14SYMV

Transcript

1 Αναρτητέα στο Μητρώο & Διαύγεια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ KAI ΘΡΑΚΗΣ 14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθός : 24 /2014 Στη Θεσσαλονίκη, σήερα 10 Απριλίου 2014, ηέρα Πέπτη, εταξύ αφενός του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, ιοικητήριο, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54123,που εκπροσωπείται νόια από τον Υπουργό κ. Θ. Καράογλου και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου η Ένωση Εταιριών που αποτελείται από τις: α) Γιουροάξιον Ανώνυ(η Εταιρεία (1ιακριτικός τίτλος:euroaction Α.Ε) που εδρεύει στη δ/νση : Α. Παπανδρέου 14, ΤΚ61100, Κιλκίς ε ΑΦΜ και νόια εκπροσωπείται από τον κ. Νικόλαο Βαδόλα β) Ευρωσύ(βουλοι Ανώνυ(η Εταιρεία Συ(βούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας (1ιακριτικός τίτλος: Ευρωσύβουλοι Α.Ε) που εδρεύει στη δ/νση : Αντ. Τρίτση 21, ΤΚ57001, Θεσ/νίκη ε ΑΦΜ και νόια εκπροσωπείται από τον κ. Πάρι Κοκορότσικο γ) Fresh Essencial Communication ιαφη(ίσεις Επικοινωνία Εταιρεία Περιορισ(ένης Ευθύνης (1ιακριτικός τίτλος: Fresscomm ΕΠΕ) 1

2 που εδρεύει στη δ/νση : Ακοινάτου 47K49, ΤΚ10438, Αθήνα ε ΑΦΜ και νόια εκπροσωπείται από τον κ. Κυριάκο Μαρουλάκο και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύβαση ως «ο Ανάδοχος», συνοολογήθηκαν και συφωνήθηκαν τα ακόλουθα: Σε συνέχεια του Ανοιχτού 1ηοσίου 1ιεθνούς 1ιαγωνισού που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή ε την υπ. αρ. 6173/10E12E2013 απόφαση προκήρυξης («η Προκήρυξη») και κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο ε την 1548/24E3E2014 απόφαση κατακύρωσης («η Κατακύρωση»), Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στο παρόν άρθρο ιοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Οάδα διοίκησης έργου στον Ανάδοχο σχετικά ε την υλοποίηση του Έργου. Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφηένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύβασης, συπεριλαβανοένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφηάτων και των τηλεοοιοτυπιών. Έργο: Το σύνολο των ενεργειών που καλείται να υλοποιήσει, κατ ελάχιστο, ο Ανάδοχος, ώστε να εκπληρωθούν οι απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Μέρος Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ της Προκήρυξης. Η(ερο(ηνία έναρξης ισχύος της σύ(βασης: Η ηεροηνία υπογραφής της Σύβασης. Η(έρα: η ηερολογιακή ηέρα. Παραδοτέα: Όλες οι ενδιάεσες ή τελικές υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύφωνα ε τη Σύβαση. Προθεσ(ίες: τα αναφερόενα στη Σύβαση χρονικά διαστήατα σε Ηέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την εποένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ηέρα του χρονικού διαστήατος συπίπτει ε η εργάσιη ηέρα, η προθεσία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιης ηέρας ετά την τελευταία ηέρα του χρονικού διαστήατος. Προσφορά: η προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. 2

3 Σύ(βαση: η παρούσα συφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συβαλλόενα έρη για την εκτέλεση του Έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συπληρωθεί. Συ(βατικό τί(η(α: το συνολικό συβατικό αντάλλαγα για την υλοποίηση του Έργου. Άρθρο 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η Σύβαση αφορά την υλοποίηση του έργου «Υποστήριξη του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης για την υλοποίηση δράσεων του έργου 1ιακρατική Πρωτοβουλία για την Παροχή Καθοδήγησης Αποφοίτων και Επιχειρηατικότητα Transnational Initiative for Guidance of Graduated and Entrepreneurship ε ακρωνύιο TRIGGER στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Βουλγαρία 2007K2013». Συνοπτικά περιλαβάνονται οι εξής δράσεις : ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗ 1.2.: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΟΤΕΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΟΤΕΟΥ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΟΤΕΟΥ Αναφορές δραστηριότητας και οικονοικής προόδου του έργου Ορισός τεχνικού εξειδικευένου επειρογνώονα για το συντονισό των εταίρων, συλλογή στοιχείων από εταίρους, επεξεργασία και υποβολή τριηνιαίων αναφορών προόδου και ίας τελικής αναφοράς στην Κοινή Τεχνική Γραατεία του Προγράατος ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΡΑΣΗ 2.1.: ΣΧΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝWΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡWΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΡΑΟΤΕΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΟΤΕΟΥ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΟΤΕΟΥ Σχέδιο επικοινωνίας και δηοσίευση ενηερωτικού υλικού Σχέδιο επικοινωνίας και δηοσίευση ενηερωτικού υλικού Σχέδιο επικοινωνίας και δηοσίευση ενηερωτικού υλικού Ο ανάδοχος θα ετοιάσει ένα επικοινωνιακό σχέδιο προώθησης και προβολής των δράσεων του έργου σε διακρατικό επίπεδο Προωθητικό υλικό των δράσεων του έργου (όπως λογότυπο, φακέλους, φυλλάδια, banners) για δράσεις προώθησης, διάχυσης και προβολής Ανάπτυξη, σχεδιασός και εκτύπωση οδηγού καλών πρακτικών σχετικό ε πρωτοβουλίες απασχόλησης και επιχειρηατικότητα (σε αγγλικά και ελληνικά) 3

