13SYMV

Transcript

1 13SYMV ΕΡΓΟ : «ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΝ, ΙΣΤΟΡΙΚΝ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΝ ΜΝΗΜΕΙΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΑ : 1. Σχεδιασός και παραγωγή (έκδοση) DVD προβολής Αρχαιολογικών, Βυζαντινών και Ιστορικών Μνηείων της Περιφέρειας Ηπείρου. 2. Εφαρογή για iphone, android και διαδικτύου προβολής Αρχαιολογικών, Βυζαντινών και Ιστορικών Μνηείων της Περιφέρειας Ηπείρου. 3. Παραγωγή πολιτιστικού ντοκιαντέρ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΝ, ΙΣΤΟΡΙΚΝ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΝ ΜΝΗΜΕΙΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ To Έργο χρηατοδοτείται από τις πιστώσεις του Προϋπολογισού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 2013 ΑΡΤΑ Σελίδα 1 από 26

2 Περιεχόενα Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑ0ΟΤΕΑ... 5 Άρθρο 2 0ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Άρθρο 3 ΠΡΟΣ1ΠΙΚΟ / ΕΚΠΡΟΣ1ΠΗΣΗ ΑΝΑ0ΟΧΟΥ Άρθρο 4 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 5 ΕΝΗΜΕΡ1ΣΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ 0ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Άρθρο 6 ΓΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑ0ΟΧΟΥ Άρθρο 7 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ/ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙ1Ν ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Άρθρο 8 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Άρθρο 9 0ΙΑ0ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Άρθρο 10 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Άρθρο 11 ΡΗΤΡΕΣ Άρθρο 12 ΑΝ1ΤΕΡΑ ΒΙΑ Άρθρο 13 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡ1ΜΗΣ Άρθρο 14 ΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 15 ΕΠΙΛΥΣΗ 0ΙΑΦΟΡ1Ν - ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 16 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΘΕΤ1Ν ή ΝΕ1Ν ΥΠΗΡΕΣΙ1Ν Άρθρο 17 ΓΛ1ΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦ1Ν ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 18 ΕΚΧ1ΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 19 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ 0ΙΚΑΙ1ΜΑΤΑ Άρθρο 20 ΤΕΛΙΚΕΣ 0ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΤΑ Σελίδα 2 από 26

3 Στην Άρτα, σήερα, την Τρίτη 14 Μαΐου 2013, εταξύ, της Περιφέρειας Ηπείρου/Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που εδρεύει στην Άρτα, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, 47100, ΑΦΜ: , 0ΟΥ: Α Ιωαννίνων, που εκπροσωπείται νόια από τον Αντιπεριφερειάρχη Άρτας Βασίλειο Ψαθά και θα καλείται στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή» και της εταιρίας «Comitech ΑΕ» που εδρεύει στα Ιωάννινα, Επιστηονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου, Τ.Κ: 45110, Τηλ: , Φαξ: , ΑΦΜ: , 0ΟΥ: Ιωαννίνων που εκπροσωπείται νόια από τον Πρόεδρο & 0ιεθύνοντα Σύβουλο Παπανικολάου Κωνσταντίνο, Α0Τ: Χ και θα καλείται στο εξής Ανάδοχος, Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωένης 0ιοίκησης Πρόγραα Καλλικράτης. 2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) Ενίσχυση της διαφάνειας ε την υποχρεωτική ανάρτηση νόων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραα 0ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. 3. Τις διατάξεις του Π.0.118/2007 (ΦΕΚ / «Κανονισός Προηθειών 0ηοσίου (Κ.Π.0.)», όπως εν προκειένω δύναται να ισχύουν αναλογικά ή συπληρωατικά, και κατά έρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του Π.0. 60/ Το Π /2010 «Οργανισός της Περιφέρειας Ηπείρου» (Φ.Ε.Κ. 233/Α / ). 5. Την 35130/739/ απόφαση του Υπουργού Οικονοικών που δηοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1291 Β/ για την αναπροσαρογή των χρηατικών ποσών του άρθρου 83 παρ1. του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α') για την σύναψη δηοσίων συβάσεων (εκτέλεσης έργων, προηθειών, παροχής υπηρεσιών) ε απευθείας ανάθεση και ε συνοπτική διαδικασία πρόχειρο διαγωνισό που ισχύουν για το 0ηόσιο. ΑΡΤΑ Σελίδα 3 από 26

4 6. Τις διατάξεις του Π.0. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α ) Προσαρογή της Ελληνικής Νοοθεσίας στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ, σχετικά ε την εφαρογή των γενικών αρχών που διέπουν την σύναψη της σύβασης. 7. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «Περί συντονισού των διαδικασιών σύναψης δηοσίων συβάσεων έργων, προηθειών και υπηρεσιών» (Επίσηη Εφηερίδα L 134 της ). 8. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ A 19/1995), «Προήθειες του δηόσιου τοέα και ρυθίσεις συναφών θεάτων». 9. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α') Περί 0ηοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (Άρθρο 83). 10. Τις διατάξεις του Νόου 3310/2005, ΦΕΚ Α' 30/ «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηοσίων συβάσεων», όπως ισχύει σήερα. 11. Τις διατάξεις του Ν.1642/86 «περί εφαρογής του ΦΠΑ» 12. Τις διατάξεις του Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α795), όπως τροποποιήθηκε ε το Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29/Α796), άρθρο 11, και το Ν. 2414/96 (ΦΕΚ 135/Α796), άρθρο 14, σε συνδυασό ε τις διατάξεις του Π.0. 82/96 (ΦΕΚ 66/Α ) «Ονοαστικοποίηση των ετοχών Ελληνικών Ανωνύων Εταιρειών που ετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προηθειών του 0ηοσίου ή των Νοικών Προσώπων του ευρύτερου 0ηόσιου Τοέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν ε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/ Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α) «0ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηοσίων συβάσεων που προηγείται της σύβασης». 14. Τις διατάξεις του Ν. 3060/02, άρθρο 2, «Έλεγχος Νοιότητας Συβάσεων Προηθειών, Παροχής Υπηρεσιών και 0ηοσίων Έργων». 15. Τις διατάξεις του Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68/Α «Καταχώρηση δηοσιεύσεων των φορέων του 0ηοσίου στο Νοαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 16. Τις διατάξεις του Ν / 2011 (ΦΕΚ 226 Α/ ) «Συνταξιοδοτικές ρυθίσεις, ενιαίο ισθολόγιο-βαθολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρογής του εσοπρόθεσου πλαισίου δηοσιονοικής ΑΡΤΑ Σελίδα 4 από 26

