15SYMV

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Σητεία 20/02/2015 Αρ.Πρωτ.: 650 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΝΥΜΙΑ «SPACE HELLAS ΑΝΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΝΙΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΙΙΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΖΑΚΡΟΥ ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ» ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ: ,00 ε ΦΠΑ. ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΑΕΠ 002/8 ε Κ.Α.: 2013ΕΠ ΚΑ 30/ Προϋπολογισού οικ. έτους 2015 Στη Σητεία, σήερα στις 20/02/2015, ηέρα Παρασκευή, εταξύ αφενός του ήου Σητείας, που εδρεύει στην πόλη της Σητείας, οδός Βαρθολοαίου αρ. 9 και εκπροσωπείται από τον ήαρχο Θεόδωρο Πατεράκη και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου η ανώνυη εταιρεία ε την επωνυία «SPACE HELLAS ΑΝΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΝΙΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΙΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» που εδρεύει στην Αγ. Παρασκευή Ν. Αττικής, Λ. Μεσογείων αρ. 312, ΑΦΜ ,.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΝ, και εκπροσωπείται νόια από τον Σπυρίδωνα Μανωλόπουλο και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύβαση ως «ο Ανάδοχος», και έχοντας υπόψη τις παρακάτω διατάξεις: Του Π..28/80 (11A ) «Περί εκτελέσεως έργων και προηθειών Ο.Τ.Α.» καθώς και των αποφάσεων της ηαρχιακής και Οικονοικής Επιτροπής κατά τα ανωτέρω και του ηοτικού Συβουλίου ΦΕΚ 1 Α / Του Π.. 60/2007 «Προσαρογή της Ελληνικής Νοοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισού των διαδικασιών σύναψης δηοσίων συβάσεων έργων, προηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε ε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συβουλίου της 16ης Νοεβρίου Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/ «Κύρωση του Κώδικα ήων και Κοινοτήτων». Σελίδα 1 από 34

2 15SYMV Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α / «Προήθειες του ηοσίου Τοέα και ρυθίσεις συναφών θεάτων». Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α / «Καταχώρηση δηοσιεύσεων των φορέων του ηοσίου στο νοαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». Του Ν.3469/2006 (ΦΕΚ Α 131/ ), Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις. Του Ν.2472/1997 (ΦΕΚ Α 50/97) «Προστασία ατόου από επεξεργασία προσωπικών δεδοένων» όπως τροποποιήθηκε όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3783/2009: Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις, το Ν. 3917/2011: ιατήρηση δεδοένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία, σε συνάρτηση ε την παροχή διαθέσιων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστηάτων επιτήρησης ε την λήψη ή καταγραφή ήχου εικόνας σε δηόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις και ε το Νόο 4070/2012 «Ρυθίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηοσίων Έργων και άλλες διατάξεις». Του Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α / «Ρυθίσεις θεάτων προσωπικού ε σύβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της ηόσιας ιοίκησης». Του N. 3731/ΦΕΚ 263 Α / «Αναδιοργάνωση της δηοτικής αστυνοίας και ρυθίσεις λοιπών θεάτων αροδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13η παράγραφο του 20ου άρθρου. Του N. 3852/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωένης ιοίκησης - Πρόγραα Καλλικράτης». Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας ε την υποχρεωτική ανάρτηση νόων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». Του N. 3870/ΦΕΚ 138 Α / «Εκλογικές δαπάνες συνδυασών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δηοτικές εκλογές», ιδίως δε την περίπτωση (η) της 10ης παραγράφου του 18ου άρθρου. Του Ν. 3614/2007 (267 Α) «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρογή αναπτυξιακών παρεβάσεων για την προγραατική περίοδο », όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Του Ν. 3471/2006 (ΦΕΚ 133 Α ) «Προστασία δεδοένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών». Του Ν. 3979/2011 (138 Α ) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις». Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/ ): ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηόσιων συβάσεων - Εναρόνιση της ελληνικής νοοθεσίας ε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν ε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συβουλίου της 11ης εκεβρίου 2007 (L 335). Του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101 Α ): Για τον εκσυγχρονισό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», αρ. 88 «υποχρεώσεις αναδόχων έργων πληροφορικής». Του Ν.3882/2010 (166 Α ): «Εθνική Υποδοή Γεωχωρικών πληροφοριών Εναρόνιση ε την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του Ν. Σελίδα 2 από 34

3 1647/1986 «Οργανισός Κτηατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες διατάξεις». Της Υπουργικής Απόφασης Συστήατος ιαχείρισης (ΦΕΚ Β 540/ , αρ. πρωτ /ΕΥΣ1749/ ), όπως τροποποιηθείσα ισχύει ε την υπ αριθ. πρωτ. 4304/ΕΥΘΥ 2041/09 (ΦΕΚ 1957/Β/ ) και την υπ αριθ. πρωτ /ΕΥΘΥ 1212/2010 (ΦΕΚ 1088/Β/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Του Ν.3783/2009, «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις». Του Ν. 3917/2011, «ιατήρηση δεδοένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση ε την παροχή διαθέσιων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστηάτων επιτήρησης ε την λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δηόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις». Του Άρθρ. 26 του Ν. 4024/2012 και του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας ως ισχύει. Την υπ αριθ. πρωτ. 2987/ Απόφαση της Ενδιάεσης ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κρήτης ε θέα «Ένταξη της Πράξης ηιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ζάκρου ήου Σητείας» ε κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου"». Την αριθό 53213/19560/ Απόφαση της Γενικής /νσης αναπτυξιακού Προγραατισού Περιβάλλοντος και Υποδοών για την Έγκρισης ιάθεσης Πίστωσης του έργου «ηιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ζάκρου ήου Σητείας» της ΣΑΕΠ 002/8 ε Κ.Α.: 2013ΕΠ Την υπ αριθ. πρωτ. 804/ Απόφαση της Ενδιάεσης ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κρήτης περί «ιατύπωση γνώης για την δηοπράτηση του υποέργου ηιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ζάκρου ήου Σητείας» στο πλαίσιο του Ε.Π. "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου". Την υπ αριθµ. 93/2014 απόφαση του ηοτικού Συβουλίου Σητείας για την έγκριση της ελέτης της εργασίας «ηιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ζάκρου ήου Σητείας» προϋπολογισού ,00 και την εκτέλεση της ε δηόσιο ανοιχτό διαγωνισό. Την 224/2014 Απόφαση της Οικονοικής Επιτροπής για τον καθορισό των όρων του ανοιχτού διαγωνισού. Την ε αρ. 3759/2014 ιακήρυξη Ανοιχτού διαγωνισού. Την προσφορά που κατατέθηκε από τον Ανάδοχο Το από 07/08/2014 Πρακτικό ιενέργειας του ιαγωνισού. Την αριθό 348/2014 Απόφαση Οικονοικής επιτροπής για την έγκριση του Πρακτικού ιενέργειας του ιαγωνισού. Το από 10/09/2014 Πρακτικό Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών. Την αριθό 376/2014 Απόφαση Οικονοικής επιτροπής για την έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών. Το από 10/10/2014 Πρακτικό Αξιολόγησης Οικονοικών Προσφορών. Την αριθό 397/2014 Απόφαση Οικονοικής επιτροπής για την έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης Οικονοικών Προσφορών. Το φάκελο των υποβληθέντων από τον ανάδοχο δικαιολογητικών κατακύρωσης Το από 20/11/2014 Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης Την ε αρ. 422/2014 Απόφαση Οικονοικής επιτροπής για την έγκριση του Πρακτικού για την κατακύρωση του διαγωνισού. Σελίδα 3 από 34