4 Σχέδιο επικοινωνίας και δηοσίευση ενηερωτικού υλικού Σχέδιο επικοινωνίας και δηοσίευση ενηερωτικού υλικού Προβολή έργου ε καταχωρήσεις σε τοπικό και εθνικό τύπο Σχεδιασός, ανάπτυξη και αναπαραγωγή DVD στο οποίο θα παρουσιάζεται η εθοδολογία κα τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου Σχέδιο επικοινωνίας και δηοσίευση ενηερωτικού υλικού Ανάπτυξη και δηιουργία βίντεοkσποτ διάρκειας 15 λεπτών ε ίνι συνεντεύξεις σχετικά ε την λειτουργία των δοών στήριξης της απασχόλησης (σε ελληνικά ε αγγλικούς υπότιτλους) ΡΑΣΗ 2.2.: ΙΟΡΓΑΝWΣΗ ΕΚΗΛWΣΕWΝ ΕΡΓΟΥ ιοργάνωση συνεδρίων και δραστηριοτήτων δικτύωσης 1ιοργάνωση εργαστηρίου δικτύωσης, ηέρας καριέρας (catering, διερηνεία, ενοικίαση αίθουσας, κάλυψη δαπανών ετακίνησης 20 ατόων κλπ) ΡΑΣΗ 2.3.: ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ικτυακή πύλη του έργου Πολύγλωσση δικτυακή πύλη του έργου που θα παρουσιάζει όλες τις δράσεις και τα παραδοτέα του έργου και θα υποστηρίζει όλες τις διαδικτυακές δραστηριότητες του έργου ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΣΤΑΙΟΡΟΜΙΑΣ ΝΕWΝ ΕΠΙΣΤΗΜWΝ ΡΑΣΗ 4.1.: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚWΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚWΝ ΟΜWΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΟΤΕΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΟΤΕΟΥ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΟΤΕΟΥ Ανάπτυξη (χώρος και εξοπλισός) και λειτουργία κεντρικής και περιφερειακών δοών στήριξης της απασχόλησης και της επιχειρηατικότητας Ανάπτυξη (χώρος και εξοπλισός) και λειτουργία κεντρικής και περιφερειακών δοών στήριξης της απασχόλησης και της επιχειρηατικότητας Στελέχωση της κεντρικής υποστηρικτικής δοής απασχόλησης (2 επειρογνώονες * 15 ήνες) Στελέχωση των τριών (3) περιφερειακών παραρτηάτων υποστηρικτικών δοών απασχόλησης (2 επειρογνώονες * 3 υποκαταστήατα * 15 ήνες) Τα παραπάνω αναλύονται στην «Προκήρυξη» και στην «Τεχνική Προσφορά του αναδόχου». 4

