ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα 30/5/2012 ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 6053

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα 30/5/2012 ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΚΑΙ ΣΑΜΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Για την ροµήθεια αδρανών υλικών και κονίας για την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης του αρχαιολογικού χώρου στο κέντρο της αρχαίας όλης της Σάµου. Συνολικός ροϋ ολογισµός: 9.000, 00 συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 16% & των εξόδων µεταφοράς τους στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πυθαγορείου Σάµου. Κριτήριο ε ιλογής αναδόχου: η χαµηλότερη τιµή Χρόνος αράδοσης: 10 ηµερολογιακές ηµέρες α ό την υ ογραφή της σύµβασης. Καταληκτική ηµεροµηνία αράδοσης 1 Ιουλίου ΑΘΗΝΑ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3. ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 5. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 6. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 7. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 8. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 9. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 10. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 11. ΓΛΩΣΣΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 12. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 13. ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 14. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 15. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 16. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2

3 ΑΡΘΡΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΚΑ ΕΠΚΑ επαναπροκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, ενδεικτικού προϋπολογισµού 9.000,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 16% και των εξόδων µεταφοράς στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πυθαγορείου Σάµου για την επιλογή αναδόχου για την προµήθεια αδρανών υλικών και κονίας για την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης του αρχαιολογικού χώρου στο κέντρο της αρχαίας πόλης της Σάµου και σύµφωνα µε την προκήρυξη Αρ. Πρωτ. ΚΑ ΕΠΚΑ/ 4076/ και συγκεκριµένα θα πρέπει να γίνει προµήθεια αδρανών υλικών και κονίας για την κατασκευή κονιαµάτων συµπλήρωσης των δοµικών στοιχείων του χώρου στο κέντρο της αρχαίας πόλης της Σάµου στο Πυθαγόρειο, στο πλαίσιο του έργου «ιαµόρφωση Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου στο κέντρο της Αρχαίας Πόλης της Σάµου». Η ροαναφερόµενη ράξη έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (Α.Π. ΟΙΚ. 3681/ ) και συγχρηµατοδοτείται α ό το Ευρω αϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανά τυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό ηµόσιο. Αναθέτουσα Αρχή είναι η ΚΑ ΕΠΚΑ. Τα στοιχεία ε ικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής αρουσιάζονται συνο τικά στον ίνακα ου ακολουθεί. Οργανισµός ΚΑ ΕΠΚΑ Υ όψη κ. Μαρίας Βιγλάκη κ. Ιωάννη Σταϊκό ουλου κ. Χαρούλας Μαρκάτη ιεύθυνση Ε αµεινώνδα 10 Το οθεσία / Πόλη Αθήνα Τηλέφωνο / Ταχυδροµικός Κώδικας Χώρα Ελλάδα Τηλεοµοιοτυ ία (Φαξ)

4 ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η ροµήθεια αδρανών υλικών και κονίας για την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης του αρχαιολογικού χώρου στο κέντρο της αρχαίας όλης της Σάµου και σύµφωνα µε την ροκήρυξη ΚΑ ΕΠΚΑ/ 4076/ Θα ρέ ει να γίνει ροµήθεια αδρανών υλικών και κονίας για την κατασκευή κονιαµάτων συµ λήρωσης των δοµικών στοιχείων του χώρου. Συγκεκριµένα α αιτούνται: Άµµος οταµού : 09 κυβικά µέτρα. Ρυζάκι γκρι-µαύρου χρώµατος 2-4mm: 1000 κιλά Υδραυλική άσβεστος NHL 3.5 :120 σακιά/ 35 κιλά. Συνολικά κιλά. Τα αρα άνω υλικά και οι οσότητες εριγράφονται στην ε ισυνα τόµενη τεχνική έκθεση του Συντηρητή Αρχαιοτήτων της ΚΑ ΕΠΚΑ κ. Ιωάννη Σταϊκό ουλου, η ο οία και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του υ όψη διαγωνισµού και της αρούσας διακήρυξης (Παράρτηµα Γ). Η αρα άνω ροµήθεια θα γίνει στο λαίσιο του έργου «ιαµόρφωση Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου στο κέντρο της Αρχαίας Πόλης της Σάµου». 2. Χρόνος αράδοσης: 10 ηµερολογιακές ηµέρες α ό την υ ογραφή της σύµβασης. Καταληκτική ηµεροµηνία αράδοσης 1 Ιουλίου ΑΡΘΡΟ 3: ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Το δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό αρέχεται σε φυσικά ή νοµικά ρόσω α. Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν α) ηµεδα ά φυσικά ή νοµικά ρόσω α µε α οδεδειγµένη εµ ειρία στο αντικείµενο, β) αλλοδα ά φυσικά και νοµικά ρόσω α. 2. Με την υ οβολή της ροσφοράς τεκµαίρεται αµάχητα ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των λοι ών συµβατικών τευχών, καθώς και των ε ί τό ου συνθηκών του έργου, έχοντας ε ισκεφθεί το 4

