Oι προτάσεις των εργοληπτών για το νοµοσχέδιο Την αντίδραση όλων των εργοληπτικών οργανώσεων προκάλεσε το νοµοσχέδιο του ΥΠΕΧΩ Ε για το «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και συναφείς διατάξεις», όπως τουλάχιστον προκύπτει απο τις αναλυτικές θέσεις που διατυπώνουν οι ίδιες οι εργοληπτικές οργανώσεις, οι οποίες έστειλαν εγκαίρως τις προτάσεις τους, προκειµένου να επακολουθήσει εποικοδοµητικός διάλογος, µε στόχο να καταρτιστεί ένα νοµοσχέδιο αποδεκτό απο όλες τις πλευρές. Πανελλήνια Ενωση ιπλωµατούχων Μηχανικών Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (ΠΕ ΜΕ Ε) Προτάσεις για τη σύνταξη νέου σ/ν Την πλήρη αντίθεσή της στο σχέδιο νόµου του ΥΠΕΧΩ Ε για το «µειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και συναφείς διατάξεις», εκφράζει η Πανελλήνια Ένωση ιπλωµατούχων Μηχανικών Εργοληπτών ηµοσίων Έργων, µε επιστολή προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΧΩ Ε. Η ΠΕ ΜΕ Ε εκτιµά ότι το σχέδιο νόµου ως έχει, ακόµη και µε τροποποιήσεις, είναι καταστροφικό για όλες τις εργοληπτικές επιχειρήσεις και καλεί τον υπουργό ΠΕΧΩ Ε να το αποσύρει και να προβεί σε άµεση έναρξη διαλόγου µε το ΤΕΕ και τις εργοληπτικές οργανώσεις, για τη σύνταξη νέου σχεδίου νόµου. Αναλυτικά οι θέσεις της ΠΕ ΜΕ Ε έχουν ως εξής: AΡΘΡO 1 παρ. 1: «Σκοπός της δηµοπρασίας είναι η ανάδειξη αναδόχου ικανού για την έγκαιρη, άρτια και οικονοµική κατασκευή του έργου. Η ανάθεση της κατασκευής γίνεται υποχρεωτικά στην εργοληπτική επιχείρηση ή κοινοπραξία η οποία προσέφερε τη µικρότερη οικονοµική προσφορά, υπό τον όρο ότι καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό» εν συµφωνούµε µε την πλήρη κατάργηση του µαθηµατικού τύπου, ιδίως για τα έργα κάτω του πεδίου εφαρµογής της κοινοτικής νοµοθεσίας π.δ.. 334/2000) παρ. 2: «Πριν την σύναψη της σύµβασης, η Προϊσταµένη Αρχή ζητεί από την εργοληπτική επιχείρηση ή κοινοπραξία που αναδείχθηκε ανάδοχος, τάσσοντας προθεσµία δεκαπέντε ηµερών, να προσκοµίσει εκ νέου, επικαιροποιηµένα, όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό, όπως προβλέπονται στη ιακήρυξη. Αν η τεθείσα προθεσµία παρέλθει άπρακτη, ή αν τα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή αν εξέλιπαν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες έγινε δεκτή στο διαγωνισµό η αναδειχθείσα ως ανάδοχος, εξετάζεται η ανάθεση της κατασκευής στην αµέσως επόµενη, κατά σειρά µειοδοσίας, εργοληπτική επιχείρηση ή κοινοπραξία υπό τις ίδιες προϋποθέσεις και ούτω καθεξής έως ότου καταστεί δυνατή η ανάθεση, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 2 του παρόντος. Η µη προσκόµιση πλήρων δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύµβασης, έχει ως συνέπεια την άµεση κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής και αποτελεί λόγο πειθαρχικής δίωξης κατά τις διατάξεις του π.