ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Transcript

1 Σελ.1 / 72 Διεύθυνση Λιμενικών Υπηρεσιών Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, Τ.Κ , Ηράκλειο Κρήτης Αρμόδιος: Ευάγγελος Τσαμπουράκης, Διευθυντής Ηράκλειο, Τηλ/Fax: (+30) info@portheraklion.gr, vtsampourakis@portheraklion.gr Αρ. Πρωτ: 2322 Website: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός: 03/2014) ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 (πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ

2 Σελ.2 / 72 Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή με βάση την απόφαση υπ. αριθμ. 16/4 ης Συνεδρίασης Δ.Σ. Ο.Λ.Η. Α.Ε./ , προκηρύσσει Ανοικτό Πρόχειρο Δημόσιο Διαγωνισμό Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ. Ο διαγωνισμός γίνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο παρακάτω νομικό πλαίσιο: Το Π.Δ 60/2007(ΦΕΚ 64/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου Το ΠΔ. 59/2007 (ΦΕΚ 63/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών» Το Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ ). Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου Το Νόμο 2286/95 (ΦΕΚ 19/ τ. Α ) «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». To Νόμο 2932/01(ΦΕΚ 145/Α/01) ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - σύσταση γενικής γραμματείας λιμένων και λιμενικής πολιτικής - μετατροπής λιμενικών ταμείων σε ανώνυμες εταιρίες και άλλες διατάξεις To Νόμο 2522/97(ΦΕΚ 178/Α/97) «Δικαστική Προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ» Το Ν. 3886/10 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων- Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ».(Α 173) Το Ν. 3469/06 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α 131). Το Ν.3548/07 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.(α 68) Το Νόμο 3801/09 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας» (Α 163). Το Νόμο 3310/2005 Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας ( ΦΕΚ 30/ ) άρθρο 12 παρ 27Α.

3 Το Νόμο 2859/00 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (Α 248). Σελ.3 / 72 Το Νόμο 3861/10 (Α 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια» Το Νόμο 1568/85 (ΦΕΚ 177/Α'/85) «Υγιεινή & ασφάλεια εργαζομένων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Το Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11/A'/96) "Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες ΕΟΚ και 91I3831ΕΟΚ" όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.159/99 (ΦΕΚ 157/A'/99) Τον Νόμο 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις.» Την Αριθμ. Υ.Π /2727 (ΦΕΚ 1909/Β/03) "Μέτρα και όροι για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης". Την Οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21 ης Απριλίου 2004 σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας. Το Νόμο 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/86) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» και το Νόμο 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/02) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 ΕΕ και 96/61 ΕΕ. Την απόφαση Αριθ. Η.Π /725 (ΦΕΚ 383/Β/2006) «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων. Αντικατάσταση της υπ αριθμ /1546/1997 ΚΥΑ.» Την απόφαση Αριθ. Η.Π /159 (ΦΕΚ 791/Β/2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18 ης Μαρτίου 1991» και ΥΑ 8668 (ΦΕΚ 287/Β/07) «Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων». To Π.Δ. 156/1994 που αφορά στην σύνταξη ατομικών συμβάσεων εργασίας. Το Ν.3669/ (ΦΕΚ116/Α/2008) (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ) Το Π.Δ 11/2002. Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες Το Π.Δ 55/1998. Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος Τον Νόμο 2252/94 «Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης «για την ετοιμότητα, συνεργασία και αντιμετώπιση της ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο, 1990» και άλλες διατάξεις. Τον Νόμο 743/77 (ΦΕΚ 58/Α/ ) «Περί προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».

4 Τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Σελ.4 / 72 Την απόφαση υπ. αριθμ. 16/4 ης Συνεδρίασης Δ.Σ. Ο.Λ.Η. Α.Ε./ , της Ο.Λ.Η. Α.Ε., με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη και η διάθεση της σχετικής δαπάνης.

5 Σελ.5 / 72 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 8 Συνοπτικά στοιχεία διαγωνισμού 8 ΜΕΡΟΣ Α' : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 9 Γενικά 9 Περιοχή δικαιοδοσίας 10 Επίπεδο και ευθύνη κινητοποίησης 11 Πιθανά σενάρια ρύπανσης 12 Διαρροή πετρελαίου τύπου μαζούτ (fuel oil) από Φ/Γ, Ε/Γ - Ο/Γ και κρουαζιερόπλοια 12 I. Προσάραξη, σύγκρουση με άλλο πλοίο ή πρόσκρουση σε κρηπιδότοιχο ή άλλη λιμενική κατασκευή 12 II. Λειτουργικές αιτίες (υπερχείλιση δεξαμενών, εσφαλμένοι χειρισμοί επιστομίων, κ.α.) 12 III. Έκρηξη - πυρκαγιά, κατασκευαστική αστοχία - ολική απώλεια πλοίου 12 Διαρροή πετρελαίου diesel και άλλων ελαφρών προϊόντων (marine gas oil) 13 Διαρροή ελαιωδών καταλοίπων πλοίων 13 Διαρροή άλλων διακινούμενων υλικών 14 Απαιτούμενες Υπηρεσίες και Εξοπλισμός 14 Ειδικός αντιρρυπαντικός εξοπλισμός 14 Εκπόνηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Περιστατικού Ρύπανσης από Πετρελαιοειδή και άλλες επιβλαβείς ουσίες 14 Εκπαίδευση σε θέματα αντιμετώπισης ρυπάνσεων 15 Οργάνωση και Εκτέλεση μιας άσκησης αντιμετώπισης περιστατικού ρύπανσης ανά έτος 15 Διάθεση σε ετοιμότητα τοπικού εκπροσώπου στο Ηράκλειο 15 Τακτική επιθεώρηση και συντήρηση του εξοπλισμού 16 Αντιμετώπιση των τριών πρώτων «μικρής κλίμακας» περιστατικών ρύπανσης 16 Διαθέσιμο Προσωπικό 16 Υγιεινή & Ασφάλεια Προσωπικού 17 Υποχρεώσεις Ευθύνη Αναδόχου 17 ΜΕΡΟΣ Β': ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 18

6 Σελ.6 / 72 Β.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 18 Αντικείμενο του διαγωνισμού 18 Προϋπολογισμός Χρηματοδότηση Έργου 18 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής - Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 18 Τρόπος Λήψης των εγγράφων του Διαγωνισμού 19 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 20 Δικαίωμα Συμμετοχής 20 Δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 22 Λοιπές Υποχρεώσεις / διευκρινήσεις 22 Υποχρεώσεις / διευκρινήσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία 22 Εγγύηση συμμετοχής 23 Β.2 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 24 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 24 Περιεχόμενο προσφορών 24 Περιεχόμενα Φακέλου Δικαιολογητικών 27 Περιεχόμενα τεχνικής προσφοράς 32 Περιεχόμενα οικονομικής προσφοράς 36 Ισχύς των Προσφορών 38 Εναλλακτικές Προσφορές 38 Β.3 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 39 Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - Αποσφράγιση & αξιολόγηση προσφορών 39 Απόρριψη προσφορών 41 Ενστάσεις Προσφυγές Αποτελέσματα Κατακύρωση Ματαίωση διαγωνισμού 41 Αποτελέσματα Κατακύρωση Ματαίωση διαγωνισμού. 43 Β.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια σύμβασης Εγγυήσεις 45 Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις 46 Προθεσμία Εκτέλεσης Σύμβασης Παράδοση Παραλαβή 46 Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις 47

7 Σελ.7 / 72 Υποχρεώσεις ΑΝΑΔΟΧΟΥ 47 Υποχρεώσεις ΕΡΓΟΔΟΤΗ 48 Υπεργολαβίες 49 Εμπιστευτικότητα Αναδόχου 49 Εφαρμοστέο Δίκαιο Διαιτησία 49 ΜΕΡΟΣ Γ' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 51 Γ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 51 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 51 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 53 Γ.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 54 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ +ΦΠΑ) ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΡΥΠΑΝΣΕΙΣ 54 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 55 Γ.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' : ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 57 Γ.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' : ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο.Λ.Η. Α.Ε. 69

8 Σελ.8 / 72 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία διαγωνισμού ΑΔΑ: ΒΙ0Ω469ΗΞΣ-11Υ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία «ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.» Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Ο.Λ.Η. Α.Ε. Σύμβαση Υπηρεσιών Ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Πενήντα Πέντε χιλιάδες ευρώ (55.000,00 ), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους Πόρους Τρία (03) έτη από την υπογραφή της σύμβασης Μέχρι και Δευτέρα 19 Μαΐου 2014 στις 14:30 Κατάθεση: Τετάρτη 28 Μαΐου 2014 και ώρα 11:00 π.μ. Ταχυδρομικά: Τρίτη 27 Μαΐου 2014 και ώρα 14:30 μ.μ. Γραφεία Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Λιμάνι Ηρακλείου, ΤΚ , Ηράκλειο. Τετάρτη 28 Μαΐου 2014 και ώρα 11:00 π.μ. Παρασκευή 25 Απριλίου Παρασκευή 25 Απριλίου 2014 Εφημερίδες: «ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ», «ΠΑΤΡΙΣ»,

9 ΜΕΡΟΣ Α' : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Γενικά Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος για την θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την αντιμετώπιση λειτουργικών και ατυχηματικών ρυπάνσεων της θάλασσας και την εφαρμογή του Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτου Περιστατικού Ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή και άλλες επιβλαβείς ουσίες (Contingency Plan). Πιο συγκεκριμένα, τα Π.Δ. 55/1998 και Π.Δ. 11/2002 καθώς και η κύρωση της συνθήκης OPRC 1990 προβλέπουν και καθορίζουν τις υποχρεώσεις που πρέπει να καλύπτουν οι φορείς διαχείρισης λιμενικών εγκαταστάσεων, όπως συνοπτικά παρατίθενται στη συνέχεια: Π.Δ. 11/2002: Το «Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες» προβλέπει ότι: Τα εμπορικά λιμάνια υποχρεούνται να διαθέτουν σχέδια έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας, εναρμονισμένα με το τοπικό σχέδιο της οικείας λιμενικής αρχής (Παρ ) και οι φορείς διαχείρισής τους πρέπει να γνωστοποιούν τις αναθεωρήσεις και ενημερώσεις των σχεδίων έκτακτης ανάγκης άμεσα στην αρμόδια λιμενική αρχή, ώστε αυτή να υποβάλλει στην ΔΠΘΠ κάθε χρόνο τις μεταβολές στο τοπικό κατά περίπτωση σχέδιο (Παρ. 3.19). Οι φορείς διαχείρισης λιμενικών εγκαταστάσεων πρέπει να εκτελούν γυμνάσια έκτακτης ανάγκης εσωτερικού χαρακτήρα για διαπίστωση της επάρκειας και της οργανωτικής δομής αλλά και εξωτερικού χαρακτήρα με συμμετοχή των τοπικών αρχών για διαπίστωση του βαθμού λειτουργικότητας των σχεδίων έκτακτης ανάγκης των λιμένων (Παρ ). Οι χειριστές του εξοπλισμού πρέπει να εκπαιδεύονται συχνά σε θέματα λειτουργίας, συντήρησης και μακροχρόνιας αποθήκευσης του (Παρ ) Σε περίπτωση περιστατικού ρύπανσης οι φορείς διοίκησης λιμένων επεμβαίνουν για την αντιμετώπισή του στο πλαίσιο του κατά περίπτωση εγκεκριμένου σχεδίου υπό την συντονιστική καθοδήγηση της αρμόδιας λιμενικής αρχής ή/και του Εθνικού Συντονιστή (Παρ ) Π.Δ. 55/1998: «Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος»: Οι εγκαταστάσεις οφείλουν κατά τη λειτουργία τους να παίρνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή της ρύπανσης (Άρθρο 5, Παρ.3). Σε περίπτωση ρύπανσης ή πιθανού κινδύνου πρόκλησης αυτής, ο προϊστάμενος ή διευθυντής αυτής καθώς και οι τυχόν εντεταλμένοι υποχρεούνται να αναφέρουν Σελ.9 / 72