5 Άρθρο 3. ΓΛWΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κάθε επικοινωνία εταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. Άρθρο 4. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚWΝ ΤΕΥΧWΝ Η Σύβαση περιλαβάνει το σύνολο των συφωνηθέντων εταξύ των συβαλλοένων ερών για την υλοποίηση του Έργου και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου. Συπληρωατικά εφαρόζονται τα προβλεπόενα στην απόφαση κατακύρωσης του έργου στον ανάδοχο, στο τεύχος της προκήρυξης και την προσφορά του αναδόχου. Άρθρο 5. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝWΝΙΑ Η έγγραφη επικοινωνία εταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Έγγραφα, 1ιοικητικές εντολές) πραγατοποιείται ταχυδροικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά ή τηλεοοιοτυπικά ή και ιδιοχείρως, ως ακολούθως: Για την Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης 1ιοικητήριο Ταχ.κωδ.:54123 ΠΟΛΗ Θεσσαλονίκη. Τηλ ή 440 ή 160 ή 046 ή 236 fax: Για τον Ανάδοχο: Γιουροάξιον Ανώνυ(η Εταιρεία (1ιακριτικός τίτλος:euroaction Α.Ε) Α. Παπανδρέου 14 ΤΚ61100, ΠΟΛΗ Κιλκίς Τηλ / fax: / Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαβάνει κάθε αναγκαίο έτρο για να εξασφαλίσει την παραλαβή του Εγγράφου και την απόδειξη της. Όποτε στη Σύβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συφωνία, έγκριση, βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω ειδοποίηση, κοινοποίηση, συφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι γραπτή. 5

6 Άρθρο 6. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 6.1 Χωρίς την προηγούενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει επιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαβάνει γνώση σε σχέση ε τη Σύβαση, υποχρεούται δε να ερινά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόενος ε αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζηίας της και την παύση κοινοποίησης των επιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο έλλον. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηόσιες δηλώσεις σχετικά ε το Έργο χωρίς την προηγούενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συετέχει σε δραστηριότητες ασυβίβαστες ε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσεύει την Αναθέτουσα Αρχή, ε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούενη γραπτή της συναίνεση. 6.2 Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο Ανάδοχος οφείλει να ην ανακοινώνει σε κανένα, παρά όνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτόν κατά τη διάρκεια και ε την ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή επορικά ζητήατα ή εθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου. Άρθρο 7. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΟΧΟΥ 7.1 Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύβαση ή έρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συβατικού Τιήατος, ε βάση τους όρους της Σύβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόια στην Ελλάδα. 7.2 Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε εταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύβασης. Άρθρο 8. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 8.1 Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του έργου, θα χρησιοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει στην προσφορά του, για το κατά περίπτωση αναφερόενο στην προσφορά του 6

7 τήα του έργου. Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συβατική σχέση ε την Αναθέτουσα Αρχή. 8.2 Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων του, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. 8.3 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου και κάθε άλλου προσώπου επλεκοένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά την βάσιη και αιτιολογηένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστηα που θα συφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη. Άρθρο 9. ΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣWΠΙΚΟΥ Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας υλοποίησης του Έργου. Άρθρο 10. ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦWΝ E ΠΛΗΡΟΦΟΡΙWΝ 10.1 Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, ελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό ε την εκτέλεση του Έργου, χωρίς να απαιτείται προηγούενο αίτηα του Αναδόχου Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω παραγράφου ε την οριστική παραλαβή του Έργου ή ε την καθ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύβασης. Άρθρο 11. ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 11.1 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση, σε όλους τους χώρους υλοποίησης του έργου, κατά τις εργάσιες ηέρες και ώρες και σε περίπτωση που προβλέπεται τέτοια δυνατότητα σε επιέρους άρθρα της Σύβασης και εκτός εργασίων ηερών και ωρών Η Αναθέτουσα Αρχή λαβάνει όλα τα ενδεδειγένα έτρα για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου και των Υπεργολάβων του, ιδίως δε ενηερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο σχετικά ε τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου εκτελείται το Έργο. 7

8 11.3 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση, στις ήδη υπάρχουσες υποδοές της που έχουν συνάφεια ε το Έργο. Άρθρο 12 ΣΥΝΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝWΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ. Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδροή της Αναθέτουσας Αρχής προκειένου να διευκολυνθεί στην επικοινωνία του ε τυχόν επλεκόενες αρόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφ όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συβατικών υποχρεώσεών του. Άρθρο 13. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕWΣΕΙΣ Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύβαση υποχρεώσεις του ε τη δέουσα προσοχή και επιέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Άρθρο 14. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕWΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε εγγύηση που καλύπτει το 10% της Συβατικής Τιής χωρίς Φ.Π.Α. Η ισχύς της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ισχύει έχρι την επιστροφή της στην Τράπεζα. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται ε εντολή της Αναθέτουσας Αρχής προς το ίδρυα που την εξέδωσε, ετά την οριστική παραλαβή του έργου, ε την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής υποχρεώσεις εκ έρους του Αναδόχου. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύατα ή άλλα νοικά πρόσωπα που λειτουργούν νόια στα κράτη K έλη της Ε.Ε. και έχουν, σύφωνα ε τη νοοθεσία των κρατών K ελών αυτό το δικαίωα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος K έλος της Ε.Ε. εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηη ετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 8

