινακίδας σε εμφανές σημείο. ΑΡΘΡΟ 9 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συνίσταται Κοινή Επιτροπή, αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη, τα οποία είναι: Δύο (2) Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Αττικής με τους νόμιμους αναπληρωτές τους, ο ένας εκ των οποίων ορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής. Ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής με το νόμιμο αναπληρωτή του. Ένας (1) εκπρόσωπος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής με το νόμιμο αναπληρωτή του. Ένας (1) εκπρόσωπος του Δήμου Νέας Σμύρνης με το νόμιμο αναπληρωτή του. Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι φορείς πρέπει να κοινοποιήσουν αμφίδρομα τα οριζόμενα από αυτούς μέλη της Κοινής Επιτροπής. 9.1 Αντικείμενο και αρμοδιότητες της Κοινής Επιτροπής Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων αυτής, η παρακολούθηση της απορρόφησης των πιστώσεων και η εισήγηση στα συμβαλλόμενα μέρη για κάθε ζήτημα που τυχόν δεν ρυθμίζεται με την σύμβαση αυτή. Ενδεικτικά, η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: Παρακολουθεί την πορεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής και ειδικότερα ενημερώνεται για την κάθε εντολή πληρωμής και συντάσσει σχετικό πρακτικό Εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης Εισηγείται στους συμβαλλόμενους αιτιολογημένα με πρακτικό της, την παράταση υλοποίησης του αντικειμένου και της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής Συνεδριάσεις Λειτουργία - Αποφάσεις Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής ορίζεται ένας από τους Περιφερειακούς Συμβούλους κατόπιν σχετικής απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. 7

8 9.2.2 Η επιτροπή συγκαλείται μετά την υπογραφή της παρούσας με ευθύνη του προέδρου της και με γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί τρεις τουλάχιστον μέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης Η επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όταν το ζητήσουν τουλάχιστον τρία από τα πέντε μέλη της Η επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία του Δήμου Νέας Σμύρνης και κατά περίπτωση στα Γραφεία της Γεν. Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής Η επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται σε αυτή τα 3/5 των μελών της και αποφασίζει για κάθε θέμα με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων μελών της Χρέη γραμματειακής υποστήριξης και τήρησης πρακτικών εκτελεί υπάλληλος του Δήμου Νέας Σμύρνης. ΑΡΘΡΟ 10 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Όλοι οι όροι της σύμβασης είναι ουσιώδεις. Καμία τροποποίηση της Σύμβασης δεν γίνεται για το αντικείμενο και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου. Για τυχόν απαιτούμενη τροποποίηση σε άλλα σημεία της Προγραμματικής Σύμβασης εκτός των ανωτέρω, απαιτείται η συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών και η υπογραφή σχετικής τροποποιητικής σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 11 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι σημαντικοί, από οποιονδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στον έτερο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο και σε περίπτωση αδυναμίας ή αμέλειας της αποκατάστασης, έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία. ΑΡΘΡΟ 12 : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΩΝ Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια. ΑΡΘΡΟ 13 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Αυτά συμφωνήθηκαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφτηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2). ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ H ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ Εξουσιοδοτεί με (25) θετικές ψήφους τον Δήμαρχο Νέας Σμύρνης κ. Σταύρο Τζουλάκη, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και να υπογράψει την ανωτέρω Προγραμματική Σύμβαση. 8

9 Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Πάντος Παναγιώτης, Τσαμασίρου Ρουμπίνη, Καταλειφός Θεόφιλος, Πανταζής Δημήτριος & Βρεττός Άγγελος ψήφισαν αρνητικά. ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΠΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακριβές Αντίγραφο Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9