10 αμέσως το περιστατικό στην αρμόδια Λιμενική Αρχή ή στο Υπουργείο και να λάβουν άμεσα κάθε πρόσφορο μέτρο για την αποτροπή, περιορισμό και αντιμετώπιση της ρύπανσης, ενεργώντας σύμφωνα με τα υφιστάμενα σχέδια αντιμετώπισης της ρύπανσης. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αυτός που προκάλεσε τη ρύπανση, οι συνυπεύθυνοι και οι τυχόν εντεταλμένοι αδυνατούν να λάβουν τα αναγκαία μέτρα στην έκταση που απαιτείται, υποχρεούνται να αναθέτουν αμέσως τις εργασίες αυτές σε αναγνωρισμένες επιχειρήσεις αντιμετώπισης της ρύπανσης, ευθυνόμενοι επιπρόσθετα για τις συνέπειες κάθε καθυστέρησης (Άρθρο 11, Παρ1). Νόμος Υπ Αριθμ «Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης για την ετοιμότητα, συνεργασία και αντιμετώπιση της ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο, 1990 και άλλες διατάξεις». Κάθε λιμενική εγκατάσταση θα πρέπει να διαθέτει σχέδιο έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης ρύπανσης από πετρέλαιο, το οποίο να είναι συντονισμένο με το εθνικό σύστημα (Άρθρο 3 Παρ.2). Κάθε μέρος σε συνεργασία με τις αρχές λιμένων θα καθορίζει το ελάχιστο επίπεδο του προκαθορισμένου εξοπλισμού καταπολέμησης πετρελαιοκηλίδων, ανάλογο του σχετικού κινδύνου, πρόγραμμα ασκήσεων και εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού, λεπτομερή σχέδια και δυνατότητες επικοινωνίας καθώς και μηχανισμό ή διάταξη συντονισμού για την αντιμετώπιση ενός περιστατικού (Άρθρο 6 Παρ. 2). Σε περίπτωση ρύπανσης ή πιθανού κινδύνου πρόκλησης αυτής, ο προϊστάμενος ή διευθυντής αυτής καθώς και οι τυχόν εντεταλμένοι υποχρεούνται να αναφέρουν αμέσως το περιστατικό στην αρμόδια Λιμενική Αρχή ή στο Υπουργείο και να λάβουν άμεσα κάθε πρόσφορο μέτρο για την αποτροπή, περιορισμό και αντιμετώπιση της ρύπανσης, ενεργώντας σύμφωνα με τα υφιστάμενα σχέδια αντιμετώπισης της ρύπανσης. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αυτός που προκάλεσε τη ρύπανση, οι συνυπεύθυνοι και οι τυχόν εντεταλμένοι αδυνατούν να λάβουν τα αναγκαία μέτρα στην έκταση που απαιτείται, υποχρεούνται να αναθέτουν αμέσως τις εργασίες αυτές σε αναγνωρισμένες επιχειρήσεις αντιμετώπισης της ρύπανσης, ευθυνόμενοι επιπρόσθετα για τις συνέπειες κάθε καθυστέρησης. (Άρθρο 10 Παρ. 11) Η περιοχή δικαιοδοσίας, το επίπεδο και η ευθύνη κινητοποίησης, τα πιθανά σενάρια ρύπανσης, ο απαιτούμενος εξοπλισμός σε υλικά και μέσα καταπολέμησης της ρύπανσης και τα διαθέσιμα πλωτά και χερσαία μέσα, που απαιτούνται για την αποτελεσματική οργάνωση και εφαρμογή του «σχεδίου έκτακτης ανάγκης» περιγράφονται στη συνέχεια. Περιοχή δικαιοδοσίας Η περιοχή δικαιοδοσίας της Ο.Λ.Η Α.Ε σχετικά με την αντιμετώπιση περιστατικών έκτακτης ανάγκης είναι η προσδιοριζόμενη από το Άρθρο 20 του Ν. 2971/2001 και περιλαμβάνει τις λεκάνες λιμένων (συνεχόμενες με τον αιγιαλό ή τα τυχόν κατασκευασμένα κρηπιδώματα, Σελ.10 / 72

11 μόλους, προβλήτες) και έκταση θαλάσσης μέχρι απόσταση πεντακοσίων (500) μέτρων από τις ακτές της χερσαίας ζώνης. Η έκταση αυτή περιορίζεται και από τις δύο πλευρές από νοητό τόξο κύκλου, με κέντρο το άκρο της χερσαίας ζώνης και ακτίνα πεντακοσίων (500) μέτρων και περικλείει την θαλάσσια έκταση από σημείο του αιγιαλού, που κείται σε απόσταση πεντακοσίων (500) μέτρων από το άκρο της χερσαίας ζώνης μέχρι να συναντήσει την ανωτέρω γραμμή σε απόσταση πεντακοσίων (500) μέτρων από τις ακτές της χερσαίας ζώνης. Η ανωτέρω προσδιοριζόμενη περιοχή θεωρείται και ως περιοχή δικαιοδοσίας της Ο.Λ.Η Α.Ε για την εφαρμογή και ενεργοποίηση του «σχεδίου έκτακτης ανάγκης» για την αυτοδύναμη αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών ρύπανσης από διαρροή πετρελαίου ή άλλης επιβλαβούς ουσίας που δύναται να προκληθεί κατά τις συνήθεις εργασίες ελλιμενισμού και φορτοεκφόρτωσης πλοίων στις λιμενικές εγκαταστάσεις και συγκεκριμένα οι παρακάτω: Εμπορικός και Τουριστικός Λιμένας Ηρακλείου Επιβατικό Λιμάνι Εμπορικό Λιμάνι Μικρή Επισκευαστική Ζώνη Μαρίνα Αλιευτικό Λιμάνι Λιμενική Ζώνη Λινοπεραμάτων Ηρακλείου Επίπεδο και ευθύνη κινητοποίησης Η υλοποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτου Περιστατικού Ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή και άλλες επιβλαβείς ουσίες της Ο.Λ.Η Α.Ε. εμπίπτει στη Βαθμίδα 1 του διαγράμματος κλιμάκωσης Σχεδίων Αντιμετώπισης Ρύπανσης, εξασφαλίζει δηλαδή την αυτοδύναμη αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών ρύπανσης από διαφυγή πετρελαίου και άλλων επιβλαβών ουσιών που δύναται να προκληθεί κατά τις συνήθεις εργασίες προσέγγισης, ελλιμενισμού και φορτοεκφόρτωσης πλοίων στις λιμενικές εγκαταστάσεις δικαιοδοσίας της Ο.Λ.Η Α.Ε. Συγκεκριμένα το Σχέδιο αναφέρεται σε μικρές διαρροές πετρελαίου ή άλλων επιβλαβών ουσιών οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν με τα μέσα που διαθέτει ο φορέας διαχείρισης της εγκατάστασης χωρίς εξωτερική βοήθεια από άλλες περιοχές. Συνήθως η ποσότητα των 7 μετρικών τόνων λαμβάνεται ως το άνω όριο της βαθμίδας αυτής, ωστόσο οι επικρατούσες συνθήκες κατά το περιστατικό και άλλοι παράγοντες θα καθορίσουν το αναγκαίο επίπεδο καταπολέμησης της ρύπανσης. Σελ.11 / 72

12 Πιθανά σενάρια ρύπανσης Στη συνέχεια αναφέρονται συνοπτικά οι κίνδυνοι διαρροής πετρελαιοειδών στη θάλασσα, με έμφαση στα πιθανότερα περιστατικά που μπορούν να προκληθούν κατά τη συνήθη λειτουργία των λιμενικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στη δικαιοδοσία της Ο.Λ.Η. A.E: Διαρροή πετρελαίου τύπου μαζούτ (fuel oil) από Φ/Γ, Ε/Γ - Ο/Γ και κρουαζιερόπλοια Διαρροή τέτοιου τύπου πετρελαίου είναι πιθανό να προκληθεί στο Λιμένα Ηρακλείου στον οποίο καταπλέουν μεγαλύτερου μεγέθους Ε/Γ -Ο/Γ πλοία, κρουαζιερόπλοια και φορτηγά πλοία τα οποία κατά κανόνα χρησιμοποιούν ως καύσιμο πρόωσης το πετρέλαιο τύπου μαζούτ. Στη Μαρίνα και στο Αλιευτικό καταφύγιο απουσιάζει ανάλογη πιθανότητα καθώς τα πλοία που συνήθως ελλιμενίζονται χρησιμοποιούν ελαφρύτερα καύσιμα ναυτιλίας (marine gas oil). Τα σενάρια ρύπανσης της θάλασσας σε σχέση με το ατύχημα πρόκλησής τους είναι τα εξής: I.Προσάραξη, σύγκρουση με άλλο πλοίο ή πρόσκρουση σε κρηπιδότοιχο ή άλλη λιμενική κατασκευή Ο κίνδυνος βλάβης της κατασκευαστικής ακεραιότητας μιας δεξαμενής καυσίμου κατά την προσάραξη, σύγκρουση ή πρόσκρουση ενός πλοίου εξαρτάται τόσο από τις δυναμικές συνθήκες (ταχύτητα πλοίου και σφοδρότητα περιστατικού) όσο και από τη θέση της δεξαμενής αυτής. II.Λειτουργικές αιτίες (υπερχείλιση δεξαμενών, εσφαλμένοι χειρισμοί επιστομίων, κ.α.) Η πιθανότητα πρόκλησης διαρροής καυσίμων τύπου μαζούτ λόγω εσφαλμένων χειρισμών από το πλήρωμα του πλοίου είναι γενικά πολύ μικρή. Ωστόσο κατά τις εργασίες μετάγγισης καυσίμων από μια δεξαμενή του πλοίου σε άλλη, χειρισμού επιστομίων καυσίμων, κ.α. μπορεί να προκληθεί υπερχείλιση από τα εξαεριστικά ή απόρριψη στη θάλασσα. III.Έκρηξη - πυρκαγιά, κατασκευαστική αστοχία - ολική απώλεια πλοίου Στις περιπτώσεις αυτές είναι δύσκολο να εκτιμηθεί το μέγεθος της πιθανής ρύπανσης. Στην χειρότερη των περιπτώσεων θα έχουμε ολική απώλεια του πλοίου με συνέπεια να διαρρεύσει στη θάλασσα όλη η μεταφερόμενη ποσότητα των καυσίμων. Τα σενάρια αυτά διαφεύγουν του αντικειμενικού στόχου του Σχεδίου καθώς η πιθανότητα να συμβούν είναι εξαιρετικά μικρή και η αντιμετώπιση τυχόν πραγματικών περιστατικών υπερβαίνει τα όρια της ενεργοποίησης μέσων και προσωπικού του Οργανισμού Λιμένα Ηρακλείου Α.Ε. Σελ.12 / 72

13 Διαρροή πετρελαίου diesel και άλλων ελαφρών προϊόντων (marine gas oil) Περιστατικά διαρροής πετρελαίου diesel στη θάλασσα μπορούν να προκληθούν σε κάθε εγκατάσταση εφαρμογής του Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτου Περιστατικού Ρύπανσης. Στα φορτηγά και μεγάλα επιβατικά πλοία ο τύπος αυτού του πετρελαίου χρησιμοποιείται σε ναυτικούς λέβητες, ηλεκτρομηχανές, ναυτικούς κινητήρες, αποτεφρωτές, κ.α. Αποτελεί ωστόσο το καύσιμο πρόωσης όλων των υπόλοιπων πλοίων συμπεριλαμβανομένων των μικρών Ε/Γ - Ο/Γ ανοικτού τύπου, σκαφών αναψυχής, ρυμουλκών, λέμβων λιμένα, τουριστικών ημερόπλοιων, αλιευτικών σκαφών και μικρών ιδιωτικών σκαφών κάθε τύπου. Αποτελεί το κύριο υγρό καύσιμο που διακινείται κατά κανόνα σε μαρίνες, αλιευτικά καταφύγια και άλλους μικρούς λιμενίσκους. Η περίπτωση διαρροής πετρελαίου diesel από φορτηγά πλοία, κρουαζιερόπλοια και Ε/Γ-Ο/Γ πλοία είναι πολύ μικρή και συνδέεται μόνο με εσφαλμένους χειρισμούς εργασιών που γίνονται πάνω στα πλοία καθώς εργασίες εφοδιασμού τους στους λιμένες του Σχεδίου δεν πραγματοποιούνται, παρά μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις και στα Ε/Γ ταχύπλοα τύπου καταμαράν μετά από άδεια πετρέλευσης της Λιμενικής Αρχής.. Διαρροή ελαιωδών καταλοίπων πλοίων Τα ελαιώδη κατάλοιπα πλοίων περιλαμβάνουν συνήθως μίγματα πετρελαίου νερού που συγκεντρώνονται στους υδροσυλλέκτες μηχανοστασίου, κατάλοιπα από το φυγοκεντρικό διαχωρισμό καυσίμων και λιπαντελαίων, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια και άλλες ουσίες που συλλέγονται στις διαθέσιμες δεξαμενές του μηχανοστασίου των πλοίων. Συνήθως οι δεξαμενές αυτές είναι μικρής χωρητικότητας που χρησιμοποιούνται για προσωρινή αποθήκευση πριν τη διάθεση των καταλοίπων σε Ευκολίες Υποδοχής Λιμένα ή την καύση τους σε κατάλληλους αποτεφρωτές. Τα ελαιώδη κατάλοιπα στην περίπτωση του αλιευτικού καταφυγίου και της μαρίνας είναι μίγματα πετρελαίου - νερού (σεντινόνερα) που παράγονται από τη λειτουργία των μηχανών και άλλων βοηθητικών μηχανημάτων ενώ στην περίπτωση του εμπορικού και τουριστικού λιμένα Ηρακλείου είναι μίγμα βαρύτερων ελαιωδών καταλοίπων και σεντινόνερων. Κατά τη εκτέλεση εργασιών παράδοσης ελαιωδών καταλοίπων στους λιμένες του Σχεδίου και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια μετάγγισης από πλοίο σε βυτιοφόρο ή άλλο πλωτό μέσο συλλογής υπάρχει μικρή πιθανότητα εκδήλωσης έκτακτου περιστατικού (θραύση εύκαμπτων σωληνώσεων, υπερχείλισης, κ.α.). Εκτιμάται ότι η μέση ποσότητα ελαιωδών καταλοίπων που δύναται να διαρρεύσει στη θάλασσα δεν υπερβαίνει τα 0.5 m3. Σελ.13 / 72