4 15SYMV Την ε αρ.πρωτ. 131/ Απόφαση γενικού γραατέα Αποκεντρωένης ιοίκησης Κρήτης για έλεγχο νοιότητας της 422/2014 Απόφασης Οικονοικής Επιτροπής για την κατακύρωση του ιαγωνισού. Σε συνέχεια του ανοικτού δηόσιου τακτικού διαγωνισού που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή ε την διακήρυξη ε Αρ. 3759/ («η διακήρυξη») και κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο ε την υπ. αρ. 422/2014 Απόφαση Κατακύρωσης της Οικονοικής Επιτροπής («η Κατακύρωση»), ο Ανάδοχος αναλαβάνει την υλοποίηση του έργου «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΖΑΚΡΟΥ ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ». ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το Έργο θα πραγατοποιηθεί σύφωνα ε τους όρους: 1) της παρούσας σύβασης, 2) την ε Αρ. 3759/ διακήρυξη ανοικτού δηόσιου τακτικού διαγωνισού του έργου, 3) την υπ. αρ. 422/2014 Απόφασης κατακύρωσης, 4) την Τεχνική Οικονοική Προσφορά του Αναδόχου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο Τήα της παρούσας σύβασης ως Παραρτήατα: Ι (ιακήρυξη), ΙΙ (Απόφαση κατακύρωσης), ΙΙΙ (Τεχνική Οικονοική Προσφορά) αντίστοιχα. ΓΛΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κάθε επικοινωνία εταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. Στην Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται τα έγγραφα Παραδοτέα και όλο το υλικό τεκηρίωσης (π.χ. οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που τα συνοδεύει. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΝ ΤΕΥΧΝ Τα τεύχη της διαδικασίας που ετά την υπογραφή της παρούσας σύβασης θα αποτελούν τα συβατικά τεύχη, είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα: Η παρούσα Σύβαση. Η Απόφαση Κατακύρωσης του Έργου στον Ανάδοχο. Η Οικονοική προσφορά του αναδόχου. Η Τεχνική προσφορά του αναδόχου. Η Προκήρυξη του ιαγωνισού του Έργου. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΝΙΑ Η έγγραφη επικοινωνία εταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Έγγραφα, διοικητικές εντολές) πραγατοποιείται ταχυδροικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά ή τηλεοοιοτυπικά ή και ιδιοχείρως, ως ακολούθως: Για την Αναθέτουσα Αρχή: Λέανδρος Μαλλιαρουδάκης ΟΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9 Τ.Κ Τηλ: fax: Σελίδα 4 από 34

5 Για τον Ανάδοχο: Πέτρος Ζησιόπουλος Λ. Μεσογείων αρ. 312, Αγ. Παρασκευή, Ν. Αττικής, Τηλ: fax: Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαβάνει κάθε αναγκαίο έτρο για να εξασφαλίσει την παραλαβή του Εγγράφου και την απόδειξη της. Όποτε στη Σύβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συφωνία, έγκριση, βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω ειδοποίηση, κοινοποίηση, συφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι γραπτή. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Καθ όλη τη διάρκεια της Σύβασης αλλά και ετά τη λήξη ή λύση αυτής και για διάρκεια τουλάχιστον πέντε (5) ετών, ο Ανάδοχος αναλαβάνει την υποχρέωση να τηρήσει επιστευτικές και να η γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Χωρίς την προηγούενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει επιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαβάνει γνώση σε σχέση ε τη Σύβαση, υποχρεούται δε να ερινά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόενος ε αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν αποδεδειγένης θετικής ζηίας της, την παύση κοινοποίησης των επιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο έλλον. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηόσιες δηλώσεις σχετικά ε το Έργο χωρίς την προηγούενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συετέχει σε δραστηριότητες ασυβίβαστες ε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσεύει την Αναθέτουσα Αρχή, ε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούενη γραπτή της συναίνεση. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όλα τα εξουσιοδοτηένα από την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να ην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά όνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και ε την ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή επορικά ζητήατα ή εθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου ή των υπεργολάβων του. Επίσης ο Ανάδοχος αναλαβάνει την υποχρέωση να ην γνωστοποιήσει έρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής (Φορέα Λειτουργίας). Σελίδα 5 από 34