9 Άρθρο 15. ΑΣΦΑΛΙΣΗ 15.2 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζηία ή βλάβη προσώπων, πραγάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζηίας που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του εφ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωα. Άρθρο 16. ΑΠΟΖΗΜΙWΣΗ 16.1 Ο Ανάδοχος αποζηιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την εκτέλεση του Έργου, η οποία απορρέει από τη χρήση διπλωάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, υποδειγάτων και εργοστασιακών ή επορικών σηάτων εκ έρους του, η οποία αναφέρεται στη Σύβαση ή την Προσφορά Ο Ανάδοχος αποζηιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε ζηία που ενδεχοένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται ε αυτόν για την υλοποίηση του Έργου Ο Ανάδοχος συνδράει ε δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαβάνοντας το κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, ε τρίτους, που συνδέεται ε την εκ έρους του αδυναία ή πληελή εκπλήρωση των συβατικών του υποχρεώσεων. Άρθρο 17. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Εντός δέκα (10) ηερών από την Ηεροηνία Υπογραφής της Σύβασης, ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή λεπτοερές πρόγραα εκτέλεσης της Σύβασης, στο οποίο θα εφανίζονται όλες οι δραστηριότητες του Έργου και οι πραγατικές ηεροηνίες έναρξης και λήξης τους. Άρθρο 18. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του συβατικού αντικειένου ορίζεται από την ηεροηνία υπογραφής της σύβασης έχρι την 14/8/2015 (ηεροηνία λήξης του έργου). Η διάρκεια του έργου δύναται να παραταθεί ετά από απόφαση της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης του έργου, σε περίπτωση τροποποίησης του συνολικού χρονοδιαγράατος του έργου TRIGGER, χωρίς αύξηση του προϋπολογισού. 9

10 Άρθρο 19. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 19.1 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί ονοερώς το δικαίωα ετάθεσης του χρονοδιαγράατος του Έργου ή επί έρους προβλεπόενων χρονικών σηείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράατος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, και στις περιπτώσεις αυτές η Αναθέτουσα Αρχή θα ενηερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την αναθεώρηση του προγράατος εκτέλεσης της Σύβασης, ως προς τη συγκεκριένη δραστηριότητα Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει ετάθεση της προθεσίας εκτέλεσης του Έργου, στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύβασης ή επί έρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν αναφέρονται σε περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος, εντός 20 ηερών αφότου έλαβε γνώση γεγονότος που ενδέχεται να προκαλέσει τέτοιου είδους καθυστέρηση, υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή αίτηα ετάθεσης της προθεσίας εκτέλεσης, την οποία κρίνει ότι δικαιούται, παρέχοντας πλήρη και λεπτοερή στοιχεία του αιτήατός του, ώστε να καταστεί αέσως δυνατή η εξέτασή του. Η Αναθέτουσα Αρχή εξετάζει το αίτηα του Αναδόχου η οποία αποφασίζει τελικά K εάν δικαιολογείται να δοθεί ετάθεση και πόση, είτε για το έλλον είτε ε αναδροική ισχύ Μετάθεση της προθεσίας εκτέλεσης επί έρους δραστηριοτήτων της Σύβασης είναι δυνατό να εγκριθεί, ε την ίδια ως άνω διαδικασία και σε περιπτώσεις καθυστερήσεων που ανάγονται σε άλλους λόγους, υπό τη ρητή αίρεση ότι ο Ανάδοχος δεσεύεται, ε την αίτησή του, ότι η ετάθεση της εκτέλεσης των επιέρους δραστηριοτήτων δεν θα επηρεάσει το συνολικό χρονοδιάγραα του Έργου και η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι, ε την ικανοποίηση του αιτήατος ετάθεσης δεν καθίσταται δυσενέστερο το πλαίσιο των σχετικών ε τις διαδικασίες, τους χρόνους και την παροχή ανθρώπινων πόρων υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής Οι εταθέσεις της προθεσίας ή των προθεσιών εκτέλεσης δεν συνεπάγονται κυρώσεις. Άρθρο 20. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 20.1 Αν ο Ανάδοχος δεν υλοποιήσει το σύνολο ή έρος του Έργου εντός της προθεσίας ή των προθεσιών που ορίζονται στη Σύβαση, όπως τυχόν έχουν ετατεθεί σύφωνα ε το άρθρο 19, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς όχληση και ανεξάρτητα από άλλα δικαιώατα που της παρέχει η Σύβαση, πρόσθετη αποζηίωση σύφωνα ε το ισχύον θεσικό πλαίσιο Σε περίπτωση καθυστερήσεων για τις οποίες η συνολικά υπολογιζόενη Συβατική Αποζηίωση ανέρχεται σε ποσοστό 10% της Συβατικής Τιής, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, αφού ειδοποιήσει σχετικά τον Ανάδοχο: 10