14 Διαρροή άλλων διακινούμενων υλικών Τα κυριότερα διακινούμενα είδη στον εμπορικό λιμένα του Ο.Λ.Η. είναι Ξυλεία, Χαρτί, Καλαμπόκι, Χαλίκι, Ελαφρόπετρα, Κριθάρι, Κρασί, Λιπάσματα και διάφορα άλλα υλικά ενώ γίνεται και σημαντική διακίνηση containers. Στη Ζώνη Λινοπεραμάτων πέρα από τα πετρελαιοειδή διακινείται τσιμέντο σε χύδην ή/και σακευμένη μορφή. Στο Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτου Περιστατικού Ρύπανσης περιγράφονται οι διαδικασίες σε περίπτωση απώλειας εμπορευματοκιβωτίου ή άλλου συσκευασμένου φορτίου με επικίνδυνο φορτίο στην επιφάνεια της θάλασσας. Απαιτούμενες Υπηρεσίες και Εξοπλισμός Ειδικός αντιρρυπαντικός εξοπλισμός Ο Ανάδοχος για την άριστη, απρόσκοπτη και άρτια εκτέλεση της εργολαβίας, την αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης και τον καθαρισμό των θαλάσσιων χώρων, είναι υποχρεωμένος να διαθέσει για τον σκοπό αυτό στην Ο.Λ.Η. Α.Ε. ειδικό αντιρρυπαντικό εξοπλισμό. Ο εν λόγω εξοπλισμός, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτημα Γ4, θα ευρίσκεται εντός Container σε ασφαλή χώρο που θα παρέχει ο ΟΛΗ στο Λιμένα Ηρακλείου και θα βρίσκεται σε άμεση ετοιμότητα χρήσης κατά την διάρκεια όλου του 24ώρου, δυνάμενος να μεταφερθεί με φορτηγό όχημα ή με πλοίο/σκάφος σε πολύ σύντομο χρόνο, ανάλογα πάντα και με τις καιρικές συνθήκες. (Εκπλήρωση υποχρεώσεων σύμφωνα με: Ν Άρθρο 6/Παρ. 2 και Π.Δ.55/1998 Άρθρο 5/Παρ.3). Ετήσια αναθεώρηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτου Περιστατικού Ρύπανσης Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ετήσια αναθεώρηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτου Περιστατικού Ρύπανσης από Πετρελαιοειδή και άλλες επιβλαβείς ουσίες (Contingency Plan) για τις λιμενικές εγκαταστάσεις δικαιοδοσίας του Ο.Λ.Η. Α.Ε. όπως επίσης για την υποβολή αυτού προς έγκριση στις αρμόδιες λιμενικές αρχές. Εκπόνηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Περιστατικού Ρύπανσης από Πετρελαιοειδή και άλλες επιβλαβείς ουσίες Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την Άμεση Εκπόνηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Περιστατικού Ρύπανσης από Πετρελαιοειδή και άλλες επιβλαβείς ουσίες (Contingency Plan) για τις λιμενικές εγκαταστάσεις της Ο.Λ.Η. Α.Ε. (Εκπλήρωση υποχρεώσεων σύμφωνα με: Ν Άρθρο 3/Παρ. 2, Π.Δ.11/2002 Παρ & Παρ. 3.19). Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν το σχέδιο της Ο.Λ.Η. Α.Ε. στα γραφεία του Οργανισμού κατόπιν συνεννόησης με τη Διευ/νση Λιμενικών Υπηρεσιών (τηλ ). Σελ.14 / 72

15 Εκπαίδευση σε θέματα αντιμετώπισης ρυπάνσεων Υποχρέωση του αναδόχου είναι να παρέχει εκπαίδευση σε θέματα αντιμετώπισης ρυπάνσεων τόσο στο τεχνικό και εργατικό προσωπικό της Ο.Λ.Η. Α.Ε. που θα εμπλακεί με τις εργασίες περισυλλογής πετρελαίου και καθαρισμού της ακτογραμμής (εκπαίδευση σε θέματα μεθοδολογίας καθαρισμού ακτών και θαλάσσιας περιοχής, χειρισμού του εξοπλισμού, ασφάλειας και υγιεινής, προσωρινής αποθήκευσης πετρελαιοειδών αποβλήτων) όσο και στο διοικητικό προσωπικό αυτού (σε θέματα νομοθεσίας, επίβλεψης, διαχείρισης κόστους, διαχείρισης ΜΜΕ). Η διάρκεια της εκπαίδευσης θα είναι 2 ημερών, ενώ τη δεύτερη ημέρα θα γίνεται επίδειξη χρήσης του εξοπλισμού (Εκπλήρωση υποχρεώσεων σύμφωνα με: Ν Άρθρο 6/Παρ.2 και Π.Δ.11/2002 Παρ.2.5.1). Οργάνωση και Εκτέλεση μιας άσκησης αντιμετώπισης περιστατικού ρύπανσης ανά έτος Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται η διοργάνωση μιας φοράς ετησίως άσκησης αντιμετώπισης περιστατικού ρύπανσης που θα βασίζεται σε σενάριο ατυχήματος που θα έχει εκπονηθεί από τον ίδιο. Στην άσκηση θα συμμετέχει το εμπλεκόμενο προσωπικό της Ο.Λ.Η. Α.Ε., παρουσία εκπροσώπου και τεχνικού του αναδόχου, και θα περιλαμβάνει ανάπτυξη πλωτού φράγματος με χρήση λέμβου και εικονική περισυλλογή πετρελαίου με χρήση ελαιοσυλλέκτη (skimmer). Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης θα εκπονείται σχετική αναφορά που θα περιλαμβάνει τους χρόνους κινητοποίησης, φωτογραφικό υλικό, προτάσεις για βελτίωση, παρατηρήσεις σχόλια (Εκπλήρωση υποχρεώσεων σύμφωνα με: Ν Άρθρο 6/Παρ. 2 και Π.Δ.11/2002 Άρθρο Παρ ). Διάθεση σε ετοιμότητα τοπικού εκπροσώπου στο Ηράκλειο Υποχρέωση του Αναδόχου αποτελεί η διάθεση σε ετοιμότητα τοπικού εκπροσώπου στο Ηράκλειο για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και οργάνωση αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης. Ο Ανάδοχος θα αποστέλλει άμεσα τον τοπικό εκπρόσωπό του (ο οποίος είναι εκπαιδευμένος σε θέματα αντιμετώπισης ρύπανσης) σε κάθε περιστατικό ρύπανσης ώστε να οργανώνει και να συμβουλεύει το εμπλεκόμενο προσωπικό της Ο.Λ.Η. Α.Ε. Η κινητοποίηση θα είναι άμεση με ενεργοποίηση του σχεδίου σε σύντομο χρόνο, σύμφωνα με τις οδηγίες του Αξιωματικού Αντιρρύπανσης του Κ.Λ. Ηρακλείου και του Υ.Α.Λ.Ε. με επιφυλακή σε εικοσιτετράωρη βάση. Σε περίπτωση απουσίας του, θα υπάρχει πάντα προσωπικό επιφυλακής στην έδρα της Εταιρίας το οποίο θα γνωστοποιείται έγκαιρα στον ΟΛΗ (Εκπλήρωση υποχρεώσεων σύμφωνα με: Ν Άρθρο 6/Παρ.2 και Άρθρο 10/Παρ. 11 και Π.Δ.55/1998 Άρθρο 11/Παρ.1). Σελ.15 / 72

16 Τακτική επιθεώρηση και συντήρηση του εξοπλισμού Η τακτική επιθεώρηση και συντήρηση του εξοπλισμού, ο οποίος θα βρίσκεται πάντα σε καλή κατάσταση ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμος για χρήση αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου. Μια φορά ετησίως θα συντάσσεται και θα κατατίθεται στην Ο.Λ.Η. Α.Ε. και στην οικεία λιμενική αρχή σχετική αναφορά (Εκπλήρωση υποχρεώσεων σύμφωνα με: Π.Δ.11/2002 Άρθρο 2.5.1). Αντιμετώπιση των τριών πρώτων «μικρής κλίμακας» περιστατικών ρύπανσης Υποχρέωση του αναδόχου αποτελεί η αντιμετώπιση των τριών πρώτων «μικρής κλίμακας» περιστατικών ρύπανσης για κάθε χρόνο της σύμβασης από άγνωστο υπαίτιο, ως «μικρής κλίμακας» θεωρείται κάθε περιστατικό η αντιμετώπιση του οποίου έχει διάρκεια μικρότερη των δύο ημερών. Την αντιμετώπιση του περιστατικού θα συντονίσει ο ανάδοχος ο οποίος θα αποστείλει για το σκοπό αυτό ομάδα αντιμετώπισης ρύπανσης που θα αποτελείται κατ ελάχιστον από έναν υπεύθυνο μηχανικό και έναν επικεφαλή τεχνικό, ενώ θα γίνεται χρήση του εξοπλισμού που περιλαμβάνεται στην παρούσα διακήρυξη. Η ομάδα αντιμετώπισης ρύπανσης θα λειτουργεί πάντα με την εποπτεία του Υ.Α.Λ.Ε., σύμφωνα με τις οδηγίες τις Λιμενικής Αρχής υπεύθυνης για τον συντονισμό των ενεργειών αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης. Τέλος, σημειώνεται ότι η χρησιμοποίηση υλικών, μηχανημάτων, προσωπικού, κ.λπ. για την αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης θα γίνεται κατόπιν συμφωνίας του αναδόχου με τον ορισμένο υπεύθυνο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ο.ΛΗ. Α.Ε., λαμβάνοντας υπ όψιν τυχόν απαιτήσεις / υποδείξεις των αρμόδιων Λιμενικών Αρχών. Διαθέσιμο Προσωπικό Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει επαρκές σε αριθμό προσωπικό και κατάλληλα εκπαιδευμένο για την αποτελεσματική εφαρμογή του σχεδίου καταπολέμησης αλλά και για την αποτελεσματική χρησιμοποίηση του εξοπλισμού (μέσων και υλικών) για άμεση αντιμετώπιση περιστατικού ρύπανσης. Η οργάνωση του να είναι αυτή που προβλέπεται στο Π.Δ. 11/2002. Θα πρέπει να καταγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υπεύθυνου περιβάλλοντος, εκ μέρους του αναδόχου και του αντικαταστάτη του (ονοματεπώνυμοδιεύθυνση-ειδικότητα-δ/νση κατοικίας-τηλέφωνα γραφείου, οικείας, κινητό). Για αντιμετώπιση μεγαλύτερων περιστατικών ρύπανσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα (Εκπλήρωση υποχρεώσεων σύμφωνα με: Ν Άρθρο 10/Παρ. 11 και Π.Δ.55/1998 Άρθρο 11/Παρ.1) ο Ανάδοχος οφείλει να έχει στη διάθεσή του και σε ετοιμότητα επιπρόσθετο προσωπικό και εξοπλισμό. Αναλυτικά, ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει και να μπορεί να κινητοποιήσει για τις ανάγκες κάποιου περιστατικού θαλάσσιας ρύπανσης: Εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό για το συντονισμό και οργάνωση αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης. Το εν λόγω προσωπικό πρέπει να Σελ.16 / 72

17 απαρτίζεται από Ωκεανογράφο, Χημ. Μηχανικούς, Ναυπηγούς Μηχανικούς, Αξιωματικούς Ε.Α. του Λ.Σ., Χημικό Ναυτιλίας, Περιβαλλοντολόγους κ.λπ. Εξειδικευμένο και έμπειρο τεχνικό προσωπικό, για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης και παραλαβής πετρελαιοειδών αποβλήτων που αποτελείται από τα πληρώματα των αντιρρυπαντικών σκαφών, χειριστές αντλιών/βυτιοφόρων κενού/ ελαιοσυλλεκτών, ειδικούς στην ανάπτυξη πλωτών φραγμάτων, χειριστές λέμβων, καθαριστές κ.λπ. Υγιεινή & Ασφάλεια Προσωπικού Υποχρεώσεις Ευθύνη Αναδόχου Ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση των εργασιών έχει υποχρέωση να εφαρμόζει τις κείμενες διατάξεις που αφορούν στον καθορισμό των προδιαγραφών ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων κατά την εργασία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται ο Ν.1568/1985-Φ.Ε.Κ.177/Α όπως τροποποιήθηκε από τους Ν.2639/98-Φ.Ε.Κ.205/Α/2.9.98, Ν.2224/94-Φ.Ε.Κ.112/Α/ και Ν.3227/2004-Φ.Ε.Κ.31/Α/9.2.04, ο Ν.3144/03- Φ.Ε.Κ.111/Α/ όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3227/2004-Φ.Ε.Κ.210/Α/ , το Π.Δ. 396/1994-Φ.Ε.Κ.220/Α, το Π.Δ. 17/1996-Φ.Ε.Κ.11/Α όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 159/1999-Φ.Ε.Κ.157/Α, το Π.Δ. 305/1996-Φ.Ε.Κ.212/Α). Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ποινική και αστική ευθύνη απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού της Ο.Λ.Η. Α.Ε. για κάθε ατύχημα ή ζημιά σε πρόσωπα ή πράγματα που τυχόν θα συμβούν κατά την εκτέλεση των εργασιών και εξ αφορμής αυτών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλίσει όλο το προσωπικό που θα απασχολεί στο έργο, στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς ασφαλίσεως του, καθώς και τα οχήματα, μηχανήματα, κλπ, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη να παρέχει σε όλο το προσωπικό του τα κατάλληλα μέσα αυτοπροστασίας, καθώς και για την λήψη των επιβαλλόμενων εκτάκτων μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας και προστασίας των εργαζομένων (ένδυση/σήμανση) στους εξωτερικούς χώρους. Ο Ανάδοχος πριν από την ανάληψη κάθε έργου οφείλει να γνωρίσει στο Κ.Λ. Ηρακλείου και στην Ο.Λ.Η. Α.Ε. και συγκεκριμένα στην αρμόδια Δ/νση όπου θα εκτελεσθεί το έργο, τον Τεχνικό Ασφαλείας ή/και τον Γιατρό Εργασίας της επιχείρησής του και να προσκομίσει προς έγκριση το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ). Το σχέδιο αυτό πρέπει να περιλαμβάνει τις εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν, την εκτίμηση, αξιολόγηση των ενδεχόμενων εργασιακών κινδύνων, τα προτεινόμενα μέτρα ασφαλείας και τα μέσα ατομικής προστασίας. Ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί ενημερωμένο καθημερινά κατάλογο όλου του προσωπικού που απασχολεί στο έργο, στον οποίο θα αναγράφεται υποχρεωτικά και ο Τεχνικός Ασφαλείας ή/και ο Γιατρός Εργασίας της επιχείρησής του. Πρέπει επίσης να ορίσει Σελ.17 / 72

