15SYMV

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΜΕ ΚΙΚΟ ΟΠΣ Ανάδοχος Υποέργου : Μ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Κωδικός ΕΟΠΠΕΠ : 955 Αριθ2ός Υποέργου : 1304

2 Στην Αθήνα σήερα την 5 ηέρα Τρίτη του ηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, εταξύ των: 1) Της εδρεύουσας στην Αθήνα, στην οδό Κοραή 4, Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρογής Συγχρηατοδοτούενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταείο (Ε.Υ.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, νοίως εκπροσωπούενης από την κ. Άννα 5αλλαπόρτα, Γενική Γραατέα 5ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, (εφεξής η «Αναθέτουσα Αρχή») και 2) Του Κέντρου Επαγγελατικής Κατάρτισης ε την επωνυία Μ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (Κωδικός ΕΟΠΠΕΠ ), νοίως εκπροσωπουένου από τον κ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, που εδρεύει ΑΘΗΝΑ, (ΛΙΟΣΙAΝ 117 ), ε ΑΦΜ Ο.Υ Α ΑΘΗΝAΝ (εφεξής ο «Ανάδοχος») Kαι έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε ε το άρθρο πρώτο του Π.5. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98/2I4I2005). 2. Τις διατάξεις του Π /89 (ΦΕΚ 163/Α) για τον Οργανισό του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Το Π /1993 (ΦΕΚ 205/Α) «Σύσταση Γενικής Γραατείας απασχόλησης και διαχείρισης κοινοτικών πόρων στο Υπουργείο Εργασίας» η οποία ετονοάσθηκε ε το άρθρο 18 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α) σε Γενική Γραατεία 5ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων 4. Την υπ αρ. πρωτ /18953/20I05I2008 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, 5ηόσιας 5ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοίας και Οικονοικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά ε την «Τροποποίηση της υπ αρ /12I04I2001 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 599/21I5I2001) ως ισχύει ε σκοπό την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρογής Συγχρηατοδοτούενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταείο στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σύφωνα ε το άρθρο 5 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β 1005/30I5I2008). 5. Την εξουσιοδοτική πράξη υπ αριθ. οικ. 5898/28 (ΦΕΚ 333/Β /26I3I2010) του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «περί εταβίβασης αροδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και εξουσίας έκδοσης 5ιοικητικών πράξεων και εγγράφων στο Γενικό Γραατέα 5ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων» 6. Το Π.5. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α /21I06I2012), περί «Ιδρυσης και ετονοασίας Υπουργείων, εταφοράς και κατάργησης Υπηρεσιών), (άρθρο 4, παραγρ.1 και 2), σύφωνα ε το οποίο «Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ετονοάζεται σε Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 7. Τον Κανονισό (ΕΚ) αριθ του Συβουλίου της 11 Ιουλίου 2006 περί καθορισού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταείο και το Ταείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισού (ΕΚ) αριθ. 1260/ Τον Κανονισό (ΕΚ) αριθ.1828/2006 της Επιτροπής της 8 ης 5εκεβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά ε την εφαρογή του κανονισού (ΕΚ) αριθ.1083/2006 του Συβουλίου περί καθορισού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταείο και το Ταείο Συνοχής και του κανονισού(εκ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταείο Περιφερειακής Ανάπτυξης όπως ισχύει. 9. Τον Κανονισό(ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συβουλίου της 5 ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταείο και την κατάργηση του Κανονισού (ΕΚ) αριθ. 1784/ Το Ν. 3614/2007 «5ιαχείριση, έλεγχος και εφαρογή αναπτυξιακών παρεβάσεων για την προγραατική περίοδο 2007I2013» (ΦΕΚ267/Α/3I12I2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

3 11. Την ε αρ. πρωτ /ΕΥΣ1749/ (ΦΕΚ 540/Β) Υπουργική Απόφαση Συστήατος 5ιαχείρισης όπως τροποποιήθηκε ε τις υπ αρ.43804/ευθυ 2041/9I09I2009 (ΦΕΚ 1957/Β /09I09I 09) και υπ αρ.28020/ευθυ 1212/ΦΕΚ1088/19I07I2010) όοιες. 12. Την ε αριθό 7725/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001) και τα Παραρτήατα αυτής. 13. Την υπ αριθ C/2007/5534/12I11I2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 5υναικού» 2007I2013 του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Κωδικός CCI 2007GR05UΡΟ001). 14. Το υπ αρ. πρωτ /4752/16I07I2008 Έγγραφο Επιβεβαίωσης 5ιαχειριστικής Επάρκειας της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρογής Συγχρηατοδοτούενων Ενεργειών από το ΕΚΤ, ως δικαιούχου ΕΣΠΑ κατά τη εταβατική περίοδο. 15. Το Έγγραφο Εξειδίκευσης Προγραατισού του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 5υναικού», σύφωνα ε το οποίο η Ειδική Υπηρεσία Εφαρογής Συγχρηατοδοτούενων Ενεργειών από το ΕΚΤ ορίζεται δικαιούχος για την υλοποίηση ενεργειών κατάρτισης ανθρώπινου δυναικού ε προσφυγή σε αναδόχους (Κέντρα Επαγγελατικής Κατάρτισης) κατόπιν ανοιχτού δηόσιου διεθνούς διαγωνισού. 16. Την από 04I04I η Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 5υναικού» ε την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας 17. Την υπ αρ /7366/02I02I2009 Απόφαση του Γενικού Γραατέα 5ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, όπως τροποποιήθηκε ε τις υπ αρ /6.1324/06i06i2011 και /6.4829/12I9I2012 όοιες Αποφάσεις, για την ένταξη της Πράξης «Παροχή Υπηρεσιών ηλεκτρονικής 2άθησης σε ανέργους στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» στον Άξονα Προτεραιότητας «07: 5ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 5υναικού», 2ε κωδικό ΟΠΣ Το υπ αρ. 4297/1583/29I1I2009 σύφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης της πράξης και υποχρεώσεων δικαιούχου. 19. Τον ε αρ. 2009ΣΕ ενάριθο κωδικό της πράξης στη ΣΑΕ του Π5Ε 20. Την υπ αριθ /6.1518/24I07I2009 «Προέγκριση 5ηοπράτησης της πράξης» της Ειδικής Υπηρεσίας 5ιαχείρισης Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡAΠΙΝΟΥ 5ΥΝΑΜΙΚΟΥ» 21. Την υπ αριθ /1933/25I7I2008 (ΦΕΚ 1491/Β /29I7I2008) Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονοίας και Οικονοικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για το «Ενιαίο Σύστηα 5ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελατικής Κατάρτισης Συγχρηατοδοτούενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007I 2013 για όλα τα επιχειρησιακά προγράατα που επεριέχουν δράσεις κατάρτισης» 22. Την υπ αριθ /14I2I2005 Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονοίας και Οικονοικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 230/Β/21I2I2005), που ορίζει το «Σύστηα Πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)», όπως τροποποιήθηκε ε την υπ' αριθ /Οικ / ΚΥΑ (ΦΕΚ1999/Β/ ) όοια Απόφαση 23. Την υπ αρ.11384/13i5i2003 (ΦΕΚ 616/Β/19I5I2003) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοίας και Οικονοικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το «Σύστηα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Κέντρων Επαγγελατικής Κατάρτισης». 24. Την υπ αρ / (ΦΕΚ 1700/Β/ ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοίας και Οικονοικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ε θέα «Τροποποίηση της υπ αρ /17i11i2005 (ΦΕΚ 1593/Β/2005) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονοίας και Οικονοικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας περί Συστήατος Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων. 25. Την υπ αρ Α/25081/01I12I2005 (ΦΕΚ 1720/Β /08I12I2005/Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευάτων και Εσωτερικών 5ηόσιας 5ιοίκησης και Αποκέντρωσης, για την «ανάπτυξη και Εφαρογή Συστήατος Πιστοποίησης και Περιοδικού Ελέγχου Φορέων Χορήγησης Πιστοποιητικών Πληροφορικής ή Γνώσης Χειρισού Η/Υ, άρθρα 20 και 41, όπως ισχύει. 26. Τον Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27I11I1995) «Περί 5ηοσίου Λογιστικού»