δ. 278/99.» Η έγκριση του αποτελέσµατος σηµαίνει ότι έχει παρέλθει πλέον το στάδιο ελέγχου συνεπώς η εκ νέου προσκόµιση των δικαιολογητικών σε συνδυασµό και µε την καθυστέρηση µε την οποία καλείται ο ανάδοχος για υπογραφή της σύµβασης είναι περιττή. Η συγκεκριµένη διάταξη είναι αόριστη, υποκειµενική και ατελής. Ποιο είναι το όργανο που θα διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις; Χωρεί ένσταση στο στάδιο αυτό µετά τον διαγωνισµό; Πλέον των ανωτέρω τίθεται και θέµα ανεκτέλεστου το οποίο εν τω µεταξύ µπορεί να έχει µεταβληθεί. ΑΡΘΡO 2 παρ. 2γ: «γ) O συναγωνισµός δεν υπήρξε επαρκής ή υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι οι συναγωνιζόµενοι συνεννοήθηκαν για να αποφύγουν τον πραγµατικό συναγωνισµό. Σε περίπτωση ακύρωσης του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας ή ανάκλησης της σχετικής αποφάσεως λόγω συνεννόησης των συναγωνιζόµενων, οι συνεννοηθέντες αποκλείονται από την καθ οιονδήποτε τρόπο συµµετοχή στην εκτέλεση του υπόψη έργου, καταπίπτει υπέρ του Κυρίου του Έργου η εγγυητική επιστολή συµµετοχής τους στο διαγωνισµό και κινείται
εναντίον τους υποχρεωτικά, µε πρωτοβουλία της Προϊσταµένης Αρχής, η προβλεπόµενη από τις κείµενες διατάξεις πειθαρχική διαδικασία». Η απόδειξη της συνεννόησης είναι δύσκολη και ενέχει ποινικές ευθύνες στους εισηγούµενους ότι έγινε συνεννόηση. Αφού λοιπόν η Προϊσταµένη Αρχή διατηρεί κάθε δικαίωµα για το ασύµφορο της ηµοπρασίας µπορεί να επαναλάβει την δηµοπρασία χωρίς να δώσει λόγο παρά µόνο για το ότι η προσφορά είναι ασύµφορη. Oι διατάξεις της παραγράφου αυτής ενέχουν τα στοιχεία υποκειµενισµού και ετσιθελισµού διότι η έννοια «σοβαρές ενδείξεις» δεν µπορεί να δικαιολογήσει την ακύρωση του αποτελέσµατος και µάλιστα χωρίς καµία αιτιολόγηση. παρ. 4: «Η Προϊσταµένη Αρχή µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφασή της να ανακαλέσει την διακήρυξη του διαγωνισµού, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, αν δεν έχει πλέον ενδιαφέρον στην εκτέλεση του έργου, ή προκειµένου να δηµοπρατήσει πάλι το έργο µε τους ίδιους ή τροποποιηµένους όρους ή να το κατασκευάσει µε οποιονδήποτε άλλο νόµιµο τρόπο. Νόµιµο λόγο για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου συνιστά και η, εξ αιτίας δικαστικών εµπλοκών ή άλλων λόγων, αδυναµία σύναψης της σύµβασης εντός χρονικού διαστήµατος δώδεκα (12) µηνών από την ηµέρα δηµοσίευσης της διακήρυξης.» Είναι µια καταχρηστική και λεόντεια διάταξη που δίνει την δυνατότητα στην Προϊσταµένη Αρχή να ανακαλέσει σε οποιοδήποτε στάδιο την διακήρυξη του διαγωνισµού (δηλαδή στην ουσία να ακυρώσει τον διαγωνισµό). Το 2ο εδάφιο της παρ. 4 είναι καταχρηστικό, διότι στην ουσία καταργεί την έννοια, καταρχήν, της προσωρινής δικαστικής προστασίας του ν. 2522/97 (άρθρα 2 και 5 του νόµου), αλλά γενικά και την από το Σύνταγµα (άρθρο 20) οριζόµενη δικαστική προστασία (αναιρεί το δικαίωµα της ακροάσεως). εν