18 εκπρόσωπό του επί του τόπου του έργου, για συνεννόηση σε θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων με το Κ.Λ. Ηρακλείου και με την αρμόδια διεύθυνση της Ο.Λ.Η. Α.Ε. και ο οποίος θα επιτηρεί την ορθή εφαρμογή των περιγραφόμενων μέτρων στο ΣΑΥ που έχει εγκριθεί από τον Τεχνικό Ασφαλείας της Ο.Λ.Η. Α.Ε. Η Ο.Λ.Η. Α.Ε. με τα αρμόδια όργανα της, έχει δικαίωμα να διενεργεί τακτικούς ελέγχους στις εκτελούμενες εργασίες, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση από μέρους του Αναδόχου του ΣΑΥ. Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί μη συμμόρφωση του Αναδόχου στο ΣΑΥ, η Ο.Λ.Η. Α.Ε. έχει δικαίωμα να σταματήσει επί τόπου τις εργασίες με όλες τις προβλεπόμενες κυρώσεις σε βάρος του Αναδόχου. ΜΕΡΟΣ Β': ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Β.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αντικείμενο του διαγωνισμού Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος για την θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τους φορείς διαχείρισης λιμενικών εγκαταστάσεων και με λεπτομέρειες που περιγράφονται παραπάνω. Προϋπολογισμός Χρηματοδότηση Έργου Ο προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (55.000,00 ) πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α., το οποίο είναι και το ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών. Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής - Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη, το αργότερο μέχρι Τετάρτη 28 Μαΐου και ώρα 11:00 π.μ. στα Γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, Κτίριο Διοίκησης, Λιμάνι Ηρακλείου και συγκεκριμένα: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΙΜΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Κωδ. : Ταχ. θυρ. : 1068 Τηλ. : Fax : Σελ.18 / 72

19 info@portheraklion.gr Website : Πληροφορίες : κ. Ευάγγελος Τσαμπουράκης (Τηλ/Fax ) Η Αποσφράγιση των Προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης, σε δημόσια συνεδρία, την Τετάρτη 28 Μαΐου και ώρα 11:00 π.μ. στα Γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, Κτίριο Διοίκησης, Λιμάνι Ηρακλείου. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να υποβάλλουν την προσφορά τους αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Ο.Λ.Η. Α.Ε., Κτίρια Διοίκησης Λιμάνι Ηρακλείου, Τ.Κ , Ηράκλειο. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στhν Ο.Λ.Η. Α.Ε. μέχρι την Τρίτη 27 Μαΐου και ώρα 14:30 π.μ. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να διαφυλάσσει το απόρρητο των προσφορών εν αναμονή της αξιολόγησής τους. Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα αλλά δεν έφθασαν στην Ο.Λ.Η. Α.Ε. έγκαιρα. Η Ο.Λ.Η. Α.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν και δεν υποχρεούται να παραλάβει οποιουσδήποτε φακέλους έγγραφα, κ.λ.π. από οποιοδήποτε Ταχυδρομικό κατάστημα έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως. Τρόπος Λήψης των εγγράφων του Διαγωνισμού Η διάθεση της διακήρυξης γίνεται αποκλειστικά από την Αναθέτουσα Αρχή κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 09:30 14:30 από τα γραφεία της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής στο Ηράκλειο (Λιμάνι Ηρακλείου, Τ.Κ Ηράκλειο, Ελλάδα), μέχρι την Πέμπτη 15 Μαΐου 2014, αντί του ποσού των είκοσι ευρώ (20,00 ), και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με courier. Στην περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης μέσω courier, η Ο.Λ.Η. Α.Ε. δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση της διακήρυξης. Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Ο.Λ.Η. Α.Ε. να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ αυτής. Σελ.19 / 72

20 Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Ο.Λ.Η. Α.Ε. και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση Σημείωση: Η αναθέτουσα αρχή δεν μπορεί να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και ακρίβεια των εγγράφων που διατίθενται μέσα από το Διαδίκτυο. Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης μέχρι και την Δευτέρα 19 Μαΐου 2014 και ώρα 14:30. Η Ο.Λ.Η. Α.Ε. θα απαντήσει σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος και σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη διακήρυξη, μέχρι και Πέμπτη 15 Μαΐου 2014 στις 14:30. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Ο.Λ.Η. Α.Ε., υπ όψιν κ. Ευάγγελου Τσαμπουράκη, Τηλ/ Fax.: Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Ο.Λ.Η. Α.Ε. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που δραστηριοποιούνται εξειδικευμένα στην αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες. Δεν γίνονται δεκτοί, όσοι: α) δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως ισχύει, και συγκεκριμένα, όσοι προσφέροντες έχουν καταδικαστεί με οριστική καταδικαστική απόφαση για: i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της Σελ.20 / 72

21 κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. β) βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. γ) κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. δ) καταδικάσθηκαν με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου και διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή και έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή (Κατά αναλογική εφαρμογή του άρθρου 16 παράγραφος 4 του Ν. 3316/2005 για τις μελέτες τεχνικών έργων τέτοια αδικήματα θεωρούνται τα ακόλουθα: υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, δόλια χρεωκοπία). ε) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι, ή με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας αρχής στ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι, ή με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας αρχής ζ) είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται κατ εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου, ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές η) για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, εάν έχουν προβεί σε ίδιες ή αντίστοιχες πράξεις ή παραλείψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα παραπτώματα ή έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες για αυτά νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. θ) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικά Πρόσωπα Σελ.21 / 72

22 Δημοσίου Δικαίου γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους. ι) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες κυρώσεις με τις παραπάνω. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση Μετά την επιλογή του προσωρινού αναδόχου, ο τελευταίος (προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει κατακύρωση) υποχρεούται να προσκομίσει τα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ': «ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ». Λοιπές Υποχρεώσεις / διευκρινήσεις Υποχρεώσεις / διευκρινήσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία 1. Οι Ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς. Ωστόσο, σε περίπτωση που το προκηρυσσόμενο με την παρούσα έργο κατακυρωθεί σε Ένωση προσώπων, η Ο.Λ.Η. Α.Ε. δικαιούται, εφ όσον το θεωρήσει απαραίτητο για τις ανάγκες του, να ζητήσει από την Ένωση να περιβληθεί τη νομική μορφή Κοινοπραξίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και η Ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει. 2. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. 3. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του ΕΡΓΟΥ στην Ένωση / Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. 4. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Σε περίπτωση που ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. αποφασίσει πώς τα εναπομείναντα Μέλη δεν είναι δυνατό να εκπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, ο προτεινόμενος ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ πρέπει να έχει προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και θα πρέπει να εγκριθεί από τον Ο.Λ.Η. Α.Ε. Σελ.22 / 72

23 Εγγύηση συμμετοχής Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) του έργου ήτοι τρεις χιλιάδες τριακόσια ογδόντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (3.382,50 ). 1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα. 2. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 3. Οι εγγυήσεις θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α' της παρούσας. 4. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί το Έργο, αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη σύμβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Β.4.1 της παρούσας Διακήρυξης, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Ο.Λ.Η. Α.Ε. μετά την έκδοση σχετικής απόφασης της Ο.Λ.Η. Α.Ε. 5. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ενός (1) τουλάχιστον μήνα μετά τον χρόνο λήξης ισχύος της προσφοράς, και επιστρέφεται σ' αυτόν μεν που κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, στους δε λοιπούς υποψηφίους μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ενστάσεις. 6. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την παράγραφο Β.2.3, ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να ανανεώσει την εγγύηση συμμετοχής για χρόνο ίσο με την παράταση πλέον ενός μηνός, από την ημερομηνία λήξης της παράτασης. 7. Εγγυητική που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο ή/και ποσό μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη καθώς και η προσφορά του. 8. Στην περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης/κοινοπραξίας. Σελ.23 / 72

24 Β.2 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τρόπος Υποβολής Προσφορών Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Ο.Λ.Η. Α.Ε., Λιμάνι Ηρακλείου, Τ.Κ , Ηράκλειο, όπως η παρούσα διακήρυξη ορίζει. Περιεχόμενο προσφορών Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου. Προσφορές για μέρος του έργου απορρίπτονται ως απαράδεκτες (όλο το έργο είναι ένα (1) υποέργο). Οι Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ΕΝΙΑΙΟ σφραγισμένο και μονογραμμένο στις άκρες φάκελο. Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει επί ποινή αποκλεισμού, τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής του υποψηφίου, καθώς και ανεξάρτητους, επίσης σφραγισμένους και μονογραμμένους υπο-φακέλους Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς. Συγκεκριμένα: Α. Στον ενιαίο φάκελο τοποθετούνται τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, δηλαδή τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στις παραγράφους Β Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη. Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη. Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής : Δικαιολογητικά συμμετοχής: - ένα (1) πρωτότυπο - ένα (1) ακριβές αντίγραφο Σελ.24 / 72

25 που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής. Τεχνική Προσφορά: - ένα (1) πρωτότυπο - ένα (1) ακριβές αντίγραφο που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς. Οικονομική Προσφορά: - ένα (1) πρωτότυπο - ένα (1) ακριβές αντίγραφο που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς. Ο ενιαίος, σφραγισμένος και μονογραμμένος στις άκρες φάκελος όπως και οι δυο επί μέρους, ανεξάρτητοι, σφραγισμένοι και μονογραμμένοι στις άκρες υποφάκελοι πρέπει να φέρουν την ένδειξη: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Τετάρτη «ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 1. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα τυχόν συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 2. Στο αντίτυπο που ορίζεται ως πρωτότυπο, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ σε κάθε σελίδα του. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι Σελ.25 / 72

26 επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο. 3. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξη τους, η τάξη και η σειρά των όρων της διακήρυξης. 4. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής ελήφθη υπόψη, συμφωνούμε και αποδεχόμεθα, κ.τ.λ. Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. Κατά την κρίση της Επιτροπής, Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορά με γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση 5. Ο προσφέρων υποχρεούται να συμπληρώσει ο ίδιος, πέρα από τις κατά παράγραφο απαντήσεις, και τους σχετικούς συνοδευτικούς πίνακες και παραρτήματα της διακήρυξης, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. 6. Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.τ.λ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της στιγμής του κλεισίματος του διαγωνισμού. 7. Όλα τα φύλλα των εγγράφων και στοιχείων της προσφοράς, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο, ανά φάκελο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, κάθε φάκελος της προσφοράς θα συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω, με βάση την σειρά που ζητούνται από την Διακήρυξη. 8. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντες να αναφέρουν σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της έννοιάς τους. 9. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. Σελ.26 / 72

27 10. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 11. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων πρέπει να δίνονται γραπτά σε χρόνο που θα ορίζει η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης. Περιεχόμενα Φακέλου Δικαιολογητικών Με την κατάθεση της προσφοράς, όλοι οι προσφέροντες είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα παρακάτω δικαιολογητικά και έγγραφα τα όποια θα περιλαμβάνονται στο σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών: 1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Β και στο υπόδειγμα 1 της παρούσας. 2. Υπεύθυνη δήλωση, της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συμμετέχουν και στην οποία δηλώνεται ότι, οι προσφέροντες: I. δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.Δ.118/07, ήτοι: I.1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1) I.2. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EEL 358 της , σελ. 2), I.3. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48), I.4. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Σελ.27 / 72

28 Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε με το Ν.3424/2005 (Α 305), I.5. για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας I.6. κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. - Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο την υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του εδ. 6.2.α του παρόντος υποβάλλουν: I.6..i. οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. I.6..i.i. ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. I.6..i.ii. σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. - Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση του εδ. 6.2.α, υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού - Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση του εδ. 6.2.α.του παρόντος, αφορά κάθε μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. II. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/07 καταστάσεις, ήτοι: δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. - Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. III. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 κατάσταση, ήτοι ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990 (A 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). IV. Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. - Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε Σελ.28 / 72