5 στρατηγικής και ειδικότερα το άρθρο 26 σχετικά ε τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης. 17. Την υπ αριθ. 18/78/ απόφαση του Περιφερειακού Συβουλίου Ηπείρου, ε την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισός της Περιφέρειας Ηπείρου έτους Την υπ αριθ. 11/44/ απόφαση του Περιφερειακού Συβουλίου Ηπείρου ε την οποία εγκρίθηκε η 4 η αναόρφωση του προϋπολογισού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους Την υπ αριθ. 36/1491/ απόφαση της Οικονοικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου περί έγκρισης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισού για ανάδειξη αναδόχου για το έργο: 0ράσεις προβολής των αρχαιολογικών, ιστορικών και βυζαντινών νηείων της Περιφέρειας Ηπείρου και κατάρτισης των όρων της διακήρυξης. 20. Τις πιστώσεις του Προϋπολογισού της Περιφέρειας Ηπείρου/Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ειδικός φορέας 072 ΚΑΕ 0845Α. 21. Την ε αρ. πρωτ. Οικ 407/38/ και την ε αρ. πρωτ. 6061/205/ (ΦΕΚ374Β ) Αποφάσεις του Περιφερειάρχη Ηπείρου για την εταβίβαση Αροδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες. συφωνήθηκαν και έγιναν αοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΟΤΕΑ Η Περιφέρεια Ηπείρου/ Περιφερειακή Ενότητα Άρτας υλοποιεί το έργο: «0ράσεις προβολής των Αρχαιολογικών, Ιστορικών και Βυζαντινών Μνηείων της Περιφέρειας Ηπείρου». Το έργο έχει ως αντικείενο την προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Ηπείρου και συγκεκριένα την ανάπτυξη του πολιτισικού τουρισού, ο οποίος αποτελεί ία εναλλακτική ορφή τουρισού ε εγάλη δυνατότητα προώθησης στην Ήπειρο. Πιο συγκεκριένα ο ανάδοχος αναλαβάνει την υλοποίηση των παρακάτω ενεργειών : ΑΡΤΑ Σελίδα 5 από 26

6 1. Σχεδιασός και παραγωγή (έκδοση) DVD προβολής Αρχαιολογικών, Βυζαντινών και Ιστορικών Μνηείων της Περιφέρειας Ηπείρου. Τα νηεία τα οποία θα συπεριληφθούν για την κάθε Π.Ε. θα είναι τα εξής: Για την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας: Παναγία Παρηγορήτισσα (Άρτα) Αγία Θεοδώρα (Άρτα) Άγιος Βασίλειος αγοράς (Άρτα) Μικρό θέατρο της Αβρακίας (Άρτα) Κάστρο Άρτας Ιστορικό γεφύρι Άρτας Παναγία Βλαχερνών (Βλαχέρνα) Η Παναγία της Κορωνησίας (Κορωνησία) Παναγία Χρυσοσπηλιώτισσα (Γουριανά) Ι.Μ. Σέλτσου (Πηγές) Κόκκινη Εκκλησιά (Βουργαρέλι) Παναγία Μεγαλόχαρη (Μεγαλόχαρη) Ι.Μ. Κάτω Παναγιάς (Άρτα, Γλυκόριζο) Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας Για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας: Πύργος Ραγίου Γίτανα Φανοτή (Ντολιανή) 0υόκαστρο Ελέα Ιστορικός χώρος Σουλίου Ι.Μ. Γιροερίου Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουενίτσας Για την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων: Αρχαιολογικός χώρος 0ωδώνης Μονή Φιλανθρωπηνών Νήσου Ιωαννίνων Μονή Κηπίνας Καλαρρυτών Μονή Κοιήσεως της Θεοτόκου Μολυβδοσκέπαστης Μονή Αγ. Νικολάου Μετσόβου Μονή Ζωοδόχου Πηγής Ανθοχωρίου Μετσόβου ΑΡΤΑ Σελίδα 6 από 26

7 Μονή Σωσίνου Παρακαλάου Μονή Τσούκας Ελληνικού Μονή Άβελ Βήσσανης Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων Για την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας: Βασιλική Α' 0οετίου (Νικόπολη) Βασιλική Β' Αλκύσσωνος (Νικόπολη) Μονή Αγίου 0ηητρίου (Κυψέλη) Κάστρο Ρωγών, Κοίηση Θεοτόκου Μνηείο Αυγούστου (Νικόπολη) Θέατρο (Νικόπολη) 1δείο (Νικόπολη) Κασσώπη Νεκροαντείο- Εφύρα Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης Η δοή του DVD θα βασίζεται σε ορισένες ενότητες και θα ακολουθεί ένα διαχωρισό βάσει γλώσσας, τοποθεσίας(κάθε Π.Ε.) ε τα αντίστοιχα νηεία κάθε περιοχής. Σε ξεχωριστή ενότητα στο DVD θα παρουσιάζονται τα ουσεία. Οπτική καταγραφή (βίντεο mpeg4, φωτογραφίες 360º, σφαιρικό βίντεο 360º, εικονική περιήγηση, φωτογραφίες υπερ-υψηλής ανάλυσης σε επιλεγένα νηεία) των προαναφερόενων νηείων. Πιο συγκεκριένα, θα δηιουργηθεί: τέσσερα (4) βίντεο mpeg4 διάρκειας 4 λεπτών, ένα για κάθε Περιφερειακή Ενότητα συγκεντρωτικό των νηείων κάθε Π.Ε. και σαράντα δύο (42) βίντεο mpeg4 τουλάχιστον 2 λεπτών και ε ενσωάτωση βίντεο φωτογραφικής αποτύπωσης εγάλης διάρκειας (timelapse), ένα για κάθε νηείο κάθε Περιφερειακής Ενότητας. Όλα τα βίντεο θα περιλαβάνουν αρχεία ηχητικά και αφήγηση σε 7 γλώσσες όση και η διάρκεια τους. τρεις (3) συβατικές φωτογραφίες εξωτερικού χώρου και ία (1) φωτογραφία 360º εσωτερικού χώρου για κάθε νηείο (εφόσον διαθέτει εσωτερικό χώρο) καθώς και σύντοα αρχεία κειένου (ε προεπιλεγένη ευκρινή γραατοσειρά, κτλ) ε πληροφορίες για κάθε νηείο. ΑΡΤΑ Σελίδα 7 από 26