6 Ειδικότερα: 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό περιβάλλον ώστε ουδείς τρίτος προς τον Φορέα Λειτουργίας (ή την Αναθέτουσα Αρχή κατά περίπτωση, αν ο Φορέας Λειτουργίας ταυτίζεται ε την Αναθέτουσα Αρχή) υπερκείενος ή υποκείενος αυτού - να πορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών του χωρίς την προηγούενη δική του έγκριση. 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεύθεια ως προς τις επιστευτικές πληροφορίες και τα στοιχεία που σχετίζονται ε τις δραστηριότητες της Αναθέτουσα Αρχή ή/ και του Φορέα Λειτουργίας. ς επιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από τον Φορέα Λειτουργίας ή την Αναθέτουσα Αρχή ως επιστευτικά. Η τήρηση επιστευτικών πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείενες διατάξεις και το νοοθετικό πλαίσιο και πρέπει να είναι εφάιλλη της επιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος για τον δικό του Οργανισό και για τις δικές τους πληροφορίες επιστευτικού χαρακτήρα. 3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε επλοκή των συφερόντων του ε τα συφέροντα του Φορέα Λειτουργίας ή της Αναθέτουσα Αρχή, να παραδώσει ε τη λήξη της Σύβασης όλα τα στοιχεία, έγγραφα κλπ. που έχει στην κατοχή του και αφορούν στο Φορέα Λειτουργίας ή / και την Αναθέτουσα Αρχή, να τηρεί ια πλήρη σειρά των αρχείων και εγγράφων και του λοιπού υλικού που αφορά στην υλοποίηση και διοίκηση του Έργου καθώς και στις υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο του Έργου από αυτόν. Τα αρχεία αυτά πρέπει να είναι εύκολα διαχωρίσια από άλλα αρχεία του Αναδόχου που δεν αφορούν το Έργο. 4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε προσωπικά δεδοένα ατόων και που τυχόν έχει στην κατοχή του για την υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία του Έργου, ακόη και ετά τη λήξη του Έργου, να επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή, στον Φορέα Λειτουργίας και στα άτοα που ορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή να διενεργούν, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, ελέγχους των τηρούενων αρχείων προκειένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα υλοποίησης και ολοκλήρωσης του Έργου ε βάση τα αναφερόενα στη Σύβαση. 5. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία έτρα προκειένου να διασφαλίσει ότι και οι υπάλληλοι/ συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συορφώνονται ε τις παραπάνω υποχρεώσεις. Τα συβαλλόενα έρη συφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του Αναδόχου στην η τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων εχεύθειας, ο Ανάδοχος θα καταβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή ποινική ρήτρα ίση ε το ποσό της αοιβής του από τη Σύβαση. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζηίας. 6. Η Αναθέτουσα Αρχή δεσεύεται να τηρεί επιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που τίθενται στη διάθεσή της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώατα πνευατικής ιδιοκτησίας εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη «επιστευτικό έγγραφο». Σε καία περίπτωση η επιστευτικότητα δεν δεσεύει την Αναθέτουσα Αρχή προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 7. Η επιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεούς δίκης, ένστασης, διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο έτρο και αποκλειστικά για Σελίδα 6 από 34

7 χρήση της από τα έρη, τους δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύβαση ή έρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ εξαίρεση, ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συβατικού Τιήατος, ε βάση τους όρους της Σύβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόια στην Ελλάδα. Κάτι τέτοιο πορεί να συντελεστεί και σε νοίως λειτουργούσα τράπεζα σε Χώρες Μέλη της Ε.Ε. και της Σ..Σ. του Π.Ο.Ε., η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα ε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α). Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε εταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύβασης. Μεταβίβαση εκχώρηση της σύβασης συντελείται όνο για ιδιαιτέρως σοβαρό λόγο, χρήζει πλήρους αιτιολόγησης τόσο ως προς το αίτηα του Αναδόχου όσο και την εγκριτική απόφαση/ συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής και η τελευταία γνωστοποιεί τυχόν εκχώρηση εταβίβαση στην αρόδια ιαχειριστική Αρχή. Ο σοβαρός λόγος δεν πρέπει σε καία περίπτωση να προσβάλλει τα δικαιώατα των συνυποψήφιων αναδόχων που ετείχαν στη διαδικασία και που θα είχαν δικαίωα στην ανάθεση της σύβασης ετά από τυχόν έκπτωση του Αναδόχου. Θα πρέπει να υφίσταται νόιη αιτία που επιβάλλει την υποκατάσταση του αναδόχου από συγκεκριένο τρίτο όπως λ.χ. συγχώνευση ε απορρόφηση. Μόνο η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της σύβασης στο πρόσωπο εκείνου που υποκαθιστά δεν αρκεί δεδοένου ότι οι προϋποθέσεις αυτές πληρούνται και από το δεύτερο στη σειρά κατάταξης υποψήφιο ανάδοχο. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει στην Προσφορά, για το εκεί προσδιοριζόενο τήα. Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συβατική σχέση ε την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων του, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. Σε περίπτωση αποδεδειγένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου ε υπεργολάβο/ υπεργολάβους που έχει συπεριλάβει στην Προσφορά, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και η εκτέλεση του Έργου θα συνεχίζεται από τον Ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / υπεργολάβο συνεπικουρούενο από πιθανά νέους συνεργάτες / υπεργολάβους ε σκοπό την πλήρη υλοποίηση του Έργου, ετά από προηγούενη σύφωνη γνώη της Αναθέτουσα Αρχής. Για την αντικατάσταση του Υπεργολάβου και προκειένου να δοθεί η σύφωνη γνώη της Αναθέτουσας Αρχής, θα πρέπει να αποδείξει ο πρώτος ότι στο πρόσωπο του νέου υπεργολάβου συντρέχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις ε τις οποίες ο αρχικός υπεργολάβος κρίθηκε κατάλληλος. Σελίδα 7 από 34