29 διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. V. Δεν τελούν σε πτωχευτικό συμβιβασμό και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού. VI. Δεν τελούν σε παύση ή αναστολή εργασιών ή σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης. VII. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής ) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης του όσο και του ελληνικού δικαίου. VIII. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου. IX. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (δεν αφορά συνεταιρισμούς) - Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. X. Δεν έχουν καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τους. XI. XII. Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα. Δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του παρόντος ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. XIII. Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς, με βάση αμετάκλητη απόφαση αρμόδιας αρχής, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. XIV. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς). XV. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, κατά περίπτωση και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Προεδρικού Διατάγματος. Σελ.29 / 72

30 3. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ. 118/07, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο/ εκπρόσωπό τους. 4. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε και Ε.Ε.) Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 5. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 6. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν εγγράφως, με χωριστή υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχονται. 7. Κατάσταση προσωπικού μόνιμης απασχόλησης κατά ειδικότητα θεωρημένη από αρμόδια αρχή (ΙΚΑ). Απ την κατάσταση πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο υποψήφιος διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την εκτέλεση του έργου. Συγκεκριμένα, απαιτείται κατ ελάχιστον το 20% του ανθρώπινου δυναμικού της Ομάδας έργου του Αναδόχου να προέρχεται από μόνιμα στελέχη του Αναδόχου. 8. Έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ότι ο ανάδοχος έχει αθροιστικά κύκλο εργασιών παροχής υπηρεσιών συναφών προς το δημοπρατούμενο Έργο για τις τρεις τελευταίες χρήσεις, ο οποίος θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος, από το 200% του προϋπολογισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ. Αυτό θα αποδεικνύεται από τον ανάδοχο προσκομίζοντας ισολογισμούς των τελευταίων τριών διαχειριστικών χρήσεων, στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευσή τους είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος Ανάδοχος. Για τις εταιρείες που δεν υποχρεούνται από το νόμο στην έκδοση Ισολογισμών, απαιτείται δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών με την κατάθεση των αντίστοιχων εντύπων Ε1&Ε3. Σε περίπτωση νεοσύστατης εταιρείας, δηλαδή εταιρείας που δεν διαθέτει 3 χρήσεις, η ίδια απαίτηση ισχύει για την μέχρι σήμερα χρήση. Για τις εταιρείες αυτές πρέπει να υποβληθεί το τελευταίο ισοζύγιο. 9. Να διαθέτει πιστοποιητικό ISO της σειράς 9001: 2008 Σελ.30 / 72

31 10. Να διαθέτει πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1801:2008 /OHSAS 18001:2007 για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία. 11. Να διαθέτει πιστοποιητικά φορέων-επιχειρήσεων (π.χ. βεβαιώσεις, συμβόλαια, συμφωνητικά) από τα οποία να προκύπτει ότι έχει αναλάβει στα τελευταία πέντε (5) χρόνια υπηρεσίες προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες. 12. Να καταθέσει κατάλογο στον οποίο να αναφέρονται τα έργα που εκτέλεσε για διάστημα τριών (3) ετών και οι αναθέτουσες αρχές-φορείς-επιχειρήσεις για τους οποίους εκτελέστηκαν. 13. Να διαθέτει, με ιδιοκτησία ή μίσθωση, κατάλληλο πλωτό μέσο χαρακτηρισμένο (Έγγραφο Εθνικότητας, Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης) ως συλλογής πετρελαιοειδών αποβλήτων. 14. Να διαθέτει επιπλέον τις ακόλουθες άδειες και πιστοποιητικά: Άδεια συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων, καθώς και εγγραφή στο αντίστοιχο Μητρώο του ΥΠΕΧΩΔΕ. Άδεια συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων (ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/ ). Άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ). Άδειες κυκλοφορίας οχημάτων συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων. Άδειες κυκλοφορίας οχημάτων συλλογής και μεταφοράς πετρελαιοειδών αποβλήτων. Άδειες κυκλοφορίας οχημάτων συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων λιπαντικών ελαίων. Πιστοποίηση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001:2004 ή EMAS (Καν. 761/2001 ΕΕ). Πιστοποίηση κατά ISPS code, για τα πλωτά μέσα συλλογής και μεταφοράς, όπου έχει εφαρμογή. Πιστοποίηση κατά ADR, των οχημάτων και των οδηγών μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων. 15. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο προσφέρων βεβαιώνει ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα συμμετοχής, όπως ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, ότι δεν υπάρχουν λόγοι να πιστεύει ότι τα κωλύματα αυτά θα συντρέξουν κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και των τυχόν παρατάσεών της και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ': «ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» του παρόντος άρθρου, εφόσον επιλεγεί ως ΑΝΑΔΟΧΟΣ. Σελ.31 / 72

32 Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος αποτελεί ένωση/κοινοπραξία, τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο πρέπει να υποβάλλονται χωριστά για κάθε μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας. Επισημαίνεται ότι κάθε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να πληροί απαραιτήτως όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου, προκειμένου να συμμετάσχει στη διαδικασία του διαγωνισμού. Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας εταιριών, επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα μέλη της, αρκεί όμως συνολικά να καλύπτονται όλες. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει σαφής και πλήρης τεκμηρίωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης δύναται να ζητήσει από τους υποψηφίους αναδόχους διευκρινήσεις ή και συμπληρώσεις των ανωτέρω στοιχείων προκειμένου να τεκμηριωθεί η κάλυψη των ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Περιεχόμενα τεχνικής προσφοράς Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει, με ποινή αποκλεισμού, τουλάχιστον τα παρακάτω: 1. Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου (Τεχνική Έκθεση): Για την υλοποίηση των εργασιών προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος και την πρόληψη και αντιμετώπιση θαλάσσιων περιστατικών ρύπανσης, ο υποψήφιος ανάδοχος θα περιγράψει συνοπτικά κατάλληλη μεθοδολογία, η οποία και θα υποβληθεί με την προσφορά του. Η προτεινόμενη μεθοδολογία θα καθορισθεί με γνώμονα την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη παροχή των υπηρεσιών του αναδόχου για την υλοποίηση των εργασιών. Επιπλέον, κάθε φάκελος τεχνικής προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει, με ποινή αποκλεισμού, διάγραμμα ροής των εργασιών αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες, από το αρχικό στάδιο της συλλογής μέχρι την τελική διάθεση αυτών. Ο ανάδοχος στην φάση της τελικής διάθεσης των αποβλήτων θα πρέπει να συνεργάζεται με εγκεκριμένους φορείς ανά κατηγορία. Από τους φορείς αυτούς θα παίρνει βεβαιώσεις τελικής διάθεσης ανάλογα με το είδος αποβλήτου. Πιο συγκεκριμένα: Τα συλλεχθέντα στερεά απορρίμματα που μπορεί να τύχουν εναλλακτικής διαχείρισης θα διατίθενται σε εγκεκριμένους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης (Ν 2939/2001). Σελ.32 / 72

33 Τα υπόλοιπα μη επικίνδυνα στερεά απορρίμματα θα διατίθενται σε αδειοδοτημένο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (K.Y.A. ΗΠ 50910/2727/ ). Η όποια επεξεργασία και η τελική νόμιμη διάθεση των συλλεχθέντων πετρελαιοειδών ουσιών από την επιφάνεια της θάλασσας μπορεί να γίνεται με μέσα και εξοπλισμό του αναδόχου (ύπαρξη κατάλληλης αδειοδοτημένης εγκατάστασης). Σε άλλη περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα πετρελαιοειδή είτε στα διυλιστήρια της χώρας είτε σε κάθε άλλη νόμιμη βιομηχανική εγκατάσταση / εταιρεία, της χώρας μας η του εξωτερικού, που διαθέτει άδεια παραλαβής τέτοιων αποβλήτων και να υποβάλει σχετικό συμφωνητικό. Εφόσον συλλεχθούν απόβλητα λιπαντικών ελαίων, αυτά θα παραδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64 Α ) σε εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, εφόσον η σύστασή τους επιτρέπει την περαιτέρω αξιοποίησή τους. Τα επικίνδυνα απορρίμματα που θα συλλεχθούν, υγρά και στερεά, θα διαχειρίζονται, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τις ΚΥΑ 13588/725/06 και 24944/1159/06 για την διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων. 2. Τα μηχανήματα, τα υλικά και γενικότερα τον εξοπλισμό (με πλήρη τεχνικά στοιχεία) που ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος προτίθενται να χρησιμοποιήσει στα πλαίσια εκτέλεσης της σύμβασης. Ο Ανάδοχος για την άριστη, απρόσκοπτη και άρτια εκτέλεση της εργολαβίας είναι υποχρεωμένος να διαθέτει συνέχεια και σε καλή κατάσταση τα κατάλληλα ναυτικά και μηχανικά μέσα σε είδος, ικανότητα και αριθμό που θα καθορίζει στην προσφορά του και θα είναι κατ ελάχιστον (επί ποινή αποκλεισμού): Πλωτό μέσο Ένα κατάλληλο σκάφος συλλογής πετρελαιοειδών, αυτοκινούμενο και πολλαπλής χρησιμότητας, με δυνατότητα πόντισης, ανάκτησης και έλξης πλωτού φράγματος, δυνατότητα εκτόξευσης χημικών διασκορπιστικών ουσιών και δυνατότητα περισυλλογής από την επιφάνεια της θάλασσας πετρελαιοειδών προϊόντων (ελάχιστη δυνατότητα αποθήκευσης περισυλλεχθέντων πετρελαιοειδών αποβλήτων ποσότητας >5μ3). Πλωτό φράγμα Μήκους τουλάχιστον 500 μέτρων, το οποίο θα διαθέτει έγκριση καταλληλότητας σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ αρ /1/99 Υ.Α. (ΦΕΚ Β 76/99). Τρόπος χρησιμοποίησης: όπως ορίζουν οι οδηγίες του κατασκευαστή Μέσα περισυλλογής Σελ.33 / 72

34 Φορητή συσκευή περισυλλογής πετρελαιοειδών (SKIMMER) με ικανότητα αναρρόφησης 20 τόνους πετρελαιοειδών ανά ώρα. Αναρροφητική αντλία: Βυθιζόμενη ή επιφανείας με ικανότητα αναρρόφησης τουλάχιστον 3 κυβικά μέτρα ανά ώρα. Χημικές διασκορπιστικές ουσίες Οι προδιαγραφές και ο έλεγχος καταλληλότητάς τους να καθορίζονται σύμφωνα με της διατάξεις της αριθμ. 5219/Φ11/4/2000 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 455Β / ). Συσκευή εκτόξευσης Χ.Δ.Ο. Συσκευή με ικανότητα εκτόξευσης τουλάχιστον πεντακόσια (500) λίτρα/ώρα. Μέσα και υλικά καθαρισμού ακτών και κρηπιδωμάτων Απόχες, Φτυάρια, Τσουγκράνες, Κάδοι (10 τεμάχια έκαστο). Απορροφητικά υλικά Θα διαθέτουν έγκριση καταλληλότητας σύμφωνα με το άρθρο 2 υπ αριθ /97 Υ.Α. (ΦΕΚ Β 951/1997) και συνοψίζονται στα παρακάτω: Απορροφητικό φράγμα συνολικού εκτάματος πεντακοσίων (500) μέτρων το οποίο να έχει απορροφητική ικανότητα τουλάχιστον δέκα (10) φορές το βάρος του σε πετρελαιοειδή μικρού και μέσου ιξώδους (έως 250 cst). Απορροφητικές πετσέτες: να έχουν απορροφητική ικανότητα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) φορές το βάρος τους σε πετρελαιοειδή μικρού και μέσου ιξώδους (έως 250 cst ) και συνολικό βάρος τουλάχιστον εκατό (100) κιλά. Απορροφητικά μαξιλάρια: να έχουν απορροφητική ικανότητα τουλάχιστον δέκα (10) φορές το βάρος τους σε πετρελαιοειδή μικρού και μέσου ιξώδους (έως 250 cst) και συνολικό βάρος τουλάχιστον εκατό (100) κιλά. Απορροφητικά ρολά: να έχουν απορροφητική ικανότητα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) φορές το βάρος τους σε πετρελαιοειδή μικρού και μέσου ιξώδους (έως 250 cst) και συνολικό βάρος τουλάχιστον εκατό (100) κιλά.. Προσκολλητικές περούκες: να έχουν απορροφητική ικανότητα τουλάχιστον εικοσιπέντε (25) φορές το βάρος τους σε πετρελαιοειδή μεγάλου ιξώδους (όπως Bunker C) και συνολικό βάρος τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) κιλά. Χερσαία μέσα Βυτιοφόρα οχήματα με αναρροφητικό σύστημα κενού υγρών και στερεών αποβλήτων. Ένα φορτηγό αυτοκίνητο μεταφοράς στερεών αποβλήτων. Βοηθητικός Εξοπλισμός Σάκοι και βαρέλια πιστοποιημένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές UN (σύμφωνα με τις διατάξεις του IMDG και ADR Code) κατάλληλα για την συσκευασία επικίνδυνων αποβλήτων. Σελ.34 / 72