πρέπει τις συνέπειες της καθυστέρησης απονοµής της ικαιοσύνης να τις επωµιστεί ο συµµετέχων σε διαγωνισµό εργολήπτης. Σε κανένα σηµείο του σχεδίου νόµου δεν προβλέπεται αποζηµίωση για τον εργολήπτη που τελικά θα δικαιωθεί από τα δικαστήρια, ενώ στο µεταξύ θα έχει ακυρωθεί και επαναδηµοπρατηθεί εκ νέου ο συγκεκριµένος διαγωνισµός. Είναι µία διάταξη ετεροβαρής, ιδίως επειδή η προϊσταµένη αρχή µπορεί να δηµοπρατήσει το έργο µε τους ίδιους ακριβώς όρους, αν δεν έχει πλέον ενδιαφέρον στην εκτέλεση του έργου, χωρίς καµία υποχρέωση αποζηµίωσης στον ανάδοχο από την ακύρωση του έργου. Η διάταξη αυτή ανοίγει την πόρτα σε αυθαιρεσίες, καθώς κάθε Αναθέτουσα Αρχή που δεν επιθυµεί συγκεκριµένο ανάδοχο δύναται να ακυρώσει τη δηµοπρασία. ΑΡΘΡO 3 παρ. 1 «Η ανοιχτή δηµοπρασία και η φάση υποβολής των προσφορών στη δηµοπρασία µε προεπιλογή διεξάγονται οποιαδήποτε εργάσιµη ηµέρα πλην της Παρασκευής, µε ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10η π.µ.» Είναι πάγιο αίτηµα της ΠΕ ΜΕ Ε να διενεργούνται οι δηµοπρασίες µία ηµέρα την εβδοµάδα. Η καθιέρωση τεσσάρων ηµερών για δηµοπρασίες πλήττει τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις καθώς τις οδηγεί σε αύξηση εξόδων, σε συνεχείς µετακινήσεις κλπ. Ιδίως οι ατοµικές επιχειρήσεις, οι οποίες υποχρεούνται σε αυτοπρόσωπη κατάθεση προσφοράς δεν θα έχουν καθόλου χρόνο να ασχοληθούν µε την καθ εαυτό κατασκευή των έργων. ΑΡΘΡO 4 παρ. 2 «Σε κάθε διακήρυξη ορίζεται υποχρεωτικά ένα όριο ποσοστού έκπτωσης, πάνω από το οποίο ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίζει, επιπλέον της εγγύησης της προηγούµενης παραγράφου, πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης ως ακολούθως: για τις πρώτες δέκα εκατοστιαίες µονάδες έκπτωσης µετά το ως άνω όριο, µισή (0,5) εκατοστιαία µονάδα εγγύησης για κάθε µονάδα έκπτωσης. Για τις επόµενες δέκα εκατοστιαίες µονάδες έκπτωσης, µία (1) µονάδα για κάθε µονάδα έκπτωσης. Τέλος, για τις επόµενες µονάδες έκπτωσης, µιάµιση (1,5) µονάδα εγγύησης για κάθε µονάδα έκπτωσης έως ότου συµπληρωθεί συνολικό ποσοστό εγγύησης 35% του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, όπως αυτός ορίζεται πιο πάνω». ιαφωνούµε µε την αύξηση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης λόγω έκπτωσης µεγαλύτερης της οριζόµενης. Τα ποσοστά πρόσθετης εγγύησης είναι δυσβάσταχτα για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν διαθέσιµα στις Τράπεζες. Εάν εφαρµοσθούν σωστά οι ισχύουσες διατάξεις περί έκπτωσης και τήρησης χρονοδιαγραµµάτων δεν υπάρχει λόγος πρόσθετης εγγύησης. παρ. 4. «Αν, για λόγους που αφορούν τον κύριο του έργου, δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση του αναδόχου στο έργο αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος µπορεί να