8 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου και κάθε άλλου προσώπου επλεκοένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά την βάσιη και αιτιολογηένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής για εξεύρεση αντικαταστάτη υπεργολάβου, σε εύλογο κατά την Αναθέτουσα Αρχή χρονικό διάστηα. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απαιτήσει αιτιολογηένα από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου και για τους λόγους που θα κήρυττε έκπτωτο τον ίδιο τον Ανάδοχο ή θα τον απέκλειε από τη διαγωνιστική διαδικασία σύφωνα ε το άρθρο Β2.2 Αποκλεισός Συετοχής της ιακήρυξης (αν δηλαδή ο υπεργολάβος πτωχεύσει κοκ), αν περιέλθει σε γνώση των συγκεκριένων πληροφοριών σχετικά ε την προσωπική του κατάσταση. Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς προηγούενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύβασης. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. ΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΠΙΚΟΥ ΥΠΟΧΡΕΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας υλοποίησης του Έργου και τη εταφορά τεχνογνωσίας στην Αναθέτουσα Αρχή. ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΝ Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, ελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό ε την εκτέλεση του Έργου, ετά από σχετικό προηγούενο αίτηα του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω παραγράφου ε την οριστική παραλαβή του Έργου ή ε την καθ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύβασης. ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση, σε όλους τους χώρους που θα εγκατασταθεί εξοπλισός, κατά τις εργάσιες ηέρες και ώρες και σε περίπτωση που προβλέπεται τέτοια δυνατότητα σε επιέρους άρθρα της Σύβασης και εκτός εργασίων ηερών και ωρών. Η Αναθέτουσα Αρχή λαβάνει όλα τα ενδεδειγένα έτρα για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου και των Υπεργολάβων του, ιδίως δε ενηερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο σχετικά ε τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου εκτελείται το Έργο. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο Σελίδα 8 από 34

9 πρόσβαση στις ήδη υπάρχουσες εφαρογές και εξοπλισό της που έχουν συνάφεια ε το Έργο. ΣΥΝΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδροή της Αναθέτουσας Αρχής προκειένου να διευκολυνθεί στην επικοινωνία του ε τυχόν επλεκόενες αρόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφ όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συβατικών υποχρεώσεών του. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΣΕΙΣ ΑΝΑΟΧΟΥ 1. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύβαση υποχρεώσεις του ε τη δέουσα προσοχή και επιέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 2. Μετά την υπογραφή της Σύβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει εντός 10 ηερών αναλυτικό πρόγραα εργασιών (Πρόγραα υλοποίησης του Έργου) στην Αναθέτουσα Αρχή. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου προκύπτουν αλλαγές στο καταστατικό του Έργου τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει. Το Πρόγραα υλοποίησης του Έργου δεν ταυτίζεται ε τη Μελέτη Εφαρογής ή άλλα παραδοτέα που προβλέπεται να παραδοθούν στη διάρκεια του Έργου. 3. Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά ε την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά ε την εκτέλεση του Έργου. 4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσατική λήψη αποφάσεων. 5. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά όνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νοοθεσίας σε σχέση ε οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από έλη της Οάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση ε την παρούσα Σύβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται όνος αυτός προς αποκατάστασή της. 6. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφεροένου στην Προσφορά του, επιστηονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούενη επειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύα συνεργασίας κατά τις επαφές τους ε τις αρόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσα Αρχή ή των εκάστοτε υποδεικνυοένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση έλους της Οάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση ε άλλο πρόσωπο, ανάλογης επειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση έλους της Οάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήατός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει όνο ετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και όνο ε άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή επειρίας. Ο Σελίδα 9 από 34

10 Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως δεκαπέντε (15) ηέρες πριν από την αντικατάσταση. 7. Σε περίπτωση που έλη της Οάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους αζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστηα, έχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, ε άλλους ανάλογης επειρίας και προσόντων ετά από έγκριση της Αναθέτουσα Αρχή. 8. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί ε επιέλεια και φροντίδα, ώστε να εποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα πορούσαν να έχουν αποτέλεσα αντίθετο ε το συφέρον της Αναθέτουσα Αρχή ή του Φορέα Λειτουργίας. 9. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους έρος ή το σύνολο του αντικειένου της Σύβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., ο Ανάδοχος είναι υποχρεωένος να προσκοίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συβατικά ε τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συβατικό τίηα εκχωρηθεί εν όλω ή εν έρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συβατικές σχέσεις εταξύ των συβαλλοένων ερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν έρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούενο τίηα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, αποείωση συβατικού τιήατος, αναστολή εκτέλεσης της σύβασης, διακοπή σύβασης, καταλογισός ρητρών, συβιβασός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας. 10. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύβασης ή της ιακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζηιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και τον Κύριο του Έργου ή και το Ελληνικό ηόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζηία που προκάλεσε ε αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά έχρι το ύψος του ποσού της Σύβασης. 11. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται έσα σε δέκα (10) εργάσιες ηέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 12. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσαρόζει το λογισικό σύφωνα ε τις υποδείξεις της Αρχής Προστασίας εδοένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αν αυτό απαιτείται από τη φύση των δεδοένων που αποθηκεύονται και επεξεργάζονται. 13. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχηα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 14. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσα Αρχή για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη ιακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάενες εταξύ Σελίδα 10 από 34