5 χώρο, και ότι έχει λάβει υ όψη του όλα τα ανωτέρω δεδοµένα στην ροσφορά του. ΑΡΘΡΟ 4: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 1. Τα συµβατικά τεύχη, κατά σειρά ισχύος, είναι τα ακόλουθα: α. Η Σύµβαση, ό ως θα υ ογραφεί µε βάση το σχέδιο ου αρατίθεται στο Παράρτηµα Β της αρούσας. β. Η αρούσα ιακήρυξη. γ. Η οικονοµική ροσφορά του Αναδόχου. 2. Η αρούσα διακήρυξη, µε τα αραρτήµατά της, διατίθενται α ό την ιστοσελίδα της ιαύγειας. ΑΡΘΡΟ 5: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 1. Η ροσφορά ρέ ει να ακολουθεί, ε ί οινή α οκλεισµού, τα οριζόµενα στην αρούσα διακήρυξη αναφορικά µε τον τρό ο υ οβολής και τα εριεχόµενα του φακέλου. 2. Η ροθεσµία υ οβολής ροσφορών λήγει στις 15/6/2012 και ώρα 12:00.µ. Γίνονται δεκτές οι ροσφορές ου είτε κατατίθενται στο ρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση του άρθρου 1 της αρούσας, είτε α οστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή µέσω συστηµένου ταχυδροµείου ή ταχυµεταφοράς (σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες) εντός της ανωτέρω ροθεσµίας και ρωτοκολλούνται αµέσως. Εφιστάται η ροσοχή στους διαγωνιζόµενους να µεριµνήσουν οι ίδιοι για την έγκαιρη αραλαβή των ροσφορών τους α ό την Αναθέτουσα Αρχή, δεδοµένου ότι αυτές ρέ ει να έχουν εριέλθει στην Αναθέτουσα Αρχή µέχρι την ανωτέρω ηµέρα και ώρα και όχι α λώς να έχουν ταχυδροµηθεί µέχρι την ηµεροµηνία αυτή. Μετά τη λήξη της ροθεσµίας ουδεµία ροσφορά γίνεται δεκτή. 3. Ο φάκελος της ροσφοράς υ οβάλλεται µε έγγραφη αίτηση του διαγωνιζοµένου υ ογραφόµενη α ό τον νόµιµο εκ ρόσω ο αυτού, η ο οία είναι εκτός του φακέλου και ρωτοκολλείται. Η αίτηση ρέ ει να φέρει α αραίτητα (α) ηµεροµηνία, (β) υ ογραφή του διαγωνιζόµενου ή - σε ερί τωση νοµικού 5

6 ροσώ ου του ειδικώς ρος τούτο εξουσιοδοτηµένου εκ ροσώ ου του, ό ως αυτός ροκύ τει α ό τα συµ ροσκοµιζόµενα α αραιτήτως νοµιµο οιητικά έγγραφα και (γ) το ονοµατε ώνυµο αυτού δακτυλογραφηµένο ή άλλως ευκρινώς τυ ωµένο. Σε ερί τωση ένωσης ή κοινο ραξίας η αίτηση υ ογράφεται είτε α ό όλους τους συµµετέχοντες σε αυτήν, είτε α ό τον κοινό εκ ρόσω ο ου διορίζεται µε ειδικό συµβολαιογραφικό ληρεξούσιο. 4. Ο φάκελος της ροσφοράς ρέ ει να είναι σφραγισµένος και να φέρει υ οχρεωτικά την ακόλουθη ετικέτα ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ε ωνυµία ιαγωνιζόµενου ( λήρης ε ωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ) Ε ωνυµία και λήρη στοιχεία νοµίµου εκ ροσώ ου ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Για την ροµήθεια αδρανών υλικών και κονίας για την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης του αρχαιολογικού χώρου στο κέντρο της αρχαίας όλης της Σάµου, στο λαίσιο του έργου «ιαµόρφωση Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου στο κέντρο της Αρχαίας Πόλης της Σάµου». Ηµεροµηνία διαγωνισµού : 18/6/2012 και ώρα 12:00.µ. Προς: ΚΑ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ Α ΑΘΗΝΑ Υ όψη Ε ιτρο ής Αξιολόγησης των Α οτελεσµάτων του ιαγωνισµού 4. Οι διαγωνιζόµενοι δεσµεύονται α ό την ροσφορά τους για διάστηµα δύο (02) µηνών α ό την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. Προσφορές µε µικρότερο χρόνο ισχύος α ορρί τονται. Η κατακύρωση του ιαγωνισµού µ ορεί να γίνει και µετά την αρέλευση της αρα άνω ροθεσµίας, δεσµεύει όµως τον Ανάδοχο µόνο εφόσον αυτός την α οδεχτεί. 6