4 27. Την υπ αρ /οικ /12i06i2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση για το «Σύστηα 5ηοσιονοικών 5ιορθώσεων και διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισού για την υλοποίηση προγραάτων συγχρηατοδοτούενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταείο(ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007I2013» 28. Την υπ αριθ /5.7607/23I07I2009 Απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την «Προκήρυξη ανοικτού δηόσιου διεθνούς διαγωνισού, ε σφραγισένες προσφορές και κριτήριο επιλογής την πλέον συφέρουσα προσφορά, για την επιλογή αναδόχων των πράξεων 1. «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Μάθησης ΤΠΕ σε ανέργους στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» 2. «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Μάθησης ΤΠΕ σε ανέργους στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» 3. «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Μάθησης ΤΠΕ σε ανέργους στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου», στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡAΠΙΝΟΥ 5ΥΝΑΜΙΚΟΥ» 29. Την υπ αρ. 2004/18/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συβουλίου (Ε.Ε L 134/30I4I2004) «περί συντονισού των διαδικασιών σύναψης δηοσίων συβάσεων έργων, προηθειών και υπηρεσιών» και την υπ αρ. πρωτ /395/4I4I2006 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοίας και Οικονοικών για την εφαρογή της ανωτέρω Οδηγίας από τις Αναθέτουσες Αρχές. 30. Το Π.5. 60/2007 για την «Προσαρογή της Ελληνικής Νοοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισού των διαδικασιών σύναψης δηοσίων συβάσεων έργων, προηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε ε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συβουλίου της 16 ης Νοεβρίου 2005(ΦΕΚ/Α/64/16I03I2007). 31. Το Π /2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α / ) «Κανονισός Προηθειών 5ηοσίου», στα σηεία που δεν καλύπτονται από την προκήρυξη και από το Π.5. 60/ Την υπ. αρ /5.8794/03I09I2009 απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για τη σύσταση και συγκρότηση 112ελούς Επιτροπής ιενέργειας/αξιολόγησης του ανοικτού δηόσιου διεθνούς διαγωνισού, η διάρκεια της οποίας έληξε την 28I02I Την υπ αριθ. πρωτ /5.7737/14I07I2010 Απόφαση του Γενικού Γραατέα 5ιαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων για τη σύσταση και συγκρότηση 7ελούς Επιτροπής 5ιενέργειας / Αξιολόγησης του ανωτέρω ανοικτού δηοσίου διεθνούς διαγωνισού, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει ε τις υπ αριθ. πρωτ /5.1444/18I02I2011 & /5.5202/ όοιες αποφάσεις. 34. Τις υπ αριθ. πρωτ /5.1250/ , /5.2901/ , /5.7709/ και /5.2974/9I3I2012 Αποφάσεις του Γενικού Γραατέα 5ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων σχετικά ε τα αποτελέσατα ελέγχου παράτασης ισχύος προσφορών συετοχής. 35. Την υπ αρ /5.2963/ Απόφαση του Γενικού Γραατέα 5ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων για τα αποτελέσατα της αποσφράγισης και εξέτασης τυπικών κριτηρίων αποκλεισού των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του ανωτέρω διαγωνισού. 36. Τις Αποφάσεις του Γενικού Γραατέα 5ιαχείρισης και Άλλων Πόρων I απαντήσεις σε ασκηθείσες προδικαστικές προσφυγές κατά της ανωτέρω απόφασης, καθώς και τα αντίστοιχα Πρακτικά της Επιτροπής 5ιενέργειας/Αξιολόγησης του 5ιαγωνισού που επεριέχουν την εισήγηση σχετικά ε τις ασκηθείσες προσφυγές. 37. Τα υπ αρ. πρωτ /52876/ και /5.4801/ αιτήατα της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρογής Συγ/νων Ενεργειών από το ΕΚΤ για την επιλογή αξιολογητών για την αξιολόγηση τεχνικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων των πράξεων 1. Παροχή Υπηρεσιών ηλεκτρονικής 2άθησης ΤΠΕ σε ανέργους στις 8 περιφέρειες σύγκλισης 2. Παροχή Υπηρεσιών ηλεκτρονικής 2άθησης ΤΠΕ σε ανέργους στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου 3. Παροχή Υπηρεσιών ηλεκτρονικής 2άθησης ΤΠΕ σε ανέργους στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου. 38. Τα υπ αρ. πρωτ /3.971/ και /3.1504/ έγγραφα της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισού και Παρακολούθησης 5ράσεων ΕΚΤ, ε το οποίο διαβιβάστηκαν στην

5 αιτούσα Υπηρεσία οι κατάλογοι των αξιολογητών του ΕΜΑ που περιέχονται στα αριθ. 4/2011 και 5/2011 Πρακτικά της 5ιαρκούς Γνωοδοτικής Επιτροπής του ΕΜΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 39. Τις αριθ /5.4088/ και /5.7743/ αποφάσεις ας για τον ορισό ανεξάρτητων Επειρογνωόνων Αξιολογητών του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την τεχνική αξιολόγηση των προτάσεων που έχουν κατατεθεί στο πλαίσιο του ανοικτού δηόσιου διεθνούς διαγωνισού των πράξεων 1. Παροχή Υπηρεσιών ηλεκτρονικής 2άθησης ΤΠΕ σε ανέργους στις 8 περιφέρειες σύγκλισης 2. Παροχή Υπηρεσιών ηλεκτρονικής 2άθησης ΤΠΕ σε ανέργους στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου 3. Παροχή Υπηρεσιών ηλεκτρονικής 2άθησης ΤΠΕ σε ανέργους στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου, που προκηρύχθηκαν ε την υπ αρ /5.7607/ απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡAΠΙΝΟΥ 5ΥΝΑΜΙΚΟΥ». 40. Την υπ αριθ /5.8116/ απόφαση της Γενικής Γραατέως 5ιαχείρισης Κοινοτικών και Αλλων Πόρων για τη σύσταση και συγκρότηση δύο (2) 3ελών Γνωοδοτικών Επιτροπών Αξιολόγησης του ανοικτού δηόσιου διεθνούς διαγωνισού των πράξεων 1. Παροχή Υπηρεσιών ηλεκτρονικής 2άθησης ΤΠΕ σε ανέργους στις 8 περιφέρειες σύγκλισης 2. Παροχή Υπηρεσιών ηλεκτρονικής 2άθησης ΤΠΕ σε ανέργους στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου 3. Παροχή Υπηρεσιών ηλεκτρονικής 2άθησης ΤΠΕ σε ανέργους στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου που προκηρύχθηκαν ε την υπ αρ /5.7607/ απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡAΠΙΝΟΥ 5ΥΝΑΜΙΚΟΥ» σύφωνα ε το άρθρο 11 Β ΙΙ παρ. 2 του αναλυτικού τεύχους της προκήρυξης του έργου για να διενεργήσουν την τελική τεχνική αξιολόγηση των προσφορών (προγραάτων κατάρτισης) που έχουν κατατεθεί στο πλαίσιο του ανωτέρω διαγωνισού. 41. Τη διενέργεια τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών σύφωνα ε το άρθρο 11 Β ΙIΙΙΙ και V του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από τα 5ελτία Αξιολόγησης των ΕπειρογνωόνωνIΑξιολογητών και τα από έως Πρακτικά των Γνωοδοτικών Επιτροπών Αξιολόγησης. 42. Την υπ αριθ /5.4914/ απόφαση για τα αποτελέσατα τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών που κατατέθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους στο πλαίσιο του ανοιχτού δηόσιου διεθνούς διαγωνισού για την επιλογή αναδόχων των πράξεων: 1. Παροχή Υπηρεσιών ηλεκτρονικής 2άθησης ΤΠΕ σε ανέργους στις 8 περιφέρειες σύγκλισης 2. Παροχή Υπηρεσιών ηλεκτρονικής 2άθησης ΤΠΕ σε ανέργους στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου 3. Παροχή Υπηρεσιών ηλεκτρονικής 2άθησης ΤΠΕ σε ανέργους στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου» που προκηρύχθηκε ε την υπ αρ /5.7607/23I07I2009 απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡAΠΙΝΟΥ 5ΥΝΑΜΙΚΟΥ». 43. Την αριθ /5.6940/24I5I2012 απόφασή ας ε θέα «Αποτελέσατα αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονοικών προσφορών, ανακοίνωση ανηγένων προσφορών, κατάταξη των προγραάτων κατάρτισης, ανάδειξη των υποψηφίων αναδόχων και κλήση αυτών για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους στο πλαίσιο του ανοιχτού δηόσιου διεθνούς διαγωνισού για την επιλογή αναδόχων των πράξεων: 1. Παροχή Υπηρεσιών ηλεκτρονικής 2άθησης ΤΠΕ σε ανέργους στις 8 περιφέρειες σύγκλισης 2. Παροχή Υπηρεσιών ηλεκτρονικής 2άθησης ΤΠΕ σε ανέργους στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου 3. Παροχή Υπηρεσιών ηλεκτρονικής 2άθησης ΤΠΕ σε ανέργους στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου που προκηρύχθηκαν ε την υπ αρ /5.7607/23I07I2009 απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡAΠΙΝΟΥ 5ΥΝΑΜΙΚΟΥ», όπως τροποποιήθηκε ε την αριθ /5.8156/28I6I2012 όοια απόφαση 44. Tα υπ αρ. 27/ , 28/ , 29/ και 30/ πρακτικά της Επιτροπής 5ιενέργειας/Αξιολόγησης του ως άνω 5ιαγωνισού