11 α) να εισπράξει την εγγύηση καλής εκτέλεσης ή/και β) να καταγγείλει τη Σύβαση. Άρθρο 21. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤWΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙWΝ 21.1 Οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παραδοθούν ή να παρασχεθούν στα πλαίσια της Σύβασης καθώς και ο τρόπος παράδοσης ή εκτέλεσής τους, πρέπει να συφωνούν, από κάθε άποψη, ε τα οριζόενα της Σύβασης Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάεση παραλαβή, θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα αρχή. Στην αίτηση θα αναγράφεται η περιγραφή των υπηρεσιών που προτείνονται για παραλαβή, σύφωνα ε τη Σύβαση και ο τόπος όπου θα γίνει η παραλαβή, ανάλογα ε την περίπτωση. Άρθρο 22. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤWΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙWΝ 22.1 Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράατα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύβασης, είναι επιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, όλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος πορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύβασης, χωρίς την προηγούενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί ε δικές του δαπάνες και σε κάθε απαραίτητη ή πρόσφορη ενέργεια όταν αυτές επιβάλλονται για την προστασία των δικαιωάτων τρίτων προσώπων, που αποδεδειγένα ισχυρίζονται πως έχουν δικαίωα επ' αυτών ή όταν η Αναθέτουσα Αρχή εποδίζεται στην χρήση τους λόγω αποδεδειγένης ύπαρξης δικαιωάτων τρίτων προσώπων επ αυτών, παρέχοντας προϊόντα ίδιας αξίας, απόδοσης και λειτουργίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2121/93 περί πνευατικής ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου έσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέα σχετικά ε δικαιώατα, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αέσως και γραπτά ε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται ε όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συπεριλαβανοένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζηιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε 11

12 θετική ή αποθετική ζηία που θα υποστεί από ενδεχόενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου έσου. Άρθρο 23. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύφωνα ε τους όρους και προϋποθέσεις της Σύβασης, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισένα πρότυπα που ισχύουν στην υλοποίηση παρόοιων έργων, θα πληροί όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύβαση και θα στερείται οποιωνδήποτε ελαττωάτων (οφειλοένων ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση, πληελή κατασκευή, ελαττωατικά υλικά) και ότι θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσατα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην Προκήρυξη και στην προσφορά που κατέθεσε, όπως προκύπτει από την απόφαση κατακύρωσης. Άρθρο 24. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 24.1 Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη όλο τα αναγκαία στοιχεία για την επρόθεση και προσήκουσα εκτέλεση της Σύβασης και συνεπώς, στο Συβατικό Τίηα περιλαβάνονται όλα τα σχετικά ε την υλοποίηση του Έργου έξοδα, όπως: α) τα έξοδα παραγωγής σχεδίων, εκθέσεων, ελετών, αναφορών και κάθε είδους εγγράφων που προβλέπονται στη Σύβαση β) τα έξοδα της προήθειας των εργαλείων που απαιτούνται για την υλοποίηση του Έργου γ) τα έξοδα της προήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων και οδηγιών Για κάθε πληρωή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εις τριπλούν, γραπτή αίτηση πληρωής καθώς και αναλυτική κατάσταση, αζί ε αποδείξεις, τιολόγια, παραστατικά πληρωών ή άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα για το ποσά που πρέπει να πληρωθούν κατά περίπτωση Όλες οι πληρωές θα γίνονται σε Ευρώ ε την προσκόιση των φορολογικών στοιχείων που προβλέπονται από την κείενη νοοθεσία και των λοιπών νοίων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωής και σε χρόνο προσδιοριζόενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηατικών ενταλάτων. 12