7 ΑΡΘΡΟ 6: ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1. Οι ροσφορές υ οβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο. Μέσα στο φάκελο της ροσφοράς το οθετούνται όλα τα α αιτούµενα κατά το στάδιο υ οβολής της ροσφοράς στοιχεία σύµφωνα µε τα αρακάτω: -- Την υ εύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην ο οία θα αναφέρεται, ότι γνωρίζουν όλους τους όρους της ροκήρυξης, της τεχνικής έκθεσης και τον ροϋ ολογισµό και τους δέχονται ανε ιφύλακτα. -- Χωριστός σφραγισµένος υ οφάκελος οικονοµικής ροσφοράς, ο ο οίος εριλαµβάνει τα στοιχεία, ου α αιτούνται α ό το άρθρο 8 της αρούσας. Όλοι οι φάκελοι θα αναγράφουν υ οχρεωτικά τον τίτλο του διαγωνισµού, την ε ωνυµία και τη διεύθυνση του διαγωνιζόµενου. Σε ερί τωση ενώσεων ή κοινο ραξιών θα αναγράφονται τα στοιχεία (ε ωνυµία, διεύθυνση) όλων των µελών. 2. Ο υ οφάκελος της οικονοµικής ροσφοράς κάθε διαγωνιζόµενου ρέ ει να είναι καλά κλεισµένος. Α αγορεύεται η χρησιµο οίηση αυτοκόλλητου φακέλου ου είναι δυνατόν να α οσφραγισθεί και ε ανασφραγισθεί χωρίς να αφήσει ίχνη α οσφράγισης. 3. Οι ροσφορές δεν ρέ ει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, ροσθήκες, διορθώσεις. Εάν υ άρχει στην ροσφορά ροσθήκη ή διόρθωση αυτή ρέ ει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη α ό τον ροσφέροντα, η δε Ε ιτρο ή Αξιολόγησης των Α οτελεσµάτων του διαγωνισµού (εφεξής και για λόγους συντοµίας: Ε ιτρο ή Αξιολόγησης) η ο οία είναι αρµόδια για την αραλαβή και α οσφράγιση των ροσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή ροσθήκη. Η ροσφορά α ορρί τεται όταν υ άρχουν σε αυτήν διορθώσεις ου την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Ε ιτρο ής Αξιολόγησης. 4. Μετά την κατάθεση της ροσφοράς ε ί νοµίµως υ οβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόµενοι αρέχουν διευκρινίσεις µόνον, όταν αυτές ζητούνται α ό τα αρµόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής είτε κατά την ενώ ιόν τους διαδικασία είτε µετά α ό έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής µετά τη σχετική γνωµοδότηση 7

8 του αρµοδίου οργάνου. Α ό τις διευκρινίσεις, οι ο οίες αρέχονται σύµφωνα µε τα αρα άνω, λαµβάνονται υ όψη µόνον εκείνες ου αναφέρονται στα σηµεία για τα ο οία υ οβλήθηκε σχετικό αίτηµα α ό το αρµόδιο όργανο. Όριο στις αρεχόµενες διευκρινίσεις α οτελεί η µη ουσιώδης τρο ο οίηση των ροσφορών. Η Αναθέτουσα Αρχή ενεργεί µε γνώµονα την αρχή της ίσης µεταχείρισης όλων των υ οψηφίων αναδόχων. 8. εν ε ιτρέ εται η υ οβολή εναλλακτικών ροσφορών ή αντι ροσφορών ή ροσφορών για µέρος των υ ηρεσιών ου εριλαµβάνονται στην αρούσα ροκήρυξη, ή ροσφορές µε αίρεση ή ροσφορές αόριστες και ανε ίδεκτες εκτίµησης. Εάν υ οβληθούν εναλλακτικές ροσφορές δεν θα ληφθούν υ όψη. 9. Με την υ οβολή της ροσφοράς τεκµαίρεται αµάχητα ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των λοι ών συµβατικών τευχών. ΑΡΘΡΟ 7: ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υ οχρεούνται να υ οβάλουν, στον υ οφάκελο δικαιολογητικών, τα εξής: 1.1. υ εύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην ο οία θα αναφέρεται, ότι γνωρίζουν όλους τους όρους της ροκήρυξης, της τεχνικής έκθεσης και τον ροϋ ολογισµό και τους δέχονται ανε ιφύλακτα Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον ο οίο συµµετέχουν. ΑΡΘΡΟ 8: ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1. Τα οικονοµικά στοιχεία της ροσφοράς υ οβάλλονται ε ί οινή α ορρίψεως σε χωριστό σφραγισµένο υ οφάκελο. Η οικονοµική ροσφορά υ ογράφεται α ό τον νόµιµο εκ ρόσω ο του διαγωνιζοµένου. 2. Στον υ οφάκελο αυτό οι διαγωνιζόµενοι εσωκλείουν την οικονοµική τους ροσφορά, η ο οία συµ ληρώνεται στο τυ ο οιηµένο έντυ ο, ου ε ισυνά τεται στην αρούσα διακήρυξη (Παράρτηµα Α), το δε ροσφερόµενο τίµηµα υ ολογίζεται κατ α οκο ή, για κάθε ενότητα και για το σύνολο του έργου, και αναγράφεται υ οχρεωτικά αριθµητικώς και ολογράφως. Σε ερί τωση αντιφάσεων υ ερισχύει η ολόγραφη τιµή. Το ροσφερόµενο τίµηµα εριλαµβάνει το κόστος ροµήθειας, µεταφοράς, το 8