υποβάλλει αίτηση προς την ιευθύνουσα Υπηρεσία για επιστροφή της πρόσθετης εγγύησης της παραγράφου 2 του παρόντος. Επί της αιτήσεως αποφασίζει αιτιολογηµένα η Προϊσταµένη Αρχή εντός µηνός από την υποβολή της, κατόπιν εισηγήσεως της ιευθύνουσας Υπηρεσίας. O ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει εκ νέου τις εγγυητικές επιστολές της πρόσθετης εγγύησης όταν καταστεί δυνατή η εγκατάστασή του στο έργο και εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από της εγγράφου σχετικής προσκλήσεως της ιευθύνουσας Υπηρεσίας, άλλως κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος. Κατά τα λοιπά ως προς τη διαδικασία της έκπτωσης, τις συνέπειες και την συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος.» εν αναφέρεται τίποτα για τις συνέπειες που πρέπει να έχει ο κύριος του έργου, όταν µε υπαιτιότητά του δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση του εργολήπτη. O εργολήπτης αντιµετωπίζει σηµαντικά έξοδα για τη δηµιουργία του εργοταξίου του για τα οποία και θα έπρεπε να αποζηµιωθεί. παρ. 6 «Oι εγγυήσεις που προβλέπονται στις προηγούµενες παραγράφους, οι εγγυήσεις για τη συµµετοχή στους διαγωνισµούς, καθώς και οι εγγυήσεις για την τυχόν λαµβανόµενη προκαταβολή, παρέχονται µε εγγυητικές επιστολές τραπεζών που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του ΕOΧ, συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Μπορεί επίσης να παρέχονται και µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων για παρακατάθεση σ αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού ή χρεογράφων που προβλέπεται η τέτοια χρήση τους και µε την τιµή που προβλέπουν γι αυτά οι ειδικές διατάξεις. Ειδικά για έργα συνολικού προϋπολογισµού µέχρι του ανωτάτου ορίου της 3ης τάξης µπορεί, επιπλέον των ανωτέρω, να προσκοµίζονται εγγυητικές επιστολές του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών ηµοσίων Έργων (ΤΣΜΕ Ε). Oι ως άνω εγγυητικές επιστολές πρέπει, προκειµένου να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία, να απευθύνονται στην Αρχή που διεξάγει το διαγωνισµό, ή στον φορέα κατασκευής ή στον κύριο του έργου, να αναφέρουν σαφώς τα στοιχεία της επιχείρησης υπέρ της οποίας παρέχονται, τον τίτλο του έργου, το ποσό για το οποίο εγγυώνται και το χρόνο ισχύος, όπως αυτά προβλέπονται στη διακήρυξη, επιπλέον δε να περιλαµβάνουν παραίτηση του εγγυητή από το δικαίωµα διζήσεως και υπόσχεση για την απροφάσιστη καταβολή του ποσού, εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµέρα λήψεως της σχετικής ειδοποιήσεως. Αν το σύνολο της εγγύησης δεν υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ΕΥΡΩ, η εγγύηση µπορεί να παρέχεται µε εγγυητική επιστολή ενός και µόνου πιστωτικού ιδρύµατος. Αν υπερβαίνει το ποσό αυτό και µέχρι του τετραπλασίου του, οι εγγυήσεις πρέπει να προέρχονται από δύο τουλάχιστον πιστωτικά ιδρύµατα. Πάνω από τα τέσσερα εκατοµµύρια (4.000.000) ΕΥΡΩ η παρεχόµενη από κάθε πιστωτικό ίδρυµα εγγύηση δεν µπορεί να υπερβαίνει κατά ποσοστό το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής εγγυήσεως. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων µπορεί να αναπροσαρµόζονται τα ανωτέρω ποσά.» Oι διατάξεις του εν λόγω άρθρου είναι απαράδεκτες. Αποστερούν από το ΤΣΜΕ Ε, που είναι κοινωνικός φορέας, σηµαντικά έσοδα τα οποία τα κατευθύνουν προς τις Τράπεζες. Επίσης οι διατάξεις αυτές καταδικάζουν σε έξοδο από το επάγγελµα συναδέλφους, οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα έκδοσης εγγυητικών επιστολών από Τράπεζες. παρ.7: «Oι εγγυήσεις των προηγούµενων παραγράφων καταπίπτουν, πάντοτε υπέρ του κυρίου του έργου και καλύπτουν στο σύνολό τους και χωρίς καµιά διάκριση την πλήρη και πιστή εφαρµογή όλων ανεξαιρέτως των όρων της σύµβασης από τον ανάδοχο και κάθε απαίτηση του κυρίου απέναντι στον ανάδοχο που προκύπτει από την εκτέλεση ή και εξαιτίας του έργου. Η κατάπτωση γίνεται µε απόφαση της ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Η τυχόν υποβολή ενστάσεως κατά της αποφάσεως αυτής, καθώς και της πράξης που αποτελεί την αιτία της κατάπτωσης από τον ανάδοχο δεν αναστέλλει τη διαδικασία είσπραξης της εγγυητικής επιστολής». Είναι πρωτοφανές να προβλέπεται κατάπτωση εγγυητικής επιστολής πριν την εκδίκαση της ένστασης. εν είναι δυνατόν να µην χορηγείται αναστολή κατάπτωσης της εγγυητικής µέχρι την εκδίκαση της ένστασης. ΑΡΘΡO 5 παρ. 1 «Oι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των ενδεικτικών προθεσµιών ανακαλούνται υποχρεωτικά αν το έργο περατωθεί µέσα στην συνολική προθεσµία και τις εγκεκριµένες παρατάσεις της.» Είναι πολύ αυστηρή η διάταξη να ανακαλούνται οι ποινικές ρήτρες µόνον για υπέρβαση των
ενδεικτικών προθεσµιών και όχι και των αποκλειστικών τµηµατικών προθεσµιών. Oι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν αναφέρουν πουθενά τι συµβαίνει όταν η υπέρβαση των προθεσµιών γίνεται µε υπαιτιότητα του κυρίου του έργου. ΑΡΘΡO 6 παρ. 2 «O ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος αν συντρέχει µια από τις παρακάτω περιπτώσεις:... γ) Υπερβεί µε υπαιτιότητά του κατά δύο µήνες, έστω και µια αποκλειστική προθεσµία του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος ή καθυστερεί την πρόοδο των εργασιών µε τρόπο ώστε να είναι καταφανώς αδύνατη η τήρηση των τµηµατικών προθεσµιών και η εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου. Κατ εξαίρεση, αν η εκτέλεση των εργασιών καθυστερεί αλλά ο ανάδοχος έχει ήδη εκτελέσει εργασίες που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) του συµβατικού αντικειµένου, όπως έχει διαµορφωθεί µε τις τυχόν υπογραφείσες συµπληρωµατικές συµβάσεις, είναι δυνατή η χορήγηση παράτασης των προθεσµιών προς το συµφέρον του έργου έστω κι αν η καθυστέρηση των εργασιών οφείλεται σε υπαιτιότητά του. Η παράταση χορηγείται στην περίπτωση αυτή χωρίς αναθεώρηση τιµών και µε επιβολή