6 45. Την υπ αρ. πρωτ.: /5.9611/01I08I2012 (Α5Α Β40ΖΛIΗΑΒ) Απόφαση Κατακύρωσης σε Αναδόχους του ανοιχτού δηόσιου διεθνούς διαγωνισού ε κλειστές προσφορές και κριτήριο επιλογής την πλέον συφέρουσα προσφορά για την επιλογή αναδόχων των πράξεων 1. Παροχή Υπηρεσιών ηλεκτρονικής 2άθησης ΤΠΕ σε ανέργους στις 8 περιφέρειες σύγκλισης 2. Παροχή Υπηρεσιών ηλεκτρονικής 2άθησης ΤΠΕ σε ανέργους στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου 3. Παροχή Υπηρεσιών ηλεκτρονικής 2άθησης ΤΠΕ σε ανέργους στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου που προκηρύχθηκαν ε την υπ αρ /5.7607/23I07I2009 απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡAΠΙΝΟΥ 5ΥΝΑΜΙΚΟΥ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 46. Την υπ αρ / / απόφαση του Γενικού Γραατέα 5ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την έγκριση υλοποίησης Υποέργου του ανωτέρω έργου στον ανάδοχο. 47. Την κατάθεση εκ έρους του Αναδόχου Φορέα της υπ αρ. LD εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του υποέργου, ε ισχύ έως την επιστροφή της, ίση ε το 10% του προϋπολογισού του υποέργου που του ανατίθεται ε την παρούσα, της Τράπεζας ATTICA BANK ποσού 2.808,00 ευρώ 48. Την κατάθεση εκ έρους του Αναδόχου Φορέα του Τεχνικού 5ελτίου και του Τεχνικού Παραρτήατος του Υποέργου, καθώς και της 5ήλωσης Ορισού Υπευθύνου Υποέργου συνο2ολογούν, συ2φωνούν και συναποδέχονται τα εξής: ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Ανάδοχος αναλαβάνει την εκτέλεση του παρακάτω Υποέργου που αποτελεί έρος της πράξης «Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής 2άθησης ΤΠΕ σε ανέργους στις 8 περιφέρειες σύγκλισης», ενταγ2ένης στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυνα2ικού, στον άξονα προτεραιότητας 07: ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» 2ε κωδικό ΟΠΣ υπό τους εξής ειδικότερους όρους: 1.1. Αντικείενο της παρούσας Σύβασης είναι η υλοποίηση εκ έρους του Αναδόχου του Υποέργου, που ορίζεται στην υπ αρ / / απόφαση του/της Γενικού/ής Γραατέα/εως 5ιαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και αφορά στην υλοποίηση ενός (1) προγράατος κατάρτισης ανέργων, το οποίο συνίσταται σε δύο χιλιάδες (2.000) ανθρωποώρες κατάρτισης, για είκοσι (20) ανέργους, όπως περιγράφονται στο Τεχνικό Παράρτηα Υποέργου, το οποίο κατατέθηκε από τον Ανάδοχο και αποτελεί αναπόσπαστο έρος της παρούσας Σύβασης. Ο συνολικός προϋπολογισός του εγκριθέντος Υποέργου ανέρχεται στο ποσό των είκοσι οχτώ χιλιάδων ογδόντα (28.080,00) ευρώ. Συγκεκριένα ο Ανάδοχος αναλαβάνει ε την παρούσα σύβαση να υλοποιήσει το εξής πρόγραα κατάρτισης:

7 1. Α/Α προγράατος: 1 Ε.Τ.Π. 1 Τίτλος: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙAΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ Περιφέρεια: ΗΠΕΙΡΟΥ Περιφερειακή Ενότητα ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΠΡAΗΝ ΝΟΜ. ΠΡΕΒΕΖΗΣ) (Πρώην Νοός): 5ιάρκεια σε ώρες: 100 Αριθός Καταρτιζοένων: 20 Κόστος Προγράατος: ,00 Το χρονοδιάγραα υλοποίησης κάθε προγράατος κατάρτισης αποτυπώνεται στο Τεχνικό Παράρτηα Υποέργου το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο έρος της παρούσας σύβασης Τα προγράατα τηλεκατάρτισης θα υλοποιηθούν σύφωνα ε τις διατάξεις της προκήρυξης του έργου, που έγινε ε την υπ αρ /5.7607/23I7I2009 Απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, τις κατατεθειένες από τον Ανάδοχο τεχνικές προσφορές, οι οποίες αποτυπώνονται στο Τεχνικό Παράρτηα του Υποέργου, την παρούσα σύβαση, καθώς και σύφωνα ε τους γενικούς όρους της υπ αρ /1933/ (ΦΕΚ 1491/Β/29I07I2008) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονοίας και Οικονοικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για το «Ενιαίο Σύστηα 5ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελατικής Κατάρτισης Συγχρηατοδοτούενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007I2013 για όλα τα επιχειρησιακά προγράατα που επεριέχουν δράσεις κατάρτισης» για όσα θέατα δεν ρυθίζονται από τις διατάξεις της προκήρυξης της εν λόγω πράξης ς φυσικό αντικεί2ενο του Υποέργου ορίζεται ο αριθός των εγκεκριένων ανθρωποωρών τηλεκατάρτισης, έσω της υλοποίησης των εγκεκριένων προγραάτων τηλεκατάρτισης σε βασικές δεξιότητες χρήσης νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας και ανάπτυξης συπεριφορών εκ έρους των καταρτιζοένων ε στόχο τη βελτίωση της απασχολησιότητας και απορροφητικότητας των καταρτιζοένων από την αγορά εργασίας. Η διάρκεια των προγραάτων τηλεiκατάρτισης ανάγεται σε 100 ώρες, όπου το 30% θα είναι κατάρτιση ε φυσική παρουσία, που αντιστοιχεί σε 30 ώρες «πρόσωπο ε πρόσωπο» διδασκαλία σειναριακού τύπου, και το 70% τηλεκατάρτιση, που αντιστοιχεί σε 70 ώρες τηλεκατάρτιση (ασύγχρονη εκπαίδευση από απόσταση), έσω ενός ολοκληρωένου συστήατος ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, όπως οι προδιαγραφές αυτού περιγράφονται στο Άρθρο 4 της προκήρυξης του έργου και στις αντίστοιχες Τεχνικές Προσφορές των εγκεκριένων προγραάτων κατάρτισης. Τα προσδιοριστικά στοιχεία ποιοτικές προδιαγραφές του φυσικού αντικειένου κάθε προγράατος κατάρτισης, βάσει των οποίων διαπιστώνεται και ελέγχεται από την Αναθέτουσα Αρχή η ορθή υλοποίησή του, ορίζονται απαρέγκλιτα βάσει των όρων του άρθρου 4 της προκήρυξης του έργου και είναι: I. Οι ώρες τηλεκατάρτισης, οι οποίες ανάγονται σε ανθρωποώρες ε βάση το ποσοστό πραγατοποίησης του εκπαιδευτικού προγράατος. Η υλοποίηση των ποσοστών που ορίζονται θα πιστοποιείται ε τεστ αξιολόγησης των καταρτιζοένων που θα πραγατοποιούνται στις συνεδρίες της κλασικής εκπαίδευσης (30%). II. Το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραα και οι εκπαιδευτικές ενότητες III. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και συπεριφορών IV. Ο συντονισός, οργάνωση και διαχείριση των προγραάτων κατάρτισης (λειτουργική και επιστηονική οργάνωση)