11 τους συφωνίες περί κατανοής των ευθυνών τους έχουν ισχύ όνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσα Αρχή ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 15. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν πορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύβασης ε τους ίδιους όρους. 16. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των ελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναποείναντα έλη του Αναδόχου, όνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή η των όρων της Σύβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αροδίου οργάνου της Αναθέτουσα Αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, εταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των ελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου έλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύβασης. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από ία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύβαση λύεται αυτοδίκαια από την ηέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσα Αρχή και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη Σύβαση. 17. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει προσφέρει νέες εκδόσεις του λογισικού, οι οποίες παρέχονται από τον κατασκευαστή του λογισικού σαν ξεχωριστό προϊόν/υπηρεσία ε αξία, υποχρεούται κατά την εγκατάσταση του συγκεκριένου λογισικού και σε κάθε ανανέωση του να προσκοίζει επιστολή του κατασκευαστή, ότι έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να καλύψει την υποχρέωση του προς τον Φορέα όσον αφορά στην ενηέρωση του σχετικού λογισικού ε νέες εκδόσεις. 18. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του οι οποίες προκύπτουν από τους Κανονισούς ΕΚ 1083/2006 (άρθρο 69) και ΕΚ 1828/2006 (άρθρα 2-10) (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: σήανση χώρων υλοποίησης έργων/ παραδοτέων/ εκπαιδευτικού υλικού/ χώρων εκπαίδευσης/ εξοπλισού/ λογισικού/ ιστοσελίδων, ενηέρωση Φορέα και εκπαιδευοένων σχετικά ε τον τρόπο χρηατοδότησης της εκπαίδευσης). 19. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τις τυχόν απαιτούενες αδειοδοτήσεις στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου. 20. Εάν ετά την κατακύρωση του ιαγωνισού και πριν από την παράδοση εξοπλισού / έτοιου λογισικού, στα πλαίσια της πρότασης επικαιροποίησης, έχουν ανακοινωθεί νεώτερα οντέλα / εκδόσεις, αποδεδειγένα ισχυρότερα και καλύτερα από εκείνα που προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, και η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποδεχθεί, να τα προηθεύσει Σελίδα 11 από 34

12 αντί των προσφερθέντων, ε την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε πρόσθετη οικονοική επιβάρυνση. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΝ Ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ αριθ. 150/ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Εθνικής Τράπεζας ποσού 9.788,62 που αντιστοιχεί στο 5% των ,36 (του προϋπολογισού του έργου η συνυπολογιζοένης της επιτευχθείσης εκπτώσεως κατά την δηοπρασία και ο Φ.Π.Α.) Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή εκδόθηκε σύφωνα ε το υπόδειγα της διακήρυξης (βλ. C.1.2). ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο Ανάδοχος υποχρεούται, ετά την οριστική παραλαβή του Έργου, πριν από την επιστροφή σ αυτόν της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και προκειένου να επιστραφεί αυτή, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, η αξία της οποίας θα ανέρχεται στο 2,5% του Συβατικού Τιήατος άνευ Φ.Π.Α. ε χρόνο ισχύος ίσο από την Περίοδο Εγγύησης και η οποία επιστρέφεται ε τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης. Κατά την Περίοδο Εγγύησης, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του συνόλου του Έργου. Επίσης κατά την ίδια περίοδο οφείλει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη ε τρόπο και σε χρόνο ανάλογα ε τα όσα περιγράφονται στην παράγραφο Α.4.3 της σχετικής ελέτης του έργου. Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας επιστρέφεται ετά τη λήξη της περιόδου Εγγύησης, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συβαλλόενους. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύατα ή άλλα νοικά πρόσωπα που λειτουργούν νόια στα κράτη - έλη της Ε.Ε. και έχουν, σύφωνα ε τη νοοθεσία των κρατών ελών, αυτό το δικαίωα. Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύβασης, το πιστωτικό ίδρυα ή άλλο νοικό πρόσωπο που εξέδωσε εγγυητική επιστολή περιέλθει σε αδυναία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ο Ανάδοχος οφείλει να παράσχει νέα εγγυητική επιστολή ε τους ίδιους όρους, εντός δέκα (10) ηερών από την προηγούενη σχετική όχληση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος δεν παράσχει νέα εγγυητική επιστολή, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύβαση. Εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται σε κράτος - έλος της Ε.Ε. εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηη ετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. ΑΣΦΑΛΙΣΗ Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζηία ή απώλεια των προϊόντων που θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή σε εκτέλεση της σύβασης, έχρι την ηεροηνία οριστικής παραλαβής τους, υποχρεούενος σε περίπτωση ζηιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή, ακόη και αντικατάστασή τους. Μετά την οριστική παραλαβή ο κίνδυνος εταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή. Σελίδα 12 από 34

13 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζηία ή βλάβη προσώπων, πραγάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζηιάς που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του εφ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωα του εξοπλισού. ΑΠΟΖΗΜΙΣΗ Ο Ανάδοχος αποζηιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την εκτέλεση του Έργου, η οποία απορρέει από τη χρήση διπλωάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, υποδειγάτων και εργοστασιακών ή επορικών σηάτων εκ έρους του, η οποία αναφέρεται στη Σύβαση ή την Προσφορά. Ο Ανάδοχος αποζηιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε θετική αποδεδειγένη ζηία που ενδεχοένως προξενηθεί σε αυτήν από ευθύνη του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται ε αυτόν για την υλοποίηση του Έργου. Σε καία περίπτωση η συνολικώς οφειλόενη αποζηίωση δεν δύναται να υπερβεί το ύψος του συβατικού τιήατος. Ο Ανάδοχος συντρέχει ε δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαβάνοντας το κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, ε τρίτους, που συνδέεται ε την εκ έρους του αδυναία ή πληελή εκπλήρωση των συβατικών του υποχρεώσεων. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Εντός δέκα (10) ηερών από την Ηεροηνία Υπογραφής της Σύβασης, ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή επικαιροποιηένο το πρόγραα εκτέλεσης της Σύβασης, που υποβλήθηκε ε την Προσφορά του Αναδόχου (Παράρτηα ΙΙΙ), στο οποίο θα εφανίζονται όλες οι δραστηριότητες του Έργου και οι πραγατικές ηεροηνίες έναρξης και λήξης του. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η προθεσία εκτέλεσης του Έργου, αρχίζει από την Ηεροηνία Υπογραφής της Σύβασης και διαρκεί έξι (6) ήνες. Το χρονοδιάγραα που εφανίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της Σύβασης απεικονίζει την προθεσία εκτέλεσης του Έργου και κάθε επί έρους τήατός του, ε την επιφύλαξη των εποένων άρθρων. Το συνοπτικό χρονοδιάγραα και η περιγραφή των ελάχιστων διακριτών φάσεων υλοποίησης ε στόχο την παράδοση ενός καλώς ορισένου λειτουργικού συστήατος, εντός των προθεσιών του χρονοδιαγράατος, περιλαβάνεται στην ενότητα Α.3.14 της ελέτης. ς ελάχιστη απαίτηση η Αναθέτουσα Αρχή αναένει τα δηιουργηθούν τα ελάχιστα προδιαγραφόενα από τη διακήρυξη παραδοτέα. Σελίδα 13 από 34