9 ΦΠΑ και το κέρδος του διαγωνιζόµενου. 3. Το ροσφερόµενο τίµηµα αναγράφεται υ οχρεωτικά σε Ευρώ µε συµ ληρωµένο υ οχρεωτικά και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο ακόµη και όταν είναι µηδενικό. 4. Προσφορά ου έχει ροσφερόµενο τίµηµα µεγαλύτερο του ροϋ ολογισµού, για ο οιαδή οτε ενότητα του αντικειµένου του έργου, α ορρί τεται. 5. Προσφορές ου θα εριλαµβάνουν σχόλια, αιρέσεις, όρους ή µέθοδο ανα ροσαρµογής τιµών θα θεωρηθούν ως ε ιφυλάξεις ε ί των όρων του ιαγωνισµού και θα α ορριφθούν. ΑΡΘΡΟ 9: ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 1. Η α οσφράγιση και κατάταξη των ροσφορών θα γίνει α ό την αρµόδια για τα ανωτέρω Ε ιτρο ή Αξιολόγησης, σύµφωνα µε τη διαδικασία ου εριγράφεται στη συνέχεια. 2. ιαδικασία αξιολόγησης των ροσφορών: α) Η Ε ιτρο ή Αξιολόγησης αραλαµβάνει α ό την Υ ηρεσία Πρωτοκόλλου τους φακέλους των ροσφορών ού κατατέθηκαν εµ ρόθεσµα, ενώ α ορρί τει και ε ιστρέφει χωρίς να α οσφραγίσει τις εκ ρόθεσµες ροσφορές ροκειµένου να ε ιστραφούν. β) Ακολούθως, η Ε ιτρο ή α οσφραγίζει τον κυρίως φάκελο ροσφοράς των δικαιολογητικών (υ εύθυνη δήλωση) κάθε διαγωνιζοµένου, µονογράφει όλα τα δικαιολογητικά ανά φύλλο και συντάσσει ρακτικό, στο ο οίο αφενός καταχωρεί τα στοιχεία των διαγωνιζόµενων των ο οίων οι φάκελοι α οσφραγίσθηκαν και όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία, ου υ έβαλαν. γ) Στη συνέχεια η Ε ιτρο ή ελέγχει την ακρίβεια, ληρότητα και ε άρκεια των υ οβληθέντων στοιχείων των τυ ικών δικαιολογητικών και δια ιστώνει τη συµφωνία ή ασυµφωνία τους µε τους α αράβατους όρους της διακήρυξης. Σε ερί τωση ου α ό τον έλεγχο αυτόν ροκύ τει α όρριψη κά οιου α ό τους συµµετέχοντες, η Ε ιτρο ή συντάσσει αιτιολογηµένο ρακτικό. δ) Προσφορές ου α ορρί τονται κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών ε ιστρέφονται στους διαγωνιζόµενους χωρίς να α οσφραγιστεί ο φάκελος 9

10 οικονοµικής ροσφοράς. ε) Μετά το έρας του ελέγχου των δικαιολογητικών, η Ε ιτρο ή Αξιολόγησης α οσφραγίζει τους υ οφακέλους των οικονοµικών ροσφορών και τις µονογράφει. Στη συνέχεια ελέγχει τις οικονοµικές ροσφορές και συντάσσει ρακτικό, στο ο οίο καταγράφει τις τυχόν α ορριφθείσες ροσφορές και τις τιµές των α οδεκτών ροσφορών και συντάσσει τον ίνακα τελικής κατάταξης διαγωνιζοµένων, µε βάση χαµηλότερη ροσφορά. στ) Αφού ολοκληρώσει το ρακτικό της, στο ο οίο θα αναφέρεται και το όνοµα του υ οψήφιου για κατακύρωση διαγωνιζόµενου, η Ε ιτρο ή το κοινο οιεί µε τηλεοµοιοτυ ία (fax) στους διαγωνιζόµενους. ΑΡΘΡΟ 10: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΑΚΥΡΩΣΗ - ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε την έγκριση των α οτελεσµάτων του και την κατακύρωσή του α ό την Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή ανακοινώνει εγγράφως το α οτέλεσµα κατακύρωσης του διαγωνισµού στον διαγωνιζόµενο, ου υ έβαλε τη χαµηλότερη τιµή και τον καλεί να υ ογράψει τη σύµβαση. Ο Ανάδοχος στον ο οίο κατακυρώθηκε το έργο υ οχρεούται να ροσέλθει εντός τριών (3) ηµερών α ό την ηµεροµηνία κοινο οίησης της ανακοίνωσης για την υ ογραφή της σύµβασης. Εάν ο Ανάδοχος δεν ροσέλθει έγκαιρα για την υ ογραφή της αρα άνω σύµβασης, κηρύσσεται έκ τωτος. 2. Με την ανακοίνωση αυτή η Σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο του Συµφωνητικού ου ακολουθεί έχει α οδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 3. Το α οτέλεσµα του ιαγωνισµού µ ορεί, µε α όφαση της Αναθέτουσας Αρχής: - να µαταιωθεί και να ε αναληφθεί µε τρο ο οίηση ή µη των όρων και των ροδιαγραφών, - να µαταιωθεί οριστικά εάν η Αναθέτουσα Αρχή δεν χρειάζεται λέον τις υ ηρεσίες ή όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος ου ε ιβάλλουν την µαταίωση. 4. Ε ίσης, αν κανένας α ό τους διαγωνιζόµενους δεν ροσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις ροϋ οθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή ερισσότερα α ό τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα ο οία α αιτούνται α ό αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 10