8 ένα (1) σφαιρικό βίντεο 360º ενός (1) λεπτού ε ουσικό υπόβαθρο, εικονική περιήγηση και ία (1) φωτογραφία υπερ-υψηλής ανάλυσης για το ¼ των νηείων κατ εκτίηση. (ο αριθός των νηείων πορεί να αυξηθεί ανάλογα ε την επιτόπια επίσκεψη). Παραγωγή και έκδοση σχετικού έντυπου εξώφυλλου, στα ελληνικά και αγγλικά, το οποίο θα είναι τυπωένο και στο DVD (Η Αναθέτουσα Αρχή θα επιλέξει από τις προτάσεις (δύο ή τρεις) του αναδόχου, τις οποίες θα στείλει έσω στον υπεύθυνο του έργου). Εσωτερικό φύλλο τετρασέλιδο ε συνοπτικές πληροφορίες για το έργο. Label CD. Λογότυπο, το οποίο θα περιλαβάνει το ήνυα: Σας χαρίζου"ε τον πλούτο "ας (Η Αναθέτουσα Αρχή θα επιλέξει από τις προτάσεις του αναδόχου, τις οποίες θα στείλει έσω στον υπεύθυνο του έργου). Ψηφιακή απεικόνιση χαρτών της περιοχής (οδικών) και απεικόνιση δορυφορικών εικόνων (google maps). Κατάλογος επικοινωνίας (τηλέφωνα, & ιστοσελίδες Περιφερειακών Ενοτήτων, 8 η ΕΒΑ, ΛΓ ΕΠΚΑ, Αστυνοία, Νοσοκοείο, Κτελ, ΤΑΧΙ, ΕΟΤ κτλ.) Παραδοτέο: Το έργο περιλαβάνει την παραγωγή του πρωτογενούς υλικού (ήτρα) και την παραγωγή 2000 αντιτύπων DVD σε συσκευασία ε εξώφυλλο, σε 7 γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Γερανικά, Ρώσικα). Ανώτατος προϋπολογισός για το συγκεκριένο παραδοτέο: ,00 συπεριλαβανοένου του Φ.Π.Α. 2. Παραγωγή εφαρογής iphone και android και εφαρογής διαδικτύου προβολής Αρχαιολογικών, Βυζαντινών και Ιστορικών Μνηείων της Περιφέρειας Ηπείρου. Α. Εφαρογή για iphone και android ε δυνατότητα πλοήγησης. Θα περιλαβάνει ορισένες φωτογραφίες από το υλικό βάσει του οποίου θα παραχθεί το DVD. Συγκεκριένα, θα περιλαβάνει: Τρεις (3) φωτογραφίες εξωτερικού χώρου, ία (1) φωτογραφία 360º εσωτερικού χώρου καθώς και σύντοα αρχεία κειένου ε πληροφορίες για κάθε νηείο. ΑΡΤΑ Σελίδα 8 από 26

9 Aπεικόνιση των νηείων σε ψηφιακούς χάρτες. 0ηιουργία πολιτιστικής διαδροής σε κάθε Π.Ε. Οδηγίες δροολόγησης (drive me). Ο Ανάδοχος πορεί να προσθέσει και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρεί ότι χρειάζεται η εφαρογή ώστε να είναι πιο λειτουργική. Παραδοτέο: 0ιαδικτυακή διάθεση των εφαρογών για iphone και android. Ανώτατος προϋπολογισός για το συγκεκριένο παραδοτέο: ,00 συπεριλαβανοένου του Φ.Π.Α. Β. Εφαρογή διαδικτύου. Η εφαρογή θα βασιστεί και θα χρησιοποιήσει το υλικό βάσει του οποίου θα παραχθεί το DVD. Η εγκατάσταση της εφαρογής θα πραγατοποιηθεί σε εξυπηρετητή της Comitech ΑΕ και θα είναι δωρεάν για δώδεκα (12) ήνες από την ηεροηνία ολοκλήρωσης. Μετά το πέρας του 12ηνου θα αποφασισθεί σε συνεργασία ε τον Ανάδοχο η συνέχιση ή η της παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας. Οι βασικές προδιαγραφές του πακέτου φιλοξενίας (εξυπηρετητή) που θα πρέπει να πληρούνται είναι οι εξής: Χώρος δίσκου 10 GB Bandwidth 500 GB/ήνα MySQL Βάσεις 1 MySQL διευθύνσεις 20 Mailing lists 10 Πίνακας ελέγχου (plesk control panel) 0ιαδικασία λήψης αντιγράφων ασφαλείας (backup) Ασφάλεια δεδοένων File Manager FTP Λεπτοερή Στατιστικά web WebMail Μετρητής πόρων ΑΡΤΑ Σελίδα 9 από 26

10 Ικανότητες script (τουλάχιστον Φόρα για , Μηχανές Αναζήτησης, Perl5, cgi-bin, C, SH, Java, Python, Java Applets, PHP 4 ή PHP 5) Υποστήριξη έσω HelpDesk ή τηλεφωνικά Multimedia (τουλάχιστον Shockwave, Midi Αρχεία, Real Audio, Real Video, MIME Type Manager) 0ηιουργία banner παραποπής (Link) στην εφαρογή στην ιστοσελίδα κάθε Περιφερειακής Ενότητας. Παραδοτέο: Παραγωγή και εγκατάσταση της εφαρογής στις ιστοσελίδες των Περιφερειακών Ενοτήτων. Ανώτατος προϋπολογισός για το συγκεκριένο παραδοτέο: 8.610,00 συπεριλαβανοένου του Φ.Π.Α. Επιπρόσθετες παρεχόενες υπηρεσίες βάσει της Προσφοράς του αναδόχου: α. Εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναικού της Αναθέτουσας Αρχής στη χρήση και διαχείριση του συνόλου των εφαρογών (τεχνική προσφορά αναδόχου, ενότητα , φάση Γ, πίνακας ενοτήτων εκπαίδευσης σελ.36). β. Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του συνόλου των εφαρογών, για χρονικό διάστηα δώδεκα (12) ηνών από την οριστική παραλαβή του έργου (τεχνική προσφορά αναδόχου, ενότητα , φάση 0, εγγύηση καλής λειτουργίας σελ.37-38) 3. Παραγωγή πολιτιστικού ντοκιαντέρ Ντοκιαντέρ σε ορφή Animated film 3D (εικόνα ε απόδοση κίνησης σε 3 διαστάσεις) και φωτορεαλιστική απεικόνιση, ε θέα την αναπαραγωγή πολιτιστικού ύθου και συγκεκριένα το ύθο του Ιστορικού Γεφυριού της Άρτας, διάρκειας περίπου 5 λεπτών. Το animated film στοχεύει στη διάδοση του ύθου κυρίως σε ικρότερες ηλικιακές οάδες χρηστών του διαδικτύου έσω των κοινωνικών δικτύων (youtube, facebook, twitter κλπ). Παραδοτέο: Ντοκιαντέρ σε ορφή Animated film 3D. Το έργο περιλαβάνει την παραγωγή του πρωτογενούς υλικού σε τρεις (3) ορφές ψηφιακών αρχείων: mpeg4 (H.264 HD), mpeg2 και avi. ΑΡΤΑ Σελίδα 10 από 26