14 Η υλοποίηση θα γίνει σύφωνα ε τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Σύστηα ιαχειριστικής Επάρκειας του ήου Σητείας. Σε σχέση ε τις φάσης υλοποίησης το έργο διακρίνεται στις παρακάτω πέντε (5) φάσεις: Φάση Α. Την Οριστική Μελέτη Εφαρογής του αντίστοιχου υποέργου, διάρκειας ενός (1) ήνα Φάση Β. Ανάπτυξη Περιεχοένου Ψηφιακού Μουσείο και ιαδικτυακού Τόπου διάρκειας τριών (3) ηνών Φάση Γ. Την Προήθεια και Εγκατάσταση των Υποσυστηάτων του Έργου διάρκειας ενός (1) ήνα. Φάση. Την Εκπαίδευση του Προσωπικού, διάρκειας δεκαπέντε (15) ηερών Φάση Ε. Την Πιλοτική Λειτουργία διάρκειας δεκαπέντε (15) ηερών Τα κύρια χαρακτηριστικά των φάσεων καθώς και τα Παραδοτέα παρουσιάζονται στην ενότητα Α.3.14 της ελέτης. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί ονοερώς το δικαίωα ετάθεσης του χρονοδιαγράατος του Έργου ή επί έρους προβλεπόενων χρονικών σηείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράατος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, και στις περιπτώσεις αυτές η αναθέτουσα Αρχή θα ενηερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την αναθεώρηση του προγράατος εκτέλεσης της Σύβασης, ως προς τη συγκεκριένη δραστηριότητα. Εννοείται ότι η αναθέτουσα Αρχή δε δικαιούται να προβαίνει σε σύντηση του χρονοδιαγράατος ή των επί έρους προβλεπόενων χρονικών σηείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράατος, ενώ η ετάθεση δεν πορεί να υπερβεί το διάστηα των δέκα (10) εργασίων ηερών, εκτός κι αν ο Ανάδοχος συναινεί σε ετάθεση για εγαλύτερο διάστηα. Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει ετάθεση της προθεσίας εκτέλεσης του Έργου, στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύβασης ή επί έρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν αναφέρονται σε περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος, εντός είκοσι (20) ηερών αφότου έλαβε γνώση γεγονότος που ενδέχεται να προκαλέσει τέτοιου είδους καθυστέρηση, υποβάλλει στην αναθέτουσα Αρχή αίτηα ετάθεσης της προθεσίας εκτέλεσης, την οποία κρίνει ότι δικαιούται, παρέχοντας πλήρη και λεπτοερή στοιχεία του αιτήατός του, ώστε να καταστεί αέσως δυνατή η εξέτασή του. Η αναθέτουσα Αρχή εξετάζει το αίτηα του Αναδόχου η οποία αποφασίζει τελικά - εάν δικαιολογείται να δοθεί ετάθεση και πόση, είτε για το έλλον είτε ε αναδροική ισχύ. Μετάθεση της προθεσίας εκτέλεσης επί έρους δραστηριοτήτων της Σύβασης είναι δυνατό να εγκριθεί, ε την ίδια ως άνω διαδικασία και σε περιπτώσεις καθυστερήσεων που ανάγονται σε άλλους λόγους, υπό τη ρητή αίρεση ότι ο Ανάδοχος δεσεύεται, ε την αίτησή του, ότι η ετάθεση της εκτέλεσης των επιέρους δραστηριοτήτων δεν θα επηρεάσει το συνολικό χρονοδιάγραα του Έργου και η αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι, ε την ικανοποίηση του αιτήατος ετάθεσης δεν καθίσταται δυσενέστερο το πλαίσιο των σχετικών ε τις διαδικασίες, Σελίδα 14 από 34

15 τους χρόνους και την παροχή ανθρώπινων πόρων υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής. Ο συβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης πορεί ε απόφαση του δηοτικού συβουλίου, ύστερα από γνωοδότηση του αρόδιου οργάνου, να ετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειενική αδυναία επρόθεσης παράδοσης των συβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις ετάθεσης του συβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Οι εταθέσεις της προθεσίας ή των προθεσιών εκτέλεσης δεν συνεπάγονται κυρώσεις. Η αναθέτουσα Αρχή έχει την ευθύνη και έρινα για την κοινοποίηση τυχόν ετάθεσης προθεσίας εκτέλεσης στην αρόδια ιαχειριστική και Χρηατοδοτική του έργου Αρχή προς έγκριση. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΝ Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παραδοθούν ή να παρασχεθούν στα πλαίσια της Σύβασης καθώς και ο τρόπος παράδοσης ή εκτέλεσής τους, πρέπει να συφωνούν, από κάθε άποψη, ε τα οριζόενα στο Αναλυτικό Τεύχος της Προκήρυξης του έργου και στην Προσφορά του Αναδόχου. Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάεση παραλαβή προβλέπεται στο αναλυτικό τεύχος προκήρυξης, στην προσφορά του αναδόχου και στη Σύβαση, θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα αρχή. Στην αίτηση θα αναγράφεται η περιγραφή των προϊόντων ή υπηρεσιών που προτείνονται για παραλαβή, σύφωνα ε τη Σύβαση, και ο τόπος όπου θα γίνει η παραλαβή, ανάλογα ε την περίπτωση. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΝ Το πλήρες και αποκλειστικό περιουσιακό δικαίωα επί του λογισικού εφαρογών που ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει εξ αρχής σε εκτέλεση της Σύβασης, εταβιβάζεται επ αόριστον, στην Αναθέτουσα Αρχή για πλήρη και απόλυτη χρήση και εκετάλλευση από αυτήν, από τη γέννησή του. Τα δικαιώατα επί του βασικού λογισικού που ο Ανάδοχος εγκαθιστά στον εξοπλισό, παραένουν στους νόιους δικαιούχους. Με την οριστική παραλαβή, η Αναθέτουσα Αρχή αποκτά τη η αποκλειστική άδεια χρήσης τους, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που έχει νοίως θέσει ο κατά περίπτωση κατασκευαστής τους. Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράατα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύβασης, είναι επιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, όλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή σε έντυπη και ηλεκτρονική ορφή. Ο Ανάδοχος πορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύβασης, χωρίς την προηγούενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Σελίδα 15 από 34