11 ΑΡΘΡΟ 11: ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη σύµβαση ή µέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις α αιτήσεις του έναντι του Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συµβατικού Τιµήµατος, µε βάση τους όρους της σύµβασης, σε Τρά εζα της ε ιλογής του, ου λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα. 2. Σε κάθε ερί τωση, η έγκριση υ οκατάστασης του Αναδόχου θα ρέ ει να είναι α ολύτως αιτιολογηµένη τόσο ως ρος το αίτηµα του Αναδόχου όσο και ως ρος την α όφαση έγκρισής της α ό την Αναθέτουσα Αρχή. Τέλος, τυχόν εκχώρηση ή υ οκατάσταση θα γίνεται µόνο εγγράφως και θα συνε άγεται αντίστοιχη τρο ο οίηση της σύµβασης. 3. Εάν ο ανάδοχος ροβεί σε µεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την ροηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς ροηγούµενη όχληση, να ε ιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 13: ΓΛΩΣΣΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 1. Ε ίσηµη γλώσσα διενέργειας του ιαγωνισµού και της Σύµβασης, ου θα υ ογραφεί, είναι η Ελληνική. 2. Οι κοινο οιήσεις των αρµοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής ρος τους διαγωνιζόµενους γίνονται µε τηλεοµοιοτυ ία (fax) στον αριθµό ου έχει δηλώσει κάθε διαγωνιζόµενος. ΑΡΘΡΟ 14: ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Α. Ισχύουν οι διατάξεις: 1. Της αραγρ. 4 του άρθρου 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/τ.Α/1991) «Τρό ος 11

12 εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων», µε το ο οίο διαφορο οιούνται ή συµ ληρώνονται οι διατάξεις των Ν. 1418/1984, 716/1977, του Π 609/1985, ου ρυθµίζουν θέµατα σχετικά µε τη µελέτη και την εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων. 2. Του εκτελεστικού του ανωτέρω άρθρου Π 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων», ό ως τρο ο οιηµένο και συµ ληρωµένο ισχύει σήµερα και ειδικότερα των άρθρων 11 και 12 ό ως τρο ο οιήθηκαν και ισχύουν µε τις αραγρ. 33α και 33β αντίστοιχα του άρθρου 19 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228/τ.Α/ ) «Θέµατα Ολυµ ιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυµ ιακής Υ οδοµής και άλλες διατάξεις». 3. Του Ν. 2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δα ανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/τ.Α/ ). 4. Του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεων συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/τ.Α/ ). 5. Του Π 60/2007 και Π 118/ Το Ν. 2557/97 «Θεσµοί, µέτρα και δράσεις ολιτιστικής ανά τυξης». 7. Της υ αρ /739 (ΦΕΚ 1291/ ) α όφασης του Υ ουργού Οικονοµικών για την αύξηση των χρηµατικών οσών του άρθρου 83 αρ. 1 του Ν.2362/95 για την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων ου αφορούν ροµήθεια ροϊόντων, αροχή υ ηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 8. Την µε αρ. ρωτ. ΚΑ ΕΠΚΑ/6031/ έγκριση ρακτικού ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού. 9. Την µε αρ. ρωτ. ΚΑ ΕΠΚΑ/6044/ έγκριση διενέργειας ε ανα ροκήρυξης ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού. Β. Η αρ. ρωτ. ΥΠΠΟ/ ΕΟΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/ (ΦΕΚ 180/τ.Β/ ) «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Υ ουργού Πολιτισµού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υ ηρεσίες αρµοδιότητας της Γενικής /νσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και της Γενικής ιεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του ΥΠΠΟ». ΑΡΘΡΟ 15: ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Η ροκήρυξη του διαγωνισµού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ιαύγειας και του ιστότο ου του ΥΠ.ΠΟΤ. 12

13 Η αρούσα ε ανα ροκήρυξη εγκρίθηκε µε την υ. αρ. ΚΑ ΕΠΚΑ/6044/ έγκριση διενέργειας ε ανα ροκήρυξης ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, του Προϊσταµένου της ΚΑ ΕΠΚΑ. Ο Ανα ληρωτής Προϊστάµενος της ΚΑ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Π.Ι. Χατζηδάκης Αρχαιολόγος εσωτ.διανοµή: 1. Μαρία Βιγλάκη 2. Ιωάννη Σταϊκό ουλο 3. Μαρία Σκα έτη 4. Χαρά Μαρκάτη 13

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΣΥΜΒΑΣΗ: ΥΠΠΟΤ-ΚΑ ΕΠΚΑ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Για την προµήθεια αδρανών υλικών και κονίας για την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης του αρχαιολογικού χώρου στο κέντρο της αρχαίας πόλης της Σάµου στο πλαίσιο του έργου «ιαµόρφωση Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου στο κέντρο της Αρχαίας Πόλης της Σάµου». Της Ε ιχείρησης.. Εδρας. Οδός αριθµ. Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο FAX.. Ε-mail. ΠΡΟΣ: Την Ε ιτρο ή διεξαγωγής ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου των εργασιών του έργου: Για την προµήθεια αδρανών υλικών και κονίας για την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης του αρχαιολογικού χώρου στο κέντρο της αρχαίας πόλης της Σάµου στο πλαίσιο του έργου «ιαµόρφωση Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου στο κέντρο της Αρχαίας Πόλης της Σάµου». Αφού έλαβα γνώση : 1. Της σχετικής διακήρυξης. 2. Των στοιχείων ου αναφέρονται σ αυτή, και στα υ όλοι α συµβατικά τεύχη, των όρων ου έχουν τεθεί α ό την ΚΑ ΕΠΚΑ, και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου, υ οβάλλω την ροσφορά αυτή και δηλώνω ότι α οδέχοµαι όλα αυτά ανε ιφύλακτα και αναλαµβάνω την εκτέλεση του αρα άνω έργου, µε τα κατωτέρω οσά. 14