11 Ανώτατος προϋπολογισός για το συγκεκριένο παραδοτέο: ,00 συπεριλαβανοένου του Φ.Π.Α. Άρθρο 2 ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το έργο πρέπει να παραδοθεί σε πέντε (5) ήνες από την υπογραφή της σύβασης ε τον ανάδοχο, ε ενδεχόενη παράταση ενός (1) ήνα. Το Έργο δεν πορεί να θεωρηθεί ότι υλοποιήθηκε πριν πραγατοποιηθεί η οριστική παραλαβή των παραδοτέων που ορίζονται στο άρθρο 1 ανωτέρω, ακολουθούενης της διαδικασίας του άρθρου 9 κατωτέρω. Άρθρο 3 ΠΡΟΣΠΙΚΟ / ΕΚΠΡΟΣΠΗΣΗ ΑΝΑΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος υποχρεούται, κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του σύφωνα ε τα άρθρα 1 και 2 της παρούσης, να χρησιοποιήσει το προσωπικό (επιστηονικούς και άλλους συνεργάτες) που παρουσιάζονται στην Προσφορά του. Οποιαδήποτε αντικατάσταση επιτρέπεται να γίνει όνο ε προσωπικό αντιστοίχων προσόντων και επειρίας και όνο ετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, κατόπιν έγγραφου αιτήατος του Αναδόχου, εφόσον αυτό έχει υποβληθεί 10 ηέρες νωρίτερα. Αν, καθ οιονδήποτε τρόπο, διαπιστωθεί ανεπάρκεια του προσωπικού του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει εγγράφως από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση ή / και την ενίσχυσή τους ε πρόσθετους ανθρώπινους πόρους, εντός συγκεκριένου χρόνου και ε προσωπικό τουλάχιστον ιδίων προσόντων και επειρίας που θα προτείνει ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει η Αναθέτουσα Αρχή. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος οφείλει να συορφωθεί ε την απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, το αργότερο εντός 10 ηερών. ΑΡΤΑ Σελίδα 11 από 26

12 Ο Ανάδοχος ορίζει Εκπρόσωπο του και τον εξουσιοδοτεί να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ εντολή και για λογαριασό του Αναδόχου για όλα τα ζητήατα που σχετίζονται ε τη Σύβαση. Ο Ανάδοχος όρισε ως Εκπρόσωπό του τον Παπανικολάου Κωνσταντίνο κάτοικο Ιωαννίνων, οδός Έναντι Αεροδροίου , Τηλ: Α.0.Τ. Χ367386, kspapanik@comitech.gr Αναπληρωτής Εκπρόσωπος ε τις ίδιες αροδιότητες ορίζεται ο Γλάρος Κωνσταντίνος, κάτοικος Ιωαννίνων, οδός Φ. ΤΖΑΒΕΛΛΑ , Τηλ: , Α.0.Τ, AI809394, cglaros@comitech.gr Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του Εκπροσώπου ή/και του Αναπληρωτή του γνωστοποιείται εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει όνο ετά από την έγγραφη αποδοχή της. Ο Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι, εταξύ άλλων, εξουσιοδοτηένοι να τον αντιπροσωπεύουν σε όλα τα θέατα που αφορούν τη σύβαση και να διευθετούν για λογαριασό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται ε τη Σύβαση, συετέχοντας, όποτε και όπου κληθούν σε συναντήσεις ε τα αρόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής. Άρθρο 4 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Καθ όλη τη διάρκεια της παρούσας, κάθε επικοινωνία της Αναθέτουσας Αρχής ε τον Ανάδοχο για την πορεία εκτέλεσης του Έργου θα γίνεται ε τον Εκπρόσωπο του Αναδόχου/Κύριο Υπεύθυνο του Έργου. Ο Ανάδοχος θα φροντίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε αγαστή και πλήρη συνεργασία ε το προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής και αρόδιους φορείς του Ελληνικού 0ηοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και κατά τον βέλτιστο επιστηονικά και τεχνικά τρόπο. Οποιαδήποτε διαφωνία, διένεξη ή διαφορά ανακύψει κατά την εκτέλεση της Σύβασης δεν δίνει το δικαίωα στον Ανάδοχο να αρνηθεί τη συνέχιση της παροχής ΑΡΤΑ Σελίδα 12 από 26