35 3. Ομάδα Εργασίας Προσωπικό εκτέλεσης των εργασιών: Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στοιχεία τα οποία θα δείχνουν την οργανωτική δομή της εταιρείας τους και στα οποία θα φαίνεται η θέση των στελεχών τους που θα έχουν την ευθύνη εκτέλεσης της σύμβασης. Θα πρέπει να προσκομισθούν βιογραφικά σημειώματα όλων των στελεχών τα οποία ο διαγωνιζόμενος θα συμπεριλάβει στην Ομάδα Εργασίας που θα ασχοληθεί με το αντικείμενο της υπόψη σύμβασης. 4. Πιστοποίηση μέσων υλικών εξοπλισμού: Ο ανάδοχος για την άριστη, απρόσκοπτη και τέλεια εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωμένος να διαθέσει τα κατάλληλα πλωτά μέσα, τα χερσαία μέσα, τα μηχανικά μέσα και μηχανήματα, σε είδος, ικανότητα και αριθμό, που θα καθορίζεται στην προσφορά του και θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες υλοποίησης του έργου. Τα πλωτά και χερσαία μέσα του αναδόχου θα καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις της ισχύουσας Νομοθεσίας (Νόμοι, Π.Δ, Υ.Α, κ.λ.π.) σε θέματα ασφαλείας και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, και θα είναι εφοδιασμένα με τις απαραίτητες κατά περίπτωση άδειες όπως, πρωτόκολλο γενικής επιθεώρησης πλοίου σε ισχύ, άδειες κυκλοφορίας οχημάτων, και ότι άλλο προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Τα μέσα αυτά πρέπει να είναι ιδιόκτητα ή ιδίων συμφερόντων του αναδόχου, άλλως καθ' οιονδήποτε τρόπο να ανήκουν στην αποκλειστική χρήση του αναδόχου καθ όλη τη χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Με την προσφορά θα δοθεί περιγραφή των χρησιμοποιούμενων πλωτών και χερσαίων μέσων. Τα μέσα, πλωτά και χερσαία, που θα χρησιμοποιηθούν καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της εργολαβίας, θα είναι αυτά βάσει των οποίων έχουν δοθεί οι σχετικές άδειες. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά έχουν αξιολογηθεί κατά την φάση της Τεχνικής Αξιολόγησης των προσφορών, θα μπορούν να αντικαθίστανται μόνο από κατ ελάχιστον ισοδύναμά τους και κατόπιν εγκρίσεως του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου. 5. Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την πρόταση του υποψήφιου Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. Τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά, πρέπει να υπογράφονται ολογράφως από το νόμιμο εκπρόσωπο του Προσφέροντος, ή από τους νόμιμους εκπροσώπους Εταιρειών κοινοπραξίας, σε κλειστό φάκελο, σφραγισμένο, και με προσυπογραφή στα άκρα και να φέρει τον τίτλο του διαγωνισμού με την ακόλουθη διατύπωση: ΦΑΚΕΛΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Σελ.35 / 72

36 Διευκρινίζεται ότι δεν θα γίνουν δεκτά χειρόγραφα δικαιολογητικά. Περιεχόμενα οικονομικής προσφοράς Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να αφορά την παροχή των υπηρεσιών που περιγράφονται στο φάκελο «Τεχνική Προσφορά» και που είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Αρχής, όπως αναφέρονται στα παραπάνω. Οι Διαγωνιζόμενοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, να περιλαμβάνουν στην Οικονομική Προσφορά τα ακόλουθα σημεία: 1. Ονομασία και εταιρική επωνυμία, νόμιμη έδρα, Α.Φ.Μ. του προσφέροντος (σε περίπτωση κοινοπραξίας πρέπει να αναφέρονται όλες οι εταιρείες). 2. Η τιμή, σε ΕΥΡΩ, ανά μήνα ισχύος της σύμβασης για το σύνολο της τριετίας πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Η τιμή αυτή θα είναι σταθερή για όλο το διάστημα της σύμβασης χωρίς καμία αναπροσαρμογή για οποιοδήποτε λόγο. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου). Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. Σε περίπτωση που ο υπαίτιος της ρύπανσης είναι άγνωστος, δεν θα εντάσσεται στη μηνιαία αμοιβή του αναδόχου, αλλά θα καταβάλλεται από την Ο.Λ.Η. Α.Ε. με έκπτωση τριάντα τοις εκατό (30%) επί της εν λόγω προσφερόμενης μηνιαίας χρεώσεως, έκπτωση που θα ισχύει υπό την προϋπόθεση της εξοφλήσεως της χρέωσης το αργότερο εντός τριμήνου από την παράδοση στην Ο.Λ.Η. Α.Ε του σχετικού χρεωστικού σημειώματος του αναδόχου. Σε περίπτωση που ο υπαίτιος της ρύπανσης είναι γνωστός (πλοίο κατά κύριο λόγο), η χρέωση θα βαρύνει εξ ολοκλήρου αυτόν (τον υπαίτιο) ή την ασφαλιστική του εταιρεία και όχι την Ο.Λ.Η. Α.Ε. Στις περιπτώσεις αυτές και κατά περίπτωση προβλέπονται αντισταθμιστικά οφέλη για την Ο.Λ.Η. Α.Ε. 3. Για όλα τα υπόλοιπα περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης (ήτοι, για τα περιστατικά μεγάλης κλίμακας και για τα περιστατικά «μικρής κλίμακας» πέραν των τριών πρώτων για τα οποία ισχύουν όσα προβλέπονται και περιγράφονται ανωτέρω στο αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης, ο ανάδοχος οφείλει για την αμοιβή να παρουσιάσει ισχύοντα τιμοκατάλογό βάσει του οποίου θα χρεώνεται η αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Στον εν λόγω τιμοκατάλογο θα γίνεται ανάλυση κόστους (χρέωση ανά μονάδα χρέωσης, ημερήσια χρέωση μετά την 3 η ημέρα εργασιών) αναφορικά με το προσωπικό, τα μηχανήματα, τον εξοπλισμό, τα Σελ.36 / 72

37 υλικά και τα χρησιμοποιούμενα μέσα για την υλοποίηση ου αντικειμένου της διακήρυξης. 4. Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει, επίσης, να παρουσιάσει: Ισχύον τιμοκατάλογο σύμφωνα με τον οποίο θα αντικαθίστανται τα χρησιμοποιούμενα αναλώσιμα (απορροφητικά, ΜΑΠ, σακούλες κ.λπ.) Ανάλυση του κόστους διάθεσης των αποβλήτων που θα προκύψουν από την αντιμετώπιση του περιστατικού ρύπανσης. Ισχύον τιμοκατάλογος που αφορά το κόστος καθαρισμού της ακτογραμμής, εάν και εφόσον απαιτηθεί, υπηρεσία. 5. Η Ο.Λ.Η. Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 48 του ΠΔ 59/2007, για προσφορές οι οποίες φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο, πριν απορρίψει τις προσφορές αυτές, ζητεί γραπτώς τις διευκρινίσεις για τη σύνθεση της προσφοράς τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιμες. Σε περίπτωση που προκύπτει (από την προσφορά) ότι η προσφερόμενη τιμή δεν περιλαμβάνει εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους, αναλωσίμων, εργολαβικού κέρδους, νόμιμων υπέρ δημοσίου και τρίτων κρατήσεων, κλπ, ή ο υποψήφιος δεν παρέχει πλήρη και αναλυτική αιτιολόγηση του συγκεκριμένου όρου, ή τίθενται προϋποθέσεις, δεν θα ζητηθούν διευκρινήσεις και η οικονομική προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 6. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι προμηθευτές δεν δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών. 7. Εφόσον από την Προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Ο.Λ.Η. Α.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών. 8. Προσφορές που το συνολικό τίμημα τους υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη, ή δεν ανταποκρίνονται σε ένα ελάχιστο χρονικό πλαίσιο επαρκές για την υλοποίηση του έργου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι Οικονομικές Προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με των πίνακα του Παραρτήματος Β'. Σε περίπτωση Προσφοράς εταιρειών κοινοπραξίας, αυτή πρέπει να υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους όλων των εταιρειών και πρέπει να προσδιορίζονται επακριβώς τα μέρη της προμήθειας και σχετικών εργασιών εγκατάστασης που θα εκτελούνται από την καθεμιά Εταιρεία. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των ενδείξεων σε γράμματα και αριθμούς, θα ισχύουν οι πιο συμφέρουσες ενδείξεις για τον ΟΛΗ. Σελ.37 / 72

38 Ισχύς των Προσφορών 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για 120 ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 2. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από τον Ο.Λ.Η. Α.Ε. πριν από την λήξη της, για διάστημα τριών (3) μηνών κατά ανώτατο όριο. 3. Σε περίπτωση που η κατακύρωση του διαγωνισμού ανακοινωθεί μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ή μετά την λήξη της τυχόν παράτασής της δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο μόνον αν αυτός την αποδεχτεί. 4. Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. Εναλλακτικές Προσφορές Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δε θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δε δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. Η προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της Διακήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όμως σαφώς, τόσο στην Τεχνική όσο και στην Οικονομική Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Σελ.38 / 72

39 Β.3 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - Αποσφράγιση & αξιολόγηση προσφορών Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αρμόδια για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την Τετάρτη 28 Μαΐου 2014 και ώρα 11:00 π.μ. στα Γραφεία Διοίκησης της Ο.Λ.Η. Α.Ε., Λιμάνι Ηρακλείου, Ηράκλειο. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διαγωνισμού παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Κατά την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Όσοι από τους διαγωνιζόμενους επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων προσφορών (σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης) κατόπιν αιτήσεως και υπό την προϋπόθεση τεκμηρίωσης ειδικού εννόμου συμφέροντος από τον αιτούντα συνδιαγωνιζόμενο. Η εξέταση των προσφορών θα γίνει χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο του Ο.Λ.Η. Α.Ε. και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς, καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς δε γίνεται δεκτή. Η Επιτροπή Διαγωνισμού όμως, έχει το δικαίωμα, αν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από οποιονδήποτε υποψήφιο την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του, θέτοντας ως όριο στις παρεχόμενες διευκρινίσεις τη μη ουσιώδη τροποποίηση των προσφορών. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Αποκλείονται του διαγωνισμού και δεν αξιολογούνται προσφορές που δεν έχουν σφραγισμένα σε ιδιαίτερους μονογραμμένους υποφακέλους τα δικαιολογητικά, τα τεχνικά στοιχεία και τα οικονομικά στοιχεία. Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Τυχόν απόσυρση της προσφοράς συνεπάγεται εκτός από τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού και την ολική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Α. Αποσφράγιση Δικαιολογητικών και τεχνικής προσφοράς 1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς και διαπιστώνεται η ύπαρξη ή μη εντός αυτού των επιμέρους υπο-φακέλων της προσφοράς. 2. Ελέγχονται τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» κάθε προσφέροντος, μονογράφεται η ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ κατά φύλλο και ελέγχεται η πληρότητα των εγγράφων. 3. Στην συνέχεια αποσφραγίζεται ο υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και μονογράφεται η ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ κατά φύλλο. Η αποσφράγιση του υποφακέλου Σελ.39 / 72

40 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» γίνεται μόνο για όσους διαγωνιζομένους έγιναν αποδεκτοί στο διαγωνισμό βάσει του ελέγχου των δικαιολογητικών. 4. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται, και αφού σφραγισθούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού φυλάσσονται. Ειδικότερα, οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών τοποθετούνται σε έναν νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται και φυλάσσεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού. 5. Η εξέταση των προϋποθέσεων, που πρέπει να πληροί ο διαγωνιζόμενος με βάση τα στοιχεία των δικαιολογητικών και του υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» γίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει ενιαίο Πρακτικό. 6. Το Πρακτικό κοινοποιείται μέσω της υπηρεσίας εγγράφως στους διαγωνιζομένους. 7. Οι προσφορές που δεν γίνονται αποδεκτές μετά την εξέταση των δικαιολογητικών και του υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» αποκλείονται από τον διαγωνισμό και ο φάκελος τους (με τους υποφακέλους) επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. Β. Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών Οι φάκελοι «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την Επιτροπή Διαγωνισμού των υπολοίπων Φακέλων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως και εγγράφως στους διαγωνιζόμενους. Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα ελέγξει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Προκήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. Στην συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πίνακα κατάταξης των οικονομικών προσφορών, που δεν απορρίφθηκαν σύμφωνα με τα ανωτέρω. Από τον πίνακα αυτό προκύπτει και ο προτεινόμενος από την Επιτροπή Διαγωνισμού των Προσφορών ως ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ) του διαγωνισμού, που είναι ο ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ με την χαμηλότερη προσφορά. Η μηνιαία αμοιβή για το σύνολο της τριετίας χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών και την ανάδειξη μειοδότη. Για την διαδικασία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών και το αποτέλεσμα της αξιολόγησής τους η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει Πρακτικό. Το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης κοινοποιείται μέσω της υπηρεσίας εγγράφως στους διαγωνιζομένους. Κατόπιν η Επιτροπή Διαγωνισμού θα υποβάλλει τα πρακτικά του διαγωνισμού, στο Σελ.40 / 72

41 αρμόδιο όργανο της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Λ.Η. Α.Ε. ) για την έκδοση Απόφασης Κατακύρωσης και την ανάδειξη Αναδόχου. Απόρριψη προσφορών 1. Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 2. Προσφορές που δεν έχουν σφραγισμένα σε ιδιαίτερους υποφακέλους τα τεχνικά στοιχεία και τα οικονομικά στοιχεία. 3. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης απορρίπτονται ως μη αποδεκτές. 4. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 6. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 7. Προσφορά που η προσφερόμενη εγγύηση είναι ποσού μικρότερου απ το οριζόμενο ή μικρότερης χρονικής διάρκειας από την ελάχιστη ζητούμενη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 8. Στην περίπτωση που η Οικονομική Προσφορά κριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ως υπερβολικά χαμηλή θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής προμήθειας/ υπηρεσίας/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την προμήθεια/ την υπηρεσία/ την πρωτοτυπία της προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 9. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Έργου απορρίπτεται. Ενστάσεις Προσφυγές Αποτελέσματα Κατακύρωση Ματαίωση διαγωνισμού 1. Ενστάσεις προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/ Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται εντός δύο (2) ημερών από την παραλαβή της να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στη Υπηρεσία. Ενστάσεις κατά Σελ.41 / 72