15 3. Σε όλα τα αναγραφόµενα οσά δεν συµ εριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α 16%. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΜΕΧΡΙ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΚΑ ΙΚΟΥ ΨΗΦΙΟΥ) ΣΥΝΟΛΟ Ηµεροµηνία: Σφραγίδα και υ ογραφή ροσφέροντος 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την προµήθεια αδρανών υλικών και κονίας για την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης του αρχαιολογικού χώρου στο κέντρο της αρχαίας πόλης της Σάµου στο πλαίσιο του έργου «ιαµόρφωση Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου στο κέντρο της Αρχαίας Πόλης της Σάµου». Στη Αθήνα σήµερα.µεταξύ : ΑΦΕΝΟΣ της ΚΑ ΕΠΚΑ, ου εδρεύει στη Αθήνα, εκ ροσω είται νόµιµα α ό τ..., εφεξής καλούµενο «Αναθέτουσα Αρχή», ΑΦΕΤΕΡΟΥ του (της)... ου εδρεύει στην... εφεξής καλούµενος (-η) «Ανάδοχος» και εκ ροσω είται νόµιµα α ό τον (την)... και αφού έλαβαν υ όψη τους: (1) Την διακήρυξη και τα λοι ά συµβατικά τεύχη δηµο ράτησης του διαγωνισµού για την ε ιλογή Αναδόχου µε το σύστηµα της χαµηλότερης τιµής, για το έργο: Για την προµήθεια αδρανών υλικών και κονίας για την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης του αρχαιολογικού χώρου στο κέντρο της αρχαίας πόλης της Σάµου στο πλαίσιο του έργου «ιαµόρφωση Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου στο κέντρο της Αρχαίας Πόλης της Σάµου». (2) Την οικονοµική ροσφορά του Αναδόχου. (3) Τον φάκελο του διαγωνισµού του ανωτέρω έργου και την υ αριθµ.... α όφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την ο οία γίνεται η οριστική κατακύρωση του α οτελέσµατος του ως άνω διαγωνισµού. Συµφώνησαν και έγιναν αµοιβαίως α οδεκτά τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1: ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 1. Τα τεύχη ου εριλαµβάνονται στα Παραρτήµατα είναι δεσµευτικά για τα µέρη και α οτελούν ανα όσ αστο τµήµα της Σύµβασης, καθιστάµενα στο εξής συµβατικά τεύχη (στο εξής «Συµβατικά Τεύχη»). 2. Για όσα ζητήµατα δεν γίνεται αναφορά στην αρούσα Σύµβαση θα ισχύουν τα 16

17 ροβλε όµενα στα συµβατικά τεύχη µε την κάτωθι σειρά ισχύος: α. Η σύµβαση. Β. Η διακήρυξη. Γ. Η οικονοµική ροσφορά του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαµβάνει το έργο: Για την προµήθεια αδρανών υλικών και κονίας για την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης του αρχαιολογικού χώρου στο κέντρο της αρχαίας πόλης της Σάµου στο πλαίσιο του έργου «ιαµόρφωση Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου στο κέντρο της Αρχαίας Πόλης της Σάµου». ΑΡΘΡΟ 3: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ 1. Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να εκτελέσει το έργο κατά τρό ο άρτιο και είναι υ εύθυνος για την ολοκλήρωσή του σύµφωνα µε τους όρους της συµβάσεως. Ο ανάδοχος υ οχρεούται να συµ ράττει µε την Αναθέτουσα Αρχή κατά την υλο οίηση του έργου και για την ε ίλυση των ροβληµάτων ου δηµιουργούνται κατά την εκτέλεση του έργου. 2. Ο ανάδοχος υ οχρεούται να ακολουθεί τις οδηγίες της υ εύθυνης και ε ιβλέ ουσας του έργου κ. Μαρίας Βιγλάκη, Αρχαιολόγου, ανα ληρώτριας του Προϊσταµένου της ΚΑ ΕΠΚΑ, καθώς και του ε ιβλέ οντος των εργασιών συντήρησης του έργου κ. Ιωάννη Σταϊκό ουλου, Συντηρητή Αρχαιοτήτων της ΚΑ ΕΠΚΑ. ΑΡΘΡΟ 4: ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 1. Ο Ανάδοχος θα εκ ληρώσει όλες τις Συµβατικές του υ οχρεώσεις α ό την ηµέρα υ ογραφής της αρούσας για χρονικό διάστηµα 10 ηµερολογιακών ηµερών και µε καταληκτική ηµεροµηνία στις 1 Ιουλίου Σε κάθε ερί τωση η αρούσα σύµβαση δεσµεύει τον Ανάδοχο µέχρι την λήρη οικονοµική εκκαθάριση και την ολοκλήρωση της οριστικής αραλαβής. 2. Ο συµβατικός χρόνος αράδοσης µ ορεί µε α όφαση της Αναθέτουσας Αρχής να αρατείνεται µέχρι το ¼ αυτού, ύστερα α ό ε αρκώς αιτιολογηµένο σχετικό αίτηµα του Αναδόχου ου υ οβάλλεται υ οχρεωτικά ριν α ό τη λήξη του συµβατικού χρόνου. 17