13 των υπηρεσιών και την εκτέλεση των καθηκόντων του όπως αυτές προβλέπονται στη Σύβαση. Εάν ο Ανάδοχος αρνηθεί για τέτοιο λόγο τη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών και την εκτέλεση των λοιπών καθηκόντων του, η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωα να ζητήσει τη λύση της Σύβασης σε βάρος του Αναδόχου, κηρύσσοντας αυτόν έκπτωτο, σύφωνα ε τις κείενες διατάξεις. Άρθρο 5 ΕΝΗΜΕΡΣΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η Αναθέτουσα αρχή θα ενηερώνεται ανά τακτικά χρονικά διαστήατα για τα βήατα προόδου του έργου. Το τελικό παραδοτέο κάθε ενέργειας θα καθορίζεται έπειτα από συνεννόηση και συνεργασία Αναδόχου Αναθέτουσας αρχής και εφόσον έχει εγκριθεί από την Αναθέτουσα αρχή. Άρθρο 6 ΓΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, η οποία θα είναι σύφωνη ε τους όρους της σύβασης κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται τα συφέροντα της Περιφέρειας Ηπείρου/Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και να εκπληρώνεται ε τον καλύτερο τρόπο το αντικείενο της σύβασης. Ο Ανάδοχος θα ευθύνεται για την ποιότητα και νοιότητα της εκτέλεσης του έργου. Σε διαφορετική περίπτωση πορεί να καταπέσει υπέρ της Περιφέρειας Ηπείρου/Περιφερειακής Ενότητας Άρτας η εγγύηση καλής εκτέλεσης, ως ποινική ρήτρα, ενώ ο Ανάδοχος υποχρεούται επιπλέον σε πλήρη αποζηίωση της Περιφέρειας Ηπείρου/Περιφερειακής Ενότητας Άρτας για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζηία. Από τις συβάσεις, αναθέσεις και τις οποιεσδήποτε σχέσεις του Αναδόχου ε τρίτους η Περιφέρειας Ηπείρου/Περιφερειακή Ενότητας Άρτας δεν έχει ουδεία υποχρέωση, ευθύνη ή δέσευση έναντι των τρίτων αυτών. Σε περίπτωση παράλειψης του όρου αυτού ο Ανάδοχος υποχρεούται έναντι της Περιφέρειας Ηπείρου/Περιφερειακή Ενότητας Άρτας να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζηία αυτής ΑΡΤΑ Σελίδα 13 από 26

14 αν ο τρίτος στραφεί κατά της Περιφέρειας Ηπείρου/Περιφερειακή Ενότητας Άρτας, παράλληλα δε ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ασκήσει πρόσθετη παρέβαση υπέρ της Περιφέρειας και να καταβάλλει σε αυτήν όλες τις δαπάνες της δίκης. Ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια της σύβασης υποχρεούται: να συνεργάζεται ε το προσωπικό και τους συνεργάτες της Αναθέτουσας Αρχής καθώς και την Επιτροπή Παραλαβής συβάσεων, προηθειών, υπηρεσιών και εργασιών (ΕΠΠΕ) και να συνδράει και να διευκολύνει στο έργο τους. Να συβάλει στην άεση παρακολούθηση και τον συντονισό των επιέρους ενεργειών (follow up). Να υποβάλλει κάθε απαραίτητο έγγραφο ε σκοπό την εποπτεία και τον έλεγχο του έργου καθώς και τη δηιουργία αρχείου για την κάθε ενέργεια. Άρθρο 7 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ/ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Κατόπιν εγγράφου αιτήατος του Αναδόχου και ε σύφωνη γνώη της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον αυτό επιβάλλεται για την ορθή και απρόσκοπτη εκτέλεση της Σύβασης, πορεί να επιτραπεί στον Ανάδοχο να αναθέσει οποιοδήποτε έρος των υπηρεσιών ή υποχρεώσεων του που προκύπτουν από τη Σύβαση, υπεργολαβικά σε τρίτη εταιρεία. Σε όλες τις περιπτώσεις υπεργολαβίας, υποκατάστασης ή εκτέλεσης εργασιών από τρίτους θα πρέπει να έχει προηγηθεί ιδιωτικό συφωνητικό συνεργασίας εταξύ του Αναδόχου και των τρίτων περί αποδοχής των όρων της παρούσας Σύβασης, το οποίο κατατίθεται στην Αναθέτουσα Αρχή από τον Ανάδοχο αζί ε το έγγραφο αίτηά του. Στη Τεχνική Προσφορά, ο Ανάδοχος αναφέρει ότι η εταιρία «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡ1ΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 0ΙΑ0ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕ1Ν 0Ε0ΟΜΕΝ1Ν ΑΝ1ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ε διακριτικό τίτλο «DOTSOFT Α.Ε.» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, θα συνεργασθεί ως Υπεργολάβος ε τον Ανάδοχο και συγκεκριένα θα παράσχει προς τον Ανάδοχο υπηρεσίες για το αναφερόενο τήα του έργου: - Ενέργεια 3 η. Παραγωγή πολιτιστικού ντοκι"αντέρ. ΑΡΤΑ Σελίδα 14 από 26

15 Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την ορθή εκτέλεση των κατά την Σύβαση υπηρεσιών και υποχρεώσεών του, ανεξάρτητα αν αυτές υλοποιούνται από τον ίδιο (το προσωπικό του) ή από τους προστηθέντες του. Απαγορεύεται ο Ανάδοχος να εκχωρήσει σε τρίτους οποιεσδήποτε αροδιότητες, ευθύνες, δικαιώατα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα. Η παράβαση από τον Ανάδοχο του παρόντος όρου συνεπάγεται το δικαίωα της Αναθέτουσας Αρχής να καταγγείλει άνευ ετέρου τη Σύβαση ε την επιφύλαξη παντός δικαιώατός του σχετικά ε οποιαδήποτε ζηία ήθελε υποστεί η Αναθέτουσα Αρχή από την αιτία αυτή. Κατ εξαίρεση των προαναφεροένων, κατόπιν εγγράφου αιτήατος του Αναδόχου και ε σύφωνη γνώη της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δύναται να εκχωρήσει οποιεσδήποτε από τις πληρωές του που απορρέουν από τη Σύβαση, σε Τράπεζα της επιλογής του. Άρθρο 8 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Ο συνολικός προϋπολογισός του Έργου του Αναδόχου ανέρχεται στο ποσό των σαρανταεννέα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (49.200,00 ) συπεριλαβανοένου του ΦΠΑ (23%) και επεριέχει όλα τα κόστη του Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου. Το έργο χρηατοδοτείται από τις πιστώσεις του Προϋπολογισού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Το κόστος του εγκριθέντος έργου δεν υπόκειται σε εταβολή. Ο ανάδοχος έχει ήδη ελετήσει και εκτιήσει τις απαιτήσεις του παρόντος έργου και τα οικονοικά εγέθη για την καλή εκτέλεση των εργασιών του, κατά την υποβολή της προσφοράς του και κατά συνέπεια ρητά συφωνείται ότι ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε καία περίπτωση να εγείρει αξίωση για πρόσθετη χρηατοδότηση. Για όλες τις πληρωές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόια παραστατικά/δικαιολογητικά. ΑΡΤΑ Σελίδα 15 από 26