των προβλεπόµενων στις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος ποινικών ρητρών». Ποιο είναι το όργανο εκείνο που θα κρίνει το «καταφανώς»; Πώς είναι δυνατόν ο νόµος να προσδιορίζει την έννοια καταφανώς, εφόσον εκ προοιµίου η έννοια αυτή ενέχει υποκειµενικότητα; Το ποσοστό του 80% είναι εξαιρετικά υψηλό. παρ. 4 «Αν υφίσταται λόγος έκπτωσης, κοινοποιείται στον ανάδοχο ειδική πρόσκληση της ιευθύνουσας υπηρεσίας, η οποία αναφέρεται απαραίτητα στις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να εκτελέσει ο ανάδοχος µέσα στην τασσόµενη προθεσµία. Η τασσόµενη προθεσµία πρέπει να είναι εύλογη, ήτοι ανάλογη του χρόνου που απαιτείται κατά την κοινή αντίληψη για την εκτέλεση των εργασιών ή των ενεργειών. εν µπορεί πάντως να είναι µικρότερη από δέκα (10) ηµέρες, ούτε και µεγαλύτερη από τριάντα (30). Όταν ζητείται η λήψη µέτρων για την αποτροπή επείγοντος κινδύνου η προθεσµία που τάσσεται µπορεί να είναι µικρότερη των 10 ηµερών.» Με τις διατάξεις εισάγεται ο όρος «κοινή αντίληψη», και καθιερώνεται ανώτερο όριο στην τασσόµενη προθεσµία 30 ηµέρες. Τι θα συµβεί για παράδειγµα όταν κατά την «κοινή αντίληψη» για την εκτέλεση των εργασιών απαιτείται χρόνος µεγαλύτερος των 30 ηµερών; παρ. 7 «Αν κατά της απόφασης έκπτωσης δεν ασκηθεί εµπρόθεσµα ένσταση ή αν απορριφθεί η ένσταση από την αρµόδια προς τούτο Προϊσταµένη Αρχή, η έκπτωση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εµπρόθεσµα ένσταση αναστέλλονται οι συνέπειες της έκπτωσης µέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. Η απόφαση επί της ένστασης εκδίδεται υποχρεωτικά από την Προϊσταµένη Αρχή εντός µηνός από την κατάθεσή της. Η τυχόν αποδοχή ή ρητή απόρριψη της ένστασης αιτιολογείται και µεταξύ των λόγων αποδοχής µπορεί να περιλαµβάνεται η καταφανής βελτίωση του ρυθµού ή της ποιότητας των εκτελούµενων εργασιών, ώστε να πιθανολογείται βάσιµα η έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Από την τυχόν άπρακτη πάροδο της µηνιαίας προθεσµίας τεκµαίρεται απόρριψη της ένστασης και οριστικοποίηση της έκπτωσης.» Η άπρακτη πάροδος της µηνιαίας προθεσµίας πρέπει να επιφέρει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσµα δηλαδή αποδοχή της ένστασης και ακύρωση της έκπτωσης. Παράγραφοι 8 και 13 Oι παράγραφοι αυτοί έχουν διατάξεις που έρχονται σε σύγκρουση µεταξύ τους. Συγκεκριµένα στο 2ο εδάφιο της παρ. 8 προβλέπεται ότι η ιευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί να εκτελεί η ίδια ή µε απευθείας ανάθεση να αναθέσει σε άλλον εργολήπτη, εργασίες του έκπτωτου αναδόχου. Τις ίδιες αρµοδιότητες έχει και η Προϊσταµένη αρχή µετά τη οριστικοποίηση της έκπτωσης. Συνεπώς εδώ παρατηρείται µια σύγκρουση αρµοδιοτήτων µεταξύ ιευθύνουσας Υπηρεσίας και Προϊσταµένης αρχής, και δηµιουργείται µεγάλος κίνδυνος, να µην πληρωθεί τις εργασίες που ήδη εκτέλεσε και εκτελεί, ο εργολήπτης που έχει επιλέξει η ιευθύνουσα Υπηρεσία. ΑΡΘΡO 7 Είναι ακατανόητο το 2ο εδάφιο της παρ. 1. ιαφωνούµε µε τα οριζόµενα ποσοστά εκτέλεσης του αναδόχου, τόσο στην υπεργολαβία όσο και στην κατασκευαστική κοινοπραξία. ΑΡΘΡO 8 εν υφίσταται η έννοια επικαιροποίηση προµετρήσεων. Είναι ανεπίτρεπτο να µην αναφέρουν οι διατάξεις και την υποχρέωση επικαιροποίησης του τιµολογίου.