8 V. Οι διαδικασίες επιλογής των καταρτιζοένων VI. Ο επιστηονικός υπεύθυνος κάθε προγράατος κατάρτισης VII. Το εκπαιδευτικό επίπεδο των εκπαιδευτών VIII. Οι εκπαιδευτικές έθοδοι και τεχνικές IX. Το διατιθέενο εκπαιδευτικό υλικό και η έγκαιρη παράδοσή του, καθώς και τα εκπαιδευτικά εργαλεία X. Η εθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης του κάθε προγράατος κατάρτισης καθώς και τα εργαλεία που θα χρησιοποιηθούν XI. Η συετοχή των καταρτιζοένων στις εξετάσεις πιστοποίησης. XII. Οι ενέργειες στήριξης των καταρτιζοένων ετά το πέρας του προγράατος κατάρτισης για την τοποθέτησή τους σε θέσεις εργασίας που συνδέονται ε την χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας. XIII. Οι δράσεις δηοσιότητας, σύφωνα ε τον Οδηγό 5ηοσιότητας και Πληροφόρησης Υποέργων που υλοποιούνται από τα Κέντρα Επαγγελατικής Κατάρτισης στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 5υναικού». Όλα τα ανωτέρω πρέπει να αντιστοιχούν απόλυτα ε τα περιγραφόενα στις τεχνικές προσφορές του Αναδόχου, το περιεχόενο των οποίων αποτυπώνεται στο Τεχνικό Παράρτηα του Υποέργου Για τις ανάγκες της παρούσας σύβασης ορίζεται Υπεύθυνος Υποέργου από την πλευρά του Αναδόχου, ο ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ο οποίος είναι αρόδιος για την υποβολή στην Αναθέτουσα Αρχή εκ έρους του Αναδόχου όλων των παραδοτέων και στοιχείων που απαιτούνται για την παρακολούθηση της οαλής εκτέλεσης του Υποέργου από την Αναθέτουσα Αρχή, σύφωνα και ε την παρούσα σύβαση και τα συστήατα παρακολούθησης και ελέγχου, τα οποία αυτή διατηρεί το δικαίωα να αναπτύξει. Οι πράξεις ή παραλείψεις του Υπεύθυνου του Υποέργου αποτελούν πράξεις και παραλείψεις του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 2: Συ2βατικά στοιχεία: 2.1. Τα συβατικά έγγραφα της παρούσας είναι: α) Σύβαση β) 5ιακήρυξη Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης γ) Προσφορά του Αναδόχου δ) Κατακυρωτική και ε) Εγκριτική απόφαση Σε περίπτωση που προκύπτει αντίφαση ή διαφορά εταξύ των παραπάνω, αυτά ισχύουν κατά τη σειρά που παρατίθενται. Επισηαίνεται ότι ο Οδηγός 5ηοσιότητας και Πληροφόρησης Υποέργων που υλοποιούνται από τα Κέντρα Επαγγελατικής Κατάρτισης στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 5υναικού», ο οποίος παραδόθηκε στον ανάδοχο, αποτελεί αναπόσπαστο έρος της παρούσας σύβασης και το περιεχόενό του είναι δεσευτικό γι αυτόν Τροποποίηση των όρων της συβάσεως αυτής είναι δυνατή όνο ε κοινή συφωνία των ερών και γίνεται αποκλειστικά ε έγγραφο/α που υπογράφεται/ονται από τους συβαλλοένους, εκτός της περίπτωσης παράτασης του φυσικού ή/και οικονο2ικού αντικει2ένου της Πράξης, η οποία 2πορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια υλοποίησης και θα πραγ2ατοποιηθεί 2ε τροποποίηση της αρχικής Απόφασης Ένταξης της Πράξης και της κατά συνέπειας αυτής, 2ετάθεσης του φυσικού και οικονο2ικού αντικει2ένου του υποέργου χωρίς τροποποίηση της παρούσης σύ2βασης.

9 2.3. Η παρούσα Σύβαση έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και κάθε ετάφρασή της σε άλλη γλώσσα θα χρησιοποιείται αποκλειστικά για πληροφοριακούς σκοπούς Όλοι οι όροι της παρούσας σύβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η παραβίαση ενός εξ αυτών πορεί να έχει ως συνέπεια τις ενέργειες που αναφέρονται στο άρθρο 10 κατωτέρω Οποιαδήποτε γνωστοποίηση, δήλωση, ανακοίνωση, διευκρίνιση, ερώτησηiαπάντηση κλπ. του Αναδόχου Φορέα προς την Αναθέτουσα Αρχή και αντίστροφα, πρέπει να γίνεται όνο εγγράφως και να αποστέλλεται ταχυδροικώς ή ε courier ή ε τηλεοοιοτυπία είτε να παραδίδεται δια χειρός, προκειένου το περιεχόενό τους να είναι δεσευτικό για τα συβαλλόενα έρη, αποκλειόενης ρητώς οποιασδήποτε άλλης ορφής επικοινωνίας. Εξαιρούνται τα στοιχεία εκείνα που πρέπει να αποστέλλονται σε ηλεκτρονική ορφή, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των αναδόχων ε την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 3: ιάρκεια της Σύ2βασης 3.1 Το συβατικό έργο ως προς το φυσικό αντικεί2ενο του Υποέργου όπως ορίσθηκε ανωτέρω στην παρ.1.3. της σύβασης (η υλοποίηση των εγκεκριένων ανθρωποωρών κατάρτισης και η συετοχή των καταρτιζοένων στις εξετάσεις πιστοποίησης) θα ολοκληρωθεί έως 31/12/2014 και το οικονο2ικό αντικεί2ενο του υποέργου (ηεροηνία λήξης προθεσίας επιλεξιότητας δαπανών) θα ολοκληρωθεί έχρι την 31/12/2015, σύφωνα ε το χρονοδιάγραα της υπ αρ /6.4829/12I 9I2012 τροποποιηένης απόφασης ένταξης του έργου. 3.2.Για την υπογραφή της Σύβασης ο Ανάδοχος προσκόισε: Υπεύθυνη 5ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, θεωρηένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε ε το άρθρο 3 του ν. 3414/2005, σύφωνα ε τα οριζόενα στην ενότητα II της υπ αριθ /23I08I2007 Κοινής Απόφασης Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ 1673/Β/23I08I2007). Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση ε το 10% του συνολικού προϋπολογισού του Υποέργου, ε ισχύ έως την επιστροφή της. Τεχνικό Παράρτηα Υποέργου Τεχνικό 5ελτίο Υποέργου (Τ5Υ) 5ήλωση Ορισού Υπευθύνου Υποέργου Ακριβές Αντίγραφο της πλέον πρόσφατης Βεβαίωσης Ανανέωσης Πιστοποίησης ή/και Βεβαίωσης Πιστοποιηένων Στοιχείων, σύφωνα ε τα οριζόενα στην υπ αριθ /14I 2I2005 (ΦΕΚ 230/Β/21I2I2005) Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονοίας και Οικονοικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας που ορίζει το «Σύστηα Πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)», καθώς και στην υπ αριθ /13I5I2003 (ΦΕΚ 616/Β/19I5I2003) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοίας και Οικονοικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το «Σύστηα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Κέντρων Επαγγελατικής Κατάρτισης». Οποιαδήποτε αλλαγή πιστοποιη2ένων στοιχείων λάβει χώρα κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Υποέργου πρέπει να κοινοποιείται από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή 2έσα σε διάστη2α 10 η2ερολογιακών η2ερών από τη συντέλεσή της. Πρωτότυπα ή νοίως επικυρωένα αντίγραφα πιστοποιητικών που εκδίδονται από αρόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι ο Ανάδοχος είναι ενήερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.