16 Η καταβολή των ως άνω πληρωών θα γίνεται στο νόια εξουσιοδοτηένο εκπρόσωπο του Αναδόχου. Από κάθε τιολόγιο θα γίνονται οι νόιες παρακρατήσεις σύφωνα ε τους ισχύοντες εκάστοτε νόους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονοικών. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν επιβαρύνεται ούτε λαβάνει καία υποχρέωση σε τρίτους για οποιοδήποτε έργο ή προϊόν που θα υλοποιηθεί από τυχόν υπεργολάβους. Άρθρο 9 ΙΑΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το έργο του Αναδόχου θα παρακολουθείται και θα παραλαβάνεται από την Επιτροπή παραλαβής συβάσεων προηθειών, υπηρεσιών & εργασιών. Η εν λόγω επιτροπή έχει οριστεί ε την αριθ. 36/1495/ απόφαση της Οικονοικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. Η παραλαβή των παραδοτέων του Έργου, προσωρινή και οριστική, θα γίνεται από την Επιτροπή παραλαβής συβάσεων προηθειών, υπηρεσιών & εργασιών, όπως καθορίζεται κατωτέρω. Κάθε παραδοτέο υποβάλλεται στην εν λόγω Επιτροπή για έγκριση εντός της προβλεποένης από την παρούσα σύβαση προθεσίας. Η Επιτροπή, αφού διαπιστώσει το επρόθεσο της παράδοσης κάνοντας ρητή περί αυτού νεία στο Πρακτικό Παραλαβής και δεν διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή σφάλατα, εντός προθεσίας δέκα πέντε (15) ηερών από την παράδοση συντάσσει το Πρακτικό παραλαβής του παραδοτέου, το οποίο τελεί υπό την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή σφάλατα, προβαίνει σε προσωρινή παραλαβή, συντάσσει σχετικό Πρακτικό στο οποίο διατυπώνονται οι παρατηρήσεις, οι παραλείψεις και τα σφάλατα που διαπιστώθηκαν. Το Πρακτικό αυτό κοινοποιείται στον Ανάδοχο ε απόδειξη παραλαβής έσα σε προθεσία δέκα πέντε (15) ηερών από την παραλαβή των ΑΡΤΑ Σελίδα 16 από 26

17 παραδοτέων. Ο Ανάδοχος υποχρεούται έσα σε προθεσία δέκα (10) ηερών από την κοινοποίηση του πρακτικού να συορφωθεί ε τις παρατηρήσεις της Επιτροπής παραλαβής συβάσεων προηθειών, υπηρεσιών & εργασιών και να παραδώσει εκ νέου το παραδοτέο. Εάν ο Ανάδοχος δεν συορφωθεί ε τις παρατηρήσεις της Επιτροπής και διαπιστωθούν εκ νέου παραλείψεις, ελλείψεις ή σφάλατα η Επιτροπή δύναται είτε να συντάξει πρακτικό παραλαβής καθορίζοντας ποσοστό ειώσεως της αοιβής του αναδόχου βάσει των παραλείψεων ή των σφαλάτων είτε να απορρίψει το παραδοτέο συντάσσοντας πρωτόκολλο απόρριψης και αναφέροντας σε αυτό τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει το παραδοτέο, τους όρους της σύβασης καθώς και τους λόγους απόρριψης, είτε να εισηγηθεί την καταγγελία της σύβασης Αναθέτουσα Αρχή. Σε περίπτωση που παρέλθουν είκοσι (20) ηέρες από την υποβολή κάθε παραδοτέου χωρίς η Επιτροπή να διατυπώσει προς τον Ανάδοχο εγγράφως παρατηρήσεις ή να εισηγηθεί την καταγγελία της σύβασης, το παραδοτέο θεωρείται παραληφθέν. Μετά την έγκριση του Πρακτικού οριστικής Παραλαβής, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται σε καταβολή της προβλεπόενης αοιβής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα παραδοτέα έσω του Πρωτοκόλλου της 0/νσης 0οικητικού-Οικονοικού της Π.Ε. Άρτας, σε δύο αντίγραφα ε αποδέκτη την Επιτροπή παραλαβής συβάσεων προηθειών, υπηρεσιών & εργασιών. Η σύβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: α. Παραδόθηκαν και παρελήφθησαν οριστικά όλα τα παραδοτέα ή όλα τα παραδοτέα που παραδόθηκαν και παρελήφθησαν οριστικά, υπολείπονται των συβατικών κατά έρος που κρίνεται από την Επιτροπή παραλαβής συβάσεων προηθειών, υπηρεσιών & εργασιών ως ασήαντο. β. Έγινε αποπληρωή του συβατικού τιήατος, αφού επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συβατικές υποχρεώσεις από τα δύο συβαλλόενα έρη και αποδεσεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόενα από τη σύβαση. ΑΡΤΑ Σελίδα 17 από 26

18 Άρθρο 10 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ο Ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί το έργο είναι υποχρεωένος κατά την υπογραφή της σύβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύβασης (σύφωνα ε το υπόδειγα του Παραρτήατος Ι του Τεύχους της Προκήρυξης), από πιστωτικά ιδρύατα ή άλλα νοικά πρόσωπα, που λειτουργούν νόια στα κράτη έλη της Ε.Ε. και έχουν σύφωνα ε την νοοθεσία των κρατών ελών αυτό το δικαίωα, ή τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διερείς συφωνίες ή συφωνίες σύνδεσης ε την Ε.Ε., συνοδευόενη από επίσηη ετάφρασή της στην Ελληνική και ε περιεχόενο σύφωνο ε τις σχετικές εφαροστέες διατάξεις (εγκύκλιος Α.Π.14873/395/ του ΥΠ.ΟΙ.Ο.). Το ύψος τους εγγυητικής επιστολής πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συβατικής αξίας η συπεριλαβανοένου του ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης θα είναι έχρι την επιστροφή της. Η εγγύηση θα είναι σύφωνη ε τις σχετικές εφαροστέες διατάξεις της κοινοτικής και εθνικής νοοθεσίας περί δηοσίων συβάσεων υπηρεσιών. Η εγγύηση επιστρέφεται σε διάστηα τριών (3) ηνών ετά την οριστική παραλαβή του τελευταίου επιέρους έργου καθώς και την εκκαθάριση του συνόλου των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συβαλλόενους. Ο Ανάδοχος παρέδωσε Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης: Για την εταιρία Comitech Ανώνυη Εταιρία την υπ αριθ Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ύψους Τεσσάρων Χιλιάδων Ευρώ (4.000,00 ) της Τράπεζας Πειραιώς. Σε κάθε ία από τις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος θα κηρυχθεί έκπτωτος ή η σύβαση λυθεί πρόωρα ε υπαιτιότητα του Αναδόχου, θα καταπέσει ως ποινική ρήτρα υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση που προβλέπεται ε την ανωτέρω εγγυητική επιστολή. Η εγγύηση που προβλέπεται στο παρόν άρθρο καλύπτει στο σύνολό της χωρίς καία διάκριση την πιστή εφαρογή από τον Ανάδοχο όλων των όρων ΑΡΤΑ Σελίδα 18 από 26