13 Σε περίπτωση που από την νοοθεσία απαιτείται έκδοση τιολογίου η εξόφληση του οποίου, σύφωνα ε την Σύβαση, γίνεται σε επόενη διαχειριστική περίοδο από αυτήν της έκδοσης, δεν απαιτείται νέο τιολόγιο. Άρθρο 25. ΤΙΜΗΜΑ 25.1 Το Συβατικό Τίηα για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο, ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων εβδοήντα τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών ( ,33 ) η συπεριλαβανόενο το ΦΠΑ και στο ποσό των διακοσίων σαράντα χιλιάδων εξακοσίων εβδοήντα οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτών ( ,20 ) συπεριλαβάνοντας το ΦΠΑ. Το έργο συγχρηατοδοτείται κατά 85% από το Ε.Τ.Π.Α (Ευρωπαϊκό Ταείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και κατά 15% από Εθνικούς πόρους. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισό του Προγράατος 1ηοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης και συγκεκριένα τη ΣΑΕ 039/8, Έργο 2013ΣΕ Για κάθε παραδοτέο και κάθε ενέργεια ορίζεται το αντίστοιχο τίηα, όπως προκύπτει από την Οικονοική προσφορά και την κατακύρωση της στον αναδειχθέντα Ανάδοχο του έργου Οι κρατήσεις επί της Συβατικής Τιής, που αφορούν την παρακράτηση φόρου εισοδήατος ή άλλες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο Σε περίπτωση αναπροσαρογής της κείενης νοοθεσίας αναφορικά ε το ΦΠΑ το συβατικό τίηα αναπροσαρόζεται έτσι ώστε η Συνολική Αξία συπεριλαβάνοντας το ΦΠΑ, έτσι όπως ορίζεται στο ανωτέρω 25.1 εδάφιο για κάθε ενέργεια, να παραένει σταθερή. Άρθρο 26. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡWΜΗΣ E ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ο τρόπος πληρωής του συβατικού τιήατος είναι ο ακόλουθος: ράση 1.2 ιαχείριση και Συντονισ(ός έργου 25% του συβατικού τιήατος της δράσης, όπως έχει καθοριστεί στην αντίστοιχη οικονοική προσφορά του αναδόχου, ε την παράδοση της πρώτης αναφοράς προόδου του έργου, ετά την υπογραφή της σύβασης 25% του συβατικού τιήατος της δράσης, όπως έχει καθοριστεί στην αντίστοιχη οικονοική προσφορά του αναδόχου, ε την παράδοση της δεύτερης αναφοράς προόδου του έργου, ετά την υπογραφή της σύβασης 13

14 20% του συβατικού τιήατος της δράσης, όπως έχει καθοριστεί στην αντίστοιχη οικονοική προσφορά του αναδόχου, ε την παράδοση της τρίτης αναφοράς προόδου του έργου ετά την υπογραφή της σύβασης 10% του συβατικού τιήατος της δράσης, όπως έχει καθοριστεί στην αντίστοιχη οικονοική προσφορά του αναδόχου, ε την παράδοση της τέταρτης αναφοράς προόδου του έργου ετά την υπογραφή της σύβασης 10% του συβατικού τιήατος της δράσης, όπως έχει καθοριστεί στην αντίστοιχη οικονοική προσφορά του αναδόχου, ε την παράδοση της πέπτης αναφοράς προόδου του έργου ετά την υπογραφή της σύβασης 5% του συβατικού τιήατος της δράσης, όπως έχει καθοριστεί στην αντίστοιχη οικονοική προσφορά του αναδόχου, ε την παράδοση της έκτης αναφοράς προόδου του έργου ετά την υπογραφή της σύβασης 5% του συβατικού τιήατος της δράσης, όπως έχει καθοριστεί στην αντίστοιχη οικονοική προσφορά του αναδόχου, ε την παράδοση της τελικής αναφοράς προόδου του έργου (Final Progress Report) ράση 2.1 Σχέδιο Επικοινωνίας και ενη(ερωτικό υλικό 15% του συβατικού τιήατος της δράσης, όπως έχει καθοριστεί στην αντίστοιχη οικονοική προσφορά του αναδόχου, ε την παράδοση και οριστική παραλαβή του Σχεδίου Επικοινωνίας του έργου (Communication Plan). 20% του συβατικού τιήατος της δράσης, όπως έχει καθοριστεί στην αντίστοιχη οικονοική προσφορά του αναδόχου, ε την παράδοση και οριστική παραλαβή του Προωθητικού Υλικού 25% του συβατικού τιήατος της δράσης, όπως έχει καθοριστεί στην αντίστοιχη οικονοική προσφορά του αναδόχου, ε την παράδοση και οριστική παραλαβή του Οδηγού Καλών Πρακτικών 15% του συβατικού τιήατος της δράσης, όπως έχει καθοριστεί στην αντίστοιχη οικονοική προσφορά του αναδόχου, ε την παράδοση και οριστική παραλαβή των δράσεων προβολής του έργου (καταχωρήσεις) 20% του συβατικού τιήατος της δράσης, όπως έχει καθοριστεί στην αντίστοιχη οικονοική προσφορά του αναδόχου, ε την παράδοση και οριστική παραλαβή των DVD 5% του συβατικού τιήατος της δράσης, όπως έχει καθοριστεί στην αντίστοιχη οικονοική προσφορά του αναδόχου, ε την παράδοση και οριστική παραλαβή του βίντεο σποτ 14