10 ΑΡΘΡΟ 4: Παραδοτέα 4.1. Πριν την έναρξη του Υποέργου Μετά την επιλογή των καταρτιζοένων και από δεκαπέντε έως δέκα εργάσι2ες η2έρες πριν την έναρξη του κάθε προγρά22ατος κατάρτισης του υποέργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή τα εξής: Βεβαίωση έναρξης υλοποίησης προγράατος τηλεκατάρτισης ε τα εξής στοιχεία: Στοιχεία προγράατος τηλεκατάρτισης Στοιχεία τόπου διεξαγωγής του προγράατος τηλεκατάρτισης Στοιχεία υπευθύνου υλοποίησης προγράατος τηλεκατάρτισης Στοιχεία επιστηονικού υπευθύνου του προγράατος τηλεκατάρτισης, σύφωνα ε την Επιέρους Τεχνική Προσφορά. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αλλαγής του Επιστηονικού Υπεύθυνου του Προγράατος, ο Ανάδοχος Φορέας υποβάλλει προς την Αναθέτουσα Αρχή εγκαίρως έγγραφο αιτιολογη2ένο αίτη2α αλλαγής συνοδευόενο από τα πλήρη στοιχεία καθώς και το βιογραφικό σηείωα του Υπευθύνου που προτείνει. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απορρίψει την αλλαγή αυτή, στη περίπτωση που τα τυπικά προσόντα του προτεινόενου Υπευθύνου είναι κατώτερα των αντίστοιχων προσόντων του αντικατασταθέντα, όπως τα τελευταία έχουν περιγραφεί στην Τεχνική Προσφορά. Τα στοιχεία του Επόπτη Τηλεκατάρτισης, καθώς και τα στοιχεία του Συστήατος Τηλεκατάρτισης (κωδ. Πρόσβασης στο σύστηα τηλεκατάρτισης, ηλεκτρονική διεύθυνση συστήατος τηλεκατάρτισης) Τα στοιχεία του Φορέα Πιστοποίησης, του προτύπου πιστοποίησης και των εκπαιδευτικών ενοτήτων στις οποίες θα υπάρξει πιστοποίηση Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραα του προγράατος κατάρτισης και ειδικότερα α. Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραα θεωρίας για κάθε πρόγραα κατάρτισης που θα αφορά στο 30% του θεωρητικού έρους στο οποίο αναγράφεται, για κάθε εκπαιδευτική ενότητα, ο εκπαιδευτής ε τον αναπληρωτή του, σε απόλυτη αντιστοιχία ε το εκπαιδευτικό επίπεδο των εκπαιδευτών όπως αυτό περιγράφηκε στην τεχνική προσφορά του εγκεκριένου προγράατος κατάρτισης. β. Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραα τηλεκατάρτισης για το 70% του θεωρητικού έρους σύφωνα ε τα περιγραφόενα στην εγκεκριένη τεχνική προσφορά, σύφωνα ε τους όρους του άρθρο 4 της προκήρυξης. Σηειώνεται ότι κάθε πρόγραα τηλεκατάρτισης πρέπει να ολοκληρώνεται σε διάστηα 2ικρότερο των 90 η2ερολογιακών η2ερών και δεν πρέπει να ολοκληρώνεται σε καία περίπτωση σε διάστηα 2ικρότερο των 40 η2ερολογιακών η2ερών 2η συ2περιλα2βανο2ένης της πιστοποίησης. Συγκεντρωτική Κατάσταση Καταρτιζοένων Προγράατος Κατάρτισης, η οποία περιλαβάνει τους επιλεγέντες καταρτιζόενους καθώς και τους ισάριθους επιλαχόντες, εφόσον υπάρχουν, για το εγκεκριένο πρόγραα τηλεκατάρτισης, σύφωνα ε τις προδιαγραφές της τεχνικής προσφοράς του προγράατος και ε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. Β και Γ του Αναλυτικού Τεύχους της Προκήρυξης, αζί ε το πρακτικό επιλογής τους ή άλλο σχετικό έγγραφο. Στην ανωτέρω κατάσταση θα επισηαίνονται οι άνεργοι που ανήκουν στις Ευπαθείς Κοινωνικές Οάδες (ΕΚΟ). Η κατάσταση θα αναφέρει τα πλήρη στοιχεία τους και θα έχει την υπογραφή τους.

11 4.1.5 Κατάσταση Εκπαιδευτών Προγράατος Τηλεκατάρτισης για το 30% του θεωρητικού έρους, η οποία θα περιλαβάνει τα στοιχεία και την υπογραφή των εκπαιδευτών και των αναπληρωτών τους, που έχουν οριστεί για το εγκεκριένο πρόγραα, σε απόλυτη αντιστοιχία ε τις προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφηκαν στην Τεχνική Προσφορά του εγκεκριένου προγράατος κατάρτισης. Οι εκπαιδευτές 2πορούν να αντλούνται ΜΟΝΟ από το Μητρώο Πιστοποιη2ένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων (Μητρώο Β) και ειδικότερα από το Υπο2ητρώο Πιστοποιη2ένων Εκπαιδευτών Πληροφορικής και Βασικών εξιοτήτων, ε εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες χρησιοποίησης η πιστοποιηένων εκπαιδευτών, κατ εφαρογή των προϋποθέσεων που θέτει η υπ αριθ /1933/ (ΦΕΚ 1491/τ.Β / ) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονοίας και Οικονοικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για το «Ενιαίο Σύστηα 5ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελατικής Κατάρτισης συγχρηατοδοτούενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007I2013 για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράατα που επεριέχουν δράσεις κατάρτισης» και ΜΟΝΟ για το 20% των 30 ωρών σε2ιναριακού τύπου διδασκαλίας Συφωνητικό συνεργασίας ε άλλη πιστοποιηένη δοή σύφωνα ε τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 σηείο 6 της προκήρυξης, θεωρηένο από αρόδια 5ηόσια Οικονοική Υπηρεσία, όπου απαιτείται, σε περίπτωση υλοποίησης ενεργειών εκτός των δικών του πιστοποιηένων δοών, σύφωνα ε τα οριζόενα στην υπ' αριθ /14I2I2005 Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονοίας και Οικονοικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 230/Β/21I2I2005), όπως τροποποιήθηκε ε την υπ' αριθ /Οικ / ΚΥΑ (ΦΕΚ1999/Β/ ) όοια Απόφαση Συφωνητικό ίσθωσης ή δήλωση παραχώρησης χώρων για τις περιπτώσεις υλοποίησης προγραάτων κατάρτισης σε σχολικά κτίρια, σύφωνα ε τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 σηείο 7 της προκήρυξης, θεωρηένο από την αρόδια 5ηόσια Οικονοική Υπηρεσία, όπου αυτό απαιτείται Συφωνητικό θεωρηένο από αρόδια 5ηόσια Οικονοική Υπηρεσία, εταξύ του Αναδόχου φορέα και του Φορέα πιστοποίησης (όπως ορίζεται στο άρθρο 14 παρ. 2 της προκήρυξης) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον του ζητηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρ2ογής, να παρέχει 2έρος των παραπάνω δικαιολογητικών και σε ηλεκτρονική 2ορφή. Επισηαίνεται ότι στην περίπτωση που προκύπτει αναγκαιότητα αλλαγής επιέρους στοιχείων της τεχνικής προσφοράς, (π.χ. ενοικιαζόενη δοή), θα πρέπει να υποβληθεί τεκηριωένο αίτηα από τον Ανάδοχο, σε εύλογο χρονικό διάστηα πριν την υποβολή των παραδοτέων της έναρξης του προγράατος κατάρτισης, προκειένου η Αναθέτουσα Αρχή να εξετάσει το αίτηα. Σε κάθε περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωα απόρριψης του αιτήατος. 5ιευκρινίζεται ότι από την έναρξη και καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του κάθε προγράατος θα πρέπει να συγκεντρώνονται και να τηρούνται τα στοιχεία των συετεχόντων (καταρτιζοένων) όπως αυτά απεικονίζονται στον πίνακα «5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤAΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ» του 5ελτίου Παρακολούθησης Προόδου Υποέργου. Το 5ελτίο Παρακολούθησης Προόδου Υποέργου, καθώς και τα λοιπά έντυπα βρίσκονται διαθέσια στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας: Σε περίπτωση εκπρόθεσης ή πληελούς υποβολής των ανωτέρω ή αναντιστοιχίας των ανωτέρω στοιχείων ε την τεχνική προσφορά ή και ε την προκήρυξη, ή αναντιστοιχίας του Τεχνικού Παραρτήατος Πράξης ε τα αναγραφόενα στην τεχνική προσφορά του αναδόχου ή και στην προκήρυξη, πέραν των οριζοένων στο άρθρο 8 παρ. 1 της παρούσας, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται εγγράφως να απορρίψει την δηλωθείσα έναρξη, ε αποτέλεσα την αναστολή της έναρξης του προγράατος.