18 Μετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου αράδοσης, τα αραδοτέα δεν αραλαµβάνονται α ό την Ε ιτρο ή Παραλαβής, µέχρι την έκδοση της α όφασης της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά µε την αιτηθείσα αράταση. 3. Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να ειδο οιήσει την Αναθέτουσα Αρχή για την ηµεροµηνία ου ροτίθεται να αραδώσει τα υλικά τουλάχιστον έντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. ΑΡΘΡΟ 5: ΤΙΜΗΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1. Το τίµηµα ου υ οχρεούται να καταβάλλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση του Έργου (Οικονοµικό Αντάλλαγµα) είναι σύµφωνα µε την οικονοµική ροσφορά του η ο οία α οτελεί ανα όσ αστο αράρτηµα της αρούσας σύµβασης.... (ολογράφως:... Ευρώ) λέον ΦΠΑ 16% (ή όσο ισχύει κατά τον χρόνο κάθε ληρωµής). εν ροβλέ εται τιµαριθµική ή άλλη ανα ροσαρµογή του οικονοµικού ανταλλάγµατος. Το Οικονοµικό Αντάλλαγµα καταβάλλεται για το σύνολο των υ οχρεώσεων του Αναδόχου ό ως αυτές α ορρέουν α ό τα Συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού και α ό τις συνθήκες του έργου. 2. Για την ληρωµή του Αναδόχου α αιτούνται υ ογεγραµµένα ρωτόκολλα αραλαβής των αραδοτέων της σύµβασης ου συντάσσονται α ό αρµόδια ε ιτρο ή της Αναθέτουσας Αρχής. Τα λοι ά δικαιολογητικά ου α αιτούνται για την ληρωµή του Αναδόχου είναι τα εξής: α. Τιµολόγιο του Αναδόχου. Β. Εξοφλητική α όδειξη του Αναδόχου, εάν το αραστατικό είναι τιµολόγιο και δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. Γ. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα σε ισχύ κατά την ηµέρα ληρωµής δ. Κάθε άλλο δικαιολογητικό ου τυχόν ήθελε ζητηθεί α ό τις αρµόδιες Υ ηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής ου διενεργούν τον έλεγχο και την ληρωµή. 4. Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία αρακράτηση φόρου στην καθαρή αξία των αραστατικών. Για την αρακράτηση δίδεται σχετική βεβαίωση. 5. εν ροβλέ εται ροκαταβολή. 18

19 ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΡΑΛΑΒΗ 1. Η αραλαβή των αραδοτέων του έργου θα γίνεται α ό ειδικά ρος τούτο ορισµένη Ε ιτρο ή Παραλαβής ριν α ό κάθε ληρωµή. 2. Σε ερί τωση ου η Ε ιτρο ή Παραλαβής δια ιστώσει αρεκκλίσεις α ό τις συµβατικές υ οχρεώσεις του αναδόχου, αναφέρει στο σχετικό ρωτόκολλο τις αρεκκλίσεις ου αρουσιάζονται α ό τους όρους της Σύµβασης και τους λόγους της µη ολοκλήρωσης της αραλαβής, ολικής ή µερικής, και εισηγείται τα µέτρα ου ρέ ει να ληφθούν α ό τον ανάδοχο. 3. Τα ρωτόκολλα ου συντάσσονται α ό την Ε ιτρο ή Παραλαβής, κοινο οιούνται υ οχρεωτικά και στον Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 7: ΜΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ 4. Σε ερί τωση µη ολοκλήρωσης της αραλαβής όλων ή µέρους των συµβατικών αραδοτέων, µε α όφαση της Αναθέτουσας Αρχής µ ορεί να εγκρίνονται µέτρα συµµόρφωσης του αναδόχου ρος τους συµβατικούς όρους, µέσα σε τακτή ροθεσµία ου ορίζεται µε την α όφαση αυτή. Η ροθεσµία αυτή δεν µ ορεί να είναι µεγαλύτερη του ¼ του συνολικού συµβατικού χρόνου. 3. Σε ερί τωση ου η συµµόρφωση γίνεται µετά τη λήξη του ταχθέντος χρόνου ο Ανάδοχος θεωρείται εκ ρόθεσµος και υ όκειται σε κυρώσεις λόγω εκ ρόθεσµης αράδοσης. ΑΡΘΡΟ 8: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Σε ερί τωση καθυστέρησης έρα α ό την οριζόµενη στο άρθρο 4 ροθεσµία, ο ανάδοχος υ οχρεούται να καταβάλλει ως οινική ρήτρα το οσόν ου ροβλέ εται α ό το άρθρο 36 του Π.. 609/1985, ό ως ισχύει τρο ο οιηµένο α ό το νέο Ν. 3263/2004 (άρθρο 5 και ιδιαίτερα αρ.2), ήτοι: - για κάθε µέρα υ ερβάσεως της συνολικής ροθεσµίας υ οχρεούται να καταβάλει το 15% της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου και ε ιβάλλεται για αριθµό ηµερών ίσο µε το 20% της ροβλε όµενης α ό τη σύµβαση αρχικής συνολικής ροθεσµίας. 19