15 ράση 2.2 ιοργάνωση Εκδηλώσεων Έργου 100% του συβατικού τιήατος της δράσης, όπως έχει καθοριστεί στην αντίστοιχη οικονοική προσφορά του αναδόχου, ε την ολοκλήρωση του εργαστηρίου δικτύωσης ηέρα καριέρας και την οριστική παραλαβή της αντίστοιχης έκθεσης αναφοράς ράση 2.3 ικτυακή Πύλη του Έργου 100% του συβατικού τιήατος της δράσης, όπως έχει καθοριστεί στην αντίστοιχη οικονοική προσφορά του αναδόχου, ε την ολοκλήρωση της ιστοσελίδας ράση 4 η(ιουργία και λειτουργία των κεντρικών και περιφερειακών δο(ών στήριξης της απασχόλησης και της επιχειρη(ατικότητας 20% του συβατικού τιήατος της δράσης, όπως έχει καθοριστεί στην αντίστοιχη οικονοική προσφορά του αναδόχου, ε την ολοκλήρωση του πρώτου τριήνου λειτουργίας των δοών στήριξης 20% του συβατικού τιήατος της δράσης, όπως έχει καθοριστεί στην αντίστοιχη οικονοική προσφορά του αναδόχου, ε την ολοκλήρωση του δεύτερου τριήνου λειτουργίας των δοών στήριξης 20% του συβατικού τιήατος της δράσης, όπως έχει καθοριστεί στην αντίστοιχη οικονοική προσφορά του αναδόχου, ε την ολοκλήρωση του τρίτου τριήνου λειτουργίας των δοών στήριξης 20% του συβατικού τιήατος της δράσης, όπως έχει καθοριστεί στην αντίστοιχη οικονοική προσφορά του αναδόχου, ε την ολοκλήρωση του τέταρτου τριήνου λειτουργίας των δοών στήριξης 20% του συβατικού τιήατος της δράσης, όπως έχει καθοριστεί στην αντίστοιχη οικονοική προσφορά του αναδόχου, ε την ολοκλήρωση του πέπτου τριήνου λειτουργίας των δοών στήριξης Όλες οι πληρωές θα γίνονται σε ευρώ ε την προσκόιση των νοίων δικαιολογητικών και παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωής και σε χρόνο προσδιοριζόενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών 15

16 χρηατικών ενταλάτων, που δεν υπερβαίνει τα όρια που ισχύουν ε βάση το αρ. 35, του Π /07. Άρθρο 27. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Η παρούσα Σύβαση τροποποιείται, εφόσον συφωνήσουν γραπτώς προς τούτο τα δύο συβαλλόενα έρη σύφωνα ε το άρθρο 24 παρ. 4 του Π /2007. Η Αναθέτουσα Αρχή, ε την επιφύλαξη της εξασφάλισης των κατά περίπτωση απαιτουένων εγκρίσεων και σύφωνα ε το άρθρο 25 του Π.1. 60/2007, δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο συπληρωατικές υπηρεσίες από τις προβλεπόενες στην παρούσα, στην περίπτωση που αυτό αποδειχθεί απαραίτητο για την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής, εξαιτίας οργανωτικών ή άλλων ρυθίσεων που είναι πιθανό να προκύψουν και ο Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή στην υλοποίηση του συπληρωατικού αυτού έργου, σε χρόνο και ε τρόπο που θα συφωνηθεί από κοινού και ε κόστος ίδιο ή ανάλογο του προσφεροένου για ίδιες ή παρόοιες αντίστοιχα υπηρεσίες ε τις προβλεπόενες στην παρούσα Σύβαση. Το δικαίωα προαίρεσης δύναται να ανέλθει στο 50% του συβατικού τιήατος του έργου. Άρθρο 28. ΛΥΣΗ E ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 28.1 Η Σύβαση λύεται αυτοδικαίως και πριν την πάροδο της χρονικής της διάρκειας, σε περίπτωση που σε βάρος του Αναδόχου εκδοθεί οριστική απόφαση ε την οποία κηρύσσεται σε πτώχευση ή τίθεται υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, καθώς και σε περίπτωση που λυθεί, εφόσον πρόκειται για νοικό πρόσωπο, ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του, εφόσον τέτοια απαιτείται, ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σηαντικό έρος των περιουσιακών του στοιχείων Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη σύβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζηίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει εγκαίρως και εντός των συβατικών προθεσιών ή εκπληρώνει πληελώς τις συβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της παρούσας σύβασης. Σε περίπτωση έκπτωσης αναδόχου, η αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει έρος ή το σύνολο του έργου, καταβάλλοντας το αναλογούν συβατικό τίηα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρ. 34, του Π /07. 16