12 4.2. Παρακολούθηση κατά την υλοποίηση του Υποέργου (Πιστοποίηση φυσικού αντικει2ένου) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει το υποέργο σύφωνα ε τα όσα ορίζονται στην προκήρυξη της Πράξης, την τεχνική του προσφορά, την παρούσα σύβαση, το οικείο ΕΣ5ΕΚ και τα παραδοτέα της έναρξης (εφόσον έχουν γίνει αποδεκτά από την Αναθέτουσα Αρχή). Τα παραδοτέα της έναρξης, όταν επεριέχουν παρεκκλίσεις από τα αναγραφόενα στο άρθρο 4.1, ακόη και αν οι παρεκκλίσεις δεν επισηανθούν εγγράφως και εγκαίρως από την Αναθέτουσα Αρχή, σε καία περίπτωση δεν συνιστούν αποδοχή ορθής υλοποίησης, καθώς η ορθή και πλήρης συπλήρωση των εντύπων, λαβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω καθώς και τις οδηγίες συπλήρωσής τους, είναι αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου, καθώς είναι έντυπα που αποτυπώνουν την ταυτότητα του προγράατος κατάρτισης και αποτελούν εργαλείο παρακολούθησης και ελέγχου εκ έρους της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια υλοποίησης του υποέργου προβεί σε αλλαγέςi αντικαταστάσεις σχετικές ε: τους καταρτιζόενους τους Επιστηονικούς Υπευθύνους των προγραάτων τους εκπαιδευτές τους επόπτες τηλεκατάρτισης οφείλει να το γνωστοποιήσει εγκαίρως και εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία διατηρεί το δικαίωα απόρριψης των αλλαγών αυτών, ε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω στο άρθρο Ειδικότερα για τους εκπαιδευτές δίνεται η δυνατότητα διεύρυνσης των ΣΤΕΠ που περιγράφονται στην προκήρυξη της Πράξης εφόσον υποβληθεί εγκαίρως αίτηα στην Αναθέτουσα Αρχή αφενός, αφετέρου είναι πιστοποιηένοι στο Μητρώο Πιστοποιη2ένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων (Μητρώο Β) και ειδικότερα από το Υπο2ητρώο Πιστοποιη2ένων Εκπαιδευτών Πληροφορικής και Βασικών εξιοτήτων. ε εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες χρησιοποίησης η πιστοποιηένων εκπαιδευτών, κατ εφαρογή των προϋποθέσεων που θέτει η υπ αριθ /1933/ (ΦΕΚ 1491/τ.Β / ) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονοίας και Οικονοικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για το «Ενιαίο Σύστηα 5ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελατικής Κατάρτισης συγχρηατοδοτούενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007I2013 για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράατα που επεριέχουν δράσεις κατάρτισης» και ΜΟΝΟ για το 20% των 30 ωρών σε2ιναριακού τύπου διδασκαλίας. Για την πιστοποίηση του φυσικού αντικειένου κατά την υλοποίηση των προγραάτων και το αργότερο εντός 10 η2ερολογιακών η2ερών από την συ2πλήρωση κάθε η2ερολογιακού εξα2ήνου και το αργότερο εντός 5 η2ερολογιακών η2ερών από την συ2πλήρωση κάθε η2ερολογιακού 2ήνα από την έναρξη του πρώτου προγρά22ατος κατάρτισης, ο ανάδοχος φορέας υποχρεούται να υποβάλει ελτίο Παρακολούθησης Προόδου Υποέργου και Μηνιαίο ελτίο Παρακολούθησης Πραγ2ατοποιηθεισών Ανθρωποωρών Υποέργου αντίστοιχα. Τα ανωτέρω ελτία που υποβάλλονται από τον ανάδοχο φορέα υπέχουν θέση Υπεύθυνης ήλωσης. Ο Ανάδοχος Φορέας υποχρεούται επίσης να υποβάλλει αναλυτικό πρόγρα22α των εξετάσεων πιστοποίησης το αργότερο 5 η2έρες πριν από τη λήξη κάθε προγρά22ατος κατάρτισης Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωα να ζητήσει από τον ανάδοχο συπληρωατικά στοιχεία που αφορούν το οικονοικό ή φυσικό αντικείενο. Η πιστοποίηση (βεβαίωση) της υλοποίησης του φυσικού αντικειένου γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή, αφού διαπιστωθεί η ορθότητα και η πληρότητα των στοιχείων που δηλώνονται ε τη 5ήλωση Έναρξης και τα προαναφερόενα 5ελτία Υποέργου.

13 4.3 Παρακολούθηση, Παραλαβή και Αποπληρωή Υποέργου Μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης κάθε προγρά22ατος τηλεκατάρτισης και της αντίστοιχης συετοχής των καταρτιζοένων στις εξετάσεις πιστοποίησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσ2ίας 2 2ηνών να υποβάλει Αναλυτική Έκθεση υλοποιηθέντος προγρά22ατος, σύφωνα ε το πρότυπο που θα αναρτήσει η Αναθέτουσα Αρχή στην ιστοσελίδα της. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίω2α 2η αποδοχής της υποβληθείσας έκθεσης, σε περίπτωση που τα στοιχεία που αναγράφονται δεν συφωνούν ε το φυσικό αντικείενο όπως αυτό έχει διαορφωθεί στην πορεία υλοποίησης Για την αποπληρωή και παραλαβή του Υποέργου καθώς και την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της υλοποίησης αυτού, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει, Αίτηση αποπληρω2ής, στην οποία πρέπει να συπληρώνονται και επισυνάπτονται όλα τα απαιτούενα από την Αναθέτουσα Αρχή στοιχεία σύφωνα ε το πρότυπο που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Για το επόενο εξάηνο ετά το πέρας του προγράατος τηλεκατάρτισης και εντός αποκλειστικής προθεσίας 10 εργασίων ηερών από την εκπνοή του, ο Ανάδοχος Φορέας υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, Έκθεση Παρακολούθησης των καταρτισθέντων σύφωνα ε το πρότυπο που θα αναρτήσει η Αναθέτουσα Αρχή στην ιστοσελίδα της. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωα χρήσης και επεξεργασίας των στοιχείων αυτών σύφωνα ε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Αρχής Προστασίας 5εδοένων Προσωπικού Χαρακτήρα. ΆΡΘΡΟ 5: Οικονο2ικοί Όροι 5.1. Το εγκεκριένο συνολικό κόστος για την παροχή των υπηρεσιών (υλοποίηση Υποέργου) από τον Ανάδοχο αναφέρεται στο Άρθρο 1.1 της παρούσας. Σ αυτό συπεριλαβάνεται το σύνολο των δαπανών που αφορούν στην υλοποίηση του Υποέργου, όπως αυτό περιγράφεται στις υποβληθείσες προσφορές και στην Απόφαση Κατακύρωσης Το κόστος ανά εγκριθέν πρόγραα τηλεκατάρτισης, δεν υπόκειται σε εταβολή, εκτός των οριζοένων στο Άρθρο 8 της παρούσας σύβασης. Ο Ανάδοχος έχει ήδη, κατά την υποβολή της προσφοράς του, ελετήσει και εκτιήσει τις απαιτήσεις του παρόντος Υποέργου και τα οικονοικά εγέθη για την καλή εκτέλεση των εργασιών του, και κατά συνέπεια ρητά συφωνείται ότι ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε καία περίπτωση να εγείρει αξίωση για πρόσθετη χρηατοδότηση. Συνεπεία των ανωτέρω, ο Ανάδοχος δηλώνει ότι παραιτείται απ όλα τα δικαιώατά του που τυχόν θα βασίζονται στα άρθρα 388, 696 και 697 του Αστικού Κώδικα Οι βεβαιώσεις καταβολής των δόσεων του Υποέργου από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο θα εκδίδονται, κατόπιν υποβολής από τον Ανάδοχο όλων των απαιτούενων από τη σύβαση στοιχείων και δικαιολογητικών, που προβλέπονται κατωτέρω (άρθρο 5.4. της σύβασης). Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε ία από τις πληρωές αποτελεί η χρηατοδότηση της Πράξης έσω της αντίστοιχης κατανοής της από τον Προϋπολογισό 5ηοσίων Επενδύσεων (Π5Ε) Οι πληρωές πραγατοποιούνται σε δόσεις ως εξής: H πρώτη δόση ύψους 40% του συνολικού κόστους του υποέργου καταβάλλεται ετά τη δήλωση έναρξης των προγραάτων τηλεκατάρτισης και εφόσον έχουν τηρηθεί οι όροι του άρθρου 4.1 της παρούσας σύβασης. Εφόσον το υποέργο περιλαβάνει περισσότερα του ενός προγράατα, η δήλωση έναρξης θα πρέπει να αφορά τουλάχιστον το 40% του συνολικού αριθ2ού των εγκεκρι2ένων προγρα22άτων τηλεκατάρτισης. Προϋπόθεση αποτελεί η υλοποίηση από τον ανάδοχο της απαιτούενης προετοιασίας για την έναρξη των προγραάτων, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 15, κεφάλαιο 1Α της προκήρυξης της Πράξης, η οποία