19 Σύβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής κατά του Αναδόχου που προκύπτει από την εκπλήρωση των υπηρεσιών του. Άρθρο 11 ΡΗΤΡΕΣ 1. Οι ποινικές ρήτρες για κάθε ηέρα υπαίτιας από έρους του Αναδόχου καθυστέρησης της συνολικής προθεσίας υποβολής των παραδοτέων θα καθοριστούν κατά το χρόνο υπογραφής της σύβασης, σύφωνα ε τις σχετικές εφαροστέες διατάξεις της κοινοτικής και εθνικής νοοθεσίας περί δηοσίων συβάσεων υπηρεσιών. 2. Αν παρέλθουν οι συβατικές ηεροηνίες παράδοσης (παραδοτέων ή υπηρεσιών) ή δεν παραδοθούν σύφωνα ε τους συβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ηέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,2% επί του συβατικού τιήατος των παραδοτέων που καθυστερούν και για χρονικό διάστηα έχρι το ¼ του προβλεπόενου χρονοδιαγράατος υλοποίησης. Μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήατος καθυστέρησης, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 3. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε υπαιτιότητα της Περιφέρειας Ηπείρου/Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 4. Επίσης η Περιφέρεια Ηπείρου/Περιφερειακή Ενότητα Άρτας έχει το δικαίωα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληελώς τις συβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύβασης που θα υπογράψει. 5. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη σύβαση, θα επιβάλλονται ε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής του έργου και θα παρακρατούνται από την επόενη πληρωή του Αναδόχου. 6. Εφόσον ο Ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόενο κατά τα ανωτέρω πρόστιο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόενη της λήξης του ΑΡΤΑ Σελίδα 19 από 26

20 συβατικού χρόνου παράδοσης έχρι την προσκόιση του παραδοθέντος ή της υπηρεσίας, ε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερηερίας. Άρθρο 12 ΑΝΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα συβαλλόενα έρη δεν ευθύνονται για τη η εκπλήρωση των συβατικών τους υποχρεώσεων, στο έτρο που η αδυναία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος, επικαλούενος υπαγωγή της αδυναίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που επίπτει στην προηγούενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσίας είκοσι (20) ηερών από τότε που συνέβησαν, προσκοίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογηένα εντός εύλογου διαστήατος από λήψεως του σχετικού αιτήατος του Αναδόχου, διαφορετικά ε την πάροδο άπρακτης της προθεσίας τεκαίρεται η αποδοχή του αιτήατος. Άρθρο 13 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΜΗΣ Οι πληρωές γίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή, αφού προσκοιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τον Ανάδοχο και ετά από την σχετική γνωοδότηση της Επιτροπής παραλαβής συβάσεων προηθειών, υπηρεσιών & εργασιών. Η πληρωή του Αναδόχου θα γίνει: Τηατικά, ε την παράδοση (και αντίστοιχη αποδεδειγένη παραλαβή εκ έρους της αναθέτουσας Αρχής - έσω των Πρακτικών της Επιτροπής παραλαβής συβάσεων προηθειών, υπηρεσιών & εργασιών) κάθε παραδοτέου, σύφωνα ε την σχετική λίστα παραδοτέων, που έχει κατατεθεί στην τεχνική προσφορά του ΑΡΤΑ Σελίδα 20 από 26

21 αναδόχου και τις αντίστοιχες αξίες της οικονοικής προσφοράς του αναδόχου και όπως αναγράφονται στην προκήρυξη και στη σύβαση. Ο Ανάδοχος Οικονοικός Φορέας επιβαρύνεται ε κάθε νόιη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νοικών προσώπων ή άλλων οργανισών ή άλλα έξοδα που κατά νόο βαρύνουν τον Ανάδοχο. Για όλες τις πληρωές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόια παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιολόγιο του αναδόχου θα γίνονται οι νόιες κρατήσεις σύφωνα ε τους εκάστοτε ισχύοντες νόους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονοίας και Οικονοικών. Κανένα από τα συβαλλόενα έρη, σε καιά περίπτωση, δεν θα πορεί να εκχωρήσει ή να εταβιβάσει τη Σύβαση ή έρος της, ή οποιοδήποτε δικαίωα ή υποχρέωση απορρέει από αυτή. Άρθρο 14 ΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1) Η σύβαση λύεται αυτοδικαίως ε τη λήξη της διάρκειάς της. 2) Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) O Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο ε τον τρόπο που ορίζεται στη Σύβαση, παρά τις προς τούτο επανειληένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, β) O Ανάδοχος είτε εκχωρεί τη Σύβαση, είτε αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την προηγούενη έγγραφη άδεια της Αναθέτουσας Αρχής γ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σηαντικό έρος των περιουσιακών του στοιχείων δ) Εκδίδεται αετάκλητη καταδικαστική απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηα σχετικό ε την άσκηση του επαγγέλατός του. ΑΡΤΑ Σελίδα 21 από 26

22 ε) Ο Ανάδοχος αρνείται ή αελεί να εκτελέσει διοικητικές εντολές. στ) Σε περίπτωση έκδοσης αετάκλητης καταδικαστικής απόφασης εις βάρος του νοίου εκπροσώπου του Αναδόχου για κάποιο από τα αναφερόενα στο άρθρο 45 παρ. 1 του Π.0. 60/2007. Τα αποτελέσατα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ έρους της Αναθέτουσας Αρχής έγγραφης καταγγελίας. Κατ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ αυτήν) προθεσία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσατα της καταγγελίας επέρχονται αυτόατα ε την πάροδο της ταχθείσας προθεσίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. Με την ετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται: α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωένο ή η) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και έσα (αγνητικά ή η) και να ερινήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άεσα ή έεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώενος ότι οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο. Το συντοότερο δυνατό ετά την καταγγελία της Σύβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος έρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ηεροηνία καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύφωνα ε την Σύβαση προς τον Ανάδοχο έχρις εκκαθαρίσεως των εταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. ΑΡΤΑ Σελίδα 22 από 26