20 - για τις ε όµενες ηµέρες µέχρι ακόµη 15% της αρχικής συνολικής ροθεσµίας, η οινική ρήτρα για κάθε ηµέρα ορίζεται σε 20% της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου. - ως µέση ηµερήσια αξία του έργου νοείται το ηλίκο του συνολικού χρηµατικού οσού της σύµβασης, µαζί µε το οσό των τυχόν συµ ληρωµατικών συµβάσεων και χωρίς την αναθεώρηση και τον Φ.Π.Α., ρος τη συνολική ροθεσµία του έργου. - Οι οινικές ρήτρες ου ε ιβάλλονται για την υ έρβαση της συνολικής ροθεσµίας δεν ε ιτρέ εται να υ ερβούν συνολικό οσοστό 6% του συνολικού οσού της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α. Το οσό της οινικής ρήτρας αρακρατεί η Αναθέτουσα Αρχή α ό το οσό του Εργολαβικού ανταλλάγµατος ου δικαιούται ο ανάδοχος. Οι οινικές ρήτρες θα ε ιβάλλονται µε α όφαση του της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα α ό γνωµοδότηση της Ε ιτρο ής Παρακολούθησης και Παραλαβής και θα εισ ράττονται µε αρακράτηση α ό την ληρωµή του αναδόχου. Οι οινικές ρήτρες δεν ε ιβάλλονται και η έκ τωση δεν ε έρχεται αν ο ανάδοχος α οδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υ αιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. Περαιτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκ τωτο τον ανάδοχο αν δεν εκ ληρώνει ή εκ ληρώνει ληµµελώς τις συµβατικές του υ οχρεώσεις ή αραβιάζει ουσιώδη όρο της σύµβασης, χωρίς να καταβάλλει ο οιαδή οτε α οζηµίωση. Σε ερί τωση έκ τωσης του αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση του, να αραλάβει µέρος ή το σύνολο των αραδοτέων εργασιών, καταβάλλοντας το αναλογούν µέρος του συµβατικού τιµήµατος. ΑΡΘΡΟ 9: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η αρούσα Σύµβαση, τα αραρτήµατα και τα λοι ά Συµβατικά Τεύχη ό ως αναφέρονται στο Άρθρο 1 είναι η µόνη συµφωνία µεταξύ των µερών. Για τα θέµατα ου ρητώς δεν ρυθµίζονται στην αρούσα, ισχύον τα αναφερόµενα στα Συµβατικά Τεύχη ου ε ισυνά τονται στην αρούσα. Τυχόν ακυρότητα κά οιου όρου της Σύµβασης, δεν ε ιφέρει ακυρότητα της Σύµβασης. Η εκ µέρους η Αναθέτουσας Αρχής, µη άσκηση ο οιουδή οτε α ό τα δικαιώµατά της, δεν µ ορεί να θεωρηθεί αραίτηση α ό το δικαίωµα αυτό, ούτε α οκλείει άσκηση του στο µέλλον. Οι ε ικεφαλίδες των άρθρων της αρούσας τίθενται α οκλειστικά και µόνο για σκο ούς διευκόλυνσης και δεν διαδραµατίζουν ρόλο στην ερµηνεία του κειµένου. 20

21 ΑΡΘΡΟ 10: ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΑΦΩΝΙΩΝ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 1. Αρµόδια για την ε ίλυση ο οιασδή οτε διαφοράς είναι τα αρµόδια δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. 2. Οι σχέσεις των µερών διέ ονται α ό τις διατάξεις των συµβατικών τευχών και συµ ληρωµατικά α ό τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, ό ως αυτές εκάστοτε ισχύουν. Σε ιστο οίηση των ανωτέρω, τα συµβαλλόµενα µέρη, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος µε υ έγραψαν αυτή τη συµφωνία σε δύο (2) αντίτυ α, η ο οία τίθεται σε ισχύ α ό την υ ογραφή της. ΤΑ ΜΕΡΗ Υ ογράφεται α ό τον Υ ογράφεται α ό τον 21

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του Γιάννη Πολ. Σταϊκό ουλου Προς: ΚΑ Εφορεία Προϊστ. Κλασικών Συντηρητή Αρχαιοτήτων ΤΕ Αρχαιοτήτων Κυκλάδων & Μουσειολόγου. Σάµου. Ε ιβλέ οντος των εργασιών συντήρησης στερέωσης κινητών και ακίνητων µνηµείων Ε αµεινώνδα 10 του Έργου «ιαµόρφωση -Ανάδειξη Αθήνα αρχαιολογικού χώρου στο κέντρο της αρχαίας όλης της Σάµου». ΘΕΜΑ: Προµήθεια αδρανών υλικών και κονίας. Για την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης του αρχαιολογικού χώρου στο κέντρο της αρχαίας όλης της Σάµου και σύµφωνα µε την ροκήρυξη ΚΑ ΕΠΚΑ/4076/ , ρέ ει να γίνει ροµήθεια αδρανών υλικών και κονίας για την κατασκευή κονιαµάτων συµ λήρωσης των δοµικών στοιχείων του ροαναφερθέντος αρχαιολογικού χώρου. Συγκεκριµένα α αιτούνται: Άµµος οταµού : 09 κυβικά µέτρα Ρυζάκι γκρι-µαύρου χρώµατος 2-4mm: 1000 κιλά Υδραυλική άσβεστος NHL 3.5 : 120 σακιά/ 35 κιλά. Συνολικά κιλά. Τα αρα άνω υλικά ρέ ει να αραδοθούν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πυθαγορείου Σάµου. ΑΘΗΝΑ 2 Μαΐου 2012 Γιάννης Πολ. Σταϊκό ουλος Συντηρητής Αρχαιοτήτων ΤΕ4 Μουσειολόγος Ε ιβλέ ων των εργασιών συντήρησης του έργου 22

23 23