14 δηλώνεται από τον ανάδοχο φορέα, υπέχει θέση Υπεύθυνης 5ήλωσης και η οποία ενδεικτικά συνίσταται σε: 5ράσεις Πληροφόρησης & 5ηοσιότητας Καν. (ΕΚ) 1828/2006 (άρθρ. 8 & 9), όπως περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό 5ηοσιότητας της Πράξης, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο έρος της σύβασης. Επιλογή καταρτιζοένων Επιλογή εκπαιδευτών Σύνταξη αναλυτικού ωρολογίου προγράατος Οριστικοποίηση της συνεργασίας εταξύ αναδόχου και του φορέα πιστοποίησης καθώς και την επιλογή προτύπου πιστοποίησης. Οριστικοποίηση της κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδοής για την υλοποίηση της κατάρτισης Η δεύτερη δόση ύψους 40% του συνολικού κόστους του υποέργου θα καταβάλλεται ετά την υποβολή των δικαιολογητικών υλοποίησης, όπως καθορίζονται στο άρθρο 4.2 της σύβασης και θα αφορά τουλάχιστον το 40% του συνόλου των εγκεκρι2ένων ανθρωποωρών τηλεκατάρτισης του υποέργου, (όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 1.1. της σύβασης) καθώς και την πιστοποίηση της υλοποίησης αυτών από την Αναθέτουσα Αρχή (έλεγχος της ορθής και πλήρους συπλήρωσης των παραδοτέων δηλώσεων έναρξης, ηνιαίων δελτίων πραγατοποιηθεισών ανθρωποωρών υποέργου, δελτίων παρακολούθησης προόδου υποέργου.) Το αργότερο σε τριάντα (30) η2ερολογιακές η2έρες από τη λήξη του εκπαιδευτικού έρους κάθε προγρά22ατος τηλεκατάρτισης, εφόσον ο Ανάδοχος έχει λάβει τη δεύτερη δόση χρηατοδότησης, υποχρεούται να καταβάλει το εκπαιδευτικό επίδοα, καθώς και τις δαπάνες ετακίνησης και διαονής των καταρτιζοένων, σύφωνα ε τους όρους του ΕΣ5ΕΚ και της προκήρυξης της πράξης. Στην περίπτωση που η λήξη του προγράατος τηλεκατάρτισης προηγείται της δεύτερης δόσης χρηατοδότησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται το αργότερο σε τριάντα (30) ηερολογιακές ηέρες από την εκταίευση της δεύτερης δόσης να καταβάλει τις παραπάνω δαπάνες. Επισηαίνεται ότι ο Ανάδοχος φορέας, ετά την ενηέρωσή του από τον αρόδιο χειριστή υποχρεούται να εισπράξει το ποσό της δεύτερης δόσης, έσα σε διάστηα ενός (1) ήνα, υπό την προϋπόθεση ότι πραγατοποιούνται πληρωές από τον/τους αντίστοιχο/ους υπόλογο/ους της πράξης, προκειένου να τηρηθεί η υποχρέωση των αναδόχων φορέων προς τους καταρτιζόενους. Σε περίπτωση που δεν προσέλθει ο Ανάδοχος φορέας τότε η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προβεί στις κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10. Τέλος ο Ανάδοχος φορέας οφείλει να αποστείλει στην Αναθέτουσα Αρχή έσα σε 10 ηερολογιακές ηέρες από την επίδοση των επιταγών στους καταρτιζόενους τα εξής: 1. Πίνακα Καταβολής Εκπαιδευτικών Επιδοάτων Καταρτισθέντων σύφωνα ε το πρότυπο που θα αναρτήσει η Αναθέτουσα Αρχή στην ιστοσελίδα της. 2. Πίνακα Καταβολής των δαπανών ετακίνησης, διαονής των καταρτιζοένων, σύφωνα ε τους όρους του ΕΣ5ΕΚ και της προκήρυξης της πράξης 3. Το έντυπο κίνησης του τραπεζικού λογαριασού (extrait) ή Βεβαίωση Τράπεζας (σε περιπτώσεις όπου οι πληρωές γίνονται ε δίγραες επιταγές) στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία των δικαιούχων, οι αριθοί των επιταγών, οι ηεροηνίες έκδοσης τους και οι ηεροηνίες εξόφλησής τους, σφραγισένα και υπογεγραένα από την Τράπεζα, στα οποία θα πρέπει να εφανίζεται η πραγατοποιηθείσα εκταίευση. Σε περίπτωση εξόφλησης ε κατάθεση σε Τραπεζικό λογαριασό του καταρτισθέντα (σε ατοικό ή κοινό, στον οποίο θα φαίνεται ως δικαιούχος), υποβάλλονται τα καταθετήρια στα οποία θα αναγράφεται το ονοατεπώνυο του δικαιούχου και η αιτιολογία κατάθεσης.