23 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιές αγοράς, τα παραδοθέντα ή παραγγελθέντα από τον Ανάδοχο υλικά και αντικείενα και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει ακόα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζηίωση για κάθε ζηία που υπέστη έχρι του ανώτατου ποσού του Συβατικού Τιήατος που αντιστοιχεί στην αξία του τήατος του Έργου που δεν πορεί, λόγω πληελούς εκτελέσεως της Σύβασης, να χρησιοποιηθεί για τον προοριζόενο σκοπό. 3) Όταν κατά την παρακολούθηση του έργου του Αναδόχου διαπιστωθούν ελλείψεις επειδή δεν εκπλήρωσε τις συβατικές του υποχρεώσεις, ετά από εισήγηση της Αναθέτουσας Αρχής και γνωοδότηση της Επιτροπής παραλαβής συβάσεων προηθειών, υπηρεσιών & εργασιών, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος ε απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος σύφωνα ε τα ανωτέρω, η σύβαση λύεται αυτοδικαίως ε ταυτόχρονη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Άρθρο 15 ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΝ - ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η παρούσα προκήρυξη και η Σύβαση που θα καταρτισθεί ε βάση αυτή και τα λοιπά Συβατικά Τεύχη, θα διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό 0ίκαιο. Για κάθε διαφορά ή διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας προκήρυξης και στην εκτέλεση της σύβασης, υπάγεται στην αποκλειστική αροδιότητα των Ελληνικών 0ικαστηρίων στην Άρτα. Ρητά συφωνείται από τα συβαλλόενα έρη ότι τόσο η προσφυγή στα 0ικαστήρια, όσο και η διαδικασία εκδίκασης της διαφοράς, δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύβασης. Συνεπώς αφότερα τα συβαλλόενα έρη συνεχίζουν ε καλή πίστη να ασκούν τα δικαιώατά τους και να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους ε βάση την παρούσα καθ όλη τη διάρκεια της εκδίκασης της διαφοράς, σαν να ην είχαν προσφύγει στα 0ικαστήρια. ΑΡΤΑ Σελίδα 23 από 26

24 Άρθρο 16 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΘΕΤΝ ή ΝΕΝ ΥΠΗΡΕΣΙΝ Τροποποιήσεις στο περιεχόενο της σύβασης επιτρέπονται όνο σε αντικειενικά δικαιολογηένες και εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον συφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συβαλλόενα έρη, ύστερα από σχετική γνωοδότηση της Επιτροπής παραλαβής συβάσεων προηθειών, υπηρεσιών & εργασιών και απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής σύφωνα και ε τις προβλέψεις του αρθ. 24 παρ. 4 του Π /2007. Καία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή άλλη εταβολή όρου ή διατάξεως της παρούσας Σύβασης θα είναι ισχυρή εκτός εάν έχει διατυπωθεί εγγράφως και φέρει τις υπογραφές εξουσιοδοτηένων εκπροσώπων των συβαλλοένων ερών. Άρθρο 17 ΓΛΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κάθε επικοινωνία εταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. Στην Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται τα έγγραφα και όλο το υλικό τεκηρίωσης (π.χ. οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που τα συνοδεύει. Άρθρο 18 ΕΚΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κανένα από τα συβαλλόενα έρη δεν θα πορεί να εκχωρήσει ή να εταβιβάσει τη Σύβαση ή έρος της, ή οποιοδήποτε δικαίωα ή υποχρέωση απορρέει από αυτή. ΑΡΤΑ Σελίδα 24 από 26

25 Άρθρο 19 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΜΑΤΑ Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας καθίσταται αποκλειστικός νοέας και χρήστης των παραπάνω παραδοτέων και πορεί να τα χρησιοποιήσει όποτε, όπως και ε όποιον τρόπο κρίνει, χωρίς καιά απολύτως δέσευση ή οφειλή στον ανάδοχο, ο οποίος αποξενώνεται από την παραδοθείσα εργασία από την ηεροηνία οριστικής παραλαβής της από την κατά νόο επιτροπή παραλαβής που συγκροτεί η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και την έκδοση εντάλατος πληρωής. Τα αποτελέσατα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νοίων εκπροσώπων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στη Π.Ε. Άρτας κατά την καθ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύβασης. Σε περίπτωση αρχείων ε στοιχεία σε ηλεκτρονική ορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους ε έγγραφη τεκηρίωση και ε οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. Σε περίπτωση που τα παραδοτέα του έργου (έρος ή σύνολο αυτών) χρησιοποιηθούν από οποιονδήποτε άλλο πέραν της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας θα πρέπει προηγουένως να ζητηθεί η έγγραφη συγκατάθεση από την Π.Ε. Άρτας, υπό την προϋπόθεση ότι αποκλείεται η επορική εκετάλλευση του πολυεσικού υλικού από τρίτους χωρίς την έγγραφη άδεια της Αναδόχου Εταιρίας. Άρθρο 20 ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλα τα έγγραφα της Αναθέτουσας Αρχής θα αποστέλλονται στον Ανάδοχο, προς τον Κύριο Υπεύθυνο του Έργου, στην παρακάτω διεύθυνση: Επιστηονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου, Τ.Κ 45110, Ιωάννινα, Τηλ: , Φαξ: Όλα τα Παραδοτέα του Αναδόχου θα αποστέλλονται, στην παρακάτω διεύθυνση: Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, 0/νση 0ιοικητικού-Οικονοικού, Πλατεία ΑΡΤΑ Σελίδα 25 από 26

26 Εθνικής Αντιστάσεως, 1 ος όροφος, Τ.Κ , τηλ: , τηλεοοιοτυπική συσκευή (fax): Η παρούσα σύβαση συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους εκπροσώπους των συβαλλοένων. Η Αναθέτουσα Αρχή έλαβε τρία (3) αντίγραφα και ο Ανάδοχος έλαβε δύο (2) αντίγραφα. Κατά τα λοιπά ισχύει ότι αναγράφεται στη αριθ. 4636/ Προκήρυξη, καθώς και στη Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. Οι Συβαλλόενοι Για την Περιφέρεια Ηπείρου/Περιφερειακή Ενότητα Άρτας Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ Για τον Ανάδοχο Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΘΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΤΑ Σελίδα 26 από 26