ΑΡΘΡO 12 Η µεταβατική διάταξη της παρ. 3 έρχεται σε αντίθεση µε την διάταξη της παρ. 1 και θα υπάρξουν αντιδράσεις από µειοδότες έργων είτε έχει γίνει η έγκριση κατακύρωσης είτε όχι. Επίσης τόσο η παρ. 2 όσο και η παρ. 3, έρχονται σε αντίθεση µε το διατηρούµενο σε ισχύ σύστηµα του άρθρου 4 παρ. 2 περ. β του νόµου 1418/84, το οποίο ουδόλως επηρεάζεται από την ψήφιση του παρόντος νόµου και την καθιέρωση του συστήµατος µειοδοσίας, εφ όσον ήταν σύστηµα διαγωνισµού ήδη διαφορετικό από αυτό που καθιέρωνε ο ν. 2576/98. παρ. 2 «ιακηρύξεις διαγωνισµών στους οποίους δεν υποβλήθηκαν µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου δικαιολογητικά ή προσφορές οποιασδήποτε φάσης ή σταδίου ανακαλούνται υποχρεωτικά και επαναπροκηρύσσονται.» Για τους διαγωνισµούς που προκηρύχθηκαν µε το σύστηµα του άρθρου 10 του π.δ. 609/85, ή και µε το σύστηµα του άρθρου 4 παρ. 2β του ν. 1418/84 θα δηµιουργηθούν σοβαρά ζητήµατα λόγω εκπόνησης µελετών κλπ. Πέραν των ανωτέρω γενικών παρατηρήσεων επί του νοµοσχεδίου υπενθυµίζουµε και µερικά πάγια αιτήµατά µας που χρήζουν νοµοθετικής ρύθµισης: Την πλήρη και οµότιµη συµµετοχή, µε δικαίωµα ψήφου για όλα τα συζητούµενα θέµατα, του εκπροσώπου των Εργοληπτικών Ενώσεων στα Συµβούλια Τεχνικών Έργων. Την επαναφορά της ανάλυσης τιµών ως συµβατικό τεύχος της εργολαβίας Την αύξηση του OΕ και ΓΕ, λόγω της αυξήσεως πολλών παραµέτρων σχετικά µε την εκτέλεση των έργων (αυξηµένες ασφαλιστικές εισφορές, σύνταξη ΣΑΥ, ΦΑΥ, φακέλου ποιότητας έργου, γενικά των υλικών κλπ.) Η τελευταία ηµέρα χορήγησης τευχών δηµοπράτησης να είναι 7 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία δηµοπράτησης Η εγκεκριµένη πιστοποίηση λογαριασµός, µετά την πάροδο ενός µηνός, να θεωρείται ως οµόλογο του δηµοσίου και να εισπράττεται από όποια Τράπεζα υποδείξει το δηµόσιο για τον λόγο αυτό. Κύριε Υπουργέ, Αυτό το σχέδιο νόµου ως έχει, ακόµα και µε τροποποιήσεις είναι καταστροφικό για όλες τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, ιδίως δε για τις µικροµεσαίες, την πλειονότητα των οποίων η Ένωσή µας εκπροσωπεί. Με βάση τα παραπάνω κρίνουµε ότι το σχέδιο νόµου δεν είναι δεκτικό τροποποιήσεων αλλά χρήζει ριζικής αναµόρφωσης και για τον λόγο αυτό, σας καλούµε κύριε Υπουργέ, να το αποσύρετε και να προβείτε σε άµεση έναρξη διαλόγου µε το ΤΕΕ και τις Εργοληπτικές Oργανώσεις για την σύνταξη νέου σχεδίου νόµου που θα αποτελέσει το νέο θεσµικό πλαίσιο παραγωγής των δηµοσίων έργων που έχετε ως κόµµα και κυβέρνηση υποσχεθεί.