42 της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3. Επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή) κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειας του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, οι οποίες υποβάλλονται εγγράφως στην αρμόδια Επιτροπή. i. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την αρμόδια Επιτροπή ενστάσεων προσφυγών και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. ii. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων Προσφυγών και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτής. Η ένσταση κατά της συμμετοχής υποψηφίου Αναδόχου σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από της υποβολής της. iii. Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση αυτή εξετάζεται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων Προσφυγών και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. iv. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/07, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω Σελ.42 / 72

43 κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (02) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων Προσφυγών και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας. 4. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές. 5. Οι σχετικές αποφάσεις επί των ενστάσεων κοινοποιούνται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους. 6. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης των ανωτέρω παραγράφων (3i, 3ii, 3iii, 3iv) καθώς και της τυχόν προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ Δημοσίου. Το ποσό του παραβόλου είναι ίσο με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του έργου, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των και μεγαλύτερο των Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εσόδου ΚΑΕ 3741 (παράβολα από κάθε αιτία). 7. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν κατ εφαρμογή του Ν.3886/10 (Α 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων-εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ» να ασκήσουν προσφυγές ενώπιον της Υπηρεσίας μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβαν γνώση με οποιονδήποτε τρόπο τυχόν παράνομης πράξης ή παράλειψης σχετικής με το διαγωνισμό προσδιορίζοντας ειδικώς τις νόμιμες και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά τους (προδικαστική προσφυγή). Η προσφυγή αυτή αποτελεί όρο του παραδεκτού για την άσκηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του αρμόδιου δικαστικού σχηματισμού, χωρίς την άσκηση της οποίας η αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων κρίνεται απαράδεκτη. Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και αν τη κρίνει βάσιμη λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη προθεσμία τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο εντός 10 ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. 8. Κάθε άλλη διαδικασία δεν θα γίνεται αποδεκτή και δεν θα λαμβάνεται υπόψη. Αποτελέσματα Κατακύρωση Ματαίωση διαγωνισμού. 1. Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της χαμηλότερης τιμής (μηνιαία αμοιβή), σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω. Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του αρμοδίου Σελ.43 / 72

44 οργάνου της Ο.Λ.Η. Α.Ε. ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. 2. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την Ο.Λ.Η. Α.Ε. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε διάστημα πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης προσκομίζοντας τα υπόλοιπα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Γ' Πίνακες Δικαιολογητικών. Η οριστική κατακύρωση γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Ο.Λ.Η. Α.Ε. μετά τον έλεγχο της πληρότητας και της ορθότητας των δικαιολογητικών από την επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού η οποία εισηγείται στο Δ.Σ. προς τούτο. 3. Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον παρόντα διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως για (i) παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, (ii) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, (iii) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, (iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το δημοπρατούμενο έργο. 4. Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες σ αυτόν δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. Σελ.44 / 72

45 Β.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια σύμβασης Εγγυήσεις 1. Μεταξύ του Ο.Λ.Η. Α.Ε. και του Αναδόχου/ων θα υπογραφεί σύμβαση. 2. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για τον Ο.Λ.Η. Α.Ε. 3. Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα διακήρυξη, η τεχνική προσφορά του Αναδόχου, η οικονομική του προσφορά, εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 4. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η οριστική κατακύρωση του Διαγωνισμού υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της οριστικής κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 5. Η ανωτέρω εγγύηση εκδίδεται και θα πρέπει δε να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α, της παρούσας. 6. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά στον Ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η σύμβαση, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις συμμετοχής των λοιπών υποψηφίων Αναδόχων που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης. 7. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 8. Αν περάσει η προθεσμία των υπό την παράγραφο 4 ανωτέρω πέντε (5) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της Ο.Λ.Η. Σελ.45 / 72

46 Α.Ε. η εγγύηση συμμετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, η Ο.Λ.Η. Α.Ε. αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Ο.Λ.Η. Α.Ε. Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις Η πληρωμή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα γίνεται κατά ημερολογιακό μήνα. Στοιχείο πληρωμής για τον ΑΝΑΔΟΧΟ θα είναι η Πιστοποίηση Βεβαίωση εκτέλεσης εργασιών από το αρμόδιο Τμήμα/Διεύθυνση (Διεύθυνση Λιμενικών Υπηρεσιών) του Οργανισμού. Το τίμημα είναι αυτό που θα προκύπτει από τις εκτελεσθείσες εργασίες της συγκεκριμένης περιόδου, σύμφωνα με την ανάλυση τιμών που θα έχει υποβάλλει ο ανάδοχος με την προσφορά του. Για την πληρωμή του μηνιαίου τιμήματος ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να προσκομίζει στην Ο.Λ.Η. Α.Ε.: α) Τιμολόγιο ή Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών. β) Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας. γ) Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας. Για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα από την έκδοση του λογαριασμού πληρωμής του εργολάβου, μέχρι την καταβολή σε αυτόν, του ποσού του λογαριασμού από το ταμείο της Ο.Λ.Η. Α.Ε., δεν δικαιούται ο εργολάβος να εγείρει αξίωση, αποζημιώσεως για τη δικαιολογημένη αυτή καθυστέρηση πληρωμής του. Σημειώνεται ακόμη ότι, η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν.2238/94 (Φ.Ε.Κ. 151/Α'/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Προθεσμία Εκτέλεσης Σύμβασης Παράδοση Παραλαβή 1. Η διάρκεια της σύμβασης είναι ΤΡΙΑ (03) ΕΤΗ και αρχίζει με την υπογραφή της. Η Ο.Λ.Η. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει το χρόνο έναρξης της σύμβασης με ανάλογη μετάθεση του χρόνου λήξης της. 2. Η Ο.Λ.Η. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη σύμβαση με απόφαση του Δ.Σ./Ο.Λ.Η. Α.Ε., για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. 3. Η Ο.Λ.Η. Α.Ε. απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του έργου. 4. Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή όποια φθορά του εξοπλισμού του. Σελ.46 / 72

47 Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις 1. Πέρα από τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις κυρώσεις σε βάρος του αναδόχου, η Ο.Λ.Η. Α.Ε. έχει το δικαίωμα σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του, να αναθέσει το έργο απ' ευθείας σε άλλο εργολάβο, καταλογίζοντας σε βάρος του αναδόχου τις σχετικές δαπάνες, οι οποίες θα εκπίπτουν από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό πληρωμής του αναδόχου ή και από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 2. Για κάθε περίπτωση που παραβιάζονται οι όροι της παρούσας διακήρυξης, της σύμβασης που θα υπογραφεί, ή των εγγράφων στα οποία αναφέρεται αυτή, επιβάλλεται στον Ανάδοχο πρόστιμο, πλέον της κατά νόμο οφειλόμενης στον Ο.Λ.Η. Α.Ε. αποζημίωσης, με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Λ.Η. Α.Ε. Το αρμόδιο προσωπικό ή ο Διευθύνων Σύμβουλος αφού διαπιστώσει την παράβαση μετά από επιτόπιο έλεγχο, εισηγείται στον Δ/νων Συμβούλο του Ο.Λ.Η. Α.Ε. την επιβολή του προβλεπόμενου προστίμου. 3. Για την πρώτη παράβαση των όρων της σύμβασης για την καλή εκτέλεση της εργασίας, θα επιβάλλεται πρόστιμο ποσού 200 ευρώ. 4. Σε περίπτωση δεύτερης (όμοιας ή άλλης) παράβασης το ποσό του προστίμου θα διπλασιάζεται και σε κάθε περεταίρω παράβαση το πρόστιμο θα διπλασιάζεται σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη φορά, κ.ο.κ. 5. Τα χρηματικά ποσά από τις ποινές αυτές θα παρακρατούνται από το οφειλόμενο στον εργολάβο τίμημα και μάλιστα κατά την πληρωμή του πρώτου μετά την επιβολή της ποινής λογαριασμού. 6. Οι ανωτέρω αναφερόμενες ποινές, αφορούν σε εργασίες που εκτελούνται πλημμελώς ή δεν εκτελούνται καθόλου. Στην δεύτερη περίπτωση, (όταν δηλαδή εργασία δεν εκτελείται με υπαιτιότητα του αναδόχου), δεν καταβάλλεται και το ανάλογο για την εργασία τίμημα. 7. Στην περίπτωση παράβασης όρων της σύμβασης για την καλή εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος δύναται να κηρυχτεί έκπτωτος, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Λ.Η. Α.Ε., ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση προς αυτόν, οπότε θα επέρχεται κατάπτωση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης υπέρ της Ο.Λ.Η. Α.Ε. και πέρα από αυτό διαφυλάσσεται και το δικαίωμα της Ο.Λ.Η. Α.Ε. να αποζημιωθεί για κάθε θετική ή αποθετική ζημία, εξαιτίας της έκπτωσης. Υποχρεώσεις ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το προσωπικό της Ο.Λ.Η. Α.Ε. Υποχρεούται δε να Σελ.47 / 72

48 λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου. 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν το έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 4. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 5. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο του έργου σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και της Ο.Λ.Η. Α.Ε., εκτός της αμοιβής του την οποία μπορεί να εκχωρήσει σε Τράπεζα της επιλογής του. 6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσαρμόζει τις εφαρμογές σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 7. Ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο άτομο του αναδόχου, εκτός και αν υπάρχει έγγραφη αίτηση από την Ο.Λ.Η. Α.Ε. και αποδοχή από μέρους του αναδόχου για χρήση του εξοπλισμού από τρίτο πρόσωπο. 8. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος θελήσει να χρησιμοποιήσει το σύνολο ή μέρος του αντιρρυπαντικού εξοπλισμού που αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη, έχει κάθε δικαίωμα να το πράξει, αναλαμβάνοντας την άμεση συμπλήρωση και αντικατάστασή του. Υποχρεώσεις ΕΡΓΟΔΟΤΗ 1. Η Ο.Λ.Η. Α.Ε. είναι υποχρεωμένη να παρέχει στον ανάδοχο το αποκλειστικό δικαίωμα δραστηριοποίησής του στην περιοχή δικαιοδοσίας της Ο.Λ.Η. Α.Ε., καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος. 2. Η Ο.Λ.Η. Α.Ε. είναι υποχρεωμένη να παρέχει στον ανάδοχο δωρεάν περιορισμένο ασφαλή χώρο για την φύλαξη του ειδικού αντιρρυπαντικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης. Εάν προκύψει ανάγκη Σελ.48 / 72

49 ελλιμενισμού θαλάσσιων μέσων (πλοία) του αναδόχου για την εκτέλεση της παρούσας εργολαβίας, η χρέωση θα πραγματοποιείται βάσει των αντίστοιχων τιμολογίων της Ο.Λ.Η. Α.Ε. Υπεργολαβίες Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκχώρηση της εργολαβίας σε τρίτους από τον ανάδοχο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την Ο.Λ.Η. Α.Ε. ότι με οποιοδήποτε τρόπο έχει εκχωρηθεί σε τρίτους η εργολαβία, όλων ή μέρους των εργασιών, ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Ο.Λ.Η. Α.Ε., επιβάλλονται δε σε βάρος του, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται από το νόμο. Εμπιστευτικότητα Αναδόχου Καθ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Ο.Λ.Η. Α.Ε. Ο Ανάδοχος μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις του στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του παρόντος Έργου, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση του Έργου αυτού. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια. Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον Ανάδοχο, η Ο.Λ.Η. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» και να αξιώσει πληρωμή και αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου, κηρύσσοντας τον έκπτωτο. Εφαρμοστέο Δίκαιο Διαιτησία Ο Ανάδοχος του έργου και ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. θα προσπαθούν να ρυθμίζουν βάσει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει Σελ.49 / 72

50 στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια του Ηρακλείου, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το Κοινοτικό. Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Υ.Α.Λ.Ε. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ Σελ.50 / 72

51 ΜΕΡΟΣ Γ' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Γ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ... Προς: Τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία Λιμάνι Ηρακλείου ΤΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ημερομηνία έκδοσης... Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ.... για ευρώ 3.382,50. Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας.. οδός. αριθμός ΤΚ..,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α).... οδός... αριθμός...τκ β).. οδός... αριθμός...τκ γ).. οδός... αριθμός...τκ μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της..για εκτέλεση του έργου.. συνολικής αξίας..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. } Σελ.51 / 72

52 Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την.. (Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς). Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελ.52 / 72

53 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ... Προς: Τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία Λιμάνι Ηρακλείου ΤΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ.... για ευρώ... Ημερομηνία έκδοσης... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ. β) οδός αριθμός. Τ.Κ. γ) οδός αριθμός. Τ.Κ. μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό... που αφορά στο διαγωνισμό της. με αντικείμενο... συνολικής αξίας..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελ.53 / 72