16 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί ε δικές του δαπάνες και έσα στις αναγκαίες τεχνολογικές ή άλλες εταβολές του Εξοπλισού, αντικαταστάσεις λογισικού και σε κάθε άλλη απαραίτητη ή πρόσφορη ενέργεια όταν αυτές επιβάλλονται για την προστασία των δικαιωάτων τρίτων προσώπων, που αποδεδειγένα ισχυρίζονται πως έχουν δικαίωα επ' αυτών ή όταν η Αναθέτουσα Αρχή εποδίζεται στην χρήση τους λόγω αποδεδειγένης ύπαρξης δικαιωάτων τρίτων προσώπων επ αυτών, παρέχοντας προϊόντα ίδιας αξίας, απόδοσης και λειτουργίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2121/93 περί πνευατικής ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου έσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέα σχετικά ε δικαιώατα επί του λογισικού ή του εξοπλισού, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αέσως και γραπτά ε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται ε όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συπεριλαβανοένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζηιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζηία που θα υποχρεωθεί δικαστικώς η τελευταία να καταβάλει από ενδεχόενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου έσου. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύφωνα ε τους όρους και προϋποθέσεις της Σύβασης, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισένα πρότυπα που ισχύουν στις σύγχρονες εθόδους ανάπτυξης λογισικού εφαρογών, θα πληροί όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύβαση αυτή και θα στερείται οποιωνδήποτε ελαττωάτων (οφειλοένων ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση) και ότι θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσατα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην Προκήρυξη ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση του Έργου. Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι όλος ο εξοπλισός θα είναι κατά την παράδοσή του καινούργιος. Ο Ανάδοχος εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία του εξοπλισού και του λογισικού κατά την περίοδο εγγύησης - συντήρησης. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση και ε δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε ελαττώατος που αναφαίνεται κατά την περίοδο αυτή, εκτός αν πορέσει να αποδείξει ότι τα ελαττώατα προέρχονται από αίτια που δεν έχουν σχέση ε σφάλατα στην κατασκευή, στα υλικά, στη σχεδίαση ή στην υλοποίηση. Αν ελαττώατα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής συνεπάγονται την αχρηστία έρους ή του συνόλου του εξοπλισού ή του λογισικού, ο Ανάδοχος προβαίνει σε αντικαταστάσεις σε τέτοιο βαθό ώστε να διατηρηθεί το επίπεδο που καθορίζεται στη Σύβαση, χωρίς επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε ελαττώατος όλις αυτό γίνει εφανές. Αν ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει το ελάττωα χωρίς καθυστέρηση, η Αναθέτουσα Αρχή πορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση του ελαττώατος από τρίτον, ε κίνδυνο και δαπάνη του Αναδόχου. Σελίδα 16 από 34

17 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει υπηρεσίες Εγγύησης για τον εξοπλισό και τις εφαρογές, που περιλαβάνουν τα ακόλουθα: 1. Ο Ανάδοχος στα πλαίσια του έργου προσφέρει Εγγύηση ωρεάν Συντήρηση για τα προσφερόενα ε τις εξής διάρκειες: Για τον προσφερόενο Εξοπλισό: 1 έτος. Για το προσφερόενο Λογισικό Συστήατος: 1 έτος. Για το προσφερόενο Λογισικό: 1 έτος. ς έναρξη των περιόδων εγγύησης ορίζεται η εποένη της ηεροηνίας οριστικής παραλαβής του έργου. 2. Κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήατος, οι προσφερόενες υπηρεσίες του Αναδόχου είναι οι παρακάτω: ιασφάλιση καλής λειτουργίας του εξοπλισού και των εφαρογών. Αποκατάσταση των βλαβών και ανωαλιών λειτουργίας του εξοπλισού. Αποκατάσταση των ανωαλιών λειτουργίας του λογισικού εφαρογών (bugs). Πλήρης αποκατάσταση ε κατάλληλη διορθωτική έκδοση (patch/fix). Κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωένος να επιλύει τα προβλήατα εντός τριών ηερών από την αναγγελία εφόσον αυτά δεν έχουν προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες παρεβάσεις τρίτων. Παράδοση εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων του λογισικού ετά από συνεννόηση ε την Αναθέτουσα Αρχή. Παράδοση αντιτύπων όλων των εταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων του υλικού και λογισικού. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διενεργεί την προληπτική συντήρηση του εξοπλισού και των εφαρογών πέραν του ωραρίου κανονικής λειτουργίας της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να οργανώσει Γραφείο υποστήριξης Βλαβοληπτικού Κέντρου (Help Desk) που θα είναι διαθέσιο σε όλους τους χρήστες του συστήατος της Αναθέτουσας Αρχής έσω τηλεφώνου, fax και , του οποίου τα στοιχεία επικοινωνίας θα γνωστοποιηθούν στον ήο και θα αναλαβάνει την επίλυση προβληάτων ε βάση ένα προσυφωνηένο επίπεδο παροχής υπηρεσιών όπως αυτό περιγράφεται στην Τεχνική του Προσφορά, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο έρος αυτής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ). Ύπαρξη βλαβοληπτικού κέντρου της ανάδοχου εταιρίας, προσβάσιου Απόκριση από πιστοποιηένο τεχνικό του βλαβοληπτικού σε λιγότερο από είκοσι τέσσερις (24) ώρες ώρα από τη στιγή της αναγγελίας βλάβης. Αποκατάσταση βλαβών στο υλικό ε επισκευή ή αντικατάσταση του προβληατικού τήατος του εξοπλισού έσα στην εθεπόενη εργάσιη ηέρα από τη στιγή της αναγγελίας της βλάβης. Στο χρόνο αποκατάστασης συπεριλαβάνεται και ο χρόνος εντοπισού της βλάβης. 3. Η εγγύηση του εξοπλισού περιλαβάνει τη δωρεάν αντικατάσταση των προβληατικών ερών του προσφερόενου εξοπλισού. Η εγγύηση του λογισικού Σελίδα 17 από 34