15 4. Τα αντίγραφα των παραπεπτικών από τις 5ηόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης για το σύνολο των καταρτισθέντων Η τελευταία δόση (τρίτη δόση) αφορά στην καταβολή του τελικού υπολοίπου του κόστους του υποέργου και καταβάλλεται ετά την οριστική εκκαθάριση και την προσωρινή παραλαβή του υποέργου (100% του υποέργου) και την πιστοποίηση του, η οποία θα γίνει ετά τον έλεγχο, αφενός της ορθής υλοποίησης της τηλεκατάρτισης και της συετοχής των καταρτιζοένων στις εξετάσεις πιστοποίησης και αφετέρου της καταβολής των δαπανών των καταρτιζοένων όλων των προγραάτων, της καταβολής των συφωνηθέντων αοιβών όλων των εκπαιδευτών και της συφωνηθείσας αοιβής (δαπάνης) του φορέα πιστοποίησης, της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών για τους καταρτιζόενους και των τυχόν ασφαλιστικών εισφορών για εκπαιδευτές, τις φορολογικές και λοιπές κρατήσεις για καταρτιζόενους και εκπαιδευτές, καθώς και της καταβολής των δαπανών διατροφής και ετακίνησης των καταρτιζόενων, όπου είναι απαραίτητο, σύφωνα ε το ισχύον ΕΣ5ΕΚ. Επίσης θα εξετάζεται η παροχή του εκπαιδευτικού υλικού σύφωνα ε τις εγκεκριένες τεχνικές προσφορές. Για το λόγο αυτό, ο Ανάδοχος υποχρεούται, υπό την προϋπόθεση ότι έχει λάβει τη Β δόση χρηατοδότησης και ετά την ολοκλήρωση υλοποίησης του συνόλου των προγραάτων τηλεκατάρτισης του υποέργου, να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο 2έχρι 31/03/2015 την Αίτηση Αποπληρωής Υποέργου. Για τον υπολογισό των ανωτέρω δόσεων, θα λαβάνονται υπόψη οι τυχόν αναπροσαρογές του εγκριθέντος κόστους, στις περιπτώσεις που προβλέπονται κατωτέρω στα άρθρα 8 και 10 της παρούσας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή οποιασδήποτε δόσης είναι η υποβολή των παραδοτέων σύφωνα ε τους όρους της Σύβασης, της 5ιακήρυξηςIΑναλυτικού τεύχους προκήρυξης, της τεχνικής προσφοράς του Αναδόχου και της υπ αριθ /1933/25I07I2008 (ΦΕΚ 1491/Β/29I07I2008 Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονοίας και Οικονοικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας). Επιπλέον, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από τον Ανάδοχο να προσκοίσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή παραστατικό, που τηρεί ο ανάδοχος φορέας, στα πλαίσια του άρθρου 6.4. της παρούσας, από το οποίο να προκύπτει η καταβολή των δαπανών για το σύνολο του Υποέργου. Σηειώνεται ότι ο Ανάδοχος φορέας, ετά την ενηέρωσή του από τον αρόδιο χειριστή, υποχρεούται για την ά2εση είσπραξη της γ δόσης, υπό την προϋπόθεση ότι πραγατοποιούνται πληρωές από τον/τους αντίστοιχο/ους υπόλογο/ους της Πράξης Για την πληρωή κάθε δόσης, πλέον των αναφεροένων ως άνω παραδοτέων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έκδοση από την Αναθέτουσα Αρχή, της βεβαίωσης υλοποίησης φυσικού αντικει2ένου και καταβολής δόσης Πέραν των ανωτέρω αναφεροένων δικαιολογητικών και στοιχείων, ο Ανάδοχος απαιτείται να προσκοίσει, για την πληρωή κάθε δόσης, τα εξής: α. Βεβαίωση υλοποίησης φυσικού αντικειένου και καταβολής δόσης από την Αναθέτουσα Αρχή β. Τιολόγιο παροχής υπηρεσιών, στο οποίο θα αναγράφεται το συνολικό ποσό που θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο Φορέα. γ. Επικυρωένο αντίγραφο καταστατικού σύστασης αζί ε τις τυχόν τροποποιήσεις του ή κωδικοποιηένο καταστατικό, νοιοποιητικά έγγραφα για τη νόιη εκπροσώπηση του Αναδόχου και πιστοποιητικά αρόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποία να προκύπτουν ότι ο Ανάδοχος α) δεν τελεί υπό πτώχευση και υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και β) δεν έχει λυθεί, στο οποίο συπεριλαβάνονται τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού του. δ. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι ο Ανάδοχος είναι ενήερος ως προς ασφαλιστικές και φορολογικές του υποχρεώσεις.

16 5.7. Η καταβολή των ως άνω πληρωών θα γίνεται στο νόιο εκπρόσωπο του Αναδόχου ή νόια εξουσιοδοτηένο τρίτο ε προσκόιση συβολαιογραφικού πληρεξουσίου ή ακριβούς αντιγράφου πρακτικού του διοικητικού οργάνου του φορέα Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε ία από τις πιο πάνω πληρωές αποτελεί η καταβολή από το Υπουργείο Οικονοικών στην Αναθέτουσα Αρχή, των χρηατικών ποσών που αντιστοιχούν στην ετήσια κατανοή του προϋπολογισού του έργου. ΆΡΘΡΟ 6: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΟΧΟΥ 6.1. Ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, για κάθε υποχρέωση που απορρέει από τη σύβαση αυτή ή από το Νόο Ο Ανάδοχος οφείλει, στο πλαίσιο της υλοποίησης του ανατεθέντος σε αυτόν Υποέργου να υποβάλει στους εκπροσώπους της Αναθέτουσας Αρχής, των αρόδιων εθνικών αρχών (Ε.Υ. 5ιαχείρισης του Ε.Π., Αρχή Πιστοποίησης του ΕΣΠΑ, Ε.5.ΕΛ. κλπ.), και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όποτε του ζητηθεί, οποιοδήποτε αποδεικτικό της οαλής εξέλιξης του Υποέργου στοιχείο, σύφωνα ε την παρούσα Σύβαση, όπως, ενδεικτικά, φορολογικά στοιχεία και δικαιολογητικά δαπανών, στοιχεία που αφορούν στην πορεία υλοποίησης του Υποέργου, συβάσεις εκπαιδευτών κλπ Ο ανάδοχος θα πρέπει να ερινήσει για την εξασφάλιση κατάλληλου λογισικού σύφωνα ε τις προδιαγραφές της τεχνικής προσφοράς λαβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις για την προσαρογή του και την ορθή υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας Ο ανάδοχος οφείλει να υλοποιήσει την περιγραφόενη στην εγκεκριένη τεχνική προσφορά ασύγχρονη τηλεκατάρτιση, σύφωνα ε τα οριζόενα στην τελευταία Ο Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει: α. Τα εκπαιδευτικά επιδόατα καθώς και τις δαπάνες διατροφής, τις δαπάνες ετακίνησης και διαονής των καταρτιζοένων, εφόσον απαιτούνται από το πρόγραα, σύφωνα ε το άρθρο 5 παρ. 1 της προκήρυξης της πράξης. και τους όρους του ΕΣ5ΕΚ. Τα επιδόατα θα καταβάλλονται ε δίγραη επιταγή ή έσω πίστωσης ατοικού τραπεζικού λογαριασού του κάθε καταρτισθέντα σε τράπεζα που λειτουργεί νόια στην Ελλάδα. β. Τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές και παρακρατήσεις φόρου των εκπαιδευτικών επιδοάτων. γ. Τις αοιβές των εκπαιδευτών, σύφωνα ε τα οριζόενα στις εταξύ του Αναδόχου Φορέα και των εκπαιδευτών συβάσεις παροχής υπηρεσιών, έργου ή εξαρτηένης εργασίας κ.λπ. και σύφωνα ε τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 της προκήρυξης του έργου. Οι αοιβές των εκπαιδευτών θα καταβάλλονται έσω πίστωσης τραπεζικού λογαριασού, του κάθε εκπαιδευτή σε τράπεζα που λειτουργεί νόια στην Ελλάδα ή ε έκδοση δίγραης επιταγής. δ. Τις αναλογούσες τυχόν ασφαλιστικές εισφορές και παρακρατήσεις φόρου των αοιβών των εκπαιδευτών. ε. Τις δαπάνες διατροφής και τις δαπάνες ετακίνησης και διαονής των εκπαιδευτών, εφόσον απαιτούνται από το πρόγραα, σύφωνα ε το άρθρο 5 παρ. 2 της προκήρυξης του έργου και το οικείο ΕΣ5ΕΚ. στ. Την αοιβή του φορέα πιστοποίησης σύφωνα ε τα άρθρα 5 παρ. 3 και 4 Ε της προκήρυξης του έργου ζ. Τις δαπάνες προήθειας διδακτικού υλικού 6.6. Για τη σωστή παρακολούθηση του Υποέργου ο Ανάδοχος οφείλει: Α) Να επιτρέπει τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων, επιθεωρήσεων και επαληθεύσεων από τα αρόδια εθνικά και κοινοτικά όργανα, να συνεργάζεται στη διενέργεια των ανωτέρω και να προετοιάζει και επεξεργάζεται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την οαλή διεξαγωγή τους αναφορικά ε το υποέργο, όπως περιγράφεται στο άρθρο 9 της παρούσας Σύβασης.