54 Γ.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Μηνιαία αμοιβή σε Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.): Ολογράφως Αριθμητικά. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ +ΦΠΑ) ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΡΥΠΑΝΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Είδος Υλικού / Αναλώσιμου Σακούλες μαύρες μεγάλης αντοχής (1 κιλό - περίπου 50 τεμάχια) Big Bags Φόρμες εργασίας Υποδήματα Εργασίας Ρολό Νάιλον Απορροφητικές πετσέτες Απορροφητικό φράγμα (πάχος ~13 εκ) Απορροφητικό φράγμα (πάχος ~20 εκ) Απορροφητικό ρολό Προσροφητικές Περούκες Κόστος / Κιλό. / Τεμάχιο. / Τεμάχιο / Τεμάχιο / Ρολό / Πακέτο (1 πακέτο =100 τμχ). / Πακέτο (1 πακέτο = 12 μέτρα).. / Πακέτο (1 πακέτο = 12 μέτρα). / Πακέτο (1 πακέτο = 2 ρολά).. / Πακέτο (1 πακέτο = 30 τμχ) Σελ.54 / 72

55 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Μονάδα χρέωσης Χρέωση σε Ημερήσια Χρέωση μετά την 3 η ημέρα εργασιών ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Θέση Ειδικότητα) Ημέρα (Θέση Ειδικότητα) Ημέρα (Θέση Ειδικότητα) Ημέρα. Ημέρα. Ημέρα. Ημέρα ΣΚΑΦΗ (Είδος Σκάφους) Ώρα (Είδος Σκάφους) Ώρα. Ώρα. Ώρα. Ώρα ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Φράγματα (Είδος Φράγματος) m/ημέρα (Είδος Φράγματος) m/ημέρα. m/ημέρα. m/ημέρα. m/ημέρα Ελαιοσυλλέκτες αντλίες (Είδος Ελαιοσυλλέκτη) Ώρα (Είδος Ελαιοσυλλέκτη) Ώρα. Ώρα. Ώρα. Ώρα (Είδος Αντλίας) Ώρα Σελ.55 / 72

56 . Ώρα. Ώρα. Ώρα Εξοπλ. καθαρισμού Χημ. διασκορπιστικά Ημέρα (Είδος Μηχανήματος) Ημέρα/ Ώρα. Ημέρα/ Ώρα. Ημέρα/ Ώρα. Ημέρα/ Ώρα Φορτηγά (Είδος Οχήματος) Ημέρα/ Ώρα. Ημέρα/ Ώρα. Ημέρα/ Ώρα. Ημέρα/ Ώρα Διάφορα (Είδος Μηχανήματος/Εξοπλισμού) Ημέρα/ Ώρα. Ημέρα/ Ώρα. Ημέρα/ Ώρα. Ημέρα/ Ώρα ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ (Είδος Αναλώσιμου- Απορροφητικού υλικού) Τεμάχιο / άλλη μ.μ.. Τεμάχιο / άλλη μ.μ.. Τεμάχιο / άλλη μ.μ.. ΔΙΑΦΟΡΑ Ημέρα Σελ.56 / 72

57 Γ.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' : ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι Έλληνες Πολίτες Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψηφίου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι (α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, (β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και (γ) δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό εκκαθάριση Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης πτωχευτικού συμβιβασμού. Σελ.57 / 72

58 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Θεωρημένη από αρμόδια αρχή κατάσταση του προσωπικού που απασχολεί ο υποψήφιος Ανάδοχος κατά ειδικότητα και για το οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει υποχρέωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Εφόσον δεν είναι δυνατή η θεώρηση τέτοιας κατάστασης από δημόσια αρχή, θα υποβάλλεται κατάσταση που η ακρίβειά της θα βεβαιώνεται από τον υποψήφιο. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Έγγραφη εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο (νόμιμο εκπρόσωπο) που θα καταθέσει την προσφορά, θα παραστεί στην αποσφράγιση της προσφοράς σε όλα τα στάδιά της και με τον οποίο θα επικοινωνεί η Αναθέτουσα Αρχή για οιοδήποτε σχετικό με τον διαγωνισμό ζήτημα. Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Δήλωση του υποψηφίου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά του Υποψηφίου εντός του «Ενιαίου Φακέλου» μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Σελ.58 / 72

59 Οι Αλλοδαποί Πολίτες Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας του υποψηφίου περί εγγραφής του στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψηφίου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι (α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, (β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και (γ) δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Σελ.59 / 72

60 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης πτωχευτικού συμβιβασμού ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Θεωρημένη από αρμόδια αρχή κατάσταση του προσωπικού που απασχολεί ο υποψήφιος Ανάδοχος κατά ειδικότητα και για το οποίο έχει υποχρέωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Εφόσον δεν είναι δυνατή η θεώρηση τέτοιας κατάστασης από δημόσια αρχή, θα υποβάλλεται κατάσταση που η ακρίβειά της θα βεβαιώνεται από τον υποψήφιο. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψηφίου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Έγγραφη εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο (νόμιμο εκπρόσωπο) που θα καταθέσει την προσφορά, θα παραστεί στην αποσφράγιση της προσφοράς σε όλα τα στάδιά της και με τον οποίο θα επικοινωνεί η Αναθέτουσα Αρχή για οιοδήποτε σχετικό με τον διαγωνισμό ζήτημα. Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψηφίου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιο επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψηφίου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά του Υποψηφίου εντός του «Ενιαίου Φακέλου» μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Σελ.60 / 72

61 Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψηφίου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψηφίου θα δηλώνει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος: (α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, (β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και (γ) δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό εκκαθάριση. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης πτωχευτικού συμβιβασμού. Θεωρημένη από αρμόδια αρχή κατάσταση του προσωπικού που απασχολεί ο υποψήφιος Ανάδοχος κατά ειδικότητα και για το οποίο έχει υποχρέωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Εφόσον δεν είναι δυνατή η θεώρηση τέτοιας κατάστασης από δημόσια αρχή, θα υποβάλλεται κατάσταση που η ακρίβειά της θα βεβαιώνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψηφίου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. Σελ.61 / 72

62 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Εν ισχύ καταστατικό και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα των νομικών προσώπων που λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό, στο οποίο να φαίνεται ποιοι δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους. Απόφαση του αρμοδίου σύμφωνα με το καταστατικό, οργάνου, για την συμμετοχή του φορέα στο Διαγωνισμό που εγκρίνει και παρέχει σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση για να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την προσφορά Έγγραφη εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο (νόμιμο εκπρόσωπο) που θα καταθέσει την προσφορά, θα παραστεί στην αποσφράγιση της προσφοράς σε όλα τα στάδιά της και με τον οποίο θα επικοινωνεί η Αναθέτουσα Αρχή για οιοδήποτε σχετικό με τον διαγωνισμό ζήτημα. Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Δήλωση του υποψηφίου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά του Υποψηφίου εντός του «Ενιαίου Φακέλου» μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Σελ.62 / 72

63 Οι συνεταιρισμοί Α/Α 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του υποψηφίου, και η τήρηση των προβλεπόμενων στον νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας για τη σύσταση του υποψηφίου, την τροποποίηση του καταστατικού του και τον διορισμό των εκπροσώπων του. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται σε επίσημα αντίγραφα. 2. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψηφίου θα δηλώνει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος: (α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, (β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και (γ) δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό εκκαθάριση. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης πτωχευτικού συμβιβασμού. Θεωρημένη από αρμόδια αρχή κατάσταση του προσωπικού που απασχολεί ο υποψήφιος Ανάδοχος κατά ειδικότητα και για το οποίο έχει υποχρέωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Εφόσον δεν είναι δυνατή η θεώρηση τέτοιας κατάστασης από δημόσια αρχή, θα υποβάλλεται κατάσταση που η ακρίβειά της θα βεβαιώνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου. Σελ.63 / 72

64 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψηφίου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Εν ισχύ καταστατικό και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα των νομικών προσώπων που λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό, στο οποίο να φαίνεται ποιοι δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή του. Απόφαση του αρμοδίου σύμφωνα με το καταστατικό, οργάνου, για την συμμετοχή του φορέα στο Διαγωνισμό. που εγκρίνει και παρέχει σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση για να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την προσφορά Έγγραφη εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο (νόμιμο εκπρόσωπο) που θα καταθέσει την προσφορά, θα παραστεί στην αποσφράγιση της προσφοράς σε όλα τα στάδιά της και με τον οποίο θα επικοινωνεί η Αναθέτουσα Αρχή για οιοδήποτε σχετικό με τον διαγωνισμό ζήτημα. Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Δήλωση του υποψηφίου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά του Υποψηφίου εντός του «Ενιαίου Φακέλου» μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Σελ.64 / 72

65 Τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας του υποψηφίου περί εγγραφής του στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψηφίου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού την οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψηφίου θα δηλώνει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος: (α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, (β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και (γ) δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Σελ.65 / 72

66 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης πτωχευτικού συμβιβασμού ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Θεωρημένη από αρμόδια αρχή κατάσταση του προσωπικού που απασχολεί ο υποψήφιος Ανάδοχος κατά ειδικότητα και για το οποίο έχει υποχρέωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Εφόσον δεν είναι δυνατή η θεώρηση τέτοιας κατάστασης από δημόσια αρχή, θα υποβάλλεται κατάσταση που η ακρίβειά της θα βεβαιώνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψηφίου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψηφίου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Εν ισχύ καταστατικό και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα των νομικών προσώπων που λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό, στο οποίο να φαίνεται ποιοι δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους. Απόφαση του αρμοδίου σύμφωνα με το καταστατικό, οργάνου, για την συμμετοχή του φορέα στο Διαγωνισμό. που εγκρίνει και παρέχει σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση για να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την προσφορά Έγγραφη εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο (νόμιμο εκπρόσωπο) που θα καταθέσει την προσφορά, θα παραστεί στην αποσφράγιση της προσφοράς σε όλα τα στάδιά της και με τον οποίο θα επικοινωνεί η Αναθέτουσα Αρχή για οιοδήποτε σχετικό με τον διαγωνισμό ζήτημα. Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψηφίου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιο επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του Σελ.66 / 72

67 υποψηφίου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά του Υποψηφίου εντός του «Ενιαίου Φακέλου» μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Σελ.67 / 72

68 Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες Α/Α 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου : να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του ΕΡΓΟΥ που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς, 2. να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των Μελών μεταξύ τους κατά την υλοποίηση του ΕΡΓΟΥ, να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader) να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 3. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους: στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και στο Διαγωνισμό. Σελ.68 / 72

69 Γ.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' : ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο.Λ.Η. Α.Ε. ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΛΩΤΟ ΦΡΑΓΜΑ α. ύψους 0,90m με σετ αγκυροβόλησης (σχοινιά, σημαδούρες, άγκυρες κλπ) 300 m β. ύψους 1,10m με σετ αγκυροβόλησης (σχοινιά, σημαδούρες, άγκυρες κλπ) 200 m SKIMMER ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10m 3 /h 1 TEMΑΧΙΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ 210m ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΡΟΛΟ 270kg ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ 50 kg ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ 40 kg ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΟΥΚΕΣ 50 kg ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 3ης γενιάς 400lt ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ Χ.Δ.Ο. 2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΩΝΙ 2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (1m 3 ) 3 TEMAXIA ΑΝΤΛΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΒΑΡΕΛΙΑ Χ.Δ.Ο. 2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΦΤΥΑΡΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΕΣ 5 ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΟΧΕΣ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ (ΜΙΚΡΕΣ) 10 ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ 5 ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ 8 ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 150 kg ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 8 ΤΕΜΑΧΙΑ ΦΟΡΜΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΡΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ ΓΑΛΟΤΣΕΣ 10 ΖΕΥΓΗ ΓΑΝΤΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 20 ΖΕΥΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΕΙΑ ΤΩΝ 18lt 5 ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΟΧΕΙΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΡΑΣΣΟ ΤΩΝ 30lt 1 ΤΕΜΑΧΙΟ Σελ.69 / 72

70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, Τ.Κ , Ηράκλειο Κρήτης Αρμόδιος: Βαγγέλης Τσαμπουράκης, Διευθυντής Τηλ/Fax: (+30) vtsampourakis@portheraklion.gr, info@portheraklion.gr website: Ηράκλειο, Αρ. Πρωτ: 2328 ΠΡΟΣ: 1. Εφημερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ (φαξ , info@neakriti.gr) 2. Εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ (φαξ , patris@patris.gr) Παρακαλούμε να δημοσιευτεί στο φύλλο των εφημερίδων σας της Παρασκευής , όπου να αναγράφεται εμφανώς και ευκρινώς το σήμα της ΟΛΗ Α.Ε. η ακόλουθη διακήρυξη διαγωνισμού. Εσωτερική Διανομή: 1) Διεύθυνση Λιμενικών Υπηρεσιών 2) Χρονολογικό Αρχείο. Ο Διευθυντής Λιμενικών Υπηρεσιών Ευάγγελος Τσαμπουράκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (Αρ. Προκήρυξης : 03/2014) 1. Αναθέτουσα Αρχή Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., Διεύθυνση: Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ , Ηράκλειο Κρήτης. Τηλ.: (+30) , fax: (+30) , info@portheraklion.gr Σελ.70 / 72