18 συστήατος περιλαβάνει τη διάθεση εκδόσεων συντήρησης (updates-patches) καθώς και τη διάθεση νέων εκδόσεων του λογισικού (upgrades) εφόσον αυτά παρέχονται δωρεάν από τον κατασκευαστή οίκο - προς το Φορέα Λειτουργίας. Οι υπηρεσίες κάλυψης της εγγύησης εξοπλισού και λογισικού πρέπει να εκτελούνται από ηχανικούς του Αναδόχου. ΠΛΗΡΜΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη όλο τα αναγκαία στοιχεία για την επρόθεση και προσήκουσα εκτέλεση της Σύβασης και συνεπώς, στο Συβατικό Τίηα περιλαβάνονται όλα τα σχετικά ε την υλοποίηση του Έργου έξοδα, όπως: α) τα έξοδα εταφοράς, χειρισού, συσκευασίας, φόρτωσης, εκφόρτωσης, διαετακόισης, παράδοσης, αποσυσκευασίας, ελέγχου, ασφάλισης, επιτόπιας συναρολόγησης ή/και της θέσης σε λειτουργία των προηθευόενων ε τη Σύβαση προϊόντων. β) τα έξοδα παραγωγής σχεδίων, εκθέσεων, ελετών, αναφορών και κάθε είδους εγγράφων που προβλέπονται στη Σύβαση γ) τα έξοδα της προήθειας των εργαλείων που απαιτούνται για την υλοποίηση του Έργου δ) τα έξοδα της προήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων και οδηγιών. ε) οι πάσης φύσεως αοιβές του προσωπικού, των συνεργατών, υπεργολάβων του, καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών που τυχόν τους αφορούν. στ) πάσης φύσεως έξοδα συνδεόενα ε την εκτέλεση του έργου, που όφειλε ο Ανάδοχος να λάβει υπόψη για την κατάρτιση της Προσφοράς. Για κάθε πληρωή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εις τριπλούν, γραπτή αίτηση πληρωής καθώς και αναλυτική κατάσταση, αζί ε αποδείξεις, τιολόγια, παραστατικά πληρωών ή άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα για το ποσά που πρέπει να πληρωθούν κατά περίπτωση. Όλες οι πληρωές θα γίνονται σε Ευρώ ε την προσκόιση των φορολογικών στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ. και των λοιπών νοίων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωής και σε χρόνο προσδιοριζόενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηατικών ενταλάτων, ο οποίος πάντως δεν θα υπερβαίνει τις τριάντα (30) ηερολογιακές ηέρες από τα κατά περίπτωση χρονικά σηεία που καθορίζονται στη Σύβαση. Σε περίπτωση που από τον Κ.Β.Σ απαιτείται έκδοση τιολογίου η εξόφληση του οποίου, σύφωνα ε την Σύβαση, γίνεται σε επόενη διαχειριστική περίοδο από αυτήν της έκδοσης, δεν απαιτείται νέο τιολόγιο. TIMHMA Η συβατική αξία του έργου είναι Εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ: ,00 Ο αναλογών Φ.Π.Α. είναι Τριάντα έξι χιλιάδες εξακόσια σαράντα ευρώ: ,00 Εποένως, η συνολική αξία του έργου, συπεριλαβανοένου Φ.Π.Α., είναι διακόσιες έξι χιλιάδες εξακόσια σαράντα ( ,00 ) ευρώ. Σελίδα 18 από 34

19 Το έργο συγχρηατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου". και θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 002/8 ε Κ.Α.: 2013ΕΠ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωή του Συβατικού Τιήατος του Έργου θα γίνει σύφωνα ε τον ακόλουθο τρόπο, που θα έχει επιλέξει ο Ανάδοχος στην προσφορά του: α) Ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) του συβατικού τιήατος, ετά την ολοκλήρωση του οροσήου 3 (Ολοκλήρωση ανάπτυξης Περιεχοένου Ψηφιακού Μουσείο, ιαδικτυακού Τόπου και Εφαρογής Κινητών.). β) Το υπόλοιπο πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) του συβατικού τιήατος, ετά την οριστική παραλαβή του Έργου. Οι τηατικές πληρωές για να γίνουν απαιτείται η έκδοση πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής κάθε φάσης εκ έρους της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και η έκδοση των αντίστοιχων νοίων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Η πληρωή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται ε την προσκόιση των νοίων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωή. Οι ανωτέρω τρόποι πληρωής δύναται να τροποποιηθούν για τις ανάγκες του Έργου κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Σύβασης, ε βάση τα ορόσηα του Έργου, υπό την προϋπόθεση ότι η εκάστοτε πληρωή δεν θα υπερβαίνει το αντικείενο του Έργου που θα έχει παραληφθεί. Σηειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήατος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΠΤΣΕΙΣ Η παράδοση και η παραλαβή του εξοπλισού, του λογισικού και των υπηρεσιών θα γίνει σύφωνα ε το χρονοδιάγραα υλοποίησης του έργου όπως περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτηα ΙΙΙ: «ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΑΡΑΟΤΕΑ ΧΡΟΝΟΙΑΓΡΑΜΜΑ» της παρούσας. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάεσης Φάσης του Έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τηατικής ή συνολικής προθεσίας ε υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύφωνα ε τα παρακάτω: Αν παρέλθουν οι συφωνηένες ηεροηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν παραδοθούν σύφωνα ε τους συβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ηέρα καθυστέρησης: ποσοστό 0,2% επί της συβατικής τιής των παραδοτέων που καθυστερούν, εφόσον αυτά είναι διακριτά κοστολογηένα στην οικονοική Προσφορά του Αναδόχου Σελίδα 19 από 34