17 28.3 Τα αποτελέσατα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ έρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ αυτήν) προθεσία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσατα της καταγγελίας επέρχονται αυτόατα ε την πάροδο της ταχθείσας προθεσίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα Με την ετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται ετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωένο ή η) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και έσα (αγνητικά ή η) και να ερινήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άεσα ή έεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώενος ότι οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο. Το συντοότερο δυνατό ετά την καταγγελία της Σύβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος έρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ηεροηνία καταγγελίας Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύφωνα ε την Σύβαση προς τον Ανάδοχο έχρις εκκαθαρίσεως των εταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιές αγοράς, τα παραδοθέντα ή παραγγελθέντα από τον Ανάδοχο υλικά και αντικείενα και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει ακόα πληρώσει Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζηίωση για κάθε ζηία που υπέστη έχρι του ανώτατου ποσού της Συβατικής Τιής που αντιστοιχεί στην αξία του τήατος του Έργου που δεν πορεί, λόγω πληελούς εκτελέσεως της Σύβασης, να χρησιοποιηθεί για τον προοριζόενο σκοπό. 1ικαιούται δε να συψηφίσει ονοερώς τις εν λόγω αξιώσεις της ε τυχόν αξιώσεις του Αναδόχου, συπεριλαβανοένης και της αξίωσής τους για την αοιβή του. 17

18 Άρθρο 29. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΟΧΟΥ 29.1 Ο Ανάδοχος πορεί να καταγγείλει τη Σύβαση, αφού ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή τριάντα (30) ηέρες πριν, εφόσον αυτή εταθέτει το χρονοδιάγραα υλοποίησης του Έργου για χρονικό διάστηα εγαλύτερο του συνολικά προβλεπόενου στη Σύβαση, για λόγους που δεν προβλέπονται στη Σύβαση και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου Στην περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, η Αναθέτουσα Αρχή αποζηιώνει τον προηθευτή για κάθε απώλεια ή ζηία που έχει ενδεχοένως υποστεί. Άρθρο 30. ΑΝWΤΕΡΑ ΒΙΑ 30.1 Τα συβαλλόενα έρη δεν ευθύνονται για τη η εκπλήρωση των συβατικών τους υποχρεώσεων, στο έτρο που η αδυναία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας Ο Ανάδοχος, επικαλούενος υπαγωγή της αδυναίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που επίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσίας είκοσι (20) ηερών από τότε που συνέβησαν, προσκοίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ηερών στο σχετικό αίτηα του Αναδόχου, διαφορετικά, ε την πάροδο άπρακτης της προθεσίας, τεκαίρεται αποδοχή του αιτήατος. Άρθρο 31. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ E ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡWΝ 31.1 Η 1ιακήρυξη και η Σύβαση που θα υπογραφεί από την κατακύρωση του διαγωνισού ε βάση τη διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου ρητά συφωνείται ότι διέπεται από το ελληνικό δίκαιο Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής ε τη Σύβαση που πορεί να προκύψει εταξύ τους σχετικά ε την ερηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρογή της Σύβασης ή εξ αφορής της, σύφωνα ε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών 18

19 31.3 Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική ή διαιτητική επίλυση της διαφοράς έσα σε χρονική προθεσία 2 ηνών από την εφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νοοθεσίας και αρόδια θα είναι τα 1ικαστήρια που εδρεύουν στην Θεσσαλονίκη. Για το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Για την Ένωση Εταιρειών α) Γιουροάξιον Ανώνυ(η Εταιρεία Θεόδωρος Καράογλου Βαδόλας Νικόλαος Β) Ευρωσύ(βουλοι Ανώνυ(η Εταιρεία Συ(βούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας Ταυρίδης Ευστάθιος. Γ) ) Fresh Essencial Communication ιαφη(ίσεις Επικοινωνία Εταιρεία Περιορισ(ένης Ευθύνης Ειδ.Πληρεξ. Αικατ. Καλλιγκάτση 19